Приложение 2. Муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд

ГАРАНТ:

См. форму Контракта в редакторе MS-Word

Приложение 2

к Постановлению администрации г.Красноярска

от 1 сентября 2003 г. N 387

                    Примерная форма контракта

                   (с изменениями от 26 июля 2005 г.)

                     Муниципальный контракт

       на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд

  ______________________________________________________________________

г.Красноярск                                        _____________ 200__г.

     "Заказчик" _________________________________________________, в лице

______________________________________________, действующего на основании

________________________________________________________________, с одной

                             (постановление)

стороны, и победитель конкурса на право _________________________________

_________________________________________________________________________

                         (наименование конкурса)

________________________________________________________________________,

                    (полное наименование организации)

именуемый в дальнейшем - "Исполнитель",  в лице _________________________

________________________, действующего на основании _____________________

________________________________________________________________________,

                          (устав, доверенность)

с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

                          1. Предмет контракта

     1.1. "Заказчик"  поручает,  а  "Исполнитель"   принимает   на   себя

обязательства выполнить работы (оказать услуги), а "Заказчик" - принять и

оплатить  вышеперечисленные  работы  (услуги)  по  условиям  конкурса   и

настоящего контракта.

     1.2. Объем и содержание работ определяется технической документацией

и сметами, являющимися неотъемлемой частью контракта.

                       2. Цена и порядок расчетов

     2.1. Стоимость   контракта   установлена  на  основании  результатов

конкурса от "_____" __________200__г. и составляет _________ рублей.

     2.2. В стоимость контракта входит _________________________________.

Оплата осуществляется путем перечисления денежных  средств  на  расчетный

счет "Исполнителя"______________________________________________________.

                             (условия, определенные конкурсом)

                        3. Сроки выполнения работ

     3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту:

     - дата начала выполнения работ ______________200__г.;

     - дата завершения работ ______________ 200__г.

                          4. Обязанности Сторон

     4.1. "Исполнитель" обязан:

     - обеспечить  выполнение работ (оказание услуг) надлежащего качества

с соблюдением требований,  норм и правил,  утвержденных  проектно-сметной

документацией,   в  объеме  и  сроки,  предусмотренные  п.3.1  настоящего

контракта;

     - обеспечивать необходимые противопожарные мероприятия,  мероприятия

по технике безопасности,  охране окружающей среды,  зеленых насаждений во

время проведения работ;

     - обеспечивать "Заказчику" беспрепятственный доступ  к  объекту  для

контроля за ходом и качеством выполнения работ (оказания услуг);

     - производить   работы   силами   своей   организации,   привлечение

субподрядчиков возможно только с согласия "Заказчика";

     - безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных  работах

(оказанных услугах) по требованию "Заказчика" в течение ______ дней;

     - сдать "Заказчику" выполненные работы (оказанные  услуги)  по  акту

выполненных работ в установленный срок;

     - представить "Заказчику" отчет об  израсходованных  материалах  при

выполнении  работ  (оказании  услуг) и его обоснование.  В случае остатка

материалов  возвратить  их  "Заказчику"  либо  с   согласия   "Заказчика"

уменьшить  цену  работ  на  сумму  стоимости неиспользованных материалов,

оставшихся у "Исполнителя";

     - в   случае   досрочного  выполнения  работ  (оказания  услуг),  по

соглашению с "Заказчиком", сдать объекты "Заказчику".

     4.2. "Заказчик" обязан:

     - передать  "Исполнителю"  объект  для  выполнения  работ  (оказания

услуг) по акту после подписания настоящего контракта;

     - участвовать в освидетельствовании скрытых работ;

     - принять  от  "Исполнителя" выполненные работы (оказанные услуги) и

произвести их оплату в установленные сроки.

                            5. Приемка работ

     5.1. По завершении  выполнения  работ  (этапа  работ)  "Исполнитель"

представляет  "Заказчику" акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

с приложением к нему документов, предусмотренных техническим заданием.

     5.2. В   случае   несоответствия   объекта  после  выполнения  работ

техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт  с  перечнем

необходимых   доработок.   "Исполнитель"   обязан  произвести  работы  по

устранению выявленных недостатков без дополнительной  оплаты  в  пределах

утвержденной сметы в течение 14 дней.

                        6. Ответственность Сторон

     6.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение   своих   обязательств   в    соответствии    с    действующим

законодательством.

     6.2. В  случае  обнаружения  недостатков   в   выполненных   работах

(оказанных услугах) "Заказчик" вправе потребовать от "Исполнителя":

     - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

     - соответствующего уменьшения установленной цены;

     - возмещения  понесенных  "Заказчиком"   расходов   по   исправлению

недостатков своими силами или третьими лицами.

     6.3. За  нарушение  сроков   выполнения   работ   (оказания   услуг)

"Исполнитель"  уплачивает  "Заказчику"  неустойку  в размере 1/300 ставки

рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации   от   суммы

контракта   за   каждый  день  просрочки  (но  не  более  основной  суммы

контракта).

     6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим

исполнением Сторонами своих  обязательств  по  настоящему  контракту,  не

освобождают  нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на

себя обязательств.

                          7. Непреодолимая сила

     7.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности   за   неисполнение

обязательств  в  случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар,

наводнение,  землетрясение,  военные действия и т.д.)  при  условии,  что

данные  обстоятельства  непосредственно повлияли на выполнение условий по

настоящему  контракту.  В  этом   случае   срок   выполнения   договорных

обязательств  будет  продлен на время действия этих обстоятельств,  но не

более двух месяцев.

     7.2. Сторона,   для   которой   создалась  невозможность  исполнения

обязательств по указанным причинам,  должна известить  другую  Сторону  о

наступлении  и  прекращении  действий  обстоятельств непреодолимой силы в

срок не позднее трех дней  с  подтверждением  факта  их  действия  актами

компетентных органов.

                          8. Разрешение споров

     8.1. В  случае  возникновения  споров  и  разногласий  по настоящему

контракту и в связи с ним Стороны  примут  меры  к  их  разрешению  путем

переговоров.

     8.2. Если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  то  споры   подлежат

разрешению  в  соответствии  с  действующим  законодательством Российской

Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

     8.3. Стороны  предусматривают  претензионный  порядок урегулирования

споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.

                       9. Срок действия контракта

     9.1. Контракт вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  обеими

Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.   Действие  настоящего

контракта  прекращается  после    полного  исполнения   Сторонами   своих

обязательств,  принятых  в  соответствии  с  условиями конкурса.

                           10. Особые условия

     10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу

только  в  том  случае,  если они оформлены в письменном виде и подписаны

обеими Сторонами.

     10.2. В  случае  изменения  правового  статуса одной из Сторон она в

течение  трех  рабочих  дней  обязана  информировать  другую  Сторону  об

организации-правопреемнике.

     10.3. Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

"Заказчик":                          "Исполнитель":

Юридический                          Юридический

адрес:____________________________   адрес:______________________________

Банковские                           Банковские

реквизиты_____________________       Реквизиты______________________

Телефон_____________                 Телефон_____________

Факс_____________                    Факс_____________

           "Заказчик"                           "Исполнитель"

__________________________________   ____________________________________