Приложение 1. Муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд

Приложение 1

к Постановлению администрации г.Красноярска

от 14 декабря 2005 г. N 630

                        Примерная форма контракта

                     Муниципальный контракт N______

                  на выполнение работ (оказание услуг)

                         для муниципальных нужд

               (с изменениями от 12 мая 2006 г.)

г.Красноярск                                        _____________ 200_ г.

___________________________________________________, действующий от имени

         (Полное наименование заказчика)

муниципального  образования   "город   Красноярск"   в   соответствии   с

________________________________________________________________________,

                      (положением, постановлением)

в лице__________________________________________________________________,

                    (наименование должности, Ф.И.О.)

именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  с  одной  стороны,  и   победитель

открытого конкурса (аукциона, запроса котировок) _______________________,

                                                 (наименование конкурса)

заявке которого, присвоен  первый  номер  (аукциона,  запроса  котировок,

предложившего наименьшую цену) __________________________________________

________________________________________________________________________,

        (полное наименование организации подрядчика (исполнителя)

в лице___________________________________________________________________

                      (наименование должности, Ф.И.О.)

действующий на основании ________________________________________________

                                   (устав, данные доверенности,)

именуемый в дальнейшем "Подрядчик"  ("Исполнитель"),  с  другой  стороны,

заключили   настоящий   муниципальный   контракт  (далее  -  контракт)  о

нижеследующем:

                          I. Предмет контракта

     1.1. "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" ("Исполнитель") принимает на

себя  обязательства  выполнить  работы  (оказать  услуги),  "Заказчик"  -

принять и оплатить  указанные  работы  (услуги)  по  условиям  настоящего

контракта.

     1.2. Объем  и  содержание  работ  (услуг)  определяется  технической

документацией  и  сметами,  являющимися  неотъемлемой  частью  настоящего

контракта*(1).

     1.3. В   случае   выявления  потребности  в  дополнительных  работах

(услугах),  не  предусмотренных  контрактом,  но  связанных  с   работами

(услугами),  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности

в предусмотренной части работ (услуг) "Заказчик" вправе  в  одностороннем

порядке   изменить   не  более  чем  на  5%  объем  всех  работ  (услуг),

предусмотренный пунктом 1.2 настоящего контракта*(2).

             II. Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов

     2.1. Стоимость работ (услуг) по настоящему контракту установлена  на

основании  протокола  оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

(протокола аукциона, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок)

от "____" _____ 200_г. и составляет _________ рублей, в т. ч. НДС (НДС не

облагается).

     2.2. "Заказчик"  по  согласованию  с  "Подрядчиком" ("Исполнителем")

вправе изменить не более чем на 5% стоимость работ (услуг), установленную

пунктом  2.1 настоящего контракта,  пропорционально объему дополнительных

работ (услуг) или объему части работ (услуг),  определенному пунктом  1.3

настоящего контракта*(3).

     2.3.  Оплата  осуществляется  на  основании   протокола     оценки и

сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола аукциона, протокола

рассмотрения и оценки котировочных заявок)  от  "___"  __________  200_г.

путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  "Подрядчика"

("Исполнителя") _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(условия оплаты, определенные конкурсной заявкой, которой присвоен первый

                                 номер)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Красноярска от 12 мая 2006 г. N 376 пункт 2.4 настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

     2.4. При   установлении   требования   об   обеспечении   исполнения

контракта Подрядчик (Исполнитель) либо Поставщик обязан заключить договор

страхования  ответственности  по   контракту,   предоставить   банковскую

гарантию,   передать  заказчику  в  залог  денежные  средства  в  размере

обеспечения исполнения контракта в течение трех дней с момента  признания

его победителем в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок

на  участие  в  конкурсе  (протоколом   аукциона).   Способ   обеспечения

исполнения   контракта   определяется   Подрядчиком  (Исполнителем)  либо

Поставщиком самостоятельно.

              III. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

     3.1. Сроки выполнения работ (оказания услуг) по настоящему контракту

в  соответствии  с  протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в

конкурсе  (протоколом  аукциона,   протоколом   рассмотрения   и   оценки

котировочных заявок):

     - дата начала выполнения работ (оказания услуг)________ 200_ г.;

     - дата завершения работ (окончания оказания услуг)_______200_ г.

                         IV. Обязанности Сторон

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Красноярска от 12 мая 2006 г. N 376 в пункт 4.1 настоящего Приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

     4.1. "Подрядчик" ("Исполнитель") обязан:

     - обеспечить выполнение работ (оказание услуг) надлежащего  качества

с   соблюдением  требований,  норм  и  правил,  утвержденных  технической

документацией,  в объеме,  соответствующем прилагаемым сметам,  в  сроки,

предусмотренные пунктом 3.1 настоящего контракта;

     - обеспечить  в  полном  объеме  выполнение требований, изложенных в

пункте 2.4 настоящего контракта;

     - обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по

технике  безопасности,  охране  окружающей  среды,  зеленых насаждений во

время проведения работ (оказания услуг);

     - обеспечить  "Заказчику"  беспрепятственный  доступ  к  объекту для

контроля за ходом и качеством выполнения работ (оказания услуг);

     - производить   работы   (оказывать   услуги)   собственными  силами

(привлечение субподрядчиков возможно только с согласия "Заказчика");

     - безвозмездно  устранить недостатки и дефекты в выполненных работах

(оказанных услугах) по требованию "Заказчика" в течение ______ дней;

     - сдать  "Заказчику"  выполненные  работы (оказанные услуги) по акту

выполненных работ (услуг) в срок, установленный пунктом 3.1 контракта;

     - в   случае   досрочного   выполнения  работ  (оказания  услуг)  по

соглашению с "Заказчиком" сдать объект "Заказчику";

     - в  гарантийный  срок,  установленный  в  соответствии с протоколом

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протоколом аукциона,

протоколом   рассмотрения   и   оценки   котировочных   заявок),  который

составляет____________, устранить выявленные недостатки;

     - представить  "Заказчику"  отчет  об израсходованных материалах при

выполнении работ (оказании услуг) и его  обоснование.  В  случае  остатка

материалов   возвратить   их  "Заказчику"  либо  с  согласия  "Заказчика"

уменьшить цену работ  на  сумму  стоимости  неиспользованных  материалов,

оставшихся у "Подрядчика" ("Исполнителя")*(5).

     4.2. "Заказчик" обязан:

     - передать  "Подрядчику"  ("Исполнителю"),  в  случае необходимости,

объект для выполнения работ (оказания услуг)  по  акту  после  подписания

настоящего контракта;

     - участвовать в освидетельствовании скрытых работ;

     - принять  от  "Исполнителя" выполненные работы (оказанные услуги) и

произвести их оплату в установленные сроки.

                            V. Приемка работ

     5.1. По   завершении   выполнения    работ    (услуг)    "Подрядчик"

("Исполнитель")  представляет  "Заказчику"  акт приемки выполненных работ

(оказанных  услуг)  с  приложением  к  нему  документов,  предусмотренных

техническим заданием.

     5.2. В  случае  несоответствия  объекта   после   выполнения   работ

техническому   заданию,  а  также  невозможности  или  нецелесообразности

продолжения  оказания  услуг   Сторонами   составляется   соответствующий

двусторонний   акт,   содержащий   перечень   необходимых   доработок,  в

соответствии с  которым  "Подрядчик"  ("Исполнитель")  обязан  в  течение

____ дней либо произвести работы по устранению выявленных недостатков без

дополнительной оплаты в  пределах  утвержденной  сметы,  либо  прекратить

выполнение работ (оказание услуг).

                       VI. Ответственность Сторон

     6.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение   своих   обязательств   в    соответствии    с    действующим

законодательством.

     6.2. В  случае  обнаружения  недостатков   в   выполненных   работах

(оказанных   услугах)   "Заказчик"  вправе  потребовать  от  "Подрядчика"

("Исполнителя"):

     - безвозмездного   устранения   недостатков  в  срок,  установленный

пунктом 5.2 контракта;

     - соответствующего уменьшения установленной цены;

     - возмещения  понесенных  "Заказчиком"   расходов   по   исправлению

недостатков своими силами или силами третьих лиц.

     6.3. За  нарушение  сроков   выполнения   работ   (оказания   услуг)

"Подрядчик"  ("Исполнитель")  уплачивает  "Заказчику" неустойку в размере

1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от

суммы  контракта  за  каждый  день  просрочки (но не более основной суммы

контракта).

     6.4. За  нарушение сроков оплаты выполненных работ (оказанных услуг)

"Подрядчик" ("Исполнитель") вправе требовать от "Заказчика" уплаты пени в

размере  1/300  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской

Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

     6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим

исполнением Сторонами своих  обязательств  по  настоящему  контракту,  не

освобождают  нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на

себя обязательств.

                         VII. Непреодолимая сила

     7.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности   за   неисполнение

обязательств  в  случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар,

наводнение,  землетрясение,  военные действия и т.д.)  при  условии,  что

данные  обстоятельства  непосредственно повлияли на выполнение условий по

настоящему  контракту.  В  этом   случае   срок   выполнения   договорных

обязательств  будет  продлен на время действия этих обстоятельств,  но не

более двух месяцев.

     7.2. Сторона,   для   которой   создалась  невозможность  исполнения

обязательств по указанным причинам,  должна известить  другую  Сторону  о

наступлении  и  прекращении  действий  обстоятельств непреодолимой силы в

срок не позднее трех дней  с  подтверждением  факта  их  действия  актами

компетентных органов.

                         VIII. Разрешение споров

     8.1. В  случае  возникновения  споров  и  разногласий  по настоящему

контракту и в связи с ним Стороны  примут  меры  к  их  разрешению  путем

переговоров.

     8.2. Если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  то  споры   подлежат

разрешению  в  соответствии  с  действующим  законодательством Российской

Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

     8.3. Стороны  предусматривают  претензионный  порядок урегулирования

споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.

                    IX. Порядок расторжения контракта

     9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению

Сторон   с  возмещением  понесенных  убытков  либо  по  решению  суда  по

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

     9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный

срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

     9.3. Контракт  считается расторгнутым с момента подписания Сторонами

соглашения о  расторжении,  при  условии  урегулирования  материальных  и

финансовых  претензий  по  выполненным  до  момента расторжения контракта

обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

     9.4. "Заказчик" вправе расторгнуть настоящий контракт:

     - при задержке "Подрядчиком" ("Исполнителем") срока выполнения работ

(услуг) более чем на ___ дней;

     - при снижении качества работ (услуг), предусмотренных в техническом

задании, в результате нарушения  "Подрядчиком"  ("Исполнителем")  условий

контракта;

     - в случае невозможности или  нецелесообразности  продолжения  работ

(услуг).

     9.5.  При  расторжении  контракта  по  любым  основаниям  "Заказчик"

обязуется:

     - принять  работы  (услуги),  фактически  выполненные  "Подрядчиком"

("Исполнителем") с надлежащим качеством на момент расторжения  настоящего

контракта;

     - в течение  трех  рабочих  дней  после  получения  от  "Подрядчика"

("Исполнителя")  акта  приемки  выполненных  работ  (услуг),    справки о

стоимости выполненных работ (услуг) и  затратах  по  установленной  форме

подписать их или дать мотивированный отказ;

     - в течение  30  дней  с  момента  оформления  указанных  документов

оплатить  фактически  выполненные  "Подрядчиком"  ("Исполнителем") работы

(услуги).

                       X. Срок действия контракта

     10.1. Контракт вступает в  силу  с  момента  подписания  его  обеими

Сторонами и действует до 31 декабря __________ года.

     10.2. Действие  настоящего  контракта  прекращается  после   полного

исполнения  Сторонами  своих  обязательств,  принятых  в  соответствии  с

условиями конкурса и настоящего контракта.

                           XI. Особые условия

     11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу

только  в  том  случае,  если они оформлены в письменном виде и подписаны

обеими Сторонами.

     11.2. В  случае  изменения  правового  статуса одной из Сторон она в

течение  трех  рабочих  дней  обязана  информировать  другую  Сторону  об

организации-правопреемнике.

     11.3. Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

            Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

"Заказчик":                            "Исполнитель":

Юридический                            Юридический

адрес: ________________________        адрес:_______________________

Банковские                             Банковские

реквизиты _____________________        реквизиты ___________________

Телефон _____________                  Телефон _____________

Факс _____________                     Факс _____________

"Заказчик"                             "Исполнитель"

     *(1) Наличие указанных в пункте 1.2 документов обязательно в связи с

возможностью  изменения  "Заказчиком"  объема  и  стоимости  работ  после

подписания настоящего контракта.

     *(2) Данное условие включается в обязательном порядке в  контракт  в

случае, если это предусмотрено "Заказчиком" в конкурсной документации.

     *(3) Данное условие включается в обязательном порядке в  контракт  в

случае, если возможность изменения  объема  работ  (услуг)  предусмотрена

"Заказчиком" в конкурсной документации.

     *(4) Данное  условие  включается в контракт в обязательном порядке в

случае,  если  "Подрядчиком"  ("Исполнителем"),  признанным  победителем,

выставлено  условие  о  предварительной  оплате  в  размере  30  и  более

процентов от суммы муниципального контракта.

     *(5) Данное  условие включается в контракт в случае выполнения работ

(оказания услуг) с использованием материалов Заказчика.