Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Распоряжением Администрации г. Тюмени от 22 апреля 2013 г. N 241-рк настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
к Регламенту
(с изменениями от 2 октября 2012 г.,
22 апреля 2013 г.)
Кому: ________________
Адрес: _______________
ПРЕТЕНЗИЯ
об оплате неустойки (штрафа, пени)
Между (указывается полное наименование заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя)) заключен контракт (договор) (указывается
полное наименование контракта (договора)) от (указывается дата контракта
(договора)), N (указывается номер контракта (договора) (далее - контракт
(договор)).
Согласно пункту (указывается пункт контракта (договора)) контракта
(договора), Ваша организация обязалась (указывается предмет контракта
(договора)) в срок (указывается срок исполнения обязательства,
предусмотренный контрактом (договором) либо требования к качеству/
/количеству товара (работ, услуг), иные условия контракта (договора),
факт нарушения которых выявлен заказчиком).
Однако указанное обязательство по контракту (договору) Вашей
организацией исполнено с нарушением срока, что составляет (указывается
количество календарных дней) дней просрочки (с (указывается дата дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом (договором)
срока исполнения обязательства) по (указывается дата подписания актов
приемки-передачи товаров (выполненных работ, оказанных услуг)).
В соответствии с пунктом (указывается пункт контракта (договора)
контракта (договора), за нарушение Вашей организацией срока исполнения
(указывается обязательство, установленное контрактом (договором), срок
исполнения которого нарушен) заказчиком (указывается наименование
заказчика по контракту (договору)) Вам начислена неустойка (штраф, пени)
(выбрать нужное) в размере (указывается размер неустойки (штрафа, пени)
предусмотренный контрактом (договором)), что составляет (приводится
формула расчета (базовая ставка х количество дней) и указывается итоговая
сумма) рублей.
На основании изложенного требую оплатить неустойку (штраф, пени) в
размере (указывается итоговая сумма неустойки (штрафа, пени) рублей в
течение (указывается число календарных дней) дней с момента направления
настоящего уведомления, т.е. до "___" ____________ 20__ года по следующим
реквизитам (указываются банковские реквизиты для перечисления денежных
средств).
В случае неоплаты предъявленной неустойки (штрафа, пени) в
добровольном порядке, заказчик (указывается наименование заказчика по
контракту (договору)) будет вынужден обратиться в Арбитражный суд
Тюменской области с иском о взыскании неустойки (штрафа, пени),
предъявленной Вам.
Приложение:
(претензия подписывается руководителем заказчика)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.