Приказ Минэкономразвития Чувашской Республики
от 27 апреля 2006 г. N 99
"Об утверждении Типовых форм документов, составляемых при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Чувашской Республики"
Приказом Минэкономразвития Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 52 настоящий приказ признан утратившим силу
В целях реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2005 г. N 306 "О мерах по реализации Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на территории Чувашской Республики" и совершенствования системы размещения государственного заказа Чувашской Республики приказываю:
1. Утвердить:
Типовое Положение о Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (Приложение N 1);
Типовую форму Конкурсной документации по проведению открытого конкурса (Приложение N 2);
Типовую форму документации об аукционе по проведению открытого аукциона (Приложение N 3);
Типовые формы протоколов и иных документов, составляемых при размещении заказов путем проведения открытого конкурса (Приложение N 4);
Типовые формы протоколов и иных документов, составляемых при размещении заказов путем проведения открытого аукциона (Приложение N 5);
Типовую форму государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд (Приложение N 6);
Типовую форму государственного контракта на выполнение подрядных строительных работ для государственных нужд (Приложение N 7).
2. Рекомендовать государственным заказчикам Чувашской Республики и органам местного самоуправления Чувашской Республики использовать в работе утвержденные Типовые формы документов, составляемых при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Чувашской Республики.
3. Отделу организации государственных закупок (Осипову Д.П.) довести до государственных заказчиков Чувашской Республики и органов местного самоуправления Чувашской Республики Типовые формы документов, составляемых при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Чувашской Республики.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр |
И.Б.Моторин |
Утверждено
приказом Минэкономразвития Чувашии
от 27 апреля 2006 г. N 99
(приложение N 1)
Типовое положение
о Единой комиссии по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
__________________________________________________
(наименование государственного заказчика)
1. Общие положения
Настоящее Положение о Единой комиссии по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (наименование государственного заказчика) (далее - Положение) определяет понятие, цели создания, функции, состав, и порядок деятельности Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (наименование государственного заказчика) путем проведения торгов в форме конкурса и аукциона, а также без проведения торгов путем запроса котировок (далее - Единая комиссия).
2. Правовое регулирование
Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 года N 94-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Чувашской Республики, и настоящим Положением.
3. Цели и задачи Единой комиссии
3.1 Единая комиссия создается в целях:
3.1.1 подведения итогов и определения победителей конкурсов на право заключения государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;
3.1.2 определения участников, подведения итогов аукционов на заключение государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;
3.1.3 подведения итогов и определения победителей при размещении государственных заказов путем запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ услуг для государственных нужд.
3.2 Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в п.3.1 настоящего Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящему Положению), в задачи Единой комиссии входит:
3.2.1 обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в торгах, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов и подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.2.2 обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировочных заявок, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов;
3.2.3 обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и (или) средств внебюджетных источников финансирования;
3.2.4 соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и недискриминации при размещении заказов;
3.2.5 устранение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении заказов.
4. Порядок формирования Единой комиссии
4.1 Единая комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на временной или постоянной основе.
4.2 Персональный состав Единой комиссии, в том числе Председатель Единой комиссии (далее по тексту также - Председатель), утверждаются Заказчиком.
4.3 В состав Единой комиссии входят не менее пяти человек - членов Единой комиссии. Председатель является членом Единой комиссии. По решению Заказчика в составе Единой комиссии может быть также утверждена должность Секретаря Единой комиссии. Если такая должность не предусматривается, то функции Секретаря Единой комиссии, в соответствие с настоящим Положением, выполняет любой член Единой комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.
4.4 Единая комиссия формируется преимущественно из числа специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в области организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. Председателем Единой комиссии может быть только физическое лицо, прошедшее профессиональную переподготовку или повышение квалификации в области организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
4.5 Членами Единой комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа).
4.6 В случае выявления в составе Единой комиссии указанных в пункте 4.5 лиц, Заказчик обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа.
4.7 Замена члена Единой комиссии осуществляется только по решению Заказчика, принявшего решение о создании комиссии.
5. Функции Единой комиссии
5.1 Основными функциями Единой комиссии являются:
5.1.1 вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
5.1.2 рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
5.1.3 определение победителя конкурса;
5.1.4 ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее - Протокол вскрытия конвертов), Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
5.1.5 рассмотрение заявок на участие в аукционе;
5.1.6 отбор участников аукциона;
5.1.7 ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.1.8 рассмотрение и оценка котировочных заявок;
5.1.9 подведение итогов и определение победителя в проведении запроса котировок;
5.1.10 ведение Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
5.1.11 обеспечение размещения протоколов на официальном сайте.
6. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов
6.1 Единая комиссия обязана:
6.1.1 проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией или документацией об аукционе, запросом котировок;
6.1.2 не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе, аукционе или запросе котировок в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов;
6.1.3 исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органов власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;
6.1.4 не проводить переговоры с участниками размещения заказа до проведения конкурса и (или) во время проведения процедур размещения заказов, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией;
6.1.5 вносить представленные участниками размещения заказов разъяснения положений поданных ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе в Протокол вскрытия конвертов;
6.1.6 непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
6.1.7 оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе в установленном порядке в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;
6.1.8 учитывать преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе, поданных от имени учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в извещении о проведении конкурса содержалось указание на такие преимущества.
6.2 Единая комиссия вправе:
6.2.1 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов, отстранить участника размещения заказа от участия в процедурах размещения заказов на любом этапе их проведения;
6.2.2 потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений поданных ими заявок на участие в конкурсе или аукционе, в том числе и заявок, поданных в форме электронных документов, при регистрации указанных заявок;
6.2.3 в случае проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ учитывать такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участников конкурса, при условии, что такой критерий предусмотрен извещением о проведении открытого конкурса, приглашением принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной документацией;
6.2.4 запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или аукционе, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
6.2.6 при необходимости привлекать к своей работе экспертов, в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Положения.
6.3 Члены Единой комиссии обязаны:
6.3.1 знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
6.3.2 лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании Единой комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
6.3.3 соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
6.3.4 соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе и отбора участников аукциона;
6.3.5 соблюдать правила рассмотрения и оценки котировочных заявок;
6.3.6 не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур размещения заказов, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4 Члены Единой комиссии вправе:
6.4.1 знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе или аукционе, запросе котировок;
6.4.2 выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
6.4.3 проверять правильность содержания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, в том числе правильность отражения в этих Протоколах своего выступления.
6.5 Члены Единой комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение при проведении соответствующих процедур размещения государственного заказа.
6.6 Члены Единой комиссии:
6.6.1 присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Единой комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
6.6.2 осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
6.6.3 осуществляют рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
6.6.4 подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и Протокол аукциона; Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;
6.6.5 рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в конкурсе, представленных участниками размещения заказа;
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
6.6.7 осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
6.7 Председатель Единой комиссии:
6.7.1 осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
6.7.2 утверждает график проведения заседаний Единой комиссии;
6.7.3 объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
6.7.4 открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
6.7.5 объявляет состав Единой комиссии;
6.7.6 назначает члена Единой комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
6.7.7 объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
6.7.8 определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.7.9 в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов, назначает руководителя экспертной группы;
6.7.10 подписывает Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и Протокол аукциона; Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;
6.7.11 объявляет победителя конкурса, запроса котировок;
6.7.12 осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
6.8 Секретарь Единой комиссии, в случае если он утвержден решением Заказчика о создании Единой комиссии, или другой уполномоченный Председателем член Единой комиссии:
6.8.1 осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 3 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Единой комиссии необходимыми материалами,
6.8.2 осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
7. Регламент работы Единой комиссии
7.1 Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
7.2 Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается.
7.3 Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем проведения торгов в форме конкурса:
7.3.1 Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
7.3.2 при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и условия исполнения государственного или контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе.
7.3.3 в Протокол вскрытия конвертов заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.3.4 в случае представления участниками размещения заказа разъяснений поданных ими, в том числе и в форме электронных документов, документов и заявок на участие в конкурсе, указанные разъяснения также вносятся в Протокол вскрытия конвертов.
7.3.5 протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
7.3.6 в случае если конверты с заявками на участие в конкурсе или подаваемые в форме электронных документов заявки на участие в конкурсе получены после окончания срока их приема, такие конверты и заявки вскрываются: Заказчиком, если конверты с заявками на участие в конкурсе или подаваемые в форме электронных документов заявки на участие в конкурсе получены после окончания процедуры вскрытия конвертов и подписания Протокола вскрытия конвертов, при этом Протокол вскрытия конвертов не переоформляется, а составляется Акт вскрытия опоздавшей заявки.
7.3.7 все опоздавшие заявки Заказчик возвращает подавшим их участникам размещения заказа в день их вскрытия.
7.3.8 Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в срок, не превышающий десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
7.3.9 Единая комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в конкурсе, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в конкурсе конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
7.3.10 Единая комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. При этом Единая комиссия не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций необходимые сведения.
7.3.11 на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе и оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в тот же день подписывается Заказчиком (его представителем).
7.3.12 в случае если не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе, или была подана только одна заявка, или если ни один из участников размещения заказа не был допущен к участию в конкурсе или к участию в конкурсе был допущен только один участник размещения заказа, Единая комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся, о чем делается запись в Протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол с такой записью передается Заказчику для рассмотрения вопроса о возможности разместить заказ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
7.3.13 Единая комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе в срок, не превышающий десяти дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
7.3.14 на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
7.3.15 по результатам проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единая комиссия составляет Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
7.3.16 в Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.
7.3.17 протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен быть подписан всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком (его представителем) в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
7.4 Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем проведения торгов в форме аукциона:
7.4.1 Единая комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в аукционе документацией об аукционе и законодательством Российской Федерации.
7.4.2 Единая комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованиям установленным законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. При этом Единая комиссия не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций необходимые сведения.
7.4.3 Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, не превышающий пяти дней со дня окончания приема заявок на участие в аукционе.
7.4.4 на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе и оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
7.4.5 в случае если ни один из участников размещения заказа не был допущен к участию в аукционе или к участию в аукционе был допущен только один участник размещения заказа, Единая комиссия принимает решение о признании аукциона несостоявшимся, о чем делается запись в Протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе.
7.4.6 члены Единой комиссии присутствуют на процедуре проведения аукциона и в день проведения аукциона подписывают Протокол аукциона вместе с Заказчиком (его представителем) и Аукционистом, если таковой привлечен Заказчиком.
7.5 Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем запроса котировок:
7.5.1 Единая комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и законодательстве Российской Федерации и оценивает их в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок.
7.5.2 победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
7.5.3 в случае если наиболее низкая цена товаров, работ, услуг предложена несколькими участниками размещения заказа, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
7.5.4 Единая комиссия не оценивает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
7.5.5 по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок Единая комиссия составляет Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.
7.5.6 протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен содержать сведения о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, о победителе в проведении запроса котировок, об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.
7.5.7 протокол оценки и сопоставления котировочных заявок должен быть подписан всеми присутствующими членами Единой комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления котировочных заявок.
8. Порядок проведения заседаний Единой комиссии
8.1 Секретарь Единой комиссии, в случае если он утвержден решением Заказчика о создании Единой комиссии, или другой уполномоченный Председателем член Единой комиссии, не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Единой комиссии уведомляет членов Единой комиссии о времени и месте проведения заседания Единой комиссии.
8.2 Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем Единой комиссии.
8.3 Единая комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов. Для целей применения настоящего Положения под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. Эксперты, как правило, не входят в состав Единой комиссии, но могут быть включены в ее состав по решению Заказчика. Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). Эксперты представляют в Единую комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным для Единой комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к Протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протоколу сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе, Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок, в зависимости от того по какому поводу оно проводилось.
8.4 Секретарь Единой комиссии, в случае если он утвержден решением Заказчика о создании Единой комиссии, или уполномоченный Председателем член Единой комиссии, в ходе проведения заседаний Единой комиссии ведет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.
8.5 Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение деятельности Единой комиссии, в том числе предоставить удобное для целей проведения конкурсных процедур помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию.
9. Ответственность членов Единой комиссии
9.1 Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2 Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов может быть заменен по решению Заказчика, а также по представлению или предписанию органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, выданному Заказчику названным органом.
9.3 В случае, если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим членом Единой комиссии законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю Единой комиссии, и (или) Заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.
9.4 Члены Единой комиссии и привлеченные Конкурсной комиссией эксперты не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе размещения заказа путем проведения конкурса.
Утверждено
приказом Минэкономразвития Чувашии
от 27 апреля 2006 г. N 99
(приложение N 2)
Типовая форма конкурсной документации по проведению открытого конкурса
Утверждено
(Государственный заказчик)
___________ (Ф.И.О., подпись)
Реестровый номер торгов __.
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на _______
Торги проводит: Государственный заказчик/Уполномоченный орган
Государственный заказчик:
Специализированная организация, разработавшая конкурсную документацию:
Специализированная организация, по проведению конкурса:
Часть I. Конкурс
Раздел 1.1. Термины, используемые в конкурсной документации
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия заказчиков, органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных нужд, государственных заказчиков по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных нужд Чувашской Республики.
Государственные заказчики (далее также - заказчики) - органы исполнительной власти Чувашской Республики, а также уполномоченные указанными органами исполнительной власти на размещение заказов получатели бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств.
В случаях, когда в настоящей конкурсной документации указывается, что определенные действия/процедуры может проводить заказчик, уполномоченный орган, имеется в виду, что соответствующие действия/процедуры осуществляет либо заказчик, либо уполномоченный орган в зависимости от того, кто проводит соответствующий конкурс, в соответствии с разграничением их полномочий, определенным нормативными правовыми актами Чувашской Республики.
Участник размещения заказа - юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного контракта.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить государственный контракт, в частности для разработки конкурсной документации, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса и осуществления иных, связанных с обеспечением проведения конкурса функций. Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у заказчика или уполномоченного органа.
Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения государственного контракта Чувашской Республики, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Конкурсная документация - документация, утвержденная государственным заказчиком, содержащая установленные государственным заказчиком, уполномоченным органом требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
Заявка на участие в конкурсе (далее - Заявка) - письменное подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса/приглашении принять участие в закрытом конкурсе, поданная в срок и по форме, установленной конкурсной документацией.
Государственный контракт - договор, заключенный заказчиком в целях обеспечения государственных нужд Чувашской Республики.
Предмет конкурса - право на заключение государственного контракта на поставку определенного товара, выполнение определенных работ или оказание определенных услуг для государственных нужд Чувашской Республики.
Конкурсная комиссия - комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным органом для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики. Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, принятие решения о допуске к конкурсу, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса.
Лот - предмет отдельного конкурса, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении государственных заказов определяется лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Чувашской Республики.
Раздел 1.2. Общие условия проведения конкурса
1. Общие положения
1.1 Законодательное регулирование
1.1.1 Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также иным законодательством, регулирующим государственный заказ, включая нормативные правовые акты Чувашской Республики.
1.2 Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация
1.2.1 Заказчик, уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.
1.2.2 Специализированная организация, привлеченная Заказчиком, уполномоченным органом и указанная в Информационной карте конкурса, выполняет часть функций по организации и проведению конкурса.
1.3 Предмет конкурса, предмет государственного контракта. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.3.1 Заказчик, уполномоченный орган извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте государственного контракта (Часть II).
1.3.2 Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте конкурса.
1.4 Начальная цена контракта
1.4.1 Начальная цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса.
1.5 Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1 Заказчик, уполномоченный орган направляет средства на финансирование государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного конкурса, из источника финансирования государственного заказа, указанного в Информационной карте конкурса.
1.5.2 Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте государственного контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.
1.6 Требования к участникам размещения заказа
1.6.1 В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.6.2 Не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность специализированной организации, заказчика, уполномоченного органа.
1.6.3 Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте конкурса;
- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.
1.6.4 Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:
- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Соответствующие требования указываются в Информационной карте конкурса.
1.7 Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению государственного контракта
1.7.1 Участник размещения государственного заказа вправе привлечь к исполнению государственного контракта субподрядчиков (субпоставщиков) в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса в объеме, предусмотренном в Информационной карте конкурса.
1.8 Расходы на участие в конкурсе
1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.
1.9 Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
1.9.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям (предприятиям) инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа согласно предмету конкурса. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и (или) организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса, но не более пятнадцати процентов.
1.10 Отстранение от участия в конкурсе.
1.10.1 Заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта в следующих случаях:
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
- в случае установления факта проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица процедуры ликвидации или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.10.2. В случае, если указанные в пункте 1.10.1 факты будут установлены после заключения государственного контракта, контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке государственным заказчиком.
2. Конкурсная документация
2.1 Содержание конкурсной документации
2.1.1 Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего Раздела.
Часть I Конкурс
Раздел I.1 Термины, используемые в конкурсной документации
Раздел I.2 Общие условия проведения конкурса
Раздел I.3 Информационная карта конкурса
Раздел I.4 Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа
1.4.1. Форма описи документов
1.4.2. Форма заявки на участие в конкурсе
1.4.3. Форма анкеты участника размещения заказа
1.4.4. Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров, работ, услуг
1.4.5. Форма доверенности
1.4.6. Форма третейского соглашения
Часть II Проект государственного контракта
Часть III Техническая часть конкурсной документации
2.1.2 Конкурсная документация может полностью или частично предоставляться в виде электронного документа. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком, уполномоченным органом и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса вне порядка, изложенного в Конкурсной документации.
2.2 Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1 При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.
2.2.2 Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган или специализированную организацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
2.2.3 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте http://zakupki.cap.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
2.3 Внесение изменений в конкурсную документацию
2.3.1 Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
2.3.2 В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в информационном бюллетене "Государственный заказ Чувашской Республики" и в течение двух дней размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте http://zakupki.cap.ru и направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.
2.3.3 Чтобы предоставить участникам конкурса разумное время для внесения изменений в заявки на участие в конкурсе на основании изменений, внесенных в конкурсную документацию, заказчик, уполномоченный орган вправе, при необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении конкурса. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается в информационном бюллетене "Государственный заказ Чувашской Республики" в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в течение двух дней размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте http://zakupki.cap.ru и направляется заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.
2.3.4 Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта http://zakupki.cap.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://zakupki.cap.ru и опубликованные информационном бюллетене "Государственный заказ Чувашской Республики".
Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.
2.4 Отказ от проведения конкурса
2.4.1 Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в информационном бюллетене "Государственный заказ Чувашской Республики" и разместившие на сайте http://zakupki.cap.ru извещения о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в информационном бюллетене "Государственный заказ Чувашской Республики" в течение пяти дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте http://zakupki.cap.ru в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
2.4.3 В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
2.4.4 В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения заказа.
3. Подготовка заявки на участие в конкурсе
3.1 Форма заявки на участие в конкурсе
3.1.1 Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме Приложения к настоящей Конкурсной документации.
3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1 Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
3.3 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.3.1 Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:
- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
3.3.2 Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к товарам, работам, услугам, которые предполагается поставить, выполнить и оказать, указанные в технической части конкурсной документации.
3.3.3 При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
3.3.4 Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.
3.4 Требования к предложениям о цене контракта
3.4.1 Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.4.2 Участник размещения заказа производит расчет своего предложения по цене государственного контракта на основе требований технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме, приведенной в Разделе I.4.
3.5 Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг
3.5.1 Описание поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, а также описание участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в Разделе I.4.
3.6 Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.6.1 При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.6.2 Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.6.3 Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью (уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию страниц. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.).
3.6.4 Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
3.6.5 Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.6.6 Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются.
4. Подача заявок на участие в конкурсе
4.1 Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
4.1.1 Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.
4.1.2 Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.
4.1.3 Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.1., 4.1.2 настоящего Раздела, регистрируется уполномоченными лицами заказчика, уполномоченного органа, специализированной организацией.
Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика, уполномоченного органа.
Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.
4.1.4 Заявки на участие в конкурсе оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1. настоящего Раздела и в Информационной карте конкурса.
4.1.5 Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов следующим образом: "Заявка на участие в открытом конкурсе ____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __". Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.
4.1.6 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
4.1.7 В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота.
Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Раздела. Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком конверте указывается наименование конкурса, реестровый номер торгов и номер соответствующего лота, а именно: "Открытый конкурс _____ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __. Номер лота __".
4.1.8. К каждой заявке, включая все документы, входящие в заявку, должна быть приложена ее копия (заказчик, уполномоченный орган могут затребовать несколько экземпляров копий заявки, соответственно могут не требовать копий вообще, а только один оригинальный экземпляр. Необходимость предоставления копии (копий) заявки указывается в Информационной карте конкурса). При этом оригинальный экземпляр заявки должен быть четко помечен: "Оригинал". Каждая копия заявки, включая все, входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как "Копия". Оригинал, копии заявки и всех входящих в нее документов должны быть идентичны и размещены в одном конверте, который оформляется в порядке, указанном выше.
4.1.9. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.1.10. В случае, если на конверте с заявкой указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.
4.2 Изменение заявок на участие в конкурсе
4.2.1 Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.
4.2.2 Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
4.2.3 Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __. ____ (регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода _____".
На изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан индивидуальный код заявки.
Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Раздела.
До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 4.1 настоящего Раздела, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
4.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела.
4.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.
4.2.6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
4.2.7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.
4.2.8. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.
4.3 Отзыв заявок на участие в конкурсе
4.3.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.2 Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
4.3.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела.
4.3.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган, сравнивают индивидуальный код заявки на участие в конкурсе и индивидуальный код, указанный в отзыве заявки, а также регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в заявлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.
4.3.5. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.
4.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.
4.3.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
4.4 Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.4.1 Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе заказчиком, уполномоченным органом, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком, уполномоченным органом, в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.
4.4.2 В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства соответствующим участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на банковский счет, указанный в соответствующей заявке на участие в конкурсе.
4.5 Обеспечение заявок на участие в конкурсе
4.5.1 Если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурса, установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.
4.5.2 Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.
В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы "Банк-Клиент", факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.
4.5.3 Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы "Банк-Клиент") должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
4.5.4 В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 6.1.4 настоящего Раздела.
4.5.5 В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:
- в течение пяти дней со дня принятия заказчиком, уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;
- в течение пяти дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу, заявления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений пункта 4. настоящего Раздела;
- в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику(ам) размещения заказа, которому(ым) отказано в допуске к участию в конкурсе;
- в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;
- в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращены;
- участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения государственного контракта с победителем конкурса или с таким Участником конкурса;
- победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта.
4.5.6 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта.
5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1.1 Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме, содержащейся в Разделе I.4. настоящей Конкурсной документации.
5.1.2 Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.
5.1.3 В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в конкурсе.
5.1.4 Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.
5.1.5 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.1.6 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в день его подписания на сайте http://zakupki.cap.ru.
5.1.7 Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
5.1.8 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.2 Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе при вскрытии конвертов с заявками
5.2.1 При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений, представленных ими, документов и заявок на участие в конкурсе.
5.2.2 Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.
5.2.3 Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.
5.2.4 Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.
5.2.5 Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
6.1.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела.
6.1.2 Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.1.3 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:
- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
6.1.4 Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
- непредоставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;
- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;
- отсутствие в составе заявки платежного поручения с отметкой банка об оплате (квитанции в случае наличной формы оплаты, оригинального платежного поручения в случае оплаты при помощи системы "Банк-клиент") о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
6.1.5 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
6.1.6 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте http://zakupki.cap.ru.
6.1.7 Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
7.1.1 Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
7.1.2 Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
7.1.3 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.
7.1.4 В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.
7.1.5 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а до установления Правительством РФ соответствующего порядка нормативными правовыми актами Чувашской Республики.
7.1.6 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
7.1.7 Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
7.1.8 Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа.
Уполномоченный орган (заказчик - по государственным заказам второго уровня) в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола.
Указанный протокол размещается на сайте http://zakupki.cap.ru в течение одного дня и опубликовывается в информационном бюллетене "Государственный заказ Чувашской Республики" в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.
8. Заключение контракта по результатам проведения конкурса
8.1 Срок заключения контракта
8.1.1 Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
8.1.2 Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.
8.1.3 В Информационной карте устанавливается общий срок заключения государственного контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
8.1.4 В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения государственного контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
8.1.5 Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.
8.2 Обеспечение исполнения государственного контракта
8.2.1 Если в соответствии с Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается государственный контракт банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение государственного контракта в размере обеспечения государственного контракта, указанного в извещении о проведении конкурса.
Участник конкурса, с которым заключается государственный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения государственного контракта, только в этом случае государственный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса, но не превышающую тридцать процентов начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении конкурса.
8.2.2 Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечислением в качестве обеспечения на счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.
8.2.3 Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения государственного контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
8.2.4 В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.
Банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
8.2.5. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по государственному контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и оканчиваться не ранее его завершения.
Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.
8.2.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный в Информационной карте конкурса.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "Банк-клиент".
Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю), с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение срока, установленного в Проекте государственного контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика (поставщика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.
8.2.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по государственному контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по государственному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе.
8.2.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного или муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные или муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных или муниципальных контрактов включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
8.3 Права и обязанности победителя конкурса
8.3.1 Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации с учетом положений пункта 8.4.2. настоящего Раздела.
8.3.2 В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 8.1. настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 8.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 8.2. настоящего Раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
8.3.3 Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 8.4.4., 8.4.5. настоящего Раздела направил проект государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
8.4 Права и обязанности заказчика
8.4.1 После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения государственного контракта, заказчик вправе отказаться от заключения государственного контракта с победителем конкурса, в случае установления факта:
- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8.4.2 Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится к поставкам товаров.
8.4.3 Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Раздела. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
8.4.4 В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пункта 5.1.8., и по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 6. и 7. настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект государственного контракта. При этом государственный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
8.4.5 В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пункта 6.1.5. настоящего Раздела, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.
9. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов
9.1.1 Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
10. Урегулирование споров
10.1.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением государственного заказа путем проведения конкурса участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация и конкурсная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
10.1.2 Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.
10.1.3 Участникам размещения заказа предлагается все споры, связанные с размещением государственного заказа путем проведения конкурса, в том числе, связанные с порядком и условиями проведения конкурса передавать на рассмотрение в уполномоченный орган по контролю за размещением заказов на поставки продукции для государственных нужд Чувашской Республики.
Раздел I.3 Информационная карта конкурса
Данный раздел содержит информацию о конкретном конкурсе по соответствующим пунктам Раздела I.2. Общие условия проведения конкурса. Этот раздел заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация должны разрабатывать по каждому конкретному конкурсу.
В Информационной карте конкурса должна быть указана конкретная информация и требования, относящиеся к оформлению заявки и применимым правилам в отношении определения цены контракта, а также к критериям оценки заявок. При подготовке Информационной карты конкурса следует убедиться, что в столбце "Текст пояснений" должным образом:
(а) включена информация, конкретизирующая и дополняющая положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурса;
(b) также включены поправки и/или дополнения, если таковые имеются, к положениям Раздела I.2, необходимые в силу условий размещения заказа.
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе I.2 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.
N п/п |
Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов |
Наименование пункта | Текст пояснений |
1 | Пункт 1.2.1. | Наименование государственного заказчика, контактная информация |
|
2 | Пункт 1.2.1. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация |
|
3 | Пункт 1.2.2. | Наименование специализированной организации, контактная информация |
|
4 | Пункт 1.3.1. | Вид конкурса, предмет конкурса, предмет государственного контракта |
Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на |
5 | Пункт 1.3.2. | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг |
|
6 | Пункт 1.4.1. | Начальная цена государственного контракта (в соответствии с протоколом стартовой стоимости, включая НДС - ____%) |
|
7 | Пункт 1.5.1. | Источник финансирования с указанием кода бюджетной классификации |
|
Пункт 1.5.2. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |
||
8 | Пункт 1.3.1. | Краткие характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг |
|
9 | Пункт 1.6.1 | Участники размещения заказа | |
10 | Пункт 1.6. | Требования к участникам размещения заказа |
|
Пункт 1.6.3. | Обязательные требования | ||
Пункт 1.6.4. | Требования, установленные Заказчиком, уполномоченным органом |
||
Пункт 1.7. | Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) |
||
11 | Пункт 1.9. | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа |
|
12 | Пункт 3.1. | Форма заявки на участие в конкурсе |
|
13 | Пункт 3.3. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе |
|
14 | Пункт 3.4. | Требования к предложениям о цене контракта |
|
15 | Пункт 3.5. | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |
|
16 | Требования по сроку предоставления гарантии качества выполняемых работ |
||
17 | Пункт 3.6. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе |
|
18 | Пункт 4.1. | Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе |
Прием заявок осуществляется по адресу: __________ в рабочие дни с _____ часов до ___ - 00 часов до даты окончания срока подачи заявок. Дата начала подачи заявок: "__" _______ ___ г. Окончание подачи заявок - непосредственно до начала вскрытия заявок на участие в конкурсе, указанного в п.21 данной Информационной карты. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в п.21 данной Информационной карты |
19 | Пункт 4.5. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. |
____________ рублей, НДС не облагается. |
20 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |
||
21 | Пункт 5.1. | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |
|
22 | Пункт 7 | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |
|
23 | Пункт 8.1.2 | Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект государственного контракта. |
(срок должен составлять не менее, чем десять дней) |
24 | Пункт 8.2. | Размер обеспечения исполнения государственного контракта |
Раздел I.4 Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа
I.4.1 Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе
Опись документов,
представляемых для участия в ________ открытом конкурсе
на _________ [указать наименование предмета конкурса]
Настоящим ____________________________________________ подтверждает,
(наименование участника размещения заказа)
что для участия в открытом конкурсе на право заключения _______ [указать
наименование предмета государственного контракта] направляются
нижеперечисленные документы.
NN п\п |
Наименование | Кол-во страниц |
Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.) |
||
Анкета участника конкурса (по форме 1.4.3. Раздела I.4.) | ||
Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (товаров, услуг) (по форме 1.4.4. Раздела I.4.) |
||
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), или нотариально заверенная копия такой выписки. |
||
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или нотариально заверенная копия такой выписки. |
||
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |
||
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |
||
Копии действующих лицензий (в случае, если установлено требование о наличии соответствующих лицензий). |
||
Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе |
||
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса |
||
*) Опись документов должна соответствовать п.13 Информационной карты конкурса |
I.4.2 Форма заявки на участие в конкурсе
Дата, исх. номер Государственному заказчику /
Уполномоченному органу:
[Указывается должность и Ф.И.О.
должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка]
Заявка на участие в конкурсе
на право заключения с [указывается наименование государственного
заказчика] государственного контракта на [указывается предмет
государственного контракта].
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения
вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу
законодательство и нормативно-правовые акты
_________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице, _________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного
_________________________________________________________________________
лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить товары/выполнить работы/ оказать услуги в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении:
N п/п |
Наименование показателя [указываются критерии по конкретному конкурсу в соответствии с п.21 Информационной карты конкурса] |
Единица измерения |
Значение (цифрами и прописью) |
Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг |
|||
2 | Расходы на эксплуатацию товара | |||
3 | Расходы на техническое обслуживание товара |
|||
4 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказание услуг |
|||
5 | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг |
|||
6 | Объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг |
|||
7 | Цена контракта (с учетом НДС, с учетом снижения) |
|||
7.1 | Процент снижения цены (справочно) | |||
8 | Другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов |
3. Предложение имеет следующие дополнительные приложения:
3.1. Обоснование снижения стартовой цены.
На выполнение работ по капитальному строительству, реконструкции и
капитальному ремонту городских объектов обоснование снижения стартовой
цены может быть представлено в виде сводного сметного расчета, либо
стоимости работ, рассчитанной на основе физических объемов работ,
предусмотренных технической частью КД.
3.2. График выполнения работ/график поставки товаров/график оказания
услуг __________;
да/нет
3.3. Предложение по технологии выполнения работ, оказания услуг
____________;
да/нет
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части
конкурсной документации влияющими на стоимость выполнения работ.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены
какие-либо расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку
товаров], составляющих полный комплекс [работ, услуг товаров], которые
должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с
предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае
[выполнены, оказаны и поставлены] в полном соответствии с Техническим
заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем
на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить
товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая
требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и
согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
_________________________________________________________________________
(наименование организации-участника размещения заказа,
_________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает __________% (значение указать цифрами и прописью) балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право заказчика (уполномоченного органа,
специализированной организации) [указывается орган, на который
возлагается данное право], не противоречащее требованию о формировании
равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения,
в том числе сведения о соисполнителях.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем
на себя обязательства подписать контракт с [указывается наименование
Государственного заказчика] на выполнение работ в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в
срок, указанный в Информационной карте конкурса (п.23), (от 10 до 20 дней
со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе).
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от
заключения государственного контракта с [указывается наименование
Государственного заказчика], мы обязуемся подписать данный контракт на
выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и
условиями нашего предложения по цене.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями
конкурса или принятия решения о заключении с нами государственного
контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и
нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся
предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в
конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет Чувашской
Республики. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) в Реестр
недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения
государственного контракта.
12. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия
исполнения государственного контракта и присвоения ей первого номера,
нами будет представлено обеспечение исполнения государственного контракта
в виде ________________________ (банковской гарантии, страхования
ответственности по контракту, денежных средств, перечисленных в
обеспечение контракт на расчетный счет Заказчика) на сумму ______ [сумма
обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной картой
конкурса. В том случае, если обеспечение исполнения контракта не
установлено, этот пункт необходимо исключить из формы заявки].
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным
органом) и специализированной организацией [указываются наименование
заказчика, уполномоченного органа и специализированной организации,
которые фактически участвуют в конкурсных процедурах] нами уполномочен
_____________________________________________________________ (контактная
информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
14. В случае присуждения нам права заключить государственный
контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта и до
подписания официального государственного контракта настоящая заявка будет
носить характер предварительного заключенного нами и государственным
заказчиком договора о заключении государственного контакта на условиях
наших предложений.
15. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон
_______________, факс ________, банковские реквизиты:
_________________________________________________________________________
16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_________________________________________________________________________
17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на
_______ стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
_________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)
I.4.3 (А) Форма анкеты участника размещения заказа
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника размещения заказа - физического лица |
|
2. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица |
|
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ - выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |
|
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:
- Устав, положение, учредительный договор;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа |
Страна |
Адрес | |
5. Почтовый адрес участника размещения заказа |
Страна |
Адрес | |
Телефон | |
Факс | |
6. Банковские реквизиты (может быть несколько): 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. Код БИК |
Примечание:
Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах.
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |
_______________________________________________________________________
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
/-----------------------------------------------------------------------\
|3. Сведения о дочерних и зависимых| |
|предприятиях, аффилированных лицах (о| |
|лицах, входящих с участником конкурса в| |
|одну группу лиц (в ред. ст.105, 106 ГК| |
|Российской Федерации), в том числе об| |
|аффилированных лицах (в соответствии с| |
|определением понятия "аффилированного| |
|лица" в статье 4 Федерального закона "О| |
|конкуренции и ограничении| |
|монополистической деятельности" N 948-1| |
|от 22.03.1991 г.) | |
|----------------------------------------+------------------------------|
|4. Сведения о том является ли сделка,| |
|право на заключение которой является| |
|предметом настоящего конкурса крупной| |
|сделкой/сделкой с заинтересованностью| |
|для участника размещения заказа. | |
|----------------------------------------+------------------------------|
|5. Орган управления участника размещения| |
|заказа - юридического лица,| |
|уполномоченный на одобрение сделки,| |
|право на заключение которой является| |
|предметом настоящего конкурса и порядок| |
|одобрения соответствующей сделки. | |
\-----------------------------------------------------------------------/
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:
- формы N 1 "Бухгалтерский баланс" и N 2 "Отчет о прибылях и убытках" за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в
документе);
2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в
документе);
.........................................................................
n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в
документе).
Участник размещения заказа ______________ ___________________
(уполномоченный представитель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ______________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
I.4.3. (Б) Форма анкеты участника конкурса при выполнении НИОКР
1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица |
|
2. Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности (для юридических лиц) |
|
3. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации), физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Для физического лица - паспортные данные. 3.1. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников - выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридического лица) 3.2. Срок деятельности (с учетом правопреемства) 3.3. Размер уставного капитала (для юридических лиц) 3.5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа) |
|
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления следующих документов:
- Устав, положение, учредительный договор;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа |
Страна |
Адрес | |
5. Почтовый адрес участника размещения заказа |
Страна |
Адрес | |
Телефон | |
Факс |
6. Банковские реквизиты (может быть несколько): 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. Код БИК |
|
Примечание:
Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах.
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |
|
8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. ст.105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия "аффилированного лица" в статье 4 Федерального закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности" N 948-1 от 22.03.1991 г.)) |
9. Организационная структура и кадровый состав |
||||||
9.1. Среднесписочная численность работающих всего, в том числе ИТР |
||||||
9.2. Количество сертифицированных специалистов всего, в том числе ИТР |
||||||
9.3. Сведения о руководителе организации: Ф.И.О. должность ученая степень телефон факс E-mail (электронная почта) |
||||||
9.4. Сведения о главном бухгалтере Ф.И.О. телефон факс E-mail (электронная почта) |
||||||
9.5. Сведения о руководителе проекта Ф.И.О. должность ученая степень телефон факс E-mail (электронная почта) |
||||||
9.6. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в том числе имеющем право подписывать от лица участника конкурса документы Ф.И.О. должность реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации телефон факс E-mail (электронная почта) |
||||||
9.7. Квалификация основных исполнителей, состоящих в штате организации - участника конкурса |
||||||
NN п/п |
Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (допол- нительным) образованием |
Стаж работы, лет | ||
общий | в том числе, по специальности |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9.8. Квалификация исполнителей, привлекаемых организацией - участником конкурса на временной основе (внештатные сотрудники) |
||||||
NN п/п |
Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (допол- нительным) образованием |
Стаж работы, лет | ||
общий | в том числе, по специальности |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления следующих документов:
- копии документов, подтверждающих квалификацию персонала;
- копии документов, дополнительно подтверждающих высокий уровень профессиональной квалификации основных исполнителей (дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельства, прочее).
10. Привлекаемые субподрядные организации на выполнение работ по предмету конкурса: |
||||||
NN п/п |
Название | Юридический, почтовый адреса |
Тел/факс Адрес web - сервера |
ФИО руководителя |
Сведения о лицензировании (номер лицензии, срок действия) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Участник размещения заказа должен приложить копию лицензии субподрядной организации на выполнение работ, которые передаются субподряд (если деятельность лицензируется).
11. Сведения о производственных мощностях, необходимых для производства работ по предмету конкурса: |
||||
11.1. Количество собственных основных средств: | ||||
Транспортные средства |
Вычислительная техника |
Лабораторно- аналитическое оборудование |
Прочее | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
11.2. Количество привлеченных основных средств: | ||||
Транспортные средства |
Вычислительная техника |
Лабораторно- аналитическое оборудование |
Прочее | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления следующих документов:
- форма ОС-6 "Инвентарная карточка учета объекта основных средств", заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера, а также печатью организации (подтверждаются данные, указанные в п.11.1);
- копия договора аренды, проката, лизинга (подтверждаются данные, указанные в п.11.2);
- в том случае, если для выполнения работ привлекаются субподрядные организации, прикладывается форма ОС-6 "Инвентарная карточка учета объекта основных средств", заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера, а также печатью субподрядной организации.
12. Сведения об используемых участником размещения заказа нематериальных активах |
||||
12.1.Нематериальные активы, используемые на правах собственности | ||||
Изобретения и промышленные образцы |
Полезные модели |
Программное обеспечение |
Базы и банки данных |
Топологии интегральных микросхем |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12.2. Нематериальные активы, используемые на основе переданных ему прав | ||||
Изобретения и промышленные образцы |
Полезные модели |
Программное обеспечение |
Базы и банки данных |
Топологии интегральных микросхем |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12.3. Нематериальные активы, права на использование которых участник размещения заказа планирует приобрести для целей исполнения обязательств по настоящему контракту |
||||
Изобретения и промышленные образцы |
Полезные модели |
Программное обеспечение |
Базы и банки данных |
Топологии интегральных микросхем |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления следующих документов:
- копии выданных участнику конкурса патентов;
- копии лицензионных договоров, подтверждающих правомерность использования участником конкурса созданной третьими лицами научной продукции, охраняемой действующим законодательством в сфере интеллектуальной собственности;
- копии патентов, в которых описана научная продукция, права на использование которой участник размещения заказа предполагает приобрести для выполнения условий контракта.
13. Финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности участника размещения заказа: |
|||||
NN п/п |
Показатель | Ед.изм. | Значение | Примечание | |
1. | Наличие оборотных активов за последние 3 года: |
||||
n-2 текущий год | тыс.руб. | Строка 290 Ф N 1 | |||
n-1 текущий год | тыс.руб. | Строка 290 Ф N 1 | |||
За последний отчетный период текущего года |
тыс.руб. | Строка 290 Ф N 1 | |||
2. | Дебиторская задолженность на конец последнего отчетного периода |
тыс.руб. |
Строка 230 + 240 Ф N 1 |
||
3. | Кредиторская задолженность на конец последнего отчетного периода |
тыс.руб. | Строка 620 Ф N 1 | ||
4. | Наличие основных средств на начало последнего отчетного периода / на конец последнего отчетного период# |
тыс.руб./ тыс.руб. |
Строка 120 Ф N 1 | ||
5. | Наличие заемных средств на начало последнего отчетного периода / на конец последнего отчетного период# |
тыс.руб./ тыс.руб. |
Строка 510 + 610 Ф N 1 |
||
6. | Себестоимость выполненных работ за предыдущий год |
тыс.руб. | Строка 020 Ф N 2 | ||
7. | Себестоимость выполненных работ за отчетный период |
тыс.руб. | Строка 020 Ф N 2 | ||
8. | Прибыль на конец последнего отчетного периода |
тыс.руб. | Строка 140 Ф N 2 | ||
9. | Убыток на конец последнего отчетного периода |
тыс.руб. | Строка 140 Ф N 2 | ||
10. | Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами на конец последнего отчетного периода |
тыс.руб. |
Строка 623 + 624 Ф N 1 |
||
11. | Капитал и резервы организации | тыс.руб. | Строка 490 Ф N 1 | ||
12. | Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год |
% | |||
13. | Средняя месячная заработная плата одного сотрудника по организации (на момент проведения конкурса) |
тыс.руб. |
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления следующих документов:
- формы N 1 "Бухгалтерский баланс" и N 2 "Отчет о прибылях и убытках" за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
/-----------------------------------------------------------------------\
|14. Сведения о производственной| |
|деятельности участника размещения| |
|заказа: | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14.1. Опыт работы участника размещения заказа по выполнению аналогичных|
|предмету конкурса работ |
|-----------------------------------------------------------------------|
Нумерация граф приводится в соответствии с источником
|Наименование|Объем выполненных работ в|Период выполнения работ|Заказчик|
| НИОКР |ценах на дату исполнения | |(адрес, |
| | обязательств, млн.руб. | |телефон,|
| | | |контакт-|
| | | |ное |
| | | |лицо*) |
| |-------------------------+-----------------------+--------|
| |Общий объем| в т.ч. | начало | окончание |Общий |
| | | собственными| | |объем |
| | | силами | | | |
|------------+-----------+-------------+----------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
|------------+-----------+-------------+----------+------------+--------|
| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14.2. Перечень отзывов (рекомендаций) контрагентов участника размещения|
|заказа |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Название |Предмет взаимоотношений,|Реквизиты документа|Примечания |
|контрагента |исполнение которых|(название, дата,|(по решению|
| |участником положительно|номер) |участника) |
| |оценено контрагентом |подтверждающего | |
| | |действительность | |
| | |предмета | |
| | |взаимоотношений | |
| | |участника и| |
| | |контрагента | |
|------------+------------------------+---------------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------+------------------------+---------------------+-----------|
| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14.3. Сведения об имеющихся публикациях в открытой печати: |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
\-----------------------------------------------------------------------/
Рекомендуется подтверждать данные путем предоставления следующих документов:
копии актов приемки-сдачи работ;
отзывы государственных и коммерческих заказчиков;
копии статей.
15. Репутация организации: | |||||
Год | Наименование контрагента |
Основание для тяжбы, предмет спора |
Оспариваемая сумма | Решение в пользу или против участника |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
3. _________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
4. _________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
.........................................................................
n. _________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
Участник размещения заказа ______________ ____________
(уполномоченный представитель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ______________ ____________ (подпись)
I.4.4. (А) Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров
Дата, исх. номер
Предложение
о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров
Участника размещения заказа_________________ [указать название
конкурса] _______________________________________________________________
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на
право заключения с [указывается наименование Государственного заказчика]
государственного контракта на [указывается предмет государственного
контракта], в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса,
проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы
_________________________________________________________________________
(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице __________________________________________________________________
(наименование должности руководителя участника размещения заказа -
_________________________________________________________________________
юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать
контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
указанных в нижеприведенной таблице:
NN п/п |
Наименование показателя [наименование показателя указывается в соответст- вии с утвержденным Техническим заданием. Приведенный ниже перечень не является исчерпывающим, а приведен для примера] |
Требуемое значение [заполняется заказчиком, уполномочен- ным органом или специа- лизированной организаци- ей] |
Данные участника конкурса |
Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | [указывается полный перечень предлагаемых к поставке товаров] |
[участником указывается производитель. марка предлагаемых к поставке товаров и пр.] |
Качество поставля- емых товаров должно быть под- тверждено соответст- вующими сертифика- тами (если сертифици- руется). Могут быть приложены техничес- кие описания, буклеты производи- теля и пр. |
|
2. | Обеспеченность транспортными средствами для доставки товаров по адресу поставки |
Может быть по усмот- рению участника подтверж- дено формой ОС-6 "Инвентар- ная карточка учета объекта основных средств", договором аренды, проката, лизинга |
||
3. | Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для осуществления координации поставки продукции |
Могут быть по усмот- рению участника представ- лены сер- тификаты специалис- тов |
||
4. | Обеспеченность персоналом для осуществления разгрузки поставляемых товаров |
Может быть представ- лено штатное расписание |
||
5. | Обеспеченность персоналом для осуществления монтажа и наладки поставляемого оборудования (в случае поставки оборудования) |
Могут быть представ- лены сер- тификаты специалис- тов |
||
6. | Наличие сервисной службы для осуществления гарантийного обслуживания поставляемой продукции (при необходимости) |
Может быть подтверж- дено орга- низацион- ной струк- турой поставщика |
||
7. | Работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации |
В том случае, если на выполнение работ при- влекаются субподряд- ные организа- ции и объем работ превышает 10% от общего объема работ, то участник должен приложить анкету субподряд- ной орга- низации, заполнен- ную должным образом и копии лицензий субподряд- чиков |
||
8. | [Другие данные из Технического задания] |
2. Мы ознакомлены с материалами [спецификации/ технического задания: указывается в зависимости от материалов, содержащихся в технической части конкурсной документации], влияющими на стоимость поставки.
Полное наименование участника размещения заказа/Ф.И.О., паспортные данные
_________________________________________________________________________
Юридический адрес организации ___________________________________________
Фактический адрес организации/место жительства _________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________________
Должность руководителя __________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _________________________
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью),
уполномоченных для контактов ____________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________
Участник размещения заказа ____________________ (Ф.И.О.)
(уполномоченный представитель) (подпись)
Главный бухгалтер ____________________ (Ф.И.О.)
МП (подпись)
Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.
I.4.4 (Б) Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках работ
Дата, исх. номер
Предложение
о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ
участника размещения заказа _____________ [наименование, Ф.И.О.
участника размещения заказа] ____________________________________________
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на
право заключения с [указывается наименование Государственного заказчика]
государственного контракта на [указывается предмет государственного
контракта], в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса,
проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы
_________________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице __________________________________________________________________
(наименование должности руководителя участника размещения заказа -
_________________________________________________________________________
юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать
контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
указанных в нижеприведенной таблице:
NN п/п |
Наименование показателя [наименование показателя указывается в соответст- вии с утвержденной проектно-сметной доку- ментацией или утвержден- ным Техническим задани- ем. Приведенный ниже перечень не является ис- черпывающим, а приведен для примера |
Требуемое значение [заполняется заказчиком, уполномочен- ным органом или специа- лизированной организаци- ей] |
Данные участника размещения зака- за |
Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием |
Может быть по усмот- рению участника подтверж- дено формой ОС-6 "Инвентар- ная карточка учета объекта основных средств", договором аренды, проката, лизинга |
||
2. | Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами |
То же | ||
3. | Обеспеченность транспортными средствами |
То же | ||
4. | Обеспеченность материалами для производства работ |
|||
5. | Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ |
Могут быть представ- лены сер- тификаты специалис- тов |
||
6. | Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ |
Может быть подтверж- дено штат- ным распи- санием |
||
7. | Обеспеченность основными временными зданиями и сооружениями |
Может быть подтверж- дено формой ОС-6 "Ин- вентарная карточка учета объекта основных средств", договором аренды, проката, лизинга |
||
8. | Технология производства работ |
|||
9. | Методы производства работ |
|||
10. | Организационно- технологическая схема производства работ |
|||
11. | Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня, количество смен, рабочие и выходные дни) |
|||
12. | Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание выполненных работ |
|||
13. | Безопасность выполняемых работ |
|||
14. | Применяемая система контроля качества за выполненными работами |
Может быть подтверж- дено копиями соответст- вующих сертифика- тов, свиде- тельств, положений, действую- щих по организа- ции. Могут быть также представ- лены данные о лаборато- риях контроля качества |
||
15. | Мероприятия по охране труда |
Может быть подтверж- дено копиями положений, действую- щих по организа- ции |
||
16. | Экологические мероприятия |
То же | ||
17. | Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций |
То же | ||
18. | Работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации |
2. Мы ознакомлены с материалами [разработанной проектно-сметной документацией/технического задания: указывается в зависимости от материалов, содержащихся в технической части конкурсной документации], влияющими на стоимость выполнения работ.
Полное наименование/Ф.И.О., паспортные данные ___________________________
Юридический адрес организации ___________________________________________
Фактический адрес организации/место жительства __________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________________
Должность руководителя __________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _________________________
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью),
уполномоченных для контактов ____________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________
Участник размещения заказа __________________ (Ф.И.О.)
(уполномоченный представитель) (подпись)
Главный бухгалтер __________________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)
Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.
I.4.4. (В) Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках услуг
На бланке организации
Дата, исх. номер
Предложение о функциональных и качественных характеристиках услуг
участника размещения заказа _________________ [указать название
конкурса] _______________________________________________________________
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на
право заключения с [указывается наименование Государственного заказчика]
государственного контракта на [указывается наименование услуг по предмету
конкурса], в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса,
проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы
_________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.)
в лице __________________________________________________________________
(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество
_________________________________________________________________________
(полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса
подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции
в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
указанных в нижеприведенной таблице:
NN п/п |
Наименование показателя [наименование показателя указывается в соответст- вии с утвержденным Техническим заданием. Приведенный ниже перечень не является исчерпывающим, а приведен для примера] |
Требуемое значение [заполняется заказчиком, уполномочен- ным органом или специа- лизированной организаци- ей] |
Данные участника конкурса |
Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Технологическая оснащенность Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием, компьютерами, оргтехникой, офисным зданием и т.п. |
Может быть по усмот- рению участника подтверж- дено формой ОС-6 "Ин- вентарная карточка учета объекта основных средств", договором аренды, проката, лизинга |
||
2. | Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами |
То же | ||
3. | Обеспеченность транспортными средствами |
То же | ||
4. | Обеспеченность материалами для оказания услуг |
|||
5. | Обеспеченность квалифицированным персоналом для оказания услуг |
Могут быть представ- лены сер- тификаты специалис- тов |
||
6. | Технология оказания услуг |
|||
7. | Методы и методики оказания услуг |
|||
8. | Применяемая система контроля качества оказываемых услуг |
Может быть подтверж- дено копиями соответст- вующих сертифика- тов, сви- детельств, положений, действу- ющих по организа- ции. |
||
9. | Работы, на которые могут быть привлечены соисполнители |
В том случае, если на выполнение работ при- влекаются соисполни- тели и объем пе- редаваемых услуг превышает 10% от общего объема услуг |
2. Мы ознакомлены с материалами [разработанной проектно-сметной документацией/технического задания: указывается в зависимости от материалов, содержащихся в технической части конкурсной документации], влияющими на стоимость выполнения работ.
Полное наименование организации (по учредительным документам)/Ф.И.О. ____
_________________________________________________________________________
Юридический адрес организации/место жительства __________________________
Фактический адрес организации ___________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________________
Должность руководителя __________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _________________________
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью),
уполномоченных для контактов ____________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)
Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.
I.4.5 Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа
Дата, исх. номер
Доверенность N ____
г.Чебоксары _____________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо - участник размещения заказа:
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ N ______ выдан ________________ "____" ____________
представлять интересы ___________________________________________________
(наименование организации)
на конкурсах, проводимых [указать название государственного заказчика,
уполномоченного органа].
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять
конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от
имени организации - доверителя все документы, связанные с его
выполнением.
Подпись ________________________ _________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по "____" ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ (____________________)
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер _______________________________ (____________________)
(Ф.И.О.)
Часть II. Проект государственного контракта
Проект государственного контракта разрабатывается и включается в конкурсную документацию государственным заказчиком. В проекте государственного контракта включаются обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного государственным контрактом.
Часть III. Техническая часть
Техническая часть конкурсной документации разрабатывается государственным заказчиком.
Утверждено
приказом Минэкономразвития Чувашии
от 27 апреля 2006 г. N 99
(приложение N 3)
Типовая форма
документации об аукционе по проведению открытого аукциона
Документация
об аукционе по проведению открытого аукциона на __________________
Государственный заказчик:
Часть I. Открытый аукцион
Раздел I.1. Термины, используемые в документации об аукционе
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственных заказчиков по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Государственные заказчики (далее также - заказчики) - органы исполнительной власти, а также уполномоченные указанными органами исполнительной власти на размещение заказов получатели бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств.
Орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов (далее - Контрольный орган) - орган, уполномоченный Кабинетом Министров Чувашской Республики на осуществление контроля в сфере размещения государственного заказа для государственных нужд Чувашской Республики.
Участник размещения заказа - юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного контракта.
Аукцион - торги на право заключить государственный контракт, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного контракта.
Документация об аукционе - документация, утвержденная государственным заказчиком, содержащая требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, поданная в срок и по форме установленной документацией об аукционе.
Государственный контракт - договор, заключенный заказчиком в целях обеспечения государственных нужд.
Шаг аукциона - величина, на которую снижается начальная цена контракта, указанная в извещении о проведении аукциона. Устанавливается в размере пяти процентов начальной цены контракта.
Аукционная комиссия - комиссия, созданная заказчиком для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Аукционной комиссией осуществляется: рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола аукциона.
Лот - предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении государственных заказов определяется лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Раздел I.2. Общие условия проведения аукциона
I.2.1 Общие положения
1.1 Законодательное регулирование
Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Законом РСФСР от 22.03.1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", Гражданским кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, а также иным законодательством, регулирующим государственный заказ, включая нормативные правовые акты Чувашской Республики.
1.2 Заказчик
1.2.1 Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.3 Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.3.1 Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта (Часть II).
1.3.2 Победивший Участник аукциона должен будет поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных Информационной картой аукциона и конкурсным предложением победившего Участника.
1.3.3 Определения, зафиксированные в проекте государственного контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.
1.4 Начальная цена и шаг аукциона
1.4.1. Начальная цена аукциона и "шаг аукциона" указаны в Информационной карте аукциона.
"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик вправе снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.
1.4.2. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.
1.5 Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1 Заказчик направляет средства на финансирование государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного аукциона, из источника, указанного в Информационной карте аукциона.
1.5.2 Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте государственного контракта, приведенном в документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.
1.6 Правомочность участников аукциона
1.6.1 В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.6.2 Участники аукциона должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом аукциона.
1.6.3 Не могут принимать участие в аукционе лица, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, либо по отношению к лицам, привлеченным в установленном порядке для выполнения услуг по организации аукциона; при этом аффилированность определяется Законом РСФСР от 22.03.1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".
1.7 Условия участия. Требования к участникам аукциона
1.7.1 Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). Подавший заявку Участник не может участвовать в других заявках на участие в аукционе в качестве субподрядчика. Однако, лицо, участвующее в качестве субподрядчика в одной заявке на участие в аукционе, может выступать в таком же качестве и в других заявках на участие в аукционе.
1.7.2 В случае, если Участник аукциона подает более одной заявки или, подав заявку, участвует в качестве субподрядчика в другой заявке, все заявки с его участием отклоняются.
1.7.3 Участники аукциона должны удовлетворять требованиям, указанным в Информационной карте аукциона.
1.7.4 Участник аукциона может для исполнения государственного контракта привлечь субподрядчиков при условии, это допускается в Информационной карте аукциона.
1.8 Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе
Участник аукциона самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением государственного контракта.
1.9 Преференции
Заказчик вправе устанавливать при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержится в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.
I.2.2 Документация об аукционе
2.1 Содержание документации об аукционе
Документация об аукционе включает перечисленные ниже документы.
Часть I Открытый аукцион
Раздел I.1 Приглашение к участию в аукционе
Раздел I.2 Общие условия проведения аукциона
Раздел I.3 Информационная карта аукциона
Раздел II.4 Образцы форм и документов для заполнения участниками аукциона
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду раздел I.4 части I настоящего приказа
1.4.1. Форма описи документов
1.4.2. Форма заявки на участие в аукционе
1.4.3. Форма анкеты участника аукциона
1.4.4. Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров, работ, услуг
1.4.5. Форма доверенности
1.4.6. Форма Банковской гарантии на исполнение обязательств по контракту
1.4.7. Форма гарантийного письма
Часть II Проект государственного контракта
Часть III Техническая часть документации об аукционе
Предоставление неполной или недостоверной информации, а также несоблюдение установленного формата предложения на участие в аукционе может привести к отклонению заявки.
2.2 Разъяснение положений документации об аукционе
2.2.1 При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются, за исключением разъяснений положений документации об аукционе. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.2 Любой Участник аукциона вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязаны направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.2.3 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника аукциона такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на сайте http://zakupki.cap.ru с указанием предмета запроса и его разъяснения, при этом Участник аукциона, направивший запрос, не указывается. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
2.3 Внесение изменений и дополнений в документацию об аукционе
2.3.1 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.3.2 В течение пяти дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и направляются заказными письмами всем Участникам аукциона, которым была предоставлена документация об аукционе.
2.4 Отказ от проведения аукциона
2.4.1 Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается Заказчиком соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на сайте http://zakupki.cap.ru извещения о проведении открытого аукциона.
2.4.3 В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в аукционе, и направляются соответствующие уведомления всем Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе.
2.4.4 В случае, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик возвращает участникам аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
I.2.3 Подготовка заявки на участие в аукционе
3.1 Формы заявки на участие в аукционе
Участник аукциона подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.
3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Участником аукциона, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Вспомогательные документы и печатные материалы на иностранном языке могут быть представлены Участником аукциона, в случае если они сопровождаются точным переводом на русский язык.
3.3 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.3.1 Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4. настоящей документации об аукционе, и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона. Участники аукциона подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации об аукционе, включая основные технические требования к закупаемым товарам, работам, услугам, указанные в технической части документации об аукционе (Часть III).
3.3.2 При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
3.4 Требования к предложениям о цене контракта
3.4.1 Цена контракта, предлагаемая Участником аукциона, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте аукциона.
3.4.2 Участник аукциона производит расчет цены государственного контракта в соответствии с требованиями технической части документации об аукционе (Часть III) и предоставляет предложение по форме, приведенной в Разделе I.4.
3.5 Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.
Описание поставляемого товара, выполняемых работ и оказываемых услуг производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приведенной в Разделе I.4.
3.6 Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
3.6.1 Заявка на участие в аукционе оформляется в формате, содержащейся в настоящей документации об аукционе, и с учетом требований, указанных в Информационной карте аукциона
3.6.2 При описании условий и предложений Участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
3.6.3 Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.6.4 Все документы, представленные Участниками, должны быть подписаны руководителями и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов кроме нотариально заверенных копий должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.
3.6.5 Документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.6.6 После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в аукционе, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями Аукционной комиссии и необходимы для того, чтобы исправить арифметические ошибки, сделанные Участником аукциона. В таких случаях исправление ошибок парафируется лицом или лицами, подписавшими конкурсную заявку.
3.6.7 Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются Участнику, за исключением обеспечения заявки на участие в аукционе в порядке и случаях, предусмотренных в пункте 4.1.5 настоящего Раздела.
3.7 Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе
3.7.1 Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого аукциона (с учетом всех изменений извещения о проведении аукциона, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении аукциона) и Информационной карте аукциона.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона.
3.7.2 Заявки на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, такие заявки подаются на заседании аукционной комиссии непосредственно до начала рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона после объявления присутствующим на заседании о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.
3.7.3 Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в аукционе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.
3.7.4 Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, регистрируется уполномоченными лицами заказчика.
Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в аукционе также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика, уполномоченного органа.
Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в аукционе. В случае направления заявки на участие в аукционе по почте, соответствующая расписка направляется участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
3.7.5 Заявки на участие в аукционе оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 3.7 настоящего Раздела и в Информационной карте конкурса.
3.7.6 Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. На конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов следующим образом: "Заявка на участие в открытом аукционе ____________ (наименование аукциона). Реестровый номер торгов __". Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего аукциона.
3.7.7 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
3.7.8 В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота.
Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 3.7.6. настоящего Раздела. Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком конверте указывается наименование конкурса, реестровый номер торгов и номер соответствующего лота, а именно: "Открытый аукцион _____ (наименование аукцион). Реестровый номер торгов __. Номер лота __".
3.7.9 К каждой заявке, включая все документы, входящие в заявку, должны быть приложены ее копии по числу лиц, указанных в пункте 2 извещения о проведении аукциона. При этом оригинальный экземпляр заявки должен быть и четко помечен: "Оригинал". Каждая копия заявки, включая все, входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как "Копия". Оригинал и копии заявки и все входящие в нее документы должны быть размещены в одном конверте, который оформляется в порядке, указанном выше.
3.7.10. Если конверт с заявкой не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого.
3.8 Отзыв заявок на участие в аукционе
3.8.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе, номер индивидуального кода.
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе.
3.8.2 До даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, уведомление об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.
В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании аукционной комиссии непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона.
3.8.3. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
3.8.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в аукционе заказчик сравнивает индивидуальный код заявки на участие в аукционе и индивидуальный код, указанный в отзыве заявки, а также регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в аукционе и в случае, если они совпадают конверт с заявкой на участие в аукционе не оглашается.
3.8.5. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе требованиям, указанным выше и соответствия индивидуального кода, содержащегося в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе, индивидуальному коду, содержащемуся в заявке на участие в аукционе и регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в аукционе, заявка на участие в аукционе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.
3.8.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.
3.8.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.
3.8.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение пяти дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
3.9 Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием
Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона.
3.10 Обеспечение заявок на участие в аукционе
Если в извещении о проведении аукциона (с учетом всех изменений извещения о проведении аукциона, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении аукциона) и в Информационной карте конкурса, установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.
В случае, если извещением о проведении аукциона установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, заказчик в составе документации об аукционе предоставляет участникам размещения заказа подписанный им и заверенный печатью в установленном порядке Договор обеспечения заявки на участие в аукционе. Каждый участник размещения заказа, подающий заявку на участие в аукционе, подписывает и заверяет Договор обеспечения заявки на участие в аукционе, в котором указывает, в том числе, реквизиты счета, на который в указанных в настоящем пункте случаях денежные средства возвращаются участнику размещения заказа. Подписанный Договор обеспечения заявки на участие в аукционе участник размещения заказа вкладывает в конверт с документами, входящими в состав заявки на участие в аукционе.
Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.
В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы "Банк-Клиент", факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в аукционе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.
Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы "Банк-Клиент") должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.
В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе.
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. При этом заказчик, в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
I.2.4 Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
4.1 Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе
4.1.1 Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным Информационной карте аукциона.
4.1.2 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе указывается в Информационной карте аукциона, но не может составляет более пяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
4.1.3 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе. При этом оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.1.4 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения. В день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на сайте http://zakupki.cap.ru. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
4.1.5 В случае, если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.1.6 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. При этом если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта.
4.1.7 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта. При непредставлении заказчику таким Участником аукциона в срок, предусмотренный документацией о аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
4.2 Порядок проведения аукциона
4.2.1 В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.2.2 Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.
4.2.3 В случае, если Информационной картой аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, заказчик непосредственно перед началом проведения аукциона сообщают о наличии таких участников аукциона.
4.2.4 Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, указанной в Информационной карте аукциона, на "шаг аукциона".
4.2.5 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик вправе снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.
4.2.6 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, с учетом п.4.2.3.
4.2.7 При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке ведет аудиозапись и протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках аукциона, о начальной цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
4.2.8 Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
4.2.9 Протокол аукциона размещается на сайте http://zakupki.cap.ru в течение одного дня и публикуется в Информационном Бюллетене "Государственный заказ Чувашской Республики" в течение пяти дней со дня его подписания.
4.2.10 Любой участник аукциона после получении протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
4.2.11 В случае, если Информационной картой аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти дней со дня подписания государственного контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.
4.2.12 В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная цена контракта, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.
4.2.13 В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в Информационной карте аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому Участнику аукциона в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта. При непредставлении заказчику таким Участником аукциона в срок, предусмотренный Документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае уклонения Участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие аукционе, не возвращаются.
4.2.14 Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, аудиозапись аукциона хранится заказчиком не менее чем три года.
4.3 Направление результатов аукциона
Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю конкурса один экземпляр протокола аукциона и проект контракта, который составляется в соответствии с пунктом 4.2.8.
I.2.5 Заключение контракта
5.1 Срок заключения контракта
5.1.1 Победитель аукциона в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона, обязан представить заказчику подписанный с его стороны контракт, переданный ему в соответствии с частью 7 статьи 37 настоящего Федерального закона, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракт.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
5.1.1 В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения государственного контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение государственного контракта для Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.
5.1.2 Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в Реестр государственных контрактов.
5.2 Обеспечение исполнения обязательств по контракту
5.2.1 Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, Участник аукциона, с которым заключается государственный контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта, только в этом случае государственный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте аукциона, но не превышающую тридцать процентов начальной цены контракта.
5.2.2 Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечислением в качестве обеспечения на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.
5.2.3 Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено обеспечение исполнения государственного контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта в таком случае не требуется.
5.2.4 В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде банковской гарантии, то текст банковской гарантии должен соответствовать образцу, включенному в Раздел II.4 настоящей документации об аукционе, или иметь иную форму, приемлемую для Заказчика.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду Раздел I.4 настоящего приказа
5.2.5 Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного или муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные или муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
5.3 Права и обязанности победителя аукциона
5.3.1 Государственный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе с учетом положений пункта 4.2.8 настоящего Раздела.
5.3.2 В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный пунктом 5.1.1 настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный государственный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктами 5.2.1 и 5.2.3 настоящего Раздела, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
5.3.3 Участник аукциона, которому Заказчик в соответствии с пунктом 5.1.2 настоящего Раздела направил проект государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
5.4 Права и обязанности заказчика
5.4.1 Заказчик вправе отказаться от заключения государственного контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с Участником аукциона, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
- проведения ликвидации Участников аукциона - юридических лиц или проведения в отношении Участников аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах заявки;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.4.2 Если данное положение предусмотрено Информационной картой аукциона, Заказчиком может быть предусмотрено право заказчика при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится к закупкам товаров.
5.4.3 Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта. При этом заключение государственного контракта для Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.
5.4.4 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать Участнику аукциона, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 4.2.8 настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается с Участником аукциона на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого аукциона.
5.4.5 В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 4.1.6 и 4.1.7 настоящего Раздела, и только один Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, признан Участником аукциона, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 4.2.7 настоящего Раздела, обязан передать такому Участнику аукциона проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 4.2.8 настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого аукциона.
6 Разрешение споров и разногласий
6.1.1 Решение Аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким Участником.
6.1.2 Допуск Аукционной комиссией к участию в торгах Участника аукциона, который в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего Раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
6.1.3 Включение сведений об Участнике аукциона, уклонившемся от заключения государственного контракта, об Исполнителе, с которым государственный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им государственного контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.
6.1.4 Участник аукциона имеет право обжаловать в судебном, а также внесудебном порядке действия (бездействие) Заказчика и Аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника аукциона. Обжалование действий (бездействия) Заказчика и Аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования Участником аукциона действий (бездействия) Заказчика и Аукционной комиссии в судебном порядке.
6.1.5 Обжалование действий (бездействия) Заказчика и Аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки заявок на участие в аукционе. По истечение указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика и конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.
6.1.6 Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации только судом.
6.1.7 Участник аукциона вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Заказчика и конкурсной комиссии при размещении заказа для нужд субъекта Российской Федерации в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
6.1.8 При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика и Аукционной комиссии Участник аукциона направляет копию жалобы соответственно Заказчику и Аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.
6.1.9 Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для государственных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел I.3 Информационная карта аукциона
Данный раздел содержит информацию о конкретном аукционе по соответствующим пунктам Раздела I.2. Общие условия проведения аукциона. Этот раздел Заказчик должен готовить по каждой конкретной закупке.
Заказчик должен четко отразить в Информационной карте аукциона конкретную информацию и требования, относящиеся к оформлению заявки и применимым правилам в отношении цены и валюты заявки, а также к критериям оценки, которые будут применяться к заявкам. При подготовке Информационной карты аукциона следует убедиться, что в столбце "Текст пояснений" должным образом:
а) включена информация, конкретизирующая и дополняющая положения Раздела I.2. Общие условия проведения аукциона;
b) также включены поправки и/или дополнения, если таковые имеются, к положениям Раздела I.2, необходимые в силу условий конкретной закупки.
Следующая информация и данные для конкретного аукциона на подлежащие закупке работы, услуги и товары изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения аукционов. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела I.2. Общие условия проведения аукциона.
N п/п |
Наименование пункта | Текст пояснений |
1 | Данные заказчика | |
1.1. Наименование Заказчика, адрес, телефон, факс, адресной почтой |
||
2. | Предмет аукциона | |
3. | Вид аукциона | |
4. | Финансовые условия | |
4.1. Начальная цена контракта | ||
4.2. Структура цены контракта (порядок формирования цены) |
||
4.3. Шаг аукциона | ||
4.4 Источник финансирования | ||
4.5. Порядок оплаты | ||
4.6. Валюта расчета и платежей | ||
5. | Требования к участникам аукциона | |
5.1. Общие требования к участникам аукциона | ||
5.2. Обязательные требования | ||
5.3. Преференции | ||
6. | Заявка на участие в аукционе | |
6.1. Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе |
||
6.2. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе |
||
6.3. Срок подачи заявок на участие в аукционе | ||
6.4. Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) |
||
7. | Обеспечение заявок на участие в аукционе | |
7.1. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе |
||
7.2. Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе |
||
8. | Место, время и дата проведения аукциона | |
9. | Срок заключения контракта | |
10. | Требование об обеспечении исполнения контракта | |
11. | Привлечение субподрядных организаций | |
12. | Конкретные требования к предмету аукциона | |
12.1 Товары | ||
(1) Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору продукции |
||
(2) Назначение товара | ||
(3) Функциональные характеристики товара | ||
(4) Количество товара | ||
(5) Место, условия, сроки поставки товара | ||
(6) Соответствие национальным, региональным, международным стандартам |
||
(7) Срок годности. Гарантийный срок. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания. |
||
(8) Требования к упаковке | ||
(9) Требования к хранению | ||
.... [дополнительные требования по необходимости] | ||
12.2 Работы и услуги | ||
(1) Наименование работ (услуг) | ||
(2) Место, условия, сроки поставки товара | ||
(3) Обеспеченность техникой и оборудованием | ||
(4) Обеспеченность квалифицированным персоналом | ||
(5) Методы и технология выполнения работ (услуг) | ||
(6) Экологические требования | ||
(7) Требования по безопасности | ||
(8) Срок годности и гарантийный срок в отношении результата работ (услуг). Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания. |
I.3.1 Инструкции по заполнению информационной карты аукциона
В настоящей Инструкции приводятся примечания, пояснения и варианты текстов пояснений для включения Заказчиками в Информационную карту аукциона.
1. Данные заказчика
1.1. Наименование заказчика
[Указывается полное наименование, адрес Заказчика, имя контактного лица, номера телефона, телекса и факса, ной# почты для связи, адреса официального сайта]
2. Предмет аукциона
[Указывается предмет аукциона: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, с основными количественными и качественными характеристиками]
3. Вид аукциона
[Указание на открытость/закрытость аукциона.]
4. Финансовые условия
4.1. Начальная цена контракта
[Указывается начальная цена контракта с учетом НДС.]
4.2. Структура цены контракта (порядок формирования цены)
[Указывается, из каких элементов должна строиться цена контракта в рублях и процентах.
4.3 Шаг аукциона
[Указывается "шаг аукциона" в валюте и процентах].
4.4. Источник финансирования
[Указывается источник финансирования работ:
- федеральный бюджет,
- внебюджетные фонды,
- федеральный бюджет + внебюджетные фонды,
- федеральный бюджет + бюджет субъекта РФ;
или др.]
4.5. Порядок оплаты
[Указывается порядок оплаты применительно к этапам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; суммы предоплаты]
4.6. Валюта платежа и расчетов
[Указываются сведения о валюте, в которой определяется цена контракта, и валюте, в которой осуществляются расчеты. В случае применения иностранной валюты, расчеты производятся по обменному курсу Центрального банка, установленному на день платежа]
5 Требования к участникам аукциона
5.1 Общие требования к участникам аукциона
[Указывается, что в аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматели.].
5.2. Обязательные требования
[Указывается:
а) необходимость наличия лицензий на выполнение работ/оказание услуг (если деятельность лицензируется);
б) отсутствие ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной контрактом, в учредительных документах;
в) требования к допуску к государственной тайне сотрудников Участника.
г) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица или непроведение в отношении участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
д) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
е) отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
г) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности [в случае закупки определенных НИОКР];
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках аукциона.]
5.3. Преференции
[Указываются преимущества (либо отсутствие преимуществ), предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при участии в размещении заказа].
6. Заявка на участие в аукционе
6.1. Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
[Указывается, что заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей документации об аукционе, и содержать следующее:
6.1.1. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) анкету участника аукциона по форме Разделе I.4.;
б) нотариально заверенную выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), с указанием об отсутствии ликвидации или процедур банкротства; нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в случае необходимости - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона;
6.1.2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе [данный пункт указывается в том случае, если требуется обеспечение заявки на участие в аукционе];
б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона:
- копии действующих лицензий на виды работ по предмету аукциона (если деятельность лицензируется);
- справка за подписью главного бухгалтера об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6.1.3. предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта (по форме, приложенной в Разделе I.4.).
6.1.4. предложение о цене контракта (по форме, приложенной в Разделе I.4.)
6.1.5. любые другие документы по усмотрению участника аукциона.
6.2. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, поданная Участником в письменной форме, оформляется следующим образом:
Участник аукциона должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе в соответствии с пунктом 13 настоящей Информационной карты, который подшивается в один том, на который четко помечается "Оригинал". Кроме того, Участник представляет один экземпляр копии заявки на участие в аукционе, четко помеченные "Копии". В случае расхождений конкурсная комиссия будет руководствоваться оригиналом. [Заказчик может затребовать несколько экземпляров копий заявки, соответственно могут не требовать копий вообще, а только один оригинальный экземпляр. В том случае, если не требуется представление копий заявки, из данного раздела необходимо удалить все ссылки на Копии заявки].
Участник торгов должен поместить оригинал и каждую копию заявки в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями "Оригинал" и "Копия". Затем эти конверты запечатываются во внешний конверт. При этом на каждом внутреннем и на внешнем конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на внешнем конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.
6.3. Срок подачи заявок на участие в аукционе
[Заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее __:__ часов по Московскому времени) "___" _____________ 2006 г.
6.4. Место подачи заявок на участие в аукционе [Заявки подаются по адресу: ______________________________].
7. Обеспечение заявок на участие в аукционе
7.1. Размер обеспечения
[Сумма обеспечения конкурсной заявки составляет ______________ руб./долл.). В том случае, если Заказчиком не устанавливается обеспечения заявок на участие в аукционе необходимо указать фразу "Обеспечение заявки на участие в аукционе не установлено"]
7.2. Реквизиты для перечисления обеспечения на участие в аукционе.
[Указываются банковские реквизиты для перечисления суммы обеспечения. В случае отсутствия обеспечения, указывается, что обеспечение не предусмотрено]
8. Место, время и дата проведения аукциона
[Указываются место, время (московское) и дата проведения аукциона]
9. Срок заключения контракта
[Победитель аукциона в течение _____ дней со дня подписания протокола аукциона, обязан представить заказчику подписанный с его стороны контракт, переданный ему в соответствии с частью 7 статьи 37 настоящего Федерального закона, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта]
10. Требование обеспечения исполнения контракта
[Указывается требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечислением в качестве обеспечения на расчетный счет Заказчика денежных средств в установленном размере.
Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.
В том случае, если обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту не установлено, указывается об отсутствии обеспечения]
11. Привлечение субподрядных организаций
[Привлечение субподрядчиков для выполнения настоящего государственного заказа допускается при условии, что бюджет субподрядчиков составить не более __ % от суммы государственного заказа]
12. Конкретные требования к предмету аукциона
Указываются следующие позиции по предмету аукциона:
Товары:
(1) Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору продукции
(2) Назначение товара
(3) Функциональные характеристики товара
(4) Количество товара
(5) Место, условия, сроки поставки товара
(6) Соответствие национальным, региональным, международным стандартам
(7) Срок годности. Гарантийный срок. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания.
(8) Требования к упаковке
(9) Требования к хранению
..... [дополнительные требования по необходимости]
Работы и услуги
(1) Наименование работ (услуг)
(2) Место, условия, сроки поставки товара
(3) Обеспеченность техникой и оборудованием
(4) Обеспеченность квалифицированным персоналом
(5) Методы и технология выполнения работ (услуг)
(6) Экологические требования
(7) Требования по безопасности
(8) Срок годности и гарантийный срок в отношении результата работ (услуг). Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания.
Раздел I.4 Образцы форм и документов для заполнения участниками
I.4.1 Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе
Опись документов,
представляемых для участия в ________ [указать: открытом / закрытом]
аукционе на _________ [указать наименование предмета аукциона]
Настоящим ____________________________________________ подтверждает,
(наименование организации-участника аукциона)
что для участия в аукционе _______ [указать название аукциона] нами
направляются нижеперечисленные документы.
NN п\п |
Наименование | Кол-во страниц |
1. |
Заявка на участие в аукционе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.) |
|
2. | Анкета участника аукциона (по форме 1.4.3. Раздела I.4.) | |
3. |
Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (по форме 1.4.4. Раздела I.4.) |
|
4. |
Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту (по форме 1.4.8. Раздела I.4.) |
|
5. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |
|
6. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |
|
7. | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |
|
8. | Нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |
|
9. | Копии действующих лицензий на виды работ, предусмотренных предметом аукциона |
|
10. | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе |
|
11. | Заявление об отсутствии аффилированности с сотрудниками Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации |
|
12. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником аукциона |
I.4.2 Форма заявки на участие в аукционе
На бланке организации
Дата, исх. номер
Государственному заказчику:
[Указывается должность и Ф.И.О. должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка]
Заявка на участие в аукционе
на право заключения с [указывается наименование Государственного
заказчика] государственного контракта на [указывается наименование работ
по предмету аукциона]
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения
вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу
законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации - участника аукциона)
в лице, _________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы ознакомлены с материалами [разработанной проектно-сметной
документации / технического задания: указывается в зависимости от
материалов, содержащихся в технической части документации об аукционе],
влияющими на стоимость выполнения работ.
3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены
какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс
работ по предмету аукциона, данные работы будут в любом случае выполнены
в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами
стоимости контракта.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем
на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями
документации об аукционе, [утвержденной проектно-сметной документацией /
утвержденным техническим заданием] и согласно нашим предложениям, которые
мы просим включить в контракт.
5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против
_________________________________________________________________________
(наименование организации участника аукциона)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________% (значение указать цифрами и прописью) балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
6. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в
заявке информации и подтверждаем право заказчика [указывается орган, на
который возлагается данное право], не противоречащее требованию
формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в
ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем
на себя обязательства подписать контракт с [указывается наименование
Государственного заказчика] на выполнение работ в соответствии с
требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в
срок _____ [указывается срок, в течение которого должен быть заключен
контракт] дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в аукционе и проекта государственного контракта.
8. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от
заключения государственного контракта с [указывается наименование
Государственного заказчика], мы обязуемся подписать данный контракт на
выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и
условиями нашего предложения по цене.
9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями
аукциона или принятия решения о заключении с нами государственного
контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и
нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся
предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в
аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет. А также
подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
________________________________________________________________ в Реестр
(наименование организации - участника аукциона)
недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения
государственного контракта.
10. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия
исполнения государственного контракта и присвоения ей первого номера,
нами будет представлено обеспечение исполнения государственного контракта
в виде ________________________ (банковской гарантии, страхования
ответственности по контракту, денежных средств, перечисленных на
расчетный счет Заказчика) на сумму ______ [сумма обеспечения
устанавливается в соответствии с Информационной картой аукциона. В том
случае, если обеспечение исполнения контракта не установлено, этот пункт
необходимо исключить из формы заявки].
11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации - Участника)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному
лицу.
12. В случае присуждения нам права заключить государственный
контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в аукционе и проекта государственного контракта и до
подписания официального государственного контракта настоящая заявка будет
носить характер предварительного заключенного нами и государственным
заказчиком договора о заключении государственного контакта на условиях
наших предложений.
13. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________,
факс _________, банковские реквизиты: ___________________________________
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_________________________________________________________________________
15 К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на
_____ стр.
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _____________________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)
I.4.3 Форма анкеты участника аукциона
/-----------------------------------------------------------------------\
|1. Полное и сокращенное наименования| |
|организации и ее организационно-правовая| |
|форма: | |
|(на основании Учредительных документов| |
|установленной формы (устав, положение,| |
|учредительный договор), свидетельства о| |
|государственной регистрации,| |
|свидетельства о внесении записи в единый| |
|государственный реестр юридических лиц) | |
|----------------------------------------+------------------------------|
|2. Предыдущие полные и сокращенные| |
|наименования организации с указанием| |
|даты переименования и подтверждением| |
|правопреемственности | |
|----------------------------------------+------------------------------|
|3. Регистрационные данные: | |
|3.1. Дата, место и орган регистрации | |
|(на основании Свидетельства о| |
|государственной регистрации) | |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|324. Номер и почтовый адрес Инспекции| |
|Федеральной налоговой службы, в которой| |
|претендент зарегистрирован в качестве| |
|налогоплательщика | |
|----------------------------------------+------------------------------|
|ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника аукциона подтверждены путем предоставления следующих документов:
- Устав, положение, учредительный договор;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Юридический адрес участника | Страна |
Адрес | |
5. Почтовый адрес участника | Страна |
Адрес | |
Телефон | |
Факс |
6. Банковские реквизиты (может быть несколько): 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. Код БИК |
|
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.
7. Сведения о выданных участнику аукциона лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |
8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с участником аукциона в одну группу лиц (в ред. ст.105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия "аффилированного лица" в статье 4 Федерального закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности" N 948-1 от 22.03.1991 г.)) |
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника аукциона могут быть представлены:
- формы N 1 "Бухгалтерский баланс" и N 2 "Отчет о прибылях и убытках" за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. __________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2. __________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
.........................................................................
n. __________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
Руководитель организации ______________________ _________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ______________________ _________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
I.4.4 Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках работ
На бланке организации
Дата, исх. номер
Государственному заказчику:
[Указывается должность и Ф.И.О. должностного лица, в чей адрес должна быть направлена заявка]
Предложение
о функциональных и качественных характеристиках товаров, работ, услуг
участника _________________ [указать название аукциона] _________________
1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на
право заключения с [указывается наименование Государственного заказчика]
государственного контракта на [указывается наименование работ по предмету
аукциона], в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона,
проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа,
мы ______________________________________________________________________
полное наименование организации-участника аукциона по учредительным
_________________________________________________________________________
документам
в лице __________________________________________________________________
(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя,
_________________________________________________________________________
Отчество (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать
контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в
соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях,
указанных в нижеприведенной таблице:
/-----------------------------------------------------------------------\
| NN |Наименование показателя|Требуемое |Данные участника|Примечание|
| п/п |[наименование показателя|значение |аукциона | |
| |указывается в соответст-|[заполняется| | |
| |вии с утвержденной|заказчиком] | | |
| |проектно-сметной доку-| | | |
| |ментацией или утвержден-| | | |
| |ным Техническим задани-| | | |
| |ем. Приведенный ниже| | | |
| |перечень не является ис-| | | |
| |черпывающим, а приведен| | | |
| |для примера | | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Товары |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. |Наименование товара, код| | | |
| |по Общероссийскому| | | |
| |классификатору продукции| | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 2. |Функциональные | | | |
| |характеристики товара | | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 3. |Соответствие | | | |
| |национальным, | | | |
| |региональным, | | | |
| |международным стандартам| | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 4. |Срок годности.| | | |
| |Гарантийный срок.| | | |
| |Условия гарантийного и| | | |
| |послегарантийного | | | |
| |обслуживания | | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 5. |Требования к упаковке | | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 6. |Требования к хранению | | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 7. |[другие требования] | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Работы и услуги |
|-----------------------------------------------------------------------|
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
| 1. |Обеспеченность техникой| | | |
| |и оборудованием | | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 8. |Организационно- | | | |
| |ехнологическая# схема| | | |
| |производства работ | | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 9. |Обеспеченность | | | |
| |квалифицированным | | | |
| |персоналом | | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 10. |Методы и технология| | | |
| |выполнения работ (услуг#| | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 11. |Экологические требования| | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 12. |Требования по| | | |
| |безопасности | | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 13. |Срок годности и| | | |
| |гарантийный срок в| | | |
| |отношении результата| | | |
| |работ (услуг). Условия| | | |
| |гарантийного, | | | |
| |послегарантийного | | | |
| |обслуживания | | | |
|-----+------------------------+------------+----------------+----------|
| 14. |[другие требования] | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
2. Мы ознакомлены с материалами [разработанной проектно-сметной
документации/технического задания: указывается в зависимости от
материалов, содержащихся в технической части документации об аукционе],
влияющими на стоимость выполнения работ.
Полное наименование организации (по учредительным документам) ___________
Юридический адрес организации ___________________________________________
Фактический адрес организации ___________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________________
Должность руководителя __________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _________________________
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью),
уполномоченных для контактов ____________________________________________
Адресной почты __________________________________________________________
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)
I.4.5 Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника аукциона
На бланке организации
Дата, исх. номер
Доверенность N ____
г.Чебоксары
_________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Организация участник аукциона: __________________________________________
(наименование организации)
доверяет ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ N ____ выдан _________________ "____" ______________
представлять интересы ___________________________________________________
(наименование организации)
на аукционах, проводимых [указать название государственного заказчика].
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять
конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от
имени организации - доверителя все документы, связанные с его
выполнением.
Подпись _______________________________ ________________________
удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по "____" ____________________ 2005 г.
Руководитель организации _________________________ (____________________)
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ________________________________ (____________________)
(Ф.И.О.)
I.4.6 Форма банковской гарантии на исполнение обязательств по государственноум# контракту
Кому: [наименование Заказчика]
Адрес: [адрес Заказчика]
Поскольку ___________ [наименование и адрес Подрядчика] (далее именуемый
"Подрядчик") принял на себя обязательство в соответствии с Контрактом
N _____________ [номер] от __________________ [дата] выполнить
__________________________ [наименование Контракта и краткое описание
Работ] (далее именуемый "Контракт");
И поскольку Вами установлено в названном Контракте, что Подрядчик
должен предоставить банковское обеспечение авторитетного банка на сумму,
указанную в настоящем документе в качестве обеспечения выполнения его
обязательств в соответствии с настоящим Контрактом;
И поскольку мы согласились выдать Подрядчику такое банковское
обеспечение;
Настоящим мы заявляем, что мы являемся Гарантом и несем перед вами
от имени Подрядчика ответственность на общую сумму ___________ [сумма
обеспечения цифрами и прописью] и такая сумма подлежит выплате в тех
валютах и в том их пропорциональном соотношении, в которых выплачивается
Цена Контракта. Мы берем на себя обязательство выплатить вам по первому
вашему письменному требованию и без споров и возражений любую сумму или
суммы в пределах _____________ [сумма обеспечения], как указано выше, не
требуя от вас доказательств или обоснования вашего требования о выплате
определенной в настоящем документе суммы.
Настоящим мы освобождаем вас от необходимости взыскивать названный
долг с Подрядчика до предъявления требования нам.
Мы далее соглашаемся с тем, что никакие изменения или дополнения или
иной пересмотр условий Контракта или Работ, подлежащих осуществлению по
Контракту, или любых контрактных документов, которые могут быть заключены
вами и Подрядчиком, никоим образом не освобождают нас от обязательства по
данному обеспечению, и мы настоящим отказываемся от права на получение
уведомления о таких изменениях, дополнениях или пересмотре.
Настоящее обеспечение имеет силу до момента выдачи Акта о приемке в
гарантийную эксплуатацию.
Гарант ___________________________________
(Подпись полномочного лица, печать банка)
__________________________________________
(наименование Гаранта)
__________________________________________
(адрес)
__________________________________________
(дата)
I.4.7 Форма гарантийного письма на обеспечение исполнения обязательств по государсственному# контракту
На бланке организации
Дата, исх. номер
Гарантийное письмо
на обеспечение исполнения обязательств по государсственному# контракту
В случае нашей победы на аукционе [указать название аукциона],
подтвержденной протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в
аукционе, мы
(полное наименование организации - Участника аукциона по учредительным
документам)
в лице _________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя,
_________________________________________________________________________
отчество полностью)
обязуемся на момент подписания государственного контракта с ______
[указать название государственного заказчика] представить
государственному заказчику (вид обеспечения победитель аукциона выбирает
самостоятельно):
- либо банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по
государственному контракту с _________ (указать название Банка-гаранта,
которым будет выдана гарантия) в размере _______ [указать величину
процента или фиксированную сумму обеспечения].
- либо договор страхования ответственности по государственному
контракту с _________ (указать название страховой организации, с которой
будет заключен договор) в размере _______ [указать величину процента
или фиксированную сумму обеспечения].
- либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет
государственного заказчика в обеспечение исполнений обязательств по
контракту в размере _______ [указать величину процента или фиксированную
сумму обеспечения].
Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей
заявки на участие в аукционе.
Полное наименование организации (по учредительным документам)
_________________________________________________________________________
Юридический адрес организации ___________________________________________
Фактический адрес организации ___________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________________
Должность руководителя __________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _________________________
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью),
уполномоченных для контактов ____________________________________________
Адресной почты __________________________________________________________
Руководитель ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
I.4.8 Инструкции по заполнению форм участникам аукциона
Формы заполняются государственными заказчиками, уполномоченными органами либо специализированными организациями путем внесения в соответствующие пункты Форм данных по конкретным закупкам.
1.4.8.1. Форма: "Опись документов, представляемых для участия в аукционе"
1. В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов (пункты 1-12), которые должны представить все участники аукциона. Другие документы (пункт 13) прикладываются участниками аукциона самостоятельно, по собственному желанию. Требовать от участников аукциона иные документы, за исключением документов предусмотренных в данной форме не допускается.
2. В данной форме заполняются только те разделы, которые приведены в квадратных скобках, все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам аукциона.
1.4.8.2. Форма: "Заявка на участие в аукционе"
1. Заявка на участие в аукционе это основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных государственным заказчиком.
2. В данной форме заполняются только те разделы, которые приведены в квадратных скобках, все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам аукциона.
1.4.8.3. Форма: "Анкета участникам аукциона"
1. Все данные, указанные в данной форме, являются обязательными для заполнения всеми участниками аукциона.
2. Перечень документов, приведенный в анкете, является только рекомендуемым для подтверждения участниками своих данных. В том случае, если государственный заказчик считает нецелесообразным представление такого количества документов, последние могут быть удалены из списка. Однако требовать данные документы в обязательном порядке государственный заказчик не вправе.
3. Все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам аукциона.
1.4.8.4. Форма "Предложения о функциональных и качественных характеристиках работ"
1. Все данные, указанные в данной форме, являются обязательными для заполнения всеми участниками аукциона.
2. Наименование показателей настоящей формы указывается государственным заказчиком в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или утвержденным Техническим заданием.
3. В зависимости от материалов, содержащихся в техническом задании пункты таблицы с 1 по 6 могут быть конкретизированы.
Например, в случае наличия в составе технического задания проекта организации строительства (ПОС) в данных разделах могут быть указаны конкретные специальности рабочих, категории машин и механизмов, обеспеченность основными временными зданиями и сооружениями требуемые для производства работ.
1.4.8.5. Форма "Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника аукциона"
1. Форма приводится для того, чтобы представители организаций - участников имели доверенность на представление интересов и легитимно выступили на аукционе от имени своей организации.
2. В форме заполняются только те разделы, которые приведены в квадратных скобках, все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам аукциона.
1.4.8.6. Форма "Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту"
1. Прикладывая данную форму к заявке на участие в аукционе, участники аукциона подтверждают свое намерение заключить государственный контракт.
2. В форме заполняются только те разделы, которые приведены в квадратных скобках, все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам аукциона.
1.4.8.7. Форма "Банковская гарантия на обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту"
1. Данная форма приведена как образец, в случае выбора победителем аукциона предоставления обеспечения исполнения обязательств по госконтракту в форме Банковской гарантии.
2. В форме заполняются только те разделы, которые приведены в квадратных скобках, все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам аукциона.
Часть II. Проект государственного контракта
Часть III. Техническая часть
Утверждено
приказом Минэкономразвития Чувашии
от 27 апреля 2006 г. N 99
(приложение N 4)
Типовые формы
протоколов и иных документов, составляемых при размещении заказов путем проведения открытого конкурса
Извещение о проведении открытого конкурса
1. Наименование конкурса ___________________________________________
2. Торги проводит: Государственный заказчик
Государственный заказчик
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется по адресу: ________________
Телефон:
Сроки предоставления: с "__" _______ ____ г. по "__" ______ ____ г.
Порядок предоставления конкурсной документации:
В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель
не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием
конкурсной документации.
4. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за
предоставление конкурсной документации, банковские реквизиты для оплаты
предоставления документации.
Размер платы:
Срок внесения платы:
Реквизиты счета для перечисления оплаты за предоставление конкурсной
документации:
5. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
http://zakupki.cap.ru.
6. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие
в конкурсе.
Прием заявок осуществляется по адресу: ________________ в рабочие
дни с _ часов до __-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: "__" _______ ____ г.
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, указанного в п.7 данного извещения. В день
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на
заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в п.7 данного
извещения.
Порядок приема заявок:
На каждый лот подается отдельная заявка в соответствии с
требованиями конкурсной документации.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются.
Контактное лицо по приему заявок ________ телефон ________ факс
________, адрес электронной почты _____________.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится
конкурсной комиссией по адресу: ________________________ "__"
____________ ____ г. в ___ часов ___ минут по московскому времени.
8. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу:
_________________ "__" __________ _____ г.
9. Место и дата подведения итогов конкурса.
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу
_____________ "__" __________ _____ г.
10. Предмет государственного контракта. Начальная цена
государственного контракта.
(Соответствующая информация указывается в отношении каждого лота. В
случае, если лот один, слово "Лот" не указывается и соответствующая
информация указывается в отношении единственного предмета конкурса).
Номер лота | Предмет государственного контракта | Начальная цена государственного контракта |
11. (Соответствующая информация указывается в отношении каждого
лота. В случае, если лот один, слово "Лот" не указывается и
соответствующая информация указывается в отношении единственного предмета
конкурса).
11.1. Лот ___
11.1.1. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной
классификации:
11.1.2. Краткие характеристики поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг:
11.1.3. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,
оказываемых услуг:
11.1.4. Начальная цена государственного контракта:
11.1.5. Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:
11.1.6. Условия поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:
11.1.7. Сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания
услуг:
11.1.8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:
11.1.9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
11.1.10. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
11.1.11. Срок внесения денежных средств в обеспечение заявки на
участие в конкурсе:
11.1.12. Денежные средства в качестве обеспечения заявки вносятся в
следующем порядке:
11.1.13. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в
качестве обеспечения заявки:
11.1.14. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:
11.1.15. Срок предоставления обеспечения исполнения государственного
контракта:
11.1.16. Порядок предоставления обеспечения исполнения
государственного контракта:
11.1.17. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
12. Заказчик может изменить любые сведения, указанные в настоящем
извещении, путем опубликования в информационном бюллетене
"Государственный заказ Чувашской Республики" и размещения на сайте
http://zakupki.cap.ru Извещения о внесении изменений в извещение о
проведении конкурса. Указанное Извещение о внесении изменений в извещение
о проведении конкурса будет являться неотъемлемой частью настоящего
извещения.
Всем заинтересованным лицам, которым в соответствии с настоящим
извещением до момента опубликования Извещения о внесении изменений была
предоставлена конкурсная документация, будут направлены соответствующие
уведомления о внесении изменений в настоящее извещение по адресу,
указанному таким заинтересованным лицом при получении конкурсной
документации.
Участники размещения заказа, использующие извещение о проведении
конкурса и конкурсную документацию, размещенные на сайте
http://zakupki.cap.ru, идентификация которых заказчиком невозможна,
самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о
проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию.
Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения
заказа не ознакомился с Извещением о внесении изменений в извещение о
проведении конкурса, надлежащим образом опубликованным в информационном
бюллетене "Государственный заказ Чувашской Республики" и размещенным на
сайте http://zakupki.cap.ru.
Дополнительную информацию можно получить по
адресу ____________________ в рабочие дни с "____" до "____" часов по
московскому времени.
Контактное лицо: Ф.И.О __________________; номер контактного
телефона __________; адрес электронной почты _________________.
Извещение
о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса
Настоящее извещение является неотъемлемой частью указанного ниже
Извещения о проведении конкурса и должно рассматриваться вместе с ним, а
также другими Извещениями о внесении изменений в указанное ниже Извещение
о проведении конкурса.
1. Наименование конкурса.
2. Торги проводит: Государственный заказчик
Государственный заказчик
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
3. Сведения об Извещении о проведении конкурса
3.1. Настоящее извещение о внесении изменений является неотъемлемой
частью Извещения о проведении конкурса, опубликованного в информационном
бюллетене "Государственный заказ Чувашской Республики" N ____ от _______
(указать дату выхода соответствующего номера бюллетеня), часть ____
(указать номер части бюллетеня), страница _______ (указать страницу, на
которой было опубликовано извещении о проведении конкурса), и
размещенного на сайте http://zakupki.cap.ru (указать дату размещения
Извещения о проведении конкурса).
3.2. В указанное в п.3.1. Извещение о проведении конкурса были также
внесены изменения следующими Извещениями о внесении изменений,
являющимися неотъемлемой часть. Извещения о проведении конкурса:
3.2.1. Извещение о внесении изменений опубликованное в
информационном бюллетене "Государственный заказ Чувашской Республики" N
____ от ________ (указать дату выхода соответствующего номера бюллетеня),
часть ____ (указать номер части бюллетеня), страница _______ (указать
страницу, на которой было опубликовано извещении внесении изменений), и
размещенное на сайте http://zakupki.cap.ru ______ (указать дату
размещения Извещения о внесении изменений в извещение о проведении
конкурса).
(Указанный подпункт включается только в случае, если в изменяемое
извещение по проведении конкурса уже вносились ранее изменения,
количество его подпунктов устанавливается по числу предыдущих извещений о
внесении изменений)
4. Изменения в Извещении о проведении конкурса
Пункт ___ (указать номер пункта изменяемого Извещения о проведении
конкурса, в который вносятся изменения) Извещения о проведении конкурса
описанного выше в п.3 изложить в следующей редакции:
(Привести соответствующую редакцию изменяемого пункта уже с учетом
изменений)
Дополнительную информацию можно получить по
адресу ___________________ в рабочие дни с "____" до "____" часов по
московскому времени.
Контактное лицо: Ф.И.О. ________________; номер контактного телефона
__________; адрес электронной почты _________________.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
Наименование конкурса:
Торги проводит: Государственный заказчик
Государственный заказчик:
Место нахождение:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Настоящим ______________ извещает об отказе от проведения открытого
___________ на право размещения государственного заказа на право
заключения государственного контракта на ____________________.
Денежные средства, внесенные участниками размещения государственного
заказа, будут возвращены в течение пяти дней с "___" __________ 200_ г.
________ на банковский счет участника размещения заказа.
Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному ниже
в рабочие дни с "____" до "____" часов по московскому времени.
Адрес: ____________________________.
Контактное лицо: Ф.И.О. ________________; номер контактного телефона
__________; адрес электронной почты _________________.
Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию
Наименование конкурса:
Торги проводит: Государственный заказчик
Государственный заказчик:
Место нахождение:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Предмет контракта:
Были внесены следующие изменения в конкурсную документацию
_____________________________________________________.
Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному ниже,
в рабочие дни с "____" до "____" часов по московскому времени.
Адрес: ____________________________.
Контактное лицо: Ф.И.О. ________________; номер контактного телефона
__________;
адрес электронной почты _________________.
Разъяснение положений конкурсной документации
Наименование конкурса:
Торги проводит: Государственный заказчик
Государственный заказчик:
Место нахождение:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Предмет контракта:
Поступил следующий запрос о разъяснении положений конкурсной
документации: _________________ (указывается предмет запроса).
На данный запрос разъясняем, ______________________________________.
Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному ниже,
в рабочие дни с "____" до "____" часов по московскому времени.
Адрес: ____________________________.
Контактное лицо: Ф.И.О. ________________; номер контактного телефона
__________; адрес электронной почты _________________.
"__" _______ ____ г.
N ________________
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1. Торги проводит: Государственный заказчик
Государственный заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
2. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось
по адресу ______________________ "__" ______ _____ г.
Процедура вскрытия конвертов начата в __ часов _____ минут по
московскому времени.
3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
присутствовали представители участников размещения заказа, которые
зарегистрировались в Листе регистрации представителей участников
размещения заказа.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе Председатель конкурсной комиссии объявил присутствующим при
вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе.
Все поданные непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе, отозванные заявки, а
также изменения, внесенные в заявки на участие в конкурсе,
зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
4. Состав конкурсной комиссии определен __________________________.
5. (Соответствующая информация указывается в отношении каждого лота.
В случае, если лот один, слово "Лот" не указывается и соответствующая
информация указывается в отношении единственного предмета конкурса).
5.1. Лот ___
5.1.1. Предмет государственного контракта.
5.1.2. В состав конкурсной комиссии входит __ членов. Заседание
проводится в присутствии __ членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
5.1.3. Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе и
конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе.
На участие в конкурсе подано __ конвертов с заявками.
Подано __ конвертов с изменениями заявок на участие в
конкурсе/изменений заявок на участие в конкурсе не подано.
5.1.4. Председатель конкурсной комиссии объявил следующие сведения в
отношении каждого участника размещения заказа, при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления согласно Журналу
регистрации заявок на участие в конкурсе.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе:
Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)
и почтовый адрес: ______________________.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
N | Наименования сведений и документов |
Наличие их в заявке |
Количество листов в документе |
Примечания |
Примечание: В случае если участником размещения заказа внесены
изменения в заявку на участие в конкурсе в графе "Примечания"
указывается, какие изменения внесены в заявку на участие в конкурсе,
регистрационный номер и дата изменения заявки на участие в конкурсе.
Условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе:
N | Условия исполнения государственного контракта, являющиеся критерием оценки заявок |
Единица измерения | Значение в заявке |
1. | Условие 1, являющиеся критерием оценки заявок |
Единица измерения критерия 1 |
Значение критерия 1 участника |
Разъяснения, затребованные конкурсной комиссией при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вопрос конкурсной комиссии | Разъяснение участника размещения заказа |
|
(Поскольку не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, либо
подана единственная заявка на участие в конкурсе, на основании части 11
статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд" конкурс признан несостоявшимся).
(Данный абзац включается в Протокол в случае признания конкурса
несостоявшимся).
Заседание комиссии окончено "__" ______ ___ г. в ___ часов ___ минут
по московскому времени.
В соответствии с частью 10 статьи 26 Федерального закона N 94-ФЗ от
21 июля 2005 года "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд",
полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в
конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот
же день такие конверты возвращаются участникам размещения заказа
государственным заказчиком/уполномоченным органом.
6. Подписи. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании
членами конкурсной комиссии.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии
Председатель комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
Заместитель Председателя комиссии |
Ф.И.О. | Подпись |
Член комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
Член комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
Секретарь | Ф.И.О. | Подпись |
"__" _______ ___ г.
N _______________
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
1. Торги проводит: Государственный заказчик
Государственный заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
2. Срок и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе рассматривались конкурсной комиссией по
адресу ____________. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось
"___" ____________ ______ г. в ____ часов ___ минут по московскому
времени.
3. Состав конкурсной комиссии определен
____________________________.
4. (Соответствующая информация указывается в отношении каждого лота.
В случае, если лот один, слово "Лот" не указывается и соответствующая
информация указывается в отношении единственного предмета конкурса).
4.1. Лот ___
4.1.1. Предмет государственного контракта.
4.1.2. В состав конкурсной комиссии входит __ членов. Заседание
проводится в присутствии __ членов комиссии. Кворум имеется, комиссия
правомочна.
4.1.3. Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе
На конкурс было подано _______ заявок/была подана единственная
заявка.
4.1.4. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на
участие в конкурсе.
Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку |
Регистрационный номер заявки | Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес |
----------------------------------- | ----------------------------------- |
4.1.5. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем
голосования приняты следующие решения.
Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе, принято в отношении следующих участников:
Регистрационный номер заявки |
Участник размещения заказа, подавший заявку, допущенный к участию в конкурсе |
"За" принятие решения |
"Против" принятия решения |
"Воздержались" |
--------------- | ------------------- | -------- | -------- | ----------------- |
Решение об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в
конкурсе, принято в отношении следующих участников.
Регистрационный номер заявки |
Участник размещения заказа, подавший заявку, которому отказано в допуске к участию в конкурсе |
"За" принятие решения |
"Против" принятия решения |
"Воздержались" | Обоснование отказа в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе |
(Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе,
конкурс признается несостоявшимся).
(Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании
участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
В соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона N 94-ФЗ от
21 июля 2005 года "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заказчик
в течение трех дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект
контракта).
(соответствующий абзац в нужной редакции вносится в Протокол в
случае признания конкурса несостоявшимся).
Заседание комиссии окончено "__" _____ ____ г. в ___ часов ___ минут
по московскому времени.
5. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии
Члены комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
"__" _______ ___ г.
N _________________
Кому ______________
Уведомление
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса
Настоящим уведомляем Вас, что по результатам рассмотрения Вашей
заявки N ________ на участие в __________ на право заключения
государственного контракта на ___________, конкурсной комиссией принято
решение о допуске Вас к участию в ____________ и признании участником
______________, что надлежащим образом зафиксировано в Протоколе
рассмотрения заявок N ________ (указать номер протокола) от _____________
(указать дату составления протокола), размещенном на сайте
http://zakupki.cap.ru (указать дату размещения протокола на сайте,
которая должна совпадать с датой составления протокола).
Председатель конкурсной комиссии _________________
"__" ______ ____ г.
N _________________
Кому ______________
Уведомление
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, об отказе в допуске к участию в конкурсе
Настоящим уведомляем Вас о том, что по результатам рассмотрения
Вашей заявки N ________ на участие в конкурсе на право заключения
государственного контракта на ____________ конкурсной комиссией принято
решение об отказе в допуске Вас к участию в конкурсе.
Председатель конкурсной комиссии _________________
"__" _______ ___ г.
N ________________
Реестровый номер торгов _____
Экземпляр N _____
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
1. Торги проводит: Государственный заказчик
Государственный заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
2. Место, дата и время проведения оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится по
адресу _______ "__" __________ ____ г.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе началась в __
часов ____ минут по московскому времени.
3. Состав конкурсной комиссии определен
______________________________.
4. (Соответствующая информация указывается в отношении каждого лота.
В случае, если лот один, слово "Лот" не указывается и соответствующая
информация указывается в отношении единственного предмета конкурса).
4.1. Лот ___
4.1.1. Предмет государственного контракта.
4.1.2. В состав конкурсной комиссии входит __ членов. Заседание
проводится в присутствии __ членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
4.1.3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе
которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных
в заявках, о критериях оценки заявок. (Соответствующие сведения вносятся
в отношении каждого участника размещения заказа по данному лоту)
_________ (Сведения об участнике конкурса: наименование (для
юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес).
Регистрационный номер заявки |
Критерии оценки заявок | Условия исполнения контракта, предложенные в заявке |
4.1.4. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых
номеров, принятые на основании результатов оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, принято решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе
следующих порядковых номеров:
Регистрационный номер заявки |
Участник конкурса | Присвоенный порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенных условий исполнения контракта (арабскими цифрами и прописью) |
4.1.5. Сведения об участниках конкурса, заявкам на участие в
конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
первый номер: (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О., (для
физического лица), почтовый адрес).
Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер: (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О., (для
физического лица), почтовый адрес).
Заседание комиссии окончено "__" _____ ____ г. в ___ часов ___ минут
по московскому времени.
5. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии
Председатель комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
Члены комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
Секретарь | Ф.И.О. | Подпись |
От имени победителя конкурса:
Ф.И.О. | Должность | Подпись |
От имени Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер
Ф.И.О. | Должность | Подпись |
Экземпляр N ____ протокола получен _____________________ (победитель
конкурса)
"__" ___________ ____ г.
N ______
Заказчик/комиссия
принявшая(ий) решение ___________
Решение об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе
В связи с установлением факта ____________________ (недостоверности
сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения
заказа в заявке на участие в конкурсе; проведения ликвидации участника
размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
процедуры банкротства/приостановления его деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях), ______________________________ (заказчик/конкурсная
комиссия),
решил (А)
Отстранить ______________________ (сведения об участнике размещения
заказа: наименование, место нахождения (для юридических лиц), Ф.И.О.,
почтовый адрес (для физических лиц), регистрационный номер заявки ______.
Настоящее решение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
Подписи присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии
Председатель комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
Члены комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
Секретарь | Ф.И.О. | Подпись |
Утверждено
приказом Минэкономразвития Чувашии
от 27 апреля 2006 г. N 99
(приложение N 5)
Типовые формы
протоколов и иных документов, составляемых при размещении заказов путем проведения открытого аукциона
Реестровый номер торгов _____
Извещение о проведении открытого аукциона
1. Наименование аукциона.
2. Торги проводит:
Государственный заказчик ___________________________________________
Место нахождения: __________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________
Номер контактного телефона: ________________________________________
3. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе предоставляется путем вручения по адресу:
_____________.
Телефон:
Сроки предоставления: с "__" _______ ____ г. по "__" _______ ____ г.
Порядок предоставления документации об аукционе путем вручения:
В случае направления документации об аукционе по почте, отправитель
не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием
документации об аукционе.
4. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за
предоставление документации об аукционе, банковские реквизиты для оплаты
предоставления документации.
Размер платы:
Срок внесения платы:
Реквизиты счета для перечисления оплаты за предоставление
документации об аукционе:
5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе
http://zakupki.cap.ru
6. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие
в аукционе.
Прием заявок осуществляется по адресу: ________________ в рабочие
дни с __ часов до __ -00
Дата начала подачи заявок: "__" ________ ____ г.
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 7 данного извещения. В
день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки подаются
на заседании аукционной комиссии непосредственно до начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе по адресу, указанному в п.7 данного
извещения.
Порядок приема заявок:
На каждый лот подается отдельная заявка в соответствии с
требованиями документации об аукционе.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются.
Контактное лицо по приему заявок ________ телефон ________ факс
________, адрес электронной почты _____________.
7. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу:
_______________________ "__" _______ _____ г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе начнется в __ часов __
минут по московскому времени.
8. Место, порядок, дата и время проведения аукциона.
Аукцион будет проводиться по адресу _______________ "__" ________
____ г. в __ часов __ минут по московскому времени.
9. Предмет государственного контракта. Начальная цена
государственного контракта. (Соответствующая информация указывается в
отношении каждого лота. В случае, если лот один, слово "Лот" не
указывается и соответствующая информация указывается в отношении
единственного предмета аукциона).
Номер лота | Предмет государственного контракта |
Начальная цена государственного контракта |
10. (Соответствующая информация указывается в отношении каждого
лота. В случае, если лот один, слово "Лот" не указывается и
соответствующая информация указывается в отношении единственного предмета
аукциона).
10.1. Лот ___
10.1.1. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной
классификации:
10.1.2. Краткие характеристики поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг:
10.1.3. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,
оказываемых услуг:
10.1.4. Начальная цена государственного контракта:
10.1.5. Величина понижения начальной цены контракта ("шаг
аукциона"):
10.1.6. Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:
10.1.7. Условия поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:
10.1.8. Сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания
услуг:
10.1.9. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:
10.1.10. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:
10.1.11. Срок внесения денежных средств в обеспечение заявки на
участие в аукционе:
10.1.12. Денежные средства в качестве обеспечения заявки вносятся в
следующем порядке:
10.1.13. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в
качестве обеспечения заявки:
10.1.14. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:
10.1.15. Срок предоставления обеспечения исполнения государственного
контракта:
10.1.16. Порядок предоставления обеспечения исполнения
государственного контракта:
10.1.17. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
Дополнительную информацию можно получить по
адресу ___________________ в рабочие дни с "____" до "____" часов по
московскому времени.
Контактное лицо: Ф.И.О. ________________; номер контактного телефона
__________; адрес электронной почты _________________.
Реестровый номер торгов _____
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
Наименование аукциона:
Торги проводит:
Государственный заказчик:
Место нахождение:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Настоящим ______________ извещает об отказе от проведения открытого
__________ на право размещения государственного заказа на право
заключения государственного контракта на ____________________.
Денежные средства, внесенные участниками размещения государственного
заказа, будут возвращены в течение пяти дней с "___" __________ 200_ г.
________ на банковский счет участника размещения заказа.
Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному ниже
в рабочие дни с "____" до "____" часов по московскому времени.
Адрес: ____________________________.
Контактное лицо: Ф.И.О. _________________________________; номер
контактного телефона __________________;
адрес электронной почты _________________.
Реестровый номер торгов _____
Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе
Наименование аукциона:
Торги проводит: Государственный заказчик
Государственный заказчик:
Место нахождение:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Предмет контракта:
Были внесены следующие изменения в документацию об аукционе
_____________________________________________________.
Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному ниже,
в рабочие дни с "____" до "____" часов по московскому времени.
Адрес: ____________________________.
Контактное лицо: Ф.И.О. ________________________; номер контактного
телефона __________;
адрес электронной почты _________________.
Реестровый номер торгов _____
Разъяснение положений документации об аукционе
Наименование аукциона:
Торги проводит: Государственный заказчик
Государственный заказчик:
Место нахождение:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Предмет контракта: _________________________________________________
Поступил следующий запрос о разъяснении положений документации об
аукционе: __________________________________________.
На данный запрос разъясняем, ______________________________________.
Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному ниже,
в рабочие дни с "____" до "____" часов по московскому времени.
Адрес: ____________________________.
Контактное лицо: Ф.И.О. _________________________; номер контактного
телефона __________;
адрес электронной почты _________________.
"__" _______ ____ г.
N ________________
Реестровый номер торгов _____
Кому ____________
Уведомление
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
Настоящим уведомляем Вас, что по результатам рассмотрения Вашей
заявки N ________ на участие в __________ на право заключения
государственного контракта на ___________, аукционной комиссией принято
решение от допуске Вас к участию в ____________ и признании участником
______________, что надлежащим образом зафиксировано в протоколе
рассмотрения заявок N ______ от "__" __________20__ г. и размещенном на
сайте http://zakupki.cap.ru.
Председатель аукционной комиссии _________________
"__" ________ ___ г.
N ________________
Реестровый номер торгов _____
Кому ____________
Уведомление
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, об отказе в допуске к участию в аукционе
Настоящим уведомляем Вас о том, что по результатам рассмотрения
Вашей заявки N ________ на участие в аукционе на право заключения
государственного контракта на ____________ аукционной комиссией принято
решение об отказе в допуске Вас к участию в аукционе.
Председатель аукционной комиссии _______________
"__" _______ ____ г.
N ________________
Реестровый номер торгов _____
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
1. Торги проводит: Государственный заказчик
Государственный заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
2. Срок и место рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе рассматривались аукционной комиссией по
адресу ____________ "___" ____________ ______ г.
3. Состав аукционной комиссии определен ___________________________.
4. (Соответствующая информация указывается в отношении каждого лота.
В случае, если лот один, слово "Лот" не указывается и соответствующая
информация указывается в отношении единственного предмета аукциона).
4.1. Лот ___
4.1.1. Предмет государственного контракта.
4.1.2. В состав аукционной комиссии входит __ членов. Заседание
проводится в присутствии __ членов комиссии. Кворум имеется, комиссия
правомочна.
4.1.3. Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось в ____ часов ___
минут по московскому времени.
4.1.4. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе.
На аукцион было подано ________ заявок/была подана единственная
заявка.
4.1.5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на
участие в аукционе.
Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку |
Регистрационный номер заявки | Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес |
4.1.5.1 До окончания указанного в извещении о проведении аукциона
срока подачи заявок на участие в аукционе были отозваны
_________________________________________________________________________
4.1.6. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем
голосования приняты следующие решения.
Решение о допуске к участию в аукционе и о признании участниками
аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
аукционе принято в отношении следующих участников:
Регистрационный номер заявки |
Участник размещения заказа, подавший заявку, допущенный к участию в аукционе |
"За" принятие решения |
"Против" принятия решения |
"Воздержались" |
Решение об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в
аукционе принято в отношении следующих участников:
Регистрационный номер заявки |
Участник размещения заказа, подавший заявку, которому отказано в допуске к участию в аукционе |
"За" принятие решения |
"Против" принятия решения |
"Воздержались" | Обоснование отказа в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе |
(Поскольку по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка
на участие в аукционе аукцион признан несостоявшимся).
(Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе, принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе,
аукцион признан несостоявшимся).
(Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукцион, принято решение о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего
заявку на участие в аукцион, аукцион признан несостоявшимся.
(соответствующий абзац в нужной редакции вносится в Протокол в
случае признания аукциона несостоявшимся).
Заседание комиссии окончено "__" ______ ___ г. в ___ часов ___ минут
по московскому времени.
5. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
аукционной комиссии
Председатель комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
Члены комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
Члены комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
Секретарь | Ф.И.О. | Подпись |
"__" ________ ___ г.
N ________________
Реестровый номер торгов _____
Экз. N ___
Протокол открытого аукциона
1. Торги проводит: Государственный заказчик
Государственный заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу ___________________ "__" _________
_____ г.
Аукцион начал проводиться в _____ часов _____ минут по московскому
времени.
3. Состав аукционной комиссии определен ___________________________.
4. (Соответствующая информация указывается в отношении каждого лота.
В случае, если лот один, слово "Лот" не указывается и соответствующая
информация указывается в отношении единственного предмета аукциона).
4.1. Лот ___
4.1.1. Предмет государственного контракта.
4.1.2. В состав аукционной комиссии входит __ членов. Заседание
проводится в присутствии __ членов комиссии. Кворум имеется, комиссия
правомочна.
4.1.3. Сведения об участниках аукциона.
Номер, присвоенный участнику при регистрации на аукционе |
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя и отчество для физического лица) |
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |
4.1.3.1 Сведения об участниках аукциона, имеющих преимущества.
Номер, присвоенный участнику при регистрации на аукционе |
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя и отчество для физического лица) |
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |
4.1.4. Сведения о начальной цене контракта.
4.1.5. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта.
Победитель аукциона (наименование, место нахождения (для
юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица):
Предложение по цене контракта:
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта
наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место
жительства (для физического лица):
Предложение по цене контракта:
(Поскольку в аукционе участвовал один участник, аукцион признан
несостоявшимся. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона
от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", заказчик в течение трех дней со дня подписания Протокола открытого
аукциона обязан передать единственному участнику аукциона, прилагаемый к
документации об аукционе проект контракта.)
(Поскольку в связи с отсутствием предложений о цене контракта,
предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная цена
контракта "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после
объявления троекратного объявления предложения о начальной цене не
поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало
бы более низкую цену контракта, аукцион признан несостоявшимся).
(соответствующий абзац в нужной редакции вносится в Протокол в
случае признания аукциона несостоявшимся).
Заседание комиссии окончено "__" ______ ___ г. в ___ часов ___ минут
по московскому времени.
5. Подписи
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
аукционной комиссии
Председатель | Ф.И.О. | Подпись |
Член комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
Ведущий аукциона | Ф.И.О. | Подпись |
От имени победителя аукциона:
Ф.И.О. | Должность | Подпись |
От имени участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене
государственного контракта:
Ф.И.О. | Должность | Подпись |
Экземпляр N __ протокола получен ___________________ (победитель
аукциона)
Утверждено
приказом Минэкономразвития Чувашии
от 27 апреля 2006 г. N 99
(приложение N 6)
Часть 1: Форма государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд
Государственный контракт N _____ на поставку товаров для государственных нужд г.Чебоксары "____" ___________ 200 г.
________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, в соответствии с
Положением о __________________________________, утвержденным ________ в
лице _________________________________________________________, с одной
стороны, и ___________________________________________________ именуемый
в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________
__________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________ с другой стороны,
с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", и иного законодательства
Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании результатов
размещения государственного заказа путем проведения ____ (конкурса,
аукциона, запроса котировок и т.п.) от ________________ г. заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику (Вариант: подведомственным учреждениям и организациям ________ согласно разнарядке Контракта, выдаваемой Государственным заказчиком, являющейся неотъемлемой частью Контракта), ______________товары, в количестве и ассортименте указанные в Спецификации (приложение 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, установленные в Графике поставки (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):
1.2.1. __________________________________________________________, в срок: ________________________;
1.2.2. __________________________________________________________, в срок: ________________________.
1.3. Количество и ассортимент товара, поставляемого по Контракту, стороны зафиксировали в приложении 1.
1.4. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленном Контрактом порядке, форме и размере.
2. Цена контракта
2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг, оплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг по Контракту, с учетом пунктов 2.6 и 2.7 настоящего Контракта.
2.2. Товар оплачивается Государственным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения государственного заказа.
2.3. Стоимость упаковки, сборочных (включая комплектацию фурнитурой для крепления), установочные (навесные) с выравниванием товара на месте по горизонтали и вертикали, погрузочно-разгрузочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию включены Поставщиком в цену поставляемого товара, указанную в Спецификации (приложенеие# 1).
2.4. Цена Контракта составляет _________________ руб., в том числе НДС - _____% ___________________________________________руб. (цифрами и прописью).
2.5. Государственный заказчик вправе в течение всего срока действия Контракта в одностороннем порядке изменить объем (количество) поставляемых по настоящему Контракту товаров и сопутствующих услуг, но не более чем на пять процентов такого объема (количества), в случае выявления потребности в дополнительных товарах, услугах, или прекращения потребности в товарах и сопутствующих услугах, поставляемых по настоящему Контракту.
2.6. В случае изменения объемов (количества) поставляемых товаров и сопутствующих услуг в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Контракта, Государственный заказчик вправе изменить Цену контракта пропорционально изменению объема (количества) поставляемых по настоящему контракту товаров и сопутствующих услуг, но не более чем на пять процентов такой цены, что оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами.
3. Сроки поставки и порядок расчетов
3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, с указание новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.
3.2. Авансовый платеж по Контракту составляет _______% от Цены Контракта. Государственный заказчик осуществляет авансовый платеж в течение ______ банковских дней с момента регистрации настоящего Контракта в Реестре контрактов.
3.3. Оплата Цены Контракта (если аванс предусмотрен - оставшейся части Цены Контракта) производится Государственным заказчиком в течение _____ банковских дней после получения Государственным заказчиком полностью всего количества поставляемого по настоящему Контракту товара и сопутствующих услуг и подписания сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта.
3.4. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Государственным заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
3.5. В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств по поставке товара и оказании сопутствующих услуг, аванс возвращается в течение 5 банковских дней со дня направления Государственным заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Поставщику.
Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Государственным заказчиком.
3.6. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Государственному заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
4. Обязанности сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Известить Государственного заказчика о точном времени и дате (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение 2) телефонограммой или по факсимильной связи;
4.1.2. Передать товары Государственному заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта; поставляемые товары должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении 3 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта;
4.1.3. Поставить товары Государственному заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.
4.1.4. Передать Государственному заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Государственному заказчику), а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком.
4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
4.1.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Государственным заказчиком (или заказчиками).
Расходы, связанные с устранением недостатками товара и некомплектности, несет Поставщик.
4.1.8. По требованию Государственного заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Государственного заказчика и забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
4.2. Государственный заказчик обязан:
4.2.1. Принять товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг, подписать Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику. В случае, если поставка осуществляется в адрес Заказчиков согласно разнарядке Контракта, эта обязанность лежит на таких Заказчиках.
4.2.2. Оплатить поставку товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.
5. Порядок приемки товаров
5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966 г.;
- О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965 г.;
5.2. По факту приемки товара, Государственным заказчиком составляется Акт приемки-передачи товаров (образец формы - приложение N 4), подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон.
5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи и сборки товара Поставщиком, что подтверждается Актом приемки-передачи товара (без претензий).
Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.
5.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
5.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
5.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
5.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.
6. Гарантии качества товара
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Контракта, изложенных в показателях качества технической характеристики, закрепленных в приложении 3 к настоящему Контракту.
6.3. На поставляемый товар Исполнитель дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технических характеристиках (приложение 3).
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
6.4. В период гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования, в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок, Государственному заказчику представляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
7. Обеспечение исполнения обязательств
7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту, Поставщик предоставляет Государственному заказчику (банковскую гарантию) или (заключает договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (передает государственному заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере, указанном в пункте 7.2. настоящего Контракта), (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта)
7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ____ рублей.
7.3. (Вариант 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 7.2. настоящего Контракта.
Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока товара и оканчиваться не ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.)
(Вариант 2: Договор страхования ответственности Поставщика должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на настоящий Контракт путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока товара и оканчиваться не ранее его завершения.
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования].
(Вариант 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 10.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Поставщику Государственным заказчиком при условии надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _____ банковских дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании).
7.4. В случае продления срока поставки или увеличения объемов поставки по настоящему Контракту Поставщик обязуется переоформить (соответствующую банковскую гарантию) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).
7.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало, быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п.8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2 В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей стоимость товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств в отношении которых просрочено Поставщиком
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
9.4. Если просрочка поставки товаров превысит один месяц, то Государственный# вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.
9.5. Государственный заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
9.5.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;
9.5.2. в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
9.5.3. в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
9.5.4. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
9.6. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти календарных дней с даты ее получения.
(Вариант 1: Все споры, связанные с размещением государственного заказа путем проведения торгов, передаются на рассмотрение в уполномоченный орган по контролю за размещением заказов на поставки продукции для государственных нужд Чувашской Республики).
(Вариант 2: Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения).
11. Особые условия
11.1. Настоящий Контракт действует с момента его регистрации в Реестре контрактов. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней со дня его подписания обеими Сторонами.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов.
11.3. Поставщик не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Государственного заказчика.
11.4. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
11.5. Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
11.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.
11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется действующим законодательством РФ.
11.8. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
12. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон
Государственный заказчик: Поставщик:
К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение 1 - Спецификация;
Приложение 2 - График поставки
Приложение 3 - Техническая характеристика поставляемого товара
(техническое задание)
Приложение 4 - Акт сдачи-приемки товара
Государственный заказчик Поставщик
________________________ _______________________
"___" __________________ "____" ________________
Приложение 1
N ____ от "____" ______ 200 г.
Спецификация поставляемых товаров
Наименование товара |
Ед.изм. | Цена за ед. в руб. (с учетом НДС) |
НДС в руб. | Коли- чество |
Сумма в руб. (с учетом НДС) |
Сумма НДС в руб. |
Итого: |
Наименование| Ед.изм. |Цена за|НДС в руб.|Количе-|Сумма в|Сумма НДС сопутствую- | |ед. в руб.| |ствво# |руб. (с|в руб. щей услуги | |(с учетом| | |учетом | | |НДС) | | |НДС) | ------------+---------+----------+----------+-------+-------+---------- |
Заказчик Поставщик
___________________ ___________________
"___" ________ 200 г. "____" _______ 200 г.
Приложение 2
N ___ от "____" _______ 200 г.
График поставки
NN | Наименование товара | Ед.изм. | К-во | Срок исполнения, поставки |
Примечание |
-- | ------------------- | --------- | --------- | ----------------- | ---------- |
Заказчик Поставщик
____________________ ________________________
"___" ________ 200 г. "____" ___________ 200 г.
Приложение 3
N ___ от "____" _______ 200 г.
Техническая характеристика (техническое задание) поставляемого товара
N пп | Наименование товара | Соответствие действующим стандартам и нормативно- технической документации |
Гарантийный срок |
Срок службы товара |
----- | --------------------- | ------------------------ | ----------- | ------ |
Заказчик Поставщик
____________________ _________________________
"___" ________ 200 г. "____" ___________ 200 г.
Приложение 4
N ___ от "____" _______ 200 г.
Акт
приемки-передачи товаров г. Чебоксары "____" _________________200_ г.
____________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице __________ (Ф.И.О.), действующего на основании
_____________ (Устава, Положения, Доверенности), с одной стороны, и
____________________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем
"Поставщик", действующего на основании ________________ (Устава,
Положения, Доверенности), с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом N ___ от
"___" __________ 200_ г. Поставщик выполнил все обязательства по поставке
товаров и оказанию сопутствующих услуг, а именно
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует
(не соответствует) требованиям Контракта:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно государственному контракту должны
быть выполнены "__" ______________ 200_ г., фактически выполнены
"__" __________________ 200_ г.
4. Недостатки товаров, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Результат работ по договору:
Сдал: Принял:
Поставщик Заказчик
__________________________ ____________________
М.п. М.п.
Часть 2: Инструкция по составлению проекта государственного контракта на основании формы государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд
Общие положения
Настоящая типовая форма государственного контракта (далее также - контракт) является основанием для составления государственным заказчиком проекта государственного контракта на поставку товаров по конкретному размещаемому заказу, для включения этого проекта в состав конкурсной документации или документации об аукционе, и заключения государственного контракта по итогам размещения заказа, с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается контракт (победителем торгов, запроса котировок, единственного поставщика).
Проект государственного контракта составляется с учетом настоящей типовой формы, отдельные положения которой не подлежат изменению и исключению государственным заказчиком (неизменяемые положения), другие его условия (изменяемые положения) могут изменяться, дополняться, исключаться государственным заказчиком в зависимости от особенностей конкретного заказа, в соответствии с рекомендуемыми в настоящей типовой форме и инструкции подходами.
К неизменяемым положениям формы типового государственного контракта, обязательным для применения во всех государственных контрактах на поставку товаров для государственных нужд относятся: 1.1., 1.3., 1.4. 2.1., 2.2., 2.5., 2.6, 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.1.2.-4.2.2., 5.1-5.8., 6.3.-6.4. (за исключением абзаца 2 пункта 4), разделы 7, 8, 9, 10, 11, 12 (полностью), также обязательны для применения приложения 1, 2, 3 к Контракту.
Положения, выделенные в тексте курсивом, являются изменяемыми. При составлении проекта контракта могут добавляться разделы и пункты, при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие неизменяемых положений контракта.
Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным пунктам Контракта:
Указывается:
- в отношении Государственного заказчика наименование, название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию гос. заказчика, как органа государственной власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя бюджетных средств, ФИО уполномоченного представителя;
- в отношении Поставщика наименование, ФИО представителя, ссылку на документ, подтверждающий полномочия представителя;
- ссылка на процедуру размещения заказа как основание для заключения государственного контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том числе:
- Протокол оценки и сопоставления заявок в случае, если контракт заключается по результатам проведения конкурса с указанием даты и номера;
- Протокол аукциона в случае, если контракт заключается по результатам проведения аукциона с указанием даты и номера;
- Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в случае, если контракт заключается по результатам проведения запроса котировок с указанием даты и номера;
- Решение заказчика в размещении заказа у единственного подрядчика с указанием даты и номера.
Раздел 1 Предмет Контракта
Выделенная курсивом часть вставляется и заполняется (указываются наименования заказчиков, в адрес которых осуществляются поставки), в случае, если по условиям заказа, Государственный заказчик не сам принимает товары, при этом оплачивает их государственный заказчик, организации, в адрес которых осуществляется поставка, называются Заказчиками. Разнарядка оформляется Государственным заказчиком самостоятельно (нет типовой формы).
Включатся и заполняется, если по условиям заказа предполагается оказание сопутствующих услуг (сборочные (включая комплектацию фурнитурой для крепления), установочные (навесные) с выравниванием товара на месте по горизонтали и вертикали, погрузочно-разгрузочные работы и т.п.), которые должны быть описаны, и для каждой позиции должен быть установлен срок исполнения услуг.
Раздел 2 Цена Контракта
Контракт обязательно должен содержать условие о том, что расходы по поставке товара и на оказание сопутствующих услуг, включены в цену (т.е. оплачиваются Поставщиком), при этом состав таких расходов должен быть определен в данном пункте (перечислением) для каждого случая.
Наличие данного пункта обязательно, а его содержание указывается по каждому контракту индивидуально: вносится общая стоимость всех поставляемых по контракту товаров, включая стоимость сопутствующих услуг, а также сумму НДС, кроме того, указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (10%, 18% или иная, в соответствии действующим на момент заключения контракта законодательством), и выделяется сумма налога в рублях.
Раздел 3 Сроки поставки и порядок расчетов
Включается только в случае, когда для конкретной поставки предусмотрена предоплата (аванс). В этом случае также указывается количество банковских дней, в течение которых должна быть произведена оплата аванса. Этот срок отсчитывается с момента регистрации государственного контракта в Реестре контрактов в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ.
Используются варианты в зависимости от того, предусмотрен ли пунктом 3.2. авансовый платеж.
Раздел 4 Обязанности сторон
Указание на дату включается, если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение 2).
Раздел 7 Обеспечение исполнения обязательств
В соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено участником размещения заказа еще до подписания государственного контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускается законом (банковская гарантия, страхование ответственности поставщика, перечисление денежных средств), участник выбирает сам. Таким образом, варианты выделенные в тексте раздела 7 курсивом должны указываться в зависимости от обеспечения предоставляемого Поставщиком в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте, которые не должен изменяться.
Наличие данного раздела обязательно.
Соответствующий вариант выбривается и полностью копируется заказчиком.
При обеспечении исполнения контракта переводом денежных средств (Вариант 3), в пункте 7.3. должен быть указан специальный счет заказчика, на который такие средства должны переводиться.
Раздел 11. Особые условия
Срок действия контракта отсчитывается с момента его регистрации в Реестре контрактов заказчиком (в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, заказчик должен провести такую регистрацию в течение 3 дней (пункт 3 статьи 18 Федерального закона N 94-ФЗ),
Раздел 12 Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Вносятся юридические адреса, банковские реквизиты Государственного заказчика, а также заказчиков, если товары поставляются им, и Поставщика.
Утверждено
приказом Минэкономразвития Чувашии
от 27 апреля 2006 г. N 99
(приложение N 7)
Типовая форма
государственного контракта на выполнение подрядных строительных работ для государственных нужд
Государственный контракт N _____
на выполнение подрядных строительных работ для государственных нужд
__________________________________________________________
(наименование государственного заказчика)
г.Чебоксары "_____" __________ ____ г.
________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Государственный заказчик (далее - Заказчик), в
соответствии с Положением
________________________________________________________________________,
утвержденным ____________________________________________________________
в лице, _________________________________________________________________
с одной стороны, и _____________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Генеральный подрядчик, в лице ___________________,
действующего на основании _____________________________ с другой стороны,
с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов
размещения государственного заказа путем проведения ____ (конкурса,
аукциона, запроса котировок и т.п.) ______________ N _________________ от
________________________ г.
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Статья 1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по строительству в объеме проекта и вводу в эксплуатацию объекта - _______________ (далее "Объект") в соответствии с СНиП 3.01.04-87, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84 (далее "СНиП 3.01.04-87") и в соответствии с проектно-сметной документацией ________________, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Проектно-сметная документация на Объект утверждена ________________.
1.3.Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации (Республиканской адресной инвестиционной программы) в соответствии с титулом стройки.
1.4. Генеральный подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.5. Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.6. Финансирование строительства Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета ________________.
Статья 2. Цена контракта
2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. с учетом НДС который составляет __% или _____ руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.
Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
2.2. В случаях, когда срок ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с Графиком производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта, переносится на следующий после установленного первоначального срока ввода Объекта в эксплуатацию год не по вине Генерального подрядчика или Заказчика, Общая стоимость работ по Контракту, указанная в пункте 2.1 настоящего Контракта корректируется с применением инфляционных индексов пересчета, утвержденных Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики в установленном порядке.
2.3. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по своевременному завершению работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, оплата работ, выполненных после истечения конечного срока выполнения работ, установленного в статье 3 настоящего Контракта осуществляется по ценам, действовавшим в течение фактического срока исполнения настоящего Контракта.
2.4. В случае нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему Контракту по вине Заказчика, оплата разницы в стоимости выполненных работ осуществляется Заказчиком с учетом инфляционных индексов пересчета, утвержденных Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, действующих на момент фактического выполнения соответствующих работ.
2.5. Генеральный подрядчик вправе распределять расходы по статьям затрат в пределах общей стоимости работ по Контракту, установленной в пункте 2.1. настоящего Контракта без согласования с Заказчиком.
2.6. Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ не более чем на 5 (Пять) процентов такого объема в случае:
- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;
- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части работ.
При этом по согласованию с Генеральным подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1 настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 5 (Пять) процентов такой цены.
2.7. Изменение Общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Графиком производства работ.
Изменения в График производства работ по настоящему Контракту могут вносится в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.
3.2. Общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пуско-наладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта составляет __.
3.3. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается после передачи Генеральному подрядчику строительной площадки в соответствии с Актом приемки-передачи строительной площадки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Статья 4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
4.1. Своевременно заключить договоры с организациями, осуществляющими техническое сопровождение строительства, за исключением договоров со специализированными организациями на ведение надзора за строительством инженерных сетей для обеспечения выполнения работ по настоящему Контракту.
4.2. Передать Генеральному подрядчику не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту:
4.2.1. Проектно-сметную документацию в отношении Объекта со штампом "К производству работ" с необходимыми согласованиями.
Предоставление Заказчиком ненадлежащим образом оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.
4.2.2. Строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Контракта. Приемка-передача строительной площадки оформляется Актом приемки-передачи строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе, освобождена от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора.
4.2.3. Разрешение Госстройнадзора Чувавшии# на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта.
4.2.4. Порубочный билет, заключения по результатам лабораторных исследований грунта и другие документы, необходимые для открытия ордера на производство подготовительных, земляных и строительных работ.
4.2.5. Перечень исполнительной документации, необходимой для приемки-передачи Объекта после завершения строительства и ввода в эксплуатацию Объекта.
4.2.6. Технические условия на временное присоединение в соответствии с проектом организации строительства.
4.2.7. Содействовать Генеральному подрядчику в получении документов об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора.
4.3. Не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации для подключения бытового городка строителей, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ.
4.4. В течение 5 (Пяти) дней после получения утвержденного титульного списка строек и передать его копию (выписку из него) Генеральному подрядчику.
4.5. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.
4.6. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.
4.7. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне строительства Объекта, а также допуск в строения через которые проходят проектные инженерные коммуникации Генерального подрядчика и уполномоченных им лиц.
4.8. По письменному сообщению Генерального подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Генеральным подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным СНиП 3.01.04-87.
4.9. Совместно с Генеральным подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы проекта по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с городскими коммунальными службами.
4.10. Содействовать эксплуатирующей организации в заключении договоров с коммунальными службами на обеспечение Объекта электроэнергией, водой, теплом и т.д.
4.11. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
Статья 5. Обязанности Генерального Подрядчика
Для выполнения полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта в соответствии с настоящим Контрактом Генеральный Подрядчик обязуется:
5.1. До начала строительства в срок, обеспечивающий своевременное оформление, представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения Госстройнадзора Чувавшии# на производство строительно-монтажных работ.
5.2. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, утвержденной проектно-сметной документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями и совместно с Заказчиком предъявить Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации приемочной комиссии.
5.3. Обеспечить:
- выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
- представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85;
- устранение недостатков и дефектов, выявление при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта за свой счет;
- установку приборов регулирования и учета ресурсов согласно разработанной и утвержденной проектно-сметной документации;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.4. Принять по Акту приемки-передачи строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно ПОС и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.
5.5. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническим условиям.
5.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.
5.7. Известить Заказчика и авторский надзор проектной организации о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок, Генеральный подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.9. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом.
5.10. В случае приемки Объекта в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией (в соответствии с СНиП 3.01.04-87).
5.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком материалов, оборудования, проектной документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.12. Вывезти в течение ____________ со дня утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта за пределы строительной площадки принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.13. При строительной готовности Объекта в течение 5 (Пяти) дней известить об этом Заказчика.
5.14. Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под монтаж технологического оборудования в срок не позднее, чем за 30 дней до установленного срока ввода Объекта в эксплуатацию.
5.15. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организацией.
5.16. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации.
5.17. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию специализированным организациям с подписанием последними акта технической приемки.
5.18. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика производства работ.
5.19. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта, до даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
5.20. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.
5.21. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.
5.22. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.
5.23. Осуществить разработку рабочей документации на основе утвержденного проекта и ее согласование в установленном порядке.
Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб города.
5.24. В случае принятия решения о консервации Объекта в 30-тидневный срок с момента уведомления о принятом решении вернуть Заказчику денежные средства, причитающиеся в счет оплаты фактически выполненных работ по настоящему Контракту.
5.25. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
Статья 6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
6.1. Строительство Объекта по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества. Используемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты.
6.2. (Вариант 1. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Заказчиком совместно с Генеральным Подрядчиком.
Стороны до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Контракта составляют протокол разделения поставки материалов и оборудования и график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, которые являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Контракту.
Поставка оборудования и материалов осуществляется Сторонами в соответствии с указанным протоколом и графиком.
Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком осуществляет Генеральный подрядчик.
Для обеспечения приемки оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, Генеральный подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования и материалов эксплуатирующей организации должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.
В случае выявления Генеральным подрядчиком некомплектности поставленного Заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания, Генеральный подрядчик немедленно обязан уведомить об этом Заказчика.
После получения соответствующего уведомления Заказчик при участии Генерального подрядчика составляют соответствующий акт.
Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Заказчика.
Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение 20 (Двадцати) дней с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением сторон. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению Сторон настоящего Контракта эти работы могут выполняться Генеральным подрядчиком.
Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, доставленного на строительную площадку).
(Вариант 2. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Заказчиком.
Стороны до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Контракта составляют график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, который являются неотъемлемым приложением к настоящему Контракту.
Поставка оборудования и материалов осуществляется Заказчиком в соответствии с указанным графиком.
Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком осуществляет Генеральный подрядчик.
Для обеспечения приемки оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, Генеральный подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования и материалов эксплуатирующей организации должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.
В случае выявления Генеральным подрядчиком некомплектности поставленного Заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания, Генеральный подрядчик немедленно обязан уведомить об этом Заказчика.
После получения соответствующего уведомления Заказчик при участии Генерального подрядчика составляют соответствующий акт.
Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Заказчика.
Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение 20 (Двадцати) дней с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением сторон. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению Сторон настоящего Контракта эти работы могут выполняться Генеральным подрядчиком.
Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, доставленного на строительную площадку).
(Вариант 3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Генеральным подрядчиком.
Генеральный подрядчик до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Контракта составляет график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, которые являются неотъемлемым приложением к настоящему Контракту и согласовывает его с Заказчиком.
Поставка оборудования и материалов осуществляется Генеральным подрядчиком в соответствии с указанным графиком).
Статья 7. Порядок выполнения работ
7.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Контракта в соответствии с Графиком производства работ, после выполнения Заказчиком условия, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Контракта.
7.2. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке Объекта Заказчик в 3-дневный срок с момента передачи Генеральному подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, координаты, уровни и создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.
7.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет.
По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
7.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.
Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.5. Генеральный подрядчик письменно, за 2 (Два) дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Готовность подтверждается трехсторонним, с участием проектировщика, актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.
7.6. Генеральный подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
7.7. Оборудование, переданное Заказчиком Генеральному подрядчику по акту под монтаж, находится на ответственном хранении Генерального подрядчика до истечения 2-х недельного срока с момента выпуска итогового заключения Госстройнадзора Чувавшии#.
7.8. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.
В случае отказа Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Генерального подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.
Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.
7.9. В случае, внесения Заказчиком изменений в переданную Генеральному подрядчику документацию, он обязан не позднее, чем за 45 дней до начала выполнения работ по измененной документации передать ее Генеральному подрядчику.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, или Генеральным подрядчиком уже заключены договоры на поставку материально-технических ресурсов, машин, механизмов, оборудования для выполнения работ по ранее полученной документации, Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
7.10. Заказчик назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.
Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.
7.11. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Генеральный подрядчик в соответствии с ТУ, выданными Заказчиком.
7.12. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, Генеральный подрядчик имеет право на продление сроков строительства на соответствующий период. Продление срока строительства оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры для предотвращения дополнительных расходов.
В случае продления срока строительства, Стороны в установленном действующим законодательством порядке предпринимают необходимые действия для заключения дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка с целью продления срока действия договора арены земельного участка в соответствии с новыми сроками строительства.
7.13. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Заказчик в 30-тидневный срок:
- принимает решение о консервации Объекта;
- оплачивает фактически выполненные работы;
- принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану.
Порядок, сроки и стоимость консервации оформляет Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
Статья 8. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов
8.1. Авансовый платеж по Контракту составляет _______% от Цены Контракта. Государственный заказчик осуществляет авансовый платеж в течение ______ банковских дней с момента регистрации настоящего Контракта в Реестре контрактов с использованием Автоматизированной информационной системы "Государственный Заказ".
8.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно по проценту технической готовности Объекта от твердой договорной цены (если аванс предусмотрен - оставшейся части Цены Контракта) в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.1996 N 129 ФЗ "О бухгалтерском учете" и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.05 N 01-02-9/381 "О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации N КС-2, КС-3 и КС-11".
8.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик представляет Заказчику акты о приемки выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме N КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, утвержденным указанным выше постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).
8.4. Заказчик в течение _______ рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.
8.5. В случае если Заказчик в установленный срок не оформил представленные документы (п.8.3.), не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечение _____ рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика считаются оформленными Заказчиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.
8.6. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта и справки о стоимости выполненных работ в пределах твердой договорной цены и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство Объекта, в течение __ банковских дней после подписания Заказчиком реестра на оплату в пределах лимита финансирования на соответствующий период.
Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.
8.7. Заказчик не позднее чем через 5 (Пять) дней после получения письменного сообщения Генерального подрядчика о готовности к сдаче законченного строительством Объекта обязан приступить к организации приемки Объекта.
По результатам приемки Объекта Заказчиком оформляется актом приемки Заказчиком законченного строительством Объекта от Генерального подрядчика.
8.8. Заказчик после приемки объекта от Генерального подрядчика по акту обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив:
- выполнение индивидуального и комплексного опробования инженерно-технического оборудования, производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией и выпуском продукции, передачу территориальным или другим эксплуатационным организациям внешних коммуникаций и инженерных сооружений на обслуживание, получение заключений, специальных разрешений на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора, укомплектование объекта аттестованными эксплуатационными кадрами, сырьевыми и другими материально-техническими ресурсами.
8.9. Генеральный подрядчик совместно с Заказчиком предъявляют приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации по перечням Госстройнадзора Чувавшии#, включая исполнительную документацию, на инженерные сети, и актом приемки (в четырех экземплярах) и совместно с Заказчиком передают Объект эксплуатирующей организации (под фактическое заселение) в порядке, предусмотренном СНиП 3.01.04-87.
8.10. Не позднее 15 дней после утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме N КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата.
Заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение _____ рабочих дней с получения справки или направляет Генеральному подрядчику обоснованный отказ.
8.11. Окончательный расчет (расчет - если выплата аванса и ежемесячная оплата работ не предусмотрена) за выполнение полного комплекса работ по строительству Объекта и их результат производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
8.12. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Генерального подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
8.13. Все результаты по снижению стоимости строительства, вызванные заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, сэкономленные финансовые средства распределяются по дополнительному соглашению Сторон.
8.14. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
8.15. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если Генеральным подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту, в частности, предусмотренные пунктом 5.20. настоящего Контракта.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п.9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 10. Гарантии качества
10.1. Генеральный подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
10.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Контракту работы, составляет ________ с даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 10.3 настоящего Контракта недостатков, Заказчик должен заявить о них Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Генеральным подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (Десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик.
10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.
В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика.
Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, Генеральный подрядчик обязуется оформить и предоставить Заказчику (банковскую гарантию) или (заключает договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в размере, указанном в пункте 11.2. настоящего Контракта), (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта).
11.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется на сумму ____ рублей.
11.3. (Вариант 1 Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 11.2. настоящего Контракта.
Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполненных работ и оканчиваться не ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии).
(Вариант 2: Договор страхования ответственности Генерального подрядчика должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Генерального подрядчика.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на настоящий Контракт путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока и оканчиваться не ранее его завершения.
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования].
[Вариант 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 11.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при условии надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение __ банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Государственного подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генеральным подрядчиком в этом письменном требовании].
11.4. В случае продления срока строительства или увеличения стоимости работ по настоящему Контракту Генеральный подрядчик обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию или (договор страхования ответственности по настоящему Контракту) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).
11.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего Контракта.
12. Ответственность сторон
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
12.2. В случае нарушения сроков сдачи объекта приемочной комиссии по вине Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.
12.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.
12.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
12.5. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
12.6. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, указанным в статье 10 настоящего Контракта, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере, ____________ за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.
12.7. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по контракту не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.
12.8. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.
12.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Генеральный подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
12.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Статья 13. Охрана строительной площадки
13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает охрану Объекта до даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и итогового заключения Госстройнадзора Чувашии на Объект, и охрану строительной площадки до даты её освобождения.
Статья 14. Страхование Объекта строительства
14.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:
- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте на страховую сумму равную цене контракта;
- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте на страховую сумму не менее _______ рублей.
14.2. Генеральный подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.
14.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.
14.4. При получении суммы страхового возмещения, Генеральный подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта, Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
14.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
Статья 15. Порядок урегулирования споров
15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением, настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
1.1.1 15.2. (Вариант 1: Все споры, связанные с размещением государственного заказа путем проведения конкурса, в том числе, связанные с порядком и условиями проведения конкурса передаются на рассмотрение в уполномоченный орган по контролю за размещением заказов на поставки продукции для государственных нужд Чувашской Республики).
1.1.2 (Вариант 2: Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения).
Статья 16. Срок действия и порядок расторжения Контракта
16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в Реестре контрактов с использованием Автоматизированной информационной системы "Государственный Заказ". Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней после подписания настоящего Контракта Сторонами.
16.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:
- письменного соглашения Сторон;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
Настоящий Контракт расторгается Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:
- в случае задержки генеральным подрядчиком начала строительства более чем на 2 (две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
- в случае систематического нарушения генеральным подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего нарушение срока завершения строительства более чем на 1 (один) месяц, либо отставание генеральным подрядчиком от графика производства работ более, чем на 1 (один) месяц;
- при систематическом несоблюдении генеральным подрядчиком требований по качеству работ; выполнение генеральным подрядчиком работ с отступлением от требований проектной документации;
- в случае аннулирования лицензии на строительную деятельность или приостановление ее действия на срок более 3 недель, издание других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих генерального подрядчика прав ведения работ на Объекте;
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Государственным подрядчиком в составе заявки на участие в конкурсе/заявки на участие в аукционе/котировочной заявки;
- в случае установления факта проведения ликвидации Генерального подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Генерального подрядчика;
- в случае, если у Генерального подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Генерального подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Генеральный подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика и Инвестора о наступлении случаев, предусмотренных настоящим абзацем.
16.3. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Генеральным подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от Генерального подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Генеральным подрядчиком работы.
Статья 17. Особые условия
17.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
17.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре в течение 3 (Трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.
17.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.
17.4. Генеральный подрядчик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
17.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики.
17.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего государственного Контракта.
Статья 18. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон
Государственный заказчик Генеральный подрядчик
_______________________ ________________________
"___" ________ ____ г. "____" ___________ _____ г.
Инструкция
по составлению проекта государственного контракта на основании формы государственного контракта на выполнение подрядных строительных работ для государственных нужд
Общие положения
Настоящая типовая форма государственного контракта (далее также - контракт) является основанием для составления государственным заказчиком проекта государственного контракта на выполнение подрядных строительных работ для государственных нужд по конкретному размещаемому заказу, для включения этого проекта в состав конкурсной документации или документации об аукционе, и заключения государственного контракта по итогам размещения заказа, с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается контракт (победителем торгов, запроса котировок, единственного поставщика).
Проект государственного контракта составляется с учетом настоящей типовой формы, отдельные положения которой не подлежат изменению государственным заказчиком (неизменяемые положения), другие его условия (изменяемые положения) могут изменяться, дополняться, исключаться государственным заказчиком в зависимости от особенностей конкретного заказа, в соответствии с рекомендуемыми в настоящей типовой форме и инструкции подходами.
К неизменяемым положениям формы типового государственного контракта, обязательным для применения во всех государственных контрактах на выполнение подрядных строительных работ для государственных нужд относятся
Статья 1 полностью; статья 2 за исключением пункта 2.5.; статья 3; в статье 4 пункты 4.1., 4.2. (за исключением пункта 4.2.8.), 4.3., 4.5.-4.11; статья 5 за исключением п.5.12, 5.20., 5.27.; в статье 6 пункт 6.1.; статья 7 за исключением пункта 7.7.; в статье 8 пункты 8.7.-8.15.; статья 9; статья 10-14; в статье 15 пункт 15.1.; статьи 16 и 17.
В статье 7 пункты 7.3., 7.4., 7.11., 7.12.; в статье 8 пункты 8.7., 8.8., 8.12.-8.15.; статья 9; в статье 10 пункты 10.1., 10.3., 10.5.; в статье 11 пункт 11.5.; статья 12, за исключением пункта 12.6.; статья 13 полностью; в статье 14 пункты 14.3 и 14.5., в статье 15 пункт 15.1., в статье 16 пункт 16.1., статья 17. Положения, выделенные в тексте курсивом, являются изменяемыми. При составлении проекта контракта могут добавляться разделы и пункты, при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие неизменяемых положений контракта Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным пунктам Контракта:
Указывается:
- в отношении Государственного заказчика (Заказчика) наименование, название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию государственного заказчика, как органа государственной власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя бюджетных средств, ФИО уполномоченного представителя;
- в отношении Государственного подрядчика наименование, ФИО представителя, ссылку на документ, подтверждающий полномочия представителя;
- ссылка на процедуру размещения заказа как основание для заключения государственного контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том числе:
- Протокол оценки и сопоставления заявок в случае, если контракт заключается по результатам проведения конкурса с указанием даты и номера;
- Протокол аукциона в случае, если контракт заключается по результатам проведения аукциона с указанием даты и номера;
- Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в случае, если контракт заключается по результатам проведения запроса котировок с указанием даты и номера;
- Решение заказчика в размещении заказа у единственного подрядчика с указанием даты и номера.
Статья 1. Предмет контракта
1.1. В пункте 1.1. указывается наименование Объекта, работы по строительству и вводу в эксплуатацию которого предполагается выполнить в соответствии с Проектом соответствующего Контракта. Проектно-сметная документация составляется в отношении конкретного Объекта при составлении Проекта Контракта.
1.2. В пункте 1.2. указывается ссылка на документ, которым утверждена проектно-сметная документация. При этом указывается полное наименование соответствующего документа, которым утверждена проектно-сметная документация (приказ, распоряжение и т.п.), дата утверждения и номер.
Статья 2. Цена контракта
2.1. В пункте 2.1. Проекта Контракта указывается общая стоимость работ, включая налог на добавленную стоимость, а также ставку налога на добавленную стоимость, установленную действующим законодательством Российской Федерации. При этом необходимо указать сумму налога на добавленную стоимость. Общая стоимость работ и размер НДС указываются в рублях.
Протокол согласования твердой цены составляется Сторонами при заключении каждого конкретного Контракта и является неотъемлемым приложением к соответствующему Контракту.
2.2. График производства работ составляется при подготовке конкретного Проекта Контракта и является неотъемлемой частью Контракта.
2.5. По усмотрению Заказчика Генеральный Подрядчик может не наделяться правом распределять расходы по статьям затрат в пределах общей стоимости работ по Контракту, в этом случае пункт 2.5. может быть исключен из Проекта Контракта.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. График производства работ, указанный в пункте п.3.1. Контракта, составляется при составлении конкретного Проекта Контракта и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2. В пункте 3.2. устанавливается общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пуско-наладочных и иных работ с учетом Графика производства работ по соответствующему Контракту.
3.3. Акт приемки-передачи строительной площадки составляется Сторонами по факту приемки-передачи строительной площадки и должен быть заверен подписями лиц, уполномоченных Сторонами, и скреплен печатями Сторон.
Статья 4. Обязанности Заказчика
4.2.1. В пункте 4.2.1. Проекта Контракта Заказчик может указать, в каком количестве экземпляров передается Проектно-сметная документация. К примеру, в данном пункте может быть указано, что указанная документация передается в трех экземплярах, включая один экземпляр на электронном носителе.
4.4. Пункт 4.4. в соответствующей включается в Контракт по усмотрению Заказчика.
Статья 5. Обязанности Подрядчика
5.1. В пункте 5.1. Проекта Контракта Заказчик вправе установить четкий срок предоставления Генеральным Подрядчиком документов необходимых для оформления разрешения Госстройнадзора Чувашии на выполнение строительно-монтажных работ.
5.7. В пункте 5.7. Проекта Контракта Заказчик вправе установить иной срок извещения Заказчика и авторского надзора проектной организации о готовности скрытых работ.
5.10. Пункт 5.10. включается в Проект Контракта в случае, если предполагается приемка Объекта в эксплуатацию в зимнее время.
5.13. Заказчик в Проекте Контракта вправе изменить срок, установленный в пункте 5.13. по своему усмотрению.
5.16. В пункте 5.16 возможно установить, что Генеральный Подрядчик несет расходы по содержанию Объекта не до передачи его эксплуатирующей организации, а в течение другого срока. К примеру, до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
5.17. Пункт 5.17 включается в Проект Контракта только в случае строительства жилого дома с инженерными сетями или в случае заключения Контракта на застройку.
5.23. Пункт 5.23. включается в Проект Контракта только в случае, если предполагается проведение двух-стадийного проектирования.
Статья 6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
Пункт 6.2. Соответствующий вариант выбирается и полностью копируется Заказчиков в зависимости от выбранного способа обеспечения строительства материалами и оборудованием.
Статья 7. Порядок выполнения работ
7.1. Пункт 7.1. может быть сформулирован иначе, в частности, может быть установлено, Генеральный Подрядчик начинает выполнение работ по настоящему Контракту с момента подписания, передачи ему строительной площадки по акту, подписанному Сторонами Контракта.
7.5. Порядок извещения о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ и подтверждения их готовности установленный в пункте 7.5. Контракта является диспозитивным. Заказчик в Проекте Контракта вправе установить иной срок и порядок извещения о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ и подтверждения готовности указанных конструкций и работ.
7.7. Пункт 7.7. включается в проект Контракта по усмотрению Заказчика в случае, если предполагается передача Заказчиком оборудования Генеральному подрядчику. Порядок и сроки передачи оборудования также могут быть изменены.
7.8. В пункте 7.8. Проекта Контракта может быть изменен срок составления акта. В данном пункте может быть также установлен несколько иной порядок устранения недостатков в выполненных работах.
7.9. Срок, установленный в пункте 7.9. может быть изменен Заказчиком в соответствующем Проекте Контракта.
В пункт 7.9. Проекта Контракта по усмотрению Заказчика возможно включить условие о том, что дополнительное соглашение к Контракту должно предусматривать возмещение соответствующих затрат Генеральному подрядчику.
7.10. В пункте 7.10. Проекта Контракта Заказчик вправе установить также иные права уполномоченного представителя.
Статья 8. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов
8.1. Включается только в случае, когда для конкретного подряда предусмотрена предоплата (аванс). В этом случае также указывается количество банковских дней, в течение которых должна быть произведена оплата аванса. Этот срок отсчитывается с момента регистрации государственного контракта в Реестре контрактов.
Пункты 8.2.-8.6. включаются в Проект Контракта в случае в случае, если предполагается предусмотреть ежемесячную оплату выполненных работ. При этом Заказчиком самостоятельно определяется срок, в течение которого осуществляется оплата выполненных работ Генеральному подрядчику.
В пункте 8.2. при этом варианты используются в зависимости от того, предусмотрен ли пунктом 8.1. авансовый платеж.
Срок, в течение которого Заказчик осуществляет проверку выполненных работ, а также рассматривает и оформляет документы, представленные Генеральным подрядчиком (пункт 8.4.) устанавливается по усмотрению Заказчика в соответствующем Проекте Контракта. При этом соответствующий срок должен составлять не менее 5 дней с даты получения, указанных в данном пункте документов от Генерального подрядчика.
Пункт 8.5. включается в Проект Контракта по усмотрению Заказчика.
8.6. Форма N КС-3 установлена в Альбоме унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, который утвержден постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года N 100.
8.9. В пункте 8.9. в случае заключения Контракта на строительство жилого дома указывается, что Объект передается эксплуатирующей организации под фактическое заселение.
При составлении Проекта Контракта статья 8 может быть дополнена положением следующего содержания по усмотрению Заказчика: "при наличии задолженности у Генерального подрядчика за усиленную охрану Объекта Заказчик обязан приостанавливать оплату выполненных работ Генеральному подрядчику до момента ее погашения".
Статья 10. Гарантии качества
10.2. Гарантийный срок устанавливается Заказчиком при составлении соответствующего Проекта Контракта и должен составлять не менее 24 месяцев.
При этом по мягким кровлям и стыкам наружных стен гарантийный срок должен быть увеличен до 5 лет (для индивидуальных жилых домов) и до 10 лет - для типовых жилых домов.
10.4. Сроки, указанные в пункте 10.4. настоящего Контракта могут быть изменены по усмотрению Заказчика при составлении соответствующего Проекта Контракта.
Порядок составления акта в случае обнаружения недостатков и дефектов, установленный в пункте 10.4. может быть изменен при составлении соответствующего Проекта Контракта.
10.6. Срок, указанный в пункте 10.6. может настоящего Контракта может быть изменен по усмотрению Заказчика при составлении соответствующего Проекта Контракта.
Статья 11. Обеспечение исполнения Контракта
В соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено участником размещения заказа еще до подписания государственного контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускается законом (банковская гарантия, страхование ответственности Генерального подрядчика, перечисление денежных средств), участник выбирает сам. Таким образом, варианты, выделенные в тексте статья 11 курсивом должны указываться в зависимости от обеспечения предоставляемого Генеральным подрядчиком в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте, которые не должен изменяться.
Наличие данного пункта обязательно.
Соответствующий вариант выбирается и полностью копируется Заказчиком.
При обеспечении исполнения контракта переводом денежных средств (Вариант 3), в пункте 11.3. должен быть указан специальный счет Заказчика, на который такие средства должны переводиться.
Статья 12. Ответственность Сторон
В пункте 12.6 Заказчиком должен быть установлен размер неустойки.
Статья 14. Страхование Объекта строительства
14.1. В пункте 14.1 Проекта Контракта по усмотрению Заказчика может быть расширен перечень строительных рисков, которые подлежат страхованию Генеральным подрядчиком.
Также в пункте 14.1. по усмотрению Заказчика указывается минимальная страховая сумма, на которую должен быть застрахован вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ.
Статья 15. Порядок урегулирования споров
15.2. В пункте 15.2. указывается одно из предложенных в данном пункте альтернативных положений.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В целях совершенствования системы размещения государственного заказа Чувашской Республики приведены Типовые формы документов, составляемых при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Чувашской Республики.
Приказ Минэкономразвития Чувашской Республики от 27 апреля 2006 г. N 99 "Об утверждении Типовых форм документов, составляемых при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Чувашской Республики"
Текст приказа официально опубликован не был
Приказом Минэкономразвития Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 52 настоящий приказ признан утратившим силу