Приложение 2. Муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд

ГАРАНТ:

См. форму Контракта в редакторе MS-Word

Приложение 2

к Постановлению Главы г.Красноярска

от 25 мая 2007 г. N 321

                                                Примерная форма контракта

                    Муниципальный контракт N ________     

               на поставку товаров для муниципальных нужд

г.Красноярск                                     ________________ 200_ г.

________________________________________________________________________,

                     (Полное наименование заказчика)

действующий от имени муниципального  образования  "город  Красноярск",  в

соответствии с _________________________________________________________,

                              (положением, постановлением)

в лице _________________________________________________________________,

                     (наименование должности, Ф.И.О.)

именуемый в  дальнейшем  "Заказчик",  с  одной  стороны,   и   победитель

открытого  конкурса,  (аукциона  по  лоту  N  ______,  запроса котировок)

________________________________________________________________________,

заявке которого  присвоен  первый  номер  (аукциона,  запроса  котировок,

предложившего наименьшую цену)

_________________________________________________________________________

              (полное наименование организации-поставщика)

в лице __________________________________________________________________

                       (наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________

                                  (устав, данные доверенности)

именуемый в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, заключили настоящий

муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

                          1. Предмет контракта

     1.1. Поставщик   принимает   на   себя    обязательства    поставить

________________  (далее  -  товар)  в  обусловленный срок,  а Заказчик -

принять и оплатить товар по условиям настоящего контракта в номенклатуре,

количестве  и  по  ценам,  указанным  в  спецификации,  которая  является

неотъемлемой частью контракта.

     1.2. Качество    поставляемого    товара    должно   соответствовать

действующим   стандартам,   техническим   условиям   или    дополнительно

согласованным   Сторонами   характеристикам,  указанным  в  спецификации.

Качество  товара  удостоверяется  сертификатом  или  паспортом   качества

изготовителя, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с товаром или

высылает со счетом-фактурой.

     1.3. Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  в  ходе  исполнения

контракта  вправе   изменить   не   более   чем   на   десять   процентов

предусмотренное  контрактом количество товара при изменении потребности в

товаре, соответственно на поставку которого заключен контракт*.

     1.4. Товар должен поставляться в упаковке,  соответствующей упаковке

завода-изготовителя,  упаковка должна иметь товарный вид  и  обеспечивать

сохранность товара при транспортировке.

                       II. Цена и порядок расчетов

     2.1. Цена   товара  установлена  на  основании  протокола  оценки  и

сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола аукциона, протокола

рассмотрения и оценки котировочных заявок) от "_____"______200_ г.

     Общая сумма контракта составляет _________________________рублей,  в

т.ч. НДС (НДС не облагается).

     2.2. В цену товара входит _________________________________________.

     2.3. Цена  муниципального  контракта  является  твердой  и  не может

изменяться в ходе его исполнения,  за исключением случаев,  установленных

пунктом 1.3, 2.5 настоящего контракта.

     2.4. Оплата  осуществляется   на   основании   условий   конкурсной,

аукционной  документации,  протокола  рассмотрения  и оценки котировочных

заявок от "_____"_______200_ г.  путем перечисления денежных  средств  на

расчетный счет Поставщика _________________.

     2.5. При     поставке     дополнительного     количества     товара,

предусмотренного   пунктом   1.1   настоящего   контракта,   Заказчик  по

согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену  контракта

пропорционально  количеству  товара,  но не более чем на десять процентов

цены контракта, предусмотренной пунктом 2.1**.

     2.6. При установлении требования об обеспечении исполнения контракта

Поставщик  обязан  заключить  договор  страхования   ответственности   по

контракту,  представить  банковскую  гарантию,  передать в залог денежные

средства в  размере  обеспечения  исполнения  контракта,  что  составляет

______________________  рублей,  в  течение  пяти  рабочих дней с момента

признания  его  победителем  в  соответствии  с   протоколом   оценки   и

сопоставления заявок на участие в конкурсе (протоколом аукциона).  Способ

обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

                           III. Срок поставки

     3.1. Срок поставки товара по настоящему контракту в  соответствии  с

протоколом   оценки   и   сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе

(протоколом  аукциона,  протоколом  рассмотрения  и  оценки  котировочных

заявок) составляет _____ дней с момента ________________________________.

                         VI. Обязанности Сторон

     4.1. Поставщик обязан:

     - обеспечить в полном объеме  выполнение  требований,  изложенных  в

пункте 2.6 настоящего контракта;

     - осуществить поставку товара надлежащего  качества,  в  количестве,

предусмотренном   спецификацией,   по   адресу:   _______________________

(указанному Заказчиком);

     - осуществить контроль за доставкой товара;

     - обеспечить   бесплатное   гарантийное   обслуживание   в   течение

_________________________;

     - направить Заказчику счет-фактуру на отгруженный товар, оформленную

в соответствии с действующим законодательством.

     4.2. Заказчик обязуется произвести  оплату  поставляемого  товара  и

осуществить  приемку  по  количеству и качеству в соответствии с обычаями

делового оборота.

     4.3. По  факту  поставки  оформляется  двусторонний акт приема-сдачи

товара, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.

     4.4. Право  собственности  на  товар переходит к Заказчику с момента

передачи товара.

                        V. Ответственность Сторон

     5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее

исполнение    своих    обязательств    в   соответствии   с   действующим

законодательством.

     5.2. В    случае   обнаружения   недостатка   товара   либо   товара

несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

     - безвозмездного  устранения  недостатка  товара  в  _______-дневный

срок;

     - соответствующего уменьшения установленной цены;

     - безвозмездной допоставки товара;

     - возмещения   понесенных   Заказчиком   расходов   по   исправлению

недостатков своими силами или третьими лицами.

     5.3. За  просрочку  поставки или недопоставку товара в установленные

сроки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку  в  размере  1/300  ставки

рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации от стоимости

недопоставленного товара  за  каждый  день  просрочки,  начиная  со  дня,

следующего  после  дня  истечения установленного муниципальным контрактом

срока исполнения обязательства.

     5.4. За  нарушение  сроков  оплаты  поставленного  товара  Поставщик

вправе  требовать  от  Заказчика  уплаты  пени  в  размере  1/300  ставки

рефинансирования   Центрального   банка  Российской  Федерации  от  суммы

задолженности за каждый день просрочки.

     5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим

исполнением Сторонами своих  обязательств  по  настоящему  контракту,  не

освобождают  нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на

себя обязательств.

                         VI. Непреодолимая сила

     6.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности   за   неисполнение

обязательств  в  случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар,

наводнение,  землетрясение,  военные действия и т.д.)  при  условии,  что

данные  обстоятельства  непосредственно повлияли на выполнение условий по

настоящему  контракту.  В  этом   случае   срок   выполнения   договорных

обязательств  будет  продлен на время действия этих обстоятельств,  но не

более двух месяцев.

     6.2. Сторона,   для   которой   создалась  невозможность  исполнения

обязательств по указанным причинам,  должна известить  другую  Сторону  о

наступлении  и  прекращении  действий  обстоятельств непреодолимой силы в

срок не позднее трех дней  с  подтверждением  факта  их  действия  актами

компетентных органов.

     6.3. Поставщик освобождается от уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней),

если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла

вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

                         VII. Разрешение споров

     7.1. В случае  возникновения  споров  и  разногласий  по  настоящему

контракту  и  в  связи  с  ним  Стороны примут меры к их разрешению путем

переговоров.

     7.2. Если   Стороны  не  придут  к  соглашению,  то  споры  подлежат

разрешению в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской

Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

     7.3. Стороны предусматривают  претензионный  порядок  урегулирования

споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.

                   VIII. Порядок расторжения контракта

     8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению

Сторон  с  возмещением  понесенных  убытков  либо  по  решению  суда   по

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

     8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный

срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

     8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания  Сторонами

соглашения о  расторжении,  при  условии  урегулирования   материальных и

финансовых претензий по  выполненным  до  момента  расторжения  контракта

обязательствам или вступления в законную силу вынесенного в установленном

порядке решения суда.

     8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

     - при нарушении Поставщиком срока поставки более чем на _____ дней;

     - при систематическом,  не менее двух раз,  получении товара низкого

качества;

     - в    случае   прекращения   потребности   или   нецелесообразности

продолжения поставки товара.

     8.5. При   расторжении   контракта   по  любым  основаниям  Заказчик

обязуется:

     - принять   товар   надлежащего  качества,  фактически  поставленный

Поставщиком на момент расторжения настоящего контракта;

     - в  течение  трех  рабочих  дней после получения от Поставщика акта

приемки товара подписать его или дать мотивированный отказ;

     - в  течение  _______ дней с момента оформления указанных документов

оплатить Поставщику фактически поставленный товар.

                       IX. Срок действия контракта

     9.1. Контракт вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  обеими

Сторонами и действует до 31 декабря ____ года.

     9.2. Действие  настоящего  контракта  прекращается   после   полного

исполнения  Сторонами  своих  обязательств,  принятых  в  соответствии  с

условиями конкурса и настоящего контракта.

                            X. Особые условия

     10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу

только  в  том  случае,  если они оформлены в письменном виде и подписаны

обеими Сторонами.

     10.2. В  случае  изменения  правового  статуса одной из Сторон она в

течение  трех  рабочих  дней  обязана  информировать  другую  Сторону  об

организации-правопреемнике.

     10.3. При  исполнении  муниципального   контракта   не   допускается

перемена  Поставщика (Исполнителя,  Подрядчика),  за исключением случаев,

если новый Поставщик (Исполнитель,  Подрядчик)  является  правопреемником

Поставщика  (Исполнителя,  Подрядчика)  по  такому  контракту  вследствие

реорганизации юридического  лица  в  форме  преобразования,  слияния  или

присоединения.

     10.4. Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

            Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик:                             Поставщик:

Юридический адрес:                    Юридический адрес:

____________________________________  ___________________________________

Банковские реквизиты                  Банковские реквизиты

____________________________________  ___________________________________

Телефон ____________________________  Телефон ___________________________

Факс _______________________________  Факс ______________________________

Заказчик                              Поставщик

-------------------------

     * Данное условие включается в  обязательном  порядке  в   контракт в

случае, если это предусмотрено Заказчиком в конкурсной документации.

     ** Данное условие включается в обязательном  порядке  в   контракт в

случае,  если  возможность  изменения   качества   товара   предусмотрена

Заказчиком в конкурсной документации.