Приложение 2. Муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд

Приложение 2

к Постановление администрации г.Красноярска

от 14 декабря 2005 г. N 630

                        Примерная форма контракта

                     Муниципальный контракт N______

               на поставку товаров для муниципальных нужд

                    (с изменениями от 12 мая 2006 г.)

г.Красноярск                                           _____________ 200_

___________________________________________________, действующий от имени

          (Полное наименование заказчика)

муниципального  образования   "город   Красноярск"   в   соответствии   с

________________________________________________________________________,

                      (Положением, постановлением)

в лице _________________________________________________________________,

                    (наименование должности, Ф.И.О.)

именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  с  одной  стороны,  и   победитель

открытого конкурса, (аукциона, запроса котировок) ________________ заявке

которого,   присвоен   первый   номер   (аукциона,   запроса   котировок,

предложившего наименьшую цену) _________________________________________,

                             (полное наименование организации-поставщика

в лице _________________________________________________________________,

                    (наименование должности, Ф.И.О.)

действующий на основании ________________________________________________

                                 (устав, данные доверенности,)

именуемый в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, заключили настоящий

муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

                          I. Предмет контракта

     1.1. "Поставщик" принимает на себя обязательства поставить  товар  в

обусловленный  срок,  а "Заказчик" - принять и оплатить товар по условиям

настоящего контракта в номенклатуре,  количестве и по ценам,  указанным в

спецификации   (приложение   1),  которая  является  неотъемлемой  частью

контракта.

     1.2. Качество    поставляемых    товаров    должно   соответствовать

действующим   стандартам,   техническим   условиям   или    дополнительно

согласованным   Сторонами   характеристикам,  указанным  в  спецификации.

Качество  товаров  удостоверяется  сертификатом  или  паспортом  качества

изготовителя, которые "Поставщик" направляет "Заказчику" вместе с товаром

или высылает со счетом-фактурой.

                       II. Цена и порядок расчетов

     2.1. Цена единицы товара установлена на основании протокола оценки и

сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола аукциона, протокола

рассмотрения и оценки котировочных заявок) от "___" __________  200_г.  и

составляет   _________   рублей.   Общая   сумма   контракта   составляет

_____________ рублей, в т.ч. НДС (НДС не облагается).

     2.2. В цену товара входит__________________________.

     2.3. Оплата  осуществляется  на   основании   протокола   оценки   и

сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола аукциона, протокола

рассмотрения и оценки котировочных заявок)  от  "___"  __________  200_г.

путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  "Поставщика"

____________________________________________

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Красноярска от 12 мая 2006 г. N 376 пункт 2.4 настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

     2.4. При   установлении   требования   об   обеспечении   исполнения

контракта Подрядчик (Исполнитель) либо Поставщик обязан заключить договор

страхования  ответственности  по   контракту,   предоставить   банковскую

гарантию,   передать  заказчику  в  залог  денежные  средства  в  размере

обеспечения исполнения контракта в течение трех дней с момента  признания

его победителем в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок

на  участие  в  конкурсе  (протоколом   аукциона).   Способ   обеспечения

исполнения   контракта   определяется   Подрядчиком  (Исполнителем)  либо

Поставщиком самостоятельно.

                           III. Срок поставки

     3.1. Срок поставки товара по настоящему контракту в  соответствии  с

протоколом   оценки   и   сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе

(протоколом  аукциона,  протоколом  рассмотрения  и  оценки  котировочных

заявок)   составляет   _________ дней  с  момента  ______________________

предоплаты или подписания настоящего контракта.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

                         VI. Обязанности Сторон

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Красноярска от 12 мая 2006 г. N 376 в пункт 4.1 настоящего Приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

     4.1. "Поставщик" обязан:

     - в случае, предусмотренном пунктом 2.4 контракта, заключить за счет

собственных средств договор  страхования  предпринимательского  риска  по

настоящему контракту и направить "Заказчику" копию договора в трехдневный

срок с момента подписания*;

     - обеспечить  в  полном  объеме  выполнение требований, изложенных в

пункте 2.4 настоящего контракта;

     - осуществить контроль за доставкой товара;

     - обеспечить   бесплатное   гарантийное   обслуживание   в   течение

_________;

     - направить   "Заказчику"   счет-фактуру   на   отгруженные  товары,

оформленную в соответствии с действующим законодательством.

     4.2. "Заказчик"  обязуется  произвести оплату поставляемых товаров и

осуществить приемку по количеству и качеству в  соответствии  с  обычаями

делового оборота.

     4.3. По факту поставки  оформляется  двусторонний  акт  приема-сдачи

товара, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.

     4.4. Право собственности на товар переходит к "Заказчику" с  момента

передачи товара.

                        V. Ответственность Сторон

     5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение   своих   обязательств   в    соответствии    с    действующим

законодательством.

     5.2. В  случае   обнаружения   недостатка   товаров   либо   товаров

несоответствующего    качества    "Заказчик"    вправе   потребовать   от

"Поставщика":

     - безвозмездного устранения недостатка товаров в ___-дневный срок;

     - соответствующего уменьшения установленной цены;

     - безвозмездной допоставки товара;

     - возмещения  понесенных  "Заказчиком"   расходов   по   исправлению

недостатков своими силами или третьими лицами.

     5.3. За просрочку поставки или недопоставку товаров в  установленные

сроки "Поставщик" уплачивает "Заказчику" неустойку в размере 1/300 ставки

рефинансирования Центрального банка  Российской  Федерации  от  стоимости

недопоставленного товара за каждый день просрочки.

     5.4. За нарушение сроков  оплаты  поставленного  товара  "Поставщик"

вправе  требовать  от  "Заказчика"  уплаты  пени  в  размере 1/300 ставки

рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации   от   суммы

задолженности за каждый день просрочки.

     5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим

исполнением  Сторонами  своих  обязательств  по настоящему контракту,  не

освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых  на

себя обязательств.

                         VI. Непреодолимая сила

     6.1. Стороны   освобождаются   от  ответственности  за  неисполнение

обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой  силы  (пожар,

наводнение,  землетрясение,  военные  действия  и т.д.) при условии,  что

данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение  условий  по

настоящему   контракту.   В   этом   случае  срок  выполнения  договорных

обязательств будет продлен на время действия этих  обстоятельств,  но  не

более двух месяцев.

     6.2. Сторона,  для  которой   создалась   невозможность   исполнения

обязательств  по  указанным  причинам,  должна известить другую Сторону о

наступлении и прекращении действий  обстоятельств  непреодолимой  силы  в

срок  не  позднее  трех  дней  с  подтверждением факта их действия актами

компетентных органов.

                         VII. Разрешение споров

     7.1. В случае  возникновения  споров  и  разногласий  по  настоящему

контракту  и  в  связи  с  ним  Стороны примут меры к их разрешению путем

переговоров.

     7.2. Если   Стороны  не  придут  к  соглашению,  то  споры  подлежат

разрешению в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской

Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

     7.3. Стороны предусматривают  претензионный  порядок  урегулирования

споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.

                   VIII. Порядок расторжения контракта

     8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению

Сторон  с  возмещением  понесенных  убытков  либо  по  решению  суда   по

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

     8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный

срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

     8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания  Сторонами

соглашения  о  расторжении,  при  условии  урегулирования  материальных и

финансовых претензий по  выполненным  до  момента  расторжения  контракта

обязательствам,   или   вступления   в   законную   силу   вынесенного  в

установленном порядке решения суда.

     8.4. "Заказчик" вправе расторгнуть настоящий контракт:

     - при задержке "Поставщиком" срока поставки более чем на ___ дней;

     - при систематическом,  не менее двух раз,  получении товара низкого

качества;

     - в    случае   прекращения   потребности   или   нецелесообразности

продолжения поставки товара.

     8.5. При   расторжении  контракта  по  любым  основаниям  "Заказчик"

обязуется:

     - принять   товар   надлежащего  качества,  фактически  поставленный

"Поставщиком" на момент расторжения настоящего контракта;

     - в  течение  трех рабочих дней после получения от "Поставщика" акта

приемки товара подписать его или дать мотивированный отказ;

     - в  течение  30  дней  с  момента  оформления  указанных документов

оплатить "Поставщику" фактически поставленный товар.

                       IX. Срок действия контракта

     9.1. Контракт вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  обеими

Сторонами и действует до 31 декабря _________ года.

     9.2. Действие  настоящего  контракта  прекращается   после   полного

исполнения  Сторонами  своих  обязательств,  принятых  в  соответствии  с

условиями конкурса и настоящего контракта.

                            X. Особые условия

     10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу

только  в  том  случае,  если они оформлены в письменном виде и подписаны

обеими Сторонами.

     10.2. В  случае  изменения  правового  статуса одной из Сторон она в

течение  трех  рабочих  дней  обязана  информировать  другую  Сторону  об

организации-правопреемнике.

     10.3. Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

            Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

"Заказчик":                            "Поставщик"

Юридический                            Юридический

адрес: ________________________        адрес: _______________________

Банковские                             Банковские

реквизиты ___________________          реквизиты ___________________

Телефон _____________                  Телефон _____________

Факс _____________                     Факс _____________

"Заказчик"                             "Поставщик"

     *) Данное  условие  включается  в  обязательном порядке в контракт в

случае,  если "Поставщиком", признанным победителем, выставлено условие о

предварительной   оплате   в  размере  30  и  более  процентов  от  суммы

муниципального контракта.