Приложение 2. Претензия об оплате неустойки (пени, штрафов)

Приложение 2
к Регламенту
действий муниципальных
заказчиков в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения
поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) обязательств
по муниципальным контрактам

Кому: _____________________

Адрес: ____________________

                                  Претензия

                     об оплате неустойки (пени, штрафов)

     Между (указывается муниципальный заказчик и  подрядчик   (поставщик,

исполнитель), заключен муниципальный контракт N ____ от ________ 20__ г.,

на  выполнение  работ,  оказание  услуг,  поставку  товара   (указывается

предмет контракта).

     Согласно п. ___ указанного муниципального контракта Ваша организация

должна была выполнить работы, оказать услуги, поставить товар в   течение

_____  календарных  дней  (либо  указывается  график  выполнения   работ,

установленный контрактом: начальная и конечные даты).

     Однако, в установленный контрактом срок обязательства, установленные

муниципальным контрактом, Вами не выполнены.

     Количество дней просрочки  с _________ 20__ г. по __________ 20__ г.

составляет _____ дней.

     В  разделе "________________" муниципального контракта предусмотрена

ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение  или

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом.

     В соответствии с п. ___ контракта установлена обязанность подрядчика

(поставщика, исполнителя) уплатить неустойку (пени,  штрафы  и    т.д.) в

размере (указывается размер штрафных санкций, установленный контрактом).

     Таким образом, размер неустойки на (дату) составляет _______________

(_____________________) рублей. Расчет размера неустойки прилагается.

     На основании вышеизложенного, требуем уплатить неустойку в   размере

_____ рублей в течение ____ дней (заказчик устанавливает  разумный   срок

для взыскания, но не более 30  календарных  дней)  с  момента   получения

настоящей претензии по следующим реквизитам:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     В  случае  неоплаты  предъявленной  неустойки  (пени,     штрафов) в

добровольном порядке, (указывается заказчик) будет вынужден обратиться  в

Арбитражный суд Тюменской области (или в иные судебные органы) с иском  о

взыскании неустойки (пени, штрафов), предъявленных  к  Вам,  и   убытков,

причиненных муниципальному заказчику в связи с ненадлежащим   выполнением

условий контракта.

     Приложение:

     1. Расчет сумм претензии.

     2. Другие документы при необходимости, обосновывающие претензию.

     (претензия подписывается руководителем отраслевого (функционального)

и территориального органа Администрации города Тюмени или муниципального

учреждения, наделенных функциями муниципальных заказчиков)