Раздел V. Порядок подачи, рассмотрения конкурсных заявок и определения итогов открытого конкурса

Раздел V. Порядок подачи, рассмотрения конкурсных заявок и определения итогов открытого конкурса

5.1. Для участия в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим обязательным требованиям:

соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям, установленным действующим законодательством к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

непроведение ликвидации юридического лица, отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

отсутствие у юридического лица, индивидуального предпринимателя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае необходимости выполнения таких работ при проведении капитального ремонта.

5.2. Документация о торгах, разработанная и утвержденная заказчиком открытого конкурса, помимо сведений, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, должна содержать следующее:

критерии определения победителя открытого конкурса;

порядок оценки конкурсных заявок участников открытого конкурса (далее - заявка) на участие в открытом конкурсе;

проект договора;

порядок заключения договора;

смета на оказание услуг (выполнение работ), являющихся предметом открытого конкурса;

реквизиты банка для зачисления денежных средств;

формы документов, которые должны быть представлены участником в составе заявки на участие в открытом конкурсе, и инструкция по их заполнению;

иные сведения по решению заказчика открытого конкурса.

5.3. Стоимость услуг и (или) работ, указанная в конкурсной документации, не может превышать предельную стоимость услуг и (или) работ, установленную в соответствии с нормативно-правовыми актами Курганской области.

5.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме заказчику открытого конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, а также разместить указанные разъяснения на своем официальном сайте.

5.5. Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения конкурса либо иного срока, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, заказчиком открытого конкурса может быть принято решение об отказе от проведения открытого конкурса. Решение заказчика открытого конкурса об отказе от проведения открытого конкурса оформляется решением заказчика открытого конкурса.

5.6. Для участия в открытом конкурсе претенденты подают конкурсные заявки в срок, определенный конкурсной документацией. Требования к порядку подачи конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе указываются в конкурсной документации.

5.7. Конверты с заявками, полученные организатором открытого конкурса по истечении срока приема заявок, не вскрываются и возвращаются участнику.

5.8. Конверты с заявками вскрываются комиссией в срок, указанный в конкурсной документации. При вскрытии конвертов с заявками вправе присутствовать представители претендентов. Организатор открытого конкурса вправе обеспечивать видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками, которая подлежит хранению заказчиком открытого конкурса в течение трех лет со дня проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками.

5.9. При вскрытии конвертов с заявками объявляется и заносится в протокол заседания комиссии следующая информация:

- наименование претендента, конверт с заявкой которого вскрывается;

- условия исполнения договора подряда, указанные в заявке претендента;

- условия выполнения требований к претенденту, установленные конкурсной документацией.

5.10. В случае соответствия заявки претендента требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия претендента условиям участия в открытом конкурсе комиссия принимает решение о признании претендента участником торгов, что фиксируется в протоколе о результатах рассмотрения заявок.

В случае если заявка претендента не соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, и (или) претендент не соответствует условиям участия в открытом конкурсе, заявка такого претендента не подлежит дальнейшему рассмотрению и претендент, подавший такую заявку, не допускается к дальнейшему участию в открытом конкурсе, что фиксируется в протоколе о результатах рассмотрения заявок.

5.11. В открытом конкурсе принимают участие претенденты, в отношении которых комиссией принято решение о признании претендента участником открытого конкурса.

5.12. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, конкурсное предложение которого содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников открытого конкурса в соответствии с критериями, установленными конкурсной документацией.

5.13. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда, предложенных в конкурсных заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе по следующим критериям:

цена договора подряда;

срок выполнения работ;

квалификация участника открытого конкурса.

Максимальное количество баллов по каждому критерию присваивается конкурсной заявке, содержащей лучшие условия по соответствующему критерию.

Баллы, присваиваемые иным конкурсным заявкам, определяются конкурсной комиссией пропорционально значениям критериев, указанным в конкурсных заявках.

5.14. Оценка по критерию "квалификация участника открытого конкурса" производится по следующим подкритериям:

опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов);

квалификация персонала (количество в штате квалифицированного инженерного персонала);

соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ);

участие в судебных заседаниях в качестве ответчика (количество проигранных дел об исполнении договорных обязательств по договорам подряда).

Документацией об открытом конкурсе могут быть предусмотрены дополнительные критерии определения победителей открытого конкурса, в том числе наличие допуска к работам, выданного саморегулируемой организацией в сфере строительства, в случаях, установленных нормативными актами.

Значимость критериев устанавливается документацией об открытом конкурсе.

5.15. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

5.16. Ранжирование конкурсных заявок производится по количеству полученных баллов: номер 1 получает конкурсная заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "квалификация участника открытого конкурса", затем по критерию "цена договора", затем - "срок выполнения работ". При равном количестве баллов по всем критериям приоритет получает конкурсная заявка, поданная раньше.

5.17. В протокол об итогах открытого конкурса включаются сведения о победителе открытого конкурса и его предложении, предложениях иных участников открытого конкурса в порядке убывания рейтинга заявок на участие в открытом конкурсе, составленного на основании сопоставления предложений по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий выполнения договора подряда, а также иные сведения.

5.18. Протоколы комиссии, составленные в ходе проведения открытого конкурса, заявки, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения конкурсной документации хранятся организатором открытого конкурса не менее трех лет с даты размещений протокола комиссии, свидетельствующего об окончании проведения открытого конкурса (далее - дата окончания проведения открытого конкурса).

В случае проведения открытого конкурса специализированным лицом все оригиналы документов и материалов, связанных с проведением открытого конкурса, передаются региональному оператору в течение пяти рабочих дней с даты окончания проведения открытого конкурса.

5.19. Открытый конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

если к объявленному сроку вскрытия конвертов с конкурсными заявками не поступило ни одной конкурсной заявки;

если всем участникам открытого конкурса отказано в допуске к участию в открытом конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

если к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе.

5.20. В случае соответствия единственной заявки на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия претендента, представившего указанную заявку, требованиям и условиям участия в открытом конкурсе, а также в случае, если только один претендент признан участником открытого конкурса, комиссия принимает решение рекомендовать заказчику заключить договор подряда с таким участником открытого конкурса, о чем оформляется соответствующий протокол.

5.21. В случае признания конкурса несостоявшимся по основаниям, установленным пунктом 5.19 Порядка, за исключением оснований, указанных в пункте 5.20 Порядка, организатор открытого конкурса вправе объявить о проведении повторного конкурса, при этом возможно изменение условий конкурса.

5.22. Решение о заключении (незаключении) договора подряда с единственным участником открытого конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 5.20 Порядка, принимается заказчиком в течение десяти дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола, указанного в пункте 5.20 Порядка.