Постановление Правительства Республики Башкортостан от 16 июля 2012 г. N 235 "О республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства Республики Башкортостан
от 16 июля 2012 г. N 235
"О республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год"

С изменениями и дополнениями от:

4 октября 2012 г.

В целях финансового и организационного обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, выполнивших условия, установленные статьей 14 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее - Программа).

2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

3. Установить, что источниками финансирования Программы являются средства бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств возложить на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - участников Программы.

5. Контроль за соблюдением правил ремонта многоквартирных домов и качеством выполняемых при этом работ возложить на Государственную жилищную инспекцию Республики Башкортостан, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - участников Программы.

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

А.Ф. Илимбетов

Республиканская адресная программа
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 16 июля 2012 г. N 235)

С изменениями и дополнениями от:

4 октября 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 4 октября 2012 г. N 348 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование Программы	Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
Основания для разработки Программы	Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 2 мая 2012 года N 492-р
Государственный заказчик Программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Разработчик Программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Исполнители Программы	Муниципальные образования Республики Башкортостан
Цели и задачи Программы	Цели: финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, для оказания ими финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта; переход от бюджетного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов к мерам государственной поддержки граждан - собственников жилья Задачи: стимулирование реформирования жилищного и коммунального секторов муниципальных образований Республики Башкортостан, создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов; содействие формированию эффективных механизмов управления многоквартирными домами и самоорганизации собственников жилья в многоквартирных домах; повышение энергоэффективности многоквартирных домов; обеспечение реальной возможности самостоятельного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах перечней работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Срок реализации Программы	2012 год
Объемы и источники бюджетного финансирования Программы	Общий объем бюджетного финансирования Программы составит 429257173 рубля, в том числе за счет средств: бюджета Республики Башкортостан - 300000000 рублей; бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 129257173 рубля
Планируемые средства долевого финансирования ТСЖ (ЖСК) и собственников помещений	Средства долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в Программу, - 22489473 рубля
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - 324 единицы; общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - 382204,3 кв. м; количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт, - 16540 человек
Управление и контроль за реализацией Программы	Общее руководство и управление Программой осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан; контроль за реализацией Программы осуществляют: Правительство Республики Башкортостан; Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан; Государственная жилищная инспекция Республики Башкортостан; Министерство финансов Республики Башкортостан в пределах установленных полномочий; администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - участников Программы

1. Основные положения

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон), распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 2 мая 2012 года N 492-р и направлена на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях, выполнивших условия статьи 14 Федерального закона.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, для оказания ими финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта;

переход от бюджетного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов к мерам государственной поддержки граждан - собственников жилья.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие задачи:

стимулирование реформирования жилищного и коммунального секторов муниципальных образований Республики Башкортостан, создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов;

содействие формированию эффективных механизмов управления многоквартирными домами и самоорганизации собственников жилья в многоквартирных домах;

повышение энергоэффективности многоквартирных домов;

обеспечение реальной возможности самостоятельного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах перечней работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3. Срок реализации Программы и объемы ее долевого финансирования

Программа реализуется в 2012 году.

Финансовые средства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов формируются за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах.

Объем бюджетного финансирования Программы составляет 429257173 рубля, в том числе за счет средств:

бюджета Республики Башкортостан - 300000000 рублей;

бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 129257173 рубля.

Планируемые средства долевого финансирования товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами (далее - товарищества собственников жилья) либо собственниками помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в Программу, - 22489473 рубля.

4. Перечень муниципальных образований, участвующих в Программе

Участниками Программы, получающими финансовую поддержку за счет средств бюджета Республики Башкортостан, могут быть муниципальные образования Республики Башкортостан, которые:

выполнили предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона условия, что подтверждается представлением документов в соответствии с установленным перечнем;

приняли решение о долевом финансировании проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета в размере, установленном Программой.

5. Обоснование объема средств для реализации Программы

Планируемые показатели долевого финансирования Программы основаны на размере финансовой поддержки из бюджета Республики Башкортостан на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год в сумме 300000000 рублей и обязательном условии долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан в размере не менее 30 процентов объема мероприятий, реализуемых на территории этих муниципальных районов, за счет средств бюджетов городских округов Республики Башкортостан в размере не менее 50 процентов объема мероприятий, реализуемых на территории этих городских округов, а также обязательном условии долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 5% средств, планируемых на капитальный ремонт многоквартирного дома.

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет всех источников, включая средства товариществ собственников жилья либо средства собственников помещений в многоквартирных домах, управляемых выбранными на общих собраниях управляющими организациями, определен исходя из перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год с привлечением средств бюджета Республики Башкортостан (далее - муниципальные программы), и Программу, содержащихся в обоснованных заявках муниципальных образований Республики Башкортостан, а также с учетом предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

6. Принципы распределения средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями - участниками Программы

Средства бюджета Республики Башкортостан на финансирование Программы между муниципальными образованиями Республики Башкортостан - участниками Программы распределяются пропорционально общей площади многоквартирных домов в муниципальных образованиях республики по данным статистической отчетности на 1 января 2012 года с учетом объемов участия муниципальных образований республики в реализации Программы за счет средств местных бюджетов.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 4 октября 2012 г. N 348 в раздел 7 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, средств товариществ собственников жилья либо средств собственников помещений в многоквартирных домах в 2012 году в соответствии с Программой представлен в таблице.

Таблица

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов

N п/п	Наименование муниципального образования Республики Башкортостан	Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, рублей
		в том числе за счет средств:			итого из всех источников
		бюджета Республики Башкортостан	бюджетов муниципальных образований	ТСЖ либо собственников помещений
1	2	3	4	5	6
1.	СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ	2333333	1000000	175441	3508774
2.	СП Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ	6770991	2901853	509103	10181947
3.	СП Аскинский сельсовет МР Аскинский район РБ	3500000	1500000	236160	5263160
4.	СП Толбазинский сельсовет МР Аургазинский район РБ	5077270	2175973	381750	7634993
5.	ГП г. Баймак МР Баймакский район РБ	9800000	4200000	736848	14736848
6.	СП Старобалтачевский сельсовет МР Балтачевский район РБ	2333333	1000000	179041	3512374
7.	ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ	24205148	10373635	1819949	36398732
8.	ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ	10794852	4626365	811646	16232863
9.	СП Новобелокатайский сельсовет МР Белокатайский район РБ	2776145	1189777	208733	4174655
10.	МР Благоварский район РБ	6700906	2871817	503835	10076558
11.	СП Буздякский сельсовет МР Буздякский район РБ	4446505	1905645	334327	6686477
12.	СП Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ	2402359	1029582	180629	3612570
13.	СП Красноусольский сельсовет МР Гафурийский район РБ	3624953	1553551	272554	5451058
14.	ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ	10925475	4682347	821467	16429289
15.	СП Месягутовский сельсовет МР Дуванский район РБ	4831972	2070845	363307	7266124
16.	СП Ермекеевский сельсовет МР Ермекеевский район РБ	1724870	739230	129691	2593791
17.	СП Спартакский сельсовет МР Ермекеевский район РБ	685276	293690	51525	685276
18.	СП Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район РБ	5833333	2500000	438604	8771937
19.	СП Зилаирский сельсовет МР Зилаирский район РБ	2130334	913000	160177	3203511
20.	СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ	6657650	2853279	500581	10011510
21.	СП Улу-Телякский сельсовет МР Иглинский район РБ	981190	420510	73774	1475474
22.	СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ	7317182	3135936	550167	11003285
23.	СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ	1400000	600000	105264	2105264
24.	СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ	933334	400000	70175	1403509
25.	СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ	2110338	904430	158672	3173440
26.	СП Кабаковский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ	1903976	815990	143157	2863123
27.	СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ	1935125	829339	145499	2909963
28.	СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ	3975378	1703733	298903	5978014
29.	СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ	2024678	867719	152260	3044657
30.	СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ	1592487	682495	119738	2394720
31.	СП Максютовский сельсовет МР Кугарчинский район РБ	10752000	4608000	808424	16168424
32.	СП Юмагузинский сельсовет МР Кугарчинский район РБ	2674911	1146391	201121	4022432
33.	СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ	4666667	2000000	350877	7017544
34.	СП Ермолаевский сельсовет МР Куюргазинский район РБ	2815081	1206463	211661	4233205
35.	ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ	34691852	14867937	2608421	52168210
36.	СП Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район РБ	2401700	1029300	180580	3611580
37.	СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ	2854018	1223150	214589	4291757
38.	СП Миякинский сельсовет МР Миякинский район РБ	3944229	1690384	296559	5931172
39.	СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ	790403	338774	59431	1188608
40.	СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ	2211572	947816	166284	3325672
41.	СП Мурсалимкинский сельсовет МР Салаватский район РБ	1066850	457221	80215	1604286
42.	СП Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ	1685934	722543	126763	2535240
43.	СП Куганакский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ	1705402	730887	128226	2564515
44.	СП Отрадовский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ	3667783	1571907	275775	5515465
45.	СП Рощинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ	1400000	600000	105264	2105264
46.	СП Услинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ	581000	249000	43685	873685
47.	СП Верхнетатышлинский сельсовет МР Татышлинский район РБ	2180423	934467	163944	3278834
48.	СП Миловский сельсовет МР Уфимский район РБ	7000000	3000000	526320	10526320
49.	ГП г. Учалы МР Учалинский район РБ	28396111	12169762	2028294	42594167
50.	СП Бала-Четырманский сельсовет МР Федоровский район РБ	1129147	483920	84899	1697966
51.	СП Гончаровский сельсовет МР Федоровский район РБ	1166667	500000	87720	1754387
52.	СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ	2013000	862714	151354	3027068
53.	СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ	5209652	2232708	391704	7834064
54.	СП Чекмагушевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ	4569112	1958191	343543	6870846
55.	ГП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ	15831426	6784897	1190333	23806656
56.	ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ	11666667	5000000	877194	17543861
57.	ГО г. Агидель РБ	1200000	1200000	126316	2526316
	Итого	300000000	129257173	22489473	451746646

8. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу

Под капитальным ремонтом многоквартирного дома понимается проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

В рамках Программы выполняются следующие виды работ:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, когда соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами.

Средства бюджета Республики Башкортостан, средства долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, средств товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные собственниками управляющие организации, могут использоваться на выполнение указанных работ, разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

9. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта для муниципальных образований, участвующих в Программе

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах (далее - размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов) по муниципальным образованиям Республики Башкортостан, участвующим в Программе, утвержден распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 2 мая 2012 года N 492-р в размере 5850 руб./кв. м.

10. Критерии отбора многоквартирных домов для включения в Программу

Финансовая поддержка на проведение капитального ремонта за счет средств бюджета Республики Башкортостан и средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан предоставляется многоквартирным домам, включенным в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные программы, в которых:

собственниками помещений реализован выбранный ими на общем собрании способ управления многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо управляющей организацией;

общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в Программу, формируется исходя из планируемого объема предоставления финансовой поддержки за счет средств бюджета Республики Башкортостан, средств долевого финансирования бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан из числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и включенных в утвержденные органами местного самоуправления Республики Башкортостан муниципальные программы, на основе заявок муниципальных образований Республики Башкортостан.

Включение многоквартирных домов в муниципальные программы осуществляется по результатам оценки поданных товариществами собственников жилья и управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, заявок на включение многоквартирного дома в муниципальную программу и предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее - заявка) на основании критериев, установленных распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 2 мая 2012 года N 492-р, в зависимости от количества баллов, присваиваемых заявке по каждому критерию, и установленных коэффициентов весомости критериев.

11. Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу, указан в приложении N 1 к Программе.

12. Планируемые показатели выполнения Программы

Планируемые показатели выполнения Программы указываются в разрезе всех участвующих в Программе муниципальных образований Республики Башкортостан, а также в целом по Республике Башкортостан и приведены в приложении N 2 к Программе.

13. Реестр многоквартирных домов, участвующих в Программе

Реестр многоквартирных домов, участвующих в Программе, указан в приложении N 3 к Программе.

14. Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
на софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан

Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан указан в приложении N 4 к Программе.

15. Механизм реализации Программы

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности с использованием средств финансовой поддержки в соответствии с Программой.

Средства бюджета муниципального образования Республики Башкортостан, полученные за счет средств бюджета Республики Башкортостан и предусмотренные в бюджете муниципального образования Республики Башкортостан на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, используются органом местного самоуправления на финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в порядке, определенном Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Программой и муниципальной программой.

Решение органа местного самоуправления о распределении между включенными в Программу многоквартирными домами средств бюджета муниципального образования Республики Башкортостан, полученных за счет средств бюджета Республики Башкортостан и предусмотренных в бюджете муниципального образования Республики Башкортостан на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, принимается в соответствии с Методикой расчета размера субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, указанной в приложении N 6 к распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 2 мая 2012 года N 492-р.

Подрядные организации привлекаются товариществом собственников жилья либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год и сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, указанными в приложении N 5 к Программе.

16. Управление Программой, контроль за ее реализацией и порядок представления отчетности

Общее руководство и управление Программой осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

Правительство Республики Башкортостан;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;

Государственная жилищная инспекция Республики Башкортостан;

Министерство финансов Республики Башкортостан в пределах установленных полномочий;

администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - участников Программы.

Муниципальные образования Республики Башкортостан представляют в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан отчеты по форме и в сроки, установленные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Информацию о ходе выполнения Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан представляет ежеквартально в Правительство Республики Башкортостан и Министерство экономического развития Республики Башкортостан.

17. Информационное и методическое обеспечение Программы

Министерство связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан обеспечивает своевременность и доступность информации о:

содержании правовых актов и решений органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления Республики Башкортостан о подготовке, принятии и реализации Программы;

ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан по выполнению Программы;

правах собственников и нанимателей жилых помещений и необходимых действиях по защите этих прав;

планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.

Информацию о подготовке и реализации Программы рекомендуется предоставлять собственникам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

официальные сайты в сети Интернет государственных органов Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан;

официальные печатные издания Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан;

печатные издания, имеющие широкое распространение в Республике Башкортостан и муниципальных образованиях Республики Башкортостан;

сайты в сети Интернет и печатные издания действующих в Республике Башкортостан ассоциаций товариществ собственников жилья, ассоциаций и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории Республики Башкортостан.

В случаях отсутствия или временной неработоспособности официального сайта муниципального образования Республики Башкортостан или отсутствия средств для финансирования публикации информации о подготовке и реализации Программы в печатных изданиях, на телевидении и радио органам государственной власти Республики Башкортостан по запросу органов местного самоуправления Республики Башкортостан рекомендуется размещать такую информацию без взимания платы на официальном сайте Республики Башкортостан, в официальном печатном издании Республики Башкортостан и оказывать за счет средств бюджета Республики Башкортостан финансовую помощь для подготовки передач и оплаты эфирного времени на каналах телерадиовещания, а также изготовления растяжек, плакатов, листовок и буклетов информационно-разъяснительного содержания.

Государственным органам государственной власти Республики Башкортостан и органам местного самоуправления Республики Башкортостан необходимо организовать на постоянной основе работу справочной службы для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и процедур Программы, выяснения любых связанных с ней неясных вопросов по телефону, а также с использованием письменных и электронных почтовых отправлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовые и электронные адреса республиканских и муниципальных справочных служб необходимо периодически сообщать в печатных и электронных средствах массовой информации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 4 октября 2012 г. N 348 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к республиканской адресной программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2012 год

Адресный перечень
многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п		Адрес многоквартирного дома (МКД)	Год		Материал стен	Количество этажей	Количество подъездов	Общая площадь МКД - всего, кв. м	Площадь помещений МКД, кв. м		Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы, чел.	Вид ремонта	Стоимость капитального ремонта, руб.								Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД, руб./кв. м
			ввода в эксплуатацию	завершение последнего капитального ремонта					всего	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан			всего	в том числе:
														за счет средств бюджета Республики Башкортостан		за счет средств местного бюджета		за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16			17
СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ
1.		с. Аскарово, ул. Гагарина, д. 1	1965		кирпичный	2	2	498,9	436,3	436,3	29	част.	415323	276189		118367		20767			832
2.		с. Аскарово, ул. Гагарина, д. 11	1973		блочный	2	2	818,9	759	759	28	част.	729532	485138		207917		36477			891
3.		с. Аскарово, ул. Кирова, д. 5	1978		блочный	2	4	1870	1165,2	1165,2	56	част.	1665923	1107838		474788		83297			891
4.		с. Аскарово, ул. Учалинская, д. 8	1968		кирпичный	2	2	783,5	722,5	722,5	40	част.	697996	464168		198928		34900			891
Итого по СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ			х	х	х	х	х	3971,3	3083,0	3083,0	153	х	3508774	2333333		1000000		175441			884
СП Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ
1.		с. Раевский, ул. Победы, д. 5	1985		кирпичный	2	4	1307,7	1121,9	1121,9	51	част.	1172912	779986		334280		58646			1045
2.		с. Раевский, ул. Кирова, д. 96, корп. А	1972		кирпичный	2	3	505,1	501,4	501,4	15	част.	643137	427686		183294		32157			1283
3.		с. Раевский, ул. Кирова, д. 96, корп. В	1975		кирпичный	2	3	786,1	734,7	734,7	30	част.	832768	553790		237339		41639			1133
4.		с. Раевский, ул. Кирова. д. 96, корп. Г	1977		кирпичный	2	2	794,5	740,7	740,7	37	част.	763841	507954		217694		38193			1031
5.		с. Раевский, ул. Кирова, д. 94	1963		кирпичный	2	2	392,3	355,9	355,9	17	част.	683201	454328		194712		34161			1920
6.		с. Раевский, ул. Гагарина, д. 2	1989		кирпичный	4	1	1560,3	1397,3	1397,3	79	част.	1046168	695701		298158		52309			749
7.		с. Раевский, ул. Гагарина, д. 4	1991		кирпичный	4	1	1576,7	1419,6	1304,4	75	част.	976477	649357		278296		48824			688
8.		с. Раевский, ул. Дружбы, д. 23	1970		кирпичный	2	2	797,0	740,0	740,0	26	част.	772232	513534		220086		38612			1044
9.		с. Раевский, ул. Дружбы, д. 34, корп. А	1967		кирпичный	2	3	546,3	487,7	487,7	24	част.	641212	426406		182745		32061			1315
10.		с. Раевский, ул. Космонавтов, д. 75	1977		кирпичный	2	4	1310,4	1176,0	1176,0	71	част.	1549324	1030300		441557		77467			1317
11.		с. Раевский, ул. Гагарина, д. 35, корп. А	1995		кирпичный	3	2	1343,6	1194,6	1194,6	75	част.	1100675	731949		313692		55034			921
Итого по СП Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ			x	x	x	x	x	10920,0	9869,8	9754,6	500	х	10181947	6770991		2901853		509103			932
СП Аскинский сельсовет МР Аскинский район РБ
1.		с. Аскино, ул. Гагарина, д. 21	1991		кирпичный	2	1	710,9	623,5	623,5	42	комп.	1088633	723941		310260		54432			1531
2.		с. Аскино, ул. Ленина, д. 47	1989		кирпичный	2	2	442,5	348,6	208,2	19	част.	749283	498272		213546		37465			1693
3.		с. Аскино, ул. Ленина, д. 113	1991		кирпичный	2	1	600,1	596,5	596,5	57	комп.	1801544	1198027		513439		90078			3002
4.		с. Аскино, ул. Ленина, д. 13	1988		кирпичный	2	2	501,3	482,7	482,7	30	комп.	1623700	1079760		462755		81185			3239
Итого по СП Аскинский сельсовет МР Аскинский район РБ			x	x	x	x	x	2254,8	2051,3	1910,9	148	х	5263160	3500000		1500000		263160			2334
СП Толбазинский сельсовет МР Аургазинский район РБ
1.		с. Толбазы, ул. Ленина, д. 92	1963		кирпичный	2	2	403,8	367,6	317,7	20	част.	726517	483133		207057		36327			1799
2.		с. Толбазы, ул. Пушкина, д. 48	1970		кирпичный	2	2	711,0	710,9	601,8	43	част.	822622	547044		234447		41131			1157
3.		с. Толбазы, ул. Фрунзе, д. 46	1977		кирпичный	2	2	767,0	708,4	561,6	32	част.	806576	536373		229874		40329			1052
4.		с. Толбазы, ул. Партизанская, д. 1	1980		кирпичный	2	3	1173,5	1010,4	853,8	55	част.	1487713	989329		423998		74386			1268
5.		с. Толбазы, ул. 7 Ноября, д. 12	1975		кирпичный	2	2	704,9	589,1	558,0	25	част.	864126	574644		246276		43206			1226
6.		с. Толбазы, ул. Ленина, д. 157, корп. 11	1970		кирпичный	2	1	384,2	316,8	220,9	26	част.	394991	262669		112573		19749			1028
7.		с. Толбазы, ул. Фрунзе, д. 44	1973		кирпичный	2	2	530,9	492,5	401,7	34	част.	697842	464065		198885		34892			1314
8.		с. Толбазы, ул. Гоголя, д. 18	1983		кирпичный	2	4	1303,6	1100,2	905,7	69	част.	1834606	1220013		522863		91730			1407
Итого по СП Толбазинский сельсовет МР Аургазинский район РБ			x	x	x	x	x	5978,9	5295,9	4421,2	304	х	7634993	5077270		2175973		381750			1277
ГП г. Баймак МР Баймакский район РБ
1.		г. Баймак, ул. Мира, д. 1, корп. а	1972		блочный	2	2	788,70	736,90	703,50	30	част.	1510120	1004230		430384		75506			1915
2.		г. Баймак, ул. Мира, д. 3, корп. а	1970		блочный	2	2	808,50	748,80	691,10	22	част.	1544727	1027243		440247		77237			1911
3.		г. Баймак, ул. Мира, д. 15	1972		блочный	2	2	782,0	724,0	708,8	29	част.	414576	275692		118154		20730			530
4.		г. Баймак, ул. Мира, д. 17	1970		блочный	2	2	780,6	723,1	631,1	37	част.	411612	273722		117309		20581			527
5.		г. Баймак, ул. Есенина, д. 7	1975		блочный	2	3	1026,0	944,7	913,7	40	част.	1968927	1309336		561144		98447			1919
6.		г. Баймак, ул. Есенина, д. 9	1977		блочный	2	3	1027,4	943,6	926,3	29	част.	1990103	1323418		567179		99506			1937
7.		г. Баймак, ул. Есенина, д. 11	1976		блочный	2	3	1020,2	703,6	695,4	25	част.	1947712	1295228		555098		97386			1909
8.		г. Баймак, ул. Юбилейная, д. 11	1993		блочный	2	4	1696,5	1574,1	899,3	69	част.	3019982	2008287		860695		151000			1780
9.		г. Баймак, ул. Юбилейная, д. 24	1982		кирпичный	2	3	963,9	791,9	649,4	48	част.	968979	644371		276159		48449			1005
10.		г. Баймак, ул. Юбилейная, д. 26	1976		блочный	2	3	993,8	922,5	630,0	37	част.	960110	638473		273631		48006			966
Итого по ГП г. Баймак МР Баймакский район РБ			x	x	x	x	x	9887,6	8813,2	7448,6	366	х	14736848	9800000		4200000		736848			1490
СП Старобалтачевский сельсовет МР Балтачевский район РБ
1.		с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 51	1980		кирпичный	2	2	964,9	839,6	839,6	44	част.	780438	518991		222425		39022			809
2.		с. Старобалтачево, ул. Якутова, д. 18	1975		кирпичный	2	2	547,4	511,2	511,2	19	част.	404033	268682		115149		20202			738
3.		с. Старобалтачево, ул. Якутова, д. 16	1974		кирпичный	2	2	767,0	707,4	707,4	41	част.	543790	361620		154980		27190			709
4.		с. Старобалтачево, ул. Кирова, д. 9	1986		кирпичный	2	4	451,1	257,2	257,2	15	част.	244794	162788		69766		12240			543
5.		с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 114	2001		кирпичный	2	2	1062,2	896,5	896,5	24	част.	700045	463135		198487		38423			659
6.		с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 64	1970		кирпичный	2	2	695,8	680,2	680,2	51	част.	543790	361620		154980		27190			782
7.		с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 108	1978		кирпичный	2	1	474,0	372,8	372,8	27	част.	234674	156058		66882		11734			495
8.		с. Старобалтачево, ул. Кирова, д. 13	1969		кирпичный	2	2	519,4	466,2	466,2	21	част.	60810	40439		17331		3040			117
Итого по СП Старобалтачевский сельсовет МР Балтачевский район РБ			x	x	x	x	x	5481,8	4731,1	4731,1	242	х	3512374	2333333		1000000		179041			641
ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ
1.		г. Белебей, ул. им. М.Г. Амирова, д. 11	1974		кирпичный	5	4	4372,4	4074,3	2653,6	124	част.	2845197	1892055		810881		142261			651
2.		г. Белебей, ул. им. М.Г. Амирова, д. 13	1975		кирпичный	5	5	5171,9	4827,6	3002,3	145	част.	2848668	1894364		811870		142434			551
3.		г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 71	1962		кирпичный	4	4	2968,3	2455,2	1825,8	106	част.	2281689	1517323		650281		114085			769
4.		г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 71. корп. А	1962		кирпичный	4	4	2886,4	2668,7	2405,1	112	част.	2274557	1512580		648248		113729			788
5.		г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 75. корп. А	1964		кирпичный	5	4	3402,2	2558,2	2738,1	153	част.	5412036	3599003		1542430		270603			1591
6.		г. Белебей, ул. Фурманова, д. 65	1960		кирпичный	4	3	2703,7	1990,0	1841,8	83	част.	3238387	2153527		922940		161920			1198
7.		г. Белебей, ул. им. С.Ф. Горохова, д. 15	1958		кирпичный	2	3	1361,0	954,3	954,3	31	част.	2661302	1769765		758471		133066			1955
8.		г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 73, корп. Б	1973		кирпичный	6	4	4340,1	2779,9	3086,6	150	част.	5316760	3535645		1515276		265839			1225
9.		г. Белебей, ул. им. В.И. Ленина, д. 46	1959		кирпичный	2	2	716,1	639,7	639,7	23	част.	1163625	773810		331633		58182			1625
10.		г. Белебей, ул. им. В.И. Ленина, д. 48	1958		кирпичный	2	2	443,6	395,6	395,6	20	част.	1455777	968091		414896		72790			3282
11.		г. Белебей, ул. Советская, д. 121	1957		кирпичный	2	2	786,0	726,4	726,4	30	част.	1288756	857022		367295		64439			1640
12.		г. Белебей, ул. Волгоградская, д. 8	1979		кирпичный	5	6	4950,2	4515,6	4393,6	221	част.	5611978	3731963		1599414		280601			1134
Итого по ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ			x	x	x	x	x	34101,9	28585,5	24662,9	1198	x	36398732	24205148		10373635		1819949			1067
ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ
1.		р. п. Приютово, ул. К. Маркса, д. 22	1958		кирпичный	2	2	497,7	448,5	448,5	15	част.	1703379	1132747		485463		85169			3423
2.		р. п. Приютово, ул. К. Маркса, д. 25, корп. А	1957		кирпичный	2	2	440,6	397,2	397,2	22	част.	1560469	1037711		444734		78024			3542
3.		р. п. Приютово, ул. Ленина, д. 18	1959		кирпичный	2	3	1076,7	1004,6	1004,6	40	част.	3747837	2492312		1068133		187392			3481
4.		р. п. Приютово, ул. Первомайская, д. 1, корп. А	1957		кирпичный	2	2	494,0	447,0	447,0	17	част.	1694119	1126589		482824		84706			3429
5.		р. п. Приютово, ул. Советская, д. 6	1957		кирпичный	2	2	423,4	377,5	377,5	12	част.	1525900	1014724		434881		76295			3604
6.		р. п. Приютово, ул. Советская, д. 8	1957		кирпичный	2	2	418,1	371,9	331,8	14	част.	1567260	1042228		446669		78363			3749
7.		р. п. Приютово, ул. К. Маркса, д. 24, корп. А	1959		кирпичный	2	2	491,7	443,5	443,1	13	част.	1280445	851495		364927		64023			2604
8.		р. п. Приютово, ул. Парамонова, д. 4, корп. А	1957		кирпичный	2	2	502,2	449,3	404,3	19	част.	1502724	999311		428276		75137			2992
9.		р. п. Приютово, ул. Первомайская, д. 1, корп. В	1957		кирпичный	2	2	447,5	400,5	400,5	19	част.	1141939	759389		325453		57097			2552
10.		р. п. Приютово, ул. Калинина, д. 10	1958		кирпичный	2	3	1027,0	945,5	945,5	34	част.	328374	218369		93586		16419			320
11.		р. п. Приютово, ул. Парамонова, д. 4	1957		кирпичный	2	2	439,8	399,6	300,2	22	част.	180417	119977		51419		9021			410
Итого по ГП Прибельский поссовет МР Белебеевский район РБ			x	x	x	x	x	6258,7	5685,1	5500,2	227	х	16232863	10794852		4626365		811646			2594
СП Новобелокатайский сельсовет МР Белокатайский район РБ
1.		с. Новобелокатай, ул. Мира, д. 2	1966		кирпичный	2	2	506,5	483,8	483,8	26	част.	689446	458482		196492		34472			1361
2.		с. Новобелокатай, ул. Мира, д. 3	1967		кирпичный	2	2	374,8	351,1	351,1	18	част.	510177	339267		145401		25509			1361
3.		с. Новобелокатай, ул. Нагорная, д. 23	1971		деревянный	2	2	518,3	498,1	498,1	20	част.	705508	469163		201070		35275			1361
4.		с. Новобелокатай, ул. Нагорная, д. 25	1976		деревянный	2	2	565,8	545,6	545,6	23	част.	770165	512160		219497		38508			1361
5.		с. Новобелокатай, ул. Нагорная, д. 27	1971		деревянный	2	2	548,7	500,3	500,3	24	част.	746889	496681		212863		37345			1361
6.		с. Новобелокатай, ул. Школьная, д. 7, корп. А	1975		деревянный	2	2	552,8	510,4	510,4	25	част.	752470	500392		214454		37624			1361
Итого по СП Новобелокатайский сельсовет МР Белокатайский район РБ			x	x	x	x	x	3066,9	2889,3	2889,3	136	х	4174655	2776145		1189777		208733			1361
МР Благоварский район РБ
1.		с. Языково, ул. Мира, д. 19	1973		кирпичный	2	2	809,7	663,5	663,5	47	част.	490432	326137		139773		24522			606
2.		с. Языково, ул. Мира, д. 23	1976		кирпичный	2	2	762,9	493,0	493,0	24	част.	1161010	772071		330888		58051			1522
3.		с. Языково, ул. Мира, д. 25	1977		кирпичный	2	2	791,5	755,5	488,4	35	част.	11191826	792564		339670		59592			1506
4.		с. Языково, ул. Космонавтов, д. 2	1973		кирпичный	2	2	1041,6	924,8	924,8	49	част.	652663	434020		186009		32634			627
5.		с. Языково, ул. Космонавтов, д. 4	1973		кирпичный	2	2	1033,7	852,1	852,1	29	част.	518001	344470		147630		25901			501
6.		с. Языково, ул. Космонавтов, д. 9	1973		кирпичный	2	2	1041,0	854,2	854,2	27	част.	504569	335538		143802		25229			485
7.		с. Языково, ул. Ленина, д. 71	1973		кирпичный	2	2	750,5	715,2	715,2	26	част.	427118	284033		121729		21356			569
8.		с. Языково, ул. Ленина, д. 73	1971		кирпичный	2	2	765,9	737,1	737,1	28	част.	426639	283715		121592		21332			557
9.		с. Языково, ул. Чапаева, д. 21	1962		кирпичный	2	2	672,1	624,6	624,6	37	част.	739968	492078		210891		36999			1101
10.		с. Языково, ул. Чапаева, д. 23	1965		кирпичный	2	2	685,1	637,7	637,7	36	част.	739970	492080		210891		36999			1080
11.		с. Языково, ул. Чапаева, д. 25	1965		кирпичный	2	2	677,3	629,3	629,3	23	част.	739970	492080		210891		36999			1093
12.		с. Языково, ул. Чапаева, д. 27	1965		кирпичный	2	2	669,6	621,6	621,6	34	част.	739970	492080		210891		36999			1105
13.		с. Языково, ул. Пушкина, д. 20	1984		кирпичный	2	2	1603,4	1495,2	1051,1	46	част.	1744422	1160040		497160		87222			1088
Итого по МР Благоварский район РБ			x	x	x	x	x	11304,3	10003,8	9292,6	441	х	10076558	6700906		2871817		503835			891
СП Буздякский сельсовет МР Буздякский район РБ
1.		с. Буздяк, ул. В. Ахмадеева, д. 2	1970		кирпичный	2	2	772,2	713,6	664,4	52	част.	1089453	724486		310494		54473			1411
2.		с. Буздяк, ул. В. Ахмадеева, д. 34	1961		кирпичный	2	1	329,6	299,9	299,9	22	част.	444163	295368		126586		22209			1348
3.		с. Буздяк, ул. Заводская, д. 9	1984		кирпичный	2	1	418,4	375,9	375,9	21	част.	436249	290105		124331		21813			1043
4.		с. Буздяк, ул. Кирова, д. 16. корп. 1	1991		кирпичный	2	1	1088,8	617,8	467,5	38	част.	976173	649155		278209		48809			897
5.		с. Буздяк, ул. Ленина, д. 6	1960		кирпичный	2	2	414,5	368,0	368,0	23	част.	641092	426326		182711		32055			1547
6.		с. Буздяк, ул. Матросова, д. 17	1989		кирпичный	2	2	915,8	534,4	534,4	34	част.	1093154	726947		311549		54658			1194
7.		с. Буздяк, ул. Титова, д. 8	1965		кирпичный	2	2	386,7	343,4	236,8	25	част.	692996	460842		197504		34650			1792
8.		с. Буздяк, ул. Титова, д. 10	1965		кирпичный	2	2	392,0	348,0	299,5	25	част.	1313197	873276		374261		65660			3350
Итого по СП Буздякский сельсовет МР Буздякский район РБ			x	x	x	x	x	4718,0	3601,0	3246,4	240	х	6686477	4446505		1905645		334327			1417
СП Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ
1.		с. Бураево, ул. М. Гафури, д. 10	1977		кирпичный	2	2	804,4	740,4	685,7	23	част.	1022676	680080		291462		51134			1271
2.		с. Бураево, ул. М. Гафури, д. 12	1988		кирпичный	2	3	1153,9	1024,1	824,5	39	част.	1152540	766439		328474		57627			999
3.		с. Бураево, ул. Вострецова, д. 1	1977		кирпичный	2	2	554,0	495,6	495,6	15	част.	605046	402355		172438		30253			1092
4.		с. Бураево, ул. Матросова, д. 7	1974		кирпичный	2	2	794,6	734,2	734,2	33	част.	832308	553485		237208		41615			1047
Итого по СП Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ			x	x	х	x	х	3306,9	2994,3	2740,0	110	х	3612570	2402359		1029582		180629			1092
СП Красноусольский сельсовет МР Гафурийский район РБ
1.		с. Красноусольский, ул. Блюхера, д. 5, корп. 2	1962		кирпичный	2	2	794,7	755,6	755,6	30	комп.	1385435	921314		394849		69272			1743
2.		с. Красноусольский, ул. Блюхера, д. 7, корп. 1	1963		кирпичный	2	3	523,0	475,5	475,5	27	комп.	1217604	809706		347017		60881			2328
3.		с. Красноусольский, ул. Блюхера, д. 7, корп. 2	1939		кирпичный	2	4	787,6	746,4	746,4	38	комп.	1560920	1038012		444862		78046			1982
4.		с. Курорта, ул. Лесная, д. 25	1983		кирпичный	4	1	1160,0	1008,0	1008,0	43	комп.	1287099	855921		366823		64355			1110
Итого по СП Красноусольский сельсовет МР Гафурийский район РБ			x	x	x	x	x	3265,3	2985,5	2985,5	138	х	5451058	3624953		1553551		272554			1669
ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ
1.		г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, д. 4	1976		кирпичный	2	3	1014,9	931,9	594,8	36	част.	764429	508345		217862		38222			820
2.		г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, д. 10	1979		кирпичный	2	3	951,6	875,0	561,3	55	част.	764429	508345		217862		38222			874
3.		г. Давлеканово, ул. Коммунистическая, д. 25	1966		кирпичный	2	1	353,7	325,4	213,6	13	част.	509970	339130		145341		25499			1567
4.		г. Давлеканово, ул. Коммунистическая, д. 27	1958		кирпичный	2	1	493,0	441,3	269,0	18	част.	669990	445543		190947		33500			1518
5.		г. Давлеканово, пер. Механизаторский, д. 3	1960		кирпичный	2	2	595,6	553,6	382,3	18	част.	759454	505036		216445		37973			1372
6.		г. Давлеканово, пер. Механизаторский, д. 4	1973		кирпичный	2	2	459,3	411,3	247,5	13	част.	617400	410572		175958		30870			1501
7.		г. Давлеканово, ул. Сибирская, д. 5	1962		кирпичный	2	1	317,8	294,3	198,5	18	част.	453539	301603		129259		22677			1541
8.		г. Давлеканово, ул. Сибирская, д. 7	1962		кирпичный	2	1	321,6	297,6	202,6	11	част.	453539	301603		129259		22677			1524
9.		г. Давлеканово, ул. Сибирская, д. 9	1961		кирпичный	2	1	318,0	294,5	202,9	15	част.	453539	301603		129259		22677			1540
10.		г. Давлеканово, ул. Сибирская, д. 26	1965		кирпичный	2	2	553,7	487,1	311,0	22	част.	640000	425600		182400		32000			1314
11.		г. Давлеканово, ул. Сибирская, д. 28	1966		кирпичный	2	2	517,2	456,0	295,3	24	част.	640000	425600		182400		32000			1404
12.		г. Давлеканово, ул. Чкалова, д. 11	1962		кирпичный	2	2	425,1	385,5	258,1	19	част.	610000	405650		173850		30500			1582
13.		г. Давлеканово, ул. Чкалова, д. 12	1962		кирпичный	2	2	443,7	387,6	248,0	16	част.	610000	405650		173850		30500			1574
14.		г. Давлеканово, ул. Новая, д. 2, корп. 1	1977		кирпичный	2	4	1327,1	1112,9	617,0	72	част.	965000	641725		275025		48250			867
15.		г. Давлеканово, ул. Беляева, д. 10	1967		кирпичный	2	2	774,8	716,6	470,1	32	част.	460000	305900		131100		23000			642
16.		г. Давлеканово, ул. Давлекановская, д. 11	1984		кирпичный	2	4	1958,7	1109,2	622,1	72	част.	785000	522025		223725		39250			708
17.		г. Давлеканово, ул. Давлекановская, д. 13	1980		кирпичный	2	4	1275,2	1066,3	616,2	72	част.	825000	548625		235125		41250			774
18.		г. Давлеканово, ул. Ленина, д. 38	1977		кирпичный	2	2	793,1	733,1	483,6	32	част.	463000	307895		131955		23150			632
19.		г. Давлеканово, ул. Элеваторская, д. 58	1968		кирпичный	2	1	338,7	307,1	210,9	16	част.	270000	179550		76950		13500			879
20.		г. Давлеканово, ул. Элеваторская, д. 60	1968		кирпичный	2	1	347,1	316,3	211,0	16	част.	270000	179550		76950		13500			854
21.		г. Давлеканово, ул. Элеваторская, д. 62	1968		кирпичный	2	2	778,8	715,6	470,3	32	част.	505000	335825		143925		25250			706
22.		г. Давлеканово, пер. Каранский, д. 42	1988		кирпичный	2	2	1431,7	820,4	459,2	32	част.	520000	345800		148200		26000			634
23.		г. Давлеканово, ул. Мира, д. 1	1959		кирпичный	2	2	611,4	565,4	395,2	32	част.	370000	246050		105450		18500			654
24.		г. Давлеканово, ул. Рабочая, д. 5	1970		кирпичный	2	2	410,0	366,0	255,2	15	част.	340000	226100		96900		17000			929
25.		г. Давлеканово во, ул. Высоковольтная, д. 5	1974		панельный	2	2	798,1	737,9	481,6	39	част.	720000	478800		205200		36000			976
26.		г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, д. 12	1981		кирпичный	2	3	974,0	889,9	563,9	56	част.	670000	445550		190950		33500			753
27.		г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, д. 14	1982		кирпичный	2	2	1270,7	1059,4	598,4	62	част.	920000	611800		262200		46000			868
28.		г. Давлеканово, ул. Карла Маркса, д. 113, корп. А	1964		кирпичный	2	2	673,9	650,7	422,2	27	част.	400000	266000		114000		20000			615
Итого по ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ			x	x	x	x	x	20528,5	17307,9	10861,8	885	х	16429289	10925475		4682347		821467			800
СП Месягутовский сельсовет МР Дуванский район РБ
1.		с. Месягутово, ул. Октябрьская, д. 8	1967		кирпичный	2	3	605,6	544,5	444,5	32	част.	657253	437073		187317		32863			1085
2.		с. Месягутово, ул. Октябрьская, д. 10	1970		кирпичный	2	2	777,0	718,2	626,4	37	част.	871191	579342		248289		43560			1121
3.		с. Месягутово, ул. Октябрьская, д. 12	1971		кирпичный	2	2	777,1	718,3	628,2	31	част.	858915	571178		244791		42946			1105
4.		с. Месягутово, ул. Октябрьская, д. 20, корп. 1	1987		кирпичный	2	1	1212,5	944,6	656,9	92	част.	1136547	755804		323916		56827			937
5.		с. Месягутово, ул. Октябрьская, д. 22, корп. а	1970		кирпичный	2	1	613,3	473,9	401,3	40	част.	588452	391321		167709		29422			959
6.		с. Месягутово, ул. Партизанская, д. 42	1985		кирпичный	2	4	1334,9	1127,0	1127,0	47	част.	1368475	910036		390015		68424			1025
7.		с. Месягутово, ул. И. Усова, д. 7, корп. 1	1975		кирпичный	2	2	813,5	748,4	748,4	30	част.	902309	600035		257158		45116			1109
8.		с. Месягутово, ул. Электрическая, д. 22	1969		кирпичный	2	2	777,6	718,8	622,9	40	част.	882982	587183		251650		44149			1136
Итого по СП Месягутовский сельсовет МР Дуванский район РБ			x	x	x	x	x	6911,5	5993,7	5255,6	349	х	7266124	4831972		2070845		363307			1051
СП Ермекеевский сельсовет МР Ермекеевский район РБ
1.		с. Ермекеево, ул. Горького, д. 19	1973		кирпичный	2	1	353,0	329,5	79,5	26	част.	664011	441567		189243		33201			1881
2.		с. Ермекеево, ул. Грачева, д. 13	1981		кирпичный	2	3	1081,8	947,8	453,3	59	част.	1050485	698572		299388		52525			971
3.		с. Ермекеево, ул. Грачева, д. 17	1981		кирпичный	2	2	677,8	625,5	324,3	34	част.	879295	584731		250599		43965			1297
Итого по СП Ермекеевский сельсовет МР Ермекеевский район РБ			x	x	x	x	x	2112,6	1902,8	857,1	119	х	2593791	1724870		739230		129691			1228
СП Спартакский сельсовет МР Ермекеевский район РБ
1.		с. Спартак, ул. Комсомольская, д. 1	1962	нет	кирпичный	2	2	690,2	634,8	288,5	37	част.	1030491	685276		293690		51525			1493
Итого по СП Спартакский сельсовет МР Ермекеевский район РБ			x	x	x	x	x	690,2	634,8	288,5	37	х	1030491	685276		293690		51525			1493
СП Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район РБ
1.		с. Исянгулово, ул. Гагарина, д. 1	1975		блочный	2	2	801,9	742,7	694,3	47	част.	636691	423399		181457		31835			794
2.		с. Исянгулово, ул. Геологическая, д. 7	1969		блочный	2	2	765,6	702,9	660,9	35	част.	575412	382649		163992		28771			752
3.		с. Исянгулово, ул. Геологическая, д. 9	1970		кирпичный	2	2	785,8	727,2	679,2	39	част.	570306	379253		162537		28516			726
4.		с. Исянгулово, ул. Геологическая, д. 11	1970		кирпичный	2	2	767,8	709,3	661,2	49	част.	578205	384506		164788		28911			753
5.		с. Исянгулово, ул. Геологическая, д. 13	1973		блочный	2	2	779,7	718,3	674,0	46	част.	582902	387629		166127		29146			748
6.		с. Исянгулово, ул. К. Маркса, д. 5	1975		кирпичный	2	4	300,5	275,4	275,4	11	част.	251557	167286		71693		12578			837
7.		с. Исянгулово, ул. Комсомольская, д. 1	1963		кирпичный	2	2	540,2	473,0	473,0	25	част.	529880	352371		151015		26494			981
8.		с. Исянгулово, ул. Комсомольская, д. 3	1965		кирпичный	2	3	545,6	481,1	481,1	16	част.	529300	351982		150852		26466			970
9.		с. Исянгулово, ул. Комсомольская, д. 5	1965		кирпичный	2	2	419,1	369,3	369,3	27	част.	407588	271046		116162		20380			973
10.		с. Исянгулово, ул. Комсомольская, д. 7	1965		кирпичный	2	3	541,6	478,1	478,1	16	част.	527685	350910		150390		26385			974
11.		с. Исянгулово, ул. Комсомольская, д. 9	1965		кирпичный	2	3	534,4	432,7	432,7	26	част.	540783	359620		154123		27040			1012
12.		с. Исянгулово, ул. Комсомольская, д. 15	1967		кирпичный	2	2	773,9	667,2	611,2	43	част.	571317	379925		162826		28566			738
13.		с. Исянгулово, ул. Октябрьской революции, д. 45	1977		кирпичный	2	2	803,1	501,0	501,0	25	част.	701727	466648		199992		35087			874
14.		с. Исянгулово, ул. Нефтяников, д. 1	1985		кирпичный	2	2	744,0	640,2	640,2	40	част.	654972	435556		186667		32749			880
15.		с. Исянгулово, ул. Чекмарева, д. 10	1977		кирпичный	2	2	426,7	385,2	385,2	41	част.	592251	393847		168791		29613			1388
16.		с. Исянгулово, ул. Геологическая, д. 26	1967		кирпичный	2	2	734,5	481,0	379,8	24	част.	521361	346706		148588		26067			710
Итого по СП Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район РБ			x	x	x	x	x	10264,4	8784,6	8396,6	510	х	8771937	5833333		2500000		438604			14109
СП Зилаирский сельсовет МР Зилаирский район РБ
1.		с. Зилаир, ул. Ленина, д. 93	1965		кирпичный	2	2	369,3	257,5	257,5	13	част.	744492	495087		212180		37225			2016
2.		с. Зилаир, ул. Красных Партизан, д. 96, корп. б	1984		блочный	2	1	613,2	477,4	477,4	43	част.	1212058	806019		345436		60603			1977
3.		с. Зилаир, ул. Ленина, д. 113	1993		блочный	3	1	843,6	460,5	460,5	55	част.	1246961	829228		355384		62349			1478
Итого по СП Зилаирский сельсовет МР Зилаирский район РБ			x	x	x	x	x	1826,1	1195,4	1195,4	111	х	3203511	2130334		913000		160177			1754
СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ
1.		с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 23	1976		кирпичный	2	2	816,7	752,5	575,4	42	част.	1685362	1120765		480328		84269			2064
2.		с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 19	1941		кирпичный	2	2	569,8	497,8	497,8	23	част.	936664	622881		266949		46834			1644
3.		с. Кудеевский, ул. Победы, д. 1	1966		кирпичный	2	2	531,1	467,4	430,3	34	част.	664439	441852		189365		33222			1251
4.		с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 4	1978		кирпичный	3	2	869,2	764,9	670,3	49	част.	1281005	851868		365086		64051			1474
5.		с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 10	1981		кирпичный	3	2	882,0	776,2	687,5	47	част.	1826482	1214610		520547		91325			2071
6.		с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 12	1990		кирпичный	3	2	879,7	774,1	622,2	57	част.	1263329	840113		360049		63167			1436
7.		с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 14	1991		кирпичный	3	2	855,9	753,2	619,0	42	част.	1281006	851868		365087		64051			1497
8.		с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 17	1963		кирпичный	4	1	362,3	318,9	0,0	28	част.	1073223	713693		305868		53662			2962
Итого по СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ			x	x	x	x	x	5766,7	5105,0	4102,5	322	х	10011510	6657650		2853279		500581			1736
СП Улу-Телякский сельсовет МР Иглинский район РБ
1.	с. Улу-Теляк, ул. Чехова, д. 17		1984		кирпичный	2	3	1468,6	847,9	756,0	57	част.	1475474	981190		420510		73774			1005
Итого по СП Улу-Телякский сельсовет МР Иглинский район РБ			x	x	x	x	x	1468,6	847,9	756,0	57	х	1475474	981190		420510		73774			1005
СП Яркеевский сельсовет MP Илишевский район РБ
1.		с. Верхнеяркеево, ул. 50 лет Октября, д. 7, корп. А	1993		кирпичный	2	3	915,6	813,8	813,8	51	част.	2124854	1413028		605583		106243			2321
2.		с. Верхнеяркеево, ул. Советская, д. 19, корп. 1	1979		кирпичный	3	1	992,3	765,8	765,8	42	част.	1288982	857172		367360		64450			1299
3.		с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, д. 39	1960		кирпичный	2	6	260,5	250,9	250,9	14	част.	570413	379325		162568		28520			2022
4.		с. Верхнеяркеево, ул. Комсомольская, д. 6	1988		кирпичный	2	1	1137,8	615,3	615,3	39	част.	1052804	700114		300049		52641			2189
5.		с. Верхнеяркеево, ул. 50 лет Октября, д. 10	1969		кирпичный	2	2	763,0	708,9	708,9	51	част.	1749399	1163350		498579		87470			2293
6.		с. Верхнеяркеево, ул. Куйбышева, д. 108	1969		деревянный	2	1	363,3	349,4	349,4	31	част.	357183	237526		101797		17860			983
7.		с. Верхнеяркеево, ул. 50 лет Октября, д. 12	1968		кирпичный	2	2	782,9	725,5	725,5	34	част.	1749399	1163350		498579		87470			983
8.		с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, д. 11	1979		кирпичный	2	3	1066,8	892,3	892,3	50	част.	2110251	1403317		601421		105513			983
Итого по СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ			x	x	x	x	x	6282,2	5121,9	5121,9	312	х	11003285	7317182		3135936		550167			1752
СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ
1.		с. Краснохолмский, ул. Горького, д. 9	1960		кирпичный	2	2	820,2	755,1	537,4	32	част.	1052632	700000		300000		52632			1283
2.		с. Краснохолмский, ул. Комсомольская, д. 2	1953		кирпичный	2	2	782,5	716,5	653,7	24	част.	1052632	700000		300000		52632			1345
Итого по СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ			x	x	x	x	x	1602,7	1471,6	1191,1	56	х	2105264	1400000		600000		105264			1314
СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ
1.		с. Кутерем, ул. Нефтяников, д. 18	1992		панельный	2	4	1505,6	1282,5	1282,5	72	част.	659649	438667		188000		32982			438
2.		с. Кутерем, ул. Нефтяников, д. 9	1996		кирпичный	3	3	1672,8	1471,3	1471,3	47	част.	743860	494667		212000		37193			445
Итого по СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ			x	x	x	x	x	3178,4	2753,8	2753,8	119	х	1403509	933334		400000		70175			442
СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ
1.		с. Караидель, ул. Гагарина, д. 2	1966		кирпичный	2	2	363,7	334,9	287,4	17	част.	550000	365750		156750		27500			1512
2.		с. Караидель, ул. Гагарина, д. 4	1967		кирпичный	2	2	781,2	736,2	477,7	46	част.	850000	565250		242250		42500			1088
3.		с. Караидель, ул. Гагарина, д. 6	1966		кирпичный	2	3	597,3	546	546	24	част.	833440	554238		237530		41672			1395
4.		с. Караидель, ул. Горького, д. 21	1969		кирпичный	2	2	766,2	719,4	719,4	24	част.	470000	312550		133950		23500			613
5.		с. Караидель, ул. Октябрьская, д. 26	1976		кирпичный	2	2	757,9	711,3	662,2	35	част.	470000	312550		133950		23500			620
Итого по СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ			x	x	x	x	x	3266,3	3047,8	2692,7	146	х	3173440	2110338		904430		158672			972
СП Кабаковский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ
1.	д. Кабаково, ул. Строителей, д. 14		1989		кирпичный	2	8	1809,8	1704,6	1704,6	132	част.	2863123	1903976		815990		143157			1582
Итого по СП Кабаковский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ			x	x	x	x	x	1809,8	1704,6	1704,6	132	х	2863123	1903976		815990		143157			1582
СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ
1.		д. Улукулево, ул. 60 лет Октября, д. 71	1978		блочный	2	2	528,30	469,40	438,50	24	част.	1064757	708063		303455		53239			2015
2.		д. Улукулево, ул. 60 лет Октября, д. 75	1978		блочный	2	1	521,20	417,50	329,40	26	част.	1183238	786867		337209		59162			2270
3.		д. Улукулево, ул. 60 лет Октября, д. 62	1934		кирпичный	1	2	207,4	202,7	98,5	11	част.	661968	440195		188675		33098			3192
Итого по СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ			x	x	x	х	x	1256,9	1089,6	866,4	61	х	2909963	1935125		829339		145499			2315
СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ
1.		с. Кармаскалы, ул. Тукаева, д. 1	1962		кирпичный	2	2	392,6	352,2	352,2	12	част.	790947	525980		225419		39548			2015
2.		с. Кармаскалы, ул. Тукаева, д. 3	1971		панельный	2	2	785,5	724,7	724,7	45	част.	1343545	893457		382910		67178			1710
3.		с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 28	1978		кирпичный	2	3	982,4	900,3	900,3	44	част.	1532709	1019251		436822		76636			1560
4.		с. Кармаскалы, ул. Мира, д. 1	1979		кирпичный	2	4	1282,6	1114,6	1114,6	70	част.	2310813	1536690		658582		115541			1802
Итого по СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ			x	x	x	x	x	3443,1	3091,8	3091,8	171	х	5978014	3975378		1703733		298903			1736
СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ
1.		с. Прибельский, ул. Калинина, д. 2	1965		кирпичный	2	3	1047,0	975,4	933,9	37	комп.	2104171	1399255		599681		105235			2010
2.		с. Прибельский, ул. Лермонтова, д. 60	1972		кирпичный	2	3	783,0	723,9	723,9	26	част.	940486	625423		268038		47025			1201
Итого по СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ			x	x	x	x	x	1830,0	1699,3	1657,8	63	х	3044657	2024678		867719		152260			1664
СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ
1.		с. Верхние Киги, ул. Микрорайон, д. 14	1978		блочный	2	2	731,7	627,7	523,7	33	част.	676647	449970		192844		33833			925
2.		с. Верхние Киги, ул. Электрическая, д. 1	1972		кирпичный	2	2	471,8	328,9	328,9	17	част.	448056	297957		127696		22403			950
3.		с. Верхние Киги, ул. Майская, д. 55	1978		кирпичный	2	4	1319,0	648,0	603,6	54	част.	1270017	844560		361955		63502			963
Итого по СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ			x	x	x	x	x	2522,5	1604,6	1456,2	104	х	2394720	1592487		682495		119738			949
СП Максютовский сельсовет МР Кугарчинский район РБ
1.		с. Максютово, ул. Восточная, д. 1	1961		кирпичный	2	2	678,1	621,7	529,0	40	комп.	3315604	2204876		944947		165781			4890
2.		с. Максютово, ул. Восточная, д. 2	1961		кирпичный	2	2	682,4	629,5	495,7	32	комп.	3638327	2419487		1036923		181917			5332
3.		с. Максютово, ул. Восточная, д. 3	1960		кирпичный	2	2	655,3	592,0	484,7	38	комп.	2945640	1958851		839507		147282			4495
4.		с. Максютово, ул. Восточная, д. 4	1962		кирпичный	2	2	630,2	582,6	511,8	39	комп.	3043042	2023622		867267		152153			4829
5.		с. Максютово, ул. Восточная, д. 5	1961		кирпичный	2	2	662,0	613,2	414,8	31	комп.	3225811	2145164		919356		161291			4873
Итого по СП Максютовский сельсовет МР Кугарчинский район РБ			x	x	x	x	x	3308,0	3039,0	2436,0	180	х	16168424	10752000		4608000		808424			4888
СП Юмагузинский сельсовет МР Кугарчинский район РБ
1.		с. Юмагузино, ул. Комсомольская, д. 6	1989		кирпичный	5	1	1044,7	958,5	724,1	41	част.	985000	655025		280725		49250			943
2.		с. Юмагузино, ул. Комсомольская, д. 21	1989		кирпичный	5	1	1033,2	948,0	711,5	43	част.	903423	600776		257476		45171			874
3.		с. Юмагузино, ул. Молодежная, д. 11	1989		кирпичный	5	1	1032,2	947,0	760,2	40	част.	903000	600495		257355		45150			875
4.		с. Юмагузино, ул. Молодежная, д. 12	1990		кирпичный	5	2	1480,7	1358,6	951,1	52	част.	1231000	818615		350835		61550			831
Итого по СП Юмагузинский сельсовет МР Кугарчинский район РБ			x	x	x	x	x	4590,8	4212,1	3146,9	176	х	4022423	2674911		1146391		201121			876
СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ
1.		с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, д. 72	1980		панельный	3	4	1954,6	1159,2	1117,7	49	част.	1502325	991869		435340		75116			769
2.		с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, д. 76, корп. б	1982		кирпичный	2	1	1187,2	622,9	201,6	27	част.	945434	629992		268171		47271			796
3.		с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, д. 78	1994		кирпичный	1	3	1105,6	930,3	900,5	32	част.	1207526	804546		342604		60376			1092
4.		с. Кушнаренково, ул. Большевистская, д. 4, корп. а	1983		кирпичный	2	3	1024,9	888,4	72,8	37	част.	1436054	956745		407506		71803			1401
5.		с. Кушнаренково, ул. Строительная, д. 16	1990		панельный	2	2	902,7	761,6	465,7	47	част.	1002411	667938		284352		50121			1110
6.		с. Кушнаренково, ул. Базарная, д. 3	1971		кирпичный	2	2	784,8	724,0	483,7	22	част.	923794	615577		262027		46190			1177
Итого по СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ			x	x	x	x	x	6959,8	5086,4	3242,0	214	х	7017544	4666667		2000000		350877			1008
СП Ермолаевский сельсовет МР Куюргазинский район РБ
1.		с. Ермолаево, пр. Мира, д. 3	1992		кирпичный	3	5	2851,0	2600,4	2535,6	113	част.	2789431	1854971		794988		139472			978
2.		с. Ермолаево, ул. Заречная, д. 52	1988		кирпичный	2	1	777,2	677,7	535,3	26	част.	1443774	960110		411475		72189			1858
Итого по СП Ермолаевский сельсовет МР Куюргазинский район РБ			x	x	x	x	x	3628,2	3278,1	3070,9	139	x	4233205	2815081		1206463		211661			1167
ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ
1.		г. Мелеуз, ул. Дзержинского, д. 4	1957		кирпичный	2	2	830,4	763,1	763,1	23	комп.	2836186	1886063		8083131		141810			3415
2.		г. Мелеуз, ул. Метеорологическая, д. 11	1971		кирпичный	2	2	736,2	661,3	509,4	26	комп.	2171591	1444108		618903		108580			2950
3.		г. Мелеуз, ул. Салавата, д. 13	1959		кирпичный	2	2	733,3	645,0	645,0	30	част.	2016627	1341056		574739		100832			2750
4.		г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 11	1960		кирпичный	2	2	691,4	638,7	512,4	33	част.	2106817	1401033		600443		105341			3047
5.		г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15	1956		кирпичный	2	2	796,2	735,4	686,7	15	комп.	2746482	1826410		782747		137325			3449
6.		г. Мелеуз, ул. Дзержинского, д. 8	1960		кирпичный	2	1	302,1	281,0	281,0	14	част.	1060084	704955		302124		53005			3509
7.		г. Мелеуз, ул. Октябрьская, д. 75	1962		кирпичный	3	3	1646,3	1497,0	1365,8	63	комп.	4520662	3006240		1288388		226034			2746
8.		г. Мелеуз, ул. Октябрьская, д. 77	1963		кирпичный	3	3	1668,0	1518,9	1518,9	73	комп.	4624962	3075599		1318114		235249			2773
9.		г. Мелеуз, ул. Дзержинского, д. 1	1961		кирпичный	2	2	679,8	626,3	555,9	38	част.	2134482	1419430		608327		106725			3140
10.		г. Мелеуз, ул. Маяковского, д. 15	1965		кирпичный	2	2	667,2	614,3	502,8	27	част.	2354658	1565848		671077		117733			3529
11.		г. Мелеуз, ул. Метеорологическая, д. 18	1986		кирпичный	3	3	1565,3	1366,9	981,5	70	част.	3510612	2334557		1000524		175531			2243
12.		г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 5, корп. а	1983		кирпичный	2	3	861,2	766,3	530,1	41	част.	2459368	1635479		700920		122969			2856
13.		г. Мелеуз, ул. Шахтерская, д. 1, корп. а	1984		кирпичный	3	3	2830,6	2333,0	1644,7	169	комп.	5850432	3890537		1667373		292522			2067
14.		г. Мелеуз, ул. Северная, д. 11	1975		кирпичный	2	2	555,6	503,1	503,1	15	част.	2576510	1713379		734305		128826			4637
15.		г. Мелеуз, ул. Воровского, д. 15	1971		кирпичный	2	2	552,2	499,0	499,0	18	част.	1642693	1092391		468167		82135			2975
16.		г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 5	1978		кирпичный	2	2	762,0	698,6	455,1	37	част.	2832691	1883739		807317		141635			3717
17.		г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 9	1961		кирпичный	2	2	687,9	632,3	556,7	24	част.	2107971	1401800		600772		105399			3064
18.		г. Мелеуз, ул. Метеорологическая, д. 16	1981		кирпичный	3	2	1170,8	1066,8	821,9	65	част.	2128087	1415177		606505		106405			1818
19.		г. Мелеуз, ул. Комарова, д. 5	1969		кирпичный	2	2	755,5	697,4	607,6	33	част.	2487295	1654051		708879		124365			3292
Итого по ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ			x	x	x	x	x	18492,0	16544,4	13940,7	814	х	52168210	34691852		14867937		2608421			57978
СП Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район РБ
1.		с. Большеустьикинское, ул. Мира, д. 10	1975		блочный	2	2	787,3	755,1	755,1	38	част.	852690	567040		243015		42635			1083
2.		с. Большеустьикинское, ул. Трактовая, д. 11	1974		блочный	2	2	766,2	737,7	687,4	34	част.	953100	633810		271635		47655			1244
3.		с. Большеустьикинское, ул. Мира, д. 17	1965		блочный	2	2	779,3	718,0	718,0	33	част.	805790	535850		229650		40290			1034
4.		с. Большеустьикинское, ул. Строительная. д. 4	1975		кирпичный	2	2	766,7	709,3	709,3	39	част.	1000000	665000		285000		50000			1304
Итого по СП Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район РБ			х	x	x	x	x	3099,5	2920,1	2869,8	144	х	3611580	2401700		1029300		180580			1165
СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ
1.		с. Мишкино, ул. Мира, д. 20, корп. а	1974		блочный	2	2	773,7	714,9	629,5	39	част.	1285118	854603		366259		64256			1661
2.		с. Мишкино, ул. Мира, д. 24	1965		кирпичный	2	2	585,4	537,4	393,0	28	част.	753394	501007		214717		37670			1287
3.		с. Мишкино, ул. Мира, д. 44	1992		кирпичный	2	2	820,3	737,4	737,4	31	част.	1074346	714440		306188		53718			1310
4.		с. Мишкино, ул. Мира, д. 72	1987		кирпичный	2	4	1192,1	1133,4	1006,4	68	част.	1178899	783968		335986		58945			989
Итого по СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ			x	x	x	x	x	3371,5	3123,1	2766,3	166	х	4291757	2854018		1223150		214589			1273
СП Миякинский сельсовет МР Миякинский район РБ
1.		с. Киргиз-Мияки, ул. Комарова, д. 19	1980		блочный	2	2	930,8	582,3	582,3	24	част.	1773078	179097		505327		88654			1905
2.		с. Киргиз-Мияки, ул. Комарова, д. 3	1972		кирпичный	2	2	781,1	724,1	724,1	28	част.	1909049	1269518		544079		95452			2444
3.		с. Киргиз-Мияки, ул. Шоссейная, д. 18	1988		кирпичный	2	4	321,2	265,8	265,8	18	част.	551036	366439		157045		27552			1716
4.		с. Киргиз-Мияки, ул. Чапаева, д. 2, кооп. 1	1993		кирпичный	2	3	1127,3	708,9	580,8	32	част.	1408533	936674		401432		70427			1249
5.		с. Киргиз-Мияки, ул. Калинина, д. 3	1977		кирпичный	2	2	552,7	491,9	491,9	26	част.	289476	192501		82501		14474			524
Итого по СП Миякинский сельсовет МР Миякинский район РБ			x	x	x	x	x	3713,1	2773,0	2644,9	128	х	5931172	3944229		1690384		296559			1597
СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ
1.		с. Красная Горка, ул. Колхозная, д. 9	1975		панельный	2	2	796,6	735,0	484,8	49	част.	1188608	790403		338774		59431			1492
Итого по СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ			xx	x	x	x	x	796,6	735,0	484,8	49	х	1188608	790403		338774		59431			1492
СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ
1.		с. Павловка, ул. Ленина, д. 37	1974		панельный	5	4	2687,0	1847,0	1847,0	123	част.	3325672	2211572		947816		166284			1238
Итого по СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ			xx	x	x	x	x	2687,0	1847,0	1847,0	123	х	3325672	2211572		947816		166284			1238
СП Мурсалимкинский сельсовет МР Салаватский район РБ
1.		с. Мурсалимкино, ул. Кирова, д. 19	1986		кирпичный	2	1	758,8	624,3	620,2	28	част.	407980	271307		116274		20399			538
2.		с. Мурсалимкино, ул. Кирова, д. 20	1988		кирпичный	2	1	1087,5	589,1	589,1	36	част.	584710	388832		166642		29236			538
3.		с. Мурсалимкино, ул. Кирова, д. 21	1986		кирпичный	2	1	1137,5	612,8	612,8	23	част.	611596	406711		174305		30580			538
Итого по СП Мурсалимкинский сельсовет МР Салаватский район РБ			x	x	x	x	x	2983,8	1826,2	1822,1	87	х	1604286	1066850		457221		80215			538
СП Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ
1.		с. Малояз, ул. Школьная, д. 3, корп. 2	1978		кирпичный	2	2	969,7	883,1	883,1	47	част.	1199815	797877		341947		59991			1237
2.		с. Малояз, ул. Коммунистическая, д. 67, корп. 2	1976		кирпичный	2	2	1079,3	918,3	918,3	24	част.	1335425	888057		380596		66772			1237
Итого по СП Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ			x	x	x	x	x	2049,0	1801,4	1801,4	71	х	2535240	1685934		722543		126763			1237
СП Куганакский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ
1.		с. Большой Куганак, ул. Мира, д. 3	1956		кирпичный	2	2	407,7	365,6	365,6	22	част.	1308698	870284		372 979		65 435			3210
2.		с. Большой Куганак, ул. Ленина, д. 15	1956		кирпичный	2	1	438,1	404,5	313,8	19	част.	1255817	835 118		357 908		62 791			2867
Итого по СП Куганакский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ			x	x	x	x	x	845,8	770,1	679,4	41	х	2564515	1705402		730887		128226			3032
СП Отрадовский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ
1.		с. Загородный, ул. Фестивальная, д. 1, корп. А	1984		кирпичный	2	2	1221,3	957,5	535,0	75	част.	1515106	1007545		431805		75756			1241
2.		с. Мариинский, ул. Раевский тракт, д. 2	1982		кирпичный	2	2	1257,5	1062,1	89,1	87	комп.	1994714	1326485		568493		99736			1586
3.		с. Мариинский, ул. Раевский тракт, д. 3	1983		кирпичный	2	2	1304,5	1118,8	94,8	83	комп.	2005645	1333753		571609		100283			1537
Итого по СП Отрадовский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ			x	x	x	x	x	3783,3	3138,4	718,9	245	х	5515465	3667783		1571907		275775			1458
СП Рощинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ
1.		с. Рощинский, ул. Майская, д. 20	1980		кирпичный	2	2	659,9	578,6	578,6	36	част.	1077257	716 376		307 018		53863			1632
2.		с. Рощинский, ул. Лесная, д. 4	1984		кирпичный	2	2	652,7	570,7	570,7	35	част.	1028007	683 624		292 982		51401			1575
Итого по СП Рощинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ			x	x	x	x	x	1312,6	1149,3	1149,3	71	х	2105264	1400000		600000		105264			1604
СП Услинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ
1.		с. Верхние Услы, ул. 40 лет Победы, д. 1	1955		кирпичный	2	1	448,5	430,6	320,1	29	комп.	873685	581000		249 000		43 685			1948
Итого по СП Услинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ			x	x	x	x	x	448,5	430,6	320,1	29	х	873685	581000		249000		43685			1948
СП Верхнетатышлинский сельсовет МР Татышлинский район РБ
1.		с. Верхние Татышлы, ул. М. Джалиля, д. 24	1997		кирпичный	2	3	1056,5	969,1	969,1	66	част.	702166	466940		200117		35109			665
2.		с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 101	1980		кирпичный	2	2	775,0	715,5	715,5	48	част.	563312	374602		160544		28166			727
3.		с. Верхние Татышлы, ул. Комарова, д. 10	1992		кирпичный	2	1	696,6	380,5	380,5	51	част.	580282	385887		165380		29015			833
4.		с. Верхние Татышлы, ул. Строителей, д. 26	1975		кирпичный	2	2	781,2	721,0	721,0	50	част.	713237	474303		203272		35662			913
5.		с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 122	1975		кирпичный	2	2	781,2	723,6	723,6	46	част.	719837	478691		205154		35992			921
Итого по СП Верхнетатышлинский сельсовет МР Татышлинский район РБ			x	x	x	x	x	4090,5	3509,7	3509,7	261	х	3278834	2180423		934467		163944			802
СП Миловский сельсовет МР Уфимский район РБ
1.		с. Миловка, ул. Михайлова, д. 9	1983		кирпичный	5	1	1068,9	873,6	641,4	48	част.	1378532	916724		392881		68927			1290
2.		с. Миловка, ул. Михайлова, д. 10	1982		кирпичный	5	1	1068,9	873,6	732,6	33	част.	1378531	916723		392881		68927			1290
3.		с. Миловка, ул. Гагарина, д. 8	1980		кирпичный	2	3	1008,3	867,7	486,2	47	част.	2130242	1416610		607119		106513			2113
4.		с. Миловка, ул. Кольцевая, д. 6, корп. 1	1988		кирпичный	5	1	1110,9	812,2	546,2	46	част.	1378531	916723		392881		68927			1241
5.		с. Миловка, ул. Гагарина, д. 1	1965		блочный	2	2	769,2	738,7	240,1	64	част.	2130242	1416610		607119		106513			2769
6.		с. Миловка, ул. Гагарина, д. 3	1968		кирпичный	2	2	734,7	702,9	220,4	46	част.	2130242	1416610		607119		106513			2899
Итого по СП Миловский сельсовет МР Уфимский район РБ			x	x	x	x	x	5760,9	4868,7	2866,9	284	х	10526320	7000000		3000000		526320			1827
ГП г. Учалы МР Учалинский район РБ
1.		г. Учалы, ул. Ленина, д. 18	1964		кирпичный	4	3	2240,6	2018,2	1966,6	93	част.	1740000	1160000		497143		82857			777
2.		г. Учалы, ул. Муртазина, д. 28, корп. а	1967		кирпичный	5	3	2786,1	2498,2	2430,0	132	част.	2780000	1853333		794286		132381			998
3.		г. Учалы, ул. Мира, д. 10	1977		кирпичный	5	6	4966,1	4525,9	4481,9	253	част.	5630001	3753334		1608572		268095			1134
4.		г. Учалы, ул. Мира, д. 22	1977		кирпичный	5	4	4047,8	3626,2	3313,5	167	част.	4040000	2693333		1154286		192381			998
5.		г. Учалы, ул. Мира, д. 24	1979		кирпичный	5	6	5104,9	4510,9	4466,6	225	част.	5530000	3686667		1580000		263333			1083
6.		г. Учалы, ул. Башкортостана, д. 12	1975		кирпичный	5	4	3794,0	3376,4	3267,1	185	част.	4040000	2693333		1154286		192381			1065
7.		г. Учалы, ул. Башкортостана, д. 8	1976		кирпичный	5	4	4570,4	4272,4	2695,0	149	част.	1790000	1193333		511429		85238			392
8.		г. Учалы, ул. Башкортостана, д. 10	1975		кирпичный	5	8	6644,0	6047,0	5649,6	280	част.	3080000	2053333		880000		146667			464
9.		г. Учалы, ул. Башкортостана, д. 10, корп. А	1975		кирпичный	5	8	6172,0	6095,4	6035,3	319	част.	3080000	2053333		880000		146667			499
10.		г. Учалы, ул. Кирова, д. 12	1967		кирпичный	5	4	3422,9	3149,5	3147,5	170	част.	2240000	1493333		640000		106667			654
11.		г. Учалы, ул. 50 лет Октября, д. 7	1968		кирпичный	5	4	3447,9	3172,9	3043,2	184	част.	1790000	1193333		511429		85238			519
12.		г. Учалы, ул. К. Маркса, д. 11	1969		кирпичный	4	4	2822,9	2280,4	2089,9	143	част.	1450000	966666		414286		69048			514
13.		г. Учалы, ул. Сибайская, д. 8	1969		кирпичный	5	4	3776,2	3364,1	3360,5	197	част.	1200000	800000		342857		57143			318
14.		г. Учалы, ул. Кирова, д. 8	1967		кирпичный	5	3	3097,3	3070,9	2453,8	128	част.	1340000	893333		382857		63810			433
15.		г. Учалы, ул. Ахметгалина, д. 21	1978		кирпичный	5	8	6688,1	6086,2	5885,7	330	част.	2864166	1909447		818331		136388			428
Итого по ГП г. Учалы МР Учалинский район РБ			x	x	x	x	x	63581,2	58094,6	54286,2	2955	х	42594167	28396111		12169762		2028294			670
СП Бала-Четырманский сельсовет МР Федоровский район РБ
1.		с. Бала-Четырман, ул. Первомайская, д. 7	1980		кирпичный	2	3	1031,0	941,7	941,7	47	част.	1697966	1129147		483920		84899			1647
Итого по СП Бала-Четырманский сельсовет МР Федоровский район РБ			x	x	x	x	x	1031,0	941,7	941,7	47	х	1697966	1129147		483920		84899			1647
СП Гончаровский сельсовет МР Федоровский район РБ
1.		д. Гончаровка, ул. Школьная, д. 13	1984		кирпичный	2	2	1574,7	1461,6	945,7	75	част.	1754387	1166667		500000		87720			1114
Итого по СП Гончаровский сельсовет МР Федоровский район РБ			x	x	x	x	x	1574,7	1461,6	945,7	75	х	1754387	1166667		500000		87720			1114
СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ
1.		с. Федоровка, ул. Социалистическая, д. 61	1980		кирпичный	2	3	968,3	840,2	840,2	44	част.	1692913	1125787		482480		84646			1748
2.		с. Федоровка, ул. Ленина, д. 61	1970		кирпичный	2	2	763,1	707,1	707,1	26	част.	1334155	887213		380234		66708			1748
Итого по СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ			x	x	x	x	x	1731,4	1547,3	1547,3	70	х	3027068	2013000		862714		151354			1748
СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ
1.		с. Акъяр, ул. Акмуллы, д. 3	1986		кирпичный	2	2	1264,2	1166,5	1166,5	54	част.	1930000	1283450		550050		96500			1527
2.		с. Акъяр, ул. Акмуллы, д. 32	1979		кирпичный	2	3	958,9	871,5	871,5	36	част,	2050000	1363250		584250		102500			2138
3.		с. Акъяр, ул. Юбилейная, д. 3	1970		кирпичный	2	2	754,1	695,9	695,9	21	част.	1939064	1289477		552633		96954			2571
4.		с. Акъяр, ул. Юбилейная, д. 14	1971		кирпичный	2	2	790,2	721,0	668,3	25	част.	1915000	1273475		545775		95750			2423
Итого по СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ			x	x	x	x	x	3767,4	3454,9	3402,2	136	х	7834064	5209652		2232708		391704			2079
СП Чекмагушевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ
1.		с. Чекмагуш, ул. Свободы, д. 6, корп. а	1978		кирпичный	4	3	1748,7	1525,3	1424,5	51	част.	1145140	761518		326365		57257			655
2.		с. Чекмагуш, ул. Свободы, д. 8	1980		кирпичный	4	3	1765,4	1540,3	1476,8	58	част.	1145140	761518		326365		57257			649
3.		с. Чекмагуш, ул. Свободы, д. 10	1983		кирпичный	4	3	1753,3	1525,4	1349,7	54	част.	1145141	761519		326365		57257			653
4.		с. Чекмагуш, ул. Свободы, д. 10, корп. 1	1989		кирпичный	4	3	1749,1	1522,4	1522,4	68	част.	1145141	761519		326365		57257			655
5.		с. Чекмагуш, ул. Свободы, д. 12	1985		кирпичный	4	3	1736,5	1511,7	1511,7	63	част.	1145141	761519		326365		57257			659
6.		с. Чекмагуш, ул. Свободы, д. 12, корп. 1	1987		кирпичный	4	3	1739,2	1509,6	1281,8	69	част.	1145143	761519		326366		57258			658
Итого по СП Чекмагушевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ			x	x	x	x	x	10492,2	9134,7	8566,9	363	х	6870846	4569112		1958191		343543			655
ГП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ
1.		р. п. Чишмы, ул. Коммунистическая, д. 1	1981		кирпичный	3	4	3047,2	2033,7	1822,5	90	част.	1760000	1170400		501600		88000			865
2.		р. п. Чишмы, ул. Коммунистическая, д. 8	1989		кирпичный	3	3	1620,5	949,5	700,5	67	част.	1560000	1037400		444600		78000			1643
3.		р. п. Чишмы, ул. Мира, д. 4	1971		кирпичный	2	2	793,2	735,2	635,0	45	част.	1250000	831250		356250		62500			1700
4.		р. п. Чишмы, ул. Мира, д. 7	1972		кирпичный	2	3	1455,0	901,9	720,9	62	част.	1700000	1130500		484500		85000			1885
5.		р. п. Чишмы, ул. Мира, д. 7, корп. а	1975		кирпичный	2	3	1492,9	891,3	843,7	51	част.	1700000	1130500		484500		85000			1907
6.		р. п. Чишмы, ул. Мира, д. 8	1974		кирпичный	2	3	1473,1	905,8	613,1	64	част.	1700000	1130500		484500		85000			1877
7.		р. п. Чишмы, ул. Мира, д. 10	1972		кирпичный	2	3	1495,5	903,0	745,2	49	част.	1700000	1130500		484500		85000			1883
8.		р. п. Чишмы, ул. Мира, д. 20	1974		кирпичный	2	3	1494,7	902,6	855,7	63	част.	1700000	1130500		484500		85000			1883
9.		р. п. Чишмы, ул. Шоссейная, д. 3	1980		панельный	5	4	3524,3	2625,7	2110,3	140	част.	2100000	1396500		598500		105000			800
10.		р. п. Чишмы, ул. Шоссейная, д. 1	1987		кирпичный	5	2	2914,9	2105,7	1685,2	83	част.	1400000	931000		399000		70000			665
11.		р. п. Чишмы, ул. Дружбы, д. 6	1991		кирпичный	4	3	2943,0	2130,0	2015,4	82	част.	1936656	1287876		551947		96833			909
12.		р. п. Чишмы, ул. Ленина, д. 43	1986		кирпичный	5	1	1134,2	835,9	502,1	34	част.	600000	399000		171000		30000			718
13.		р. п. Чишмы, ул. Ленина, д. 51	1988		кирпичный	5	1	1059,3	663,7	580,6	38	част.	600000	399000		171000		30000			904
14.		р. п. Чишмы, ул. Почтовая, д. 2	1991		кирпичный	3	2	1539,2	1047,0	984,7	57	част.	1200000	798000		342000		60000			1146
13.		р. п. Чишмы, ул. Ленина, д. 51	1988		кирпичный	5	1	1059,3	663,7	580,6	38	част.	600000	399000		171000		30000			904
14.		р. п. Чишмы, ул. Почтовая, д. 2	1991		кирпичный	3	2	1539,2	1047,0	984,7	57	част.	1200000	798000		342000		60000			1146
15.		р. п. Чишмы, ул. Ленина, д. 50	1982		кирпичный	5	5	5240,0	3933,1	3327,0	252	част.	1900000	1263500		541500		95000			483
16.		р. п. Чишмы, ул. Ленина, д. 70	1993		кирпичный	3	3	2241,5	1492,3	1076,5	75	част.	1000000	665000		285000		50000			670
Итого по ГП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ			x	x	x	x	x	33468,5	23056,4	19218,4	1252	х	23806656	15831426		6784897		1190333			1033
ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ
1.		г. Янаул, ул. Ленина, д. 24	1990		кирпичный	5	6	5444,1	4601,2	4555,2	223	част.	9354613	6220818		2666064		467731			1718
2.		г. Янаул, ул. Победы, д. 72	1983		кирпичный	5	6	4739,2	4485,8	4402,8	201	част.	8189248	5445849		2333936		409463			1728
Итого по ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ			x	x	x	x	x	10183,3	9087,0	8958,0	424	х	17543861	11666667		5000000		877194			1723
ГО г. Агидель РБ
1.		г. Агидель, ул. Первых Строителей, д. 6	1982		панельный	5	6	5176,8	4589,5	4490,4	239	част.	2526316	1200000		1200000		126316			550
Итого по ГО г. Агидель РБ			x	x	x	x	x	5176,8	4589,5	4490,4	239	х	2526316	1200000		1200000		126316			550
Республика Башкортостан
Итого по Республике Башкортостан			х	х	х	х	х	382204,3	326366,2	286590,0	16540	х	451746646	300000000	129257173		22489473		1182	5850		х

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 4 октября 2012 г. N 348 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к республиканской адресной программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2012 год

Планируемые показатели
выполнения республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год

N п/п	Наименование муниципального образования	Общая площадь МКД - всего, кв. м	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы, чел.	Количество многоквартирных домов					Стоимость капитального ремонта
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
				ед.	ед.	ед.	ед.	ед.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ	3971,3	153				4	4				3508774	3508774
2.	СП Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ	10920,0	500				11	11				10181947	10181947
3.	СП Аскинский сельсовет МР Аскинский район РБ	2254,8	148				4	4				5263160	5263160
4.	СП Толбазинский сельсовет МР Аургазинский район РБ	5978,9	304				8	8				7634993	7634993
5.	ГП г. Баймак МР Баймакский район РБ	9887,6	366				10	10				14736848	14736848
6.	СП Старобалтачевский сельсовет МР Балтачевский район РБ	5481,8	242				8	8				3512374	3512374
7.	ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ	34101,9	1198				12	12				36398732	36398732
8.	ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ	6258,7	227				11	11				16232863	16232863
9.	СП Новобелокатайский сельсовет МР Белокатайский район РБ	3066,9	136				6	6				4174655	4174655
10.	МР Благоварский район РБ	11304,3	441				13	13				10076558	10076558
11.	СП Буздякский сельсовет МР Буздякский район РБ	4718,0	240				8	8				6686477	6686477
12.	СП Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ	3306,9	110				4	4				3612570	3612570
13.	СП Красноусольский сельсовет МР Гафурийский район РБ	3265,3	138				4	4				5451058	5451058
14.	ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ	20528,5	885				28	28				16429289	16429289
15.	СП Месягутовский сельсовет МР Дуванский район РБ	6911,5	349				8	8				7266124	7266124
16.	СП Ермекеевский сельсовет МР Ермекеевский район РБ	2112,6	119				3	3				2593791	2593791
17.	СП Спартакский сельсовет МР Ермекеевский район РБ	690,2	37				1	1				1030491	1030491
18.	СП Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район РБ	10264,4	510				16	16				8771937	8771937
19.	СП Зилаирский сельсовет МР Зилаирский район РБ	1826,1	111				3	3				3203511	3203511
20.	СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ	5766,7	322				8	8				10011510	10011510
21.	СП Улу-Телякский сельсовет МР Иглинский район РБ	1468,6	57				1	1				1475474	1475474
22.	СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ	6282,2	312				8	8				11003285	11003285
23.	СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ	1602,7	56				2	2				2105264	2105264
24.	СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ	3178,4	119				2	2				1403509	1403509
25.	СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ	3266,3	146				5	5				3173440	3173440
26.	СП Кабаковский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ	1809,8	132				1	1				2863123	2863123
27.	СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ	1256,9	61				3	3				2909963	2909963
28.	СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ	3443,1	171				4	4				5978014	5978014
29.	СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ	1830,0	63				2	2				3044657	3044657
30.	СП Всрхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ	2522,5	104				3	3				2394720	2394720
31.	СП Максютовский сельсовет МР Кугарчинский район РБ	3308,0	180				5	5				16168424	16168424
32.	СП Юмагузинский сельсовет МР Кугарчинский район РБ	4590,8	176				4	4				4022423	4022423
33.	СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ	6959,8	214				6	6				7017544	7017544
34.	СП Ермолаевский сельсовет МР Куюргазинский район РБ	3628,2	139				2	2				4233205	4233205
35.	ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ	18492,0	814				19	19				52168210	52168210
36.	СП Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район РБ	3099,5	144				4	4				3611580	3611580
37.	СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ	3371,5	166				4	4				4291757	4291757
38.	СП Миякинский сельсовет МР Миякинский район РБ	3713,1	128				5	5				5931172	5931172
39.	СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ	796,6	49				1	1				1188608	1188608
40.	СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ	2687,0	123				1	1				3325672	3325672
41.	СП Мурсалимкинский сельсовет МР Салаватский район РБ	2983,8	87				3	3				1604286	1604286
42.	СП Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ	2049,0	71				2	2				2535240	2535240
43.	СП Куганакский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ	845,8	41				2	2				2564515	2564515
44.	СП Отрадовский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ	3783,3	245				3	3				5515465	5515465
45.	СП Рощинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ	1312,6	71				2	2				2105264	2105264
46.	СП Услинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ	448,5	29				1	1				873685	873685
47.	СП Верхнетатышлинский сельсовет МР Татышлинский район РБ	4090,5	261				5	5				3278834	3278834
48.	СП Миловский сельсовет МР Уфимский район РБ	5760,9	284				6	6				10526320	10526320
49.	ГП г. Учалы МР Учалинский район РБ	63581,2	2955				15	15				42594167	42594167
50.	СП Бала-Четырманский сельсовет МР Федоровский район РБ	1031,0	47				1	1				1697966	1697966
51.	СП Гончаровский сельсовет МР Федоровский район РБ	1574,7	75				1	1				1754387	1754387
52.	СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ	1731,4	70				2	2				3027068	3027068
53.	СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ	3767,4	136				4	4				7834064	7834064
54.	СП Чекмагушевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ	10492,2	363				6	6				6870846	6870846
55.	ГП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ	33468,5	1252				16	16				23806656	23806656
56.	ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ	10183,3	424				2	2				17543861	17543861
57.	ГО г. Агидель РБ	5176,8	239				1	I				2526316	2526316
Итого по Республике Башкортостан		382204,3	16540				324	324				451746646	451746646

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 4 октября 2012 г. N 348 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к республиканской адресной программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2012 год

Реестр
многоквартирных домов, участвующих в республиканской адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2012 год

N п/п	Адрес многоквартирного дома	Стоимость капитального ремонта
		всего		в том числе:
				ремонт внутридомовых инженерных систем			ремонт крыши					ремонт или замена лифтового оборудования					ремонт подвальных помещений					утепление и ремонт фасадов
		руб.		руб.			кв. м		руб.			ед.			руб.		кв. м		руб.			кв. м			руб.
1	2	3		4			5		6			7			8		9		10			11			12
СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ
1.	с. Аскарово, ул. Гагарина, д. 1	415323					461		415323
2.	с. Аскарово, ул. Гагарина, д. 11	729532					640		729532
3.	с. Аскарово, ул. Кирова, д. 5	1665923					1132		1665923
4.	с. Аскарово, ул. Учалинская, д. 8	697996					675		697996
Итого по СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ		3508774					2908		3508774
СП Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ
1.	с. Раевский, ул. Победы, д. 5	1172912		117600			981,0		1055312
2.	с. Раевский, ул. Кирова, д. 96, корп. А	643137		111000			379,0		532137
3.	с. Раевский, ул. Кирова, д. 96, корп. В	832768		111000			590,0		721768
4.	с. Раевский, ул. Кирова, д. 96, корп. Г	763841		21000			596,0		742841
5.	с. Раевский, ул. Кирова, д. 94	683201		121000			294,0		562201
6.	с. Раевский, ул. Гагарина, д. 2	1046168		21000			585,0		1025168
7.	с. Раевский, ул. Гагарина, д. 4	976477		121000			591,0		855477
8.	с. Раевский, ул. Дружбы, д. 23, корп. А	772232		21000			598,0		751232
9.	с. Раевский, ул. Дружбы, д. 34, корп. А	641212		21000			410,0		620212
10.	с. Раевский, ул. Космонавтов, д. 75	1549324		316958			983,0		1232366
11.	с. Раевский, ул. Гагарина, д. 35, корп. А	1100675		266958			672,0		833717
Итого по СП Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ		10181947		1249516			6679,0		8932431
СП Аскинский сельсовет МР Аскинский район РБ
1.	с. Аскино, ул. Гагарина, д. 21	1088633		278467			540,0		467201								155,0		342965
2.	с. Аскино, ул. Ленина, д. 47	749283																				387,0			749283
3.	с. Аскино, ул. Ленина, д. 113	1801544					500,0		634490								231,0		201652			500,0			965402
4.	с. Аскино, ул. Ленина, д. 13	1623700					500,0		554956								61,0		61120			512,0			1007624
Итого по СП Аскинский сельсовет МР Аскинский район РБ		5263160		278467			1540,0		1656647								447,0		605737			1399,0			2722309
СП Толбазинский сельсовет МР Аургазинский район РБ
1.	с. Толбазы, ул. Ленина, д. 92	726517		267461			355,0		376217								83,0		82839
2.	с. Толбазы, ул. Пушкина, д. 48	822622		131772			595,0		633158								58,0		57692
3.	с. Толбазы, ул. Фрунзе, д. 46	806576		131803			580,0		620188								54,6		54585
4.	с. Толбазы, ул. Партизанская, д. 1	1487713		296585			800,0		1097135								94,0		93993
5.	с. Толбазы, ул. 7 Ноября, д. 12	864126		103038			472,0		610749								200,0		150339
6.	с. Толбазы, ул. Ленина, д. 157, корп. 11	394991					346,0		357752								55,0		37239
7.	с. Толбазы, ул. Фрунзе, д. 44	697842		126220			429,0		452544								130,0		119078
8.	с. Толбазы, ул. Гоголя, д. 18	1834606		312407			977,0		1300879								250,0		221320
Итого по СП Толбазинский сельсовет МР Аургазинский район РБ		7634993		1369286			4554,0		5448622								924,6		817085
ГП г. Баймак МР Баймакский район РБ
1.	г. Баймак, ул. Мира, д. 1, корп. а	1510120		311107				641,9	1199013
2.	г. Баймак, ул. Мира, д. 3, корп. а	1544727		311100				660,4	1233627
3.	г. Баймак, ул. Мира, д. 15	414576		414576
4.	г. Баймак, ул. Мира, д. 17	411612		411612
5.	г. Баймак, ул. Есенина, д. 7	1968927		442098				817,36	1526829
6.	г. Баймак, ул. Есенина, д. 9	1990103		441867				828,8	1548236
7.	г. Баймак, ул. Есенина, д. 11	1947712		367851				845,8	1579861
8.	г. Баймак, ул. Юбилейная, д. 11	3019982		372054				1417,5	2647928
9.	г. Баймак, ул. Юбилейная, д. 24	968979		968979
10.	г. Баймак, ул. Юбилейная, д. 26	960110		960110
Итого по ГП г. Баймак МР Баймакский район РБ		14736848		5001354				5211,7	9735494
СП Старобалтачевский сельсовет МР Балтачевский район РБ
1.	с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 51	780438					840		756683													4,7		23755
2.	с. Старобалтачево, ул. Якутова, д. 18	404033					449		404033
3.	с. Старобалтачево, ул. Якутова, д. 16	543790					607		543790
4.	с. Старобалтачево, ул. Кирова, д. 9	244794					264		244794
5.	с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 114	700045					892,0		700045
6.	с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 64	543790					607,0		543790
7.	с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 108	234674					245,0		234674
8.	с. Старобалтачево, ул. Кирова, д. 13	60810																				11,7		60810
Итого по СП Старобалтачевский сельсовет МР Балтачевский район РБ		3512374					3904,0		3427809													16,4		84565
ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ
1.	г. Белебей, ул. им. М.Г. Амирова, д. 11	2845197		2310197																		1025,2				535000
2.	г. Белебей, ул. им. М.Г. Амирова, д. 13	2848668		2408668																		1122,0				440000
3.	г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 71	2281689		2281689
4.	г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 71, корп. А	2274557		2274557
5.	г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 75, корп. А	5412036		1915544			1180,6		3496492
6.	г. Белебей, ул. Фурманова, д. 65	3238387		1128360			910,0		2110027
7.	г. Белебей, ул. им. С.Ф. Горохова, д. 15	2661302		474817			862,0		1854248													939,8				332237
8.	г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 73, корп. Б	5316760		2576217			1194,0		2647791								727,1		92752
9.	г. Белебей, ул. им. В.И. Ленина, д. 46	1163625					595,0		1163625
10.	г. Белебей, ул. им. В.И. Ленина, д. 48	1455777		192844			560,0		1262933
11.	г. Белебей, ул. Советская, д. 121	1288756					610,0		1288756
12.	г. Белебей, ул. Волгоградская, д. 8	5611978		4487259			1296,0		1124719
Итого по ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ		36398732		20050152			7207,6		14948591								727,1		92752			3086,9				1307237
ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ
1.	р. п. Приютово, ул. К. Маркса, д. 22	1703379		434053		428,1			1269326
2.	р. п. Приютово, ул. К. Маркса, д. 25, корп. А	1560469		428424		381,8			1132045
3.	р. п. Приютово, ул. Ленина, д. 18	3747837		1027429		917,5			2720408
4.	р. п. Приютово, ул. Первомайская, д. 1, корп. А	1694119		433688		425,1			1260431
5.	р. п. Приютово, ул. Советская, д. 6	1525900		427063		370,6			1098837
6.	р. п. Приютово, ул. Советская, д. 8	1567260		428692		384,0			1138568
7.	р. п. Приютово, ул. К. Маркса, д. 24, корп. А	1280445				427,1			1280445
8.	р. п. Приютово, ул. Парамонова, д. 4, корп. А	1502724		242590		425,0			1260134
9.	р. п. Приютово, ул. Первомайская, д. 1, корп. В	1141939				380,9			1141939
10.	р. п. Приютово, ул. Калинина, д. 10	328374		328374
11.	р. п. Приютово, ул. Парамонова, д. 4	180417		180417
Итого по ГП Прибельский поссовет МР Белебеевский район МР		16232863		3930730		4140,1			12302133
СП Новобелокатайский сельсовет МР Белокатайский район РБ
1.	с. Новобелокатай, ул. Мира, д. 2	689446				253,3			689446
2.	с. Новобелокатай, ул. Мира, д. 3	510177				187,4			510177
3.	с. Новобелокатай, ул. Нагорная, д. 23	705508				259,2			705508
4.	с. Новобелокатай, ул. Нагорная, д. 25	770165				282,9			770165
5.	с. Новобелокатай, ул. Нагорная, д. 27	746889				274,4			746889
6.	с. Новобелокатай, ул. Школьная, д. 7, корп. А	752470				276,4			752470
Итого по СП Новобелокатайский сельсовет МР Белокатайский район МР		4174655				1533,5			4174655
МР Благоварский район РБ
1.	с. Языково, ул. Мира, д. 19	490432		203424																		264,0			287008
2.	с. Языково, ул. Мира, д. 23	1161010		286290		638,0			600910													255,0			273810
3.	с. Языково, ул. Мира, д. 25	1191826		286290		638,0			602455													261,0			303081
4.	с. Языково, ул. Космонавтов, д. 2	652663		269129																		285,0			383534
5.	с. Языково, ул. Космонавтов, д. 4	518001		345397																		204,0			172604
6.	с. Языково, ул. Космонавтов, д. 9	504569		284591																		205,0			219978
7.	с. Языково, ул. Ленина, д. 71	427118		300585																		64,6			126533
8.	с. Языково, ул. Ленина, д. 73	426639		300585																		64,6			126054
9.	с. Языково, ул. Чапаева, д. 21	739968		73213		562,0			546823													58,7			119932
10.	с. Языково, ул. Чапаева, д. 23	739970		73213		562,0			546823													58,7			119934
11.	с. Языково, ул. Чапаева, д. 25	739970		73213		562,0			546823													58,7			119934
12.	с. Языково, ул. Чапаева, д. 27	739970		73213		562,0			546823													58,7			119934
13.	с. Языково, ул. Пушкина, д. 20	1744422		320807		1060,0			1082849													1315,0			340766
Итого по МР Благоварский район РБ		10076558		2889950		4584,0			4473506													3153,0			2713102
СП Буздякский сельсовет МР Буздякский район РБ
1.	с. Буздяк, ул. В. Ахмадеева, д. 2	1089453				588,0			1089453
2.	с. Буздяк, ул. В. Ахмадеева, д. 34	444163		63904																		319,00			380259
3.	с. Буздяк, ул. Заводская, д. 9	436249		24780		341,0			411469
4.	с. Буздяк, ул. Кирова, д. 16, корп. 1	976173				583,0			976173
5.	с. Буздяк, ул. Ленина, д. 6	641092				415,0			641092
6.	с. Буздяк, ул. Матросова, д. 17	1093154				518,0			1093154
7.	с. Буздяк, ул. Титова, д. 8	692996																				445,0			692996
8.	с. Буздяк, ул. Титова, д. 10	1313197				368,0			620201													445,0			692996
Итого по СП Буздякский сельсовет МР Буздякский район РБ		6686477		88684		2813,0			4831542													1209,0			1766251
СП Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ
1.	с. Бураево, ул. М. Гафури, д. 10	1022676				693,0			1022676
2.	с. Бураево, ул. М. Гафури, д. 12	1152540				781,0			1152540
3.	с. Бураево, ул. Вострецова, д. 1	605046				410,0			605046
4.	с. Бураево, ул. Матросова, д. 7	832308				564,0			832308
Итого по СП Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ		3612570				2448,0			3612570
СП Красноусольский сельсовет МР Гафурийский район РБ
1.	с. Красноусольский, ул. Блюхера, д. 5, корп. 2	1385435		603499		575,3			601640													463,0			180296
2.	с. Красноусольский, ул. Блюхера, д. 7, корп. 1	1217604		459962		698,0			648822													434,5			108820
3.	с. Красноусольский, ул. Блюхера, д. 7, корп. 2	1560920		616840		752,0			763784													808,0			180296
4.	с. Курорта, ул. Лесная, д. 25	1287099		458277		572,0			698822													568,0			130000
Итого по СП Красноусольский сельсовет МР Гафурийский район РБ		5451058		2138578		2597,3			2713068													2273,5			599412
ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ
1.	г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, д. 4	764429		135735		720,0			628694
2.	г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, д. 10	764429		135735		720,0			628694
3.	г. Давлеканово, ул. Коммунистическая, д. 25	509970				280,0			271926													341,0			238044
4.	г. Давлеканово, ул. Коммунистическая, д. 27	669990				420,0			378165													484,0			291825
5.	г. Давлеканово, пер. Механизаторский, д. 3	759454				451,0			410930													466,0			348524
6.	г. Давлеканово, пер. Механизаторский, д. 4	617400				358,0			328358													414,0			289042
7.	г. Давлеканово, ул. Сибирская, д. 5	453539				240,0			222102													336,0			231437
8.	г. Давлеканово, ул. Сибирская, д. 7	453539				240,0			222102													336,0			231437
9.	г. Давлеканово, ул. Сибирская, д. 9	453539				240,0			222102													336,0			231437
10.	г. Давлеканово, ул. Сибирская, д. 26	640000				436,0			331000													476,0			309000
11.	г. Давлеканово, ул. Сибирская, д. 28	640000				390,0			343253													426,0			296747
12.	г. Давлеканово, ул. Чкалова, д. 11	610000				330,0			326883													435,0			283117
13.	г. Давлеканово, ул. Чкалова, д. 12	610000				330,0			326883													435,0			283117
14.	г. Давлеканово, ул. Новая, д. 2, корп. 1	965000		320000		1290,0			645000
15.	г. Давлеканово, ул. Беляева, д. 10	460000		100000		720,0			360000
16.	г. Давлеканово, ул. Давлекановская, д. 11	785000		170000		1230,0			615000
17.	г. Давлеканово, ул. Давлекановская, д. 13	825000		200000		1245,0			625000
18.	г. Давлеканово, ул. Ленина, д. 38	463000		63000		665,0			400000
19.	г. Давлеканово, ул. Элеваторская, д. 58	270000		90000		345,0			180000
20.	г. Давлеканово, ул. Элеваторская, д. 60	270000		90000		345,0			180000
21.	г. Давлеканово, ул. Элеваторская, д. 62	505000		140000		725,0			365000
22.	г. Давлеканово, пер. Каранский, д. 42	520000		80000		875,0			440000
23.	г. Давлеканово, ул. Мира, д. 1	370000		50000		580,0			320000
24.	г. Давлеканово, ул. Рабочая, д. 5	340000		100000		429,0			240000
25.	г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, д. 5	720000		162485		629,0			557515
26.	г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, д. 12	670000		229151		748,0			440849
27.	г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, д. 14	920000		254837		843,0			665163
28.	г. Давлеканово, ул. Карла Маркса, д. 113, корп. А	400000				542,0			400000
Итого по ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ		16429289		2320943		16366,0			11074619													4485,0			3033727
СП Месягутовский сельсовет МР Дуванский район РБ
1.	с. Месягутово, ул. Октябрьская, д. 8	657253		190437		445,1			466816
2.	с. Месягутово, ул. Октябрьская, д. 10	871191		300650		544,0			570541
3.	с. Месягутово, ул. Октябрьская, д. 12	858915		284578		547,6			574337
4.	с. Месягутово, ул. Октябрьская, д. 20, корп. 1	1136547		224627		869,5			911920
5.	с. Месягутово, ул. Октябрьская, д. 22, корп. а	588452		91327		474,0			497125
6.	с. Месягутово, ул. Партизанская, д. 42	1368475		418483		905,8			949992
7.	с. Месягутово, ул. И. Усова, д. 7, корп. 1	902309		325791		549,7			576518
8.	с. Месягутово, ул. Электрическая, д. 22	882982		300171		555,7			582811
Итого по СП Месягутовский сельсовет МР Дуванский район РБ		7266124		2136064		4891,4			5130060
СП Ермекеевский сельсовет МР Ермекеевский район РБ
1.	с. Ермекеево, ул. Горького, д. 19	664011		291611		266			372400
2.	с. Ермекеево, ул. Грачева, д. 13	1050485		190185		912,0			860300
3.	с. Ермекеево, ул. Грачева, д. 17	879295		180695		499,0			698600
Итого по СП Ермекеевский сельсовет МР Ермекеевский район РБ		2593791		662491		1677,0			1931300
СП Спартакский сельсовет МР Ермекеевский район РБ
1.	с. Спартак, ул. Комсомольская, д. 1	1030491				499,2			1030491
Итого по СП Спартакский сельсовет МР Ермекеевский район РБ		1030491				499,2			1030491
СП Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район РБ
1.	с. Исянгулово, ул. Гагарина, д. 1	636690			636,0				607370													87,0						29320
2.	с. Исянгулово, ул. Геологическая, д. 7	575412			589,0				545615													84,0						29797
3.	с. Исянгулово, ул. Геологическая, д. 9	570305			589,0				542182													84,0						28123
4.	с. Исянгулово, ул. Геологическая, д. 11	578204			589,0				548407													84,0						29797
5.	с. Исянгулово, ул. Геологическая, д. 13	582900			589,0				553103													84,0						29797
6.	с. Исянгулово, ул. К. Маркса, д. 5	251556			235,0				236144													46,0						15412
7.	с. Исянгулово, ул. Комсомольская, д. 1	529881	67345		466,0				437740													74,0						24796
8.	с. Исянгулово, ул. Комсомольская, д. 3	529307	67344		466,0				437168													74,0						24795
9.	с. Исянгулово, ул. Комсомольская, д. 5	407587	49276		363,0				337847													61,0						20464
10.	с. Исянгулово, ул. Комсомольская, д. 7	527684	70038		466,0				431373													74,0						26273
11.	с. Исянгулово, ул. Комсомольская, д. 9	540782	70037		466,0				444472													74,0						26273
12.	с. Исянгулово, ул. Комсомольская, д. 15	571319			608,0				541168													85,0						30151
13.	с. Исянгулово, ул. Октябрьской революции, д. 45	701725			615,0				673266													85,0						28459
14.	с. Исянгулово, ул. Нефтяников, д. 1	654971	85683		614,0				539465													89,0						29823
15.	с. Исянгулово, ул. Чекмарева, д. 10	592252			606,0				562074													68,0						30178
16.	с. Исянгулово, ул. Геологическая, д. 26	521362			302,0				181544													319,0						339818
Итого по СП Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район РБ		8771937	409723		8199,0				7618938													1472,0						743276
СП Зилаирский сельсовет МР Зилаирский район РБ
1.	с. Зилаир, ул. Ленина, д. 93	744492	120000		407,5				624492
2.	с. Зилаир, ул. Красных Партизан, д. 96, корп. б	1212058	120000		712,6				1092058
3.	с. Зилаир, ул. Ленина, д. 113	1246961	377267		567,5				869694
Итого по СП Зилаирский сельсовет МР Зилаирский район РБ		3203511	617267		1687,6				2586244
СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ
1.	с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 23	1685362	482689		638,0				1202673
2.	с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 19	936664			540,0				936664
3.	с. Кудеевский, ул. Победы, д. 1	664439	664439
4.	с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 4	1281005			715,4				1281005
5.	с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 10	1826482	547945		700,6				1278537
6.	с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 12	1263329			700,6				1263329
7.	с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 14	1281006			715,4				1281006
8.	с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 17	1073223			582,0				1073223
Итого по СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ		10011510	1695073		4592,0				8316437
СП Улу-Телякский сельсовет МР Иглинский район РБ
1.	с. Улу-Теляк, ул. Чехова, д. 17	1475474		350000		878,8			1125474
Итого по СП Улу-Телякский сельсовет МР Иглинский район РБ		1475474		350000		878,8			1125474
СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ
1.	с. Верхнеяркеево, ул. 50 лет Октября, д. 7 корп. А	2124854		270715		915,6			1854139
2.	с. Верхнеяркеево, ул. Советская, д. 19 корп. 1	1288982		270158		992,3			1018824
3.	с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, д. 39	570414				260,5			570414
4.	с. Верхнеяркеево, ул. Комсомольская, д. 6	1052803		221089		1137,8			831714
5.	с. Верхнеяркеево, ул. 50 лет Октября, д. 10	1749399		307070		763,0			1442329
6.	с. Верхнеяркеево, ул. Куйбышева, д. 108	357183				363,3			357183
7.	с. Верхнеяркеево, ул. 50 лет Октября, д. 12	1749399		474001		712,0			1275398
8.	с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, д. 11	2110251		400043		1027,0			1710208
Итого по СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ		11003285		1943076		6171,5			9060209
СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ
1.	с. Краснохолмский, ул. Горького, д. 9	1052632		8000		680,0			1044632
2.	с. Краснохолмский, ул. Комсомольская, д. 2	1052632		8000		690,0			1044632
Итого по СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ		2105264		16000		1370,0			2089264
СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ
1.	с. Кутерем, ул. Нефтяников, д. 18	659647				1027,6			659647
2.	с. Кутерем, ул. Нефтяников, д. 9	743862				1203,2			743862
Итого по СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ		1403509				2230,8			1403509
СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ
1.	с. Караидель, ул. Гагарина, д. 2	550000		250000		330,0			300000
2.	с. Караидель, ул. Гагарина, д. 4	850000		250000		630,0			600000
3.	с. Караидель, ул. Гагарина, д. 6	833440		250000		480,0			383440													150,0			200000
4.	с. Караидель, ул. Горького, д. 21	470000				610,0			470000
5.	с. Караидель, ул. Октябрьская, д. 26	470000				630,0			470000
Итого по СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ		3173440		750000		2680,0			2223440													150,0			200000
СП Кабаковский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ
1.	д. Кабаково, ул. Строителей, д. 14	2863123				2793,0			2863123
Итого по СП Кабаковский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ		2863123				2793,0			2863123
СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ
1.	д. Улукулево, ул. 60 лет Октября, д. 71	1064757				471,0			764048													515,0			300709
2.	д. Улукулево, ул. 60 лет Октября, д. 75	1183238				425,0			922133													473,0			261105
3.	д. Улукулево, ул. 60 лет Октября, д. 62	661968				300,8			399150													473,0			262818
Итого по СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ		2909963				1196,8			2085331													1461,0			824632
СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ
1.	с. Кармаскалы, ул. Тукаева, д. 1	790947		293615		362,0			497332
2.	с. Кармаскалы, ул. Тукаева, д. 3	1343546		378253		515,0			695896													592,0			269397
3.	с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 28	1532708		470980		794,0			1002416													126,0			59312
4.	с. Кармаскалы, ул. Мира, д. 1	2310813		619713		978,0			1631661													180,0			59439
Итого по СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ		5978014		1762561		2649,0			3827305													898,0			388148
СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ
1.	с. Прибельский, ул. Калинина, д. 2	2104171		658972		864,4			1064802													658,0			380397
2.	с. Прибельский, ул. Лермонтова, д. 60	940486		133424		668,6			807062
Итого по СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ		3044657		792396		1533,0			1871864													658,0			380397
СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ
1.	с. Верхние Киги, ул. Микрорайон, д. 14	676647				650,0			676647
2.	с. Верхние Киги, ул. Электрическая, д. 1	448056				430,0			448056
3.	с. Верхние Киги, ул. Майская, д. 55	1270017				1220,0			1270017
Итого по СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ		2394720				2300,0			2394720
СП Максютовский сельсовет МР Кугарчинский район РБ
1.	с. Максютово, ул. Восточная, д. 1	3315604		1150099		531,0			1128375													573,0			1037130
2.	с. Максютово, ул. Восточная, д. 2	3638327		1228382		583,0			1238875													647,0			1171070
3.	с. Максютово, ул. Восточная, д. 3	2945640		1057550		472,0			1003000													489,0			885090
4.	с. Максютово, ул. Восточная, д. 4	3043042		1081132		488,0			1037000													511,0			924910
5.	с. Максютово, ул. Восточная, д. 5	3225811		1126256		517,0			1098625													553,0			1000930
Итого по СП Максютовский сельсовет МР Кугарчинский район РБ		16168424		5643419		2591,0			5505875													2773,0			5019130
СП Юмагузинский сельсовет МР Кугарчинский район РБ
1.	с. Юмагузино, ул. Комсомольская, д. 6	985000				420,0			985000
2.	с. Юмагузино, ул. Комсомольская, д. 21	903423				420,0			903423
3.	с. Юмагузино, ул. Молодежная, д. 11	903000				420,0			903000
4.	с. Юмагузино, ул. Молодежная, д. 12	1231000				740,0			1231000
Итого по СП Юмагузинский сельсовет МР Кугарчинский район РБ		4022423				2000,0			4022423
СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ
1.	с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, д. 72	1502325		600171		999,0			902154
2.	с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, д. 76, корп. б	945434		395263		625,0			550171
3.	с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, д. 78	1207526		477797		886,0			729729
4.	с. Кушнаренково, ул. Большевистская, д. 4, корп. а	1436054		435627		1088,0			1000427
5.	с. Кушнаренково, ул. Строительная, д. 16	1002411		352098		530,0			650313
6.	с. Кушнаренково, ул. Базарная, д. 3	923794		923794
Итого по СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ		7017544		3184750		4128,0			3832794
СП Ермолаевский сельсовет МР Куюргазинский район РБ
1.	с. Ермолаево, пр. Мира, д. 3	2789431				1532,0			2789431
2.	с. Ермолаево, ул. Заречная, д. 52	1443774				636,0			1443774
Итого по СП Ермолаевский сельсовет МР Куюргазинский район РБ		4233205				2168,0			4233205
ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ
1.	г. Мелеуз, ул. Дзержинского, д. 4	2836186		1094633		823,0			1338669													844,5			402884
2.	г. Мелеуз, ул. Метеорологическая, д. 11	2171591		959099		430,4			800018													530,1			412474
3.	г. Мелеуз, ул. Салавата, д. 13	2016627		948249		640,0			1068378
4.	г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 11	2106817		915863		579,2			1190954
5.	г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15	2746482		1037510		792,0			1317516													821,0			391456
6.	г. Мелеуз, ул. Дзержинского, д. 8	1060084		601381		251,0			458703
7.	г. Мелеуз, ул. Октябрьская, д. 75	4520662		2363371		717,0			1491496													1203,4			665795
8.	г. Мелеуз, ул. Октябрьская, д. 77	4624962		2396685		744,0			1528352													1232,7			699925
9.	г. Мелеуз, ул. Дзержинского, д. 1	2134482		913489		574,8			1220993
10.	г. Мелеуз, ул. Маяковского, д. 15	2354658		1223235		535,4			1131423
11.	г. Мелеуз, ул. Метеорологическая, д. 18	3510612		1909373		572,2			699875													1107,2			901364
12.	г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 5, корп. а	2459368		823975		551,3			1063159													759,2			572234
13.	г. Мелеуз, ул. Шахтерская, д. 1, корп. а	5850432		2991712		1272,5			2473953													1577,5			384767
14.	г. Мелеуз, ул. Северная, д. 11	2576510		904368		441,0			1463000													548,2			209142
15.	г. Мелеуз, ул. Воровского, д. 15	1642693		717281		439,0			925412
16.	г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 5	2832691		882691		580,0			1950000
17.	г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 9	2107971		920601		577,5			1187370
18.	г. Мелеуз, ул. Метеорологическая, д. 16	2128087		1058761		644,0			1069326
19.	г. Мелеуз, ул. Комарова, д. 5	2487295		1232251		595,4			1255044
Итого по ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ		52168210		23894528		11759,7			23633641													8623,8			4640041
СП Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район РБ
1.	с. Большеустьикинское, ул. Мира, д. 10	852690		152690		639,0			700000
2.	с. Большеустьикинское, ул. Трактовая, д. 11	953100		173100		675,0			780000
3.	с. Большеустьикинское, ул. Мира, д. 17	805790		149692		552,0			656098
4.	с. Большеустьикинское, ул. Строительная, д. 4	1000000		179650		544,0			820350
Итого по СП Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район РБ		3611580		655132		2410,0			2956448
СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ
1.	с. Мишкино, ул. Мира, д. 20, корп. а	1285118				624,0			906782													595,0			378336
2.	с. Мишкино, ул. Мира, д. 24	753394				483,0			753394
3.	с. Мишкино, ул. Мира, д. 44	1074346				648,0			1074346
4.	с. Мишкино, ул. Мира, д. 72	1178899				1038,0			1178899
Итого по СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ		4291757				2793,0			3913421													595,0			378336
СП Миякинский сельсовет МР Миякинский район РБ
1.	с. Киргиз-Мияки, ул. Комарова, д. 19	1773078																				678,0			1773078
2.	с. Киргиз-Мияки, ул. Комарова, д. 3	1909049																				728,0			1909049
3.	с. Киргиз-Мияки, ул. Шоссейная, д. 18	551036				275,0			551036
4.	с. Киргиз-Мияки, ул. Чапаева, д. 2, корп. 1	1408533				710,0			1408533
5.	с. Киргиз-Мияки, ул. Калинина, д. 3	289476		289476
Итого по СП Миякинский сельсовет МР Миякинский район РБ		5931172		289476		985,0			1959569													1406,0			3682127
СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ
1.	с. Красная Горка, ул. Колхозная, д. 9	1188608				691,0			1188608
Итого по СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ		1188608				691,0			1188608
СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ
1.	с. Павловка, ул. Ленина, д. 37	3325672																				1800,0			3325672
Итого по СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ		3325672																				1800,0			3325672
СП Мурсалимкинский сельсовет МР Салаватский район РБ
1.	с. Мурсалимкино, ул. Кирова, д. 19	407980				471			407980
2.	с. Мурсалимкино, ул. Кирова, д. 20	584710				485			584710
3.	с. Мурсалимкино, ул. Кирова, д. 21	611596				463,5			611596
Итого по СП Мурсалимкинский сельсовет МР Салаватский район РБ		1604286				1419,6			1604286
СП Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ
1.	с. Малояз, ул. Школьная, д. 3, корп. 2	1199815		399815		641,4			800000
2.	с. Малояз, ул. Коммунистическая, д. 67, корп. 2	1335425		435425		701,4			900000
Итого по СП Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ		2535240		835240		1342,8			1700000
СП Куганакский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ
1.	с. Большой Куганак, ул. Мира, д. 3	1308698		180782		374,0			796399													385,0			331517
2.	с. Большой Куганак, ул. Ленина, д. 15	1255817		121964		374,0			884662													347,0			249191
Итого по СП Куганакский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ		2564515		302746		748,0			1681061													732,0			580708
СП Отрадовский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ
1.	с. Загородный, ул. Фестивальная, д. 1, корп. А	1515106		197 192		895,0			1 273 263								4,0		44651
2.	с. Мариинский, ул. Раевский тракт, д. 2	1994714		669 561		850,0			1 140 945								22,0		54147			350,0			130061
3.	с. Мариинский, ул. Раевский тракт, д. 3	2005645		675 742		850,0			1 139 515								32,0		59094			360,0			131294
Итого по СП Отрадовский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ		5515465		1542495		2595,0			3553723								58,00		157892			710,0			261355
СП Рощинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ
1.	с. Рощинский, ул. Майская, д. 20	1077257		197 761		542,0			826 976								25,0		52520
2.	с. Рощинский, ул. Лесная, д. 4	1028007		200 476		542,0			827 531
Итого по СП Рощинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ		2105264		398237		1084,0			1654507								25,0		52520
СП Услинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ
1.	с. Верхние Услы, ул. 40 лет Победы, д. 1	873685		72848		342,2			575069								5,50		45123			350,0			180645
Итого по СП Услинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ		873685		72848		342,2			575069								5,50		45123			350,0			180645
СП Верхнетатышлинский сельсовет МР Татышлинский район РБ
1.	с. Верхние Татышлы, ул. М. Джалиля, д. 24	702166		20772		864,0			681394
2.	с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 101	563312		12539		608,0			550773
3.	с. Верхние Татышлы, ул. Комарова, д. 10	580282		58138		544,0			522144
4.	с. Верхние Татышлы, ул. Строителей, д. 26	713237		88344		610,0			624893
5.	с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 122	719837		85078		609,0			634759
Итого по СП Верхнетатышлинский сельсовет МР Татышлинский район РБ		3278834		264871		3235,0			3013963
СП Миловский сельсовет МР Уфимский район РБ
1.	с. Миловка, ул. Михайлова, д. 9	1378532		621345		487,9			757187
2.	с. Миловка, ул. Михайлова, д. 10	1378531		621345		487,9			757186
3.	с. Миловка, ул. Гагарина, д. 8	2130242		1069328		762,1			1060914
4.	с. Миловка, ул. Кольцевая, д. 6, корп. 1	1378531		621345		398,3			757186
5.	с. Миловка, ул. Гагарина, д. 1	2130242		1069328		546,0			1060914
6.	с. Миловка, ул. Гагарина, д. 3	2130242		1069328		546,0			1060914
Итого по СП Миловский сельсовет МР Уфимский район РБ		10526320		5072019		3228,2			5454301
ГП г. Учалы МР Учалинский район РБ
1.	г. Учалы, ул. Ленина, д. 18	1740000		1740000
2.	г. Учалы, ул. Муртазина, д. 28, корп. а	2780000		1450000		680,0			1330000
3.	г. Учалы, ул. Мира, д. 10	5630000		3030000		1360,0			2600000
4.	г. Учалы, ул. Мира, д. 22	4040000		2240000		910,0			1800000
5.	г. Учалы, ул. Мира, д. 24	5530000		3030000		1360,0			2500000
6.	г. Учалы, ул. Башкортостана, д. 12	4040000		2240000		950,0			1800000
7.	г. Учалы, ул. Башкортостана, д. 8	1790000		1790000
8.	г. Учалы, ул. Башкортостана, д. 10	3080000		3080000
9.	г. Учалы, ул. Башкортостана, д. 10, корп. А	3080000		3080000
10.	г. Учалы, ул. Кирова, д. 12	2240000		2240000
11.	г. Учалы, ул. 50 лет Октября, д. 7	1790000		1790000
12.	г. Учалы, ул. К. Маркса, д. 11	1450000		1450000
13.	г. Учалы, ул. Сибайская, д. 8	1200000		1200000
14.	г. Учалы, ул. Кирова, д. 8	1340000		1340000
15.	г. Учалы, ул. Ахметгалина, д. 21	2864167		2864167
Итого по ГП г. Учалы МР Учалинский район РБ		42594167		32564167		5260,0			10030000
СП Бала-Четырманский сельсовет МР Федоровский район РБ
1.	с. Бала-Четырман, ул. Первомайская, д. 7	1697966		250000		1532,0			1347966													500,0			100000
Итого по СП Бала-Четырманский сельсовет МР Федоровский район РБ		1697966		250000		1532,0			1347966													500,0			100000
СП Гончаровский сельсовет МР Федоровский район РБ
1.	д. Гончаровка, ул. Школьная, д. 13	1754387		250000		1075,2			1404387													500,0			100000
Итого по СП Гончаровский сельсовет МР Федоровский район РБ		1754387		250000		1075,2			1404387													500,0			100000
СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ
1.	с. Федоровка, ул. Социалистическая, д. 61	1692913		77663		732,8			1615250
2.	с. Федоровка, ул. Ленина, д. 61	1334155		250000		488,1			984155													600,0			100000
Итого по СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ		3027068		327663		1220,9			2599405													600,0			100000
СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ
1.	с. Акъяр, ул. Акмуллы, д. 3	1930000		180000		1056,7			1750000
2.	с. Акъяр, ул. Акмуллы, д. 32	2050000		300000		841,0			1750000
3.	с. Акъяр, ул. Юбилейная, д. 3	1939064		339064		642,6			1600000
4.	с. Акъяр, ул. Юбилейная, д. 14	1915000		315000		696,0			1600000
Итого по СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ		7834064		1134064		3236,3			6700000
СП Чекмагушевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ
1.	с. Чекмагуш, ул. Свободы, д. 6, корп. а	1145140		307340		1040			837800
2.	с. Чекмагуш, ул. Свободы, д. 8	1145140		307340		1040,0			837800
3.	с. Чекмагуш, ул. Свободы, д. 10	1145141		307341		1040,0			837800
4.	с. Чекмагуш, ул. Свободы, д. 10, корп. 1	1145141		307341		1040,0			837800
5.	с. Чекмагуш, ул. Свободы, д. 12	1145141		307341		1040,0			837800
6.	с. Чекмагуш, ул. Свободы, д. 12, корп. 1	1145143		307343		1040,0			837800
Итого по СП Чекмагушевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ		6870846		1844046		6240,0			5026800
ГП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ
1.	р. П. Чишмы, ул. Коммунистическая, д. 1	1760000		110000		913,0			1650000
2.	р. П. Чишмы, ул. Коммунистическая, д. 8	1560000		560000		970,0			1000000
3.	р. П. Чишмы, ул. Мира, д. 4	1250000		510000		620,0			740000
4.	р. П. Чишмы, ул. Мира, д. 7	1700000		780000		640,0			920000
5.	р. П. Чишмы, ул. Мира, д. 7, корп. А	1700000		780000		640,0			920000
6.	р. П. Чишмы, ул. Мира, д. 8	1700000		780000		640,0			920000
7.	р. П. Чишмы, ул. Мира, д. 10	1700000		780000		640,0			920000
8.	р. П. Чишмы, ул. Мира, д. 20	1700000		780000		634,0			920000
9.	р. П. Чишмы, ул. Шоссейная, д. 3	2100000		800000		680,0			1300000
10.	р. П. Чишмы, ул. Шоссейная, д. 1	1400000		200000		660,0			1200000
11.	р. П. Чишмы, ул. Дружбы, д. 6	1936656		536656		800,0			1400000
12.	р. П. Чишмы, ул. Ленина, д. 43	600000		100000		220,0			500000
13.	р. П. Чишмы, ул. Ленина, д. 51	600000		100000		220,0			500000
14.	р. П. Чишмы, ул. Почтовая, д. 2	1200000		470000		504,0			730000
15.	р. П. Чишмы, ул. Ленина, д. 50	1900000				1024,0			1900000
16.	р. П. Чишмы, ул. Ленина, д. 70	1000000		270000		654,0			730000
Итого по ГП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ		23806656		7556656		10459,0			16250000
ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ
1.	г. Янаул, ул. Ленина, д. 24	9354613		854613																		2792,5			8500000
2.	г. Янаул, ул. Победы, д. 72	8189248		748210																		2444,6			7441038
Итого по ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ		17543861		1602823																		5237,1			15941038
ГО г. Агидель РБ
1.	г. Агидель, ул. Первых Строителей, д. 6	2526316				1227,0			2526316
Итого по ГО г. Агидель РБ		2526316				1227,0			2526316
Республика Башкортостан
Итого по Республике Башкортостан		451746646		138137491		185606,2			262765938			0			0		2187,2			1771109			44088,61				49072108

Приложение N 4

к республиканской адресной программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2012 год

Порядок
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
на софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
за счет средств бюджета Республики Башкортостан

1. Настоящий Порядок определяет цель и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан в рамках республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее - Программа).

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в которых собственники помещений, самостоятельно выбравшие способ управления многоквартирным домом, приняли решение о проведении капитального ремонта.

3. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются при выполнении условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон).

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

наличие утвержденной муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

участие муниципального образования в республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

5. Главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан по предоставлению субсидий является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

6. Для подтверждения выполнения условий и критериев предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан муниципальными образованиями в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан представляются следующие документы:

муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год с привлечением средств бюджета Республики Башкортостан (далее - муниципальная программа), утвержденная в установленном порядке;

перечень коммерческих организаций коммунального комплекса, действующих на территории муниципального образования и осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, по установленной государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) форме в части, относящейся к муниципальным образованиям;

перечень организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и действующих на территории муниципального образования Республики Башкортостан, по установленной Фондом форме в части, относящейся к муниципальным образованиям;

перечень организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и действующих на территории муниципального образования Республики Башкортостан, по установленной Фондом форме в части, относящейся к муниципальным образованиям;

перечень и тексты нормативных правовых актов муниципального образования Республики Башкортостан, обеспечивающих формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья, по установленной Фондом форме в части, относящейся к муниципальным образованиям;

перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования Республики Башкортостан, в которых созданы товарищества собственников жилья, с указанием адресов мест расположения данных домов по установленной Фондом форме;

перечень и тексты правовых актов органов местного самоуправления Республики Башкортостан, утверждающих графики, предусмотренные подпунктами 7, 9 части 1 статьи 14 Федерального закона, по установленной Фондом форме;

перечень и тексты правовых актов муниципального образования Республики Башкортостан, предусматривающих прекращение не позднее 1 января 2010 года предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры, по установленной Фондом форме;

выписки из правового акта(-ов) муниципального образования Республики Башкортостан о бюджете на 2012 год, предусматривающего(-щих) долевое финансирование Программы;

копии протоколов общих собраний членов товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов либо иных специализированных потребительских кооперативов) и (или) общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, содержащих решения об участии в муниципальной программе, о проведении капитального ремонта и видах работ по капитальному ремонту в указанных многоквартирных домах в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона;

справку об общем количестве многоквартирных домов на территории муниципального образования Республики Башкортостан по установленной Фондом форме с приложением формы N 1-жилфонд государственной статистической отчетности;

копии технических паспортов на многоквартирные дома, включенные в Программу, с указанием сведений о постановке на государственный кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

справки из органов земельного кадастра о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Программу на 2012 год.

7. Субсидии распределяются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан в пределах утвержденных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств. Методика расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в рамках Программы указана в приложении к настоящему Порядку.

8. Перечисление субсидий осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан отдельными платежными документами на основании соглашений между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, администрациями муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан и администрациями городских (сельских) поселений Республики Башкортостан и учитывается по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов, предназначенным для учета межбюджетных трансфертов. Форма соглашения и перечень документов, необходимых для его заключения, утверждаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

9. Средства, поступившие в местные бюджеты в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, учитываются в доходах местного бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации и направляются на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на проведение капитального ремонта многоквартирных домов или для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.

Передача средств из бюджета муниципального района в бюджеты поселений осуществляется в течение пяти дней со дня получения средств на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов путем предоставления межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений.

10. В течение семи дней со дня получения администрациями городских округов Республики Башкортостан от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан средств на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов администрации городских округов Республики Башкортостан принимают решение о распределении полученных средств между многоквартирными домами, которые включены в Программу и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья (или управляющими организациями, выбранными собственниками помещений).

В течение семи дней со дня получения администрациями поселений от администрации муниципального района Республики Башкортостан средств на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов администрация поселения Республики Башкортостан принимает решение о распределении полученных средств между многоквартирными домами, которые включены в Программу и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья (или управляющими организациями, выбранными собственниками помещений).

11. Средства из бюджета городского округа и поселения на капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляются в виде субсидий товариществам собственников жилья (или управляющим организациям, выбранным собственниками помещений) (далее - получатели субсидий) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в случаях и порядке, которые предусмотрены решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации.

12. В течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий администрации муниципальных образований Республики Башкортостан сообщают получателям субсидий о принятии такого решения с указанием объема предоставляемых средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.

13. Получатели субсидий в течение пятнадцати дней со дня получения сообщения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, открывают отдельный банковский счет в кредитной организации и направляют в администрацию муниципального образования Республики Башкортостан:

уведомление об открытии такого счета с указанием его реквизитов;

решение общего собрания членов товарищества собственников жилья (или собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организацией) о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств получателей субсидий в размере не менее пяти процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья (или собственников помещений в многоквартирном доме) смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

14. Перечисление субсидии из местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных в пункте 13 настоящего Порядка, на отдельный банковский счет, указанный получателем субсидии.

15. В платежных поручениях в поле "Назначение платежа" указываются реквизиты постановления Правительства Республики Башкортостан "О республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год", адреса домов, подлежащих ремонту, а также соответствующий код классификации расходов бюджетов с указанием целевых статей, связанных с обеспечением мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов.

16. Оплата работ осуществляется на основании актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с администрацией муниципального образования Республики Башкортостан и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья или выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, за исключением случая, когда субсидии используются на выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

17. Уплата авансовых платежей товариществами собственников жилья (или управляющими организациями, выбранными собственниками помещений) подрядным организациям на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома производится в размере не более тридцати процентов от суммы средств, размещенных на банковском счете получателя субсидий. Ответственность за соблюдение данного пункта возлагается на получателей субсидий.

18. Отчетность о проведении капитального ремонта в порядке, по форме и в сроки, которые устанавливаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, представляют:

получатели субсидий - в администрации городских округов и поселений Республики Башкортостан;

администрации поселений Республики Башкортостан - в администрации муниципальных районов Республики Башкортостан;

администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

19. Получатели субсидий, администрации муниципальных образований Республики Башкортостан и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан несут ответственность за достоверность информации, представленной в отчетах, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, а также за целевое и эффективное использование выделенных им средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах.

20. Субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

21. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан несут ответственность за нецелевое использование субсидий согласно законодательству Российской Федерации.

22. В случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан условий предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается в порядке, установленном приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 12 апреля 2010 года N 31 "Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из бюджета Республики Башкортостан в случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан условий их предоставления".

23. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию, а не использованные в установленные сроки, - возврату в бюджет Республики Башкортостан.

24. Контроль за целевым использованием субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан возлагается на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Приложение

к Порядку предоставления и

расходования субсидий бюджетам

муниципальных районов и городских

округов Республики Башкортостан

на софинансирование расходов

муниципальных образований на

проведение капитального ремонта

многоквартирных домов за счет средств

бюджета Республики Башкортостан

Методика
расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в рамках
республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее - субсидия) товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - заявитель), при обращении о включении многоквартирного дома в перечень многоквартирных домов муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств из бюджета Республики Башкортостан (далее - муниципальная программа) в орган местного самоуправления муниципального образования Республики Башкортостан, претендующего на участие в республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее - Программа).

1.2. Субсидия предоставляется на проведение следующих видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости - ремонт лифтовых шахт;

в) ремонт крыш;

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

д) утепление и ремонт фасадов;

е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, когда соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами.

1.3. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома определяется как сумма расходов на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленных пунктом 1.2 настоящей Методики, разработку проектной документации для капитального ремонта, проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

1.4. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома утверждается общим собранием членов товарищества собственников жилья (общим собранием членов жилищного, жилищно-строительного кооператива или специализированного потребительского кооператива) или общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших управляющую организацию для управления многоквартирным домом (далее - общее собрание), в соответствии с установленным общим собранием перечнем видов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

1.5. Субсидия предоставляется в пределах стоимости капитального ремонта многоквартирного дома, рассчитанной исходя из размера предельной стоимости проведения капитального ремонта, установленного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 2 мая 2012 года N 492-р.

1.6. Условием предоставления субсидии является долевое финансирование проведения капитального ремонта собственниками помещений в многоквартирном доме в размере не менее 5 процентов от суммы субсидии.

1.7. Доля участия в финансировании капитального ремонта собственников помещений в многоквартирном доме устанавливается решением общего собрания.

2. Порядок расчета размера субсидии

2.1. Планируемая общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома рассчитывается на основе укрупненных смет, составленных в соответствии с нормативными документами с учетом прогнозируемого изменения стоимости материалов и работ на планируемый срок начала проведения капитального ремонта.

2.2. На основании утвержденной общим собранием планируемой общей стоимости капитального ремонта и данных об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (общие площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не учитываются) рассчитывается удельная стоимость капитального ремонта по формуле:

,

где:

- удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./кв. м);

C - общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (тыс. руб.);

S - общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (кв. м), рассчитываемая по формуле:

,

где:

- сумма общих площадей жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме (кв. м);

- сумма общих площадей нежилых помещений в многоквартирном доме (кв. м).

Общие площади помещений в многоквартирном доме устанавливаются по данным технических паспортов помещений или свидетельств о регистрации прав собственности на помещение.

2.3. Размер участия в общих расходах на капитальный ремонт собственника (сособственников) i-го помещения в многоквартирном доме без учета субсидии рассчитывается как произведение удельной стоимости капитального ремонта на общую площадь принадлежащего собственнику (сособственникам) i-го помещения:

,

где:

- размер расходов на капитальный ремонт собственника (сособственников) i-го помещения в многоквартирном доме без учета субсидии (тыс. руб.);

- общая площадь i-ого помещения (кв. м).

2.4. Размер субсидии, с просьбой о которой заявитель планирует обратиться в орган местного самоуправления, в случаях:

а) если удельная стоимость капитального ремонта не превышает установленного размера предельной стоимости капитального ремонта (Cm), рассчитывается по формуле:

,

где:

Sub - размер запрашиваемой субсидии (тыс. руб.);

- субсидия, рассчитанная в части расходов собственника i-го помещения (тыс. руб.);

- доля финансирования расходов по проведению капитального ремонта собственника i-го помещения (в процентах), не может быть менее 5%;

N - число жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

б) если удельная стоимость капитального ремонта превышает установленный размер предельной стоимости капитального ремонта, рассчитывается по формуле:

,

где:

- установленный размер предельной стоимости проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м).

2.5. Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома собственника (сособственников) i-го помещения с учетом размера запрашиваемой субсидии рассчитываются по формуле:

,

где:

- расходы на капитальный ремонт собственника /-го помещения с учетом субсидии (тыс. руб.).

3. Форма представления результатов расчета размера субсидии

3.1. Результаты расчета размера субсидии обобщаются в табличном виде по форме согласно приложению к настоящей Методике.

3.2. Заявитель представляет в орган местного самоуправления расчет размера субсидии и табличную форму с обобщенными результатами расчета, подписанные председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо руководителем управляющей организации, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение

к Методике расчета размера

финансовой поддержки на

проведение капитального ремонта

многоквартирного дома в рамках

республиканской адресной программы

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2012 год

Форма
представления результатов расчета размера участия в финансировании капитального ремонта собственников помещений
в многоквартирном доме и размера запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт

Вид помещения, номер квартиры или кадастровый номер нежилого помещения	Собственник помещения (Ф.И.О. гражданина, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, Российская Федерация, название организации, др.)	Общая площадь помещения (кв. м)	Доля финансирования собственника для расчета субсидии (проценты)	Размер участия в общих расходах на капитальный ремонт собственников помещений (тыс. руб.)
				без учета предоставления субсидии	с учетом предоставления субсидии
1	2	3	4	5	6
I. Жилые помещения
II. Нежилые помещения
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, всего (кв. м)			X*	X*	X*
Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт без учета предоставления субсидии, всего (тыс. руб.)					X*
Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт с учетом предоставления субсидии, всего (тыс. руб.)
Сумма запрашиваемой субсидии (тыс. руб.)

*Ячейки со знаком "X" не заполняются.

Приложение N 5

к республиканской адресной программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2012 год

Методические рекомендации
по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
в рамках реализации республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год и сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию после проведения капитального ремонта

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны на основе Методических рекомендаций государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения единого методологического подхода при привлечении подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее - привлечение подрядных организаций), и подготовки договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, заключаемых с победителями открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций.

2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и основываются на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной конкуренции между подрядными организациями, а также ответственности администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, либо выбранной собственниками помещений управляющей организации за результаты выбора подрядной организации.

Раздел 2. Примерный порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Участники проведения конкурсных процедур.

1.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее - заказчик) путем проведения открытого конкурса (далее - конкурс).

1.2. Заказчик осуществляет следующие функции:

1.2.1. определяет во взаимодействии с администрацией муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан:

1.2.1.1. предмет конкурса;

1.2.1.2. срок проведения конкурса;

2.2.1.3. организатора конкурса;

1.2.2. утверждает конкурсную документацию по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная документация);

1.2.3. участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсные комиссии);

1.2.4. совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса;

1.2.5. заключает договор подряда с победителем конкурса.

1.3. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

1.3.1. разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденной Правительством Республики Башкортостан республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику;

1.3.2. в порядке, установленном пунктом 2 настоящего раздела, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию;

1.3.3. назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты);

1.3.4. через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса;

1.3.5. через назначенного представителя отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса;

1.3.6. при необходимости вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;

1.3.7. осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;

1.3.8. предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре;

1.3.9. предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии;

1.3.10. ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 2 настоящего порядка;

1.3.11. оповещает в письменном виде победителя конкурса;

1.3.12. организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

1.3.13. направляет информацию о результатах конкурса в администрацию муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан.

1.4. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса в соответствии с разделом 4 настоящих Методических рекомендаций.

1.5. Участниками конкурса являются компании, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.

2. Опубликование информации о конкурсе.

2.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса по форме согласно приложению N 1 к настоящим Методическим рекомендациям, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса на Интернет-сайте администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан и в газете "Республика Башкортостан".

2.2. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовой информации либо дополнительно распространяться претендентам на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки.

3. Подача и рассмотрение заявок.

3.1. Требования к составу, форме и подаче заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

3.2. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.

3.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним, хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.

3.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном настоящими Методическими рекомендациями.

3.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса.

3.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5 дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.

3.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

3.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:

3.8.1. наименование участника конкурса;

3.8.2. должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

3.8.3. наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

3.8.4. предлагаемые участником конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника);

3.8.5. другая информация на усмотрение организатора конкурса.

3.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.

3.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом согласно приложению N 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

3.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

3.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией в целях сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом согласно приложению N 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

3.13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.

3.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.

3.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

3.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс.

3.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

3.17.1. если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

3.17.2. если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

3.17.3. если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

3.18. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.

Раздел 3. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Конкурсные комиссии по проведению конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - комиссии или конкурсные комиссии) являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принять участие в конкурсе (далее - участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.

2. Администрация муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан включает в состав комиссии представителей, обеспечивающих управление республиканской адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представителей, осуществляющих функции надзора в области строительства.

3. Заказчик включает в состав комиссии: представителя собственников помещений в многоквартирных домах (председателя Совета многоквартирного дома или иного представителя по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме);

представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченного на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами.

4. При необходимости Заказчик может включает в состав комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (далее - приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624), организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.

5. В состав конкурсной комиссии может быть включен представитель некоммерческой организации, представляющий интересы потребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

6. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса.

7. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

7.1. вскрытие конвертов с заявками, оформление и подписание протокола вскрытия конвертов;

7.2. рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформление и подписание соответствующих протоколов;

7.3. определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату конкурса.

8. Конкурсная комиссия при необходимости запрашивает у участников конкурса информацию, предусмотренную настоящими Методическими рекомендациями.

9. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенном соответствующей конкурсной документацией, а также настоящими Методическими рекомендациями.

10. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателя комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан.

11. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии.

12. Ответственный секретарь комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан.

13. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее чем две трети от ее состава, при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика.

14. Решения комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии).

16. Председатель комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):

16.1. руководит деятельностью комиссии;

16.2. председательствует на заседаниях комиссии;

16.3. несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач;

16.4. осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

17. Члены комиссии:

17.1. участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии;

17.2. участвуют в заседаниях комиссии;

17.3. выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.

18. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.

19. Председателю, заместителю председателя, ответственному секретарю и другим членам комиссии не допускается проведение переговоров с участниками во время процедур проведения конкурса за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

20. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.

21. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

          Раздел 4. Примерная форма конкурсной документации              

         по проведению открытого конкурса на выполнение работ            

                по капитальному ремонту многоквартирных                  

                             1. Общие положения.                         

     1.1.    Предметом  настоящего  конкурса  является  право  заключения

договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту

_________________________________________________________________________

                        (наименование и адрес объекта)

_____________________________________________________(перечислить работы)

     1.2. Заказчиком является ___________________________________________

                                          (наименование заказчика)

     1.3.Организатором конкурса является: _______________________________

                                     (наименование организатора конкурса)

     1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________

рублей, в том числе НДС _______________________________ рублей.

     1.5. Крайним сроком подачи  конкурсных  заявок  является  день и час

вскрытия конвертов с конкурсными заявками.   Заявки   подаются по адресу:

_________________________________________, часы работы _________________.

     1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками  будет  произведено в

_____ часов _____ минут "____" __________ 20____ года по адресу: ________

________________________________________. На процедуру вскрытия конвертов

приглашаются представители  всех  претендентов  на  участие  в  конкурсе.

Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

     1.7. Официальное извещение  о  проведении  конкурса  публикуется  на

интернет-сайте _______________________ не позднее, чем за 30 дней до даты

проведения конкурса.

     1.8. Участники конкурса ______________________________ предоставляют

                           (предоставляют, не предоставляют)

обеспечение заявки.

     1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки

участники конкурса должны перечислить сумму в размере ___________________

рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов

с заявками на следующий счет:

________________________________________________________________________.

 (указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)

     1.10. Официальные результаты конкурса публикуются на интернет-сайте

_________________ в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

     1.11. Договор подряда с победителем конкурса  заключается  по  форме

согласно   приложению   N  5  к  настоящей   конкурсной   документации  в

десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

     1.12. Должностное лицо организатора   конкурса,   ответственное   за

контакты с участниками конкурса:

________________________________________________________________________.

            (Ф.И.О., телефоны, факс, адрес электронной почты)

                 2. Требования к участникам конкурса.                    

     Для   участия  в  конкурсе  допускаются  участники,  соответствующие

следующим требованиям:

     2.1.    деятельность  участника  не  должна  быть  приостановлена  в

порядке,     предусмотренном    Кодексом    Российской    Федерации    об

административных правонарушениях;

     2.2.  у  участника  не  должно быть просроченной задолженности перед

бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

     2.3.  участник  не  должен  находиться  в  процессе ликвидации или в

процедуре банкротства;

     2.4.  отсутствие  участника  в реестре недобросовестных поставщиков,

который  ведется  согласно  Положению  о ведении реестра недобросовестных

поставщиков    и    о    требованиях    к  технологическим,  программным,

лингвистическим,    правовым   и  организационным  средствам  обеспечения

ведения      реестра    недобросовестных    поставщиков,    утвержденному

постановлением  Правительства  Российской Федерации от 15 мая 2007 года N

292;

     2.5.    в  зависимости  от  вида  работ  в  конкурсной  документации

определяются    специальные    квалификационные  требования  для  допуска

участников к конкурсу.

          3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок         

                        на участие в конкурсе.                           

     3.1.  Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по

форме  согласно  приложению  N  1  к  настоящей конкурсной документации с

приложением следующих документов:

     3.1.1.  опись  входящих в состав заявки документов по форме согласно

приложению N 2 к настоящей конкурсной документации;

     3.1.2.  документ,  подтверждающий  полномочия  лица на осуществление

действий  от  имени  участника,  по  форме  согласно  приложению  N  3  к

настоящей конкурсной документации;

     3.1.3.  документ,  подтверждающий  внесение обеспечения заявки (если

обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

     3.1.4.  информация  о  составе  и квалификации специалистов, которые

планируются  к  привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеют

высшее  специальное образование в строительной отрасли, по форме согласно

приложению  N  4  к  конкурсной  документации  с  приложением документов,

подтверждающих их квалификацию;

     3.1.5.  копия  учредительных документов со всеми зарегистрированными

изменениями  и  дополнениями  к  ним  (для  юридических лиц), нотариально

заверенную    копию    документа,   удостоверяющего  личность  -  паспорт

гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

     3.1.6. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

     3.1.7. копия свидетельства о государственной регистрации;

     3.1.8.    копия    выписки    из  Единого  государственного  реестра

юридических    лиц    (Единого  государственного  реестра  индивидуальных

предпринимателей),    полученная   не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до

объявления конкурса;

     3.1.9.  копия  справки  из налогового органа о размере задолженности

участника    по   обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или

государственные    внебюджетные   фонды  за  последний  календарный  год,

полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

     3.1.10.  копия  свидетельства  о  допуске  к  определенному виду или

видам    работ,   которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов

капитального  строительства,  выданное саморегулируемой организацией (при

проведении  работ,  указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона

России от 30 декабря 2009 года N 624).

     3.2.  Указанные  документы являются обязательными для представления.

Копии  документов  должны  быть заверены надлежащим образом. Отсутствие в

составе    конкурсной  заявки  какого-либо  документа  или  представление

документов   по  формам,  отличным  от  тех,  что  включены  в  настоящую

конкурсную  документацию,  является  основанием  для  отказа  в допуске к

участию в конкурсе.

     3.3.    Конкурсная  заявка  должна  быть  представлена  организатору

конкурса  в  двойном  конверте.  На  внешнем конверте указывается предмет

конкурса.  Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один

с  оригиналом  конкурсной  заявки,  а  второй  с  ее  копией.  На  каждом

внутреннем  конверте проставляется маркировка, соответственно, "Оригинал"

или  "Копия",  и  указывается  наименование, организационноправовая форма

участника,  его  почтовый  адрес и телефон. Копия заявки должна содержать

копии  всех  документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее

состав документов не требуется.

     3.4.  Конкурсная  заявка  доставляется  участником  с помощью почты,

курьером  или  лично  по  адресу,  указанному  в  пункте  1.5  конкурсной

документации.  Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от

причины  опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику

в  нераспечатанном  виде.  Организатор  конкурса  регистрирует конкурсную

заявку  или  изменение  в  конкурсную  заявку  в книге регистрации заявок

немедленно  после  ее  приема  уполномоченным  лицом.  Зарегистрированной

конкурсной  заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру

очередности ее доставки участником.

     3.5.  Участник  имеет  право  в  любое время до даты и часа вскрытия

конвертов  отозвать  поданную  конкурсную  заявку.  Уведомление об отзыве

заявки  подается  участником  в  письменном  виде  по  адресу,  в который

доставлена  конкурсная  заявка.  Уведомление об отзыве заявки должно быть

подписано       лицом,    подписавшим    ее,    и    скреплено    печатью

организации-участника.    Отозванная    конкурсная   заявка  возвращается

организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

     3.6.  Участник  имеет  право  в  любое время до даты и часа вскрытия

конвертов  вносить  изменения  в  поданную  конкурсную  заявку. Изменение

вносится  и  регистрируется  в  соответствии с процедурой подачи заявки и

должно    быть    оформлено   участником  как  самостоятельный  документ,

подписанный  лицом,  подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью

организации-участника.    Документ,    представляющий   собой  изменение,

запечатывается  в  конверт,  который  оформляется  так  же,  как  внешний

конверт  с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение".

Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

                   4. Обеспечение конкурсной заявки.                     

     4.1.  Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение

конкурсной  заявки  (если  обеспечение  заявки  предусмотрено  конкурсной

документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 конкурсной документации.

     4.2.  Обеспечение  конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика

в следующих случаях:

     4.2.1.  участник  отозвал  свою  конкурсную  заявку  после процедуры

вскрытия конвертов;

     4.2.2.   участник,  выигравший  конкурс,  уклоняется  от  подписания

договора подряда;

     4.2.3.  участник,  выигравший  конкурс,  не  предоставил обеспечение

исполнения договора.

     4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

     4.3.1.   участникам,  не  допущенным  к  участию  в  конкурсе,  -  в

пятидневный  срок  со  дня  подписания  протокола рассмотрения конкурсных

заявок;

     4.3.2.  победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания

договора  подряда  при  условии  предоставления  победителем  надлежащего

обеспечения исполнения договора;

     4.3.3.  участникам,  которые  участвовали  в  конкурсе,  но не стали

победителями    конкурса,   за  исключением  участника  конкурса,  заявке

которого  присвоен  второй  номер, - в пятидневный срок со дня подписания

протокола оценки и сопоставления заявок;

     4.3.4.  участнику  конкурса,  заявке  на  участие  которого присвоен

второй  номер, - в течение десяти дней со дня подписания договора подряда

с  победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления

надлежащего обеспечения исполнения договора.

                    5. Процедура проведения конкурса.                    

     5.1.  Любой  участник  до  даты вскрытия конвертов при необходимости

задает  вопросы  уполномоченному  лицу  организатора  конкурса  и  должен

получить  от  него  разъяснения  по  содержанию конкурсной документации и

процедуре  проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо

в  форме  электронного  документа,  либо  по  телефону,  с использованием

контактной  информации,  указанной  в  пункте  1.12  настоящей конкурсной

документации.    Ответы    на   письменные  вопросы  участников  конкурса

направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

     5.2.  Организатор  конкурса  при  необходимости  вносит  изменения в

конкурсную  документацию  не  позднее,  чем  за  5  дней до даты вскрытия

конвертов,   о  чем  он  должен  известить  участников  путем  публикации

соответствующей    информации.  Организатор  конкурса  при  необходимости

предоставляет  участникам  дополнительное  время  для  учета внесенных им

изменений  путем  переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок,

но  не  более  чем  на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия

конвертов.

     5.3.  После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят

процедуру  рассмотрения  конкурсной  комиссией  на  предмет  соответствия

требованиям  конкурсной  документаций,  по результатам которой конкурсной

комиссией  принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе

или  об  отказе  в  таком  допуске.  Основаниями  для  отказа в допуске к

участию в конкурсе являются:

     5.3.1.  отсутствие  подписи  в конкурсной заявке или наличие подписи

лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

     5.3.2.  предоставление  участником  неполного  комплекта документов,

установленных    пунктом  3.1  настоящей  конкурсной  документации,  либо

документов, оформленных ненадлежащим образом.

     5.3.3.  несоответствие  участника требованиям, установленным пунктом

2 конкурсной документации;

     5.3.4.  превышение  цены  конкурсной  заявки  над  начальной  ценой,

указанной в конкурсной документации;

     5.3.5.  предоставление  участником в конкурсной заявке недостоверных

сведений.

     5.4.  Конкурсные  заявки,  допущенные к участию в конкурсе, проходят

процедуру  оценки  и  сопоставления  в целях выявления лучших условий для

исполнения  договора  подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного  дома  в  соответствии с критериями и на основе методики

оценки конкурсных заявок согласно пункту 6 конкурсной документации.

       6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.        

     6.1.  Для определения лучших условий для исполнения договора подряда

на  выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирного  дома,

предложенных  в  заявках  на  участие  в  конкурсе,  конкурсная  комиссия

осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

     1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

     2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

     3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

     6.2.  Оценка  по  критерию  "Квалификация участника" производится по

четырем подкритериям:

     а)  опыт  работы (количество успешно завершенных объектов - аналогов

за последний год);

     б)   квалификация  персонала  (наличие  в  штате  квалифицированного

инженерного персонала);

     в)  соблюдение  техники  безопасности (количество несчастных случаев

при производстве работ за последние два года);

     г)    участие    в  судебных  заседаниях  в  качестве  ответчика  по

арбитражным  делам  об  исполнении  договорных  обязательств по договорам

подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

     6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

     6.4.  Оценка  конкурсных  заявок  проводится  конкурсной комиссией в

следующей последовательности:

     6.4.1.  Ранжирование  заявок  по  критериям  "Цена договора" и "Срок

выполнения  работ":  номер  1  получает  заявка  с  наилучшим показателем

критерия,    далее   порядковые  номера  выставляются  по  мере  снижения

показателей;

     при  равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и

зарегистрированная раньше.

     6.4.2.  Выставление  количества  баллов  заявкам  по критериям "Цена

договора"  и  "Срок  выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2. В

таблицах  1  и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против

порядкового номера заявки.

                                                                Таблица 1

     Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора"    

Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
60	1	60
	2	55
	3	50
	4	45
	5	40
	6	35
	7	30
	8	25
	9	20
	10	15
	11	10
	12	5
	13 и более	0

                                                                Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ" 

Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
20	1	20
	2	20
	3	20
	4	18
	5	16
	6	14
	7	12
	8	10
	9	8
	10	6
	11	4
	12	2
	13 и более	0

     Выставление  количества  баллов  заявкам  по  критерию "Квалификация

участника" в соответствии с таблицей 3.

     В  таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке

начисляются    штрафные    баллы,  которые  вычитаются  из  максимального

количества баллов, установленного для данного критерия.

     Если    количество   штрафных  баллов  превышает  20,  то  участнику

присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника".

                                                                Таблица 3

                      Начисление штрафных баллов                         

          по подкритериям критерия "Квалификация участника"              

Максимальное количество баллов	Подкритерии	Показатель подкритерия (ед.)	Количество штрафных баллов
20	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)	2 и более	0
		1	5
		0	10
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет	0
		2 и более с опытом работы более 5 лет	5
		в остальных случаях	10
	Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года)	0	0
		1	5
		2 и более	10
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года	0	0
		1	5
		2 и более	10

     6.4.3.  Суммирование  баллов,  полученных  каждой  заявкой  по  трем

критериям.

     6.4.4.  Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1

получает    заявка,    набравшая   наибольшее  количество  баллов,  далее

порядковые  номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При

равном    количестве    баллов,  приоритет  получает  заявка,  получившая

наибольшее  количество баллов по критерию "Квалификация участника", затем

по  критерию  "Цена  договора"  и  в  случае необходимости по подкритерию

"Срок  выполнения  работ"  последовательно.  Участник,  подавший  заявку,

которой    в   результате  ранжирования  присвоен  номер  1,  объявляется

победителем конкурса.

Раздел 5. Методические рекомендации по заполнению примерной формы договора на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение N 5 к конкурсной документации) включает в себя стандартные положения договора, подходящие для большинства проектов капитального ремонта многоквартирных домов.

При составлении договора подряда необходимая информация вносится в незаполненные поля. Примеры заполнения незаполненных полей в договоре подряда приведены в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда курсивом жирным шрифтом.

Все особенности договорных отношений сторон договора подряда, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного заказчика, излагаются в статье 15 договора подряда "Особые условия". Возможные формулировки пунктов статьи 15 приведены курсивом жирным шрифтом в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда.

Статьи и пункты договора подряда, не требующие внесения информации, в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда пропущены.

Статья 1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) с учетом Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденных правлением государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с указанным законом относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения,

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) иные виды работ, если их финансирование обеспечивается из иных источников.

Например, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения и ремонту фасада (далее - работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: указать адрес. В пункте 1.1 Договора указывается один или несколько видов работ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п.

В данном пункте указано, что работы выполняются в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору, согласно статьи# 743 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Номера и наименования приложений к Договору по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся технической и сметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора.

1.2. Следует указать общую стоимость работ по Договору и стоимость работ с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Стоимость работ указывается цифрой и дублируется прописью.

Стоимость работ может быть определена в результате проведения конкурса или аукциона (торгов). Тогда в пункте 1.2 Договора указывается цена предложения победителя конкурса или аукциона. В этом случае стоимость работ, подлежащих оплате, определяется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика, на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношение цены победителя торгов к начальной (максимальной) сметной стоимости работ.

Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2 Договора: "в том числе НДС ______________________ рублей" - следует записать: "не облагается".

Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.

1.3. При проведении конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 1.4 Договора указывается в соответствии с заявкой победителя конкурса.

1.4. В текст пункта 1.7 Договора необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения Договора. Например, "протокол об итогах конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома N 16 от 4 июня 2012 года".

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (банковская гарантия, поручительство владельца компании подрядчика или третьих лиц или залог денежных средств и иные законные способы обеспечения обязательств) в размере не менее 10% общей стоимости Договора. Если Договором предусматривается выплата авансового платежа, размер обеспечения исполнения Договора не может быть меньше размера авансового платежа. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора, то Договор расторгается.

2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (страхование, банковская гарантия, поручительство или удержание денежных средств с окончательного платежа Подрядчику).

Если Заказчиком принято решение об обеспечении исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в виде удержания суммы с окончательного платежа Подрядчику, то в незаполненном поле пункта 2.2 Договора необходимо указать: "удержание с окончательного платежа". В этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести пункт с указанием срока выплаты удержанной суммы после завершения выполнения обязательств Подрядчиком по истечении гарантийного срока (рекомендуемый срок - 14 дней со дня истечения гарантийного срока):

     "15....   Удержанная  с  окончательного  платежа  сумма  обеспечения

исполнения  обязательств  Подрядчика  по устранению выявленных дефектов в

течение  гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику

в  течение  14  дней  со  дня  окончания  гарантийного  срока при условии

надлежащего    выполнения    подрядчиком   гарантийных  обязательств  при

наступлении гарантийного случая.".

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Если объект капитального ремонта включает небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного времени для их выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договоре подряда может не предусматриваться. В этом случае в тексте первого абзаца пункта 3.1 Договора в незаполненных полях необходимо записать: "не предусматривается":

     "-  авансовый  платеж Подрядчику в размере не предусматривается % от

стоимости,  указанной  в Пункте 1.2 Договора в сумме не предусматривается

тыс.  рублей  выплачивается  в  не  предусматривается дневный срок с даты

полписания# Договора Сторонами.".

Если авансовый платеж признан необходимым, его размер может быть установлен при заключении Договора подряда. Его конкретный размер устанавливается Заказчиком или может устанавливаться с учетом обоснованных предложений Подрядчика. В этом случае в незаполненных полях в тексте первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать размер и сумму авансового платежа (не более 30% от стоимости работ).

В незаполненных полях в тексте второго абзаца пункта 3.1 Договора Заказчиком указывается срок выплаты окончательного платежа по завершению работ по Договору с даты подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 (рекомендуемый срок - 14 дней).

Если выставляемый на торги объект капитального ремонта включает большое количество видов и объемов работ, требует длительного времени для их выполнения (более четырех месяцев), наряду с авансовым платежом Подрядчику в Договоре подряда могут быть предусмотрены промежуточные платежи. В этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующие пункты:

     "15....    При    выполнении    Договора  Заказчиком  осуществляются

промежуточные  платежи  на основании предъявленных Подрядчиком и принятых

Заказчиком  объемов  выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ,

указанной  в  пункте  1.2  Договора.  Заказчик  производит  промежуточные

платежи  за  фактически  выполненные  Подрядчиком работы в соответствии с

предъявленными Подрядчиком счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3.

     15....  Сумма  выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком

при  промежуточных  платежах за выполненные и принятые объемы работ путем

вычетов  пропорциональных  сумм из сумм очередных промежуточных платежей,

причитающихся Подрядчику.".

Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. В случае заключения Договора по результатам конкурсных процедур дата начала работ может быть определена Заказчиком до заключения Договора и доведена до сведения участников конкурса или аукциона в объявлении о торгах.

Дата начала работ может определяться Заказчиком с учетом обоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора подряда.

4.2. Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 1.4 Договора, с даты начала работ.

Если объект капитального ремонта предполагает выполнение нескольких видов работ и (или) требует длительного времени для их выполнения, то Договором может быть предусмотрено составление календарного плана выполнения работ. В этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующие условия:

     "15....  Календарные  сроки  выполнения  работ  и  сроки  завершения

отдельных  этапов работ определяются календарным планом выполнения работ,

составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.".

Статья 5. Обязанности Заказчика

5.1. В незаполненном поле пункта 5.1.1 Договора указывается срок передачи Заказчиком Подрядчику по акту Объекта в работу со дня подписания Договора Сторонами. Этот срок определяется по усмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом предложений Подрядчика при заключении Договора подряда (рекомендуемый срок - 7 дней).

Статья 6. Обязанности Подрядчика

6.1. Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение на территории рабочей площадки временных сооружений, в том числе осуществление временных присоединений к коммуникациям, то в этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующий пункт:

     "15....  Подрядчик  обязан возвести собственными силами и средствами

на  территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для

качественного  выполнения  работ  по  Договору,  в  том числе осуществить

временные        присоединения        к       следующим    коммуникациям:

_____________________________________________________________

     15.    Подрядчик    обязан   производить  оплату  за   использование

поставляемых  ресурсов  (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных

средств.".

     Необходимо  указать  наименование  коммуникаций, к которым Подрядчик

обязан  за  свой  счет  осуществить  временные  присоединения.  Например,

водоснабжение, электросети, теплоснабжение.

Статья 7. Выполнение работ

7.1. В незаполненном поле пункта 7.1 Договора необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны полномочного представителя Заказчика. В зависимости от конкретных условий проведения капитального ремонта многоквартирного дома полномочным представителем Заказчика может быть:

а) сотрудник организации Заказчика (например, управляющей компании);

б) инженер или инженерная организация, действующая на основании договора с Заказчиком.

Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика осуществляется в соответствии со статьей 749 Гражданского кодекса РФ: "Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика".

При необходимости в незаполненном поле этого пункта можно указать несколько лиц, являющихся уполномоченными представителями Заказчика.

7.2. В незаполненном поле пункта 7.2 Договора необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, должность представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Если при капитальном ремонте многоквартирного дома необходимо согласование с органами государственного строительного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте, то в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующий пункт:

     "15....  Подрядчик  обязан  согласовать  с органами государственного

строительного    надзора    и    другими   контролирующими  и  надзорными

организациями проект порядка ведения работ на объекте.".

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется с соблюдением требований законодательства, в том числе установленных частью 9 статьи 20 Федерального закона, согласно которой акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должны быть согласованы с органом местного самоуправления и подписаны лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. В незаполненном поле пункта 9.3 Договора необходимо указать срок, в течение которого Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) наступление гарантийного случая, согласования порядка и сроков их устранения с даты получения письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемый срок - три дня).

ГАРАНТ:

Нумерация статей приводится в соответствии с источником

Статья 13. Порядок расторжения Договора

13.1. Если Договор заключен по результатам конкурса или аукциона и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика.

Статья 15. Особые условия

15.1. В данную статью Договора вносятся пункты по усмотрению Заказчика, приведенные ниже курсивом жирным шрифтом. Кроме этого, здесь могут быть приведены пункты, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, и требованиями конкретного Заказчика.

В зависимости от видов работ по капитальному ремонту объекта (например, ремонт фасада) можно внести дополнительные пункты, обязывающие Подрядчика, например:

"- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта;

- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику;

- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений.".

Для снижения рисков Подрядчика в отдельных случаях можно рекомендовать страхование соответствующих рисков.

Согласно статье 742 Гражданского кодекса Российской Федерации "Страхование объекта строительства" договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.

Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.

Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

В случае страхования рисков в данную статью Договора рекомендуется внести следующий пункт:

     "15....  Подрядчик обязан застраховать у страховщика, согласованного

с  Заказчиком,  строительные  риски  на  сумму,  равную  стоимости работ,

указанной  в  пункте  1.2  Договора,  и  представить  Заказчику оригиналы

страховых полисов в семидневный срок с даты заключения Договора.".

В зависимости от сложности и условий проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дама в Договоре можно предусмотреть обязательное страхование ответственности перед третьими лицами. Тогда следует внести в данную статью Договора следующий пункт:

     "15....  Подрядчик  обязан  не  позднее  начала  работ  по  Договору

застраховать   свою  гражданскую  ответственность  за  вред,  причиненный

жизни,  здоровью  или  имуществу  третьих  лиц  при  выполнении  работ на

объекте  и  представить  Заказчику  копию  договора страхования в течение

семи дней с даты подписания Договора Сторонами.".

При подготовке проекта Договора Заказчик должен учитывать, что чрезмерные требования по страхованию могут повлечь за собой существенное увеличение издержек Подрядчика и, как следствие, увеличение цены конкурсной заявки.

Раздел 6. Сдача многоквартирного дома в эксплуатацию после проведения капитального ремонта

1. Общему собранию членов товарищества собственников жилья (потребительского кооператива) либо общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме рекомендуется выбрать представителей собственников помещений в многоквартирном доме для участия в приемке работ и подписания акта сдачи-приемки работ по капитальному ремонту.

После завершения ремонтных работ многоквартирный дом принимается в эксплуатацию в соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(р), утвержденными приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 7 мая 1985 года N 135, которые применяются постольку, поскольку не противоречат Градостроительному кодексу Российской Федерации.#

*Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

**Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

***Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1

к Методическим рекомендациям

по порядку привлечения подрядных

организаций для выполнения работ

по капитальному ремонту

многоквартирных домов в рамках

реализации республиканской

адресной программы по проведению

капитального ремонта многоквартирных

домов на 2012 год и сдачи

многоквартирного дома в эксплуатацию

после проведения капитального ремонта

                                Извещение                                

          о проведении открытого конкурса на выполнение работ            

                         по капитальному ремонту                         

     Дата публикации извещения: _________________________________________

     Предмет открытого конкурса:  право  заключения  договора  подряда на

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

     Адрес многоквартирного дома: _______________________________________

     Работы (объекты): __________________________________________________

_________________________________________________________________________

                               (перечислить работы)

     Заказчик ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

      (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,

                         контактное лицо заказчика)

     Организатор открытого конкурса _____________________________________

_________________________________________________________________________

          (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,

                   контактное лицо организатора конкурса)

     Начальная (максимальная) цена договора подряда: ____________ рублей.

     Дата начала работ: _________________________________________________

     Дата вскрытия конвертов ____________________________________________

     Официальный  Интернет-сайт   администрации   муниципального   района

(городского округа), газета "Республики Башкортостан"

     Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: _________________

_________________________________________________________________________

     Приложение: конкурсная документация в составе:

     1) общие положения, требования к  участникам   открытого   конкурса,

формы документов;

     2) техническая и сметная документация в составе: ___________________

_________________________________________________________________________

                            (перечислить документы)

     3) договор подряда (проект).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

по порядку привлечения подрядных

организаций для выполнения работ

по капитальному ремонту

многоквартирных домов в рамках

реализации республиканской

адресной программы по проведению

капитального ремонта многоквартирных

домов на 2012 год и сдачи

многоквартирного дома в эксплуатацию

после проведения капитального ремонта

                                 Протокол                                

       вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе      

    на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома    

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                   (наименование работ, объект и адрес)

_______________________________________                     _____________

 (место проведения вскрытия конвертов)                          (дата)

     Состав конкурсной комиссии:

     Председатель комиссии: _____________________________________________

     Секретарь комиссии: ________________________________________________

     Члены комиссии: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                           (Ф.И.О., должность)

     Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:

_________________________________________________________________________

     Время начала вскрытия конвертов

     На процедуре   вскрытия   конвертов   присутствовали   представители

участников открытого конкурса:

_________________________________________________________________________

  (наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

     По приглашению организатора открытого конкурса на процедуре вскрытия

конвертов присутствовали

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                           (Ф.И.О., должность)

     Организатором открытого конкурса было  получено  и  зарегистрировано

___________ заявок.

     До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они  не

повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр   либо   изъятие

вложений.

     Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки  поданы

от следующих организаций:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                (наименования участников конкурса, адреса)

     Конкурсная    комиссия  рассмотрела  конкурсные  заявки  на  предмет

определения   полномочий  лиц,  подавших  заявки,  а  также  соответствия

конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации  (приложение  к

настоящему протоколу).

     По  результатам  рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что

к участию в открытом конкурсе допускаются следующие организации:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к

участию в открытом конкурсе не допускаются следующие организации:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     Председатель конкурсной комиссии

_________________________________________________________________________

     Секретарь комиссии: ________________________________________________

     Члены конкурсной комиссии

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                                     (подписи)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение

к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе

от _________________

                      Сводная таблица конкурсных заявок                  

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование участника, адрес	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника	Документ, подтверждающий внесение обеспечения	Информация о составе и квалификации работников	Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров подряда)	Копии учредительных документов
1	2	3	4	5	6	7
1
2
3
4

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	Копия свидетельства о государственной регистрации	Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц	Копия справки из налогового органа о размере задолженности	Цена конкурсной заявки	Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в открытом конкурсе
8	9	10	11	12	13

Председатель конкурсной комиссии ________________________________________

Секретарь комиссии: _____________________________________________________

Члены конкурсной комиссии _______________________________________________

                                              (подписи)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3

к Методическим рекомендациям

по порядку привлечения подрядных

организаций для выполнения работ

по капитальному ремонту

многоквартирных домов в рамках

реализации республиканской

адресной программы по проведению

капитального ремонта многоквартирных

домов на 2012 год и сдачи

многоквартирного дома в эксплуатацию

после проведения капитального ремонта

                                  Протокол                               

       оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе      

    на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:   

_________________________________________________________________________

                   (наименование работ, объект и адрес)

___________________________________ (место проведения вскрытия конвертов)

_____________ (дата)

     Состав конкурсной комиссии:

     Председатель комиссии: _____________________________________________

     Секретарь комиссии: ________________________________________________

     Члены комиссии: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                               (Ф.И.О., должность)

     На процедуру оценки и сопоставления   конкурсных   заявок  поступили

заявки следующих участников конкурса:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

          (наименования участников открытого конкурса, адреса)

     Оценка    заявок    проведена  конкурсной  комиссией  по  критериям,

установленным пунктом 6 конкурсной документации.

     Результаты   оценки  заявок  по  критериям  "Цена  договора",  "Срок

выполнения  работ"  и  "Квалификация"  отражены в приложении к настоящему

протоколу.

     Конкурсная    комиссия  произвела  суммирование  результатов  оценки

заявок.

     По  результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам

присвоены следующие номера:

     1. ________________________________________________________________,

     2. ________________________________________________________________,

     3. __________________________________________________________ и т.д.

     Победителем открытого конкурса признана ____________________________

_________________________________________________________________________

                           (наименование организации)

     Организатору  открытого  конкурса  поручается  в пятидневный срок со

дня  подписания  настоящего  протокола  осуществить  возврат  обеспечения

конкурсной  заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых

присвоены 1 и 2 номера.

     Председатель конкурсной комиссии

_________________________________________________________________________

     Секретарь комиссии: ________________________________________________

     Члены конкурсной комиссии

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                                   (подписи)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение

к протоколу оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе

от ____________________

                    Оценка заявок по критериям и подкритериям            

N п/п

Наименование участника

Дата и время регистрации заявки

Критерий "Цена договора"

Критерий "Срок выполнения работ"

Критерий "Квалификация"

Итого

подкритерии

балл

показатель, рублей

балл

показатель

балл

опыт работы

штрафной балл

квалификация персонала

штрафной балл

соблюдение техники безопасности

штрафной балл

проигранные арбитражные дела

штрафной балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Председатель конкурсной комиссии ________________________________________

Секретарь комиссии: _____________________________________________________

Члены конкурсной комиссии _______________________________________________

                                           (подписи)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1

к примерной форме конкурсной

документации по проведению

открытого конкурса на выполнение

работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов

                                 Заявка                                  

           на участие в открытом конкурсе на выполнение работ            

                         по капитальному ремонту                         

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

               (указать наименование работ, объект и адрес)

     1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо

     2. Электронный адрес участника _____________________________________

     3. Участник ________________________________________________________

     является  (не  является),  основание  освобождения  от  уплаты НДС в

случае наличия

     плательщиком налога на добавленную стоимость.

	4. Участник _______________ выданное саморегулируемой организацией
		имеет (не имеет)

     свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые оказывают влияние на

безопасность    объектов  капитального  строительства  согласно  перечню,

утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.

     5.  Конкурсная  документация изучена нами в полном объеме и признана

полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

     6. Подтверждаем соответствие требованиям:

     деятельность  не  приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

     отсутствие  просроченной  задолженности перед бюджетами всех уровней

или государственными внебюджетными фондами;

     участник   не  находится  в  процессе  ликвидации  или  в  процедуре

банкротства;

     отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

     7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	2	3	4
1.	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	Рубли
2.	Срок выполнения работ	Календарные дни с даты начала работ

  8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация участника"

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	Опыт работы, в том числе:	шт.
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
2	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:	человек
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более двух лет
	с опытом работы более пяти лет
3	Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года)	шт.
4	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела)	шт.

     9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ______________

рублей __________________________________________________________________

                          (дата, номер платежного поручения)

     10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ___________________

_________________________________________________________________________

          (указываются реквизиты банковского счета участника

                        для возврата обеспечения)

     11. Нами были представлены ранее  в  составе  заявки  на  участие  в

открытом конкурсе _______________________________________________________

                         (указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4-3.1.12 конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к примерной форме конкурсной

документации по проведению

открытого конкурса на выполнение

работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов

                                      Опись                              

                      входящих в состав заявки документов                

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                             (наименование участника)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на выполнение работ  по

капитальному ремонту ____________________________________________________

                          (указать наименования работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены  нижеперечисленные  документы  и

что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа	Количество листов

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3

к примерной форме конкурсной

документации по проведению

открытого конкурса на выполнение

работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов

                         Доверенность N _______                           

     Место составления ___________________________________________________

     Дата выдачи _________________________________________________________

     Настоящей доверенностью _____________________________________________

                                          (наименование участника)

в лице ___________________________________________________________________

                    (должность руководителя участника, Ф.И.О.),

действующего на основании ________________________________________________

                                       (устава, положения и т. п.)

уполномочивает ___________________________________________________________

                       (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность,

                  и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать  заявку  на

участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

                     (наименования работ, объект и адрес)

     Настоящая доверенность выдана сроком на ____________________________.

     Подпись ________________________________________________ удостоверяю.

              (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 4

к примерной форме конкурсной

документации по проведению

открытого конкурса на выполнение

работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов

                                 Сведения                                

           о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее         

              специальное образование в строительной отрасли             

	ФИО	Должность в компании	Стаж работы в отрасли	Стаж работы в компании	Название учебного заведения и год окончания	Примечания
1.
2.
3.

     Итого:

количество специалистов, со стажем работы в компании более трех лет: ____

человек.

     Среднесписочная численность работников участника  конкурса  на  дату

подачи заявки:

_________________________________________________________________________

     Прилагаются следующие  документы  в  отношении   каждого   работника

(заверенные участником):

     1. Копия паспорта в количестве: ____ шт.

     2. Копия диплома в количестве: ____ шт.

     3. Копия трудовой книжки в количестве: ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 5

к примерной форме конкурсной

документации по проведению

открытого конкурса на выполнение

работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов

                            Примерная форма                              

       договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту      

                         многоквартирных домов                           

                           Договор N ________                            

     на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

                    "___" ______________ 20___ года

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                    (полное наименование заказчика)

в лице _________________________________________________________________,

действующего на основании ___________________________ (далее - Заказчик),

с одной стороны, и ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

               (полное наименование подрядной организации)

в лице __________________________________________________________________

действующего на основании __________________________ (далее - Подрядчик),

с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",  заключили  настоящий

Договор о нижеследующем:

              Статья 1. Предмет и существенные условия Договора          

     1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства

по  выполнению  работ по капитальному ремонту __________ (далее - работы)

многоквартирного   дома  (далее  -  объект),  расположенного  по  адресу:

__________________________    в  соответствии  с  технической  и  сметной

документацией, прилагаемой к Договору.

     1.2.  Общая  стоимость  работ  по  Договору  составляет ____________

рублей, в том числе НДС __________ рублей.

     Стоимость по видам работ составляет:

     ___________________________________________ рублей;

     (вид работ)

     ___________________________________________ рублей;

     (вид работ)

     ___________________________________________ рублей;

     (вид работ)

     1.3.  Указанная  в пункте 1.2 Договора стоимость работ увеличению не

подлежит.

     1.4.  Срок  выполнения  работ  составляет __________________________

дней.

     1.5.  В  счет  стоимости  работ в пределах суммы, указанной в пункте

1.2  Договора,  Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за

свой  риск  из  своих  материалов,  своими  силами и средствами выполнить

работы  в  соответствии  с Договором, устранить все недостатки и передать

результаты выполненных работ Заказчику.

     1.6.  Заказчик  берет  на  себя обязательство уплатить Подрядчику за

выполнение  работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии

с  Договором,  в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки

и в порядке, определенные настоящим Договором.

     1.7.    Основанием   для  заключения  настоящего  Договора  является

_______________ N _______ от "___" _________________ 20___ г.

          Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика       

     2.1.  Обеспечением  исполнения  обязательств  Подрядчика по Договору

является    _____________________   на  сумму  _________________  рублей.

Подрядчик    обязан    представить    Заказчику   обеспечение  исполнения

обязательств  по  Договору  в  10-дневный срок с даты подписания Договора

Сторонами.

     2.2.  Обеспечением  исполнения обязательств Подрядчика по устранению

выявленных  дефектов  в  гарантийный  период является ________________ на

сумму  _________________  рублей,  действующее  до истечения гарантийного

периода.  Подрядчик  обязан  представить  Заказчику данное обеспечение до

подписания  акта  приемки  объекта, а при проведении капитального ремонта

по  нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией

законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

                      Статья 3. Порядок оплаты работ                     

     3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

     -  авансовый платеж Подрядчику в размере ___________ % от стоимости,

указанной  в  Пункте  1.2  Договора,  в сумме ____________________ рублей

выплачивается    в   ______  дневный  срок  с  даты  подписания  Договора

Сторонами,  но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения

обязательств по Договору;

     -    окончательный    платеж    по   завершению  работ  по  Договору

выплачивается  на  основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в

______ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

     3.2.  Подрядчик  обязан  использовать аванс для покрытия расходов по

производству  работ,  предоставить  Представителю  Заказчика  по  первому

требованию    все  необходимые  документы,  подтверждающие  использование

авансового платежа в соответствии с его назначением.

                     Статья 4. Сроки выполнения работ                    

     4.1.  Срок  начала  работ:  - не позднее "___" _______________ 20___

года,  но  не  ранее  выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом

3.1 настоящего Договора.

     4.2.  Срок  окончания  работ:  -  не  позднее: "___" _______________

20___ года.

     4.3.  Фактической  датой  окончания  работ  на объекте является дата

подписания  акта  о  приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных

работ по капитальному ремонту объекта.

                      Статья 5. Обязанности Заказчика                    

     5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

     5.1.1.    Передать    Подрядчику    по    акту    объект  в  течение

________________ дней со дня подписания Договора Сторонами.

     5.1.2.  Обеспечить  организацию технического надзора в течение всего

периода производства работ.

     5.1.3.  Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку

и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

     5.1.4.  Рассматривать  и подписывать акты по форме КС-2 и справки по

форме КС-3.

                     Статья 6. Обязанности Подрядчика                    

     6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

     6.1.1.  Принять  от  Заказчика  по  акту  объект в срок, указанный в

подпункте 5.1.1 Договора.

     6.1.2.    Нести   ответственность  перед  Заказчиком  за  допущенные

отступления  от  требований,  предусмотренных  в  технической  и  сметной

документации  и  СНиП,  за  снижение  или потерю прочности, устойчивости,

надежности здания, сооружения или его части.

     6.1.3.  Поставлять  на  рабочую  площадку  материалы,  оборудование,

изделия,  конструкции, строительную технику, необходимые для производства

работ,  а  также  осуществлять  их  приемку,  разгрузку  и складирование.

Используемые    при    производстве   работ  материалы  (комплектующие  и

оборудование)    должны    соответствовать    государственным  стандартам

Российской  Федерации  и  техническим условиям. На всех этапах выполнения

работ    должны  быть  в  наличии  сертификаты  (соответствия,  пожарные,

гигиенические),    технические    паспорта   и  (или)  другие  документы,

удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

     6.1.4.  Разместить  за  свой  счет  на  строительных  лесах  и (или)

ограждениях  информацию  с  указанием:  видов  и сроков выполнения работ,

наименований  Заказчика  и  Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и

Подрядчика, контактных телефонов.

     6.1.5.    Обеспечить    режим    труда  в  соответствии  с  трудовым

законодательством  Российской  Федерации,  а  также  нормативными актами,

направленными    на    защиту  тишины  и  покоя  граждан.  Работы  должны

производиться   в  будние  дни  в  период  с  8.00  по  21.00  часов.  По

письменному    согласованию  с  Заказчиком  работы  могут  проводиться  в

выходные    и    праздничные  дни  с  учетом  соответствующих  требований

законодательства Российской Федерации.

     6.1.6.  Обеспечить  в ходе производства работ выполнение необходимых

мероприятий   по  технике  безопасности,  соблюдению  норм  экологической

безопасности,    пожарной    безопасности  и  других  норм  безопасности,

рациональному  использованию территории, охране окружающей среды, зеленых

насаждений и земли.

     6.1.7.  Содержать  рабочую площадку и прилегающие участки свободными

от  отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать

их своевременную уборку.

     6.1.8.    Обеспечить    за    свой    счет  сохранность  материалов,

оборудования,    стоянки    строительной  техники  и  другого  имущества,

необходимого  для  производства  работ,  ограждение  рабочей  площадки  с

момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

     6.1.9.  Вывезти  с рабочей площадки строительный мусор до подписания

акта  о  приемке  приемочной  комиссией законченных работ по капитальному

ремонту объекта.

     6.1.10.  При  обнаружении  обстоятельств, угрожающих сохранности или

прочности  объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него

указаний    приостановить    работы  и  принять  все  возможные  меры  по

предотвращению  наступления отрицательных последствий, которые могут быть

вызваны обнаруженными обстоятельствами.

     6.1.11.  По  первому требованию представителя Заказчика представлять

всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

     6.1.12.  Обеспечить  представителю Заказчика необходимые условия для

исполнения им своих обязанностей на объекте.

     6.1.13.  Сдать  объект  в  эксплуатацию в установленные пунктом 4.2.

Договора    сроки    и    передать    Заказчику  комплект  исполнительной

документации,    который    включает  общий  журнал  производства  работ,

уточненные  сметы,  перечни  фактически выполненных работ, исполнительные

чертежи,  акты  приемки  работ,  акты освидетельствования скрытых работ и

ответственных конструкций.

     6.1.14.  Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных

в  ходе  производства  работ  и в течение гарантийного срока эксплуатации

объекта.  Исправлять  дефекты,  допущенные  при выполнении работ, за свой

счет  в  согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении

Подрядчиком    этих    обязательств    Заказчик  вправе  для  исправления

некачественно  выполненных  работ  привлечь  другую  организацию  за счет

Подрядчика.

     6.1.15.    Соблюдать    установленный    законодательством   порядок

привлечения и использование иностранных работников.

                       Статья 7. Выполнение работ                        

     7.1.    Заказчик    назначает    представителя   Заказчика,  который

представляет  Заказчика  во  взаимоотношениях  с  Подрядчиком и выполняет

функции технического надзора.

     Полномочным представителем Заказчика является:

     ______________________________________________________

     (должность,  Ф.И.О.,  документ,  подтверждающий полномочия, название

организации, адрес,

     контактные телефоны)

     7.2.    Подрядчик    назначает    в  качестве  своего  представителя

должностное  лицо,  обеспечивающее  выполнение работ Подрядчиком, ведение

документации  на  объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях

с Заказчиком.

     Полномочным представителем Подрядчика является:

     _______________________________________________________

     (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

     7.3.  Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с

обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

     7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

     7.4.1.  Контроль  за  соответствием  работ, применяемых конструкций,

изделий,  материалов  требованиям СНиП, стандартов, технических условий и

других нормативных документов.

     7.4.2.    Принятие  своевременных  мер  и  контроль  за  устранением

выявленных дефектов в технической и сметной документации.

     7.4.3.    Проверка    наличия  документов,  удостоверяющих  качество

используемых  Подрядчиком  изделий  и  материалов (технических паспортов,

сертификатов, и других документов).

     7.4.4.  Освидетельствование  совместно с Подрядчиком скрытых работ и

ответственных  конструкций  и подписание акта освидетельствования скрытых

работ.

     7.4.5.    Проверка    фактических   объемов,  качества  и  стоимости

выполненных  работ  для  расчета  платежей  Подрядчику и визирование акта

приемки выполненных работ КС-2.

     7.4.6.  Участие  в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

после  проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание

акта ввода объекта в эксплуатацию.

     7.5.  В  целях  выполнения функций, указанных в пункте 7.4 Договора,

представитель Заказчика имеет право:

     7.5.1.    Проводить    совещания   с  Подрядчиком  и  участвовать  в

совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

     7.5.2.  Давать  в  письменной форме замечания Подрядчику и требовать

от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

     7.6.  Представитель  Заказчика  не  имеет  права вносить изменения в

Договор    или  требовать  от  Подрядчика  действий,  нарушающих  условия

Договора.

     7.7.   Представитель  Подрядчика  имеет  право  в  письменной  форме

уведомлять  Заказчика  о  действиях  представителя  Заказчика, которые он

считает    неправомерными,    и  получать  от  Заказчика  соответствующие

разъяснения.

     7.8.  Все  действия  во исполнение Договора осуществляются Сторонами

только  в  письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут

даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

     7.9.  Представитель  и  при  необходимости  другие  должностные лица

Подрядчика  обязаны  по  приглашению  представителя  Заказчика  принимать

участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

     7.10.    Представитель    Заказчика   по  приглашению  представителя

Подрядчика    обязан   принимать  участие  в  совещаниях  для  обсуждения

вопросов, связанных с работами.

     7.11.   Результаты  совместного  обсуждения  вопросов,  связанных  с

работами,  представителями  Заказчика  и  Подрядчика  оформляются  в виде

протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

     7.12.  С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком

Подрядчик  обязан  вести  общий  журнал  производства  работ,  в  котором

отражается    технологическая    последовательность,    сроки,   качество

выполнения  и  условия  производства  работ  по  форме,  установленной СП

48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

     7.13.    Подрядчик  может  привлечь  по  согласованию  с  Заказчиком

субподрядные  организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и

персоналом,  а в случаях, предусмотренных законодательством, документами,

подтверждающими  их  право  на  выполнение  данного вида работ. Стоимость

работ,  передаваемых  на  субподряд,  должна  быть не более 50% стоимости

всех работ по Договору.

     7.14.   Все  ископаемые  предметы  и  иные  находки,  представляющие

геологический,  археологический  интерес  или иную ценность, найденные на

месте  производства  работ,  не  являются  собственностью  Подрядчика.  В

случае  их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно

уведомить об этом Заказчика.

             Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию            

     8.1.    Приемка   результатов  завершенных  работ  осуществляется  в

соответствии  с  ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных

капитальным    ремонтом    жилых  зданий"  (в  редакции  изменений  N  1,

утвержденных   Приказом  Госстроя  РФ  от  6  мая  1997  года  N  17-16),

технической и сметной документацией.

     8.2.  Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о

завершении  работ  по Договору и готовности объекта к сдаче и представить

представителю  Заказчика  счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку

по  форме  КС-3.  Заказчик  в  течение 5 дней после получения уведомления

Подрядчика  организует  и  в  установленном  порядке осуществляет приемку

рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

     8.3.  Объект  считается  принятым  в  эксплуатацию со дня подписания

акта  приемки  объекта  в  эксплуатацию,  а  при  проведении капитального

ремонта  по  нескольким  видам  работ  на  объекте  -  актов  о приемке в

эксплуатацию  рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту

объекта по всем видам работ.

     8.4.    При    обнаружении   рабочей  комиссией  в  ходе  приемки  в

эксплуатацию  объекта  недостатков в выполненной работе составляется акт,

в    котором    фиксируется  перечень  дефектов  и  сроки  их  устранения

Подрядчиком.  Подрядчик  обязан устранить все обнаруженные дефекты своими

силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

     8.5.  Приемка  объекта  в  эксплуатацию  производится  только  после

выполнения  всех  работ  в  полном  соответствии  с технической и сметной

документацией,  а  также  после устранения всех дефектов в соответствии с

пунктом 8.4 Договора.

     8.6.   С  момента  приемки  объекта  в  эксплуатацию  Заказчиком  он

принимает  на  себя  ответственность  за сохранность объекта и несет риск

возможного его повреждения или утраты.

                Статья 9. Гарантии качества по сданным работам           

     9.1.   Гарантии  качества  распространяются  на  все  конструктивные

элементы,    инженерные  системы  и  работы,  выполненные  Подрядчиком  и

субподрядчиками по Договору.

     9.2.  Гарантийный  срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта

приемки  объекта  в  эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты

произошли  вследствие  нормального  износа  объекта  или  его частей, или

неправильной    его  эксплуатации.  Гарантийный  срок  на  смонтированное

Подрядчиком       оборудование    соответствует    гарантийному    сроку,

установленному его производителем.

     9.3.  При  обнаружении  дефектов Заказчик должен письменно известить

об  этом  Подрядчика  не  позднее ________ дней с момента их обнаружения.

Подрядчик  направляет  своего  представителя  не  позднее ________ дней с

даты  получения  извещения,  а  в  случае  выявления  дефектов, ведущих к

нарушению    безопасности    эксплуатации  объекта  и  (или)  убыткам,  -

немедленно.  Представители  Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и

согласовывают  порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не

должен    превышать   сроков,  необходимых  для  подготовки  производства

соответствующих  работ  и  производства таких работ более чем на 5 (пять)

рабочих дней.

     9.4.  При  отказе  Подрядчика от составления и (или) подписания акта

обнаруженных    дефектов    Заказчик    составляет  односторонний  акт  с

привлечением  независимых  экспертов, все расходы по оплате услуг которых

при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

     9.5.  Если  Подрядчик не обеспечивает устранения выявленных дефектов

в  установленные  сроки,  Заказчик  вправе  привлечь  для выполнения этих

работ  другую  организацию  за  счет  Подрядчика,  в  том  числе  в  счет

обеспечения    исполнения   его  обязательств  по  устранению  выявленных

дефектов в гарантийный период.

                      Статья 10. Ответственность сторон                  

     10.1.  Заказчик  и  Подрядчик несут ответственность в соответствии с

законодательством  Российской  Федерации за ненадлежащее выполнение своих

обязательств по Договору.

     10.2.  За  нарушение  сроков  исполнения  обязательств  по  Договору

Заказчиком  или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде

штрафа  в  размере  0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости,

указанной    в    пункте  1.2  Договора,  за  каждый  день  просрочки  до

фактического исполнения обязательств.

     10.3.    За   заключение  договора  субподряда  без  согласования  с

Заказчиком  Подрядчик  выплачивает  Заказчику  штраф  в  размере 1% (один

процент)    стоимости    работ,  переданных  на  выполнение  субподрядной

организации.  При  этом  Заказчик  вправе  требовать расторжения договора

субподряда.

     10.4.  В  случае  нарушения  Подрядчиком  условий  Договора  (6.1.5,

6.1.6,  6.1.7) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает

об    этом    Подрядчика   с  составлением  акта  выявленного  нарушения,

подписываемого  Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от

подписи  -  в  одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в

течение    2  (двух)  дней  выявленных  нарушений  Подрядчик  выплачивает

Заказчику  штраф  в  размере  0,5%  (ноль  целых  пять  десятых процента)

стоимости,    указанной   в  пункте  1.2  Договора,  за  каждый  день  до

фактического устранения нарушений.

     10.5.  Уплата  штрафа  за просрочку или иное ненадлежащее исполнение

обязательств   по  Договору,  а  также  возмещение  убытков,  причиненных

ненадлежащим    исполнением   обязательств,  не  освобождает  Стороны  от

фактического исполнения обязательств по Договору.

     10.6.  Указанные  в  настоящей  статье  штрафы  взимаются  за каждое

нарушение в отдельности.

     10.7.  Сторона  освобождается  от  уплаты  штрафа, если докажет, что

просрочка    исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие

непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

        Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию         

     11.1.  Представитель  Заказчика  вправе  вносить  от имени Заказчика

изменения  в  техническую  документацию  при условиях, что дополнительные

работы  по  стоимости  не  превышают  10%  (десяти процентов) указанной в

пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

     11.2.    При    внесении  изменений  в  техническую  документацию  в

соответствии  с  пунктом 11.1 Договора дополнительные работы оплачиваются

Заказчиком    по  расценкам  в  соответствии  со  сметной  документацией,

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

     11.3.  Внесение  в  техническую  документацию  изменений  в  большем

против  указанного в пункте 11.1 Договора объеме осуществляется на основе

согласованной  Сторонами  дополнительной  сметы  с  корректировкой сроков

выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

               Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы              

     12.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за частичное или

полное  неисполнение  своих  обязательств  по  Договору, если оно явилось

следствием  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших

после    заключения    Договора.  К  обстоятельствам  непреодолимой  силы

относятся    землетрясения,  пожары,  наводнения,  забастовки,  изменения

законодательства,    другие   чрезвычайные  обстоятельства,  влияющие  на

исполнение  обязательств по Договору, на которые Стороны не могут оказать

влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

     12.2.  В  случае  наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1

Договора,  Сторона,  которая  не  в  состоянии  исполнить  обязательства,

взятые  на  себя  по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих

обстоятельствах  другой Стороне в письменной форме с приложением справки,

выданной органами местной власти.

     12.3.  С  момента  наступления  форс-мажорных обстоятельств действие

Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

                Статья 13. Порядок расторжения договора                  

     13.1.  Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и

потребовать  возмещения  причиненных убытков в случае следующих нарушений

Подрядчиком условий Договора:

     13.1.1.  Если в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами

Договора Подрядчик не представил обеспечения исполнения Договора.

     13.1.2.  Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в

течение  10  (десяти)  дней  с  установленной  в пункте 4.1 Договора даты

начала работ.

     13.1.3.  В  случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств

по Договору.

     13.2.  При  принятии  Заказчиком  решения  о  расторжении Договора в

соответствии  с  пунктом  13.1  Договора  Заказчик  направляет Подрядчику

соответствующее  уведомление.  Договор  считается  расторгнутым с момента

получения  Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора

представитель  Заказчика  должен  оценить  стоимость работ, произведенных

Подрядчиком  к  моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и

(или)  понесет  Заказчик  в  результате  невыполнения  Подрядчиком  своих

обязательств и расторжения Договора.

     13.3.  Если  стоимость  произведенных  Подрядчиком  работ  превышает

стоимость  убытков,  которые  понес  и  (или)  понесет  Заказчик, разница

должна  быть  выплачена  Подрядчику с учетом авансового платежа в течение

10  (десяти)  дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше

стоимости  убытков,  которые  понес  и  (или)  понесет  Заказчик, разница

должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) дней.

     13.4.  Настоящий  Договор может быть расторгнут по соглашению сторон

либо по решению Арбитражного суда Республики Башкортостан.

                       Статья 14. Разрешение споров                      

     14.1.  Спорные  вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения Договора,

разрешаются Сторонами путем переговоров.

     14.2.  При  возникновении  между  Заказчиком и Подрядчиком споров по

поводу  недостатков  выполненных  работ  или  их  причин  и невозможности

урегулирования  этого  спора  переговорами  по требованию любой из Сторон

может  быть  назначена  экспертиза.  Расходы на экспертизу несет Сторона,

требовавшая   назначения  экспертизы.  В  случае  установления  нарушений

Подрядчиком   условий  Договора  или  причинной  связи  между  действиями

Подрядчика    и    обнаруженными   недостатками  расходы  на  экспертизу,

назначенную  Заказчиком,  несет  Подрядчик.  В  случае,  если  экспертиза

назначена  по  соглашению  между  Сторонами,  расходы  несут  обе Стороны

поровну.

     14.3.  В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров

спорные  вопросы  передаются на рассмотрение в арбитражный суд Республики

Башкортостан   в  установленном  законодательством  Российской  Федерации

порядке.

                        Статья 15. Особые условия                        

     15.1. ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                         Статья 16. Прочие условия                       

     16.1.    Все    изменения    и    дополнения  к  Договору  считаются

действительными,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и подписаны

Сторонами.

     16.2.  В  случае  изменения  адреса  либо  иных  реквизитов  Стороны

обязаны  уведомить  об  этом  друг  друга  в  недельный срок со дня таких

изменений.

     16.3.  Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную

юридическую  силу,  а  именно:  1  экземпляр  -  Заказчику, 1 экземпляр -

Подрядчику.

     16.4.   Договор  считается  заключенным  с  момента  его  подписания

Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

     16.5.  Во  всем,  что  не предусмотрено настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством.

                 Статья 17. Приложения к настоящему Договору             

     Приложениями к настоящему договору, составляющими его   неотъемлемую

часть, являются следующие документы:

     N 1. _______________________________________________________________

     N 2. _______________________________________________________________

     N 3. _______________________________________________________________

     N 4. _______________________________________________________________

     N 5. _______________________________________________________________

              Статья 18. Местонахождение и реквизиты сторон              

     18.1. Заказчик: ____________________________________________________

     Местонахождение: ___________________________________________________

     Реквизиты: _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     18.2. Подрядчик: ___________________________________________________

     Местонахождение: ___________________________________________________

     Реквизиты: _________________________________________________________

Подписи сторон

         Заказчик                                        Подрядчик

"___" ____________ 20__ г.                     "___" ____________ 20__ г.

М.П.                                            М.П.