Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2011 г. N 283 "О республиканской адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 21 июля 2011 г. N 283
"О республиканской адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год"
С изменениями и дополнениями от:
30 сентября, 6 декабря 2011 г.
В целях реализации положений Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на территории Чувашской Республики, обеспечения сохранности жилищного фонда, активизации проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год (далее - Программа).
2. Утвердить государственным заказчиком Программы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.
3. Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики обеспечить:
осуществление контроля за сроками, качеством и объемами выполняемого капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу;
проверку соответствия выполняемых в многоквартирных домах работ проектно-сметной документации, актам выполненных работ, требованиям строительных норм, правил, стандартов и других действующих нормативных документов;
участие государственных жилищных инспекторов Чувашской Республики в приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом многоквартирных домов.
4. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 мая 2010 г. N 129 "О республиканской адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2010 год";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 октября 2010 г. N 331 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 мая 2010 г. N 129";
пункт 3 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 ноября 2010 г. N 379 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.
|
Председатель Кабинета Министров |
О. Макаров |
Информация об изменениях:
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2011 г. N 550 в настоящую республиканскую адресную Программу внесены изменения
Утверждена
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 21 июля 2011 г. N 283
Республиканская адресная программа
"Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год
С изменениями и дополнениями от:
30 сентября, 6 декабря 2011 г.
Паспорт программы
|
Наименование Программы |
- |
республиканская адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год
|
|
Основание для разработки Программы |
- |
Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
|
|
Государственный заказчик Программы |
- |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
|
|
Основной разработчик Программы |
- |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
|
|
Цель Программы |
- |
финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали и реализовали способ управления многоквартирными домами (управление товариществом собственников жилья или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, а также улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания
|
|
Задачи Программы |
- |
приведение многоквартирных домов, включенных в Программу, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации; обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации многоквартирных домов, включенных в Программу; оснащение многоквартирных домов, включенных в Программу, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии); использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта
|
|
Важнейшие целевые показатели Программы |
- |
к целевым показателям Программы относятся: проведение капитального ремонта 98 многоквартирных домов; стоимость капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу, - 165197202 рубля
|
|
Срок реализации Программы
|
- |
2011 год |
|
Объемы и источники финансирования Программы |
- |
общий объем финансирования Программы - 165197202 рубля, из них средства: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 93862940 рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 30988005 рублей; местных бюджетов - 32070702 рубля; товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах - 8275555 рублей
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и бюджетной эффективности |
- |
реализация Программы обеспечит: оснащение 77 многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики и включенных в Программу, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии); проведение капитального ремонта 98 многоквартирных домов, включенных в Программу, общей площадью 119396,5 кв. метра; создание благоприятных и безопасных условий проживания 5287 граждан; снижение социальной напряженности
|
|
Система организации контроля за выполнением Программы |
- |
контроль за реализацией Программы осуществляют Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики; исполнители мероприятий Программы к 15 января 2012 г. представляют информацию о реализации мероприятий Программы в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики; Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики до 20 февраля 2012 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств; Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики до 1 марта 2012 г. после согласования с Министерством финансов Чувашской Республики и Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств, на основании которого до 1 апреля 2012 г. на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принимается решение о снятии с контроля данной Программы. |
Введение
Республиканская адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон), Методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденными решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 февраля 2011 г. (протокол N 222), и направлена на создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан и активизацию работы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Жилищный фонд в Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2011 г. составляет 29,082 млн.кв. метров. Всего в Чувашской Республике 10249 многоквартирных домов общей площадью 14,78 млн.кв. метров, из них 4148 домов блокированной застройки, или 40,5 процента от общего количества многоквартирных домов, общей площадью 0,64 млн.кв. метров.
Уровень благоустроенности жилищного фонда составляет: водопроводом - 61,7 процента, водоотведением - 57,9 процента, отоплением - 92,6 процента, горячим водоснабжением - 49,6 процента, газом - 92,2 процента.
Обеспеченность граждан жилыми помещениями в Чувашской Республике составляет 22,8 кв. метра на человека. Однако качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергоэффективности, не соответствуют современным требованиям. В республике 4851 многоквартирный дом, или 47,3 процента от общего количества многоквартирных домов, имеет износ от 31 до 65 процентов. Дома, построенные в соответствии с техническими нормативами середины прошлого века, не отвечают современным требованиям по тепло- и шумоизоляции. Теплоизоляционные материалы того времени, не обладая необходимой долговечностью, давно обветшали или полностью разрушились, что ухудшило теплозащиту.
Актуальными проблемами остаются изношенность инженерных сетей многоквартирных домов и отсутствие системы учета потребления коммунальных ресурсов. Доля многоквартирных домов, оборудованных коллективными приборами учета холодного водоснабжения, составляет 36,0 процента, теплоснабжения - 51,1 процента, электроснабжения - 97,0 процента, горячего водоснабжения - 44,0 процента.
Отсутствие приборов учета приводит к сверхнормативному потреблению коммунальных услуг. Оснащение приборами учета энергоресурсов позволит вести учет потребления и взимать плату с населения за фактическое потребление коммунальных услуг.
Лифт - составляющая часть комплекса сложного инженерного оборудования, установленного в многоэтажном доме, технической особенностью которого является то, что управление им осуществляется непосредственно жителями дома. Поэтому надежность и безопасность работы лифтового оборудования отнесены к важнейшим его эксплуатационным характеристикам. В соответствии с техническим регламентом о безопасности лифтов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 782, срок службы лифта составляет 25 лет со дня ввода его в эксплуатацию, по истечении этого срока он должен быть либо заменен, либо модернизирован.
На 1 января 2010 г. лифтами оборудовано 868 многоквартирных домов, расположенных в гг. Алатыре, Канаше, Новочебоксарске и Чебоксары, в которых эксплуатируются 3122 лифта, в том числе в г. Алатыре - 2 лифта, г. Канаше - 4, г. Новочебоксарске - 528, г. Чебоксары - 2588. Лифтовой парк стремительно стареет, и к 2015 году у 1085 лифтов (34,7 процента) будет превышен нормативный срок эксплуатации. Если не принять меры по их замене, то в скором времени возникнет необходимость последовательного выведения из эксплуатации лифтов, нормативный срок службы которых истек.
В 2008-2010 годах вопрос частично решался за счет средств, выделенных государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) в соответствии с Федеральным законом. В результате реализации республиканских адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в 2008-2010 годах проведена комплексная замена 39 лифтов, в том числе 27 - в г. Чебоксары, 11 - в г. Новочебоксарске, 2 - в г. Алатыре. В ходе реализации республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории монопрофильного муниципального образования г. Новочебоксарска" на 2010-2011 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2010 г. N 403, заменено 17 лифтов.
Участниками республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2010 год являлись четыре муниципальных образования: Вурнарский, Мариинско-Посадский, Цивильский районы и г. Шумерля.
В рамках реализации указанной программы в 2010 году капитальный ремонт выполнен в 33 многоквартирных домах общей площадью 56,25 тыс.кв. метров, в которых проживает 2441 человек. Объем финансирования Программы составил 100,456 млн. рублей, из них средства Фонда - 80,625 млн. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 6,2 млн. рублей; местных бюджетов - 8,6 млн. рублей; товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах - 5,031 млн. рублей. В основном были отремонтированы кровля и инженерные коммуникации.
В настоящее время продолжается реализация республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории монопрофильного муниципального образования г. Новочебоксарска" на 2010-2011 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2010 г. N 403, объем финансирования которой составляет 46,32 млн. рублей, из них средства Фонда - 40,0 млн. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,5 млн. рублей; бюджета г. Новочебоксарска - 3,5 млн. рублей; товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах - 2,32 млн. рублей. Капитальный ремонт ведется в 6 многоквартирных домах общей площадью 39520,2 кв. метра, в которых проживают 1956 граждан.
Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов необходимо для предупреждения прироста ветхого и аварийного жилищного фонда, а также для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах.
В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, регулирующих вопросы управления многоквартирными домами и направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, на территории Чувашской Республики должны быть созданы условия для управления собственниками помещений многоквартирными домами.
Способ управления выбрали собственники помещений во всех многоквартирных домах, в том числе: в 28,15 процента многоквартирных домов - непосредственное управление собственниками помещений, 16,05 процента - управление товариществом собственников жилья, 55,8 процента - управление управляющей организацией.
Программа окажет позитивное влияние на состояние жилищного фонда в Чувашской Республике, социальное благополучие общества.
Участие органов исполнительной власти Чувашской Республики в реализации Программы предполагается путем использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики для решения основных задач Программы.
II. Цель, задачи и сроки реализации Программы
Целью Программы является финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали и реализовали способ управления многоквартирными домами (управление товариществом собственников жилья или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, а также улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
приведение многоквартирных домов, включенных в Программу, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации;
обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации многоквартирных домов, включенных в Программу;
оснащение многоквартирных домов, включенных в Программу, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии);
использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта.
Настоящая Программа будет реализована в течение 2011 года.
III. Система программных мероприятий
В реализации мероприятий Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов предусматривается участие органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах.
В соответствии с Федеральным законом претендовать на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда и республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, могут только муниципальные образования, которые выполнили условия, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона.
Для повышения эффективности реализации Программы органам местного самоуправления необходимо обеспечить максимальную готовность многоквартирных домов к проведению капитальных ремонтов, чтобы использование предоставляемых средств финансовой поддержки начиналось немедленно после их получения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными или иными специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями.
Критериями отбора многоквартирных домов для включения в Программу являлись:
выбор и реализация собственниками помещений способа управления многоквартирным домом посредством управления управляющей организацией либо товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом, при этом в первоочередном порядке в Программу включаются многоквартирные дома, в которых созданы товарищества собственников жилья;
степень износа многоквартирных домов от 31 до 65 процентов при условии, что срок проведения капитального ремонта в них наступил до принятия настоящей Программы, но ремонт не был проведен;
несоответствие установленным требованиям технического состояния объектов общего имущества в многоквартирном доме;
принятие решения собственниками помещений в многоквартирном доме об участии в муниципальной программе капитального ремонта и долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5 процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;
доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решение о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, не менее двух третей голосов собственников от общего числа голосов;
финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги не превышает 10 процентов от общей суммы начислений);
наличие проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома;
планируемая комплексность капитального ремонта (включение в него всех или не менее трех установленных Федеральным законом видов работ при условии объективной потребности в их проведении);
повышение энергоэффективности многоквартирного дома, качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта.
Программа не предусматривает проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, относящихся к категории ветхих, непригодных для проживания, аварийных, подлежащих сносу, а также домов блокированной застройки.
Смета расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома утверждается общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших способ управления - управляющую организацию, проведенным в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
Реализация мероприятий по капитальному ремонту предполагает проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на:
снижение эксплуатационных затрат, улучшение технико-экономических показателей многоквартирного дома с заменой при необходимости устаревших конструктивных элементов и систем инженерного оборудования на соответствующие современным требованиям;
восстановление здания в целом с применением новых ресурсосберегающих технологий и материалов, оборудование многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии).
К осуществляемым в соответствии с настоящей Программой мероприятиям по капитальному ремонту многоквартирного дома относятся замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в том числе с применением модернизированных трубопроводов), электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии), за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления; перевод существующей сети электроснабжения на повышенную мощность; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыш, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; утепление и ремонт фасадов; разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирных домов; проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществление строительного контроля.
Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, определенные частью 3 статьи 15 Федерального закона, проводятся с соблюдением требований энергетической эффективности, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 48 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
При определении видов выполняемых работ органы местного самоуправления руководствовались Методическими рекомендациями по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденными генеральным директором Фонда 17 сентября 2008 г. и согласованными с Министерством регионального развития Российской Федерации.
Формирование перечня многоквартирных домов для включения в Программу осуществлялось по следующим критериям:
а) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией (согласно части 4 статьи 20 Федерального закона). Финансовая поддержка не может предоставляться на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, для управления которым управляющая организация отобрана органом местного самоуправления на открытом конкурсе, проведенном в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", частью 4 статьи 161 и статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, или управление которым осуществляют непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме;
б) общим собранием членов товариществ собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта (согласно части 4 статьи 15 Федерального закона);
в) общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5 процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (согласно пункту 2 части 6 статьи 20 Федерального закона).
Участниками Программы являются 16 муниципальных образований: Аликовский, Батыревский, Ибресинский, Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Порецкий, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Ядринский, Яльчикский районы, гг. Алатырь, Шумерля, в которых проживают 464,1 тыс. граждан.
Планируемые показатели выполнения Программы по многоквартирным домам, которым предоставляется финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств долевого финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований - участников Программы, приведены в приложении N 1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в Программу, на ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований - участников Программы на проведение капитального ремонта, сформирован на основе утвержденных муниципальных адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов и приведен в приложении N 2. Реестр многоквартирных домов, включенных в Программу, на ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований - участников Программы, приведен в приложении N 3.
В случае если в результате проведения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией открытого конкурса подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу, останутся денежные средства, то после согласования с Фондом данные средства могут быть перераспределены между видами работ в том же многоквартирном доме или между другими многоквартирными домами, включенными в Программу, направлены на дополнительные виды работ в многоквартирных домах, включенных в Программу, а также на работы в многоквартирных домах, которые могут быть включены в Программу дополнительно.
Отказ собственников помещений в многоквартирном доме от участия в Программе или от внесения установленной на общем собрании членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, доли софинансирования является основанием для направления средств, предусмотренных на капитальный ремонт данного многоквартирного дома, после согласования с Фондом на капитальный ремонт многоквартирных домов, дополнительно включенных в Программу.
Перечень основных мероприятий по реализации Программы изложен в приложении N 4.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Чувашской Республике увеличен лимит предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на сумму 187 725 880 рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов. Предельный объем финансовой поддержки за счет средств Фонда, который может быть предоставлен Чувашской Республике в 2011 году, составляет 93 862 940 рублей.
Средства, направляемые на капитальный ремонт многоквартирных домов, имеют целевое назначение и предоставляются управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам на безвозвратной и безвозмездной основе.
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, а также средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией.
Расчет обоснования объема финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов производился исходя из сметной стоимости работ по капитальному ремонту планируемых согласно перечню многоквартирных домов, которым предоставляется финансовая поддержка в рамках Программы.
Минимальная доля долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов составляет 24,82 процента.
Программой предусмотрено софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 8275555 рублей.
Общий объем финансирования Программы составляет 165197202 рубля, из них средства:
Фонда - 93 862 940 рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 30988005 рублей;
местных бюджетов - 32 070 702 рубля;
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах - 8275555 рублей.
Объемы финансирования Программы в разрезе муниципальных образований отражены в приложении N 5.
В целях создания условий для стимулирования собственников помещений в многоквартирных домах в части принятия решения о проведении комплексного капитального ремонта с использованием современных эффективных строительных материалов и технологий, обеспечивающих качественное улучшение условий проживания в многоквартирных домах и повышение их энергоэффективности, при расчете размера предельной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов использовался:
а) полный перечень работ по капитальному ремонту, установленный частью 3 статьи 15 Федерального закона, включая мероприятия по энерго-, ресурсосбережению, в том числе установку общедомовых (коллективных) приборов учета потребления коммунальных ресурсов, узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) и систем регулирования теплопотребления в многоквартирном доме с наиболее сложными конструктивными и техническими параметрами в данном муниципальном образовании, которые обеспечивают максимальный уровень благоустройства;
б) данные о среднем уровне рыночных цен, сложившихся в муниципальном образовании, на отдельные виды работ по капитальному ремонту с использованием современных эффективных строительных материалов и технологий.
Предельная стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в расчете на один квадратный метр общей площади помещений для муниципальных образований установлена в следующих размерах:
Программа может быть реализована при условии финансирования ее мероприятий в полном объеме из всех источников, предусмотренных Программой.
Вопросы обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения Программы, решаются самостоятельно исполнителями соответствующих мероприятий.
Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, а также средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, могут использоваться только на проведение работ, указанных в разделе III настоящей Программы, на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу, на проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, на осуществление строительного надзора.
Экспертиза смет осуществляется за счет средств местных бюджетов и (или) средств управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту, сверх обязательной доли софинансирования.
Средства, предусмотренные Программой, направляются органами местного самоуправления на выплату субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, участвующим в реализации мероприятий Программы.
Предоставление из местного бюджета субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам осуществляется в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При наличии в многоквартирном доме помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, орган местного самоуправления вносит свою долю расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома в соответствии с решением общего собрания собственников помещений.
Средства на капитальный ремонт многоквартирного дома не предоставляются управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, которые признаны или могут быть признаны несостоятельными (банкротами).
V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
К участию в реализации Программы привлекаются органы местного самоуправления, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются государственным заказчиком - Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) и Государственной жилищной инспекцией Чувашской Республики.
Для получения финансовой поддержки из Фонда и республиканского бюджета Чувашской Республики на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов органы местного самоуправления представляют государственному заказчику Программы пакет документов, включающий:
решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании, о выборе способа управления многоквартирным домом посредством управляющей организации и документы, подтверждающие его реализацию, либо копию свидетельства о государственной регистрации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива;
решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании, об участии в муниципальной программе капитального ремонта многоквартирных домов, о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома с указанием перечня планируемых работ, об установлении порядка и доли участия (софинансирования) собственников помещений в общих расходах, о размере платы за капитальный ремонт, о способе накопления собственных средств или решение о привлечении заемных средств, о сроке начала и окончания капитального ремонта, о выборе доверенного лица из числа собственников помещений для участия в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, контроля за ходом работ и принятия участия в приемке в эксплуатацию многоквартирного дома после завершения капитального ремонта;
смету расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, а в случае замены лифта, ремонта лифтового оборудования, а также системы газоснабжения - заключение специализированной организации;
справку из организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, об износе на каждый многоквартирный дом, включаемый в Программу;
справку из Федеральной налоговой службы, подтверждающую, что управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы - получатели финансовой поддержки не имеют задолженности по налогам и сборам;
справку из управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, подтверждающую финансовую дисциплину собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги не превышает 10 процентов от общей суммы начислений);
справку из управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, подтверждающую планируемое применение при производстве работ ресурсосберегающих технологий, материалов и оборудования;
копию уведомления об открытии отдельных банковских счетов на каждый многоквартирный дом, включенный в Программу, в одной из следующих кредитных организаций: (открытое акционерное общество) Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", открытое акционерное общество "Банк ВТБ", открытое акционерное общество Банк "Российская финансовая корпорация" (при наличии);
выписку из банка о наличии на счету управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов средств на обеспечение софинансирования Программы за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии).
Формирование пакета документов (за исключением решения органов местного самоуправления о софинансировании мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов) для участия в Программе осуществляют управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы и представляют его в орган местного самоуправления.
Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив выбирает подрядную организацию и заключает с ней договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. Обязательным условием договора подряда должно быть осуществление органом местного самоуправления или уполномоченной им организацией строительного надзора за выполнением работ.
Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома приведен в приложении N 6.
Органы местного самоуправления или уполномоченные ими организации в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" не вправе выбирать подрядчиков или устанавливать перечень организаций, которые могут быть привлечены управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными или иными специализированными потребительскими кооперативами в качестве подрядчиков для проведения капитального ремонта.
Не должна допускаться обязательная или добровольная аккредитация (регистрация) при органах местного самоуправления организаций в целях рекомендации их управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам в качестве подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту.
Государственный заказчик организует работу по реализации Программы в пределах своих полномочий, осуществляет общую координацию и мониторинг работ, несет ответственность за эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, составляет отчеты о реализации Программы, формирует заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на финансирование мероприятий Программы.
Органы местного самоуправления организуют работу по реализации и финансированию мероприятий Программы, обеспечивают контроль за выполнением условий софинансирования за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах.
Органы местного самоуправления ежемесячно на пятый рабочий день месяца, следующего за отчетным, представляют в Минстрой Чувашии отчет о расходовании средств Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах; копии выписок из лицевого счета получателя средств соответствующего бюджета (получателя субсидий) и копии платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов местных бюджетов на проведение мероприятий, предусмотренных Программой, с приложением сводных реестров платежных документов, а также списание предназначенных для проведения капитального ремонта многоквартирных домов средств с открытых отдельных банковских счетов получателей субсидий.
Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив представляют органу местного самоуправления акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затратах в разрезе каждого дома, согласованные с представителем собственников помещений в многоквартирном доме или общественной комиссией собственников помещений, акты приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирных домов, протоколы общих собраний собственников помещений, утверждающих указанные акты.
Органы местного самоуправления представляют в Минстрой Чувашии:
еженедельно к среде оперативную информацию о ходе работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Программы и сведения о реформировании жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с условиями предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;
к 15 января 2012 г. информацию о реализации Программы, включая значения показателей индикаторов и показателей эффективности.
Минстрой Чувашии:
до 20 февраля 2012 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств;
до 1 марта 2012 г. после согласования с Министерством финансов Чувашской Республики и Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств, на основании которого до 1 апреля 2012 г. на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принимается решение о снятии с контроля данной Программы.
Успешная реализация Программы в значительной степени зависит от своевременности и доступности информации:
о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт;
о расходовании средств на реализацию Программы;
о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.
Органам местного самоуправления - участникам Программы необходимо размещать в средствах массовой информации и (или) на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет информацию:
а) о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет средств Фонда, средств долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов из республиканского бюджета Чувашской Республики;
б) об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, включенных в Программу;
в) о перечислении средств, направляемых на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские счета, открытые товариществами собственников жилья либо выбранными собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией в одной из следующих кредитных организаций: (открытое акционерное общество) Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", открытое акционерное общество "Банк ВТБ", открытое акционерное общество Банк "Российская финансовая корпорация";
г) о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите этих прав.
Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам необходимо обеспечить информирование граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных в многоквартирных домах, а также на своих сайтах в сети Интернет (при наличии):
а) о привлеченных исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядных и (или) субподрядных организациях) с указанием наименований юридических лиц, фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет; об изменении подрядных и (или) субподрядных организаций;
б) о планируемых сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков, о причинах их переноса и новых сроках (сведения о выполнении указанных работ должны обновляться не реже одного раза в месяц);
в) о ходе работ по капитальному ремонту, в том числе размещать еженедельные отчеты, фото- и видеоматериалы;
г) о собственниках помещений в многоквартирном доме, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта многоквартирного дома и комиссии по приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом дома;
д) о дате и времени приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (информация размещается не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.
VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы станут:
оснащение 77 многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики и включенных в Программу, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии);
проведение капитального ремонта 98 многоквартирных домов, включенных в Программу, общей площадью 119396,5 кв. метра;
создание благоприятных и безопасных условий проживания 5287 граждан;
снижение социальной напряженности.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 7.
Информация об изменениях:
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2011 г. N 550 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к республиканской адресной программе
"Капитальный ремонт многоквартирных
домов, расположенных на территории
Чувашской Республики" на 2011 год
Планируемые показатели
выполнения республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год
С изменениями и дополнениями от:
6 декабря 2011 г.
|
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Общая площадь жилищного фонда - всего |
Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения Программы |
Количество многоквартирных домов |
Стоимость капитального ремонта |
||||||||
|
I квартал 2011 г. |
II квартал 2011 г. |
III квартал 2011 г. |
IV квартал 2011 г. |
всего |
I квартал 2011 г. |
II квартал 2011 г. |
III квартал 2011 г. |
IV квартал 2011 г. |
всего |
||||
|
кв. метров |
человек |
ед. |
ед. |
ед. |
ед. |
ед. |
рублей |
рублей |
рублей |
рублей |
рублей |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Аликовский район |
7363,4 |
263 |
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
5779971 |
5779971 |
|
2. |
Батыревский район |
4163,4 |
209 |
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
6991360 |
6991360 |
|
3. |
Ибресинский район |
6533,26 |
254 |
|
|
|
3 |
3 |
|
|
|
7865280 |
7865280 |
|
4. |
Козловский район |
2734,83 |
111 |
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
7865280 |
7865280 |
|
5. |
Комсомольский район |
2528,31 |
148 |
|
|
|
5 |
5 |
|
|
|
5243520 |
5243520 |
|
6. |
Красноармейский район |
552,84 |
23 |
|
|
1 |
0 |
1 |
|
|
841358 |
|
841358 |
|
7. |
Мариинско-Посадский район |
10761,84 |
405 |
|
|
|
7 |
7 |
|
|
|
12234880 |
12234880 |
|
8. |
Моргаушский район |
9343,48 |
446 |
|
|
|
8 |
8 |
|
|
|
7865280 |
7865280 |
|
9. |
Порецкий район |
5029,12 |
188 |
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
8739200 |
8739200 |
|
10. |
Урмарский район |
1531,88 |
70 |
|
|
|
3 |
3 |
|
|
|
3528242 |
3528242 |
|
11. |
Цивильский район |
8680,8 |
580 |
|
|
|
11 |
11 |
|
|
|
26217600 |
26217600 |
|
12. |
Чебоксарский район |
23339,27 |
1171 |
|
|
|
15 |
15 |
|
|
|
16364929 |
16364929 |
|
13. |
Ядринский район |
17114,31 |
542 |
|
|
|
11 |
11 |
|
|
|
20974080 |
20974080 |
|
14. |
Яльчикский район |
2855,88 |
131 |
|
|
|
5 |
5 |
|
|
|
6720784 |
6720784 |
|
15. |
г. Алатырь |
12362,5 |
595 |
|
|
|
9 |
9 |
|
|
|
20100160 |
20100160 |
|
16. |
г. Шумерля |
4501,38 |
151 |
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
7865278 |
7865278 |
|
|
Итого |
119396,5 |
5287 |
|
|
1 |
97 |
98 |
|
|
841358 |
164355844 |
165197202 |
Приложение N 1.1
к республиканской адресной программе
"Капитальный ремонт многоквартирных домов,
расположенных на территории Чувашской
Республики" на 2011 год
Планируемые показатели
выполнения республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год по многоквартирным домам, которым предоставляется финансовая поддержка за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в 2011 году
Информация об изменениях:
См. текст приложения
Информация об изменениях:
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2011 г. N 550 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к республиканской адресной программе
"Капитальный ремонт многоквартирных
домов, расположенных на территории
Чувашской Республики" на 2011 год
Перечень
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
N п/п |
Адрес многоквартирного дома |
Год |
Материал стен |
Количество этажей |
Количество подъездов |
Общая площадь многоквартирного дома - всего |
Площадь помещений многоквартирного дома |
Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы |
Вид ремонта |
|||
|
ввода в эксплуатацию |
завершения последнего капитального ремонта |
всего |
в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
|||||||||
|
кв. метров |
кв. метров |
кв. метров |
человек |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Аликовский район | ||||||||||||
|
1. |
с. Аликово, ул. Гагарина, д. 29 |
1984 |
|
кирпич |
2 |
3 |
1376,7 |
836,3 |
587,2 |
44 |
ремонт кровли, подвала, систем водо-, теплоснабжения |
|
|
2. |
с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д. 57 |
1993 |
|
кирпич |
2 |
3 |
1374,83 |
828,73 |
630,96 |
60 |
ремонт кровли, систем водо-, теплоснабжения |
|
|
3. |
с. Аликово, ул. Парковая, д. 5а |
1992 |
|
панель |
3 |
3 |
1357,8 |
1328,48 |
1267,88 |
58 |
ремонт кровли, систем водо-, теплоснабжения, подвала |
|
|
4. |
с. Аликово, ул. Парковая, д. 7а |
1989 |
|
панель |
3 |
5 |
3254,07 |
2214,17 |
1358,70 |
101 |
ремонт кровли, систем водо-, теплоснабжения, водоотведения, подвала |
|
|
|
Итого 4 дома |
|
|
|
|
|
7363,40 |
5207,68 |
3844,74 |
263 |
|
|
|
Батыревский район | ||||||||||||
|
5. |
с. Батырево, ул. Гагарина, д. 2 |
1983 |
|
кирпич |
2 |
3 |
934,31 |
851,21 |
851,21 |
40 |
ремонт кровли, системы электроснабжения, подвала |
|
|
6. |
с. Батырево, ул. Комарова, д. 15 |
1987 |
|
кирпич |
2 |
3 |
933,26 |
859,93 |
859,93 |
52 |
ремонт фасада, кровли, системы электроснабжения |
|
|
7. |
с. Батырево, ул. Кирова, д. 42 |
1972 |
|
кирпич |
2 |
3 |
911,57 |
835,56 |
835,56 |
56 |
ремонт фасада, кровли, системы электроснабжения |
|
|
8. |
с. Батырево, ул. Мира, д. 18 |
1990 |
|
кирпич |
3 |
3 |
1384,26 |
1289,06 |
1174,03 |
61 |
ремонт кровли, системы электроснабжения, подвала |
|
|
|
Итого 4 дома |
|
|
|
|
|
4163,40 |
3835,76 |
3720,73 |
209 |
|
|
|
Ибресинский район | ||||||||||||
|
9. |
пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 6 |
1988 |
|
кирпич |
5 |
4 |
2954,00 |
2661,60 |
2103,66 |
99 |
ремонт кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, подвала |
|
|
10. |
пгт Ибреси, ул. Воинов-интернационалистов, д. 17 |
1988 |
|
кирпич |
3 |
4 |
2520,90 |
2250,80 |
1534,23 |
108 |
ремонт кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, подвала |
|
|
11. |
пгт Ибреси, ул. Мира, д. 27 |
1980 |
|
кирпич |
2 |
3 |
1058,36 |
886,83 |
861,13 |
47 |
ремонт фасада, кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
|
|
Итого 3 дома |
|
|
|
|
|
6533,26 |
5799,23 |
4499,02 |
254 |
|
|
|
Козловский район | ||||||||||||
|
12. |
г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 2 |
1966 |
|
кирпич |
2 |
3 |
636,97 |
579,28 |
471,83 |
23 |
утепление фасада, ремонт кровли, систем тепло-, электро-, водоснабжения |
|
|
13. |
г. Козловка, ул. Мичурина, д. 1 |
1963 |
|
кирпич |
2 |
3 |
618,04 |
556,48 |
447,67 |
26 |
утепление фасада, ремонт кровли, систем тепло-, электро-, водоснабжения |
|
|
14. |
г. Козловка, ул. Горького, д. 9 |
1968 |
|
кирпич |
2 |
2 |
742,62 |
708,01 |
668,32 |
34 |
утепление фасада, ремонт кровли, систем тепло-, электро-, водоснабжения |
|
|
15. |
г. Козловка, ул. Молодежная, д. 23 |
1968 |
|
кирпич |
2 |
2 |
737,20 |
702,59 |
563,99 |
28 |
утепление фасада, ремонт кровли, систем тепло-, электро-, водоснабжения |
|
|
|
Итого 4 дома |
|
|
|
|
|
2734,83 |
2546,36 |
2151,81 |
111 |
|
|
|
Комсомольский район | ||||||||||||
|
16. |
с. Комсомольское, ул. Куйбышева, д. 7 |
1962 |
|
кирпич |
2 |
1 |
293,90 |
273,24 |
135,67 |
22 |
утепление фасада, ремонт системы электроснабжения, энергетическое обследование дома |
|
|
17. |
с. Комсомольское, ул. Куйбышева, д. 9 |
1963 |
|
кирпич |
2 |
1 |
166,88 |
149,86 |
112,76 |
16 |
утепление фасада, ремонт системы электроснабжения, энергетическое обследование дома |
|
|
18. |
с. Комсомольское, ул. Куйбышева, д. 11 |
1966 |
|
кирпич |
2 |
2 |
531,34 |
468,81 |
432,42 |
23 |
утепление фасада, ремонт системы электроснабжения, энергетическое обследование дома |
|
|
19. |
с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 67а |
1981 |
|
кирпич |
2 |
2 |
935,37 |
845,17 |
789,66 |
58 |
утепление фасада, ремонт кровли, систем электро-, водоснабжения, водоотведения, энергетическое обследование дома |
|
|
20. |
с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 67б |
1982 |
|
кирпич |
2 |
2 |
600,82 |
551,1 |
551,1 |
29 |
ремонт фасада, системы водоснабжения |
|
|
|
Итого 5 домов |
|
|
|
|
|
2528,31 |
2288,18 |
2021,61 |
148,00 |
|
|
|
Красноармейский район | ||||||||||||
|
21. |
с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 8 |
1969 |
|
кирпич |
2 |
2 |
552,84 |
374,36 |
374,36 |
23 |
ремонт кровли, системы теплоснабжения |
|
|
|
Итого 1 дом |
|
|
|
|
|
552,84 |
374,36 |
374,36 |
23 |
|
|
|
Мариинско-Посадский район | ||||||||||||
|
22. |
г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 19а |
1988 |
|
кирпич |
2 |
3 |
773,60 |
708,50 |
591,40 |
35 |
ремонт кровли, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения |
|
|
23. |
г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 39 |
1974 |
|
кирпич |
2 |
3 |
1202,95 |
883,70 |
883,70 |
42 |
ремонт кровли, систем тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения |
|
|
24. |
г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 11а |
1988 |
|
кирпич |
3 |
3 |
2024,19 |
1570,2 |
1272,3 |
54 |
ремонт систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, подвала |
|
|
25. |
г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 35 |
1978 |
|
кирпич |
2 |
3 |
955,80 |
911,70 |
689,30 |
47 |
ремонт кровли, систем холодного водоснабжения, водоотведения |
|
|
26. |
с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы, д. 5 |
1977 |
|
кирпич |
4 |
6 |
3841,60 |
3752,80 |
1924,90 |
148 |
ремонт кровли, систем тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
|
|
27. |
г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 17 |
1978 |
|
кирпич |
2 |
3 |
888,80 |
844,10 |
844,10 |
47 |
ремонт кровли, систем тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
|
28. |
г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 9 |
1972 |
|
кирпич |
2 |
3 |
1074,90 |
991,70 |
118,50 |
32 |
ремонт кровли, систем тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения |
|
|
|
Итого 7 домов |
|
|
|
|
|
10761,84 |
9662,70 |
6324,20 |
405 |
|
|
|
Моргаушский район | ||||||||||||
|
29. |
с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 40 |
1974 |
|
кирпич |
2 |
2 |
796,60 |
733,90 |
491,80 |
30 |
ремонт кровли, системы водоснабжения, подвала |
|
|
30. |
с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 44 |
1990 |
|
кирпич |
3 |
4 |
2491,30 |
2292,20 |
1315,50 |
122 |
ремонт кровли, системы водоснабжения, подвала |
|
|
31. |
с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 20 |
1987 |
|
кирпич |
3 |
3 |
1760,60 |
1758,10 |
1029,20 |
89 |
ремонт кровли, системы водоснабжения, подвала |
|
|
32. |
д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 2 |
1979 |
|
кирпич |
2 |
2 |
997,00 |
930,10 |
516,90 |
38 |
ремонт кровли, системы водоснабжения, подвала |
|
|
33. |
д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 4 |
1982 |
|
кирпич |
2 |
2 |
971,78 |
890,20 |
376,30 |
53 |
ремонт кровли, системы электроснабжения, подвала |
|
|
34. |
д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 5 |
1982 |
|
кирпич |
2 |
3 |
921,90 |
840,80 |
506,70 |
49 |
ремонт фасада, кровли, системы водоснабжения, подвала |
|
|
35. |
д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 6 |
1982 |
|
кирпич |
2 |
2 |
921,90 |
840,80 |
506,70 |
46 |
ремонт кровли, системы водоснабжения, подвала |
|
|
36. |
с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 12 |
1969 |
|
кирпич |
2 |
1 |
482,40 |
439,20 |
274,40 |
19 |
утепление фасада, ремонт кровли, подвала |
|
|
|
Итого 8 домов |
|
|
|
|
|
9343,48 |
8725,30 |
5017,50 |
446 |
|
|
|
Порецкий район | ||||||||||||
|
37. |
с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 1 |
1982 |
|
кирпич |
3 |
3 |
1393,25 |
1283,55 |
1193,94 |
52 |
ремонт кровли, систем электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
|
|
38. |
с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 23 |
1988 |
|
кирпич |
3 |
2 |
1356,24 |
1298,04 |
1248,87 |
56 |
ремонт кровли, систем электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
|
|
39. |
с. Порецкое, ул. Ленина, д. 75 |
1978 |
|
кирпич |
3 |
3 |
1403,73 |
1260,63 |
1077,68 |
49 |
ремонт кровли, систем газо-, водо-, тепло-, электроснабжения |
|
|
40. |
с. Порецкое, ул. Ленина, д. 59 |
1973 |
|
кирпич |
2 |
3 |
875,90 |
854,60 |
809,10 |
31 |
ремонт фасада, кровли, систем водо-, теплоснабжения, водоотведения |
|
|
|
Итого 4 дома |
|
|
|
|
|
5029,12 |
4696,82 |
4329,59 |
188 |
|
|
|
Урмарский район | ||||||||||||
|
41. |
пгт Урмары, ул. Порфирьева, д. 3 |
1968 |
|
кирпич |
2 |
2 |
564,90 |
516,50 |
418,40 |
25 |
ремонт фасада, кровли, систем электро-, водоснабжения |
|
|
42. |
пгт Урмары, ул. Заводская, д. 34 |
1933 |
|
кирпич |
2 |
2 |
431,90 |
388,40 |
345,40 |
18 |
ремонт фасада, систем электро-, водоснабжения |
|
|
43. |
пгт Урмары, ул. Механизаторов, д. 1 |
1968 |
|
кирпич |
2 |
2 |
535,08 |
496,28 |
339,86 |
27 |
ремонт фасада, кровли, систем электро-, водоснабжения |
|
|
|
Итого 3 дома |
|
|
|
|
|
1531,88 |
1401,18 |
1103,66 |
70 |
|
|
|
Цивильский район | ||||||||||||
|
44. |
г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 40 |
1961 |
|
кирпич |
2 |
2 |
588,00 |
544,30 |
371,60 |
23 |
ремонт фасада, кровли, системы электроснабжения, подвала |
|
|
45. |
г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 2 |
1975 |
|
кирпич |
2 |
2 |
597,40 |
550,90 |
503,70 |
20 |
ремонт кровли, систем газо-, электроснабжения, подвала |
|
|
46. |
г. Цивильск, ул. Николаева, д. 7 |
1978 |
|
кирпич |
2 |
2 |
535,40 |
490,40 |
447,30 |
25 |
ремонт фасада, кровли, систем электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения, подвала |
|
|
47. |
г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 16 |
1968 |
|
кирпич |
3 |
1 |
900,90 |
762,30 |
279,20 |
77 |
ремонт фасада, кровли, систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, подвала |
|
|
48. |
г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 18 |
1970 |
|
кирпич |
3 |
1 |
925,00 |
823,80 |
226,80 |
72 |
ремонт фасада, кровли, систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, подвала |
|
|
49. |
г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 20 |
1970 |
|
кирпич |
3 |
1 |
914,90 |
823,80 |
232,60 |
85 |
ремонт фасада, кровли, систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, подвала |
|
|
50. |
г. Цивильск, ул. Советская, д. 1 |
1970 |
|
кирпич |
2 |
3 |
482,80 |
436,30 |
294,90 |
26 |
ремонт кровли, системы электроснабжения, подвала |
|
|
51. |
г. Цивильск, ул. Советская, д. 11 |
1960 |
|
кирпич |
2 |
2 |
575,70 |
534,80 |
299,00 |
30 |
ремонт кровли, системы электроснабжения |
|
|
52. |
г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 18 |
1969 |
|
кирпич |
3 |
2 |
925,00 |
682,03 |
338,30 |
93 |
ремонт фасада, кровли, систем водо-, электроснабжения, подвала |
|
|
53. |
с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 2 |
1970 |
|
кирпич |
2 |
2 |
870,70 |
762,30 |
75,90 |
39 |
утепление фасада, ремонт кровли, систем водо-, электроснабжения, водоотведения, подвала |
|
|
54. |
пос. Молодежный, ул. Заводская, д. 13 |
1986 |
|
кирпич |
3 |
2 |
1365,00 |
981,20 |
526,40 |
90 |
ремонт фасада, кровли, систем электро-, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, подвала |
|
|
|
Итого 11 домов |
|
|
|
|
|
8680,80 |
7392,13 |
3595,70 |
580 |
|
|
|
Чебоксарский район | ||||||||||||
|
55. |
пгт Кугеси, ул. Советская, д. 76 |
1984 |
|
кирпич |
5 |
10 |
7211,60 |
6505,00 |
4362,67 |
322 |
ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения |
|
|
56. |
пгт Кугеси, ул. Советская, д. 49 |
1965 |
|
панель |
2 |
2 |
583,87 |
531,87 |
193,80 |
30 |
ремонт фасада, системы электроснабжения |
|
|
57. |
пгт Кугеси, ул. Советская, д. 53 |
1974 |
|
кирпич |
2 |
3 |
947,78 |
878,18 |
626,61 |
60 |
ремонт фасада, кровли, системы газо-, теплоснабжения |
|
|
58. |
пгт Кугеси, ул. Советская, д. 6 |
1969 |
|
кирпич |
2 |
2 |
772,00 |
713,00 |
385,70 |
47 |
ремонт фасада, кровли, системы электроснабжения |
|
|
59. |
пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 1 |
1979 |
|
панель |
2 |
1 |
219,97 |
197,97 |
98,28 |
10 |
ремонт фасада, кровли, системы газоснабжения |
|
|
60. |
пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 7 |
1981 |
|
панель |
2 |
1 |
365,37 |
309,37 |
122,87 |
15 |
ремонт фасада, кровли, системы электроснабжения |
|
|
61. |
пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 9 |
1970 |
|
кирпич |
2 |
1 |
429,50 |
378,30 |
117,40 |
27 |
ремонт фасада, кровли, системы электроснабжения |
|
|
62. |
пгт Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1б |
1975 |
|
кирпич |
2 |
2 |
717,4 |
634 |
634 |
38 |
ремонт фасада, кровли, систем электро-, газоснабжения |
|
|
63. |
пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 13 |
1985 |
|
кирпич |
5 |
6 |
3913,62 |
3430,92 |
2405,15 |
200 |
ремонт кровли, систем горячего водоснабжения, водоотведения |
|
|
64. |
пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 15а |
1985 |
|
кирпич |
2 |
3 |
913,20 |
838,10 |
727,65 |
47 |
ремонт фасада, кровли, систем тепло-, водоснабжения |
|
|
65. |
д. Сятракасы, ул. Восточная, д. 1 |
1986 |
|
панель |
3 |
3 |
1477,56 |
1310,56 |
667,29 |
82 |
ремонт кровли, систем тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
|
66. |
пос. Сюктерка, ул. Главная, д. 43 |
1974 |
|
кирпич |
2 |
2 |
695,60 |
606,20 |
246,40 |
35 |
ремонт фасада, кровли, системы теплоснабжения |
|
|
67. |
д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1 |
1983 |
|
панель |
3 |
3 |
1431,60 |
1291,60 |
939,42 |
76 |
ремонт систем водоснабжения, водоотведения |
|
|
68. |
д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 2 |
1985 |
|
панель |
3 |
3 |
1427,30 |
1261,90 |
542,18 |
81 |
ремонт систем водоснабжения, водоотведения |
|
|
69. |
д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 4 |
1988 |
|
панель |
3 |
3 |
2232,90 |
1999,30 |
1074,00 |
101 |
ремонт кровли, систем водоснабжения, теплоснабжения |
|
|
|
Итого 15 домов |
|
|
|
|
|
23339,27 |
20886,27 |
13143,42 |
1171 |
|
|
|
Ядринский район | ||||||||||||
|
70. |
г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 15 |
1968 |
|
кирпич |
2 |
2 |
673,20 |
610,90 |
363,46 |
17 |
ремонт кровли, систем водо-, тепло-, газоснабжения, подвала |
|
|
71. |
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 88 |
1980 |
|
кирпич |
2 |
3 |
1487,97 |
1286,22 |
1011,47 |
46 |
ремонт кровли, систем водо-, тепло-, газоснабжения, подвала |
|
|
72. |
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 90 |
1977 |
|
кирпич |
2 |
3 |
1354,20 |
1174,69 |
768,30 |
41 |
ремонт кровли, систем водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения, подвала |
|
|
73. |
г. Ядрин, ул. Герцена, д. 18а |
1961 |
|
кирпич |
2 |
1 |
237,11 |
223,03 |
223,03 |
10 |
ремонт кровли, систем водо-, тепло-, электроснабжения, подвала |
|
|
74. |
г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 113 |
1990 |
|
кирпич |
5 |
4 |
3888,88 |
3230,87 |
1423,71 |
133 |
ремонт кровли, систем водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения, подвала |
|
|
75. |
г. Ядрин, ул. М. Горького, д. 5а |
1976 |
|
кирпич |
2 |
2 |
698,96 |
567,73 |
226,63 |
10 |
ремонт кровли, систем водо-, теплоснабжения, подвала |
|
|
76. |
г. Ядрин, ул. Молодежная, д. 8а |
1988 |
|
кирпич |
2 |
1 |
1733,41 |
1490,11 |
1073,94 |
63 |
ремонт кровли, системы теплоснабжения, подвала |
|
|
77. |
г. Ядрин, ул. Тимирязева, д. 24 |
1979 |
|
кирпич |
2 |
2 |
1070,27 |
837,42 |
617,66 |
22 |
ремонт кровли, систем тепло-, электро-, водоснабжения, подвала |
|
|
78. |
г. Ядрин, ул. Чапаева, д. 12а |
1980 |
|
панель |
3 |
2 |
1604,31 |
1365,72 |
675,97 |
24 |
ремонт кровли, системы теплоснабжения, подвала |
|
|
79. |
г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 116 |
1989 |
|
панель |
5 |
3 |
3410,50 |
3275,50 |
3035,70 |
128 |
ремонт кровли, системы водоснабжения, подвала |
|
|
80. |
д. Стрелецкая, ул. 40 лет Победы, д. 139 |
1983 |
|
кирпич |
2 |
3 |
955,50 |
873,40 |
685,30 |
48 |
ремонт кровли, системы водоотведения, подвала |
|
|
|
Итого 11 домов |
|
|
|
|
|
17114,31 |
14935,59 |
10105,17 |
542 |
|
|
|
Яльчикский район | ||||||||||||
|
81. |
с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 20 |
1968 |
|
кирпич |
2 |
2 |
423,70 |
380,10 |
380,10 |
12 |
ремонт кровли, системы водоснабжения, энергетическое обследование дома |
|
|
82. |
с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 22 |
1962 |
|
кирпич |
2 |
1 |
238,70 |
218,00 |
194,50 |
9 |
ремонт кровли, системы водоснабжения, энергетическое обследование дома |
|
|
83. |
с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 6 |
1971 |
|
кирпич |
2 |
2 |
528,20 |
508,20 |
391,92 |
28 |
ремонт кровли, системы водоснабжения, энергетическое обследование дома |
|
|
84. |
с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 8 |
1973 |
|
кирпич |
2 |
2 |
746,50 |
682,90 |
644,60 |
33 |
ремонт кровли, системы водоснабжения, энергетическое обследование дома |
|
|
85. |
с. Яльчики, ул. Андреева, д. 4 |
1985 |
|
кирпич |
2 |
3 |
918,78 |
829,08 |
661,92 |
49 |
ремонт кровли, подвала, системы водоотведения, энергетическое обследование дома |
|
|
|
Итого 5 домов |
|
|
|
|
|
2855,88 |
2618,28 |
2273,04 |
131 |
|
|
|
г. Алатырь | ||||||||||||
|
86. |
ул. Стрелка, д. 31 |
1969 |
|
кирпич |
5 |
4 |
3282,40 |
3067,07 |
2932,27 |
135 |
ремонт фасада, кровли, систем газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
|
87. |
ул. Стрелка, д. 18 |
1964 |
|
кирпич |
2 |
2 |
620,94 |
580,32 |
508,93 |
130 |
ремонт кровли, тепло-, водо-, газо-, электроснабжения |
|
|
88. |
ул. Стрелка, д. 3 |
1978 |
|
кирпич |
5 |
4 |
2752,98 |
2570,55 |
2362,99 |
91 |
ремонт кровли, систем тепло-, водоснабжения, подвала |
|
|
89. |
ул. Димитрова, д. 8 |
1969 |
|
кирпич |
2 |
2 |
701,69 |
628,69 |
628,69 |
25 |
ремонт фасада, кровли, систем тепло-, водо-, электроснабжения |
|
|
90. |
ул. Грибоедова, д. 50 |
1965 |
|
кирпич |
2 |
2 |
386,70 |
361,40 |
221,28 |
18 |
ремонт кровли, систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
|
|
91. |
ул. Грибоедова, д. 52 |
1983 |
|
кирпич |
2 |
2 |
873,97 |
824,93 |
627,34 |
40 |
ремонт кровли, систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
|
|
92. |
квартал УПП, д. 10 |
1977 |
|
кирпич |
2 |
2 |
903,03 |
843,95 |
843,95 |
40 |
ремонт кровли, систем газо-, тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
|
|
93. |
квартал УПП, д. 12 |
1970 |
|
кирпич |
2 |
2 |
775,37 |
724,65 |
418,95 |
38 |
ремонт кровли, систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |
|
|
94. |
ул. Кувина, д. 46 |
1985 |
|
панель |
3 |
3 |
2065,42 |
1978,70 |
1253,06 |
78 |
ремонт фасада, кровли, систем тепло-, водо-, электроснабжения, подвала |
|
|
|
Итого 9 домов |
|
|
|
|
|
12362,50 |
11580,26 |
9797,46 |
595 |
|
|
|
г. Шумерля | ||||||||||||
|
95. |
ул. Жукова, д. 22 |
1960 |
|
шлакобетон |
2 |
1 |
295,90 |
264,49 |
264,49 |
10 |
ремонт кровли, систем тепло-, водоснабжения, подвала |
|
|
96. |
ул. Октябрьская, д. 14 |
1967 |
|
кирпич |
4 |
3 |
2202,80 |
1534,20 |
1534,20 |
53 |
ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения, подвала |
|
|
97. |
ул. Октябрьская, д. 6 |
1968 |
|
кирпич |
4 |
2 |
1269,73 |
1005,41 |
878,53 |
52 |
ремонт кровли, систем тепло-, газо-, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения |
|
|
98. |
ул. Мира, д. 30 |
1983 |
|
дерево |
2 |
2 |
732,95 |
667,99 |
483,99 |
36 |
ремонт фасада, кровли, систем тепло-, электро-, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения |
|
|
|
Итого 4 дома |
|
|
|
|
|
4501,38 |
3472,09 |
3161,21 |
151 |
|
|
|
|
Всего 98 домов |
|
|
|
|
|
119396,50 |
105422,19 |
75463,22 |
5287 |
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
N п/п |
Адрес многоквартирного дома |
Стоимость капитального ремонта |
Удельная стоимость капитального ремонта одного кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома |
Предельная стоимость капитального ремонта одного кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома |
Плановая дата завершения работ |
||||
|
всего |
в том числе |
||||||||
|
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
за счет средств местного бюджета |
за счет средств ТСЖ или собственников помещений в многоквартирном доме |
||||||
|
рублей |
рублей |
рублей |
рублей |
рублей |
рублей/кв. метр |
рублей/кв. метр |
|||
|
1 |
2 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Аликовский район | |||||||||
|
1. |
с. Аликово, ул. Гагарина, д. 29 |
1204888 |
625378 |
206463 |
312689 |
60358 |
1441 |
7200 |
12.2011 |
|
2. |
с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д. 57 |
1107323 |
574738 |
189745 |
287369 |
55471 |
1336 |
7200 |
12.2011 |
|
3. |
с. Аликово, ул. Парковая, д. 5а |
1460966 |
758290 |
250343 |
379146 |
73187 |
1111 |
7200 |
12.2011 |
|
4. |
с. Аликово, ул. Парковая, д. 7а |
2006794 |
1041594 |
343872 |
520796 |
100532 |
900 |
7200 |
12.2011 |
|
|
Итого 4 дома |
5779971 |
3000000 |
990423 |
1500000 |
289548 |
4788 |
|
|
|
Батыревский район | |||||||||
|
5. |
с. Батырево, ул. Гагарина, д. 2 |
1641200 |
938988 |
309999 |
309999 |
82214 |
1928 |
7200 |
12.2011 |
|
6. |
с. Батырево, ул. Комарова, д. 15 |
1603000 |
917132 |
302783 |
302783 |
80302 |
1864 |
7200 |
12.2011 |
|
7. |
с. Батырево, ул. Кирова, д. 42 |
1591000 |
910266 |
300516 |
300516 |
79702 |
1904 |
7200 |
12.2011 |
|
8. |
с. Батырево, ул. Мира, д. 18 |
2156160 |
1233614 |
407266 |
407266 |
108014 |
1673 |
7200 |
12.2011 |
|
|
Итого 4 дома |
6991360 |
4000000 |
1320564 |
1320564 |
350232 |
1823 |
|
|
|
Ибресинский район | |||||||||
|
9. |
пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 6 |
3298131 |
1886975 |
622968 |
622968 |
165220 |
1239 |
8352 |
12.2011 |
|
10. |
пгт Ибреси, ул. Воинов-интернационалистов, д. 17 |
2937517 |
1680656 |
554853 |
554853 |
147155 |
1305 |
8352 |
12.2011 |
|
11. |
пгт Ибреси, ул. Мира, д. 27 |
1629632 |
932369 |
307813 |
307813 |
81637 |
1838 |
8352 |
12.2011 |
|
|
Итого 3 дома |
7865280 |
4500000 |
1485634 |
1485634 |
394012 |
1356 |
|
|
|
Козловский район | |||||||||
|
12. |
г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 2 |
1911905 |
1093868 |
361130 |
361130 |
95777 |
3300 |
7260 |
12.2011 |
|
13. |
г. Козловка, ул. Мичурина, д. 1 |
1857464 |
1062720 |
350847 |
350847 |
93050 |
3338 |
7260 |
12.2011 |
|
14. |
г. Козловка, ул. Горького, д. 9 |
2055746 |
1176163 |
388300 |
388300 |
102983 |
2904 |
7260 |
12.2011 |
|
15. |
г. Козловка, ул. Молодежная, д. 23 |
2040165 |
1167249 |
385357 |
385357 |
102202 |
2904 |
7260 |
12.2011 |
|
|
Итого 4 дома |
7865280 |
4500000 |
1485634 |
1485634 |
394012 |
3089 |
|
|
|
Комсомольский район | |||||||||
|
16. |
с. Комсомольское, ул. Куйбышева, д. 7 |
606957 |
347261 |
114645 |
114645 |
30406 |
2200 |
7400 |
12.2011 |
|
17. |
с. Комсомольское, ул. Куйбышева, д. 9 |
519197 |
297050 |
98069 |
98069 |
26009 |
3289 |
7400 |
12.2011 |
|
18. |
с. Комсомольское, ул. Куйбышева, д. 11 |
821601 |
470067 |
155188 |
155188 |
41158 |
1850 |
7400 |
12.2011 |
|
19. |
с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 67а |
3152942 |
1803908 |
595544 |
595544 |
157946 |
3883 |
7400 |
12.2011 |
|
20. |
с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 67б |
142823 |
81714 |
26977 |
26977 |
7155 |
259 |
7400 |
12.2011 |
|
|
Итого 5 домов |
5243520 |
3000000 |
990423 |
990423 |
262674 |
2292 |
|
|
|
Красноармейский район | |||||||||
|
21. |
с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 8 |
841358 |
481370 |
158920 |
158920 |
42148 |
2247 |
7600 |
10.2011 |
|
|
Итого 1 дом |
841358 |
481370 |
158920 |
158920 |
42148 |
2247 |
|
|
|
Мариинско-Посадский район | |||||||||
|
22. |
г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 19а |
1062160 |
607698 |
200626 |
200626 |
53210 |
1499 |
9937 |
12.2011 |
|
23. |
г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 39 |
2100000 |
1201483 |
396659 |
396659 |
105199 |
2376 |
9937 |
12.2011 |
|
24. |
г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 11а |
2000000 |
1144270 |
377770 |
377770 |
100190 |
1274 |
9937 |
12.2011 |
|
25. |
г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 35 |
1300000 |
743775 |
245551 |
245551 |
65123 |
1426 |
9937 |
12.2011 |
|
26. |
с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы, д. 5 |
2727872 |
1560711 |
515254 |
515254 |
136653 |
727 |
9937 |
12.2011 |
|
27. |
г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 17 |
1472128 |
842256 |
278063 |
278063 |
73746 |
1744 |
9937 |
12.2011 |
|
28. |
г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 9 |
1572720 |
899807 |
297064 |
297064 |
78785 |
1586 |
9937 |
12.2011 |
|
|
Итого 7 домов |
12234880 |
7000000 |
2310987 |
2310987 |
612906 |
1266 |
|
|
|
Моргаушский район | |||||||||
|
29. |
с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 40 |
941107 |
538440 |
177761 |
177761 |
47145 |
1282 |
8425 |
10.2011 |
|
30. |
с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 44 |
1625954 |
930265 |
307119 |
307119 |
81451 |
709 |
8425 |
10.2011 |
|
31. |
с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 20 |
1011305 |
578603 |
191020 |
191020 |
50662 |
575 |
8425 |
10.2011 |
|
32. |
д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 2 |
812977 |
465133 |
153559 |
153559 |
40726 |
874 |
8425 |
10.2011 |
|
33. |
д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 4 |
689947 |
394742 |
130321 |
130321 |
34563 |
775 |
8425 |
10.2011 |
|
34. |
д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 5 |
896594 |
512973 |
169353 |
169353 |
44915 |
1066 |
8425 |
10.2011 |
|
35. |
д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 6 |
892378 |
510560 |
168557 |
168557 |
44704 |
1061 |
8425 |
10.2011 |
|
36. |
с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 12 |
995018 |
569284 |
187944 |
187944 |
49846 |
2266 |
8425 |
10.2011 |
|
|
Итого 8 домов |
7865280 |
4500000 |
1485634 |
1485634 |
394012 |
901 |
|
|
|
Порецкий район | |||||||||
|
37. |
с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 1 |
2150000 |
1230090 |
406103 |
406103 |
107704 |
1675 |
6909 |
12.2011 |
|
38. |
с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 23 |
1850000 |
1058449 |
349438 |
349438 |
92675 |
1425 |
6909 |
12.2011 |
|
39. |
с. Порецкое, ул. Ленина, д. 75 |
2700000 |
1544764 |
509990 |
509990 |
135256 |
2142 |
6909 |
12.2011 |
|
40. |
с. Порецкое, ул. Ленина, д. 59 |
2039200 |
1166697 |
385174 |
385174 |
102155 |
2386 |
6909 |
12.2011 |
|
|
Итого 4 дома |
8739200 |
5000000 |
1650705 |
1650705 |
437790 |
1861 |
|
|
|
Урмарский район | |||||||||
|
41. |
пгт Урмары, ул. Порфирьева, д. 3 |
1558700 |
891786 |
294415 |
294415 |
78084 |
3018 |
7523 |
12.2011 |
|
42. |
пгт Урмары, ул. Заводская, д. 34 |
489242 |
279912 |
92411 |
92411 |
24508 |
1260 |
7523 |
12.2011 |
|
43. |
пгт Урмары, ул. Механизаторов, д. 1 |
1480300 |
846932 |
279607 |
279607 |
74154 |
2983 |
7523 |
12.2011 |
|
|
Итого 3 дома |
3528242 |
2018630 |
666433 |
666433 |
176746 |
2518 |
|
|
|
Цивильский район | |||||||||
|
44. |
г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 40 |
2000720 |
1144681 |
377906 |
377906 |
100227 |
3676 |
9500 |
12.2011 |
|
45. |
г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 2 |
985812 |
564017 |
186205 |
186205 |
49385 |
1789 |
9500 |
12.2011 |
|
46. |
г. Цивильск, ул. Николаева, д. 7 |
2442776 |
1397597 |
461404 |
461404 |
122371 |
4981 |
9500 |
12.2011 |
|
47. |
г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 16 |
3400346 |
1945456 |
642275 |
642275 |
170340 |
4461 |
9500 |
12.2011 |
|
48. |
г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 18 |
3411154 |
1951640 |
644316 |
644316 |
170882 |
4141 |
9500 |
12.2011 |
|
49. |
г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 20 |
4286427 |
2452414 |
809642 |
809642 |
214729 |
5203 |
9500 |
12.2011 |
|
50. |
г. Цивильск, ул. Советская, д. 1 |
993395 |
568356 |
187638 |
187638 |
49763 |
2277 |
9500 |
12.2011 |
|
51. |
г. Цивильск, ул. Советская, д. 11 |
774715 |
443242 |
146332 |
146332 |
38809 |
1449 |
9500 |
12.2011 |
|
52. |
г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 18 |
3458670 |
1978825 |
653292 |
653292 |
173261 |
5071 |
9500 |
12.2011 |
|
53. |
с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 2 |
1950000 |
1115663 |
368326 |
368326 |
97685 |
2558 |
9500 |
12.2011 |
|
54. |
пос. Молодежный, ул. Заводская, д. 13 |
2513585 |
1438109 |
474779 |
474779 |
125918 |
2562 |
9500 |
12.2011 |
|
|
Итого 11 домов |
26217600 |
15000000 |
4952115 |
4952115 |
1313370 |
3547 |
|
|
|
Чебоксарский район | |||||||||
|
55. |
пгт Кугеси, ул. Советская, д. 76 |
2902265 |
1660487 |
548195 |
548195 |
145388 |
446 |
10600 |
12.2011 |
|
56. |
пгт Кугеси, ул. Советская, д. 49 |
554480 |
317237 |
104733 |
104733 |
27777 |
1043 |
10600 |
12.2011 |
|
57. |
пгт Кугеси, ул. Советская, д. 53 |
1554245 |
889237 |
293574 |
293574 |
77860 |
1770 |
10600 |
12.2011 |
|
58. |
пгт Кугеси, ул. Советская, д. 6 |
967106 |
553315 |
182672 |
182672 |
48447 |
1356 |
10600 |
12.2011 |
|
59. |
пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 1 |
219169 |
125394 |
41398 |
41398 |
10979 |
1107 |
10600 |
12.2011 |
|
60. |
пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 7 |
285000 |
163058 |
53832 |
53832 |
14278 |
921 |
10600 |
12.2011 |
|
61. |
пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 9 |
345000 |
197386 |
65165 |
65165 |
17284 |
912 |
10600 |
12.2011 |
|
62. |
пгт Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1б |
715567 |
409401 |
135160 |
135160 |
35846 |
1129 |
10600 |
12.2011 |
|
63. |
пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 13 |
1295000 |
740914 |
244606 |
244606 |
64874 |
377 |
10600 |
12.2011 |
|
64. |
пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 15а |
1247107 |
713513 |
235560 |
235560 |
62474 |
1488 |
10600 |
12.2011 |
|
65. |
д. Сятракасы, ул. Восточная, д. 1 |
1405000 |
803849 |
265384 |
265384 |
70383 |
1072 |
10600 |
12.2011 |
|
66. |
пос. Сюктерка, ул. Главная, д. 43 |
1075000 |
615046 |
203051 |
203051 |
53852 |
1773 |
10600 |
12.2011 |
|
67. |
д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1 |
794938 |
454812 |
150152 |
150152 |
39822 |
615 |
10600 |
12.2011 |
|
68. |
д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 2 |
794938 |
454812 |
150152 |
150152 |
39822 |
630 |
10600 |
12.2011 |
|
69. |
д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 4 |
2210114 |
1264479 |
417460 |
417460 |
110715 |
1105 |
10600 |
12.2011 |
|
|
Итого 15 домов |
16364929 |
9362940 |
3091094 |
3091094 |
819801 |
784 |
|
|
|
Ядринский район | |||||||||
|
70. |
г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 15 |
1315304 |
752532 |
248441 |
248441 |
65890 |
2124 |
9100 |
12.2011 |
|
71. |
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 88 |
2402578 |
1374599 |
453811 |
453811 |
120357 |
1560 |
9100 |
12.2011 |
|
72. |
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 90 |
1969724 |
1126947 |
372052 |
372052 |
98673 |
1496 |
9100 |
12.2011 |
|
73. |
г. Ядрин, ул. Герцена, д. 18а |
596554 |
341309 |
112680 |
112680 |
29885 |
2675 |
9100 |
12.2011 |
|
74. |
г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 113 |
3244798 |
1856461 |
612895 |
612895 |
162547 |
1067 |
9100 |
12.2011 |
|
75. |
г. Ядрин, ул. М. Горького, д. 5а |
1101774 |
630363 |
208109 |
208109 |
55193 |
2200 |
9100 |
12.2011 |
|
76. |
г. Ядрин, ул. Молодежная, д. 8а |
2549521 |
1458669 |
481567 |
481567 |
127718 |
1459 |
9100 |
12.2011 |
|
77. |
г. Ядрин, ул. Тимирязева, д. 24 |
1775964 |
1016091 |
335453 |
335453 |
88967 |
2343 |
9100 |
12.2011 |
|
78. |
г. Ядрин, ул. Чапаева, д. 12а |
1572721 |
899808 |
297064 |
297064 |
78785 |
1266 |
9100 |
12.2011 |
|
79. |
г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 116 |
2784684 |
1593213 |
525985 |
525985 |
139501 |
890 |
9100 |
12.2011 |
|
80. |
д. Стрелецкая, ул. 40 лет Победы, д. 139 |
1660458 |
950008 |
313635 |
313635 |
83180 |
2107 |
9100 |
12.2011 |
|
|
Итого 11 домов |
20974080 |
12000000 |
3961692 |
3961692 |
1050696 |
1404 |
|
|
|
Яльчикский район | |||||||||
|
81. |
с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 20 |
1394736 |
726340 |
239795 |
358732 |
69869 |
3669 |
7313 |
12.2011 |
|
82. |
с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 22 |
859985 |
447858 |
147855 |
221191 |
43081 |
3945 |
7313 |
12.2011 |
|
83. |
с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 6 |
1152991 |
600446 |
198232 |
296554 |
57759 |
2269 |
7313 |
12.2011 |
|
84. |
с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 8 |
1343614 |
699717 |
231005 |
345583 |
67309 |
1968 |
7313 |
12.2011 |
|
85. |
с. Яльчики, ул. Андреева, д. 4 |
1969458 |
1025639 |
338606 |
506553 |
98660 |
2375 |
7313 |
12.2011 |
|
|
Итого 5 домов |
6720784 |
3500000 |
1155493 |
1728613 |
336678 |
2567 |
|
|
|
г. Алатырь | |||||||||
|
86. |
ул. Стрелка, д. 31 |
3763200 |
2153057 |
710812 |
710812 |
188519 |
1227 |
7055 |
12.2011 |
|
87. |
ул. Стрелка, д. 18 |
1573600 |
900311 |
297230 |
297230 |
78829 |
612 |
7055 |
12.2011 |
|
88. |
ул. Стрелка, д. 3 |
2608200 |
1492242 |
492650 |
492650 |
130658 |
4494 |
7055 |
12.2011 |
|
89. |
ул. Димитрова, д. 8 |
2684400 |
1535839 |
507043 |
507043 |
134475 |
4270 |
7055 |
12.2011 |
|
90. |
ул. Грибоедова, д. 50 |
1235400 |
706815 |
233349 |
233349 |
61887 |
3418 |
7055 |
12.2011 |
|
91. |
ул. Грибоедова, д. 52 |
2090100 |
1195819 |
394789 |
394789 |
104703 |
2534 |
7055 |
12.2011 |
|
92. |
квартал УПП, д. 10 |
2120300 |
1213097 |
400493 |
400493 |
106217 |
2512 |
7055 |
12.2011 |
|
93. |
квартал УПП, д. 12 |
1766760 |
1010825 |
333715 |
333715 |
88505 |
2438 |
7055 |
12.2011 |
|
94. |
ул. Кувина, д. 46 |
2258200 |
1291995 |
426540 |
426540 |
113125 |
1141 |
7055 |
12.2011 |
|
|
Итого 9 домов |
20100160 |
11500000 |
3796621 |
3796621 |
1006918 |
1736 |
|
|
|
г. Шумерля | |||||||||
|
95. |
ул. Жукова, д. 22 |
733025 |
419389 |
138457 |
138457 |
36722 |
2771 |
12170 |
12.2011 |
|
96. |
ул. Октябрьская, д. 14 |
1888735 |
1080611 |
356754 |
356754 |
94616 |
1231 |
12170 |
12.2011 |
|
97. |
ул. Октябрьская, д. 6 |
3150499 |
1802510 |
595082 |
595082 |
157825 |
2664 |
12170 |
12.2011 |
|
98. |
ул. Мира, д. 30 |
2093019 |
1197490 |
395340 |
395340 |
104849 |
3840 |
12170 |
12.2011 |
|
|
Итого 4 дома |
7865278 |
4500000 |
1485633 |
1485633 |
394012 |
2265 |
|
|
|
|
Всего 98 домов |
165197202 |
93862940 |
30988005 |
32070702 |
8275555 |
1567 |
|
|
Информация об изменениях:
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2011 г. N 420 настоящая республиканская адресная Программа дополнена приложением N 2.1
Приложение N 2.1
к республиканской адресной программе
"Капитальный ремонт многоквартирных домов,
расположенных на территории Чувашской
Республики" на 2011 год
Перечень
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год, на ремонт которых предоставляется финансовая поддержка за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в 2011 году
Информация об изменениях:
См. текст приложения
Информация об изменениях:
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2011 г. N 550 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 3
к республиканской адресной программе
"Капитальный ремонт многоквартирных
домов, расположенных на территории
Чувашской Республики" на 2011 год
Реестр
многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год
С изменениями и дополнениями от:
30 сентября, 6 декабря 2011 г.
|
N п/п |
Адрес многоквартирного дома |
Стоимость капитального ремонта, всего |
Ремонт внутридомовых инженерных систем |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
Ремонт крыши |
Ремонт или замена лифтового оборудования |
Ремонт подвальных помещений |
Утепление и ремонт фасадов |
Ремонт фундаментов |
Энергетическое обследование дома |
|||||
|
улица, N дома |
рублей |
рублей |
рублей |
кв. метров |
рублей |
ед. |
рублей |
кв. метров |
рублей |
кв. метров |
рублей |
куб. метров |
рублей |
рублей |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Аликовский район | |||||||||||||||
|
1. |
с. Аликово, ул. Гагарина, д. 29 |
1204888 |
372678 |
101400 |
673,00 |
598956 |
|
|
604,00 |
131854 |
|
|
|
|
|
|
2. |
с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д. 57 |
1107323 |
412248 |
101400 |
643,20 |
593675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
с. Аликово, ул. Парковая, д. 5а |
1460966 |
396776 |
101400 |
658,00 |
920479 |
|
|
497,25 |
42311 |
|
|
|
|
|
|
4. |
с. Аликово, ул. Парковая, д. 7а |
2006794 |
851183 |
101400 |
1230,00 |
935926 |
|
|
834,45 |
118285 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по району |
5779971 |
2032885 |
405600 |
3204,20 |
3049036 |
|
|
1935,70 |
292450 |
|
|
|
|
|
|
Батыревский район | |||||||||||||||
|
5. |
с. Батырево, ул. Гагарина, д. 2 |
1641200 |
196000 |
|
607,30 |
1358000 |
|
|
120,00 |
87200 |
|
|
|
|
|
|
6. |
с. Батырево, ул. Комарова, д. 15 |
1603000 |
170000 |
|
606,60 |
1372000 |
|
|
|
|
96,00 |
61000 |
|
|
|
|
7. |
с. Батырево, ул. Кирова, д. 42 |
1591000 |
183000 |
|
592,50 |
1345000 |
|
|
|
|
102,00 |
63000 |
|
|
|
|
8. |
с. Батырево, ул. Мира, д. 18 |
2156160 |
210000 |
|
900,00 |
1800367 |
|
|
136,00 |
145793 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по району |
6991360 |
759000 |
|
2706,40 |
5875367 |
|
|
256,00 |
232993 |
198,00 |
124000 |
|
|
|
|
Ибресинский район | |||||||||||||||
|
9. |
пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 6 |
3298131 |
2376670 |
|
898,80 |
791754 |
|
|
834,50 |
129707 |
|
|
|
|
|
|
10. |
пгт Ибреси, ул. Воинов-интернационалистов, д. 17 |
2937517 |
2445698 |
|
176,00 |
318052 |
|
|
1227,00 |
173767 |
|
|
|
|
|
|
11. |
пгт Ибреси, ул. Мира, д. 27 |
1629632 |
1410231 |
|
85,00 |
128514 |
|
|
|
|
130,00 |
90887 |
|
|
|
|
|
Итого по району |
7865280 |
6232599 |
|
1159,80 |
1238320 |
|
|
2061,50 |
303474 |
130,00 |
90887 |
|
|
|
|
Козловский район | |||||||||||||||
|
12. |
г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 2 |
1911905 |
769765 |
235000 |
600,00 |
540460 |
|
|
|
|
122,00 |
366680 |
|
|
|
|
13. |
г. Козловка, ул. Мичурина, д. 1 |
1857464 |
741448 |
235000 |
560,00 |
505102 |
|
|
|
|
125,00 |
375914 |
|
|
|
|
14. |
г. Козловка, ул. Горького, д. 9 |
2055746 |
754097 |
249000 |
680,00 |
616056 |
|
|
|
|
146,00 |
436593 |
|
|
|
|
15. |
г. Козловка, ул. Молодежная, д. 23 |
2040165 |
735063 |
249000 |
680,00 |
616056 |
|
|
|
|
147,00 |
440046 |
|
|
|
|
|
Итого по району |
7865280 |
3000373 |
968000 |
2520,00 |
2277674 |
|
|
|
|
540,00 |
1619233 |
|
|
|
|
Комсомольский район | |||||||||||||||
|
16. |
с. Комсомольское, ул. Куйбышева, д. 7 |
606957 |
54727 |
|
|
|
|
|
|
|
316,80 |
529498 |
|
|
22732 |
|
17. |
с. Комсомольское, ул. Куйбышева, д. 9 |
519197 |
50761 |
|
|
|
|
|
|
|
278,98 |
446937 |
|
|
21499 |
|
18. |
с. Комсомольское, ул. Куйбышева, д. 11 |
821601 |
85911 |
|
|
|
|
|
|
|
425,27 |
711002 |
|
|
24688 |
|
19. |
с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 67а |
3152942 |
408353 |
|
962,00 |
1474849 |
|
|
|
|
808,80 |
1240386 |
|
|
29354 |
|
20. |
с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 67б |
142823 |
95844 |
12994 |
|
|
|
|
|
|
7,50 |
33985 |
|
|
|
|
|
Итого по району |
5243520 |
695596 |
12994 |
962,00 |
1474849 |
|
|
|
|
1837,35 |
2961808 |
|
|
98273 |
|
Красноармейский район | |||||||||||||||
|
21. |
с. Красноармейское, ул. Васильева, 8 |
841358 |
268675 |
|
602 |
572683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по району |
841358 |
268675 |
|
602 |
572683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мариинско-Посадский район | |||||||||||||||
|
22. |
г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 19а |
1062160 |
426237 |
15342 |
550,00 |
451634 |
|
|
188 |
168947 |
|
|
|
|
|
|
23. |
г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 39 |
2100000 |
1012095 |
87905 |
792,00 |
1000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24. |
г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 11а |
2000000 |
1718099 |
136901 |
|
|
|
|
148 |
145000 |
|
|
|
|
|
|
25. |
г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 35 |
1300000 |
114250 |
13500 |
806,60 |
1172250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26. |
с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы, д. 5 |
2727872 |
961579 |
186831 |
1464,00 |
1579462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27. |
г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 17 |
1472128 |
456909 |
113488 |
835,00 |
901731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28. |
г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 9 |
1572720 |
579539 |
126900 |
823,00 |
866281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по району |
12234880 |
5268707 |
680867 |
5270,60 |
5971358 |
|
|
336 |
313947 |
|
|
|
|
|
|
Моргаушский район | |||||||||||||||
|
29. |
с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 40 |
941107 |
72627 |
|
577,00 |
819283 |
|
|
17,00 |
49197 |
|
|
|
|
|
|
30. |
с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 44 |
1625954 |
165400 |
|
1156,00 |
1423882 |
|
|
140,00 |
36672 |
|
|
|
|
|
|
31. |
д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 2 |
812977 |
25985 |
|
579,60 |
767504 |
|
|
70,00 |
19488 |
|
|
|
|
|
|
32. |
д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 4 |
689947 |
29853 |
|
552,00 |
645006 |
|
|
58,00 |
15088 |
|
|
|
|
|
|
33. |
д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 5 |
896594 |
71088 |
|
713,00 |
801802 |
|
|
|
|
76,00 |
23704 |
|
|
|
|
34. |
д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 6 |
892378 |
71088 |
|
713,00 |
801802 |
|
|
74,00 |
19488 |
|
|
|
|
|
|
35. |
с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 20 |
1011305 |
133225 |
|
955,70 |
848743 |
|
|
112,00 |
29337 |
|
|
|
|
|
|
36. |
с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 12 |
995018 |
|
|
400,00 |
393547 |
|
|
42,00 |
11850 |
497,00 |
589621 |
|
|
|
|
|
Итого по району |
7865280 |
569266 |
|
5646,30 |
6501569 |
|
|
513,00 |
181120 |
573,00 |
613325 |
|
|
|
|
Порецкий район | |||||||||||||||
|
37. |
с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 1 |
2150000 |
1281500 |
80000 |
873,73 |
788500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38. |
с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 23 |
1850000 |
981500 |
80000 |
802,75 |
788500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39. |
с. Порецкое, ул. Ленина, д. 75 |
2700000 |
1610463 |
80000 |
892,00 |
1009537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40. |
с. Порецкое, ул. Ленина, д. 59 |
2039200 |
781621 |
80000 |
863,50 |
1068600 |
|
|
|
|
100,00 |
108979 |
|
|
|
|
|
Итого по району |
8739200 |
4655084 |
320000 |
3431,98 |
3655137 |
|
|
|
|
100,00 |
108979 |
|
|
|
|
Урмарский район | |||||||||||||||
|
41. |
пгт Урмары, ул. Порфирьева, д. 3 |
1558700 |
54899 |
|
487,00 |
883909 |
|
|
|
|
378,00 |
619892 |
|
|
|
|
42. |
пгт Урмары, ул. Заводская, д. 34 |
489242 |
85013 |
|
|
|
|
|
|
|
331,00 |
404229 |
|
|
|
|
43. |
пгт Урмары, ул. Механизаторов, д. 1 |
1480300 |
177076 |
20000 |
457,00 |
737159 |
|
|
|
|
404,00 |
546065 |
|
|
|
|
|
Итого по району |
3528242 |
316988 |
20000 |
944,00 |
1621068 |
|
|
|
|
1113,00 |
1570186 |
|
|
|
|
Цивильский район | |||||||||||||||
|
44. |
г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 40 |
2000720 |
481367 |
5597 |
504,85 |
809308 |
|
|
94,00 |
121434 |
525,00 |
583014 |
|
|
|
|
45. |
г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 2 |
985812 |
128500 |
14202 |
398,00 |
789338 |
|
|
64,00 |
53772 |
|
|
|
|
|
|
46. |
г. Цивильск, ул. Николаева, д. 7 |
2442776 |
586715 |
160251 |
472,00 |
632099 |
|
|
62,00 |
59366 |
499,00 |
1004345 |
|
|
|
|
47. |
г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 16 |
3400346 |
1231641 |
72620 |
385,00 |
635094 |
|
|
372,00 |
606677 |
738,00 |
854314 |
|
|
|
|
48. |
г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 18 |
3411154 |
1239846 |
72620 |
395,00 |
651590 |
|
|
375,00 |
607721 |
738,00 |
839377 |
|
|
|
|
49. |
г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 20 |
4286427 |
2054775 |
72620 |
391,00 |
644991 |
|
|
373,00 |
606677 |
719,00 |
907364 |
|
|
|
|
50. |
г. Цивильск, ул. Советская, д. 1 |
993395 |
358842 |
3104 |
398,00 |
577677 |
|
|
64,00 |
53772 |
|
|
|
|
|
|
51. |
г. Цивильск, ул. Советская, д. 11 |
774715 |
247734 |
1238 |
468,00 |
525743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52. |
г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 18 |
3458670 |
982980 |
|
913,00 |
502010 |
|
|
60,00 |
149140 |
467,00 |
1824540 |
|
|
|
|
53. |
с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 2 |
1950000 |
399045 |
3924 |
522,00 |
861087 |
|
|
94,00 |
152889 |
471,00 |
533055 |
|
|
|
|
54. |
пос. Молодежный, ул. Заводская, д. 13 |
2513585 |
1181165 |
58460 |
50,10 |
61930 |
|
|
97,00 |
56477 |
3050,00 |
1155553 |
|
|
|
|
|
Итого по району |
26217600 |
8892610 |
464636 |
4896,95 |
6690867 |
|
|
1655,00 |
2467925 |
7207,00 |
7701562 |
|
|
|
|
Чебоксарский район | |||||||||||||||
|
55. |
пгт Кугеси, ул. Советская, д. 76 |
2902265 |
2726050 |
176215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56. |
пгт Кугеси, ул. Советская, д. 49 |
554480 |
150443 |
|
|
|
|
|
|
|
380 |
404037 |
|
|
|
|
57. |
пгт Кугеси, ул. Советская, д. 53 |
1554245 |
778700 |
35545 |
775 |
530000 |
|
|
|
|
268,00 |
210000 |
|
|
|
|
58. |
пгт Кугеси, ул. Советская, д. 6 |
967106 |
190000 |
|
750 |
597106 |
|
|
|
|
221,00 |
180000 |
|
|
|
|
59. |
пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 1 |
219169 |
51751 |
|
137 |
103753 |
|
|
|
|
112,00 |
63665 |
|
|
|
|
60. |
пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 7 |
285000 |
76934 |
18066 |
208 |
140000 |
|
|
|
|
195,00 |
50000 |
|
|
|
|
61. |
пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 9 |
345000 |
79934 |
18066 |
281 |
182000 |
|
|
|
|
206,00 |
65000 |
|
|
|
|
62. |
пгт Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1б |
715567 |
270122 |
|
450 |
274138 |
|
|
|
|
243,00 |
171307 |
|
|
|
|
63. |
пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 13 |
1295000 |
733549 |
31451 |
1062 |
530000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64. |
пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 15а |
1247107 |
418485 |
43622 |
735 |
570000 |
|
|
|
|
272,00 |
215000 |
|
|
|
|
65. |
д. Сятракасы, ул. Восточная, д. 1 |
1405000 |
980267 |
44733 |
624 |
380000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66. |
пос. Сюктерка, ул. Главная, д. 43 |
1075000 |
317102 |
32898 |
665 |
450000 |
|
|
|
|
225,00 |
275000 |
|
|
|
|
67. |
д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1 |
794938 |
770116 |
24822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68. |
д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 2 |
794938 |
770116 |
24822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69. |
д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 4 |
2210114 |
1317232 |
109045 |
882 |
783837 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по району |
16364929 |
9630799 |
559287 |
6569 |
4540834 |
|
|
|
|
2122,00 |
1634009 |
|
|
|
|
Ядринский район | |||||||||||||||
|
70. |
г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 15 |
1315304 |
311343 |
75000 |
445,00 |
903961 |
|
|
75,00 |
25000 |
|
|
|
|
|
|
71. |
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 88 |
2402578 |
349202 |
|
822,00 |
2003376 |
|
|
170,00 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
72. |
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 90 |
1969724 |
345000 |
|
673,00 |
1579724 |
|
|
150,00 |
45000 |
|
|
|
|
|
|
73. |
г. Ядрин, ул. Герцена, д. 18а |
596554 |
160000 |
5000 |
202,00 |
411554 |
|
|
60,00 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
74. |
г. Ядрин, ул. Карла Маркса, д. 113 |
3244798 |
1113013 |
5000 |
1085,00 |
2076785 |
|
|
170,00 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
75. |
г. Ядрин, ул. М. Горького, д. 5а |
1101774 |
90000 |
5000 |
543,00 |
956774 |
|
|
170,00 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
76. |
г. Ядрин, ул. Молодежная, д. 8а |
2549521 |
117679 |
|
1010,00 |
2381842 |
|
|
170,00 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
77. |
г. Ядрин, ул. Тимирязева, д. 24 |
1775964 |
253000 |
|
670,00 |
1482964 |
|
|
126,00 |
40000 |
|
|
|
|
|
|
78. |
г. Ядрин, ул. Чапаева, д. 12а |
1572721 |
75000 |
|
670,00 |
1457721 |
|
|
126,00 |
40000 |
|
|
|
|
|
|
79. |
г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 116 |
2784684 |
420000 |
5000 |
900,00 |
2309684 |
|
|
170,00 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
80. |
д. Стрелецкая, ул. 40 лет Победы, д. 139 |
1660458 |
256745 |
|
600,00 |
1363713 |
|
|
126,00 |
40000 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по району |
20974080 |
3490982 |
95000 |
7620,00 |
16928098 |
|
|
1513 |
460000 |
|
|
|
|
|
|
Яльчикский район | |||||||||||||||
|
81. |
с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 20 |
1394736 |
569092 |
5000 |
375,00 |
776244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44400 |
|
82. |
с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 22 |
859985 |
376729 |
5000 |
218,00 |
433795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44461 |
|
83. |
с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 6 |
1152991 |
226103 |
5000 |
477,00 |
874738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
47150 |
|
84. |
с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 8 |
1343614 |
278514 |
5000 |
603,00 |
1021215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38885 |
|
85. |
с. Яльчики, ул. Андреева, д. 4 |
1969458 |
433012 |
5000 |
785,00 |
1392474 |
|
|
459,39 |
89072 |
|
|
|
|
49900 |
|
|
Итого по району |
6720784 |
1883450 |
25000 |
2458,00 |
4498466 |
|
|
459 |
89072 |
|
|
|
|
224796 |
|
г. Алатырь | |||||||||||||||
|
86. |
ул. Стрелка, д. 31 |
3763200 |
1216800 |
149000 |
1164,00 |
1759400 |
|
|
|
|
736,00 |
638000 |
|
|
|
|
87. |
ул. Стрелка, д. 18 |
1573600 |
468000 |
176000 |
581,00 |
929600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88. |
ул. Стрелка, д. 3 |
2608200 |
977400 |
156000 |
762,00 |
1362800 |
|
|
108,00 |
112000 |
|
|
|
|
|
|
89. |
ул. Димитрова, д. 8 |
2684400 |
650200 |
152000 |
597,00 |
955200 |
|
|
|
|
1074,00 |
927000 |
|
|
|
|
90. |
ул. Грибоедова, д. 50 |
1235400 |
507000 |
162000 |
354,00 |
566400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91. |
ул. Грибоедова, д. 52 |
2090100 |
910000 |
166000 |
635,00 |
1014100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92. |
квартал УПП, д. 10 |
2120300 |
865000 |
162000 |
632,00 |
1093300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93. |
квартал УПП, д. 12 |
1766760 |
720360 |
164000 |
514,00 |
882400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94. |
ул. Кувина, д. 46 |
2258200 |
594000 |
124000 |
889,00 |
1028000 |
|
|
180,00 |
195000 |
730,00 |
317200 |
|
|
|
|
|
Итого по городу |
20100160 |
6908760 |
1411000 |
6128,00 |
9591200 |
|
|
288,00 |
307000 |
2540,00 |
1882200 |
|
|
|
|
г. Шумерля | |||||||||||||||
|
95. |
ул. Жукова, д. 22 |
733025 |
311580 |
|
271,40 |
377945 |
|
|
58 |
43500 |
|
|
|
|
|
|
96. |
ул. Октябрьская, д. 14 |
1888735 |
1801255 |
|
|
|
|
|
73 |
87480 |
|
|
|
|
|
|
97. |
ул. Октябрьская, д. 6 |
3150499 |
2046039 |
|
586,00 |
1104460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98. |
ул. Мира, д. 30 |
2093019 |
1311074 |
|
566,00 |
697679 |
|
|
|
|
464,00 |
84266 |
|
|
|
|
|
Итого по городу |
7865278 |
5469948 |
|
1423 |
2180084 |
|
|
131 |
130980 |
464,00 |
84266 |
|
|
|
|
|
Всего по Чувашской Республике |
165197202 |
60075722 |
4962384 |
55543 |
76666610 |
0 |
0 |
9148 |
4778961 |
16824 |
18390455 |
0 |
0 |
323069 |
Приложение N 3.1
к республиканской адресной программе
"Капитальный ремонт многоквартирных домов,
расположенных на территории Чувашской
Республики" на 2011 год
Реестр
многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год, на ремонт которых предоставляется финансовая поддержка за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в 2011 году
Информация об изменениях:
См. текст приложения
Приложение N 4
к республиканской адресной программе
"Капитальный ремонт многоквартирных
домов, расположенных на территории
Чувашской Республики" на 2011 год
Перечень
основных мероприятий по реализации республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Ответственные исполнители |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Подготовка и защита заявки для получения средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт многоквартирных домов |
III квартал 2011 г. |
Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минимущество Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам, органы местного самоуправления* |
|
2. |
Проведение открытых конкурсов по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта многоквартирного дома |
III квартал 2011 г. |
управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы* |
|
3. |
Проведение разъяснительной работы с населением о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт |
в течение 2011 года |
органы местного самоуправления, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы |
|
4. |
Осуществление контроля за ходом работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год (далее - Программа) |
в течение 2011 года |
Госжилинспекция Чувашии, органы местного самоуправления, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы |
|
5. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии), за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления в многоквартирных домах, включенных в Программу, в которых проводится капитальный ремонт инженерных систем |
в течение 2011 года |
органы местного самоуправления, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы |
|
6. |
Контроль за выплатой товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома |
в течение 2011 года |
органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии |
|
7. |
Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Программу |
в течение 2011 года |
органы местного самоуправления |
|
8. |
Информационное обеспечение хода реализации Программы на сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет и в средствах массовой информации |
в течение 2011 года |
органы местного самоуправления |
------------------------------
* Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем.
Приложение N 5
к республиканской адресной программе
"Капитальный ремонт многоквартирных
домов, расположенных на территории
Чувашской Республики" на 2011 год
Объемы финансирования
республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год
|
N п/п |
Наименование муниципального района, городского округа |
Объем финансирования, рублей |
||||
|
всего |
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
средства республиканского бюджета Чувашской Республики |
средства местного бюджета |
средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме |
||
|
1. |
Аликовский район |
5779971 |
3000000 |
990423 |
1500000 |
289548 |
|
2. |
Батыревский район |
6991360 |
4000000 |
1320564 |
1320564 |
350232 |
|
3. |
Ибресинский район |
7865280 |
4500000 |
1485634 |
1485634 |
394012 |
|
4. |
Козловский район |
7865280 |
4500000 |
1485634 |
1485634 |
394012 |
|
5. |
Комсомольский район |
5243520 |
3000000 |
990423 |
990423 |
262674 |
|
6. |
Красноармейский район |
841358 |
481370 |
158920 |
158920 |
42148 |
|
7. |
Мариинско-Посадский район |
12234880 |
7000000 |
2310987 |
2310987 |
612906 |
|
8. |
Моргаушский район |
7865280 |
4500000 |
1485634 |
1485634 |
394012 |
|
9. |
Порецкий район |
8739200 |
5000000 |
1650705 |
1650705 |
437790 |
|
10. |
Урмарский район |
3528242 |
2018630 |
666433 |
666433 |
176746 |
|
11. |
Цивильский район |
26217600 |
15000000 |
4952115 |
4952115 |
1313370 |
|
12. |
Чебоксарский район |
16364929 |
9362940 |
3091094 |
3091094 |
819801 |
|
13. |
Ядринский район |
20974080 |
12000000 |
3961692 |
3961692 |
1050696 |
|
14. |
Яльчикский район |
6720784 |
3500000 |
1155493 |
1728613 |
336678 |
|
15. |
г. Алатырь |
20100160 |
11500000 |
3796621 |
3796621 |
1006918 |
|
16. |
г. Шумерля |
7865278 |
4500000 |
1485633 |
1485633 |
394012 |
|
|
Всего |
165197202 |
93862940 |
30988005 |
32070702 |
8275555 |
Приложение N 6
к республиканской адресной программе
"Капитальный ремонт многоквартирных
домов, расположенных на территории
Чувашской Республики" на 2011 год
Порядок
привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
1. Настоящий Порядок определяет процедуру привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год (далее - подрядная организация).
2. Привлечение товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год (далее - Программа), осуществляется путем проведения открытого конкурса.
3. Порядок предусматривает организацию согласованных действий, защиту прав и законных интересов всех лиц при подготовке и проведении открытого конкурса, а также содержит требования, предъявляемые к формированию документации по открытому конкурсу, критериям оценки предложений и содержанию необходимых документов. Кроме того, Порядок содержит Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год (приложение N 1 к настоящему Порядку), примерную конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, с примерными формами документов для участников конкурсных процедур (приложение N 2 к настоящему Порядку), Методические рекомендации по заполнению примерной формы договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение N 3 к настоящему Порядку).
4. Открытый конкурс подрядных организаций проводится товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией отдельно по каждому многоквартирному дому, включенному в Программу.
При проведении открытого конкурса товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией выделяются лоты. Под лотом понимаются отдельные виды работ в многоквартирном доме, включенном в Программу, в отношении которых в извещении о проведении открытого конкурса, в конкурсной документации отдельно указываются предмет, максимальная цена, сроки и иные условия выполнения работ. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.
В случае, если услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, в котором создано товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив, оказываются управляющей организацией, то открытый конкурс проводится данной управляющей организацией.
5. В состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса (далее - конкурсная комиссия) включаются собственники помещений в многоквартирном доме, уполномоченные решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на участие в открытом конкурсе, представитель органа местного самоуправления муниципального района или городского округа (по согласованию), представитель органа местного самоуправления городского (сельского) поселения (по согласованию), председатель правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива или представители управляющей организации (не более двух).
6. Заказчиком на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в Программу, выступает товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив либо управляющая организация (далее - заказчик).
7. Участниками открытого конкурса могут быть индивидуальные предприниматели, юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, являющиеся членами саморегулируемых организаций, осуществляющих строительство, и имеющие производственную базу (техническую оснащенность), квалифицированных работников, опыт работы по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, положительные отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.
К участию в открытом конкурсе не допускаются участники, находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в процедуре банкротства, а также участники, имеющие задолженность по налогам и сборам.
8. Заказчик выполняет следующие функции:
принимает решение о проведении открытого конкурса и несет расходы по его организации;
определяет условия проведения открытого конкурса (сроки выполнения работ, критерии оценки предложений участников открытого конкурса, место и сроки проведения открытого конкурса и др.);
разрабатывает и утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций (далее - конкурсная документация), при необходимости вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса;
определяет стоимость выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
не позднее чем за 5 рабочих дней до опубликования извещения о проведении открытого конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя конкурсной комиссии, участвует в ее работе;
публикует сообщение о проведении открытого конкурса в средствах массовой информации, а также размещает указанное сообщение на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет (по согласованию);
предоставляет конкурсную документацию и дает необходимые разъяснения по вопросам проведения открытого конкурса;
организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (в случае, если это предусмотрено конкурсной документацией);
обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в открытом конкурсе (далее - заявка);
проводит открытый конкурс и утверждает его результаты;
в течение двух рабочих дней со дня подведения итогов открытого конкурса направляет информацию о результатах конкурса участникам открытого конкурса и органу местного самоуправления;
заключает в срок, установленный конкурсной документацией, договор подряда на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома с победителем открытого конкурса.
Подготовка конкурсной документации осуществляется заказчиком в соответствии с примерной конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год.
Заказчику запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников открытого конкурса. Одному или нескольким участникам открытого конкурса не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации.
9. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки. При этом размер обеспечения заявки не может превышать трех процентов максимальной цены договора (цены лота). В случае если заказчиком установлено требование обеспечения заявки, такое требование в равной мере распространяется на всех участников открытого конкурса и указывается в конкурсной документации.
10. Участники открытого конкурса.
10.1. Участник открытого конкурса самостоятельно несет затраты, связанные с подготовкой и подачей им заявки.
10.2. Участники открытого конкурса имеют право:
получать разъяснения по вопросам проведения открытого конкурса;
присутствовать на заседании конкурсной комиссии при рассмотрении заявок.
11. Опубликование информации о проведении открытого конкурса.
11.1. Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий публикуются заказчиком на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет (по согласованию) и в печатных изданиях не позднее чем за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок.
11.2. Дополнительно информация о проведении открытого конкурса размещается заказчиком на сайте государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на баннере "Найди свой регион, город и дом" по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящему Порядку. Информация о конкурсе должна содержать ссылку на интернет-сайт, на котором размещена официальная информация о проведении открытого конкурса.
11.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение трех рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются заказчиком в печатном издании и на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет, где была размещена информация о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пять дней.
12. Подача заявки участником открытого конкурса.
12.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в открытом конкурсе указываются в конкурсной документации.
12.2. Заказчик предоставляет конкурсную документацию каждому участнику открытого конкурса, который запрашивает такую документацию.
12.3. Документы, представляемые участниками открытого конкурса, должны содержать:
заявку;
полное и сокращенное наименование участника открытого конкурса, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты;
дату, место и орган регистрации участника открытого конкурса;
заверенные копии учредительных и регистрационных документов;
выписку из реестра членов саморегулируемой организации, осуществляющей строительство;
балансовый отчет участника открытого конкурса за предыдущий календарный год;
справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам;
банковские реквизиты;
профилирующие направления деятельности;
информацию о наличии квалифицированных работников;
информацию об опыте работы по аналогичным объектам;
отзывы заказчиков о ранее выполненных работах;
информацию о наличии производственной базы (технической оснащенности);
информацию о наличии (отсутствии) иных заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов;
максимальную цену договора (цену лота) с разбивкой по видам работ, включая любые вспомогательные и смежные расходы;
информацию о планируемых к применению при производстве работ технологиях и материалах;
информацию о сроках предоставления гарантий качества выполняемых работ и применяемых материалов.
Все листы заявки и документы, указанные в настоящем пункте, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и документы, указанные в настоящем пункте, должны содержать опись входящих в их состав документов, быть подписанными и скрепленными печатью участника открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника открытого конкурса, а также подтверждают подлинность и достоверность представленных в составе заявки и документах, указанных в настоящем пункте, сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки.
12.4. Участником открытого конкурса по каждому лоту подается отдельная заявка.
12.5. Участники открытого конкурса представляют комплект документов для участия в комиссионном отборе в запечатанном конверте с указанием наименования открытого конкурса, наименования, почтового адреса и телефона организации, подающей заявку.
12.6. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.
12.7. Заказчик обязан зарегистрировать заявку. Участнику открытого конкурса, представившему заявку, выдается расписка с указанием регистрационного номера, даты и времени представления заявки.
12.8. Заявки, поданные участниками и зарегистрированные заказчиком, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет заказчик.
13. Проведение открытого конкурса.
13.1. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном Положением о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год.
13.2. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении открытого конкурса.
13.3. В случае внесения изменений в конкурсную документацию заказчик имеет право перенести дату окончания приема заявок, но не более чем на 10 дней. Заказчик не позднее чем за пять дней до новой даты окончания приема заявок публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты окончания приема заявок в печатном издании и на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет, где была размещена информация о проведении открытого конкурса.
13.4. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников открытого конкурса, подавших конкурсные заявки. Конверты с заявками вскрываются в месте и в сроки, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса.
13.5. Конверты с заявками вскрываются в порядке их регистрации, председателем конкурсной комиссии зачитывается перечень документов, представленных в заявке.
13.6. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом.
13.7. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе заказчик в двухдневный срок с даты подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.
13.8. Заявки участников, допущенных к участию в открытом конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя открытого конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку.
13.9. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в трехдневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.
13.10. Заказчик в трехдневный срок после опубликования протокола о результатах открытого конкурса направляет участникам уведомление в письменной форме о результатах проведенного открытого конкурса.
13.11. Победитель открытого конкурса в трехдневный срок после получения уведомления заключает договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
13.12. Если победитель открытого конкурса уклонился от заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в срок, установленный подпунктом 13.11 настоящего Порядка, или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. Заказчик заключает договор подряда с участником открытого конкурса, занявшим второе место.
13.13. Если участник, занявший второе место, уклонился от заключения договора подряда или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. Заказчиком проводится повторный конкурс.
13.14. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, не подана ни одна заявка либо все заявки отклонены, открытый конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, открытый конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка, не подана ни одна заявка либо все заявки отклонены.
13.15. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник открытого конкурса, подавший заявку, признан участником открытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект договора подряда, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор подряда заключается с участником открытого конкурса, подавшим указанную заявку на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать максимальную цену договора подряда (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
13.16. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются участнику открытого конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора подряда. При непредставлении заказчику таким участником открытого конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.
14. Все разногласия и споры, возникшие в процессе открытого конкурса, разрешаются в установленном законодательством порядке.
15. О результатах проведенного открытого конкурса товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив либо управляющая организация извещают собственников помещений в порядке, предусмотренном решением общего собрания собственников.
16. При обращении собственников помещений в многоквартирном доме товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив либо управляющая организация обязаны предоставить обоснование выбора подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
17. Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в Программу, подписывается членами комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченными решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на подписание указанного акта, лицом (организацией или экспертом), осуществляющим технический надзор за проведением капитального ремонта многоквартирного дома. Состав комиссии утверждается решением органа местного самоуправления.
Приложение N 1
к Порядку привлечения товариществом
собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским
кооперативом либо выбранной
собственниками помещений в
многоквартирном доме управляющей
организацией подрядных организаций
для выполнения работ
по капитальному ремонту
многоквартирного дома
Положение
о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет полномочия конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год (далее - конкурсная комиссия).
II. Основные функции
Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов;
осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы;
признает открытый конкурс состоявшимся или несостоявшимся;
принимает решение об отклонении поданной заявки;
определяет победителя открытого конкурса.
III. Организация работы
3.1. Персональный состав конкурсной комиссии формируется заказчиком и утверждается решением органа управления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива или управляющей организации.
В состав конкурсной комиссии включаются собственники помещений в многоквартирном доме, уполномоченные решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на участие в открытом конкурсе, представитель органа местного самоуправления муниципального района или городского округа (по согласованию), представитель органа местного самоуправления городского (сельского) поселения (по согласованию), председатель правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива или представители управляющей организации (не более двух).
3.2. При проведении открытого конкурса члены конкурсной комиссии обязаны:
быть независимыми в принятии решений;
не разглашать ход обсуждения вопросов;
не оказывать давления на других членов конкурсной комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.
3.3. Конкурсная комиссия выносит решение об отклонении заявки в случае:
представления претендентом недостоверной информации;
неисполнения претендентом ранее заключенных договорных отношений в рамках муниципальных контрактов в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
непредставления необходимых документов;
непредставления копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения такой заявки указано в конкурсной документации;
несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе наличия в заявке предложения о цене договора, превышающей максимальную цену договора (лота);
непредставления документов, подтверждающих планируемое использование при производстве работ ресурсосберегающих технологий и материалов;
непредставления документов, подтверждающих, что участник открытого конкурса является членом саморегулируемой организации, осуществляющей строительство при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 апреля 2010 г., регистрационный N 16902), и имеет свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией;
признания участника открытого конкурса несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке, а также если вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде.
3.4. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников открытого конкурса информацию, необходимую для осуществления работы конкурсной комиссии.
3.5. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, которые определены конкурсной документацией, а также настоящим Положением.
3.6. Конкурсную комиссию возглавляет председатель.
Председателем конкурсной комиссии (далее - председатель) назначается председатель правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива или руководитель управляющей организации.
3.7. Заместителем председателя конкурсной комиссии назначается представитель органа местного самоуправления муниципального района, городского округа или городского (сельского) поселения.
3.8. Секретарь конкурсной комиссии назначается заказчиком из числа членов конкурсной комиссии.
3.9. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель комиссии.
3.10. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии.
3.11. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее двух третей ее состава.
3.12. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
3.13. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколах указываются особые мнения членов комиссии (при наличии).
3.14. Председатель конкурсной комиссии (в случае его отсутствия заместитель председателя):
утверждает повестку дня заседаний конкурсной комиссии;
осуществляет сбор членов конкурсной комиссии на заседания;
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач;
подписывает протоколы заседаний;
осуществляет контроль за исполнением принятых конкурсной комиссией решений;
осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
3.15. Члены конкурсной комиссии:
участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии;
участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии.
3.16. Председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках открытого конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов открытого конкурса.
3.17. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения открытого конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
3.18. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников открытого конкурса принимает решение об итогах открытого конкурса. Итоги открытого конкурса отражаются в протоколе, который утверждается на следующий день после рассмотрения заявок.
3.19. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.
Приложение N 2
к Порядку привлечения товариществом
собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским
кооперативом либо выбранной
собственниками помещений в
многоквартирном доме управляющей
организацией подрядных организаций
для выполнения работ
по капитальному ремонту
многоквартирного дома
ПРИМЕРНАЯ КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год
I. Общие положения
1.1. Предметом настоящего открытого конкурса является право
заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома: __________________________________________
________________________________________________________________________.
(перечень работ)
1.2. Заказчиком является ___________________________________________
________________________________________________________________________.
(наименование заказчика)
1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда ________ рублей,
в том числе НДС _______ рублей.
1.4. Окончанием срока подачи конкурсных заявок являются день и час
вскрытия конвертов с заявками. Заявки подаются по адресу: _______________
__________________________________, часы работы _____________.
1.5. Вскрытие конвертов с заявками будет произведено в ____ ч ______
мин. ___ ___________ 20____ г. по адресу: ______________________________.
1.6. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех
претендентов на участие в открытом конкурсе. Полномочия представителя
должны быть подтверждены доверенностью.
1.7. Извещение о проведении открытого конкурса публикуется в
печатном издании __________________________ и на официальном сайте органа
местного самоуправления в сети Интернет _________________________________
не позднее чем за 10 дней до даты проведения открытого конкурса по форме,
приведенной в приложении N 1 к настоящей конкурсной документации.
1.8. Участники открытого конкурса предоставляют ____________________
(да/нет)
обеспечение заявки.
1.9. В случае предоставления участниками открытого конкурса
обеспечения заявки участники открытого конкурса должны перечислить сумму
в размере __________________________________ рублей (3% от начальной цены
договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на расчетный
счет: ___________________________________________________________________
(указать наименование заказчика открытого конкурса и его
________________________________________________________________________.
банковские реквизиты)
1.10. Результаты открытого конкурса публикуются в печатном издании и
на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет, где
была размещена информация о проведении открытого конкурса, в
десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.11. Договор подряда с победителем открытого конкурса заключается
по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящей конкурсной
документации, в десятидневный срок с даты опубликования результатов
открытого конкурса.
1.12. Должностное лицо заказчика открытого конкурса, ответственное
за заключение договора подряда с участниками открытого конкурса: ________
________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)
II. Требования к участникам открытого конкурса
Для участия в открытом конкурсе допускаются участники,
соответствующие следующим требованиям:
2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
2.2. у участника отсутствует просроченная задолженность перед
бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
2.3. участник не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации или в процедуре банкротства;
2.4. участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков,
который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных
поставщиков и о требованиях к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. N
292;
2.5. участник является членом саморегулируемой организации,
осуществляющей строительство (для выполнения видов работ по капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30
декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства";
2.6. у участника отсутствуют иные заключенные договоры на
выполнение капитального ремонта многоквартирных домов;
2.7. у участника имеются в наличии или аренде производственная
база, техническая оснащенность, квалифицированные работники;
2.8. участник планирует выполнять работы с применением современных
материалов и технологий с целью снижения тепловых потерь, качественного
улучшения технических характеристик многоквартирного дома и соблюдения
требований энергетической эффективности;
2.9. участник предоставляет гарантии качества выполняемых работ и
применяемых материалов.
III. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на
участие в открытом конкурсе
3.1. Для участия в открытом конкурсе участник подает заявку по
форме, приведенной в приложении N 3 к настоящей конкурсной документации,
в двух экземплярах с приложением следующих документов:
3.1.1. опись входящих в состав заявки документов;
3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника;
3.1.3. документ или копия документа, подтверждающие внесение
обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной
документацией);
3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы
специалистов участника на аналогичных объектах и соответствие
квалификационным требованиям;
3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату
перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о
состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю
отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных
предпринимателей);
3.1.6. организационно-штатное расписание участника и (или) его
структурного подразделения, на которое планируется возложить выполнение
работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, планируемых
к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее
специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на
руководящих должностях не менее 5 лет, по форме, приведенной в
приложении N 3 к настоящей конкурсной документации, с приложением
документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома,
заверенная копия трудовой книжки);
3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со
всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для
юридических лиц), нотариально заверенная копия документа,
удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе;
3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не
ранее чем за шесть месяцев до объявления открытого конкурса;
3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности
участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за последний календарный год,
полученная не позднее чем за месяц до даты подачи заявки;
3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданная саморегулируемой организацией (при
проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным
изысканиям по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, утвержденном приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624.
3.2. Документы, указанные в пункте 3.1, являются обязательными для
представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо
документа или представление документов по формам, отличным от тех, что
включены в настоящую конкурсную документацию, являются основанием для
отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.
3.3. Заявка должна быть представлена заказчику в двойном конверте.
На внешнем конверте указывается предмет открытого конкурса. Во внешний
конверт вкладываются два внутренних конверта: первый - с оригиналом
заявки, а второй - с ее копией. На каждом внутреннем конверте
проставляется маркировка "Оригинал" или "Копия" и указываются
наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый
адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов
оригинала. Заверение копии заявки и входящих в ее состав документов не
требуется.
3.4. Заявка доставляется участником с помощью почты, курьера или
лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной
документации. Заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины
опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в
нераспечатанном виде. Заказчик регистрирует заявку или изменение в
заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема
уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый
номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.
3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия
конвертов отозвать поданную заявку. Уведомление об отзыве заявки
подается участником в письменном виде. Уведомление об отзыве заявки
должно быть подписано лицом, подписавшим заявку, и скреплено печатью
организации-участника. Отозванная заявка возвращается заказчиком
участнику в нераспечатанном виде.
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия
конвертов вносить изменения в поданную заявку. Изменение вносится и
регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть
оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом,
подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участника.
Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт,
который оформляется так же, как внешний конверт с заявкой, и на котором
делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над заявкой.
3.7. Участником открытого конкурса по каждому лоту подается
отдельная заявка.
IV. Обеспечение заявки
4.1. Для участия в открытом конкурсе участник обязан представить
обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной
документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей конкурсной
документации.
4.2. Обеспечение заявки удерживается в пользу заказчика в следующих
случаях:
4.2.1. участник отозвал свою заявку после процедуры вскрытия
конвертов;
4.2.2. участник, выигравший открытый конкурс, уклоняется от
подписания договора подряда;
4.2.3. участник, выигравший открытый конкурс, не предоставил
обеспечение исполнения договора подряда.
4.3. Обеспечение заявки возвращается:
4.3.1. участникам, не допущенным к участию в открытом конкурсе, - в
пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения заявок;
4.3.2. победителю открытого конкурса - в десятидневный срок со дня
подписания договора подряда при условии представления победителем
надлежащего обеспечения исполнения договора подряда;
4.3.3. участникам, которые участвовали в открытом конкурсе, но не
стали победителями открытого конкурса, за исключением участника, заявке
которого присвоен второй номер, - в пятидневный срок со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок;
4.3.4. участнику открытого конкурса, заявке которого присвоен
второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с
победителем или с таким участником открытого конкурса при условии
предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора подряда.
V. Процедура проведения открытого конкурса
5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать
вопросы уполномоченному лицу заказчика открытого конкурса и получать от
него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре
проведения открытого конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо
в форме электронного документа, либо по телефону с использованием
контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной
документации. Ответы на письменные вопросы участников открытого конкурса
направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.
5.2. Заказчик открытого конкурса вправе вносить изменения в
конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания
приема заявок, о чем он должен известить участников путем публикации
соответствующей информации в печатном издании и официальном сайте
органов местного самоуправления в сети Интернет, где была размещена
информация о проведении открытого конкурса. Заказчик открытого конкурса
имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета
внесенных им изменений путем переноса даты окончания приема заявок на
более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с
первоначальной даты окончания приема заявок.
5.3. После вскрытия конвертов полученные заявки проходят процедуру
рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям
конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией
принимается решение о допуске претендента к участию в открытом конкурсе
или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к
участию в открытом конкурсе являются:
5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи
лица, не уполномоченного подписывать заявку;
5.3.2. представление участником неполного комплекта документов,
установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо
документов, оформленных ненадлежащим образом;
5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом
2 настоящей конкурсной документации;
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду раздел II настоящей конкурсной документации
5.3.4. превышение цены заявки над начальной ценой, указанной в
конкурсной документации;
5.3.5. представление участником в заявке недостоверных сведений.
5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей
требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к
участию в открытом конкурсе, если заявка содержит незначительные
отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не
меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных
конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки
или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными
значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная
буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи
указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными
значениями.
5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в открытом конкурсе,
проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших
условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и
на основе методики оценки конкурсных заявок.
VI. Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе
6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,
предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная
комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:
"Цена договора": максимальное количество баллов - 20;
"Срок выполнения работ и гарантия качества ремонта": максимальное
количество баллов - 30;
"Квалификация участника": максимальное количество баллов - 50.
6.2. Оценка по критерию "Цена договора": снижение первоначальной
цены договора на 3 процента - 5 баллов; на 5 процентов - 10 баллов; на
10 процентов - 20 баллов.
6.3. Оценка по критерию "Срок выполнения работ и гарантия качества
ремонта":
срок предоставления гарантии качества работ: 3 года - 10 баллов; 5
лет - 20 баллов; более 5 лет - 30 баллов;
срок выполнения работ: 6 месяцев - 1 балл; 5 месяцев - 5 баллов; 4
месяца - 10 баллов.
6.4. Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по
следующим подкритериям:
а) опыт работы участника открытого конкурса в сфере капитального
ремонта многоквартирных домов: более 10 лет - 5 баллов; от 6 до 10 лет -
3 балла; от 3 до 5 лет - 1 балл; менее 3 лет - 0 баллов;
б) штат участников открытого конкурса укомплектован
инженерно-техническими работниками, которые будут задействованы при
проведении капитального ремонта многоквартирного дома: выше 80 процентов
- 10 баллов; от 80 до 50 процентов - 5 баллов; менее 50 процентов -
0 баллов;
в) штат участников открытого конкурса укомплектован
квалифицированными рабочими, которые будут выполнять работы по
капитальному ремонту многоквартирного дома: выше 80 процентов -
10 баллов; от 80 до 50 процентов - 5 баллов; менее 50 процентов -
0 баллов;
г) соблюдение техники безопасности: количество несчастных случаев
при производстве работ за последние 2 года: 0 случаев - 5 баллов; 1
случай - 3 балла; более 1 случая - 0 баллов;
д) наличие производственной базы: участник открытого конкурса
владеет на праве собственности производственной базой - 5 баллов;
заключен договор аренды производственной базы - 3 балла; отсутствует
производственная база - 0 баллов;
е) наличие технической оснащенности: участник открытого конкурса
владеет на праве собственности машинами и механизмами, необходимыми при
производстве работ, - 5 баллов; заключен договор аренды машин и
механизмов, необходимых при производстве работ, - 3 балла; отсутствуют
машины и механизмы, необходимые при производстве работ, - 0 баллов;
ж) безубыточная деятельность участника открытого конкурса в течение
3 лет работы - 10 баллов; в течение 2 лет - 5 баллов; в течение 1 года -
1 балл.
6.5. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
6.6. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в
следующей последовательности:
6.6.1. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем
критериям.
6.6.2. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1
получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее
порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При
равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая
наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника", затем
по критерию "Цена договора" и в случае необходимости - по критерию "Срок
выполнения работ и гарантия качества ремонта" последовательно. Участник,
подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1,
объявляется победителем открытого конкурса.
Приложение N 1
к примерной конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирных домов, включенных
в республиканскую адресную программу
"Капитальный ремонт многоквартирных
домов, расположенных
на территории Чувашской Республики"
на 2011 год
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Дата публикации извещения _________________________________________.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по
адресу: ________________________________________________________________.
Виды работ по лотам: ______________________________________________.
(перечислить работы)
Местонахождение заказчика, электронная почта, телефон, факс:
________________________________________________________________________.
Лицо, ответственное за проведение открытого конкурса, телефон: _____
________________________________________________________________________.
Источники финансирования: __________________________________________
________________________________________________________________________.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: ____________________
_________________________________________________________________ рублей.
Планируемая дата начала работ: ____________________________________.
Прием заявок осуществляется по адресу: _____________________________
________________________________________, часы работы: _________________.
Дата и время окончания приема заявок: _____________________________.
Печатное издание __________________________, официальный сайт органа
местного самоуправления в сети Интернет ____________________________, где
размещена конкурсная документация.
Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками __________________
________________________________________________________________________.
Приложение:
1. Общие положения, требования к участникам открытого конкурса,
формы документов.
2. Техническая и сметная документация в составе: ___________________
________________________________________________________________________.
(перечислить документы)
3. Проект договора подряда.
Приложение N 2
к примерной конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирных домов, включенных
в республиканскую адресную программу
"Капитальный ремонт многоквартирных
домов, расположенных
на территории Чувашской Республики"
на 2011 год
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
ДОГОВОР ПОДРЯДА N ___
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
____ _____________ 20__ года
_________________________________________________________________________
(полное наименование заказчика)
_________________________________________________________________________
в лице _________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________ (далее -
Заказчик), с одной стороны, и ___________________________________________
_________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
в лице _________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________ (далее -
Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства
по выполнению работ по капитальному ремонту __________________ (далее -
работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по
адресу: ____________________________________, в соответствии с
технической и сметной документацией, прилагаемой к настоящему Договору.
1.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _______
_______________________________________________________________ рублей, в
том числе НДС _______________________________________________ рублей.
Стоимость по видам работ составляет:
_________________________________________________________________ рублей;
(вид работ)
_________________________________________________________________ рублей;
(вид работ)
_________________________________________________________________ рублей.
(вид работ)
1.3. Указанная в пункте 1.2 настоящего Договора стоимость работ
увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.
1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте
1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед
Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами
выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и
передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за
выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии
с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего
Договора, в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома N
__________ от ___ __________ 20__ г.
Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика
2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору
является ___________________________ на сумму ____________________
рублей. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения
обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора
Сторонами.
2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению
выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________
на сумму ___________________ рублей, действующ ___ до истечения
гарантийного периода. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данное
обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении
капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о
приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту
объекта по всем видам работ.
Статья 3. Порядок оплаты работ
3.1. Авансовый платеж выплачивается Подрядчику в размере _____ (но
не более тридцати) процентов от суммы средств, размещенных на отдельном
банковском счете, открытом на многоквартирный дом в сумме
___________________________________________________ рублей, в ______
дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше
предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по
Договору.
3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по
производству работ, предоставить представителю Заказчика по первому
требованию все необходимые документы, подтверждающие использование
авансового платежа в соответствии с его назначением.
3.3. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после
завершения работ по настоящему Договору и представления Подрядчиком акта
приемки в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта и
выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в
_____ дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.
Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок начала работ: не позднее ____ ______________ 20___ года.
4.2. Срок окончания работ: не позднее ____ ______________ 20___
года.
4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата
подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных
работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 5. Заказчик
5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
5.1.1. Предоставить Подрядчику по акту объект в течение _________
дней со дня подписания Договора Сторонами.
5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего
периода производства работ.
5.1.3. Создать рабочую комиссию и организовать приемку и ввод в
эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по
форме КС-3.
5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и
настоящим Договором.
Статья 6. Подрядчик
6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в
подпункте 5.1.1 настоящего Договора.
6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные
отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной
документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,
надежности здания, сооружения или его части.
6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование,
изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства
работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.
Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и
оборудование) должны соответствовать государственным стандартам
Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения
работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные,
гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы,
удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или)
ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ,
наименований Заказчика и Подрядчика, фамилии, имени, отчества
представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами,
направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны
производиться в будние дни в период с 8.00 до 21.00. По письменному
согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и
праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства
Российской Федерации.
6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых
мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической
безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности,
рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых
насаждений и земли.
6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными
от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать
их своевременную уборку.
6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов,
оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества,
необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с
момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания
акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному
ремонту объекта.
6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или
прочности объекта, немедленно известить заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы и принять все возможные меры по
предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть
вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять
всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для
исполнения им своих обязанностей на объекте.
6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2
настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной
документации, который включает общий журнал производства работ,
уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные
чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и
ответственных конструкций.
6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных
в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации
объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой
счет в согласованные с представителем заказчика сроки. При невыполнении
Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет
Подрядчика.
6.1.15. Обеспечить передачу Заказчику отходов строительного
производства, возникших в процессе производства работ, в том числе
трубы, радиаторы, шифер, стекло и др.
6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и
настоящим Договором.
Статья 7. Выполнение работ
7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который
представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет
функции технического надзора.
Полномочным представителем Заказчика является ______________________
________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, наименование
организации, адрес, контактные телефоны)
7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное
лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации
на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является _____________________
________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с
обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций,
изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и
других нормативных документов.
7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением
выявленных дефектов в технической и сметной документации.
7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество
используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов,
сертификатов и других документов).
7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и
ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых
работ.
7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости
выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта
приемки выполненных работ КС-2.
7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию
после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание
акта ввода объекта в эксплуатацию.
7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего
Договора, представитель Заказчика вправе:
7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в
совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.
7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать
от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6. Представитель Заказчика не вправе вносить в одностороннем
порядке изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий,
нарушающих условия Договора.
7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме
уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он
считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие
разъяснения.
7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются
Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания
Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале
производства работ.
7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица
Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать
участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя
Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения
вопросов, связанных с работами.
7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с
работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде
протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.
7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком
Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором
отражаются технологическая последовательность, сроки, качество
выполнения и условия производства работ, по форме, установленной СНиП
12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства".
7.13. Подрядчик вправе привлечь по согласованию с Заказчиком
субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и
персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
- документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида
работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более
50 процентов стоимости всех работ по Договору.
Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в
соответствии с ВСН 42-85(р) - Правилами приемки в эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых зданий, утвержденными приказом
Гражданстроя СССР от 7 мая 1985 г. N 135 (с изменениями N 1,
утвержденными приказом Госстроя России от 6 мая 1997 г. N 17-16),
технической и сметной документацией, а также иными применимыми
нормативными актами.
8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о
завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить
представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку
по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления
Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку
рабочей комиссией объекта в эксплуатацию.
8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания
акта приемки объекта в эксплуатацию.
8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в
эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт,
в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения
Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими
силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после
выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной
документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с
пунктом 8.4 настоящего Договора.
8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он
принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск
возможного его повреждения или утраты.
Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные
элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и
субподрядчиками по настоящему Договору.
9.2. Гарантийный срок составляет 60 месяцев со дня подписания акта
приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты
произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или
неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное
Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку,
установленному его производителем.
9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить
об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее
______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов,
ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, -
немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и
согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не
должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства
соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять)
рабочих дней.
9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта
обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с
привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых,
при установлении наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.
9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов
в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих
работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет
обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных
дефектов в гарантийный период.
Статья 10. Ответственность Сторон
10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее
выполнение своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору
Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде
штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости,
указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки до
фактического исполнения обязательств.
10.3. За заключение договора субподряда без согласования с
Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере одного
процента стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной
организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора
субподряда.
10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора,
предусмотренных подпунктами 6.1.5-6.1.7 пункта 6.1, представитель
Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с
составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и
Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем
порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных
нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль
целых пять десятых) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2
настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения
нарушений.
10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков,
причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает
Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое
нарушение в отдельности.
10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию
11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика
изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные
работы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов от указанной в
пункте 1.2 настоящего Договора стоимости работ и характер работ не
изменяется.
11.2. При внесении изменений в техническую документацию в
соответствии с пунктом 11.1 настоящего Договора дополнительные работы
оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной
документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем
против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется
на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой
сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.
Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения,
забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные
обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на
которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не
несут ответственности.
12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1
настоящей статьи, Сторона, которая не в состоянии исполнить
обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в
трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в
письменной форме с приложением справки, выданной органами местного
самоуправления.
12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие
настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого
Сторонами.
Статья 13. Порядок расторжения Договора
13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор, потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих
нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:
13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами
настоящего Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения
Договора.
13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в
течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты
начала работ.
13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств
по настоящему Договору.
13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего
Договора в соответствии с пунктом 13.1 настоящей статьи Заказчик
направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается
расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.
После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить
стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и
стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате
невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего
Договора.
13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает
стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница
должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение
10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости
убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть
выплачена Заказчику в течение 10 дней.
Статья 14. Разрешение споров
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по
вопросу устранения недостатков выполненных работ или их причин и
невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию
любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу
несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления
нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи
между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на
экспертизу, назначенную заказчиком, несет Подрядчик. В случае если
экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе
Стороны поровну.
14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров
спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту
нахождения заказчика в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке.
Статья 15. Особые условия
15.1. ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Статья 16. Прочие условия
16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны
обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких
изменений.
16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр -
Подрядчику.
16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания
Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья 17. Приложения к настоящему Договору
Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую
часть, являются следующие документы:
N 1. ___________________________________________________________
N 2. ___________________________________________________________
N 3. ___________________________________________________________
N 4. ___________________________________________________________
N 5. ___________________________________________________________
Статья 18. Местонахождение и реквизиты Сторон
18.1. Заказчик:
Местонахождение: _______________________________________________
Реквизиты: _____________________________________________________
18.2. Подрядчик: ________________________________________________
Местонахождение: _______________________________________________
Реквизиты: ______________________________________________________
Подписи Сторон
Заказчик Подрядчик
_____ ____________ 20____ г. _____ ___________ 20__ г.
М.П. М.П.
Приложение N 3
к примерной конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирных домов, включенных
в республиканскую адресную программу
"Капитальный ремонт многоквартирных
домов, расположенных
на территории Чувашской Республики"
на 2011 год
Примерные формы документов
для проведения открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
С целью обеспечения единого подхода к отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов разработаны следующие примерные формы документов, прилагаемых к конкурсной документации:
1. Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение N 1).
2. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение N 2).
3. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение N 3).
4. Заявка на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение N 4).
5. Опись входящих в состав заявки документов (приложение N 5).
6. Доверенность (приложение N 6).
7. Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет (приложение N 7).
8. Сведения о составе и квалификации рабочих, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение N 8).
Приложение N 1
к примерным формам документов
для проведения открытого конкурса
на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Дата публикации извещения __________________________________________
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома ________________________________________
________________________________________________________________________
Виды работ (лоты) __________________________________________________
_________________________________________________________________________
(перечислить работы)
Заказчик ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо заказчика)
Начальная (максимальная) цена договора подряда _____________________
_____________________________________________________________ рублей.
Дата начала работ __________________________________________________
Дата вскрытия конвертов ____________________________________________
Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками __________________
_________________________________________________________________________
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы в
печатном издании __________________, на официальном сайте органа местного
самоуправления в сети Интернет ________________________________
Приложение N 2
к примерным формам документов
для проведения открытого конкурса
на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
_____________________________________________________________________
(адрес дома, наименование работ, лот)
_____________________________________________________________________
____________________________ __________________
(место вскрытия конвертов) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии ___________________________________
Секретарь конкурсной комиссии ______________________________________
Члены конкурсной комиссии: _________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: __________________
_________________________________________________________________________
Время начала вскрытия конвертов ____________________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители
участников открытого конкурса:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)
По приглашению заказчика открытого конкурса на процедуре вскрытия
конвертов присутствовали:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Заказчиком открытого конкурса было получено и зарегистрировано _____
_____ заявок.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не
повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие
вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы
от:
_________________________________________________________________________
(наименование участников открытого конкурса, адрес)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Данные по каждой организации вносятся в сводную таблицу конкурсных
заявок, оформленную в соответствии с приложением к настоящему протоколу.
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям
конкурсной документации.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что
к участию в открытом конкурсе допускаются:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к
участию в открытом конкурсе не допускаются:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии _____________________________________
Члены конкурсной комиссии: _________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение
к протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом
конкурсе на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома
Сводная таблица конкурсных заявок
|
N пп |
Наименование участника, местонахождение (место жительства) |
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника |
Документ, подтверждающий внесение обеспечения |
Информация о составе и квалификации инженерно-технических работников |
Информация об укомплектованности квалифицированными рабочими |
Документы, подтверждающие квалификацию и опыт работы работников |
Нотариально заверенные копии учредительных документов |
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |
Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) |
Справка из налогового органа о размере задолженности по обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды |
Копия бухгалтерского баланса |
Цена конкурсной заявки |
Документы, подтверждающие опыт работы участника открытого конкурса |
Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Председатель конкурсной комиссии _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены конкурсной комиссии: _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 3
к примерным формам документов
для проведения открытого конкурса
на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома
ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адрес, наименование работ, лот)
________________________________________________ __________________
(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии ________________________________________
Секретарь конкурсной комиссии ___________________________________________
Члены конкурсной комиссии: ______________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
На процедуру оценки и сопоставления заявок поступили заявки
следующих участников открытого конкурса:
_________________________________________________________________________
(наименование участников открытого конкурса, адрес)
_________________________________________________________________________
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,
установленным пунктом 6 конкурсной документации.
Результаты оценки заявок по критериям "цена договора", "срок
выполнения работ и гарантия качества ремонта" и "квалификация" отражены
в приложении к настоящему протоколу.
Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки
заявок.
По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам
присвоены следующие номера:
1. _____________________________________________________,
2. _____________________________________________________,
3. _____________________________________________________,
4. ________________________________________________ и т.д.
Победителем открытого конкурса признан(а) __________________________
(наименование организации,
_________________________________________________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Заказчик открытого конкурса в пятидневный срок со дня подписания
настоящего протокола обязан осуществить возврат обеспечения заявки
участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2
номера.
Председатель конкурсной комиссии ______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены конкурсной комиссии: _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение
к протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом
конкурсе на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома
Оценка заявок по критериям и подкритериям
|
N пп |
Наименование участника |
Дата и время регистрации заявки |
Критерии |
||||||||||||||||||||
|
цена договора |
срок выполнения работ и гарантия качества работ |
квалификация |
итого баллов |
||||||||||||||||||||
|
рублей |
балл |
срок выполнения |
балл |
срок гарантии |
балл |
опыт работы участника |
балл |
укомплектованность инженерно-техническими работниками |
балл |
укомплектованность квалифицированными рабочими |
балл |
количество несчастных случаев при производстве работ |
балл |
наличие производственной базы |
балл |
наличие технической оснащенности |
балл |
безубыточная деятельность в течение 3 лет |
балл |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Председатель конкурсной комиссии ______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены конкурсной комиссии: _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 4
к примерным формам документов
для проведения открытого конкурса
на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома
_____________________________________________________________________
(адрес, наименование работ по лоту)
_____________________________________________________________________
1. Участник:
|
1.1. наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) |
|
|
1.2. ИНН |
|
|
1.3. место нахождения (место жительства) |
|
|
1.4. фактический адрес |
|
|
1.5. контактный телефон (факс) |
|
|
1.6. контактное лицо |
|
2. Электронный адрес участника ____________________________________.
3. Участник _____________________ плательщиком налога на добавленную
является (не является)
стоимость ______________________________________________________________.
4. Участник ______________________________ выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)
организацией ____________________________________ свидетельство о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно Перечню видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, утвержденному приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 15 апреля 2010 г.,
регистрационный N 16902).
|
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|
Средняя численность работников за предшествующий календарный год, всего |
человек |
|
|
из них: инженерно-технических работников |
человек |
|
|
квалифицированных рабочих |
человек |
|
|
Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость |
рублей |
|
|
Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год |
рублей |
|
5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана
полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.
6. Подтверждаем соответствие требованиям:
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней
и государственными внебюджетными фондами;
участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре
банкротства;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение (все значения указываются цифрами) |
|
1. |
Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) |
рублей |
|
|
2. |
Срок выполнения работ |
календарных дней с даты начала работ |
|
|
3. |
Срок гарантии |
годов |
|
|
4. |
Опыт работы, в том числе: |
шт. |
|
|
количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |
шт. |
|
|
|
5. |
Квалификация персонала: |
|
|
|
наличие квалифицированных инженерно-технических работников, в том числе: |
человек |
|
|
|
с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет |
человек |
|
|
|
с опытом работы более 5 лет |
человек |
|
|
|
наличие квалифицированных рабочих, в том числе: |
человек |
|
|
|
с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет |
человек |
|
|
|
с опытом работы более 5 лет |
человек |
|
|
|
6. |
Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) |
шт. |
|
8. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ______________
____________________________________________________________ рублей.
(дата, номер платежного поручения)
9. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ____________________
_________________________________________________________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для
возврата обеспечения)
10. В составе заявки на участие в открытом конкурсе ________________
_________________________________________________________________________
(адрес, указать наименование работ, лот)
документы, предусмотренные пунктом 3.1 конкурсной документации.
Должность, подпись уполномоченного лица, реквизиты доверенности, печать.
Приложение N 5
к примерным формам документов
для проведения открытого конкурса
на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома
ОПИСЬ
входящих в состав заявки документов
_____________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса)
______________________________________________________________________
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на выполнение работ
по капитальному ремонту _________________________________________________
(адрес, наименование работ, лот)
_________________________________________________________________________
в составе заявки представлены нижеперечисленные документы:
|
N пп |
Наименование документа |
Количество листов |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
Содержание описи и состав заявки совпадают.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать.
Приложение N 6
к примерным формам документов
для проведения открытого конкурса
на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома
ДОВЕРЕННОСТЬ N ______
Место составления ______________________
Дата выдачи ________________
Настоящей доверенностью ____________________________________________
(наименование участника)
в лице _________________________________________________________________,
(должность руководителя участника открытого конкурса, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________
________________________________________________________________________,
(устава, положения и т.п.)
уполномочивает __________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты
_________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на
участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на ___________________________.
Подпись ____________________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)
Должность, подпись уполномоченного лица, печать.
Приложение N 7
к примерным формам документов
для проведения открытого конкурса
на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома
СВЕДЕНИЯ
о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет
|
N п/п |
Ф.И.О. |
Занимаемая должность в организации |
Стаж работы в отрасли |
Стаж работы в организации |
Название учебного заведения и год окончания |
Примечания |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
Итого:
количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем
работы в организации более 2 лет ________ человек;
количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________
человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи
заявки: ________________________________________________________________.
В отношении каждого работника прилагаются следующие документы
(заверенные участником):
1. Копии документов, удостоверяющих личность гражданина, в
количестве ____ шт.
2. Копии дипломов в количестве ____ шт.
3. Копии трудовой книжки в количестве ____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать.
Приложение N 8
к примерным формам документов
для проведения открытого конкурса
на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома
СВЕДЕНИЯ
о составе и квалификации рабочих, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома
|
N пп |
Ф.И.О. |
Рабочая профессия |
Стаж работы по специальности |
Стаж работы в организации |
Примечания |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
Итого:
количество рабочих с опытом работы более 10 лет и стажем работы в
организации более 2 лет ________ человек;
количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________
человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи
заявки: ________________________________________________________________.
В отношении каждого работника прилагаются следующие документы
(заверенные участником):
1. Копии документов, удостоверяющих личность гражданина, в
количестве ____ шт.
2. Копии дипломов в количестве ____ шт.
3. Копии трудовой книжки в количестве ____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать.
Приложение N 3
к Порядку привлечения товариществом
собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским
кооперативом либо выбранной
собственниками помещений в
многоквартирном доме управляющей
организацией подрядных организаций
для выполнения работ
по капитальному ремонту
многоквартирного дома
Методические рекомендации
по заполнению примерной формы договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение N 2 к примерной конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов) включает в себя стандартные положения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - Договор подряда), подходящие для большинства проектов капитального ремонта многоквартирных домов.
При составлении Договора подряда необходимая информация вносится в незаполненные поля. Все особенности договорных отношений Сторон Договора подряда, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями заказчика, излагаются в статье 15 Договора подряда.
Статьи и пункты Договора подряда, не требующие внесения информации, в Методических рекомендациях по заполнению примерной формы Договора подряда пропущены.
Статья 1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) с учетом Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", утвержденных генеральным директором государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства К.Г. Цициным и согласованных с заместителем Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Поповым 17 сентября 2009 г. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замена (указать в соответствии с составом работ) лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт (указать в соответствии с составом работ) фасадов;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии).
Например, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения и ремонту фасада (далее - работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: указать адрес. В пункте 1.1 может быть указано несколько видов работ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п.
В данном пункте указано, что работы выполняются в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору подряда. В соответствии со статьей 743 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязан осуществлять капитальный ремонт в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Договором подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из Сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.
Номера и наименования приложений к Договору подряда по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся технической и сметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора подряда.
1.2. Следует указать общую стоимость работ по Договору подряда и стоимость работ с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Стоимость работ указывается цифрой и дублируется прописью.
Стоимость работ может быть определена в результате проведения открытого конкурса. Тогда в пункте 1.2 указывается цена предложения победителя открытого конкурса. В этом случае стоимость работ, подлежащих оплате, определяется путем умножения цены, определенной сметной документацией заказчика на коэффициент снижения стоимости работ.
Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношение цены победителя открытого конкурса к начальной (максимальной) сметной стоимости работ.
Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2: "в том числе НДС _________________ рублей" следует записать: "не облагается".
Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.
1.4. При проведении открытого конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 1.4 указывается в соответствии с заявкой победителя открытого конкурса.
1.7. В текст данного пункта необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения Договора подряда. Например, "протокол об итогах открытого конкурса на право заключения Договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома N 16 от 4 июня 2010 года".
Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика
2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору подряда указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (банковская гарантия, поручительство владельца компании Подрядчика или третьих лиц или залог денежных средств и иные законные способы обеспечения обязательств) в размере не менее 10 процентов от общей стоимости Договора подряда. Если Договором подряда предусматривается выплата авансового платежа, размер обеспечения исполнения Договора подряда не может быть меньше размера авансового платежа. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора подряда Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора, то Договор подряда расторгается.
2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (страхование, банковская гарантия, поручительство или удержание денежных средств с окончательного платежа Подрядчику).
Если заказчиком принято решение об обеспечении исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в виде удержания суммы с окончательного платежа Подрядчику, то в незаполненном поле пункта 2.2 необходимо указать: "удержание с окончательного платежа". В этом случае в статью 15 Договора подряда необходимо внести пункт с указанием срока выплаты удержанной суммы после завершения выполнения обязательств Подрядчиком по истечении гарантийного срока (рекомендуемый - 14 дней со дня истечения гарантийного срока).
Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.
Статья 3. Порядок оплаты работ
3.1. Если объект капитального ремонта включает небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного времени для их выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договоре подряда может не предусматриваться. В этом случае в пункте 3.1 Договора подряда в незаполненных полях пишется: "не предусматривается".
3.2. Если объект капитального ремонта включает большое количество видов и объемов работ, требует длительного времени для их выполнения (более двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику выплачивается в размере _____ (но не более тридцати) процентов от суммы средств, размещенных на отдельном банковском счете, открытом на многоквартирный дом, то в незаполненных полях в пункте 3.1 Договора подряда необходимо указать размер и сумму авансового платежа.
В незаполненных полях пункта 3.1 Договора подряда заказчиком указывается срок выплаты окончательного платежа по завершении работ по Договору подряда с даты подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 (рекомендуемый - 14 дней) в соответствии с условиями статьи 20 Федерального закона.
Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения работ по Договору подряда и представления Подрядчиком акта приемки в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта и выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.
Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. В случае заключения Договора подряда по результатам конкурсных процедур дата начала работ может быть определена Заказчиком до заключения Договора подряда и доведена до сведения участников открытого конкурса в извещении.
Дата начала работ может определяться Заказчиком с учетом обоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора подряда.
4.2. Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 1.4 Договора подряда, с даты начала работ.
Если объект капитального ремонта предполагает выполнение нескольких видов работ и (или) требует длительного времени для их выполнения, то Договором подряда может быть предусмотрено составление календарного плана выполнения работ. В этом случае в статью 15 Договора подряда необходимо внести следующее условие:
"Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком, согласованным с органом местного самоуправления и утвержденным Заказчиком.".
Статья 5. Заказчик
5.1.1. В незаполненном поле указывается срок передачи Заказчиком Подрядчику по акту объекта в работу со дня подписания Договора подряда Сторонами. Этот срок может быть определен по усмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом предложений Подрядчика при заключении Договора подряда (рекомендуемый - 7 дней).
Статья 6. Подрядчик
В статью 15 Договора подряда необходимо внести следующий пункт:
"Подрядчик вправе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям:__________________________________________ с обязательной
(перечислить инженерные системы)
установкой прибора учета энергоресурсов.
Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств по показаниям приборов учета.".
Статья 7. Выполнение работ
7.1. В незаполненном поле необходимо указать должность, фамилию, имя, отчество, документ, подтверждающий полномочия, наименование организации, адрес, контактные телефоны полномочного представителя Заказчика. В зависимости от региональных особенностей и конкретных условий проведения капитального ремонта многоквартирного дома представителем Заказчика может быть:
а) сотрудник организации Заказчика (например, управляющей компании);
б) инженер или инженерная организация, действующая на основании Договора подряда с Заказчиком.
Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей Заказчика осуществляется в соответствии со статьей 749 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При необходимости в незаполненном поле можно указать несколько лиц, являющихся уполномоченными представителями Заказчика.
7.2. В незаполненном поле необходимо указать должность, фамилию, имя, отчество, документ, подтверждающий полномочия, должность представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с заказчиком.
Если при капитальном ремонте многоквартирного дома необходимо согласование с органами государственного строительного надзора и другими организациями порядка ведения работ на объекте, то в статью 15 Договора подряда необходимо внести следующий пункт:
"Подрядчик обязан согласовать с органами государственного строительного надзора и (или) другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка ведения работ на объекте.".
Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
8.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется с соблюдением требований законодательства, в том числе установленных частью 9 статьи 20 Федерального закона, согласно которой акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должны быть согласованы с органом местного самоуправления и подписаны лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации.
Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
9.3. В незаполненном поле необходимо указать срок, в течение которого Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) наступление гарантийного случая, согласования порядка и сроков их устранения с даты получения письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемый - 3 дня).
Статья 13. Порядок расторжения договора
13.1.1. Если Договор подряда заключен по результатам открытого конкурса и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора подряда в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора подряда, то Договор подряда расторгается и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика.
Статья 15. Особые условия
В данную статью Договора подряда вносятся пункты по усмотрению Заказчика, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями Заказчика.
В зависимости от видов работ по капитальному ремонту объекта (например, ремонт фасада) можно внести дополнительные пункты, обязывающие Подрядчика, например:
исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества граждан. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта;
предусмотреть фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по мере их формирования передавать Заказчику;
осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений.
Для снижения рисков Подрядчика в отдельных случаях можно рекомендовать страхование соответствующих рисков.
Согласно статье 742 Гражданского кодекса Российской Федерации договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность Стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски. Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой Стороне доказательства заключения ею Договора страхования на условиях, предусмотренных Договором подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках. Страхование не освобождает соответствующую Сторону от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
В случае страхования рисков в данную статью Договора подряда рекомендуется внести следующий пункт:
"Подрядчик обязан застраховать у страховщика, согласованного с заказчиком, строительные риски на сумму, равную стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора подряда, и представить Заказчику оригиналы страховых полисов в семидневный срок с даты заключения Договора подряда".
В зависимости от сложности и условий проведения капитального ремонта многоквартирного дома в Договоре подряда может быть предусмотрено обязательное страхование ответственности перед третьими лицами. Тогда следует внести в особые условия следующий пункт:
"Подрядчик обязан до начала работ по Договору подряда застраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте и представить Заказчику копию Договора страхования в течение 7 дней с даты подписания Договора подряда Сторонами".
При подготовке проекта Договора подряда Заказчик должен учитывать, что чрезмерные требования по страхованию могут повлечь за собой существенное увеличение издержек Подрядчика и, как следствие, увеличение цены конкурсной заявки.
Приложение N 7
к республиканской адресной программе
"Капитальный ремонт многоквартирных
домов, расположенных на территории
Чувашской Республики" на 2011 год
Методика
оценки эффективности реализации республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год
Эффективность реализации республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год определяется на основе установленных индикаторов:
1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - абсолютный показатель, характеризующий количество принятых в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом многоквартирных домов, включенных в Программу.
Источником информации является ведомственная информация Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (отчет о ходе реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утверждаемый государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).
2. Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу, рублей - абсолютный показатель, характеризующий стоимость работ, произведенных в принятых в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом многоквартирных домах, включенных в Программу.
Источником информации является ведомственная информация Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (отчет о ходе реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утверждаемый государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Целью Программы является финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
В результате реализации Программы планируется оснащение 76 многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии), проведение капитального ремонта 97 многоквартирных домов общей площадью 118795,68 кв. метра, создание благоприятных и безопасных условий проживания 5258 граждан.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2011 г. N 283 "О республиканской адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год"
Текст постановления опубликован на Портале органов власти Чувашской Республики в Internet (www.cap.ru) 29 августа 2011 г., в газете "Вести Чувашии" от 3 сентября 2011 г. N 35 (1245)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2011 г. N 550
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2011 г. N 420