Приложение N 1

Приложение N 1

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

к приказу от 11 сентября 2013 г. N 49

РАЗДЕЛ I

Типовая форма N 1
Государственного контракта на поставку автотранспорта

г. ______________

"___"_____________20___ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) товар по наименованиям и в количестве согласно Спецификации (Приложение N 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4 настоящего Контракта (согласно Графику поставки (Приложение N _)) и качества, соответствующего Техническому заданию (Приложение N 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.3. Место поставки товара - индекс ___________, г. _____________, ул._______________, д.____ (далее - "место поставки").

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 34.1 "Производство автомобилей" (Подраздел DM "Производство транспортных средств и оборудования" раздел D "Обрабатывающие производства").

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 3410000 "Автомобили" (раздел D "Продукция и услуги обрабатывающей промышленности").

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и(или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), в том числе НДС (__ %) ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках)/НДС не облагается на основании подп. __ п. ___ ст. ___ Налогового кодекса Российской Федерации.

Стоимость этапа по Контракту указана в Графике поставки (Приложение N __).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на обслуживание и эксплуатацию товара в период гарантийного срока, расходы на упаковку, маркировку, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара Поставщиком, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Поставщиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Контракта, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Поставщика.

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого товара в соответствии с пунктом 12.5. Контракта.

3.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.4. Досрочно принять и оплатить товар (его часть) в соответствии с условиями Контракта.

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара по Контракту по количеству, качеству и комплектации.

3.2.2. Оплатить товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Соблюдать правила эксплуатации Товара, указанные в инструкции по его эксплуатации и/или гарантийной (сервисной) книжке или ином документе, подтверждающем гарантию.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафов ) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Передать Заказчику (Получателю) товар надлежащего качества, в количестве и комплектации согласно Спецификации (Приложение N 1) и Техническому заданию (Приложение N 2).

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару. В случае если товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Строго соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и(или) настоящим Контрактом правила упаковки и затаривания товара, маркировки и опломбирования отдельных мест.

3.3.4. По требованию Заказчика (Получателя) своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества или комплектации.

3.3.5. Вместе с товаром предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара (гарантийную (сервисную) книжку или иной документ, подтверждающий гарантию), при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее ____ (например, 36 месяцев (или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара. Дополнительно вместе с товаром предоставить гарантию Поставщика на товар, срок действия гарантии Поставщика должен быть _____________ (например, 36 месяцев (или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара (не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара).

3.3.7. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену товара либо любых дефектных частей.

Гарантия качества товара включает в себя действия Поставщика по устранению недостатков в качестве товара, возникшие в период гарантийного срока и осуществляется путем ремонта, восстановления, замены товара либо любых дефектных частей.

Гарантия качества должна распространяться на товар в целом и на все составляющие (комплектующие) части товара.

Гарантийное обслуживание включает в себя действия Поставщика по обслуживанию товара в целях поддержания его работоспособности. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием товара в гарантийный срок несет Поставщик. Такие расходы включают в себя, в том числе стоимость запасных частей и расходных материалов.

Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком с учетом периодичности осуществления работ по техническому обслуживанию товара, установленной в инструкции по его эксплуатации и/или гарантийной (сервисной) книжке (или ином документе, подтверждающим гарантию).

Запасные части и расходные материалы, устанавливаемые на товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным товаром, поставленным в рамках Контракта. (Стоимость запасных частей и расходных материалов, необходимых для гарантийного обслуживания товара в период гарантийного срока не включены в цену Контракта).

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Поставщика (или Производителя) в зависимости от гарантийного случая. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика (или Производителя), доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик обязуется предоставлять Заказчику (Получателю) контактный телефон, по которому лица, осуществляющие использование и обслуживание товара, могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара). В составе поставляемых с товаром информационных материалов должны быть указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов сервисных центров.

3.3.8. Вместе с товаром предоставить обеспечения гарантии Поставщика на товар в размере __ % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______________________ рублей. Способом обеспечения гарантии Поставщика по Контракту является либо безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, либо передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)). Обеспечение гарантии Поставщика должно действовать в течение всего гарантийного срока и заканчиваться не ранее истечения шестидесяти дней со дня окончания гарантийного срока *(1).

3.3.9. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.10. Выполнить работы по предпродажной подготовке товара в объёме, соответствующем требованиям производителя товара.

3.3.11. Присутствовать при осуществлении приемки товара и подписать акта сдачи-приемки товара при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Контракту.

3.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.2. По письменному согласию Заказчика (Получателя) досрочно поставить товар.

4. Сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней со дня заключения контракта. / Поставка товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта). Датой поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику (Получателю) товара, что подтверждается актом сдачи-приемки товара.

4.2. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать акт сдачи-приемки товара в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае, если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 настоящего Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на каждую единицу товара:

- паспорт транспортного средства;

- одобрение типа транспортного средства;

- инструкцию по эксплуатации;

- документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантия поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийная (сервисная) книжка (или иной документ, подтверждающий гарантию);

- обеспечение гарантии Поставщика (банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией или платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств на счет Заказчика) *(2);

- товарную накладную в 2-х экземплярах;

- акт сдачи-приемки товара в 2-х экземплярах;

- счет и счет-фактуру.

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара, указанном в п. 1.3 настоящего Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Сторон осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение N 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение N 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение N 1), с фактическим наименованием и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение N 1) (и Графике поставки (Приложение N _)), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара, либо направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 настоящего Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.6 настоящего Контракта.

5.4.5. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.6. Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, качестве, комплектности товара Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.4.7. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение N __) предусматривается поэтапная поставка) оформляется актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, акт сдачи-приемки товара составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Товар переходит в собственность Заказчика после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения Контракта*

6.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочной поставки товара.

6.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _______ (не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Поставщик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение трех дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик (Получатель) утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом (раздел 10). В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные и принятые Заказчиком обязательства по настоящему Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11.Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12.Прочие условия

12.1.Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3.К Контракту прилагаются Спецификация (Приложение N 1), Техническое задание (Приложение N 2), Порядок претензионной работы (Приложение N 3) (График поставки (Приложение N _)).

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.8. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в настоящем Контракте.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п	Наименование товара, включая комплектацию	Ед. изм.	Кол-во	НДС, руб.	Цена за ед. с НДС, руб.	Стоимость, с НДС, руб.






ИТОГО

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара		Единицы измерения	Количество
N п/п	Наименование товара	Конкретное значение (требуется согласие участника размещения заказа)	Изменяемое значение (точное значение устанавливает участник размещения заказа)

N п/п	Рекомендуемые характеристики
	Количество
1.	Основные параметры
1.1.	Категория, класс
1.2.	Назначение
1.3.	Количество дверей
1.4.	Общая пассажировместимость/ в т.ч. посадочных
1.5.	Длина, мм
1.6.	Ширина, мм
1.7.	Высота, мм
1.8.	База, мм
1.9.	Масса снаряженная, кг
1.10.	Масса полная, кг
1.11	Емкость топливного бака, л
2.	Двигатель
2.1.	Экологический стандарт
2.2.	Тип
2.3.	Система питания топливом
2.4.	Количество и расположение цилиндров
2.5.	Рабочий объем, л
2.6.	Мощность двигателя, кВт
2.7.	Расположение
2.8.	Система охлаждения
3.	Коробка передач
3.1.	Тип, количество ступеней
4.	Тормозная система
4.1.	Основной тормоз
4.2.	Стояночная
4.3.	Аварийная
4.4.	Антиблокировочная система (ABS)
5.	Подвеска
5.1.	Тип
5.2.	Амортизаторы
6.	Шины и колеса
6.1.	Тип
6.2.	Диски
6.3.	Шины
7.	Салон
7.1.	Пассажирские сиденья
7.2.	Сиденье водителя
7.3.	Зеркала заднего вида
7.4.	Вентиляция
8.	Дополнительная комплектация
8.1.	(Заполняется заказчиком)
8.2.	Дополнительные требование к автотранспортному средству
9.	Год изготовления
10.	Гарантия производителя
11.	Гарантия поставщика

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик осуществляет следующие действия:

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени). Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

2. При неоплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

3. В случае, если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

3.1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

3.2. При неоплате в установленный срок поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4. При наличии оснований расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту одновременно с требованием о расторжении контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. В случае, если на момент расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в требовании, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

Приложение _
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Срок поставки	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

*(1) Данный пункт предусматривается, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей

*(2) Данный пункт предусматривается, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей

Типовая форма N 2
Государственного контракта на поставку продуктов питания

г. ______________

"___"_____________20__ г

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать товар Заказчику (Получателю) по наименованиям, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1), и качества, соответствующего Техническому заданию (Приложение N 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.3. Место поставки товара - индекс ___________, г. _____________, ул. _______________, д. ____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки").

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): _______________________.

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): _________________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) (НДС не облагается).

Стоимость этапа по Контракту указана в Графике поставки (Приложение N __).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу) осуществляется (ежемесячно) в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (акта сдачи-приемки товара) (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.5. Контракта.

3.1.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.3. Досрочно принять и оплатить товар (его часть) в соответствии с условиями Контракта.

3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров по Контракту по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все документы, относящиеся к товару (декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, товарные накладные (акты сдачи-приемки товара) и др.

3.3.3. Передать Заказчику (Получателю) товары надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1) и Техническому заданию (Приложения N 2). По требованию Заказчика (Получателя) своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, количества и ассортимента.

3.3.4. Передать Заказчику (Получателю) товары с остаточным сроком годности не менее 90 % со дня поставки товара.

3.3.5. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику (Получателю) контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных недостатках товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время Заказчика).

3.3.6. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.7. Присутствовать при осуществлении приемки товара и подписать товарную накладную (акт сдачи-приемки товара) при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Контракту.

3.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.2. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товар. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар (его часть) в соответствии с условиями Контракта.

4. Сроки поставки товаров

4.1.1. Поставка товаров осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.1.2. Поставка товаров осуществляется по заявкам Заказчика (Получателя) в течение одного рабочего дня ( до 17-00 час. по местному времени Заказчика (Получателя)) со дня отправления заявки Заказчиком (Получателем) Поставщику.

Поставщик считается получившим соответствующую заявку Заказчика (Получателя) при получении заявки по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

Адресом электронной почты для получения заявок является: _________.

Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.2. Дата поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику (Получателю) товара, что подтверждается товарной накладной (актом сдачи-приемки товара).

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать товарную накладную (акт сдачи-приемки товара) в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.4. В случае, если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 настоящего Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы:

- декларации о соответствии,

- санитарно-эпидемиологические заключения,

- товарные накладные (акты сдачи-приемки товара).

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара, указанном в п. 1.3 настоящего Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4.1. В присутствии представителей Сторон осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

Одновременно проверяется соответствие наименования и ассортимента товара, указанного в Спецификации (Приложение N 1), с фактическим наименованием и ассортиментом товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

5.4.4. При приемке товара по качеству Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 настоящего Контракта.

5.4.6. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. О всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, таре и (или) об упаковке товара Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика извещение о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение N __) предусматривается поэтапная поставка) оформляется Товарной накладной (актом сдачи-приемки товара), который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, товарная накладная (акт сдачи-приемки товара) составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной (акта сдачи-приемки товара)) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме _______________.

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.3. Срок действия обеспечения должен не менее чем на 30 дней превышать срок исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.

6.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10. Расторжение Контракта

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.Срок действия Контракта

12.Прочие условия

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3.К Контракту прилагаются Спецификация (Приложение N 1), Техническое задание (Приложение N 2), Порядок претензионной работы (Приложение N 3), (График поставки (Приложение N _)).

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.10. В случае если настоящим Контрактом предусмотрена поставка товара по заявкам Заказчика, не заказанный товар не принимается и не оплачивается Заказчиком. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара (вида товара)	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.









Итого

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара		Единицы измерения	Количество
N п/п	Наименование товара	Конкретное значение (требуется согласие участника размещения заказа)	Изменяемое значение (точное значение устанавливает участник размещения заказа)

N п/п	Параметры требований к товарам	Характеристики товара, указываемые государственным заказчиком (указаны рекомендации по заполнению, при подготовке каждого технического задания рекомендации удаляются государственным заказчиком)
1	Назначение товаров и цели использования	Конкретизируются заказчиком
2	Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров	Указываются все качественные характеристики товара - либо как минимально приемлемые (с возможностью того, что участники размещения заказа могут предложить повышенные (улучшенные) характеристики), либо как жестко установленные (без возможности предложить продукцию с характеристикам продукции отличающимися в лучшую или худшую сторону). Заказчик может также привести ссылку на ранее разработанные требования к качеству (например, ГОСТ, технический регламент), в которых эти характеристики названы). В случае если в отношении товара принят технический регламент, качественные характеристики товара не должны быть хуже характеристик, указанных в техническом регламенте. Сведения о принятых технических регламентах размещены на сайте Росстандарта (http://gost.ru) в разделе "Деятельность / техническое регулирование / технические регламенты". В отношении продуктов питания существуют следующие технические регламенты: - Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей, принятый Федеральным законом от 27.10.2008 N 178-ФЗ. - Технический регламент на масложировую продукцию, принятый Федеральным законом от 24.06.2008 N 90-ФЗ. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 883 утвержден технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011), вступающий в силу в силу с 1 июля 2013 года. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Соглашения от 18.11.2010 со дня вступления в силу технического регламента Таможенного союза на территориях стран - участников Таможенного союза не применяются соответствующие обязательные требования, установленные законодательствами сторон. - Технический регламент на молоко и молочную продукцию, принятый Федеральным законом от 12.06.2008 N 88-ФЗ.
3	Требования к безопасности товаров	Товар должен соответствовать требованиям к обеспечению безопасности пищевых продуктов, установленным Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
4	Правовое регулирование приобретения и использования закупаемых товаров	- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 36 "О введении в действие Санитарных правил" (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001), - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 N 98 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03" (вместе с "СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным врачом РФ 21.05.2003). Кроме того, Заказчиком указывается технические регламенты, ГОСТы, СанПиНы, принятые в отношении товара (вида товара), который является предметом размещаемого заказа.

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Приложение __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Примечание (наименование получателей и адреса поставки)

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Типовая форма N 3
Государственного контракта на поставку и изготовление полиграфической продукции

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется выполнить работы по изготовлению полиграфической продукции, поставить и передать Заказчику продукцию, являющейся результатом выполненных работ (далее - товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение N 1), в срок согласно разделу 4 настоящего Контракта (согласно Графику изготовления и поставки (Приложение N _)) и качества соответствующего Техническому заданию (Приложение N 2), являющими неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 22 "Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записных носителей информации" (раздел D "Обрабатывающие производства", подраздел DE "Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность") (код уточняется в зависимости от закупаемой Заказчиком продукции).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 2200000 "Полиграфическая и печатная продукция" (раздел D "Продукция и услуги перерабатывающей промышленности") (код уточняется в зависимости от закупаемой Заказчиком продукции).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

Стоимость этапа по Контракту указана в Графике изготовления и поставки (Приложение N __).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Контролировать целевое использование Поставщиком средств, предоставляемых Заказчиком (Получателем) для исполнения Контракта, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.5. Контракта *(1).

3.1.4. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять поставленный товар по Контракту по количеству, качеству, ассортименту в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. В течение ___ (____) календарных дней с даты заключения Контракта выполнить издательскую подготовку *(2).

3.3.2. В течение __ (___) календарных дней после получения макетов с исправлениями от Заказчика осуществить корректировку *(3).

3.3.3. В течение __ (___) календарных дней со дня утверждения Заказчиком сигнальных экземпляров, но не позднее сроков, предусмотренных настоящим Контрактом, изготовить *(4) и поставить Заказчику товар.

3.3.4. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару. В случае если товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.5. Передать Заказчику (Получателю) товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение N 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.3.6. Строго соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и(или) настоящим Контрактом правила упаковки и маркировки товара.

3.3.7. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.2. По письменному согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар (его часть) в соответствии с условиями Контракта.

4. Сроки поставки товаров

4.1. Изготовление, согласование макетов и поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. в соответствии с п.п. 3.3.1. - 3.3.3. настоящего Контракта, а также в соответствии с Графиком изготовления и поставки (Приложение N _), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной (акта сдачи-приемки товара).

4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать товарную накладную (акт сдачи-приемки товара) в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Порядок сдачи и приемки товара

- товарные накладные,

- акты сдачи-приемки товара,

- счет и счет-фактуру.

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара, указанном в п. 1.3 настоящего Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение N 1) (и Графике изготовления и поставки (Приложение N _)), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара, либо направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.4. При приемке товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 настоящего Контракта.

5.4.7. О всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику изготовления и поставки (Приложение N __) предусматривается поэтапная поставка) оформляется Актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания Акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Контракту является ___________ (безотзывная банковская гарантия на сумму/передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цене контракта, что составляет ______________.

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.3. Срок действия обеспечения - до __ __ 20__ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочной поставки товара.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается.

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик (Получатель) утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом (раздел 10). В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10. Расторжение Контракта

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются Спецификация (Приложение N 1), Техническое задание (Приложение N 2), Порядок претензионной работы (Приложение N 3), (График изготовления и поставки (Приложение N _)).

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ (____) рабочих дней с даты такого изменения.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 200_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.









Итого

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВУ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Общие требования

1.1. Маркировка тары должна обеспечивать индентификацию полиграфической продукции.

1.2. Поставка товара осуществляется в коробках из ___________, весом не более ___ кг. с указанием наименования и количества каждой коробки. Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность товара при транспортировке и хранении.

Каждый короб должен иметь фирменную маркировку со следующим содержанием:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- полное наименование товара;

- количество товара, входящего в упаковку;

- месяц и год изготовления;

- номер упаковщика.

1.3. Доставка, погрузка, подъем и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Полиграфическая продукция, предназначенная для детей, должна иметь обязательное санитарно-эпидемиологическое заключение (гигиенический сертификат), полученное в соответствии с СанПиН 2.4.7.1166-02 "Гигиеническими требованиями к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования" и СанПиН 1.2.1253-03 "Гигиеническими требованиями к изданиям книжным для взрослых".

2. Издательская подготовка товара

2.1. Составление основной концепции внешнего и внутреннего оформления печатного издания. Подбор главных элементов его графической формы - основные текстовые и титульные шрифты, размерные элементы полосы издания, модульная сетка, шаблоны. Изготовление макета.

2.2. Изготовление макета обложки издания: подготовка фотоиллюстративного ряда. Построение таблиц, отрисовка графиков, сканирование изображений, обработка сканированных и растровых изображений, цветокоррекция и цветоделение, ретушь.

2.3. Верстка. Компоновка страниц нужного размера из подготовленного текста, заголовков и иллюстраций, в соответствии с заранее разработанной модульной сеткой, с соблюдением единого стиля заголовков, страниц, разворотов, всех элементов оформления.

3. Корректировка макета товара

3.1. Приведение текста издания в нормированный вид, полностью соответствующий правилам языка (орфографическим, грамматическим, пунктуационным).

3.2. Внесение правок, представленных Заказчиком. Внесение изменений по тексту, с соблюдением целостности модульной сетки верстки.

3.3. Доработка макетов.

3.4. Перед тиражом сигнальные экземпляры утверждаются Заказчиком.

4. Наименование и технические характеристики товара

Указываются все качественные характеристики продукции - либо как минимально приемлемые (с возможностью того, что участники размещения заказа могут предложить повышенные (улучшенные) характеристики), либо как жестко установленные (без возможности предложить продукцию с характеристикам продукции отличающимися в лучшую или худшую сторону).

В случае проведения открытого аукциона в электронной форме в Техническом задании может содержать образец или макет (графическое изображение) товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении.

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Приложение N _
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ ТОВАРА

I. Сроки изготовления макета поставляемого товара

1. В течение ___ (____) календарных дней с даты заключения Контракта выполнить издательскую подготовку.

2. В течение __ (___) календарных дней после получения макетов с исправлениями от Заказчика осуществить корректировку.

3. В течение __ (__) календарных дней после получения правок предоставить Заказчику сигнального экземпляра на согласование.

II. Сроки поставки товара

N	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Срок исполнения поставки	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

____________________________________________________________________

*(1) Пункт включается в случае, если предметом контракта является только поставка полиграфической продукции (без изготовления).

*(2) В случае если предметом контракта является изготовление и поставка полиграфической продукции

*(3) В случае если предметом контракта является изготовление и поставка полиграфической продукции

*(4) В случае если предметом контракта является изготовление и поставка полиграфической продукции

Типовая форма N 4
Государственного контракта на поставку новых машин и оборудования *(1)

г. ______________

"___"_____________20___ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решение Заказчика о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар по наименованиям, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4 настоящего Контракта (согласно Графику поставки (Приложение N _)) и качества, соответствующего Техническому заданию (Приложение N 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): _______________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

Стоимость этапа по Контракту указана в Графике поставки (Приложение N __).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на монтаж и наладку товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, расходы на обслуживание и эксплуатацию товара в период гарантийного срока, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Контролировать целевое использование Поставщиком средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.4. Досрочно принять и оплатить товар (его часть) в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара по Контракту по количеству, качеству, ассортименту и комплектации, а также приемку работ по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), работ по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара.

3.2.2. Оплатить товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Передать Заказчику (Получателю) товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение N 1) и Техническому заданию (Приложение N 2).

3.3.2. Поставить товар и выполнить работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), работы по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.3. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару. В случае если товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.4. Строго соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и(или) настоящим Контрактом правила упаковки и затаривания товара, маркировки и опломбирования отдельных мест.

3.3.5. По требованию Заказчика (Получателя) своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, ассортимента или комплектации.

3.3.6. Вместе с товаром предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее __ месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара. Дополнительно вместе с товаром предоставить гарантию Поставщика на товар и срок действия гарантии должен быть _____________ месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара (не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара).

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Поставщика (или Производителя). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика (или Производителя), доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

3.3.8. Вместе с товаром предоставить обеспечения гарантии Поставщика на товар в размере __ % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______________________ рублей. Способом обеспечения гарантии Поставщика по Контракту является либо безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, либо передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)). Обеспечение гарантии Поставщика должно действовать в течение всего гарантийного срока и заканчиваться не ранее истечения тридцати дней со дня окончания гарантийного срока.

3.3.9. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.10. Присутствовать при осуществлении приемки товара (п. 5.3) и подписать Акт сдачи-приемки товара при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Контракту.

3.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.2. По письменному согласию Заказчика (Получателя) досрочно поставить товар.

4. Сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней со дня заключения контракта. / Поставка товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта). Дата поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику (Получателю) товара, что подтверждается товарной накладной.

4.2. Монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с даты поставки товара, указанного в п. 4.1 настоящего Контракта / в срок, указанный в Графике поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать Акт сдачи-приемки товара в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.4. Обучение лиц должно осуществляться в очном порядке, в рабочие дни с __ часов __ минут до __ часов __ минут. По результатам обучения Поставщик выдает сертификат сотрудникам Заказчика (Получателя), прошедшим обучение.

4.5. В случае, если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. Порядок сдачи и приемки товара

- технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара,

- сертификат соответствия или декларация о соответствии,

- одобрение типа транспортного средства,

- регистрационное удостоверение (на медицинскую технику),

- инструкция пользователя на русском языке,

- документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантия поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте),

- товарные накладные,

- акты сдачи-приемки товара, счет и счет-фактуру.

5.2. Приемка товара, монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в месте поставки товара, указанном в п. 1.3 настоящего Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение N 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

5.4.4. Приемка товара по качеству осуществляется после осуществления Поставщиком монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар). При этом Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.4.6. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом / демонтажом товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.10. Оказание услуг по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих обслуживание и эксплуатацию товара, подтверждается сертификатами, выданными Поставщиком сотрудникам Заказчика (Получателя), прошедшим обучение.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара, монтажа и наладки товара.

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение N __) предусматривается поэтапная поставка), включая работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих обслуживание и эксплуатацию товара, оформляется Актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, Акт сдачи-приемки товара составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком и Поставщиком.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ________(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

9. Порядок разрешения споров

10. Расторжение Контракта

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются Спецификация (Приложение N 1), Техническое задание (Приложение N 2), Порядок претензионной работы (Приложение N 3), (График поставки (Приложение N _)).

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара)	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.









Итого

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара		Единицы измерения	Количество
N п/п	Наименование товара	Конкретное значение (требуется согласие участника размещения заказа)	Изменяемое значение (точное значение устанавливает участник размещения заказа)

N п/п	Параметры требований к товару	Характеристики товара, указываемые государственным заказчиком (указаны рекомендации по заполнению, при подготовке каждого технического задания рекомендации удаляются государственным заказчиком)
1	Назначение товара и цели использования	Конкретизируются заказчиком
2	Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара	Указываются все качественные характеристики продукции - либо как минимально приемлемые (с возможностью того, что участники размещения заказа могут предложить повышенные (улучшенные) характеристики), либо как жестко установленные (без возможности предложить продукцию с характеристикам продукции отличающимися в лучшую или худшую сторону). Заказчик может также привести ссылку на некие ранее разработанные требования к качеству (например, технический регламент, ГОСТ. Ссылки на ТУ не допускаются), в которых эти характеристики названы. В отношении машин и оборудования существуют следующие нормативные правовые акты, содержащие соответствующие требования: 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 N 753 "Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования". Этим постановлением Правительства Российской Федерации утвержден: - технический регламент о безопасности машин и оборудования; - перечень машин и оборудования, подлежащих обязательной сертификации для подтверждения соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования; - перечень машин и оборудования, подлежащих декларированию соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 N 782 "Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов". 3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.06.2010 N 998-р "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности лифтов и осуществления оценки соответствия". 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2010 N 86 "Об утверждении технического регламента о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2010 N 65 "Об утверждении технического регламента о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе". 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 N 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств". 7. и другие. Перечень принятых технических регламентов в отношении разных видов машин и оборудования, а также перечни машин и оборудования, подлежащих обязательной сертификации или декларированию соответствия можно найти на сайте www.gost.ru. Список продукции, подлежащей обязательной сертификации со ссылками на ГОСТ можно найти по ссылке: http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c2d035f5d245aea4c32575e8002ee115/$FILE/2012-prod-sert.pdf Список продукции, подлежащей декларированию соответствия со ссылками на ГОСТ можно найти по ссылке: http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/31df4d876b7c282244257a37003e01d3/$FILE/ob_pod_sootv_delk_sootv2012-08-10.pdf
3	Требования к безопасности товара	Конкретизируются заказчиком. При наличии соответствующего технического регламента указывается ссылка на технический регламент.
4	Минимально приемлемые эксплуатационные требования	Указываются по усмотрению заказчика, например, следующим образом: - Расходы на эксплуатацию товара не должны превышать ___ руб. в мес. - Энего - (водо -, тепло -) потребление должно составлять не более _____ в мес., при нагрузке __________ . - Стоимость запасных частей, которые будут заменяться в течение _ лет с ввода товара в эксплуатацию (согласно требованиям производителя и ресурсу замены таких запасных частей) не должна превышать ___ руб. за период ________. - Стоимость расходных материалов на _ лет эксплуатации товара при загрузке (норме эксплуатации)____, не должна превышать _____ руб. - Стоимости работ по техническому обслуживанию товара не должна превышать _____ руб. в период _______.
5	Иные требования к товарам по усмотрению заказчика	Конкретизируются заказчиком

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Приложение _
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Срок поставки	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

-------------------------------------------

*(1) При начальной (максимальной) цене контракта свыше пятидесяти миллионов рублей

Типовая форма N 5
Государственного контракта на поставку новых машин и оборудования *(1)

г. ______________

"___"_____________20___ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решение Заказчика о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): _______________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

Стоимость этапа по Контракту указана в Графике поставки (Приложение N __).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на монтаж и наладку товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, расходы на обслуживание и эксплуатацию товара в период гарантийного срока, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.4. Досрочно принять и оплатить товар (его часть) в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.2. Оплатить товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.8. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.9. Присутствовать при осуществлении приемки товара (п. 5.3) и подписать Акт сдачи-приемки товара при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Контракту.

3.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.2. По письменному согласию Заказчика (Получателя) досрочно поставить товар.

4. Сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней со дня заключения контракта. / Поставка товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта). Дата поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику (Получателю) товара, что подтверждается товарной накладной.

4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать Акт сдачи-приемки товара в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.4. Инструктаж лиц должно осуществляться в очном порядке, в рабочие дни с __ часов __ минут до __ часов __ минут. По результатам инструктажа Поставщик выдает сертификат сотрудникам Заказчика (Получателя), прошедшим инструктаж.

5. Порядок сдачи и приемки товара

технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара,

сертификат соответствия или декларация о соответствии,

одобрение типа транспортного средства,

регистрационное удостоверение (на медицинскую технику),

инструкция пользователя на русском языке,

документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантия поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте),

товарные накладные,

акты сдачи-приемки товара, счет и счет-фактуру.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

5.4.6. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом / демонтажом товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

9. Порядок разрешения споров

10. Расторжение Контракта

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются Спецификация (Приложение N 1), Техническое задание (Приложение N 2), Порядок претензионной работы (Приложение N 3), (График поставки (Приложение N _)).

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара)	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.









Итого

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара		Единицы измерения	Количество
N п/п	Наименование товара	Конкретное значение (требуется согласие участника размещения заказа)	Изменяемое значение (точное значение устанавливает участник размещения заказа)

N п/п	Параметры требований к товару	Характеристики товара, указываемые государственным заказчиком (указаны рекомендации по заполнению, при подготовке каждого технического задания рекомендации удаляются государственным заказчиком)
1	Назначение товара и цели использования	Конкретизируются заказчиком
2	Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара	Указываются все качественные характеристики продукции - либо как минимально приемлемые (с возможностью того, что участники размещения заказа могут предложить повышенные (улучшенные) характеристики), либо как жестко установленные (без возможности предложить продукцию с характеристикам продукции отличающимися в лучшую или худшую сторону). Заказчик может также привести ссылку на некие ранее разработанные требования к качеству (например, технический регламент, ГОСТ. Ссылки на ТУ не допускаются), в которых эти характеристики названы. В отношении машин и оборудования существуют следующие нормативные правовые акты, содержащие соответствующие требования: 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 N 753 "Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования". Этим постановлением Правительства Российской Федерации утвержден: - технический регламент о безопасности машин и оборудования; - перечень машин и оборудования, подлежащих обязательной сертификации для подтверждения соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования; - перечень машин и оборудования, подлежащих декларированию соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 N 782 "Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов". 3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.06.2010 N 998-р "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности лифтов и осуществления оценки соответствия". 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2010 N 86 "Об утверждении технического регламента о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2010 N 65 "Об утверждении технического регламента о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе". 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 N 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств". 7. и другие. Перечень принятых технических регламентов в отношении разных видов машин и оборудования, а также перечни машин и оборудования, подлежащих обязательной сертификации или декларированию соответствия можно найти на сайте www.gost.ru. Список продукции, подлежащей обязательной сертификации со ссылками на ГОСТ можно найти по ссылке: http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c2d035f5d245aea4c32575e8002ee115/$FILE/2012-prod-sert.pdf Список продукции, подлежащей декларированию соответствия со ссылками на ГОСТ можно найти по ссылке: http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/31df4d876b7c282244257a37003e01d3/$FILE/ob_pod_sootv_delk_sootv2012-08-10.pdf
3	Требования к безопасности товара	Конкретизируются заказчиком. При наличии соответствующего технического регламента указывается ссылка на технический регламент.
4	Минимально приемлемые эксплуатационные требования	Указываются по усмотрению заказчика, например, следующим образом: - Расходы на эксплуатацию товара не должны превышать ___ руб. в мес. - Энего - (водо -, тепло -) потребление должно составлять не более _____ в мес., при нагрузке __________ . - Стоимость запасных частей, которые будут заменяться в течение _ лет с ввода товара в эксплуатацию (согласно требованиям производителя и ресурсу замены таких запасных частей) не должна превышать ___ руб. за период ________. - Стоимость расходных материалов на _ лет эксплуатации товара при загрузке (норме эксплуатации)____, не должна превышать _____ руб. - Стоимости работ по техническому обслуживанию товара не должна превышать _____ руб. в период _______.
5	Иные требования к товарам по усмотрению заказчика	Конкретизируются заказчиком

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Приложение _
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Срок поставки	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

-------------------------------------------

*(1) При начальной (максимальной) цене контракта до пятидесяти миллионов рублей.

Типовая форма N 6
Государственного контракта на поставку лекарственных средств

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/ Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику лекарственные средства (далее - Товар) (Поставщик обязуется по заказу Заказчика поставить указанному Заказчиком Получателю лекарственные средства (далее - Товар)) согласно Спецификации (Приложение N 1), в срок согласно Графику поставки (Приложение N 2) и качества соответствующего Техническому заданию (Приложение N 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять товар (Заказчик обязуется обеспечить приемку товаров Получателем) и обеспечить его оплату.

1.2. Место поставки товара - индекс ___________, г. _____________, ул. _______________, д. ____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки").

1.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу, указанному в пункте 1.2. настоящего Контракта с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Техническим заданием (Приложение N 3).

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001) __________________________________.

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93) ________________________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет __________ (__________) руб. ____ коп., в том числе НДС по ставке 10% - _______ (_________) руб.__ коп. (Если НДС не облагается указать основание). Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.2. Поставщик гарантирует, что цена за единицу товара, указанная в Спецификации (Приложение N 1), без учета НДС не превышает предельную отпускную цену, определяемую в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. В стоимость Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие.

2.5. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

2.6. Цена Контракта должна быть снижена Сторонами по соглашению сторон на сумму разницы между ценой за единицу товара, указанной в Спецификации (Приложение N 1), и предельной отпускной ценой единицы товара, определяемой в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", если установленная в Спецификации (Приложение N 1) цена единица товара будет выше цены единицы товара, определяемой в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".

2.7. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.7.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере __ % от цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Поставщиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.7.2. Окончательный расчет (Расчет) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной, на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.8. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

2.9. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.7 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.10. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.5. Контракта.

3.1.4. Досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку (Получателем) поставленных товаров по Контракту по количеству, качеству, ассортименту и оплату товаров в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафов) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с порядком установленным приложением N 4 к настоящему контракту.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Передать Заказчику (Получателю) товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.

3.3.2. Обеспечить доставку и разгрузку товара собственными силами и за свой счет в сроки, предусмотренные Графиком поставки (Приложение N 2). При поставке термолабильных лекарственных средств должны быть соблюдены правила "Холодовой цепи".

3.3.3. Гарантировать качество товара в течение срока годности.

3.3.4. По требованию Заказчика представить копию(и) лицензии (ий), дающей (их) право на осуществление поставок лекарственных средств, указанных в пункте 1.1. Контракта, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

3.3.5. При поставке товара предоставить Заказчику (Получателю):

- копию паспорта производителя на каждую серию (партию) товара;

- копию сертификата соответствия *(1) на каждую серию (партию) товара;

- копию регистрационного удостоверения;

- инструкцию по применению на русском языке.

3.3.6. Гарантировать поставку товара по цене единицы товара, определяемой в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".

3.3.7. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.2. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта.

4. Сроки и условия поставки товаров

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней со дня заключения Контракта. Поставка товаров осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Поставка товаров осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта в количестве и в ассортименте, определенными в заявке Заказчика (Получателя)).

4.2. В случае, если в п. 4.1 настоящего Контракта предусмотрена поставка по заявкам Заказчика (Получателя), то товар должен быть поставлен в течение ___ календарных дней с момента направления Заказчиком (Получателем) соответствующей заявки. Заявка является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Заявки направляются Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения заявок является: _________. Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.3. Дата поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику (Получателю) товара, что подтверждается товарной накладной.

4.4. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать товарную накладную в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 настоящего Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику документы, указанные в п. 3.3.5 настоящего Контракта.

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение N 1) и заявке Заказчика. Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение N 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента товара, указанного в Спецификации (Приложение N 1), с фактическим наименованием, ассортиментом товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение N 1) / заявке Заказчика (и Графике поставки (Приложение N _)), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара, либо направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 1) / заявке Заказчика, Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 настоящего Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.7. О всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, об упаковке товара Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965,

а также Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 июля 1997 г. N 214 "О контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в аптечных организациях (аптеках)" (раздел 2.Приемочный контроль).

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение N __) или заявке Заказчика предусматривается поэтапная поставка) оформляется товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, товарная накладная составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10. Расторжение Контракта

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются Спецификация (Приложение N 1), График поставки (Приложение N 2), Техническое задание (Приложение N 3), Порядок претензионной работы (Приложение N 4).

12.9. В случае если поставка осуществляется по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия настоящего Контракта. Не заказанный Заказчиком (Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование

товара

Ед. изм.

Количество в ед. измерения

Цена за ед. включая НДС, руб.

Стоимость с учетом НДС 10%, руб.

ИТОГО:

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20_ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Срок исполнения поставки	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

NN п/п	Технические характеристики товара:			Ед. изм.	Кол-во
	МНН, химическое, группировочное название	Функциональные, качественные характеристики, лекарственная форма, дозировка, комплектность, требования к упаковке
		Конкретное значение, (требуется согласие участника размещения заказа)	Изменяемое значение, (точное значение устанавливает участник размещения заказа)

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 4
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

-------------------------------------------

*(1) Соответствие поставляемого товара может быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной до 28.05.2012 и действующей на момент поставки товара (с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 213 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982" (опубликовано в Российской газете от 28.03.2012 N 67, вступило в силу с 28.05.2012)

Типовая форма N 7
Государственного контракта на поставку горюче-смазочных материалов с заправкой автотранспортных средств

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/ Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику горюче-смазочные материалы (далее также - ГСМ, товары) по наименованиям, в количестве и качества согласно Спецификации (Приложение N 1) и условиям настоящего Контракта, а также обеспечить заправку автотранспортных средств Заказчика через сеть автозаправочных станций и комплексов (далее - АЗС), указанных в Перечне АЗС (Приложение N 2), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Получение Заказчиком ГСМ осуществляется на условиях и ценах АЗС при предъявлении талона или смарт-карты, при соблюдении условий настоящего Контракта. Талоны и смарт-карты являются средством учета операций получения товаров Заказчиком.

1.3. Заказчик получает товары непосредственно на АЗС. Право собственности на товары, полученные на условиях Контракта, переходит к Заказчику в момент их непосредственного получения на АЗС.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 23.2 "Производство нефтепродуктов" (раздел D "Обрабатывающие производства", подраздел DF "Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов"). (код уточняется в зависимости от закупаемой Заказчиком продукции).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 2320020 "Светлые нефтепродукты" (раздел D "Продукция и услуг обрабатывающей промышленности"). (код уточняется в зависимости от закупаемой Заказчиком продукции).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет __________ (__________) руб. ____ коп., в том числе НДС по ставке ____ % - _______ (_________) руб.__ коп. (НДС не облагается). Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере __ % от цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Поставщиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.5.2. Окончательный расчет (Расчет) осуществляется по факту поставки товаров (ежемесячно по факту поставки товаров) в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Получить талоны и (или) смарт-карты, предоставляющие право на получение товаров по наименованиям, в количестве и качества согласно Спецификации (Приложение N 1), а затем получить товары на АЗС (Приложение N 2) при предъявлении талона или смарт-карты.

3.1.2. Определить в подаваемой Поставщику заявке номинал и количество передаваемых Поставщиком талонов и (или) количество смарт-карт.

3.1.3. Продлить или обменять полученные талоны в случае, если срок их действия истек.

3.1.4. Заказать дополнительные смарт-карты, установить и (или) отменить условия использования каждой конкретной смарт-карты, отказаться от использования конкретной смарт-карты, заблокировать или возобновить операции с использованием смарт-карты.

3.1.5. Требовать замены смарт-карты в случае, если она оказалась неработоспособной.

3.1.6. Вернуть полученные от Поставщика талоны при замене их на талоны нового образца в соответствии в пунктом 5.1.3. Контракта.

3.1.7. Вернуть смарт-карты Поставщику в течение 10 рабочих дней со дня досрочного расторжения или окончания срока действия настоящего Контракта.

3.1.8. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.5. Контракта.

3.1.9. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.2. Самостоятельно следить за соблюдением потребления установленных лимитов.

3.2.3. Сохранять в тайне информацию о персональном идентификационном номере (ПИН-коде) переданных Поставщиком смарт-карт и не передавать их другим лицам, соблюдать технологию обслуживания по картам на АЗС, не подвергать смарт-карты механическим, тепловым и электромагнитным воздействиям.

3.2.4. В случае утраты смарт-карты незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по телефону или факсу Поставщика, или явившись лично. Заказчик обязуется не позднее одного рабочего дня с момента совершения устного заявления подтвердить его письменно.

3.2.5. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Обеспечить Заказчика талонами и (или) смарт-картами в количестве, указанном в заявке Заказчика.

3.3.2. Обеспечить получение Заказчиком товара в сети АЗС (Приложение N 2) согласно установленных порядка и условий настоящего Контракта.

3.3.3. Продлить или обменять переданные Заказчику талоны в случае, если срок их действия истек.

3.3.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в сети АЗС.

3.3.5. В случае утраты смарт-карты по письменному заявлению Заказчика
заблокировать ее обслуживание в течение ___ (___) часов.

3.3.6. Бесплатно заменить смарт-карту Заказчику в случае, если она оказалась неработоспособной.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.2. Требовать оплаты товара, приобретенного с использованием смарт-карты до момента ее блокирования, на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.3. Требовать возврата переданных смарт-карт после досрочного расторжения или окончания срока действия настоящего Контракта.

4. Сроки поставки товаров

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта.

4.2. Датой поставки товара считается дата получения Заказчиком ГСМ на АЗС при предъявлении талона или смарт-карты

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Порядок сдачи-приемки товара по талонам:

5.1.1. Поставщик выдает Заказчику на основании акта приема-передачи и в соответствии с поданной заявкой талоны по ценам, указанным в спецификации, и обеспечивает осуществление по ним отпуска товара на всех АЗС, указанных в Перечне АЗС (Приложение N 2), в соответствии с номиналом, указанном в талонах. Номинал талона исчисляется в литрах.

5.1.2. Срок действия талонов не менее ___ (____) месяцев с возможностью обмена талонов на следующий период либо продлением срока действия талонов.

5.1.3. При замене действующих талонов на талоны нового образца, Заказчик возвращает неиспользованные талоны на ГСМ Поставщику в течение __ (____) рабочих дней по окончанию срока их действия. Неиспользованные талоны от Заказчика принимаются при наличии накладной, по которой они были получены, по сериям и номерам талонов. На принятые от Заказчика неиспользованные талоны составляют акт. Талоны с поврежденным штрих - кодом возврату и/или обмену не подлежат.

5.1.4. В случае утери (иной утраты), в случае если не использованные талоны не заменены на талоны нового образца в установленные сроки, а также неотоваривание Заказчиком талонов в установленные сроки их действия талонов, Поставщик не несет ответственности по обеспечению Заказчика ГСМ по наименованиям и объеме утерянных (утраченных), а также неотоваренных в установленные сроки талонов.

5.2. Порядок сдачи-приемки товара по смарт-картам:

5.2.1. Заказчик предоставляет Поставщику заявку с указанием количества необходимых смарт-карт и установленного им расходного лимита товара в рублях или литрах по каждой смарт-карте.

5.2.2. Смарт-карты являются собственностью Поставщика и передаются Заказчику в течение ___ (____) рабочих дней со дня заключения Контракта. Смарт-карты передаются Заказчику по доверенности.

5.2.3. Одновременно со смарт-картой Заказчику выдается информация о ПИН-коде, являющимся аналогом подписи Заказчика-владельца смарт-карты. Заказчик, непосредственный пользователь, обязан держать в тайне ПИН-код и обеспечить сохранность полученных карт.

5.2.4. Поставщик обеспечивает беспрепятственный отпуск товаров Заказчику в виде заправки автотранспортных средств Заказчика на АЗС Поставщика по предъявлении работником или иным представителем (пользователем) Заказчика смарт-карты и сообщения ПИН-кода оператору АЗС.

5.2.5. После совершения оператором АЗС операции по отпуску заказанной Заказчиком товара, оператор возвращает Заказчику смарт-карту и один экземпляр чека, служащего подтверждением совершения отпуска товара. Заказчик (пользователь), получив чек, должен проверить правильность указания номера карты, количества отпущенного товара и даты операции.

5.3. По истечении срока поставки (отчетного месяца), начиная с 3-го рабочего дня, Заказчик обязан получить у Поставщика письменную информацию об отпущенной ему Поставщиком товаре, остатке денежных средств на расчетном счете Поставщика, или его задолженности Поставщику, а также счет-фактуру и накладную (в двух экземплярах). Информация выдается представителю Заказчика, назвавшему номер настоящего Контракта, под роспись в журнале с указанием должности, фамилии с инициалами и даты получения информации. Один экземпляр оформленной накладной Заказчик обязан возвратить Поставщику в 3-х дневной срок с даты его получения.

5.4. В случае досрочного расторжения или окончания срока действия настоящего контракта Поставщик обязан возвращать Заказчику неиспользованный остаток денежных средств в месячный срок, после подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов.

5.5. Возврат неиспользованного остатка средств осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

5.6. В течение 10-ти календарных дней после получения информации от Поставщика Заказчик вправе заявить письменную претензию Поставщику в случае несогласия с информацией Поставщика по результатам отчетного месяца с приложением копий чеков.

5.7. Поставщик имеет право восполнить недопоставку товара по окончанию действия контракта лишь с письменного согласия Заказчика.

5.8. Отпуск ГСМ на автозаправочных станциях осуществляется круглосуточно за исключением времени приема-передачи смен и технического обслуживания автозаправочных станций.

5.9. В ходе исполнения Контракта Поставщик обязан передать Заказчику копии копию сертификата соответствия на каждую серию (партию) товара в случае, если в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" товары, указанные в п. 1.1 Контракта, подлежат обязательному подтверждению соответствия.

5.10. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Покупатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия на сумму/передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере не менее __ процентов от _______________).

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается.

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Поставщик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

9. Порядок разрешения споров

10. Расторжение Контракта

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается Спецификация (Приложение N 1), перечень АЗС (Приложение N 2), Порядок претензионной работы (Приложение N 3).

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

12.9. Невыбранный за период действия настоящего Контракта объем ГСМ Заказчиком (Получателем) не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не выбран весь объем ГСМ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена одной единицы, руб.	Сумма, руб. с НДС
1.	Дизельное топливо по ГОСТ Р 305-82
2.	Бензин автомобильный марки _______ по ГОСТ Р 51105-97
ИТОГО:

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ АЗС

N п/п	Наименование АЗС	Адрес АЗС	Режим работы
1.
2.

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 8
Государственного контракта на поставку канцелярских товаров

г. ______________

"___"____________20__г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решение Заказчика от _________ N __________ о размещении заказа у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику канцелярские товары (далее - товар) с наименованием, в количестве, ассортименте, комплектности и с характеристиками согласно Спецификации (Приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар. / Поставщик обязуется по заказу Заказчика осуществить указанному Заказчиком Получателю поставку канцелярских товаров (далее - товар) с наименованием, в количестве, ассортименте, комплектности и с характеристиками согласно Спецификации (Приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара Получателем и его оплату согласно условиям настоящего Контракта).

Поставка товара (части товара) осуществляется по отгрузочной разнарядке (указание об отгрузке товаров) по форме указанной в Приложении N 2, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены оттиском печати Заказчика.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными в отношении данного вида товара.

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товаров, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит. Стоимость упаковки входит в цену Контракта.

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя.

1.7. Места поставки товара - индекс ___________, г. _____________, ул. _______________, д. ____, этаж ___________, каб. _________, (далее - "место поставки") / (перечислить места нахождения Получателей).

1.8. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 52.47.3 "Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами" (раздел G "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования").

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 3000000 "Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника" / 2101000 "Целлюлоза, масса древесная и бумага" / 2220000 "Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим исполнением" / 3699000 "Готовые изделия прочие, не включенные в другие группировки" (раздел D "Продукция и услуги обрабатывающей промышленности").

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %) (НДС не облагается).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, на основании выставленного Поставщиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет) осуществляется (ежемесячно) в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.3. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку (Получателем) поставленных товаров по Контракту по количеству, качеству, ассортименту и комплектации в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с порядком установленным приложением N 4 к настоящему контракту.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. Доставить товар за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару (санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Передать Заказчику (Получателю) товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение N 1).

По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.3.4. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется по местонахождению Заказчика (Получателя). Гарантийный срок составляет _____________ месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной.

3.3.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.6. Присутствовать при осуществлении приемки товара и подписать товарную накладную при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Контракту.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара (части товара) в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.2. По письменному согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товары.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в срок до "__" _______ 201_ г. (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта).

Поставка товаров осуществляется частями по отгрузочным разнарядкам, полученным от Заказчика. Отгрузочные разнарядки содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адреса поставки, стоимости товара и лиц, ответственных за приемку товара. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены оттиском печати Заказчика.

Товар должен быть поставлен в течение ___ календарных дней с момента направления соответствующей отгрузочной разнарядки.

Отгрузочная разнарядка может быть направлена Поставщику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения отгрузочных разнарядок является: _________. Номером факса для получения отгрузочных разнарядок является: ________________.

4.2. Датой поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику (Получателю) товара, что подтверждается товарной накладной.

4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать товарную накладную в порядке, установленном настоящим Контрактом.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4.5. Поставщик за 24 часа до момента поставки товара обязан сообщить Заказчику (Получателю) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать дату отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: _________. Номером факса для получения сообщений является: ________________.

4.6. В случае, если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. Порядок сдачи и приемки товара

- документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте),

- санитарно-эпидемиологические заключения,

- товарные накладные,

- счет и счет-фактуру.

5.2. Приемка товара осуществляется в местах указанных в отгрузочной разнарядке, и которые перечислены в п. 1.7 настоящего Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в отгрузочной разнарядке, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в отгрузочных разнарядках и Спецификации (Приложение N 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара, либо направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразно, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5.6. Приемка товара в целом (части товара) оформляется товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, товарная накладная составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком и Поставщиком.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ________(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10. Расторжение Контракта

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается:

- Спецификация (Приложение N 1);

- Форма отгрузочной разнарядки (Приложение N 2) - при необходимости.

- Техническое задание (Приложение N 3) - при необходимости;

- Порядок претензионной работы (Приложение N 4).

12.4. В случае изменения наименования, или адреса места нахождения банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.9. В случае если поставка осуществляется по отгрузочным разнарядкам, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия настоящего Контракта. Не заказанный Заказчиком (Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.









Итого

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ФОРМА ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ

В соответствии с государственным контрактом от "___" ______ 20__ года N____ __________________(указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить канцелярские товары в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.

Таблица

N п/п	Наименование, ассортимент, комплектность и характеристики товара	Место поставки товара	Наименование Заказчика (получателя), контактные данные ответственных лиц Заказчика (получателя),	Ед. изм.	Кол-во	Цена (с учетом НДС)	Сумма (с учетом НДС)

Итого сумма товара составляет _______________________________________________рублей __копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель

(уполномоченное лицо)_____________________________________ ________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара		Единицы измерения	Количество
N п/п	Наименование товара	Конкретное значение (требуется согласие участника размещения заказа)	Изменяемое значение (точное значение устанавливает участник размещения заказа)

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 4
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 9
Государственного контракта на поставку компьютерной и оргтехники

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решение Заказчика о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику _____________ в количестве _____ (далее - товар) по наименованиям, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а также осуществить пусконаладочные работы (их монтаж и установку, сборку, настройку), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату. (Поставщик обязуется поставить и передать товар Заказчику по наименованиям, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1), в срок согласно Графику поставки (Приложение N 2) и качества соответствующего Техническому заданию (Приложение N 3), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату. / Поставщик обязуется по заказу Заказчика осуществить указанным Заказчиком Получателям, поставку товара по наименованиям, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1), в срок согласно Графику поставки (Приложение N 2) и качества соответствующего Техническому заданию (Приложение N 3), в места поставки Получателей (Приложение N 4), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, а также осуществить пусконаладочные работы (их монтаж и установку, сборку, настройку), а Заказчик обязуется обеспечить приемку товаров Получателем и его оплату согласно условиям настоящего Контракта).

1.3. Место поставки товара (выполнения работ по монтажу и установке (сборке, настройке) товара) - индекс ___________, г. _____________, ул. _______________, д. ____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки").

Поставка товара осуществляется в места поставки Получателей (Приложение N 4).

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 52.48.12 "Розничная торговля офисными машинами и оборудованием" / 52.48.13 "Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами" (раздел G "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования").

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 3020000 "Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности" (раздел D "Продукция и услуги обрабатывающей промышленности").

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %) (НДС не облагается, указать основание освобождения от налогообложения со ссылкой на пункты, статьи НК РФ).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.2. В общую стоимость Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и с надлежащим качеством, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на монтаж и наладку товара, инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.3 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Поставщиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.3.2. Окончательный расчет (расчет по этапу) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

Заказчик имеет право производить оплату по Контракту поэтапно в соответствии с Графиком поставки (Приложение N 2).

- сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту;

- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- размер неустойки (и (или) убытков), подлежащий взысканию;

- основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков);

- итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

2.5. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.4. Досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров по Контракту по количеству, качеству, ассортименту и комплектации, а также приемку работ по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), работ по обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

3.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с порядком установленным приложением N 5 к настоящему контракту.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Передать Заказчику (Получателю) товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение N 1) и Техническому заданию (Приложение N 3).

3.3.2. Поставить товар и выполнить работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), работы по обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.3. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару. В случае если товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, ассортимента или комплектации.

3.3.8. Вместе с товаром предоставить обеспечения гарантии Поставщика на товар в размере __ % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______________________ рублей. Способом обеспечения гарантии Поставщика по Контракту является либо безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, либо передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)). Обеспечение гарантии Поставщика должно действовать в течение всего гарантийного срока и заканчиваться не ранее истечения тридцати дней со дня окончания гарантийного срока *(1).

3.3.9. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.10. Присутствовать при осуществлении приемки товара и подписать Акт сдачи-приемки товара при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательство по Контракту.

3.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.2. По письменному согласию Заказчика (Получателя) досрочно поставить товары.

4. Сроки поставки товаров

4.2. Монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с даты поставки товара, указанного в п. 4.1 настоящего Контракта / в срок, указанный в Графике поставки (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать Акт сдачи-приемки товара в порядке, установленном настоящим Контрактом.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней со дня заключения контракта. / Поставка товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта). Дата поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику (Получателю) товара, что подтверждается товарной накладной.

4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать Акт сдачи-приемки товара в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.4. Инструктаж лиц должно осуществляться в очном порядке, в рабочие дни с __ часов __ минут до __ часов __ минут. По результатам инструктаж Поставщик выдает сертификат сотрудникам Заказчика (Получателя), прошедшим инструктаж.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в п. 4.1 настоящего Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы:

- паспорт производителя на каждую единицу товара,

- сертификат соответствия или декларация о соответствии,

- санитарно-эпидемиологические заключения,

- инструкцию пользователя на русском языке,

- акты сдачи-приемки товара,

- товарные накладные,

- счет и счет-фактуру.

5.2. Приемка товара, монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в месте поставки товара, указанном в п. 1.3 настоящего Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4.1. В присутствии представителей Сторон осуществляется проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение N 1) (и Графике поставки (Приложение N 2)), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара, либо направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.4. Приемка товара по качеству, осуществляется после осуществления Поставщиком монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар). При этом Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленных товаров, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 настоящего Контракта.

5.4.6. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом / демонтажом товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

9. Порядок разрешения споров

10. Расторжение Контракта

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение N 1) на ___ листах;

- График поставки товаров (Приложение N 2) на ___ листах;

- Технические характеристики (техническое задание) поставляемого товара (Приложение N 3) на ___ листах;

- Места поставки товаров (Приложение N 4) на ___ листах;

- Порядок претензионной работы (Приложение N 5) на _____ листах.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 201_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.









Итого

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N п/п	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Срок поставки	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара		Единицы измерения	Количество
N п/п	Наименование товара	Конкретное значение (требуется согласие участника размещения заказа)	Изменяемое значение (точное значение устанавливает участник размещения заказа)

N п/п	Параметры требований к товарам	Характеристики товара, указываемые государственным заказчиком (указаны рекомендации по заполнению, при подготовке каждого технического задания рекомендации удаляются государственным заказчиком)
1.	Назначение товаров и цели использования	Указываются конкретное назначение, цели и условия использования поставляемого товара заказчиком
2.	Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара	конкретизируются заказчиком
3.	Требования к качеству товаров	Указываются все качественные характеристики продукции - либо как минимально приемлемые (с возможностью того, что участники размещения заказа могут предложить повышенные (улучшенные) характеристики), либо как жестко установленные (без возможности предложить продукцию с характеристикам продукции отличающимися в лучшую или худшую сторону). Заказчик может также привести ссылку на некие ранее разработанные требования к качеству (например, технический регламент, ГОСТ, СанПиН) в которых эти характеристики названы. В отношении предмета контракта существуют следующие нормативные правовые акты, содержащие соответствующие требования: - Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 N 118 (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Требования установлены в: 1. ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 2. ГОСТ 26329-84 Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения 3. ГОСТ 27818-88 Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума на рабочих местах и методы определения 4. ГОСТ Р 50949-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности 5. ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности 6. ГОСТ Р МЭК 60065-2005 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования 7. ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования информационных технологий. 8. ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования 9. ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 21. Удаленное электропитание
10.	Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара	Указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к товару. При этом, формирование минимальных и (или) максимальных характеристик, конкретных характеристик товара должно осуществляться с учетом разъяснений Федеральной антимонопольной службы от 18 июля 2011 года "Рекомендации по осуществлению государственных закупок персональных компьютеров в РФ". Не могут быть установлены характеристики, набор характеристик, которые конкретно указывают на одного производителя. Например: Для персонального компьютера: Корпус: Иметь места для установки: не менее двух 3,5" внутреннего; не менее одного 5,25" внешнего; один для установки встроенного устройства чтения карт памяти. Разъемы на передней панели: не мене двух USB 2.0, не менее одного разъема для микрофона, не менее одного разъема для наушников. Блок питания: мощностью не менее 450 Вт; Не менее одного вентилятора для охлаждения корпуса. Корпус снабжен ручкой для переноски системного блока на верхней части корпуса, изготовленной промышленным способом на заводе. Материнская плата: - не менее __-х слотов для памяти; - разъемов SATA не менее __-х; - интегрированный сетевой контроллер с поддержкой скорости передачи данных от 10 до 1000 Мбит/с включительно; - интегрированная аудиосистема; - интерфейс на задней панели материнской платы: не менее 2-х PS/2, не менее 4-х USB, не менее одного разъема VGA, не менее одного разъема DVI, не менее одного RJ-45. Процессор: - тактовая частота не менее ___ ГГц; - количество ядер не менее ___; - частота шины CPU не менее _____ МГц; Оперативная память: - объем не менее ___Гб; - номинальная эффективная частота не менее 1333 МГц. Графический адаптер: объем видеопамяти не менее ____ Мб; интерфейсы подключения монитора: не менее 1 VGA, не менее 1 DVI. Жесткий диск: - интерфейс SATA; - объем не менее ____ Гб - скорость вращения шпинделя не менее _____ об/мин, Оптический привод: - Тип привода DVDRW; - интерфейс подключения SATA; - тип размещения внутренний; Дополнительные устройства: -клавиатура: тип - проводная, количество основных клавиш не менее 104, интерфейс подключения USB с переходником PS/2; -манипулятор типа "мышь": тип - проводная, оптическая, колесо прокрутки, количество кнопок не менее ___х, включая кнопку колеса прокрутки, интерфейс подключения USB с переходником PS/2. Установленное программное обеспечение и Лицензия на операционную систему Microsoft Windows 7 Профессиональная, русская версия с установленным последними обновлениями (эквивалент невозможен (указать причину необходимости совместимости товаров и необходимости обеспечения взаимодействия товаров с товарами, используемыми заказчиком)); Установленное программное обеспечение и Лицензия пакета офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Профессиональная, русская версия с последними установленными обновлениями (эквивалент невозможен (указать причину необходимости совместимости товаров и необходимости обеспечения взаимодействия товаров с товарами, используемыми заказчиком)). Для принтера: Многофункциональное устройство, позволяющее распечатывать, сканировать, отправлять по факсимильной связи документы. технология печати: электрографическая, монохромная; - емкость лотков подачи бумаги: стандартный не менее ___ листов - емкость лотка приема бумаги: не менее ___ листов; - интерфейсы подключения: не менее 1-го USB 2.0, не менее 1-го RJ-45 с поддержкой скорости передачи данных не менее чем до 100 Мбит/с включительно; - поддержка автоматической печати на двух сторонах (дуплекс); - панель управления на русском языке. Характеристики печати: - максимальный формат печати - А4; - максимальное разрешение печати не менее ________ точек/дюйм - скорость печати не менее ____ стр./мин (формат А4); - нагрузка в месяц не менее _____ листов; Характеристики копирования: - скорость копирования не менее ____ копий/мин (формат А4); Характеристики сканирования: - тип сканера: планшетный, с автоматическим устройством подачи документов (АПД); - максимальное оптическое разрешение сканирования не менее _____ точек/дюйм; - скорость сканирования при использовании устройства АПД не менее _____стр/мин. Характеристики факса: - максимальная скорость передачи: не более ___секунд на страницу; Комплект поставки: МФУ, начальный картридж, оптический носитель с программным обеспечением и руководством пользователя в электронном формате, кабель подключения к электросети, кабель подключения к компьютерной сети, кабель подключения к телефонной сети, кабель USB длиной не менее 1,5 метров. Оборудование и устройства должны функционировать в корпоративной сети. Должны обеспечивать возможность работы сотрудников по созданию, обмену, печати документов в электронной форме. Иметь возможность работы с приложениями в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11.	Требования к безопасности товаров	конкретизируются заказчиком, если предъявляются Могут быть санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека и иные
12.	Требования к размерам, упаковке	конкретизируются заказчиком, если предъявляются
13.	Минимально приемлемые эксплуатационные требования	указываются по усмотрению заказчика, например, следующим образом: - Расходы на эксплуатацию товара не должны превышать ___ руб. в мес. - Энергопотребление должно составлять не более _____ в мес., при нагрузке __________ . - Стоимость запасных частей, которые будут заменяться в течение _ лет с ввода товаров в эксплуатацию (согласно требованиям производителя и ресурсу замены таких запасных частей) не должна превышать ___ руб. за период ________. - Стоимость расходных материалов на _ лет эксплуатации товара при загрузке (норме эксплуатации)____, не должна превышать _____ руб. - Стоимости работ по техническому обслуживанию товара не должна превышать _____ руб. в период _______.
14.	Иные требования к товарам по усмотрению заказчика	конкретизируются заказчиком, но не должны противоречить требованиям законодательства и требованиям, установленным в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 4
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

МЕСТА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

N п/п	Наименование и количество товара	Место поставки товара, в формате: почтовый индекс; город (населенный пункт); улица (проспект, бульвар и т.п.); дом (строение); кабинет (офис).	Наименование получателя, контактные данные ответственных лиц получателя

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 5
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

-------------------------------------------

*(1) Данный пункт включается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 млн. рублей.

Типовая форма N 10
Государственного контракта на поставку сувенирной продукции

г. ______________

"___"_____________20__ г

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику сувенирную продукцию (далее - товар) с наименованием, в количестве, ассортименте, комплектности и с характеристиками согласно Спецификации (Приложение N 1), и качества, соответствующего Техническому заданию (Приложение N 2) а Заказчик обязуется принять и оплатить товар. / Поставщик обязуется по заказу Заказчика осуществить указанному Заказчиком Получателю поставку сувенирной продукции (далее - товар) с наименованием, в количестве, ассортименте, комплектности и с характеристиками согласно Спецификации (Приложение N 1), а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара Получателем и его оплату согласно условиям настоящего Контракта).

Отгрузочная разнарядка (заявка) должна быть направлена Поставщику не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня поставки товара / соответствующей партии товара и должна содержать наименование Получателя, адрес места поставки, контактные данные лица, ответственного за приёмку товара, наименование, количество и ассортимент товаров, подлежащих отгрузке; отгрузочные разнарядки (заявки) должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены оттиском печати Заказчика.

В случае если в Спецификации (Приложение N 1) приведено изображение (образец) товара, то Поставщик обязан поставить товар, соответствующий указанному образцу (изображению).

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, в том числе ГОСТ 28390-89 (пп.1.2.8, 1.2.14), ГОСТ 28391-89 (пп.1.2.7, 1.2.14, 1.2.15), ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 (п.4), ГОСТ Р 53548-2009 (пп.4.14, 4.12, 4.13, 4.14). Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

1.3 Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.4. Гарантийный срок, в течение которого Поставщик гарантирует заявленные свойства и сохранность Товара до начала использования, должен составлять на момент поставки Товара не менее 6 (Шести) месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком (Получателем) товарной накладной.

Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.6. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

1.7. Место поставки товара - индекс ___________, г. _____________, ул. _______________, д. ____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки").

1.8. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): _______________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

Стоимость этапа по Контракту указана в Графике поставки (Приложение N __).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку (Получателем) поставленных товаров по Контракту по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с условиями Контракта, за исключением случаев обнаружения несоответствия качества, количества, ассортимента товаров условиям Контракта, а также при отсутствии и (или) повреждении упаковки товара.

3.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Передать Заказчику (Получателю) товары надлежащего качества, в количестве, и ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1) и Техническому заданию (Приложение N 2). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, количества или ассортимента.

3.3.4. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара в течение гарантийного срока, в том числе ремонт, восстановление, замену. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется по местонахождению Заказчика (Получателя).

3.3.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.6. Присутствовать при осуществлении приемки товара и подписать Акт сдачи-приемки товара при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Контракту.

3.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.2. По письменному согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта).

/ Поставка товаров осуществляется партиями в соответствии с Графиком поставки (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

/ Поставка товаров осуществляется партиями по отгрузочным разнарядкам (заявкам) Заказчика. Отгрузочные разнарядки (заявки) направляются посредством телеграфа и (или) факсимильной связи и содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара. Отгрузочные разнарядки (заявки) должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены оттиском печати Заказчика.

Товар должен быть поставлен в течение ___ календарных дней с момента направления соответствующей заявки. Заявка является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать товарную накладную в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.5. Поставщик за 24 часа до момента поставки товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать дату отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: _________. Номером факса для получения сообщений является: ________________.

5. Порядок сдачи и приемки товара

- сертификат соответствия или декларация о соответствии,

- товарные накладные,

- акты сдачи-приемки товара, счет и счет-фактуру.

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара, указанном в п. 1.7 настоящего Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

5.4.7. О всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения заявок является: _________. Номером факса для получения заявок является: ________________.

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение N __) предусматривается поэтапная поставка) оформляется товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, товарная накладная составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком и Поставщиком.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Контракту является ___________ (безотзывная банковская гарантия на сумму/передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере не менее __ процентов от _______________).

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9. Порядок разрешения споров

10. Расторжение Контракта

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается:

- Спецификация (Приложение N 1);

- Техническое задание на поставку товаров (Приложение N 2);

- График поставки (Приложение N 3) - при необходимости;

- Порядок претензионной работы (Приложение N 4).

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

12.10. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.11. В случае если поставка осуществляется по отгрузочным разнарядкам (заявкам) Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия настоящего Контракта. Не заказанный Заказчиком (Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование и характеристики товара, минимальный срок службы товара	Ед. изм.	Количество	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Сумма НДС в руб.	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Изображение товара









Итого

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара		Единицы измерения	Количество
N п/п	Наименование товара	Конкретное значение (требуется согласие участника размещения заказа)	Изменяемое значение (точное значение устанавливает участник размещения заказа)

N п/п	Параметры требований к товару	Характеристики товара, указываемые государственным заказчиком (указаны рекомендации по заполнению, при подготовке каждого технического задания рекомендации удаляются государственным заказчиком)
1	Назначение товара и цели использования	Конкретизируются заказчиком
2	Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара	Указываются все качественные характеристики продукции - либо как минимально приемлемые (с возможностью того, что участники размещения заказа могут предложить повышенные (улучшенные) характеристики), либо как жестко установленные (без возможности предложить продукцию с характеристикам продукции отличающимися в лучшую или худшую сторону). Заказчик может также привести ссылку на некие ранее разработанные требования к качеству (например, технический регламент, ГОСТ. Ссылки на ТУ не допускаются), в которых эти характеристики названы. Список продукции, подлежащей обязательной сертификации со ссылками на ГОСТ можно найти по ссылке: http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c2d035f5d245aea4c32575e8002ee115/$FILE/2012-prod-sert.pdf Список продукции, подлежащей декларированию соответствия со ссылками на ГОСТ можно найти по ссылке: http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/31df4d876b7c282244257a37003e01d3/$FILE/ob_pod_sootv_delk_sootv2012-08-10.pdf
3	Требования к безопасности товара	Конкретизируются заказчиком. При наличии соответствующего технического регламента указывается ссылка на технический регламент.
4	Минимально приемлемые эксплуатационные требования	Указываются по усмотрению заказчика, например, следующим образом: - Расходы на эксплуатацию товара не должны превышать ___ руб. в мес.
5	Требование о соответствии товара образцу или макету	Указывается по усмотрению заказчика. Приводится изображение образца в трёхмерном измерении. В случае, если образец или макет не могут быть приложены к Техническому заданию указываются место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ.
6	Иные требования к товарам по усмотрению заказчика	Конкретизируются заказчиком

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Срок поставки	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 4
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 11
Государственного контракта на поставку расходных материалов к технике (оборудованию)

г. ______________

"___"_____________20__ г

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику расходные материалы к технике (оборудованию) (далее - товар) по наименованиям, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001) __________________________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет __________ (__________) руб. ____ коп., в том числе НДС по ставке ___ % - _______ (_________) руб.__ коп. (Если НДС не облагается указать основание). Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. В стоимость Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.5 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Поставщиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.5.2. Окончательный расчет (Расчет) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной, на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.6. Оплате подлежит только фактически поставленный Поставщиком и принятый Заказчиком товар. Товар не поставленный и не принятый по окончанию срока действия настоящего Контракта поставке и приемке не подлежит.

2.7. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

2.8. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.9. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.3. Досрочно принять и оплатить товар (его часть) в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с порядком установленным приложением N 2 к настоящему контракту.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.2. Поставить товар в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.6. Вместе с товаром предоставить гарантию на товар. При этом срок действия такой гарантии должен быть не менее __ месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной.

3.3.7. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока.

Запасные части, устанавливаемые на товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным товаром, поставленным в рамках Контракта.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Поставщика (или Производителя). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика (или Производителя), доставка товара к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

3.3.8. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.9. Присутствовать при осуществлении приемки товара и подписать товарную накладную при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Контракту.

3.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

4. Сроки и порядок поставки товаров

4.1. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика, в которых указывается наименование, количество и ассортимент товара, в течение ____ рабочих дней со дня направления Заказчиком (Получателем) соответствующей заявки (Поставка товара по наименованиям, в количестве и ассортименте должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней со дня заключения контракта; Поставка товаров осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

4.2. В случае, если в п. 4.1 настоящего Контракта предусмотрена поставка по заявкам Заказчика (Получателя), Заявка является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Заявки направляются Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения заявок является: _________. Номером факса для получения заявок является: ________________.

5. Порядок сдачи и приемки товара

- сертификат соответствия или декларация о соответствии,

- инструкция пользователя на русском языке,

- товарные накладные,

- счет и счет-фактуру.

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение N __) предусматривается поэтапная поставка) оформляется товарной накладной, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, товарная накладная составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком и Поставщиком.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _____ (не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

9. Порядок разрешения споров

10. Расторжение Контракта

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются Спецификация (Приложение N 1), Порядок претензионной работы (Приложение N 2), (График поставки (Приложение N _)).

12.9. В случае если поставка осуществляется по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия настоящего Контракта. Не заказанный Заказчиком (Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае, если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 200_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара	Ед. изм.	Гарантийный срок	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.








ИТОГО:

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Приложение __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара		Единицы измерения	Количество
N п/п	Наименование товара	Конкретное значение (требуется согласие участника размещения заказа)	Изменяемое значение (точное значение устанавливает участник размещения заказа)

Приложение N _
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 200_ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Срок исполнения поставки	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Типовая форма N 12
Государственного контракта на поставку путевок на санаторно-курортное лечение, оздоровление в лагерях и базах отдыха

г. ______________

"___"_____________20__ г.

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику путевки на санаторно-курортное лечение, оздоровление в лагерях и базах отдыха, (далее - путевка, товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение N 1) и Техническим заданием (Приложение N 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, на основании письменной заявки Заказчика, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Путевка на санаторно-курортное лечение, оздоровление в лагерях и базах отдыха, оформленная на бланке строгой отчетности, является документом, подтверждающим право Заказчика на услуги по санаторно-курортному лечению, оздоровлению в лагерях и базах отдыха, представляемые санаториями (лагерями; базами отдыха).

1.3. Бланк путевки на санаторно-курортное лечение, оздоровление должен содержать полную информацию о санатории (лагере, базе отдыха), в том числе наименование с указанием на организационно-правовую форму санаторно-курортного учреждения (учреждения оздоровления), месторасположение, путь следования, срок пребывания, категорию номера.

1.4. Место поставки товара - индекс ___________, г. _____________, ул. _______________, д. ____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки").

1.5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): __________________________________.

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): ________________________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

Общая цена Контракта составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) (НДС не облагается) и является предельной суммой, которую может оплатить Заказчик за фактически поставленные путевки на санаторно-курортное лечение, оздоровление._

2.2. Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта, и не подлежит изменению и индексации в течение срока действия Контракта.

2.2. В стоимость Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

В стоимость путевки на санаторно-курортное лечение должен входить обязательный набор медицинских услуг и оздоровительных мероприятий в соответствии с профилем санатория (лагеря, базы отдыха), в том числе прием (осмотр и консультации) терапевта (педиатра) и (или) узкого специалиста, уточняющие и (или) контрольные диагностические процедуры, физиотерапия, водолечение (лечебные ванны и души, плавание), неотложная медицинская помощь и иные услуги, перечисленные в Техническом задании (Приложение N 2).

2.3. Оплата товара производится (ежемесячно) на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом) в течение __ (___) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком указанных документов.

2.4. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

2.6. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Контролировать целевое использование Поставщиком средств, предоставляемых Заказчиком (Получателем) для исполнения Контракта, а также качество обслуживания лиц, направленных на санаторно-курортное лечение, оздоровление не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность

3.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку (Получателем) поставленных товаров по Контракту по количеству и качеству в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить Заказчику товар (путевки) надлежащего качества и в количестве, указанном в поданной Заказчиком заявке не позднее, чем через __ (___) календарных дней. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, количества.

3.3.2. Лицам, прибывшим на санаторно-курортного лечение, оздоровление, обеспечить выдачу обратных талонов к путевкам (или документы, их заменяющих) с указанием фактического времени пребывания в санатории (лагере, базе отдыха), а в случае досрочного отъезда - с указанием его причины.

3.3.3. В случае утраты Заказчиком бланков путевок на санаторно-курортное лечение (оздоровление) аннулировать утраченные путевки и выдать дубликаты.

3.3.4. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся услуг, включенных в стоимость путевки.

3.3.5. Переносить сроки заездов по путевкам по письменному согласованию Сторон на более ранние или более поздние сроки.

3.3.6. При поставке товара соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

4. Сроки и условия поставки товаров

4.1. Товар (путевки) должен быть поставлен в течение ___ календарных дней с момента направления Заказчиком (Получателем) соответствующей заявки. Заявка является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

В заявке указываются следующие сведения:

- санаторий (лагерь, база отдыха);

- даты заезда;

- требуемое количество путевок (из расчета одна путевка на одного заезжающего человека).

4.2. Поставка товара (путевок) осуществляется в строгом соответствии с поданной заявкой Заказчика. Заявки направляются Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения заявок является: _________. Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.3. Периоды поставки товара (путевок) определены в Графике поставки (Приложение N _).

4.4. Дата поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику (Получателю) товара, что подтверждается товарной накладной.

5. Порядок сдачи и приемки товара

товарные накладные,

счет и счет-фактуру.

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара, указанном в п. 1.4 настоящего Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика.

5.4.1. В присутствии представителей Сторон осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1). Одновременно проверяется соответствие наименования и количества товара (путевок), указанного в Спецификации (Приложение N 1) и заявке Заказчика, с фактическим наименованием и количеством товара (путевок) и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.2. Товар (путевки) должен быть поставлен полностью в количестве, указном в заявке Заказчика (Получателя). Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара (путевок), чем определено в заявке, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара, либо направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар (путевки) в количестве, превышающем указанное в заявке, Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.4 настоящего Контракта. Приемка излишнего количества товара (путевок) не осуществляется.

5.4.3. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.4 настоящего Контракта.

5.4.4. О всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве товара Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.4.5. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.4) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.5. Приемка товара оформляется товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, товарная накладная составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком и Поставщиком.

5.6.Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Контракту является ___________ (безотзывная банковская гарантия на сумму/передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______________.

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.3. Срок действия обеспечения - до __ ___ 20_ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочной поставки товара.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик (Получатель) утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом (раздел 10). В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

9. Порядок разрешения споров

10. Расторжение Контракта

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются Спецификация (Приложение N 1), Техническое задание (Приложение N 2), Порядок претензионной работы (Приложение N 3), (График поставки (Приложение N _)).

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1

к Государственному контракту

N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ путевок на санаторно-курортное лечение, оздоровление в лагерях и базах отдыха

1. Наименование лота.

2. Наименование государственного заказчика:

3. Общее количество путёвок, срок одной путевки, периоды заезда

4. Описание и характеристика услуг, включаемых в путевку, требования к их безопасности и иные условия оказания услуг:

N	Услуги и категории	Описание
1	Категория оздоравливаемых граждан	Указывается возраст и категория оздоравливаемых (неработающие пенсионеры; одаренные дети; дети, оставшиеся без попечения родителей; пациенты, направленные на долечивание по профилю заболевания, и т. д.)
2	Социально-бытовые условия	Проживание: - тип места проживания (капитальное здание, палатка и др.) и требования к территории (огороженная, лесопарковая зона, удаленность от населенных пунктов, близость водоемов, доступность транспортной схемы, освещенность); - требования к оборудованию пляжа и организации отдыха на нем (при наличии) Размещение: - количество проживающих в номере (палатке) и наличие удобств (в том числе ванной комнаты, душа, туалета, требования к обстановке в номере, обеспечение санитарно-гигиеническими принадлежностями); - периодичность уборки места проживания и замены постельных принадлежностей, полотенец. - обеспечение водой (холодная, горячая, привозная, питьевая) Предоставление (при наличии) услуг сушильной и гладильной комнаты, таксофона с междугородной связью, камеры хранения и других.
3	Медицинское обслуживание	При оказании лечебных услуг: - Оформление медицинской документации для поступающих на санаторно-курортное лечение граждан и сопровождающих лиц должно осуществляться по установленным формам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития России. - Оказание услуг должно проходить в специально оборудованных помещениях (корпусе), соединенных теплым переходом со спальным корпусом. Площади лечебно-диагностических кабинетов организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги, должны соответствовать действующим санитарным нормам. - Наличие у всех лиц, работающих на медицинской аппаратуре, оборудовании соответствующих разрешительных документов (допусков, удостоверений, справок и др.). - Прием врача (первичный, повторный, заключительный), оказание неотложной медицинской помощи в санатории - Оказание услуг по профилю заболевания (перечень процедур). Предоставление каждому пациенту курсов санаторно-курортного лечения, включающих не менее 5 наименований лечебных процедур по основному заболеванию и 2 наименований по сопутствующему заболеванию. - Используемое для оказания услуг медицинское оборудование должно быть исправным и безопасным в работе, со сроком эксплуатации, не превышающим срок, установленный производителем оборудования. - Круглосуточное предоставление на территории оздоровительного учреждения услуг медицинского кабинета, укомплектованного необходимым медицинским оборудованием, инвентарем, медикаментами, перевязочным материалом для оказания первой медицинской помощи, круглосуточное дежурство медицинского персонала. - Организация на территории медицинского изолятора - Обеспечение госпитализации в лечебное медицинское учреждение в случае необходимости.
4	Организация питания	- Питание должно осуществляться в соответствии с методическими указаниями Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 99/230 "Суточные нормы питания в санаториях, санаториях-профилакториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в детских оздоровительных лагерях" и приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации". - Организация питания. (3-х разового питания (завтрак, обед, ужин) по заказному меню; пятиразовое питание по 10-ти дневному меню с учетом возраста детей в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52887 - 2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления" (пункт 5.1.4)) с включением в рацион: не менее 5 раз в неделю мясных блюд; не менее 5 раз рыбных блюд; ежедневно: - свежая выпечка (булочки/ватрушки/пирожки); - свежие фрукты (по сезону) не менее ____видов; - овощной витаминный стол по типу "шведский стол", не менее ___ видов овощей; - молочные продукты не менее двух видов. - Питание должно быть организовано в столовой, оборудованной системой вентиляции и кондиционирования. В случае расположения столовой в отдельно стоящем здании, она должна быть распложена не далее ____ м от спального корпуса. Посуда не должна быть одноразовой. - Организация диетического питания в соответствии с назначением врача.
5	Организация досуга	- Организация культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий продолжительностью не менее одного часа, не реже трех раз в неделю (с приложением подробного перечня программ) - При организации детского оздоровления: Ежедневное предоставление в пользование оборудованных спортивных площадок (не менее 2) в течение светового дня. Ежедневное предоставление в пользование оборудованных игровых площадок (не менее 2) в течение светового дня. Ежедневное предоставление услуг комнаты отдыха в каждом жилом корпусе с комплектом теле-видео-аппаратуры, мягкой мебели, коврового покрытия; Ежедневное предоставление услуг библиотеки с библиотечным фондом в соответствии с возрастом детей; Наличие в оздоровительном учреждении помещений для ежедневного проведения массовых мероприятий, помещений для организации кружковой работы, предоставление расходных материалов для занятий художественным, эстетическим творчеством; Ежедневное предоставление услуг тренажерного зала с современным оборудованием; Ежедневное предоставление спортивного и игрового инвентаря, в соответствии с количеством детей (мячи, наборы для игры в теннис, бадминтон, плавательные шапочки, жилеты и др.).
6	Обеспечение доставки к месту лечения и обратно	Трансфер: ж/д вокзал, автовокзал, аэропорт - лечебно-оздоровительное учреждение - обратно. Приобретение проездных документов. Замена проездных документов в случае изменения списочного состава группы детей. Доставка проездных документов (не позднее, чем за 7 рабочих дней до отъезда групп).
7	Требования по обеспечению безопасности	Ограждение территории, на которой расположены все здания сооружения. Круглосуточный контроль, исключающий нахождение на территории посторонних лиц. Оказание услуг по медицинскому страхованию оздоравливаемых граждан от несчастных случаев.

Услуги, предоставляемые участниками размещения заказа по данному лоту настоящего конкурса должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов (в части, соответствующей содержанию лота):

СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (ст. 11) (с изменениями от 18.07.2011);

СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности";

Суточные нормы питания в санаториях, санаториях-профилакториях, в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в детских оздоровительных лагерях. Методические указания утверждены Минздравом России 22.12.1999 N 99/230;

приказ Минздрава России N 330 от 05.08.2003 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях" (в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 26.04.06 N 316);

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов" (утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ N 36 от 14.11.01);

СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-гигиенические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья";

приказы Минздрава России от 03.08.1999 N 303 "О введении в действие Отраслевого стандарта "Протоколы ведения больных. Общие требования".

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Приложение _
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Срок поставки	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Типовая форма N 13
Государственного контракта на поставку медицинского оборудования

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/ Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику медицинское оборудование (далее - товар) (Поставщик обязуется по заказу Заказчика поставить указанному Заказчиком Получателю медицинское оборудование (далее - Товар)) по наименованиям, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1), в срок согласно разделу 4 настоящего Контракта (согласно Графику поставки (Приложение N _)) и качества соответствующего Техническому заданию (Приложение N 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять товар (Заказчик обязуется обеспечить приемку товара Получателем) и обеспечить его оплату.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001) __________________________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.3. В стоимость Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на монтаж и наладку товара, инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, расходы на упаковку, маркировку, страхование, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.5 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.5.2. Окончательный расчет (Расчет) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной, Акта сдачи-приемки товара (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.6. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются:

- сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту;

- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- размер неустойки (и (или) убытков), подлежащий взысканию;

- основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков);

- итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

2.7. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в пункте 2.6 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.4. Досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.3. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару. В случае если товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.7. Предоставить копию выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения действующей лицензии Поставщика на осуществление технического обслуживания медицинской техники.

3.3.8. Вместе с товаром предоставить обеспечения гарантии Поставщика на товар в размере __ % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______________________ рублей. Способом обеспечения гарантии Поставщика по Контракту является либо безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, либо передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)). Обеспечение гарантии Поставщика должно действовать в течение всего гарантийного срока и заканчиваться не ранее истечения тридцати дней со дня окончания гарантийного срока.

3.3.9. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 2). Перечень гарантийных обязательств определен в Техническом задании (Приложение N 2). Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Поставщика (или Производителя). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика (или Производителя), доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара.

Поставщик обязуется предоставлять Заказчику (Получателю) контактный телефон, по которому лица, осуществляющие использование и обслуживание товара, могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара). В составе поставляемых с товарами информационных материалов должны быть указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов сервисных центров.

Запасные части, устанавливаемые на товары в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках Контракта.

3.3.10. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.11. Присутствовать при осуществлении приемки товара и подписать Акт сдачи-приемки товара при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательство по Контракту.

3.3.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.2. По письменному согласию Заказчика (Получателя) досрочно поставить товары.

4. Сроки поставки товаров

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней со дня заключения контракта. / Поставка товаров осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта). Дата поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику (Получателю) товара, что подтверждается товарной накладной.

4.2. Монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с даты поставки товара, указанного в п. 4.1 настоящего Контракта / в срок, указанный в Графике поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать Акт сдачи-приемки товара в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы:

- копию регистрационного удостоверения;

- технический паспорт на медицинское оборудование или иной документ на русском языке, содержащий все существенные технические характеристики медицинского оборудования;

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на медицинское оборудование на русском языке;

- копию декларации о соответствии в случае, если в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" медицинское оборудование, указанное в п. 1.1 Контракта, подлежит обязательному подтверждению соответствия;

- копию санитарно-эпидемиологическое заключения на медицинское оборудование (при необходимости);

- сервисную (при наличии), ремонтно-техническую (при наличии) и прочую необходимую документацию на русском языке, либо точный и достоверный перевод на русский язык;

- товарные накладные;

- акты сдачи-приемки товара, счет и счет-фактуру.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (пункт 5.4.1 Контракта) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение N 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение N 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, содержащимся в сопроводительных документах на товар (пункт 5.1 Контракта).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части товара.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном пункт 5.4.7 настоящего Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.6. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом / демонтажом товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (пункт 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение N __) предусматривается поэтапная поставка), включая работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), оформляется Актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, Акт сдачи-приемки товара составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком и Поставщиком.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товаров до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком. Обеспечение исполнение Контракта также должно распространяться на выполнение Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 3.3.6. Контракта.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ____(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

9. Порядок разрешения споров

10. Расторжение Контракта

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются _____________________.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

NN п/п	Наименование Товара (марка, модель, производитель, страна происхождения)	Ед. измерения	Кол-во, ед.	Требуется или не требуется пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию	Цена за ед. руб. (включая НДС)	Общая стоимость руб. (включая НДС)
1
ИТОГО:

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Параметры требований к товару	Требования к товару
	Общие требования
	Наименование оборудования
	Назначение
	Единица измерения
	Срок гарантии производителя
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантийного обслуживания
	Инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара	Предусмотрено/не предусмотрено
	Технические, функциональные характеристики, потребительские свойства
	Наименование характеристики
	Конкретное значение (требуется согласие участника размещения заказа)	Изменяемое значение (точное значение устанавливает участник размещения заказа)


	Требования к условиям транспортировки
	Упаковка	Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.
	Условия транспортировки	Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик (Получатель) имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.
	Маркировка	Маркировка должна быть отчётливой и содержать номер государственного контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: "Госзаказ", "Верх", "Не кантовать".
	Дополнительные требования	Поставляемый товар должен иметь технический паспорт или иной документ на русском языке, содержащий все существенные технические характеристики медицинского оборудования; инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке; сервисную (при наличии), ремонтно-техническую (при наличии) и прочую необходимую документацию на русском языке, либо точный и достоверный перевод на русский язык

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Приложение N___
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20_ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Срок поставки оборудования	Срок монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар).	Срок инструктажа лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Типовая форма N 14
Государственного контракта на поставку товаров

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика от _________ N __________ о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику _____________ в количестве _____ (далее - товар), а также осуществить монтаж и наладку товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату. (Поставщик обязуется поставить и передать товар Заказчику по наименованиям, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1), в срок согласно Графику поставки (Приложение N 2) и качества, соответствующего Техническому заданию (Приложение N 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату. / Поставщик обязуется по заказу Заказчика осуществить указанному Заказчиком Получателю поставку _________________ (далее - товар) с наименованием, в количестве, ассортименте, комплектности согласно Спецификации (Приложение N 1), в срок согласно Графику поставки (Приложение N 2) и качества, соответствующего Техническому заданию (Приложение N 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара Получателем и его оплату согласно условиям настоящего Контракта).

1.3. Место поставки товара (выполнения работ по монтажу и установке (сборке, настройке) товара) - индекс ___________, г. _____________, ул._______________, д.____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки").

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): _______________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) (НДС не облагается)._

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

Стоимость этапа по Контракту указана в Графике поставки (Приложение N 2).

2.3. В стоимость Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, расходы на эксплуатацию товара и другие.

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу/ ежемесячный расчет за поставленный по заявкам Заказчика товар) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.6. В случае если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.4. Досрочно принять и оплатить товар (его часть) в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров по Контракту по количеству, качеству, ассортименту и комплектации, а также приемку работ по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), работ по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара.

3.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар и выполнить работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), работы по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Передать Заказчику (Получателю) товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение N 1) и Техническому заданию (приложение N 2). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.3.4. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3). Перечень гарантийных обязательств определен в Техническом задании (Приложение N 3). Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

Гарантийный срок составляет ______ месяцев.

Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком (Получателем) товарной накладной (акта сдачи-приемки товара, акта о выполненных работах по монтажу и установке (сборке, настройке), протокола испытания).

(Вместе с товаром предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее __ месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара. Дополнительно вместе с товаром предоставить гарантию Поставщика на товар и срок действия гарантии должен быть _____________ месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара (не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара) (включается в случае, если предметом контракта является поставка машин и оборудования)).

Поставщик обязуется предоставлять Заказчику (Получателю) контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара). В составе поставляемых с товарами информационных материалов должны быть указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов сервисных центров.

3.3.5. Вместе с товаром предоставить обеспечение гарантии Поставщика на товар в размере __ % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______________________ рублей. Способом обеспечения гарантии Поставщика по Контракту является либо безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, либо передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)). Обеспечение гарантии Поставщика должно действовать в течение всего гарантийного срока и заканчиваться не ранее истечения тридцати дней со дня окончания гарантийного срока (включается в случае, если предметом контракта является поставка новых машин и оборудования с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) пятьдесят миллионов рублей и более, поставка медицинского оборудования).

3.3.6. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

4. Сроки поставки товаров

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта (перечисления на расчетный счет Поставщика суммы авансового платежа) / Поставка товаров осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта./ Поставка товаров осуществляется партиями по отгрузочным разнарядкам (заявкам) Заказчика. Отгрузочные разнарядки (заявки) направляются посредством телеграфа и (или) факсимильной связи и содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара. Отгрузочные разнарядки (заявки) должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены оттиском печати Заказчика. Товар должен быть поставлен в течение ___ календарных дней с момента направления соответствующей заявки. Заявка является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.2. Монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с даты поставки товара, указанного в п. 4.1 настоящего Контракта / в срок, указанный в Графике поставки (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать Акт сдачи-приемки товара в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.5. В случае если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. Порядок сдачи и приемки товара

- технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара,

- сертификат соответствия или декларация о соответствии,

- одобрение типа транспортного средства,

- регистрационное удостоверение (на медицинскую технику, лекарственные средства),

- инструкция пользователя на русском языке,

- товарные накладные,

- акты сдачи-приемки товара, счет и счет-фактуру.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

5.4.4. Приемка товара по качеству осуществляется после осуществления Поставщиком монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар). При этом Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом / демонтажом товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: _________. Номером факса для получения извещения является: ________________.

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение N 2) предусматривается поэтапная поставка), включая работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих обслуживание и эксплуатацию товара, оформляется Актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, Акт сдачи-приемки товара составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком и Поставщиком.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _____ (не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Поставщик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

9. Порядок разрешения споров

10. Расторжение Контракта

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту. (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается _____________________.

12.6. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения, тарифов на товары организаций коммунального комплекса Заказчик при исполнении Контракта, заключенного на основании пункта 1 или 2 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", обязан изменить цену такого контракта соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие товары организаций коммунального комплекса, цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения.

12.10. В случае если поставка осуществляется по отгрузочным разнарядкам (заявкам) Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия настоящего Контракта. Не заказанный Заказчиком (Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 200_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара)	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.








Итого

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20_ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Срок исполнения поставки	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара		Единицы измерения	Количество
N п/п	Наименование товара	Конкретное значение (требуется согласие участника размещения заказа)	Изменяемое значение (точное значение устанавливает участник размещения заказа)	Единицы измерения	Количество

Рекомендуется указывать в ячейке "Технические характеристики товара"

- Назначение товаров и цели использования;

- Указываются все качественные характеристики продукции - либо как минимально приемлемые (с возможностью того, что участники размещения заказа могут предложить повышенные (улучшенные) характеристики), либо как жестко установленные (без возможности предложить продукцию с характеристикам продукции отличающимися в лучшую или худшую сторону).

Заказчик может также привести ссылку на некие ранее разработанные требования к качеству (например, какой-то определенный ГОСТ, технический регламент), в которых эти характеристики названы);

- Требования к безопасности товаров;

- Правовое регулирование приобретения и использования закупаемых товаров (Указывается по усмотрению заказчика для тех видов товаров, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования);

Минимально приемлемые эксплуатационные требования (Указываются по усмотрению заказчика, например, следующим образом:

- Расходы на эксплуатацию товара не должны превышать ___ руб. в мес.

- Энего - (водо -, тепло -) потребление должно составлять не более _____ в мес., при нагрузке __________ .

- Стоимость запасных частей, которые будут заменяться в течение _ лет с ввода товаров в эксплуатацию (согласно требованиям производителя и ресурсу замены таких запасных частей) не должна превышать ___ руб. за период ________.

- Стоимость расходных материалов на _ лет эксплуатации товара при загрузке (норме эксплуатации)____, не должна превышать _____ руб.

- Стоимости работ по техническому обслуживанию товара не должна превышать _____ руб. в период _______.);;

- Авторские права (указывается по усмотрению заказчика для тех видов товаров, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования;)

-Иные требования к товарам по усмотрению заказчика

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 4
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

РАЗДЕЛ II

Типовая форма N 15
Государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Генподрядчик", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика от _________ N __________ о размещении заказа у единственного Генподрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика своими и (или) привлечёнными силами выполнить полный комплекс работ по строительству: ______________________ (далее - "работы"), подлежащих выполнению Генподрядчиком на объекте - _____________________________ (далее - "Объект"), и своевременно сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Контракта.

1.2. Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3), сметной документацией (Приложение N 4) и Календарным планом выполнения работ (Приложение N 5).

1.3. Место выполнения работ:_____________

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 45 "Строительство" (раздел F "Строительство") (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 4500000 "Услуги строительные и объекты строительства" (раздел F "Продукция и услуг строительства") (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта и составляет __________ (__________) руб. ____ коп., включая НДС по ставке ___ % - _______ (_________) руб.__ коп. (НДС не облагается), в том числе по годам:

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей;

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей.

Цена единиц работ (услуг), товара, в том числе применяемых материалов и оборудования, определена в сметной документации (Приложение N 4).

2.3. В цену Контракта включены все расходы Генподрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Генподрядчиком всех обязательств по Контракту.

2.4. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

В случае, если выполнение работ осуществляется в пределах одного календарного года:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.5.2. Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __ % от стоимости работ 20__ года, что составляет _________ рублей (в том числе НДС 18% __________ рублей), на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи в 20___ году не предусмотрены). Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20__ году работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости работ 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20__ году работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __ % от стоимости работ 20___ и 20__ года, что соответственно составляет _________ рублей (в том числе НДС 18 % __________ рублей) и _________ рублей (в том числе НДС 18% __________ рублей), не позднее 1 февраля года выполнения работ на основании выставленного Генподрядчиком счета (Авансовые платежи в 20___ и в 20__ году не предусмотрены). Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20___ и 20__ года году работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости работ 20___ и 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20___ и 20__ году работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.3. Оплата за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется с учетом положений пунктов 2.5.1. и 2.5.2. ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.6. В случае начисления Заказчиком Генподрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Генподрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Генподрядчиком счета и счета-фактуры.

2.7. В случае, если при начислении Заказчиком Генподрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.6 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Генподрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Генподрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему работ.

3. Сроки выполнения работы по Контракту

3.1. Датой начала выполнения работ считается дата подписания Контракта, если иной срок начала выполнения работ не предусмотрен Календарным планом выполнения работ (Приложение N 5).

3.2. Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно техническому заданию (Приложение N 3), подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Окончание выполнения работ по Контракту устанавливается Контрактом до "___" ________ года.

3.3. Сроки выполнения работ каждого этапа работ установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение N 5).

3.4. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика возмещения убытков и расторжения Контракта по соглашению Сторон. В случае получения отказа Генподрядчика расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Генподрядчика ответа в срок, указанный в пункте 17.4, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Генподрядчиком работ по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, и обязательным требованиям нормативных правовых актов.

4.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Заказчик Обязан:

4.2.1. Создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ.

4.2.2. Передать Генподрядчику документацию, необходимую для выполнения работ, в том числе проектную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта.

4.2.3. Своевременно предоставить по двустороннему акту площадку для выполнения работ.

4.2.4. Оплатить выполненные Генподрядчиком работы в размере и в порядке, установленном Контрактом, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

4.2.5. Получить в соответствующих органах все виды разрешений и согласований, связанные с производством строительных работ.

4.2.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Генподрядчика, в соответствии с требованиями законодательства.

4.2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом уплаты неустойки (пени, штрафа) в соответствии с порядком установленным приложением N 6 к настоящему контракту

4.3. Генподрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

4.4. Генподрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3) и условиями Контракта и сдать готовый к эксплуатации Объект в установленном порядке с оформлением Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.4.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), разработанными рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качественное выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком устранять допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от требований проектной документации (Приложение N 2), технического задания (Приложение N 3).

4.4.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении Работ.

4.4.5. По требованию Заказчика представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на строительство.

4.4.6. Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений обеспечить заключение договора на пересадку крупномерных деревьев с уполномоченной организацией.

4.4.7. Перед началом работ, при необходимости, заключать за счет своих средств договоры со специализированными организациями.

4.4.8. В минимально возможные сроки за свой счет исправлять недостатки по замечаниям государственных органов и органов местного самоуправления, если эти недостатки возникли по вине Генподрядчика.

4.4.9. По требованию Заказчика передать Заказчику копии свидетельств о допуске к производству работ, а также лицензий, выданных Генподрядчику и его субподрядчикам.

4.4.10. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной документацией и Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.4.11. Осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.12. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.4.13. Осуществить разметку Объекта на строительной площадке.

4.4.14. С начала производства работ до сдачи Объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося Объекта.

4.4.15. Обеспечить соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.

4.4.16. Возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных проектом организации строительства временных зданий и сооружений.

4.4.17. Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ.

4.4.18. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т. д.

4.4.19. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика.

4.4.20. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.

4.4.21. Согласовать с органами надзора и обеспечить порядок ведения работ на Объекте.

4.4.22. Нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на Объекте на период производства работ.

4.4.23. Вести журнал производства работ.

4.4.24. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений и проектной документации.

4.4.25. Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приемки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.4.26. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.27. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемки подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, сдаче после завершения отдельных видов работ, этапов, работе приемочной комиссии при сдаче Объекта в эксплуатацию.

4.4.28. Передать Заказчику по завершении строительства схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах схемы выполненных в натуре подземных коммуникаций на территории строительной площадки и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектной документации, имевших место при реализации проекта.

4.4.29. Согласовывать всю исполнительную документацию с организациями, которые непосредственно согласовывают документацию для сдачи Объекта в эксплуатацию, за свой счет.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Генподрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

5.2. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Обеспечение исполнения Контракта*

6.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет _____________ (_________________________) рублей ______ копеек. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Генподрядчиком самостоятельно в соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком своих обязательств по Контракту, Генподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.3. С суммы обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежат выплаты Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Контракту, в том числе по:

- уплате неустойки, предусмотренной Контрактом;

- возврату аванса, выплаченного Генподрядчику;

- возмещению убытков, причиненных Заказчику, в том числе путем повреждения имущества;

- возмещению Заказчику расходов, связанных с экспертизой качества выполненных или выполняемых работ;

- возмещению убытков, причиненных Заказчику в результате некачественно выполненных работ;

- возмещению расходов Заказчика на устранение недостатков выполненных работ.

6.4. Срок действия обеспечения - до "___"_______ 201__г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочной сдачи-приемки работы.

6.5. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Генподрядчику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Генподрядчик является бюджетным учреждением, раздел 6 государственного Контракта исключается.

7. Строительная площадка

7.1. Выполнение геодезических работ при выполнении строительно-монтажных работ и контроль за правильностью и точностью геометрических параметров зданий и сооружений осуществляется Генподрядчиком.

7.2. Генподрядчик за свой счет выполняет ограждение и освещение строительной площадки, осуществляет охрану территории и возводимых объектов, поддержание в рабочем состоянии дорог, подъездных путей, разгрузочных площадок, мест открытого складирования материалов, оборудования и конструкций, вывоз отходов, строительного мусора и снега.

7.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта Генподрядчик освобождает всю территорию строительной площадки от неиспользованных строительных материалов и конструкций, временных зданий и сооружений, строительных машин, механизмов и иного имущества, а также строительного мусора.

8. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем

8.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на строительную площадку для строительства Объекта строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3).

8.2. Генподрядчик определяет поставщиков оборудования и строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку и страхование и обеспечивает приемку оборудования, строительных материалов и конструкций.

8.3. Все поставляемые для строительства материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

8.4. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП Заказчик может за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет Генподрядчика.

8.5. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Генподрядчику:

- удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проектной документации (Приложение N 2), технического задания (Приложение N 3);

- переделать заново любые работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проектной документации (Приложение N 2), технического задания (Приложение N 3) или выполненных с нарушением требований Контракта.

8.6. Генподрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения работ и подписания Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

9. Страхование строительных рисков

9.1. Генподрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте.

9.2. Генподрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

9.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с Контрактом договору страхования является Генподрядчик.

9.4. При получении суммы страхового возмещения Генподрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генподрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

9.5. Генподрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении страхового случая и о получении средств страхового возмещения от страховой организации.

9.6. Страхование не освобождает Заказчика и Генподрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

10. Производства, сдача и приемка работ

10.1. Генподрядчик приступает к работам в срок, установленный в Контракте.

10.2. Генподрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Генподрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку каждого здания и сооружения по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положений уровней, размеров соосности.

10.3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Генподрядчик осуществляет исправления за свой счет.

10.4. Схемы расположения, каталоги координаты высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах после завершения строительства, передаются Заказчику.

10.5. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке таких работ, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом.

Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Генподрядчика от ответственности за качество используемых материалов, оборудования, выполненных работ и соблюдения требований проектной документации (Приложение N 2) и строительных норм и правил.

10.6. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведение испытаний направляется представителем Генподрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры по адресу электронной почты или факсу - согласованным Сторонами.

10.7. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т. п.) составляются акты промежуточной приемки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.

10.8. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями Сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.

10.9. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Генподрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.

10.10. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

10.11. Ежемесячно или на стадии сдачи отдельного этапа Генподрядчик оформляет акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Акты и справки (КС-2, КС-3) составляются Генподрядчиком на основании журнала производства работ. Наименование работ, материальных ценностей и расценки, отраженные в актах и справках (КС-2, КС-3) должны соответствовать проектной документации (Приложение N 2) и сметной документации (Приложение N 4).

10.12. Генподрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, или на стадии сдачи отдельного этапа предоставляет Заказчику оформленные акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ и подписывает акты и справки (по форме КС-2, КС-3), либо в тот же срок направляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с указанием причин отказа. Причинами отказа от приемки отдельных видов работ, отдельных этапов могут являться ненадлежащее качество выполнения работ, несоответствие фактического объема выполненных работ объему, заявленному в актах (по форме КС-2), а также несоответствие выполненных работ проектной документации (Приложение N 2), техническому заданию (Приложение N 3). В этом случае Заказчик принимает только фактически выполненный объем работ надлежащего качества, соответствующий проектной документации (Приложение N 2), техническому заданию (Приложение N 3).

10.13. Если в указанный срок Заказчик самоустранится от приемки работ и подписания актов и справок (по форме КС-2, КС-3) и не предоставит мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми и подлежащими оплате в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 2 Контракта.

10.14. В случае если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа в приемке работ Стороны не пришли к соглашению, Генподрядчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Контракту до момента разрешения спорного вопроса Сторонами путем переговоров или в судебном порядке.

10.15. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения отдельных видов работ, этапов и приемки их представителем Заказчика Генподрядчик удаляет с территории строительной площадки все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор, и используемые для выполнения работ машины, механизмы и приспособления.

10.16. За 30 (тридцать) рабочих дней до начала работы приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию Генподрядчик передает Заказчику ___ экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

11. Гарантии качества работ

11.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком и привлеченными им субподрядчиками.

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается в размере 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Гарантийный срок на качество оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

11.3. Генподрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2) и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий проектной документации (Приложение N 2), техническому заданию (Приложение N 3), строительным нормам и правилам.

11.4. Генподрядчик обязан передать Заказчику копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии на все материалы и оборудование, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", а также санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".

11.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то их замена осуществляется Генподрядчиком за свой счет.

11.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Генподрядчика, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации Объекта Заказчиком (пользователем, эксплуатирующими службами).

11.7. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Генподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит обнаруженные дефекты и недоделки либо самоустранится или откажется от составления акта, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами или силами другого генподрядчика. В этом случае Генподрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат по устранению дефектов.

11.8. Генподрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации Объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.

12. Журнал производства работ

12.1. С даты начала работ до их завершения, Генподрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

12.2. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной проектной документации.

12.3. Представитель Заказчика осуществляет ежедневный контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения работ и результатов испытаний и опробований.

12.4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

13. Охрана строительной площадки

13.1. С даты подписания Сторонами акта передачи Генподрядчику строительной площадки и до календарного дня, следующего за днем подписания комиссией Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта, охрану строительной площадки, места открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов, принадлежащих Заказчику, Генподрядчику, субподрядчикам и третьим лицам, незаконченных строительством объектов, временных зданий и сооружений и иных строений осуществляет Генподрядчик за свой счет.

13.2. Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Генподрядчик.

13.3. На завершающей стадии строительства по решению Заказчика может быть организована дополнительная усиленная охрана строительной площадки и Объекта строительства с привлечением специализированных структур (организаций), имеющих лицензию на данный вид деятельности.

14. Правила безопасности при производстве работ

14.1. Генподрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

14.2. Генподрядчик разрабатывает внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных проектом работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности.

14.3. Генподрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ.

14.4. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

14.5. Генподрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на строительной площадке нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

14.6. С начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию Генподрядчик обеспечивает:

- нормальное освещение рабочих мест и создание приемлемых температурных условий; - своевременную уборку мусора и отходов;

- исключение доступа посторонних лиц на строительную площадку;

- контроль за загазованностью, задымлением. Содержанием предельно допустимой концентрации вредных веществ на строительной площадке и рабочих местах, сточных водах.

14.7. Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

15. Ответственность Сторон

15.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

15.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Генподрядчиком работы по Контракту, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ____(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

15.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Генподрядчик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

15.4. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Генподрядчиком обязательств по Контракту, подлежат возмещению Генподрядчиком в полной сумме сверх неустойки.

15.5. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненной по Контракту работы.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генподрядчика.

16. Форс-мажорные обстоятельства

16.1. Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых Стороны не могут предотвратить, Стороны обязаны немедленно письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта.

16.2. Сторона, допустившая нарушение своих обязательств по Контракту, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было повлечено действием обстоятельств непреодолимой силы.

16.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

17. Расторжение Контракта

17.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

17.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

17.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные Заказчиком Генподрядчику для исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежат возврату Заказчику за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов Генподрядчика на исполнения обязательств по Контракту. Распределение денежных средств и порядок их перечислению подлежат отражению в соглашении о расторжении Контракта.

17.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

18. Заключительные положения

18.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передан Генподрядчику, другой находится у Заказчика.

18.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Датой исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

18.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случаев, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

18.5. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При внесении изменений в Контракт Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

18.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения.

18.7. Возникающие в ходе исполнения Контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

18.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 - __________;

Приложение N 2 -__________;

Приложение N 3 - __________;

Приложение N 4 - __________;

Приложение N 5 - ___________;

Приложение N 6 - ___________.

19. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Генподрядчик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по______ на объекте ______

I. Виды и объемы выполняемых работ.

N п/п	Наименование основных требований	Условия решения
1	2	3
1	Расположение объекта
2	Показатели в соответствии с утвержденным заданием.	Общая площадь здания - Площадь жилого здания - Общая площадь квартир - Жилой дом состоит из ____ секций Этажностью _____ этажей. Количество квартир - ___ в том числе: 1 -но комнатных - ___ 2-х комнатных - ___ 3-х комнатных - ___
3	Виды и объем работ	* Согласно локально сметного расчета N___ Указываются все сметы, в соответствие с которыми требуется выполнить работы.

II. Требование к качеству работ.

Указываются нормативно-правовые и регламентирующие документы (СНиП; ГОСТ; ВСН; РД и другие, в соответствие с предметом торгов)

III. Требования к безопасности выполняемых работ.

Указывается обеспечение в ходе выполнения работ необходимых мероприятий по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли и т.д.

Указываются нормативно-правовые и регламентирующие документы.

IV. Организация выполнения работ.

Указывается порядок передачи строительной площадки.

При необходимости указывается регламентируемое время проведения работ.

Возможное время отключения сетей электроснабжения, водоснабжения и т.д.., (согласовывается с заказчиком).

V. Условия привлечения субподрядчиков для выполнения работ.

(Прописывается при необходимости)

VI. Требования к качеству материалов.

(Прописывается при необходимости)

VII. Требование к сроку и объему гарантий качества выполняемых работ.

VIII. Формы отчетов о ходе работ, использовании средств.

*- Локальные сметы не должны содержать ссылки на фирменные наименования, полезные модели, товарные знаки. При указании в сметах товарных знаков, они должны сопровождаться словами "или эквивалент" с последующим установлением эквивалентных требований к качеству, размеру, техническим и функциональным характеристикам и другим показателям товаров и работ, связанных с потребностями заказчика.

При наличии в смете видов работ, требующих лицензирования, название данной сметы или соответствующего раздела сметы должно быть созвучно виду деятельности, в соответствии с которой установлено требование в заявке о наличии у участников.

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Генподрядчик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 6
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 16
Государственного контракта на выполнение проектных работ

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по разработке проектной документации _________ (указывается объект проектирования) ____________ (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется Техническим заданием на выполнение работ (Приложение N 1) и Сметной документацией (Приложение N 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Место выполнения работ:_____________

1.5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 74.20.1 "Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве" (раздел К "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг") (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 7421012 "Услуги по архитектурным проектировочным работам" (раздел К "Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, исследовательской и коммерческой деятельностью").

2. Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта (определена сметой, приведенной в Приложении N 2 к настоящему Контракту) и составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) ____________ (НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации).

В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена Контракта включает следующие расходы Подрядчика:

- собственно стоимость работ, соответствующих условиям настоящего Контракта по качеству и объему;

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ;

- гарантийные обязательства;

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи;

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

2.3. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4.3 Оплата за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется с учетом положений пунктов 2.4.1. и 2.4.2. ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему работ.

3. Сроки выполнения работ по Контракту

3.1. Работы выполняются в сроки установленные настоящим разделом.

/ При наличии составных частей (этапов) работ, работы выполняются в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3).

Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта / в течение ___ дней со дня подписания Контракта.

Работы должны быть закончены /Последний этап работ должен быть закончен в срок не позднее "__"_____ 201_ г. / не позднее ___ дней (недель, месяцев) со дня подписания Контракта.

3.2. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком вправе досрочно выполнить работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будет выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок, но не более ___ календарных дней / чем до "___"______ 201__г., для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков и расторжения Контракта по соглашению Сторон. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Подрядчика ответа в срок, указанный в пункте 11.4, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Контролировать целевое использование Подрядчиком средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

4.1.3. Досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Контракта.

4.1.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы (этапа работы) по Контракту;

4.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу (этапа работы) после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.2.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с порядком установленным приложением N 4 к настоящему контракту.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы).

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы);

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта, в том числе в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1) и иными исходными данными на проектирование, предоставленными Заказчиком, и передать Заказчику их результат (готовую проектную документацию) по акту сдачи-приемки работ;

4.4.2. Согласовать готовую проектную документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

4.4.3. Не передавать результат работ (проектную документацию) или его части третьим лицам без согласия Заказчика;

4.4.4. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе разработанной в рамках настоящего Контракта проектной документации или ограничивать их выполнение;

4.4.5. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

4.4.6. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

4.4.7. Незамедлительно информировать Заказчика:

- о непригодности (недостатках, ошибках) технической и иной исходной документации, необходимой для выполнения работ по Контракту, предоставленной Заказчиком;

- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы

- о приостановлении или прекращении работы.

4.4.8. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта, в том числе путём письменных разъяснений;

4.4.9. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

4.4.10. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам;

4.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Качество работ и гарантии

6.1. Результат работ должен соответствовать требованиям настоящего Контракта, а также иным обязательным, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

- Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию".

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет _____ (______________) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ / последнего этапа работ по Контракту т.

В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работ обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента подписания акта сдачи-приёмки работ, Подрядчик несёт ответственность за недостатки работ, возникшие до передачи результата работ заказчику.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. Приемка работ

7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится в установленном Контрактом порядке и подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки работ / этапа работ.

Приемка работ осуществляется по месту нахождения Заказчика в присутствии уполномоченных представителей Сторон и оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Сторонами.

Подрядчик вправе участвовать в приемке работ.

7.2. Подрядчик не позднее срока окончания работ (этапа работы) направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ (этапа работ) к сдаче.

Одновременно с извещением (уведомлением) о готовности работ (этапа работ) к сдаче Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работы, прилагая к нему следующие документы:

- 2 (два) экземпляра проектной документации на бумажном носителе, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде (файл AutoCAD, формат dwf).

- Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах и по окончанию выполнения работы в целом. Данный перечень документации определяется Техническим заданием (Приложение N 1).

Извещение (уведомление) о готовности работ (этапа работ) к сдаче и оформленная в установленном порядке документация, предусмотренная Контрактом, направляется Заказчику сопроводительным письмом Подрядчика, содержащим, в том числе, перечень передаваемых документов.

7.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения (уведомления) от Подрядчика сообщает ему состав приемочной комиссии, которая в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения (уведомления) о готовности работ (этапа работ) осуществляет приёмку выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень необходимых доработок, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные акты о приемке выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы.

7.4. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

7.6. Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты работы по Контракту третьим лицам.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.8. Если в соответствии с Контрактом результат работ принят Заказчиком по частям (по этапам), течение срока исковой давности начинается со дня приёмки результата работ в целом.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.

8.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

8.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Подрядчик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

8.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

8.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Обеспечение исполнения Контракта*

10.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

10.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

10.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

10.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

10.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Подрядчиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

12. Порядок разрешения споров

12.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

12.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика).

14.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

14.3. К Контракту прилагаются:

Приложение N 1 - Техническое задание на выполнение работ;

Приложение N 2 - Сметная документация;

Приложение N 3 - Календарный план (в случае, если контрактом предусмотрено поэтапное выполнение работ);

Приложение N 4 - Порядок претензионной работы.

14.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты такого изменения.

14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 200_ г.

М.П.

Подрядчик

____________________

"___" ______ 200_ г.

М.П.

Приложение 1
к Контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование работ

Разработка проектной документации ____(указывается объект проектирования) ___.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Описание Объекта

_____________________________

2.2. Перечень нормативных документов

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию";

НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 314);

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требования пожарной безопасности";

Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)";

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 2.001-93. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения;

Технический регламент "О безопасности лифтов", утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 г. N 782;

ГОСТ Р 50009-2000. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний;

ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Р 52023-2003 "Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний";

ГОСТ Р 50776-95 "Системы тревожной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию";

ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения";

РТМ 6.030-1-87 Крупные системы коллективного приема телевидения";

РП 6. 029-1-87 "Методическое руководство по проектированию КСКПТ";

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

ПУЭ 2002. Правила устройства электроустановок (6 и 7 издание);

СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

СП 6.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

РД 78.36.001-99. "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем. Часть 1. "Технические средства охранно-пожарной сигнализации";

П 78.36.001-2004. "Перечень технических средств, разрешенных к применению во вневедомственной охране в 2004 году";

Р 78.36.002-99. "Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля (рекомендации)";

ВСН 60-89 Госкомархитектуры. "Устройство связи, сигнализации и диспетчерезации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

РМ-2798. "Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства";

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы;

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2009 г. N 753 "Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования";

ГОСТ 12.2.049-80. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования;

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности;

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля;

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

СНиП 3.05.06-85 Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства;

Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 (Приказ Росстандарта от 20.08.2010 N 3108) "О безопасности машин и оборудования";

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление;

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

ГОСТ Р 50009-2000. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний.

3. ЦЕЛЬ РАБОТ

Целью является разработка проектной документации (стадия ________) _________________________________ (указывается объект проектирования) __________.

Проектом предусмотреть:

_______________________________

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

4.1. Общие технические требования

Общие технические требования - по Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Провести согласование проектной документации в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Требования к безопасности жизнедеятельности

Для обеспечения безопасности персонала и посетителей Объекта проектом предусмотреть выполнение следующих требований:

технические средства систем, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект;

устанавливаемые технические средства должны отвечать требованиям по электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60065-2002;

электрическая прочность изоляции устанавливаемых технических средств должна соответствовать ГОСТ Р 52931-2008;

устанавливаемые технические средства должны отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91;

допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84;

применяемые технические средства, их расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям "Санитарных правил и норм".

4.3. Требования безопасности. Защитное заземление

Указанное в проекте оборудование всех систем должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по защите от поражения электрическим током.

Дополнительное станционное оборудование слаботочных систем должно быть заземлено. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления, должно быть не более 4 Ом.

Защитное заземление электрооборудования систем безопасности должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81.

4.4. Требования по обеспечению безопасности кабельных сетей

Проект должен предусматривать:

- прокладку кабельных сетей вне помещений в металлических лотках слаботочных сетей;

- прокладку кабелей и проводов внутри помещений скрытно по стенам и за фальшпотолком в гофрированной трубе ПВХ.

Все применяемые кабели, пластмассовые короба и гофрированные трубы должны иметь сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

4.5. Требования к электропитанию

Проект должен предусматривать обеспечение электропитанием в соответствии с требованиями ПУЭ (слаботочные системы - потребители 1-й категории и особой группы 1-й категории).

Технические средства проектируемых систем должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты 1 Гц.

4.6. Требования по электромагнитной совместимости

Совместимость технических средств проектируемых слаботочных систем должна соответствовать ГОСТ Р 50009-2000

4.7. Требования по условиям эксплуатации

_________________________________

4.8. Требования по обеспечению защиты информации

______________________

4.9. Требования к разделам проектной документации

Состав разделов проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации", а так же требованиям нормативных документов, указанных в п. 2.2 Технического задания.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ

По окончании проектных работ Подрядчик предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра проекта на бумажном носителе, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде (файл AutoCAD 2004, формат dwf).

6. Перечень исходной документации на проектирование:

1. _______;

2. _______;

n. ________.

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Подрядчик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение 2
к Контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Подрядчик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение 3
к Контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

N п/п	Номер этапа работ	Название этапа работ	Содержание этапа работ	Срок выполнения этапа работ
1
2
_
n

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Подрядчик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение 4
к Контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 17
Государственного контракта на выполнение работ по реконструкции /
капитальному ремонту зданий и сооружений

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Генподрядчик", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного Генподрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика своими и (или) привлечёнными силами выполнить полный комплекс работ по реконструкции (капитальному ремонту): ______________________ (далее - "Работы"), подлежащих выполнению Генподрядчиком на объекте - _____________________________ (далее - "Объект"), и своевременно сдать результаты Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях Контракта.

1.3. Место выполнения работ: _____________

2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта и составляет __________ (__________) руб. ____ коп., включая НДС по ставке ___ % - _______ (_________) руб.__ коп. (Если НДС не облагается указать основание), в том числе по годам:

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей;

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей.

2.3. В цену Контракта включены все расходы Генподрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе стоимость производства Работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Генподрядчиком всех обязательств по Контракту.

2.4. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ и иных условий исполнения Контракта.

2.5 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

В случае, если выполнение Работ осуществляется в пределах одного календарного года:

2.5.2. Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком Работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур.

В случае, если выполнение Работ осуществляется за пределами одного календарного года:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __ % от стоимости Работ 20__ года, что составляет _________ рублей (в том числе НДС 18 % __________рублей), на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи в 20___ году не предусмотрены). Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20__ году Работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости Работ 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20__ году Работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __ % от стоимости Работ 20___ и 20__ года, что соответственно составляет _________ рублей (в том числе НДС 18 % __________ рублей) и _________ рублей (в том числе НДС 18 % __________ рублей), не позднее 1 февраля года выполнения работ на основании выставленного Генподрядчиком счета (Авансовые платежи в 20___ и в 20__ году не предусмотрены). Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20___ и 20__ года году Работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости Работ 20___ и 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20___ и 20__ году Работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.3. Оплата за выполненные и принятые Заказчиком Работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется с учетом положений пунктов 2.5.1. и 2.5.2. ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Генподрядчиком счета и счета-фактуры.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Генподрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему работ.

3. Сроки выполнения работы по Контракту

3.1. Датой начала выполнения Работ считается дата подписания Контракта, если иной срок начала выполнения Работ не предусмотрен Календарным планом выполнения работ (Приложение N 5).

3.2. Дата окончания выполнения Работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме Работ согласно техническому заданию (Приложение N 3), подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (Акт сдачи-приемки Объекта). Окончание выполнения Работ по Контракту устанавливается Контрактом до "___" ________ года.

3.3. Сроки выполнения работ каждого этапа Работ установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение N 5).

3.4. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную Работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую Работу (этапы Работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Если во время выполнения или приемки работы (этапа Работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика возмещения убытков и расторжения Контракта по соглашению Сторон. В случае получения отказа Генподрядчика расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Генподрядчика ответа в срок, указанный в пункте 17.4, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Генподрядчиком Работ по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Отказаться от оплаты Работ в случае несоответствия результатов выполненных Работ требованиям, установленным Контрактом и обязательным требованиям нормативных правовых актов.

4.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Заказчик Обязан:

4.2.1. Создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения Работ.

4.2.2. Передать Генподрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ, в том числе проектную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта.

4.2.3. Своевременно предоставить по Акту сдачи-приемки Объект для выполнения Работ.

4.2.4. Оплатить выполненные Генподрядчиком Работы в размере и в порядке, установленном Контрактом, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

4.2.5. Получить в соответствующих органах все виды разрешений и согласований, связанные с производством Работ.

4.2.6. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Генподрядчика, в соответствии с порядком установленным приложением N 4 к настоящему контракту.

4.3. Генподрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных Работ.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний Работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

4.4. Генподрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3) и условиями Контракта и сдать готовый к эксплуатации Объект в установленном порядке с оформлением Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (и передать Объект по Акту сдачи-приемки).

4.4.2. Обеспечить:

- производство Работ в полном соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), разработанными рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качественное выполнение всех Работ в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком устранять допущенные по своей вине в выполненных Работах недостатки или иные отступления от требований проектной документации (Приложение N 2), технического задания (Приложение N 3).

4.4.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении Работ.

4.4.5. По требованию Заказчика представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на строительство *(1).

4.4.7. Перед началом Работ, при необходимости, заключать за счет своих средств договоры со специализированными организациями.

4.4.10. Поставить на Объект все предусмотренные проектной документацией и Контрактом необходимые для реконструкции (капитального ремонта) материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.4.11. Осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения Работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.12. Организовать контроль качества поступающих для выполнения Работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.4.13. С начала производства Работ до сдачи Объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося Объекта.

4.4.14. Обеспечить соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению Работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на Объекте и прилегающей территории правил санитарии.

4.4.15. Возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных проектом организации строительства временных зданий и сооружений.

4.4.16. Организовать временное освещение Объекта и рабочих мест при необходимости выполнения Работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ.

4.4.17. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т. д.

4.4.18. Назначить руководителя Работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на Объекте и информировать об этом Заказчика.

4.4.19. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.

4.4.20. Согласовать с органами надзора и обеспечить порядок ведения Работ на Объекте.

4.4.21. Нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на Объекте на период производства Работ.

4.4.22. Вести журнал производства работ.

4.4.23. Организовать контроль качества выполняемых Работ и учет всех выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений и проектной документации.

4.4.24. Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приемки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.4.25. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.26. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемки подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, сдаче после завершения отдельных видов работ, этапов.

4.4.27. Принять участие в работе приемочной комиссии при сдаче Объекта в эксплуатацию.*(2)

4.4.28. Передать Заказчику по завершении строительства схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах схемы выполненных в натуре подземных коммуникаций на прилегающей к Объекту территории и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектной документации, имевших место при реализации проекта.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Генподрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

6. Обеспечение исполнения Контракта*

6.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет _____________(_________________________) рублей ______ копеек. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Генподрядчиком самостоятельно в соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

- уплате неустойки, предусмотренной Контрактом;

- возврату аванса, выплаченного Генподрядчику;

- возмещению убытков, причиненных Заказчику, в том числе путем повреждения имущества;

- возмещению Заказчику расходов, связанных с экспертизой качества выполненных или выполняемых работ;

- возмещению убытков, причиненных Заказчику в результате некачественно выполненных работ;

- возмещению расходов Заказчика на устранение недостатков выполненных работ.

7. Объект и прилегающая территория

7.2. Генподрядчик за свой счет выполняет ограждение и освещение Объекта и прилегающей к нему территории, осуществляет охрану прилегающей территории и реконструируемых (ремонтируемых) Объектов, поддержание в рабочем состоянии дорог, подъездных путей, разгрузочных площадок, мест открытого складирования материалов, оборудования и конструкций, вывоз отходов, строительного мусора и снега.

7.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (Акта сдачи-приемки Объекта) Генподрядчик освобождает всю территорию Объекта и прилегающей территории от неиспользованных строительных материалов и конструкций, временных зданий и сооружений, строительных машин, механизмов и иного имущества, а также строительного мусора.

8. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем

8.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить для реконструкции (капитального ремонта) Объекта строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3).

8.3. Все поставляемые для производства реконструкции (капитального ремонта) материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

8.5. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, результатов Работ и по их результатам отдать распоряжение Генподрядчику:

- удалить с Объекта или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проектной документации (Приложение N 2), технического задания (Приложение N 3);

- переделать заново любые Работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проектной документации (Приложение N 2), технического задания (Приложение N 3) или выполненных с нарушением требований Контракта.

8.6. Генподрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения Работ и подписания Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (до завершения Работ и подписания Акта сдачи-приемки Объекта).

9. Страхование строительных рисков

9.1. Генподрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

9.4. При получении суммы страхового возмещения Генподрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генподрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

10. Производства, сдача и приемка Работ

10.1. Генподрядчик приступает к Работам в срок, установленный в Контракте.

10.2. Ни один из видов Работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке таких работ, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом.

Отсутствие при выполнении Работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении Работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных Работ, не освобождает Генподрядчика от ответственности за качество используемых материалов, оборудования, выполненных Работ и соблюдения требований проектной документации (Приложение N 2) и строительных норм и правил.

10.3. Приглашение на приемку законченных Работ, скрытых работ и проведение испытаний направляется представителем Генподрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры по адресу электронной почты или факсу - согласованным Сторонами.

10.4. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т. п.) составляются акты промежуточной приемки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.

10.5 Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями Сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.

10.6. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Генподрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.

10.7. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

10.8. Ежемесячно или на стадии сдачи отдельного этапа Генподрядчик оформляет акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Акты и справки (КС-2, КС-3) составляются Генподрядчиком на основании журнала производства работ. Наименование работ, материальных ценностей и расценки, отраженные в актах и справках (КС-2, КС-3) должны соответствовать проектной документации (Приложение N 2) и сметной документации (Приложение N 4).

10.9. Генподрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, или на стадии сдачи отдельного этапа предоставляет Заказчику оформленные акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку выполненных Работ и подписывает акты и справки (по форме КС-2, КС-3), либо в тот же срок направляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ с указанием причин отказа. Причинами отказа от приемки отдельных видов работ, отдельных этапов могут являться ненадлежащее качество выполнения Работ, несоответствие фактического объема выполненных Работ объему, заявленному в актах (по форме КС-2), а также несоответствие выполненных Работ проектной документации (Приложение N 2), техническому заданию (Приложение N 3). В этом случае Заказчик принимает только фактически выполненный объем Работ надлежащего качества, соответствующий проектной документации (Приложение N 2), техническому заданию (Приложение N 3).

10.10. Если в указанный срок Заказчик самоустранится от приемки Работ и подписания актов и справок (по форме КС-2, КС-3) и не предоставит мотивированный отказ от приемки Работ, то Работы считаются принятыми и подлежащими оплате в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 2 Контракта.

10.11. В случае если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа в приемке Работ Стороны не пришли к соглашению, Генподрядчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Контракту до момента разрешения спорного вопроса Сторонами путем переговоров или в судебном порядке.

10.12. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения отдельных видов работ, этапов и приемки их представителем Заказчика Генподрядчик удаляет с территории Объекта и прилегающей к нему территории все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор, и используемые для выполнения работ машины, механизмы и приспособления.

10.13. За 30 (тридцать) рабочих дней до начала работы приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию Генподрядчик передает Заказчику ___ экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам *(4).

11. Гарантии качества Работ

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается в размере 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (Акта сдачи-приемки Объекта). Гарантийный срок на качество оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (с даты подписания Акта сдачи-приемки Объекта) и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

11.3. Генподрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2) и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий проектной документации (Приложение N 2), техническому заданию (Приложение N 3), строительным нормам и правилам.

12. Журнал производства Работ

12.1. С даты начала Работ до их завершения, Генподрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

12.2. Исполнителем Работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной проектной документации.

12.3. Представитель Заказчика осуществляет ежедневный контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения Работ и результатов испытаний и опробований.

12.4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ или иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

13. Охрана Объекта

13.1. С даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Генподрядчику и до календарного дня, следующего за днем подписания комиссией Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Заказчику), охрану Объекта, места открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на Объекте материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов, принадлежащих Заказчику, Генподрядчику, субподрядчикам и третьим лицам, временных зданий и сооружений и иных строений осуществляет Генподрядчик за свой счет.

13.2. Контроль за всеми поступающими на Объект материальными ценностями и вывозом их с Объекта осуществляет Генподрядчик.

13.3. На завершающей стадии выполнения Работ по решению Заказчика может быть организована дополнительная усиленная охрана Объекта с привлечением специализированных структур (организаций), имеющих лицензию на данный вид деятельности.

14. Правила безопасности при производстве Работ

14.1. Генподрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению Работ и охране труда.

14.2. Генподрядчик разрабатывает внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных проектом Работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности.

14.3. Генподрядчик привлекает для выполнения Работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ.

14.4. Все используемые в производстве Работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

14.5. Генподрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на Объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

14.6. С начала производства Работ и до сдачи объекта в эксплуатацию (до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Заказчику) Генподрядчик обеспечивает:

- исключение доступа посторонних лиц на Объект;

- контроль за загазованностью, задымлением. Содержанием предельно допустимой концентрации вредных веществ на Объекте и рабочих местах, сточных водах.

14.7. Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на Объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

15. Ответственность Сторон

15.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Генподрядчик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

15.5. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненной по Контракту работы.

16. Форс-мажорные обстоятельства

17. Расторжение Контракта

18. Заключительные положения

18.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 __________;

Приложение N 2 -__________;

Приложение N 3 -__________;

Приложение N 4 - __________.

19. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Генподрядчик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3

к Государственному контракту

N ____ от "___" _______ 20_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ______ на объекте _____________________

____________________________________________________________________ _

I. Виды и объемы выполняемых работ.

N п/п	Наименование основных требований	Условия решения
1	2	3
1	Расположение объекта
2	Показатели в соответствии с утвержденным заданием.	Общая площадь здания - Площадь жилого здания - Общая площадь квартир - Жилой дом состоит из ____ секций Этажностью _____ этажей. Количество квартир - ___ в том числе: 1 -но комнатных - ___ 2-х комнатных - ___ 3-х комнатных - ___
3	Виды и объем работ	* Согласно локально сметного расчета N___ Указываются все сметы, в соответствие с которыми требуется выполнить работы.

II. Требование к качеству работ.

III. Требования к безопасности выполняемых работ.

Указываются нормативно-правовые и регламентирующие документы.

IV. Организация выполнения работ.

Указывается порядок передачи строительной площадки.

При необходимости указывается регламентируемое время проведения работ.

Возможное время отключения сетей электроснабжения, водоснабжения и т.д.., (согласовывается с заказчиком).

V. Условия привлечения субподрядчиков для выполнения работ.

(Прописывается при необходимости)

VI. Требования к качеству материалов.

(Прописывается при необходимости)

VII. Требование к сроку и объему гарантий качества выполняемых работ.

VIII. Формы отчетов о ходе работ, использовании средств.

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Генподрядчик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение 4
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

-------------------------------------------

*(1) Только в случае, если в соответствии с п. 1.1. Контракта предметом контракта выступают работы по реконструкции объекта капитального строительства.

*(2) Только в случае, если в соответствии с п. 1.1. Контракта предметом контракта выступают работы по реконструкции объекта капитального строительства.

*(3) Только в случае, если в соответствии с п. 1.1. Контракта предметом контракта выступают работы по реконструкции объекта капитального строительства.

*(4) Только в случае, если в соответствии с п. 1.1. Контракта предметом контракта выступают работы по реконструкции объекта капитального строительства.

Типовая форма N 18
Государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленные Техническим заданием (Приложение N 1) научные исследования по теме "________________________________" (далее также - работа), а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Научно-исследовательская работа должна быть проведена в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение N 1), Календарным планом (Приложение N 2) и ГОСТ 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ".

1.3. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работы, требования к ее безопасности, требования к результатам работы, содержание и объем работы и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика, изложены в Техническом задании (Приложение N 1) и Календарном плане (Приложение N 2).

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 73.1 "Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук" (раздел К "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг") (73.2 "Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук" (раздел К "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг")).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 7300000 "Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные активы" (код уточняется в зависимости от предмета работы) (раздел К "Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, исследовательской и коммерческой деятельностью").

2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта (стоимость работы) составляет _____________________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках), в том числе:

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) - на 20__ год;

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) - на 20__ год.

Выполнение работы НДС не облагается в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта, в том числе связанные с уплатой пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Стоимость этапов работы указана в Календарном плане (Приложение N 2).

2.5. Источником финансирования заказа является средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по главе __, разделу __, подразделу __, целевой статье расходов ________, виду расходов ___, КОСГУ ___.

2.6. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя в следующем порядке:

2.6.1. В течение __ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта, Исполнитель выставляет Заказчику счет на авансовый платеж. В течение (не позднее, чем через) __ (____) рабочих дней с даты представления указанного счета Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __ % от цены Контракта (или от стоимости первого этапа (__ этапов) работы, или от стоимости работ на текущий год), что составляет _____________________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках).

2.6.2. Окончательный (Расчет) по настоящему Контракту осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение __ (____) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работы (этапа работы) на основании представленного Исполнителем счета за вычетом ранее выплаченного аванса.

2.6.3. В случае приостановки выполнения работы или расторжения настоящего Контракта Стороны составляют протокол согласования фактических затрат (Акт взаимосверки обязательств) с указанием фактически выполненной работы, стоимости фактически выполненной работы, суммы денежных средств уже оплаченной по Контракту (например, аванс) и суммы денежных средств, подлежащей оплате за фактически выполненную работу.

2.6.4. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать протокол согласования фактических затрат (Акт взаимосверки обязательств), в котором указываются:

- сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту;

- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- размер неустойки (и (или) убытков), подлежащий взысканию;

- основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков);

- итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета. Акт сдачи-приемки работы не оформляется и не подписывается.

2.6.5. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.6.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае изменения расчетного счета и иных платежных реквизитов, указанных в настоящем Контракте, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объемам работ.

3. Сроки выполнения работы по Контракту

3.1. Работа (этап работы) выполняется в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным планом (Приложением N 2).

3.2. Начало выполнения работы - со дня заключения настоящего Контракта (либо указывается конкретная дата начала выполнения работы).

3.3. Окончание выполнения работы - через (в течении, не позднее) ____(указать количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) со дня заключения Контракта (либо с конкретной даты начала выполнения работы, если она была указана в п. 3.2 настоящего Контракта), но не позднее "___" ______ 20__года.

3.4. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.5. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков и расторжения Контракта по соглашению Сторон. В случае получения отказа Исполнителя расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Исполнителя ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Исполнителем и его соисполнителями работы по Контракту, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Оказывать консультативную и иную помощь Исполнителю без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.3. По согласованию с Исполнителем изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 11.4. Контракта.

4.1.5. Осуществлять контроль за использованием результатов работы, полученных при выполнении Контракта, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.

4.1.6. Использовать переданные ему Исполнителем результаты работы (этапа работы).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работы (этапа работы) или приемки работы (этапа работы).

4.2.2. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы (этапа работы) информацию.

4.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненную работу (этап работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.4. В случае невозможности достижения результатов работы, в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работы (этапа работы) рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы (этапа работы).

4.2.5. В случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения работы (этапа работы) вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить документально подтвержденные понесенные Исполнителем затраты на выполнение работы.

4.2.6. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных ему в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем обязательств по Контракту, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работы (этапа работы) на основании представленной Исполнителем Отчетной документации либо мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненной работы (этапа работы) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.3.3. Привлечь к исполнению работы по настоящему Контракту третьих лиц - соисполнителей, но только с письменного согласия Заказчика.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работы (этапов работы) по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных соисполнителями, Исполнитель указывает в Отчетной документации.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работу (этапы работы) и представить Заказчику Отчетную документацию.

4.4.2. Гарантировать Заказчику создание результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности при выполнении работы по настоящему Контракту, если это предусмотрено Техническим заданием (Приложение N 1), не нарушающих права третьих лиц, а также в случае получения охраноспособного результата подтверждать факт не нарушения прав третьих лиц представлением Заказчику документов, материалов и сведений, предусмотренных условиями настоящего Контракта с учетом следующего:

- для объектов авторского права (в том числе программ для ЭВМ и баз данных) должно быть проверено соответствие нормам признания их таковыми, установленным статьями 1260 и 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены подтверждающие материалы;

- для топологий интегральных микросхем должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1448 и 1457 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены идентифицирующие материалы;

- для секретов производства (ноу-хау) должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1465 и 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены выписки из организационно-распорядительных документов Исполнителя об установлении режима коммерческой тайны;

- для объектов патентного права (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов) должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1349 - 1353 и 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в целях подтверждения их способности к правовой охране и определения сущности результата должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения" даже в случае, если в отношении такового результата предполагается установление режима коммерческой тайны.

При этом Исполнитель, в том числе и привлекаемые к выполнению Контракта третьи лица обязаны урегулировать отношения с авторами (со своими работниками) создаваемых в рамках выполнения работы по настоящему Контракту результатов и третьими лицами путем заключения соответствующих соглашений, не нарушающих права Российской Федерации, предусмотренные пунктом 2 статьи 1298 и пунктом 3 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также настоящим Контрактом.

4.4.3. Незамедлительно после признания Исполнителем способности результата в правовой охране направлять Заказчику уведомление о создании соответствующего результата (объекта авторского права, в том числе в виде программы для ЭВМ или базы данных, топологии интегральной микросхемы или объекта патентного права в виде изобретения, полезной модели или промышленного образца), с кратким описанием сущности результата, указанием действительных авторов и потенциальных правообладателей, а также предложениями по порядку его использования и способу правовой охраны (путем патентования объекта патентного права или установления режима коммерческой тайны).

4.4.4. В течение 5 лет после выполнения работы по настоящему Контракту представлять Заказчику информацию о том, перешли ли научно-исследовательские работы, выполненные по настоящему Контракту, в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для их последующей коммерциализации.

В случае, если работы перешли в стадию коммерциализации Исполнитель обязуется в течение 5 лет после завершения работы по Контракту представлять Заказчику информацию о номенклатуре и объемах реализованной продукции (технологии).

Отчетный период: ежеквартально.

Срок представления: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Форма представления:

на бумажном носителе - на почтовый адрес Заказчика;

в электронном виде - на адрес электронной почты: ________________ (указывается адрес электронной почты).

4.4.5. Приостановить работу (этап работы) и незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика, если в ходе выполнения работы (этапа работы) обнаружится невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы (этапа работы).

4.4.6. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работы (этапа работы) недостатки в сроки, определенные Заказчиком.

4.4.7. Обеспечить доставку одного обязательного экземпляра неопубликованной Отчетной документации в зависимости от ее вида в соответствующие органы научно-технической информации и библиотеки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".

4.4.8. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представить документы, связанные с выполнением работы (этапов работы) по настоящему Контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.

4.4.9. Выполнить работы лично. Привлечение третьих лиц допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

4.4.10. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Приемка работ

5.1. Работа (этап работы) по Контракту должна быть полностью выполнена Исполнителем и результат работы (этапа работы) передан Заказчику в сроки, указанные в Контракте и Календарном плане (Приложение N 2).

5.2. Сдача-приемка выполненной работы (этапа работы) осуществляется в порядке, устанавливаемом настоящим разделом Контракта, Техническим заданием (Приложение N 1), ГОСТ 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ".

5.3. При завершении выполнения работы (этапа работы) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работы (этапа работы) к сдаче.

5.4. К уведомлению о готовности работы (этапа работы) к сдаче Исполнитель прилагает Отчет о научно-исследовательской работе, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления" (далее - Отчетная документация), а также подписанный Исполнителем в двух экземплярах акт сдачи-приемки работы (этапа работы).

Отчетная документация, подлежащая сдаче Заказчику, представляется Исполнителем на бумажном носителе в __ (указывается количество) экземплярах и в электронном виде в формате Microsoft Word (*.doc или *.rtf).

5.5. Дополнительный перечень документов и материалов, входящих в состав Отчетной документации, может быть предусмотрен Техническим заданием (Приложение N 1).

5.6. В течение 10 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Отчетной документации, Заказчик (Приемочная комиссия Заказчика) осуществляет проверку на предмет соответствия выполненной работы (этапа работы) и представленной Отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Для проверки соответствия качества работы требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

5.7. По результатам проведенной Приемочной комиссией проверки Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком один экземпляр акта сдачи-приемки работы (этапа работы) либо мотивированный отказ Заказчика от приемки работы (этапа работы) и подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

5.8. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приемки работы (этапа работы) и подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы), Исполнитель обязан рассмотреть такой отказ и устранить недостатки, указанные Заказчиком, в срок не более 10 дней со дня получения такого отказа. Приемка работы (этапа работы) с учетом устраненных недостатков осуществляется в соответствии с настоящим разделом Контракта.

5.9. Датой выполнения работы (этапа работы) считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работы (этапа работы). Подписание Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы) является основанием для оплаты Исполнителю выполненной работы (этапа работы).

5.10. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать работу (этап работы). В случае досрочной сдачи Исполнителем работы (этапа работы) Заказчик вправе досрочно оплатить работу (этап работы).

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до его передачи Заказчику лежит на Исполнителе.

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности
(объекты интеллектуальной собственности)

6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), а также исключительные права на результаты научно-исследовательской работы, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Контракта, принадлежат Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, от имени которого выступает Заказчик (Исполнителю. В случаях, если конкретный результат создан с участием третьих лиц, привлеченных к выполнению Контракта, они могут быть включены в состав правообладателей наряду с Исполнителем).

6.2. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), созданные и (или) использованные при выполнении работы (этапа работы), подлежат отражению в Отчетной документации.

6.3. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов осуществляются Заказчиком, в случае закрепления прав за Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой. (Исполнителем, в случае закрепления прав за Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой и Исполнителем совместно или за Исполнителем).

6.4. В случае, когда исключительные права передаются Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре,

Исполнитель:

6.4.1. Обязан согласовывать с Заказчиком права на использование объектов авторского права третьих лиц, в случае если в ходе выполнения работы были использованы, в том числе путем модификации или переработки, охраняемые объекты авторского права третьих лиц.

6.4.2. Обязан урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в рамках настоящего Государственного контракта результатов работы, в том числе путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами на приобретение всех прав и выплаты авторского вознаграждения. В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.

6.4.3. Обязан представить Заказчику документы, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении работы ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам. В случае несанкционированного использования ранее созданных объектов интеллектуальной собственности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.

6.4.4. Вправе использовать полученные в процессе исполнения работы результаты работы только для собственных нужд. Использование Исполнителем результатов работы по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

Заказчик:

6.4.5. Обязан осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке.

6.4.6. Обязан сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны.

6.4.7. Обязан обеспечить за счет выделяемых ему средств бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

6.5. В случае, если исключительные права передаются Исполнителю,

Исполнитель:

6.5.1. Обязан предоставить Заказчику и (или) указанному Заказчиком лицу (лицам) всю необходимую документацию, описание результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, включая опытные образы, а также безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта исключительного права, созданного в рамках настоящего Контракта.

6.5.2. Обязан обеспечить совершение всех действий, необходимых для признания за собой исключительных прав (путем подачи заявок на получение патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или путем установления режима коммерческой тайны и проч.). Если Исполнитель в срок до истечения 6-ти месяцев после окончания работ по настоящему Контракту не обеспечит совершение всех действий, необходимых для признания за собой исключительных прав, права подлежат закреплению за Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, а Исполнитель обязан выполнить действия, аналогичные действиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.5.3. Обязан после завершения работы по настоящему Контракту в течение установленных статьями 1281, 1363, 1457 и 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации соответствующих сроков действия исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности направлять Заказчику сведения об изменении режима правовой охраны, о распоряжении исключительными правами или об использовании в собственной производственной деятельности созданных результатов как объектов государственного учета.

Заказчик:

6.5.4. Вправе использовать результат работы (в том числе объекты интеллектуальной собственности) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений.

6.6. В случаях, когда исключительные права принадлежат Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Исполнителю совместно, Заказчик вправе предоставить третьим лицам безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование произведения науки, литературы или искусства, изобретения, полезной модели, промышленного образца и иного объекта интеллектуальной собственности, уведомив об этом Исполнителя.

6.7. Дополнительные условия передачи и использования прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения работ по настоящему Государственному контракту, могут определяться в Техническом задании (Приложение N 1) или специальным соглашением Сторон.

7. Обеспечение исполнения Контракта*

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

7.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

7.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работы.

7.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

7.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 7 Контракта исключается.

8. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства

8.1. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия использования (правообладания) результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) могут быть определены в Техническом задании (Приложение N 1).

8.2. Срок гарантии качества на работу составляет ___ (указать количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов).

8.3. Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

8.4. Объем гарантии качества на работу __________________________ (указывается перечень мероприятий, необходимых для выполнения Исполнителем в период гарантийного срока, среди которых могут быть, например, следующие:

- Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить в установленные сроки допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, а также ошибки в аналитических выводах, разработанных документах иных результатах работы, которые могут повлечь отступления от условий, предусмотренных Государственным контрактом;

- Исполнитель обязуется предоставлять материалы для экспертизы выполненной им работы и ее отдельных результатов, в случае сомнения Заказчика в качестве выполненной работы;

- Исполнитель обязуется осуществлять защиту интересов Заказчика в административных органах и в арбитражных судах по вопросам, вытекающим из результатов выполненной работы (правовых, экспертных консультационных заключений, разработанных форм документов и т.д.);

- Исполнитель обязуется дорабатывать результаты работы в случае изменения нормативной правовой базы либо принятия новых актов, относящихся к предмету Государственного контракта, на основании заявления Заказчика о необходимости провести такую доработку;

- Исполнитель обязуется дорабатывать результаты работы, в случае если такая необходимость возникнет в связи с претензиями контролирующих органов, в том числе в случае наличия таких претензий на основании заявления Заказчика о необходимости провести такую доработку и проч.)

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

9.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _____ (не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя).

9.3. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

9.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

9.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.6.4 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

9.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение трех дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом (раздел 11). В этом случае Исполнитель не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

11. Расторжение Контракта

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные Заказчиком Исполнителю для исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежат возврату Заказчику за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов Исполнителя на исполнения обязательств по Контракту. Распределение денежных средств и порядок их перечислению подлежат отражению в соглашении о расторжении Контракта.

12. Заключительные положения

12.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передан исполнителю, другой находится у Заказчика.

12.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Датой исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

12.3. Если согласно части 6 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" соответствующее право было предусмотрено в конкурсной документации Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.7. Возникающие в ходе исполнения Контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

12.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 __________;

Приложение N 2 - __________;

Приложение N 3 - __________.

13. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Контракту
от "___" ________ 20__ г. N _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение научно-исследовательской работы
по теме "_____________________________________"
(указать заявленную тему работы)

1. Наименование работы (указывается полное наименование работы, условное наименование): _______________________________________

2. Основание для проведения работы (указывается полное наименование документов, на основании которых должна проводиться работа, их номера, даты утверждения и организации, утвердившие эти документы.): ________________________

3. Цель и задачи выполнения работы (приводится краткая характеристика и оценка состояния решаемой проблемы, цель и задачи данной работы, ее актуальность, обоснование необходимости проведения данной работы и сведения о том, проводится ли работа впервые или является продолжением ранее начатых работ): __________________

4. Содержание и объем работы (конкретизируется содержание и объем работы, в том числе этапов работы): ____________________________________________

5. Основные требования к выполнению работы (указываются требования к качеству, техническим характеристикам работы; требования к безопасности работы; требования к результату выполнения работы (этапа работы); приводятся краткая характеристика уровня проводимых работ по отечественным и зарубежным источникам; подробный перечень вопросов, которые должны быть исследованы; перечень норм и требований, которым должны соответствовать результаты работы; предполагаемые методы и объемы работы и проч.): _____________________________.

6. Основное практическое назначение и область применения планируемых результатов работы (требования к разработке предложений (проекта плана мероприятий) по реализации результатов работы с указанием объектов, где целесообразно их использование):_______________________________________________.

7. Перечень отчетной, научной, технической и иной документации, передаваемой по окончании выполнения работ (этапа работ) (указываются документы, предъявляемые по завершении работы (этапов работы) для рассмотрения, согласования и приемки: _______________________________________________________.

8. Дополнительные сведения (Заказчик включает требования по обеспечению секретности (при необходимости) и другие специальные требования; указывает иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика): ______________________________________________.

9. Приложения (приводятся таблицы, схемы, перечни справочно-информационных материалов и т.п.)

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Контракту
от "__" _______20__ г. N ________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

N п/п	Наименование этапов работы	Содержание выполняемой работы (этапов работы)	Ожидаемые результаты работы Форма представления результатов работы	Сроки выполнения работы (начало - окончание)	Цена работы (этапа работы), руб.


ИТОГО за 20__ год:


ИТОГО за 20__ год:
ИТОГО:

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение 3
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 19
Государственного контракта на оказание авиационных услуг для выполнения санитарных заданий по оказанию специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание работ для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание работ для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказывать, а также организовать круглосуточное дежурство экипажей и воздушных судов (ВС) для обеспечения выполнения срочных санитарных заданий по оказанию медицинской помощи населению на условиях Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав, объем услуг и требования к услугам определяются в техническом задании (приложение N 1) к настоящему Контракту.

1.3. Место оказания услуг: _______________________, место базировки ВС _______.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 62.20.3 "Аренда воздушного транспорта с экипажем" (раздел I "Транспорт и связь").

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и работ (ОК 004-93): 6220040 "Услуги по сдаче в аренду воздушных судов с экипажем" (раздел I "Услуги транспорта, складского хозяйства и связи").

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Стоимость единицы авиационных услуг (одного летного часа) составляет: _____________.

Стоимость единицы услуг по дежурству (одних суток) составляет: _____________.

2.3. В стоимость Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость материалов, оборудования и иных товаров, необходимых для оказания услуг.

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Исполнителем счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/ежемесячный расчет за оказанные по заявкам Заказчика услуги) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об отказанных услугах (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

2.6. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему услуг.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Контролировать целевое использование Исполнителем средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность

3.1.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменную заявку (форма заявки устанавливается Исполнителем) с указанием наименования, состава и объема услуг. При оформлении заявки Заказчик руководствуется требованиями "Инструкции о порядке оформления перевозки, пассажиров, багажа и грузов на воздушных судах при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве" N 66/И от 01.12.1986 и действующих документов. "Заказчик" несет полную ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке.

3.2.4. Застраховать своих работников, перевозимых на ВС, перевозимый багаж и грузы.

3.2.5. Проводить инструктаж своих работников по технике безопасности и правилам посадки в ВС (высадки из ВС) в соответствии с требованиями нормативных документов в области гражданской авиации.

3.2.6. Оборудовать и содержать за свой счет в состоянии пригодном к эксплуатации посадочные площадки, используемые в интересах Заказчика, в соответствии с установленными требованиями нормативных документов Исполнителя и органов государственного управления в области гражданской авиации.

3.2.7. Предоставлять достоверные сведения о массе и свойствах груза и обеспечивать безопасную организацию работ по загрузке и выгрузке ВС, при перевозке опасных грузов руководствоваться Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху ИКАО 9284-А N 1905), основными процедурами связанных с перевозкой опасных грузов ВСГА СССР (Указание МГА от 06.05.91 N 195/у, Инструкцией МГА "по перевозки опасных грузов на работах ПАНХ" от 26.06.88 N 26.6.8-833.

3.2.8. Обеспечить:

- Выполнение Инструкции МГА СССР N 66/ и -86 г. "О порядке оформления перевозки пассажиров, багажа и грузов на ВС при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве";

- Выполнение Инструкции "По технике безопасности для работников предприятий, использующих авиацию для перевозки служебных пассажиров, для транспортировки грузов на внешней подвеске и строительно-монтажных работах", разработанной на основании Воздушного Кодекса РФ и Приказа МГА N 185 от 27.08.1985;

- Выполнение совместной Инструкции МГА и Минздрава СССР N 7 и от 16.03.89 "По организации и выполнению полетов ВС ГА для оказания медицинской помощи населению";

- При вылете из аэропортов регистрация, посадка (высадка) пассажиров, досмотр и загрузка (выгрузка) груза и ручной клади, багажа, личный досмотр пассажиров осуществляется на общих основаниях в соответствии с требованиями Воздушного Кодекса Российской Федерации и с действующими на воздушном транспорте правилами и инструкциями, а также Приказом МТ РФ от 25.07.2007 N 104 "Об утверждении правил проведения предполетного и послеполетного досмотров".

- При вылете с посадочных площадок, не имеющих специальных групп досмотра, производство досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа возлагается на экипаж воздушного судна и старшего группы Заказчика.

- Во всех случаях началу досмотра должно предшествовать объявление о необходимости предъявления пассажирами возможно имеющихся у них веществ, груза и предметов, запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах. Старшие группы Заказчика должны беспрекословно выполнять требования правил производства досмотра и требовать этого от каждого члена группы, предупреждать пассажиров об уголовной ответственности за провоз в багаже и ручной клади веществ и предметов, запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах. Пассажиры, уклоняющиеся от личного досмотра или от предъявления к досмотру ручной клади и багажа, к перевозке не допускаются ("Об утверждении правил проведения предполетного и послеполетного досмотров", Приказ МТ РФ от 25.07.2007 N 104).

3.2.9. В случае перевозки пассажиров с остро заразными заболеваниями произвести, в соответствии с приказом МГА N 515-У от 21.10.81 г., обработку ВС, перевозившего больного.

3.2.10. Согласовать с местными органами законодательной и исполнительной власти условия оказания авиационных услуг в связи с экологическими особенностями территории или с особым режимом нахождения на этой территории транспортных средств и людей.

3.2.11. Предоставить Исполнителю в течение 5 дней после подписания Контракта список лиц, имеющих право подписи (с образцом подписи) заявки и оттиск печати, которой будет заверяться указанная подпись. Данный список должен быть подписан первым руководителем и заверен печатью Исполнителя.

3.2.12.Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

3.2.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

3.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

3.3.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.6. Оказать услуги с привлечением экипажа, летного и инженерно-технического состава, имеющих соответствующую квалификационным требованиям специальную подготовку и квалификацию, подтвержденную действующими свидетельствами (сертификатами) и другими документами с необходимыми квалификационными отметками и допусками, выдаваемыми в установленном порядке, в соответствии с Воздушным Кодексом РФ, Приказом Минтранса РФ от 31.07.2009 N 128 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации", Приказом Минтранса РФ от 20.06.1994 N ДВ-58 "Об утверждении "Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники в гражданской авиации России. НТЭРАТ ГА-93", Руководствами по летной и технической эксплуатации вертолетов.

3.3.7. Обеспечить выполнение командирами ВС в процессе полетов рекомендаций находящихся на борту работников Заказчика, вытекающих из существа услуги в соответствии с заявкой, но не противоречащих руководствам, инструкциям и положениям органов государственного управления в области гражданской авиации, Исполнителя по выполнению данного полета.

3.3.8. Оказывать услуги на ВС, полностью соответствующем всем нормам летной годности и имеющем ресурс, обеспечивающий выполнение всего запланированного объема услуг.

3.3.9. Обеспечить своевременное и качественное техническое обслуживание ВС.

3.3.10. При оказании услуг соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Воздушного Кодекса РФ, Федеральных авиационных правил, Руководства по производству полетов и других действующих нормативных документов в сфере гражданской авиации.

3.3.11. Участвовать в организации поиска потерпевшего бедствие ВС и до прибытия поисковых и аварийно-спасательных сил принимать неотложные меры по спасению людей, оказанию им медицинской и другой помощи, охране данного ВС и находящихся на его борту документации и имущества.

3.3.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

3.4.3. Привлекать для оказания услуг соисполнителей, имеющих специальные разрешительные документы, необходимые для оказания услуг.

4. Сроки оказания услуг

/ Услуги должны быть оказаны в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

/ Услуги оказываются на основании заявок Заказчика, содержащих наименование, состав и объем услуг, в течение ___ дней / часов со дня получения заявки Исполнителем (в указанный в заявке срок. При этом заявка должна быть получена Исполнителем до __ час. __ мин. дня, предшествующего дню оказания услуг)

Исполнитель считается получившим соответствующую заявку Заказчика при получении заявки по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

Адресом электронной почты для получения заявок является: _________.

Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.2. В случае если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________ (По окончании услуг (полета) командир ВС заполняет отчет о выполнении заявки. Представитель Заказчика своей подписью подтверждает выполнение заявки. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве услуг Заказчик вправе направить уведомление, предусмотренное п. 5.4 Контракта).

5.2. Исполнитель не позднее _______ числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика Акт об оказанных услугах.

5.3. Стороны подписывают Акты об оказанных услугах за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ (первого, пятого числа следующего за отчетным месяцем/___ дней со дня получения акта об оказанных услугах и т.д.). Акт об оказанных услугах за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

5.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.6 настоящего Контракта.

5.5. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.6. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.7. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного оказания услуг.

6.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, неблагоприятных погодных условий, препятствующих оказанию услуг, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10. Расторжение Контракта

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту. (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается _____________________.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. В случае если услуги оказываются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только те услуги, которые оказаны по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком услуги не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем услуг, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Параметры требований к услугам	Конкретные требования к услугам, указываемые государственному заказчику (в таблице указаны рекомендации по заполнению. При подготовке каждого технического задания рекомендации удаляются государственным заказчиком)
1	Состав закупаемых услуг	конкретизируются заказчиком: 1) авиационные услуги 2) круглосуточное дежурство экипажей и ВС
2	Объем закупаемых услуг	указать количество летных часов, количество суток дежурства
3	Цели использования результатов услуг	обеспечение выполнения срочных санитарных заданий по оказанию медицинской помощи населению
4	Требования к оказанию услуг	конкретизируются заказчиком в зависимости от состава услуг. Услуги должны выполняться на ВС _______ (указать его наименование и характеристики: Взлетная масса ______, дальность полета _____, скорость полета ______, пассажировместимость _____, _ В случае указания товарного знака (типа) ВС необходимо сопроводить его словами "или эквивалент".
5	Требования к Исполнителю	- наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров; - наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов; - наличие сертификата эксплуатанта;
6	Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика	конкретизируются заказчиком

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

N	Наименование услуг	Ед. изм.	Объем	Срок исполнения	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик должен:

Типовая форма N 20
Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской или технологической работы

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить опытно-конструкторскую / технологическую работу в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1) по теме "_____________________________________" (указать заявленную тему работы. Если работа выполняется в рамках реализации мероприятий целевой программы, то необходимо также указать наименование такой целевой программы и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего программу) (далее также - работа), а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Опытно-конструкторская или технологическая работа должна быть проведена в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение N 1), Календарным планом (Приложение N 2) и ГОСТ Р 15.201-2000 "Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство", ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения".

1.2. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работы, требования к ее безопасности, требования к результатам работы, содержание и объем работы, требования к Отчетной документации и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика, изложены в Техническом задании (Приложение N 1) и Календарном плане (Приложение N 2).

1.3. Место выполнения работы _____________________ (указать место выполнения работы).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Выполнение работы НДС не облагается в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе связанные с уплатой пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Стоимость этапов работы указана в Календарном плане (Приложение N 2).

- сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту;

- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- размер неустойки (и (или) убытков), подлежащий взысканию;

- основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков);

- итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета. Акт сдачи-приемки работы не оформляется и не подписывается.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объемам работ.

3. Сроки выполнения работы

3.3. Окончание выполнения работы - через (в течении, не позднее) ____ (указать количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) со дня заключения Контракта (либо с конкретной даты начала выполнения работы, если она была указана в п. 3.2 настоящего Контракта), но не позднее "___" ______ 20__года.

4. Порядок сдачи-приемки работы (этапа работы)

4.1. Работа (этап работы) по Контракту должна быть полностью выполнена Исполнителем и результат работы (этапа работы) передан Заказчику до соответствующей даты, указанной в разделе 3 настоящего Контракта и Календарном плане (Приложение N 2).

4.2. Сдача-приемка выполненной работы (этапа работы) осуществляется в порядке, устанавливаемом настоящим разделом Контракта, Техническим заданием (Приложение N 1), ГОСТ Р 15.201-2000 "Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство", ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения".

4.3. При завершении выполнения работы (этапа работы) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работы (этапа работы) к сдаче. Уведомление о готовности работы (этапа работы) к сдаче направляется Заказчику с учетом срока, необходимого для приемки работы (этапа работы), но не позднее, чем за ___ дней до истечения срока выполнения работы (этапа работы), установленного настоящим Контрактом.

4.4. К уведомлению о готовности работы (этапа работы) к сдаче Исполнитель прилагает проектную, техническую (конструкторскую, технологическую, программную, эксплуатационную и иную) документацию (далее - Отчетная документация), а также подписанный Исполнителем в ____ (указывается количество) экземплярах акт сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.5. Конкретный перечень документов и материалов, входящих в состав Отчетной документации, может быть предусмотрен Техническим заданием (Приложение N 1).

4.6. Помимо Отчетной документации Исполнитель предоставляет Заказчику результат работы в виде конкретного материального объекта, а именно _____________ (например, макет, опытный образец, изделие установочной партии, изделия, принятые в эксплуатацию, конечная продукция, образец веществ, материалов, штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных и пр.).

В случае, если в соответствии с настоящим Контрактом требуется проведение патентных исследований, то отчет о результатах патентных исследований оформляется в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения".

4.7. В течение ___ (указать количество дней) дней с момента предоставления Исполнителем Отчетной документации, Заказчик (Приемочная комиссия Заказчика) осуществляет проверку на предмет соответствия выполненной работы (этапа работы) и представленной Отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Для проверки соответствия качества работы требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

4.8. По результатам проведенной Приемочной комиссией проверки Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком один экземпляр акта сдачи-приемки работы (этапа работы) либо мотивированный отказ Заказчика от приемки работы (этапа работы) и подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.9. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приемки работы (этапа работы) и подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы), Исполнитель обязан рассмотреть такой отказ и устранить недостатки, указанные Заказчиком, в срок не более ___ (указывается количество) дней со дня получения такого отказа. Приемка работы (этапа работы) с учетом устраненных недостатков осуществляется в соответствии с настоящим разделом Контракта.

4.10. Датой выполнения работы (этапа работы) считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работы (этапа работы). Подписание Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы) является основанием для оплаты Исполнителю выполненной работы (этапа работы).

4.11. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать работу (этап работы). В случае досрочной сдачи Исполнителем работы (этапа работы) Заказчик вправе досрочно оплатить работу (этап работы).

4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до его передачи Заказчику лежит на Исполнителе.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по Контракту, в том числе требовать своевременного устранения Исполнителем выявленных недостатков в результатах работы (этапа работы).

5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной Отчетной документации.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в приемке выполненной работы (этапа работы) и представленной Исполнителем Отчетной документации.

5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем работы (этапа работы) и (или) участвующих в сдаче-приемке работы (этапа работы).

5.1.5. В любое время проверять соответствие сроков совершения действий Исполнителем при выполнении работы (этапа работы), срокам, установленным в Календарном плане (Приложение N 2), включая сроки начала выполнения работ, и качества выполняемой Исполнителем работы (этапов работы), требованиям, установленным настоящим Контрактом без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работа (этап работы) не будет выполнена надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков, а при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, предпринять меры к расторжению Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и взысканию с Исполнителя неустойки, предусмотренной настоящим Контракта, и причиненных Заказчику убытков.

5.1.6. Осуществлять контроль за использованием результатов работы, полученных при выполнении Контракта, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.

5.1.7. По согласованию с Исполнителем изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Контрактом объем работы при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

5.1.8. Использовать переданные ему Исполнителем результаты работы (этапа работы).

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работы (этапа работы) или приемки работы (этапа работы).

5.2.2. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы (этапа работы) информацию.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненную работу (этап работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.4. В случае невозможности достижения результатов работы, в течение ___ (указывается количество) дней с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работы (этапа работы) рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы (этапа работы).

5.2.5. В случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения работы (этапа работы) вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить документально подтвержденные понесенные Исполнителем затраты на выполнение работы.

5.2.6. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работы (этапа работы) на основании представленной Исполнителем Отчетной документации либо мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненной работы (этапа работы) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки работы (этапа работы).

5.3.3. Привлечь к исполнению работы по настоящему Контракту третьих лиц - соисполнителей.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работу (этапы работы) и представить Заказчику Отчетную документацию.

5.4.2. Гарантировать Заказчику создание результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности при выполнении работы по настоящему Контракту, если это предусмотрено Техническим заданием (Приложение N 1), не нарушающих права третьих лиц, а также в случае получения охраноспособного результата подтверждать факт не нарушения прав третьих лиц представлением Заказчику документов, материалов и сведений, предусмотренных условиями настоящего Контракта с учетом следующего:

5.4.3. Незамедлительно после признания Исполнителем способности результата в правовой охране направлять Заказчику уведомление о создании соответствующего результата (объекта авторского права, в том числе в виде программы для ЭВМ или базы данных, топологии интегральной микросхемы или объекта патентного права в виде изобретения, полезной модели или промышленного образца), с кратким описанием сущности результата, указанием действительных авторов и потенциальных правообладателей, а также предложениями по порядку его использования и способу правовой охраны (путем патентования объекта патентного права или установления режима коммерческой тайны).

5.4.4. В случае, если работы перешли в стадию коммерциализации Исполнитель обязуется в течение 5 лет после завершения работы по Контракту представлять Заказчику информацию о номенклатуре и объемах реализованной продукции (технологии).

Отчетный период: ежеквартально.

Срок представления: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Форма представления:

на бумажном носителе - на почтовый адрес Заказчика;

в электронном виде - на адрес электронной почты: ________________ (указывается адрес электронной почты).

5.4.5. Приостановить работу (этап работы) и незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика, если в ходе выполнения работы (этапа работы) обнаружится невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы (этапа работы).

5.4.6. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работы (этапа работы) недостатки в сроки, определенные Заказчиком.

5.4.7. Обеспечить доставку одного обязательного экземпляра неопубликованной Отчетной документации в зависимости от ее вида в соответствующие органы научно-технической информации и библиотеки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".

5.4.8. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представить документы, связанные с выполнением работы (этапов работы) по настоящему Контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.

5.4.9. Выполнить работы лично, если возможность привлечения третьих лиц - соисполнителей не предусмотрена пунктом 5.3.3. настоящего Контракта.

5.4.10. осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)

6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), а также исключительные права на результаты опытно-конструкторской или технологической работы, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Контракта, принадлежат Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, от имени которого выступает Заказчик (Исполнителю. В случаях, если конкретный результат создан с участием третьих лиц, привлеченных к выполнению Контракта, они могут быть включены в состав правообладателей наряду с Исполнителем).

6.4. В случае, когда исключительные права передаются Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре,

Исполнитель:

6.4.2. Обязан урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в рамках настоящего Контракта результатов работы, в том числе путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами на приобретение всех прав и выплаты авторского вознаграждения. В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.

Заказчик:

6.5. В случае, если исключительные права передаются Исполнителю,

Исполнитель:

6.5.1. Обязан предоставить Заказчику и(или) указанному Заказчиком лицу (лицам) всю необходимую документацию, описание результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, включая опытные образы, а также безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта исключительного права, созданного в рамках настоящего Контракта.

Заказчик:

6.7. Дополнительные условия передачи и использования прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения работ по настоящему Контракту, могут определяться в Техническом задании (Приложение N 1) или специальным соглашением Сторон.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 7 Контракта исключается.

8. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства

8.3. Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

- Исполнитель обязуется дорабатывать результаты работы в случае изменения нормативной правовой базы либо принятия новых актов, относящихся к предмету Контракта, на основании заявления Заказчика о необходимости провести такую доработку;

9. Ответственность сторон и разрешение споров

9.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ___(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя).

9.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

10. Форс-мажорные обстоятельства

11. Расторжение Контракта

12. Заключительные положения

12.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 __________;

Приложение N 2 -__________;

Приложение N 3 - __________.

13. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Контракту
от "___" ________ 20__ г. N _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение опытно-конструкторской или технологической работы

по теме "_____________________________________"

(указать заявленную тему работы)

9. Приложения (приводятся таблицы, схемы, перечни справочно-информационных материалов и т.п.)

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Контракту
от "__" _______20__ г. N ________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

N п/п	Наименование этапов работы	Содержание выполняемой работы (этапов работы)	Ожидаемые результаты работы Форма представления результатов работы	Сроки выполнения работы (начало - окончание)	Цена работы (этапа работы), руб.


ИТОГО за 20__ год:


ИТОГО за 20__ год:
ИТОГО:

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение 3
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 21
Государственного контракта на выполнение авиационных работ по охране лесов

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание работ для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание работ для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно выполнить авиационные работы по охране лесов на условиях Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав, объем работ и требования к работам определяются в техническом задании (приложение N 1) к настоящему Контракту.

1.3. Место выполнения работ: _______________________.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 02.02.1 "Предоставление услуг в области лесоводства" (раздел А "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство")

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и работ (ОК 004-93): 0240100 "Охрана лесов" (раздел А "Продукция и услуги сельского хозяйства, охоты и лесоводства").

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Стоимость единицы работ (одного летного часа) составляет: _____________.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/ежемесячный расчет за выполненные по заявкам Заказчика работы) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о выполненных работах (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку выполненных по Контракту работ по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить работы в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменную заявку (форма заявки приведена в приложении N __ к Контракту) с указанием наименования, состава и объема работ. При оформлении заявки Заказчик руководствуется требованиями "Инструкции о порядке оформления перевозки, пассажиров, багажа и грузов на воздушных судах при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве" N 66/И от 01.12.1986 и действующих документов. "Заказчик" несет полную ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке.

3.2.4. Застраховать своих работников, перевозимых на воздушном судне (ВС), перевозимый багаж и грузы.

3.2.8. Обеспечить:

3.2.9. Предоставить Исполнителю в течение 5 дней после подписания Контракта список лиц, имеющих право подписи (с образцом подписи) заявки и оттиск печати, которой будет заверяться указанная подпись. Данный список должен быть подписан первым руководителем и заверен печатью Исполнителя.

3.2.10. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 1 к настоящему контракту.

3.2.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.6. Выполнить работы с привлечением экипажа, летного и инженерно-технического состава, имеющих соответствующую квалификационным требованиям специальную подготовку и квалификацию, подтвержденную действующими свидетельствами (сертификатами) и другими документами с необходимыми квалификационными отметками и допусками, выдаваемыми в установленном порядке.

3.3.7. Обеспечить выполнение командирами ВС в процессе полетов рекомендаций находящихся на борту работников Заказчика, вытекающих из существа работы в соответствии с заявкой, но не противоречащих руководствам, инструкциям и положениям органов государственного управления в области гражданской авиации, Исполнителя по выполнению данного полета.

3.3.8. Выполнять работы на ВС, полностью соответствующем всем нормам летной годности и имеющем ресурс, обеспечивающий выполнение всего запланированного объема работ.

3.3.9. Обеспечить своевременное и качественное техническое обслуживание ВС.

3.3.10. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Лесного кодекса РФ, Воздушного Кодекса РФ, Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране и защите лесов (утв. Приказом Рослесхоза от 03.11.2011 N 470), Федеральных авиационных правил, Руководства по производству полетов и других действующих нормативных документов в сфере гражданской авиации и выполнении авиационных работ.

3.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

3.4.3. Привлекать для выполнения работ соисполнителей, имеющих специальные разрешительные документы, необходимые для выполнения работ.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы должны быть выполнены в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно) (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта (перечисления на расчетный счет Исполнителя суммы авансового платежа)

/ Работы должны быть выполнены в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

/ Работы выполняются на основании заявок Заказчика, содержащих наименование, состав и объем работ, в течение ___ дней / часов со дня получения заявки Исполнителем (в указанный в заявке срок. При этом заявка должна быть получена Исполнителем до __ час. __ мин. дня, предшествующего дню выполнения работ)

Адресом электронной почты для получения заявок является: _________.

Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.2. В случае если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате работ, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________ (По окончании работ (полета) командир ВС заполняет отчет о выполнении заявки (форма отчета приведена в приложении N __ к Контракту). Представитель Заказчика своей подписью подтверждает выполнение заявки. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве работ Заказчик вправе направить уведомление, предусмотренное п. 5.4 Контракта).

5.2. Исполнитель не позднее _______ числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика Акт о выполненных работах.

5.3. Стороны подписывают Акты о выполненных работах за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ (первого, пятого числа следующего за отчетным месяцем/___ дней со дня получения акта о выполненных работах и т.д.). Акт о выполненных работах за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

5.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.6 настоящего Контракта.

5.5. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество работ в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.6. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.7. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.3. Срок действия обеспечения - до __ __ 20__ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работ.

6.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, неблагоприятных погодных условий, препятствующих выполнению работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10. Расторжение Контракта

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту. (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате работ, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12. Прочие условия

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается _____________________.

12.7. В случае если работы выполняются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение 1
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Приложение N __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Требования к работам (услугам)	Характеристика работ (услуг)
1.	Наименование выполняемых Работ (оказания услуг)	(указывается заказчиком) пример: Выполнение авиационных работ для нужд Белоярского и других филиалов БУ "База авиационной и наземной охраны лесов".
2.	Количество выполняемых работ (оказанных услуг)	(указывается заказчиком)
3.	Место выполнения работ (оказания услуг)
4.	Сроки (периоды) выполнения работ	С ____по ________ года.
5.	Цели использования результатов работ (оказания услуг)	(указывается заказчиком)
6.	Виды выполненных работ (оказания услуг)	Выполнение (авиационных) работ: (указывается заказчиком) (пример: - обеспечение пожарной безопасности лесов; - тушение лесных пожаров.)
7.	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг)	Полеты производятся Исполнителем __________. (указывается заказчиком) (пример: Заявки на полеты подаются в письменном виде по установленной форме, подписанные лицом, указанным в списке, представленном Исполнителю Заказчиком и заверенные печатью. Заявки должны быть вручены соответствующему представителю Исполнителя до ________ часов дня, предшествующего дню выполнения полётов. При удалении района работ свыше __________ километров Заказчик извещает Исполнителя за __________ до начала выполнения работ. В исключительных случаях, полет может производиться по заявке, поданной в день вылета, при наличии технической возможности.)
8.	Требование к качеству работ, качеству материалов, используемых при выполнении работ (услуг)	(указывается заказчиком) (пример: Своевременно предоставлять ВС, выполнять авиационные работы согласно заявок Заказчика. Обеспечить выполнение командирами ВС в процессе полетов рекомендаций, находящихся на борту специалистов Заказчика, вытекающих из существа работы в соответствии с заявкой на полет, но не противоречащих наставлениям, руководствам, инструкциям и положениям органов государственного управления в области гражданской авиации, Авиакомпании по выполнению данного полета. Предоставлять ВС не позднее ______ с момента получения заявки, за исключением фарс - мажорных условий )
9.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (услуг)	(указывается заказчиком) пример: (Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, требований Исполнителя и органов государственного управления в области гражданской авиации. В предусмотренных нормативными актами случаях Исполнитель обязан иметь разрешение на выполнение авиационных работ территориального контролирующего органа.)
10.	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг)	(указывается заказчиком) пример: По окончании полетов Исполнитель направляет акт сверки взаиморасчетов. По завершению работ Заказчик направляет Соглашение об окончании работ, где указывается наличие претензий, либо отсутствие таковых.
11.	Требования по объему гарантий качества работ (услуг)	(указывается заказчиком) пример: Выполнение работ в полном объёме и установленные сроки, в соответствии с Федеральными авиационными правилами полётов в воздушном пространстве Российской Федерации.
12.	Дополнительные требования к работам (услугам)

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

N	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Срок исполнения	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Заказчик__________________________________________

(наименование Заказчика)

(филиал)

Руководителю (командиру) __________________________________

(авиакомпании, воздушного судна)

ЗАЯВКА N _______

На "______" ________ года тип ВС ______ согласно договору от _________ 20___ года N _____.

Цель полёта ________________________________________________________________________

(вид авиаработ)

Время вылета ________ час. _________мин.

Маршрут (районы авиационных работ)

Загрузка

Характер и свойства груза, габариты, количество мест

Применение изменения маршрута, района работ, загрузки, свойств груза и т.д.

Количество пассажиров (чел.)

Груз внутреннего фюзеляжа, (кг.)

Груз на внешней подвеске, (кг.)

Общий тоннаж груза

(т)

В состав экипажа включите ____________________________________________________________

Проверяющий _______________________________________________________________________

Пассажиры Заказчика (список прилагается) застрахованы, ознакомлены с техникой безопасности.

Заявка выдана "________" __________ 20____ г.

Представитель "Заказчика" ____________________	Заявку получил ______________________
(должность, Ф.И.О., подпись)	(Ф.И.О., КВС, подпись)

"_____" ___________ 20___ г.

м.п.

Приложение __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ОТЧЕТ
о выполнении заявки

от "_________" __________________20______ г. N ___________

Заявка выполнена "_________" ____________________ г. на вертолете (самолете) ________ N ______________

(тип)

Время вылета (местное) ___________ час. _________ мин.

N п.п.	Вид авиационных работ	Выполненные объемы работ				Примечание, причины невыполнения заявки
N п.п.	Вид авиационных работ	Груз (т)	Количество пассажиров (чел.)	Общий тоннаж (т)	Налет часов	Примечание, причины невыполнения заявки








ВСЕГО

Представитель заказчика _______________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

м.п.

Командир (пилот) воздушного судна ______________________________

подпись, Ф.И.О.)

Типовая форма N 22
Государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика от _________ N __________ о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по текущему ремонту помещений _________(указываются конкретные помещения) ____________ , расположенных в здании (ях) по адресу (ам): ___________________________________ (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Код группы по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 45 "Строительство" (раздел F "Строительство") (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

2. Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта определена сметой, приведенной в Приложении N 2 к настоящему Контракту, и составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) ____________ (НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации).

- собственно стоимость работ, соответствующих условиям настоящего Контракта по качеству и объему;

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ;

- гарантийные обязательства;

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Подрядчиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.3.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу/ ежемесячный расчет за выполненные по заявкам Заказчика работы) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работы (этапа работы) (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему выполняемых работ.

3. Сроки и условия выполнения работ по Контракту

3.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части (этапы), выполняется в сроки, установленные настоящим разделом (Календарным планом, приведенным в приложении N ___ к настоящему Контракту).

3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта (в течение ___ дней со дня подписания Контракта; и т.д.).

3.3. Работы должны быть закончены (Последний этап работы должен быть закончен) в срок не позднее "__"_____ 201_ г. (не позднее ___ дней (недель, месяцев) со дня подписания Контракта).

3.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этап работы). Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этап работы) в соответствии с условиями Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.3. Досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы (этапа работы) по Контракту;

4.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафов) и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с порядком установленным приложением N 4 к настоящему контракту.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы).

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы);

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по Акту сдачи-приемки работы (этапа работы);

4.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

4.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

4.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

4.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

4.4.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

4.4.8. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

4.4.9. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности (работ), входящих в предмет настоящего Контракта, в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня заключения настоящего Контракта Подрядчик обязан передать Заказчику копию лицензии, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов (допуск от саморегулируемой организации и иные (при наличии)), подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта;

4.4.10. Незамедлительно информировать Заказчика:

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

4.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

6. Качество работ и гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2. Все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить указанные документы.

6.3. Результат работ должен соответствовать требованиям настоящего Контракта, а также иным обязательным, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требования пожарной безопасности";

- Федеральному закону от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд";

- Приказу Минэкономразвития России от 04.06.2010 N 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений" *(1).

6.4. При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность за соблюдение нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда несёт Подрядчик.

6.5. Подрядчик организовывает и производит все работы в строгом соответствии с действующими правилами по эксплуатации, СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

6.6. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ПОТ Р М-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 4 октября 2000 N 68.

6.7. Подрядчик допускает к работе на объекте иностранную рабочую силу в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации.

6.8. Вход рабочих и въезд автотранспорта на объект Заказчика осуществляется строго по пропускам (спискам), при предъявлении паспорта и на основании предварительной заявки (с указанием Ф.И.О., паспортных данных, государственного номера автотранспортного средства (при необходимости)), за подписью руководителя подрядной организации.

6.9. Доставка, разгрузка и погрузка оборудования и материалов к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.10. Помещения, в которых производятся ремонтные работы, должны содержаться в чистоте. После выполнения ежедневного комплекса работ помещение должно убираться. Весь мусор (а также крупногабаритный) после завершения текущего ремонта должен быть убран и вывезен с территории Заказчика на специализированный полигон силами Подрядчика за счет его средств, с предоставлением талонов, подтверждающих размещение мусора на полигоне.

6.11. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет _____ (______________) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ / последнего этапа работ по Контракту.

В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работ обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ, Подрядчик несёт ответственность за недостатки работ, возникшие до передачи результата работ заказчику.

6.12. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Гарантийный срок прерывается на всё время, на протяжении которого помещения, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7. Приемка работ

7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в установленном Контрактом порядке и подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки работ / этапа работ.

Приемка работ осуществляется по месту выполнения работ в присутствии уполномоченных представителей Сторон и оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Сторонами.

Подрядчик вправе участвовать в приемке работ.

Одновременно с извещением (уведомлением) о готовности работ (этапа работ) к сдаче Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работы (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).

7.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения (уведомления) от Подрядчика сообщает ему состав приемочной комиссии, которая в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения (уведомления) о готовности работ (этапа работ), осуществляет приёмку выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, произвести доработки за свой счет.

7.6. Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты работы по Контракту третьим лицам.

7.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

8. Ответственность Сторон

8.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

8.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

9. Форс-мажорные обстоятельства

10. Обеспечение исполнения Контракта*

10.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Подрядчиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается.

11. Расторжение Контракта

12. Порядок разрешения споров

13. Срок действия Контракта

14. Прочие условия

14.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

14.3. К Контракту прилагаются:

Приложение N 1 - Техническое задание на выполнение работ;

Приложение N 2 - Сметная документация;

Приложение N 3 - Календарный план (в случае, если контрактом предусмотрено поэтапное выполнение работ).

Приложение N 4 - Порядок претензионной работы.

15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Подрядчик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1 к Контракту
N ________________________
от "___" ____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ

В рамках исполнения Контракта Подрядчик обязан выполнить следующие виды работ:

N п/п	Наименование и характеристика работ, Требования к материалам	Ед. измерения	Объем

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Подрядчик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2 к Контракту
N ________________________
от "___" ____________ 20__ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Подрядчик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3 к Контракту
N ________________________
от "___" ____________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

N п/п	Номер этапа работ	Название этапа работ	Содержание этапа работ	Срок выполнения этапа работ
1
2
_
n

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Подрядчик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 4 к Контракту
N _____________________
от "___" _________ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

-------------------------------------------

*(1) Конкретные требования по энергоэффективности устанавливаются Заказчиком в Техническом задании.

Типовая форма N 23
Государственного контракта на выполнение работ

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика от _________ N __________ о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работу по __________________________ (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется приложением (ями) N ___ к настоящему Контракту. (Работы выполняются Подрядчиком на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема работ).

1.3. Место выполнения работ _______________ (далее - "место выполнения работ").

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): _______________________.

2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта (определена сметой, приведенной в приложении N ___ к настоящему Контракту, и) составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) ____________ (НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации).

(Максимальная стоимость работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования по Контракту составляет ______________, включая НДС (__ %)__________________.

Цена единицы работы, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта и определена в приложении N ___ к настоящему Контракту).

В цену Контракта включены следующие расходы Подрядчика:

- собственно стоимость работ, соответствующих по качественным и количественным характеристикам условиям настоящего Контракта;

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, в том числе стоимость их доставки, погрузки и разгрузки;

- гарантийные обязательства;

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему выполняемых работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Контролировать целевое использование Подрядчиком средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.2. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.3. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.5. Контракта;

3.1.4. Досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Контракта.

3.1.5. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы (этапа работы) по Контракту;

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу (этапа работы) после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы);

3.2.3. В соответствии с пунктом 13.5, 13.6. Контракта изменить цену Контракта.

3.2.4. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафов) и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с порядком установленным приложением к настоящему контракту.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы).

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы);

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы (этапа работы);

3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

3.4.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

3.4.8. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее ___ месяцев (лет) с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом;

3.4.9. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работы по Контракту

4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части (этапы), выполняется в сроки, установленные настоящим разделом (Календарным планом, приведенным в приложении N ___ к настоящему Контракту).

4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта (в течение ___ дней со дня подписания Контракта; и т.д.).

4.3. Работы должны быть закончены (Последний этап работы должен быть закончен) в срок не позднее "__" _____ 201_ г. (не позднее ___ дней (недель, месяцев) со дня подписания Контракта).

4.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этап работы). Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этап работы) в соответствии с условиями Контракта.

4.5. В случае если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка работы (этапа работы) на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________.

6.2. Подрядчик не позднее _______ числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы (этапа работы) к сдаче и Акт сдачи-приемки работ (этапа работ).

6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может осуществляться с привлечением независимых экспертов.

6.4. Стороны подписывают Акты сдачи-приемки этапа работ за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ (первого, пятого числа следующего за отчетным месяцем/___ дней со дня получения Акта сдачи-приемки этапа работ и т.д.). Акт сдачи-приемки этапа работ за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта.

6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

7. Обеспечение исполнения контракта*

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

7.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

7.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работ.

7.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

7.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Подрядчиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

8. Ответственность сторон

8.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

8.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Подрядчик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

9. Форс-мажорные обстоятельства

10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

11. Расторжение Контракта

12. Срок действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту. (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по выполнению работ, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика).

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается _____________________.

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

13.6. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса Заказчик при исполнении Контракта, заключенного на основании пункта 1 или 2 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", обязан изменить цену такого контракта соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие работы организаций коммунального комплекса, цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.9. В случае если работы выполняются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 200_ г.

М.П.

Подрядчик

____________________

"___" ______ 200_ г.

М.П.

Приложение __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 200_ г.

Приложения определяются Заказчиком самостоятельно в зависимости от предмета контракта.

Приложение ___
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

РАЗДЕЛ III

Типовая форма N 24
Государственного контракта на оказание банковских услуг

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, действующ__ от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры/решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (протокол/решение _____________ от "__" _________ 20__г. N _____) заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта банковские услуги по открытию и ведению банковского счета на балансовом счете 40116 (расчетного счета, инкассации наличных денег), а Заказчик обязуется принять и оплатить их *(1).

1.2. Состав и объем услуг определяется Приложением N 1 к настоящему Контракту. Услуги оказываются Исполнителем на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема услуг.

1.3. Место оказания услуг: _______________________.

1.4. Коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001) - 65.12 "Прочее денежное посредничество" (раздел J "Финансовая деятельность") (74.60 "Проведение расследований и обеспечение безопасности" (раздел К "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг") - для услуг инкассации наличных денег).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93) - 6512000 "Услуги коммерческих банков" (раздел J "Услуги по финансовому посредничеству") (7492000 "Услуги по проведении расследований и обеспечению безопасности частных лиц и имущества" (раздел К "Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, исследовательской и коммерческой деятельностью") - для услуг инкассации наличных денег).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта в соответствии с Приложением N 1.

2.1.2. Принять и оплатить *(2) Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 2 к настоящему контракту.

2.1.4. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, правовых актов Банка России и настоящего Контракта в части порядка осуществления банковских операций, оформления расчетных, кассовых и иных документов

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Контракта, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказывать услуги в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно) в соответствии с условиями Приложения N 1 к Контракту.

2.3.2. Руководствоваться при оказании услуг требования законодательства Российской Федерации, правовых актов Банка России и настоящего Контракта.

2.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

2.3.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

2.3.5. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг по мере поступления финансовых средств на бюджетный счет Заказчика.

2.4.3. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ______ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), в том числе НДС (__ %) ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках).

В цену Контракта включены следующие все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту

3.2. Ежемесячная (ежеквартальная и иная) стоимость услуг составляет ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), включая налог на добавленную стоимость.

3.3. Оплата услуг производится за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.4. После подписания Контракта Заказчик выплачивает Исполнителю авансовый платеж в размере __ (_______) процентов от общей стоимости услуг, что составляет _______. Выплата аванса производится на основании выставленного Исполнителем счета в течение ____ банковских дней со дня заключения Контракта.

Окончательный расчет (Расчет) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ дней со дня подписания Заказчиком акта об оказанных услугах на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

Окончательные платежи по Контракту осуществляются до даты завершения операций по лицевому счету Заказчика, но не ранее выполнения Исполнителем обязательств Контракту.

3.5. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

Вариант 2:

3.1. Цена права на заключение настоящего Контракта составляет _________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках).

3.2. Исполнитель обязуется перечислить денежные средства по оплате права на заключение настоящего Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения.

Перечисление денежных средств по оплате права на заключение настоящего Контракта осуществляется Исполнителем безналичным платежом на счет Заказчика по следующим реквизитам:

_______________________________

3.3. Датой выполнения обязательства Исполнителя по внесению денежных средств по оплате права на заключение настоящего Контракта считается дата зачисления денежных средств на счет Заказчика.

4. Приемка услуг

4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится по завершении срока оказания услуг, предусмотренного Приложением N 1 к Контракту.

4.2. В течение 5 рабочих дней по завершении оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику два подписанных со своей стороны экземпляра акта об оказанных услугах.

4.3. В течение 15 рабочих дней со дня получения актов об оказанных услугах Заказчик обязан подписать указанные акты и направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта об оказанных услугах, либо отказаться от принятия услуг и направить Исполнителю мотивированный отказ от принятия услуг.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик вправе составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем за свой счет. В случае если в установленные сроки Исполнитель не устранил недостатки, Заказчик вправе предъявить требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

5.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе, в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере _____ (не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

5.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 3.6 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

5.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

5.8. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону ссылаться на них в будущем.

5.9. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

5.10 *(3). В случае полной или частичной утраты наличных денег после принятия их для инкассации Исполнитель несет ответственность в полном размере утраченных денег. Размер утраты определяется на основании сопроводительных документов к доставляемой денежной наличности. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком за сохранность наличных денег начинается с момента их приема в установленном порядке инкассаторским работником и прекращается с момента зачисления денежных средств на счет Заказчика.

6. Разрешение споров

6.1. Возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта спорные вопросы разрешаются Сторонами путем проведения переговоров (Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены в течение 5 (Пяти) дней с момента получения оформленной в письменной форме претензии).

6.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. Обеспечение исполнения контракта*

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в сумме _______________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках)).

7.2. Обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Заказчику до заключения Контракта.

7.3. Срок действия обеспечения Контракта должен не менее чем на 60 дней превышать срок исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

7.4. Сумма обеспечения подлежит выплате Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.

7.5. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

7.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

* В случае если Исполнитель является бюджетным учреждением, раздел 7 Контракта исключается.

8. Срок действия Контракта

8.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по Контракту (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. /________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются). В случае, если в соответствии с настоящим пунктом указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

9. Расторжение Контракта

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

9.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

9.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

10. Прочие условия

10.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй - у Исполнителя.

10.3. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

10.5. Вопросы, связанные с изменением персонального состава слушателей, направляемых на обучение могут быть разрешены Сторонами в оперативном порядке при условии информирования Исполнителя о необходимости таких изменений за 2 недели до начала занятий.

10.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 "Техническое задание";

Приложение N 2 "Порядок претензионной работы".

10.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование оказываемых услуг.

Банковские услуги для нужд _____________________

2. Состав оказываемых услуг *(4).

В рамках Контракта Исполнителем оказываются услуги по:

- открытию и ведению банковского счета на балансовом счете 40116;

- открытию и ведению расчетного счета Заказчика;

- инкассации наличных денег.

3. Срок оказания услуг.

Услуги, предусмотренные Контрактом оказываются с __________ по _________.

4. Цели использования результатов услуг.

Обеспечение реализации государственных гарантий прохождения государственной службы государственными гражданскими служащими Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Правовое регулирование оказания услуг.

Услуги оказываются в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности";

Инструкцией Банка России от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"

Положением Банка России от 24.04.2008 N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации".

5. Порядок оказания услуг по открытию и ведению банковского счета на балансовом счете 40116.

5.1. Исполнитель в соответствии с Инструкцией Банка России от 14.09.2006 г. N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" обеспечивает открытие и ведение банковского счета на балансовом счете 40116, для ежедневного приема денежных средств от платных услуг в филиалах, дополнительных офисах и отделениях Исполнителя, находящихся в населенных пунктах, указанных в Приложении к настоящему техническому заданию, от государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с последующим зачислением денежных средств на счет Заказчика.

5.2. Банковский счет открывается Заказчику Исполнителем на основании настоящего Контракта и договора банковского счета, заключаемого в соответствии с настоящим Контрактом, в течение ____ рабочих дней после представления Заказчиком Исполнителю документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Условия договора банковского счета должны соответствовать законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и настоящему Контракту

5.3. Документы, необходимые для открытия банковского счета, представляются Заказчиком не позднее ___ дней со дня заключения Контракта.

5.4. В течение двух рабочих дней после открытия счёта, Заказчик представляет списки государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обслуживание которых будет осуществляться с использованием банковского счета, открытого в соответствии с настоящим Контрактом.

5.5. На счёт зачисляются:

- наличные денежные средства от оказания платных услуг государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.6. Со счёта списываются:

- суммы средств, перечисляемые Заказчиком на лицевые счета государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- суммы средств ошибочно зачисленных на счет.

5.7. При осуществлении безналичных расчётов по счёту используются платёжные поручения. При осуществлении кассового обслуживания счёта используются объявления на взнос наличными.

5.8. Все платежи со счёта совершаются в пределах наличия средств на счёте на начало дня. Исполнитель не осуществляет кредитование Заказчика в рамках действия настоящего государственного контракта.

5.9. Операции по счету и остаток денежных средств считаются подтвержденными Заказчиком при не поступлении от него в Банк в течении 10 дней со дня получения выписки по счету письменного заявления с указанием ошибочно зачисленных и /или списанных сумм.

5.10. В случае отсутствия операций по счету Заказчика в течение операционного дня, выписка со счета не составляется и не выдается.

5.11. Исполнитель не начисляет и не уплачивает проценты на остатки средств на Счете.

5.12. Электронный документооборот при оказании услуг с использованием электронно-цифровой подписи осуществляется на основании соответствующего договора.

6. Порядок оказания услуг по открытию и ведению банковского счета.

6.1. Исполнитель в соответствии с Инструкцией Банка России от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" обеспечивает открытие и ведение расчетного счета Заказчика в валюте Российской Федерации.,

6.2. Расчетный счет открывается Заказчику Исполнителем на основании настоящего Контракта и договора банковского счета, заключаемого в соответствии с настоящим Контрактом, в течение ____ рабочих дней после представления Заказчиком Исполнителю документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Условия договора банковского счета должны соответствовать законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и настоящему Контракту

6.3. Документы, необходимые для открытия банковского счета, представляются Заказчиком не позднее ___ дней со дня заключения Контракта.

6.4. Исполнитель обязуется вести комплексное расчетно-кассовое обслуживание Заказчика и осуществлять по его поручению все расчетные и кассовые операции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Плата за открытие и ведение банковского счета, закрытие банковского счета не взимается.

За выполнение отдельных банковских операций взимается плата по тарифам Исполнителя, действующим на дату совершения банковской операции.

Вариант 2: Тарифы за выполнение отдельных банковских операций приведены в Приложении к настоящему Техническому заданию и являются действительными на срок оказания услуг.

Вариант 3: Плата за выполнение банковских операций в рамках ведения банковского счета не взимается, за исключением операций по осуществлению срочных платежей (1 - 2 рейсом), операций, осуществляемых по обращению Заказчика во внеоперационное время. За выполнение указанных банковских операций взимается плата по тарифам Исполнителя, действующим на дату совершения банковской операции.

6.5. Исполнитель обязуется зачислять поступившие на счет Заказчика денежные средства не позже дня поступления в банк соответствующего платежного документах за исключением случая поступления платежного документа менее чем за один час до завершения операционного времени соответствующего дня, в этом случае денежные средства зачисляются на счет Заказчика в течение ___ с момента начала операционного времени следующего банковского дня.

6.6. Исполнитель обязуется по распоряжению Заказчика выдавать или перечислять со счета денежные средства Заказчика не позже дня поступления Исполнителю соответствующего платежного документа за исключением случая поступления распоряжения Заказчика менее чем за один час до завершения операционного времени соответствующего дня, в этом случае распоряжение Заказчика исполняется в течение ___ с момента начала операционного времени следующего банковского дня.

6.7. Кредитование счета не осуществляется.

6.8. Без распоряжения Заказчика списание денежных средств со счета допускается исключительно в случаях, прямо предусмотренных Контрактом или законодательством Российской Федерации.

7. Порядок оказания услуг по инкассации наличных денег.

7.1. Исполнитель обязан силами и средствами подразделения инкассации своевременно и качественно оказывать банковские услуги по инкассации наличных денег Заказчика с последующим зачислением на счет Заказчика.

7.2. Инкассация наличных денег осуществляется с объектов, расположенных по следующим адресам: __________________________________________________________

7.3. Инкассация наличных денег осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России от 24.04.2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации".

7.4. Заявка на проведение инкассации должна быть направлена Исполнителю посредством факсимильной связи или по электронной почте (С электронной цифровой подписью уполномоченного лица Заказчика) не позднее чем за 5 часов до планируемого времени инкассации.

Вариант 2: График инкассации с указанием мест, времени и дат инкассации наличных денег, направляется Исполнителю посредством факсимильной связи или по электронной почте (с электронной цифровой подписью уполномоченного лица Заказчика) в течение ___ дней с даты заключения Контракта. Изменения, внесенные в график инкассации, направляются Заказчиком Исполнителю не позднее чем за 1 рабочий день до даты, на которую приходится соответствующее изменение.

7.5. В случае отсутствия необходимости проведения инкассации Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление не позднее чем за ____ до запланированного времени инкассации.

7.6. Для обеспечения проведения инкассации Исполнитель предоставляет Заказчику необходимое количество средства для упаковки наличных денег, обеспечивающие сохранность наличных денег и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целости (инкассаторские сумки, сейф-пакеты и пр.) (далее - сумки).

7.7. Заказчик обязуется обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, выходов и коридоров, изолированного помещения для приема-передачи сумок.

7.8. Полномочия инкассаторских работников Исполнителя должны быть подтверждены документом, удостоверяющим личность, и доверенностью Исполнителя.

7.9. Заказчик обеспечивает:

1) заблаговременную (не менее чем за 15 минут) подготовку к сдаче в установленное время сумки, т.е. подсчет наличных денег, сортировку банкнот по купюрам, на годные к обращению и ветхие, а монет - по достоинству, на годные и дефектные, руководствуясь при этом Признаками платежеспособности банкнот и монет Банка России (Указание Банка России N 1778-У), обвязку и упаковку денежных билетов по достоинству, монет - в отдельные мешки, после чего деньги вкладываются в сумку;

2) заполнение комплекта сопроводительных документов (препроводительной ведомости, накладной, квитанции) к каждой сумке под копирку и их подписание;

3) вложение в сумку (в специальный карман) препроводительной ведомости, опломбировку сумки таким образом, чтобы предотвратить ее вскрытие;

4) заполнение предъявленной инкассаторами явочной карточки;

5) сдачу сумки вместе с накладной инкассатору и получение от инкассатора новой сумки.

7.10. Зачисление инкассированных денежных средств на счет Заказчика должно производиться не позднее следующего рабочего дня после дня инкассации.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

-------------------------------------------

*(1) В случае если государственный контракт заключается по результатам торгов на продажу права на заключение контракта, обязательства Заказчика по оплате услуг исключаются из пункта 1.1.

*(2) В случае если государственный контракт заключается по результатам торгов на продажу права на заключение контракта, обязательства Заказчика по оплате услуг исключаются из пункта 1.1.

*(3) Пункт включается в случае если Контрактом предусмотрено оказание услуг инкассации наличных денег.

*(4) Конкретный состав услуг определяется, исходя из потребностей Заказчика.

Типовая форма N 25
Государственного контракта на право размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты

город Ханты-Мансийск

"__" __________ 20__ года

____________________________________, действующ__ от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуем__ в дальнейшем "Кредитная организация", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры/решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (протокол/решение _____________ от "__" _________ 20__г. N _____) заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Основные определения, используемые в Контракте:

Комиссия - Комиссия по размещению временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, принимающая решение о размещении средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты и устанавливающая значение процентной ставки отсечения и (или) признающая отбор заявок несостоявшимся;

Порядок расчета лимита - порядок расчета для кредитной организации лимита размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты, утверждаемый Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.09.2005 г. N 162-п;

Порядок отбора заявок - порядок отбора заявок кредитных организаций на заключение с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры договоров банковского депозита, утверждаемый Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.09.2005 г. N 162-п.

Договор банковского депозита - договор, заключаемый между Кредитной организацией и Заказчиком на основании настоящего Контракта и решения Комиссии и устанавливающий права и обязанности Сторон по размещению временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

Депозитный счет - счет по учету банковских депозитов, открытый Кредитной организацией Заказчику, для учета временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, перечисленных Кредитной организации на основании договора банковского депозита;

Банковский депозит (сумма депозита) - временно свободные средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры перечисленные Заказчиком на депозитный счет.

1.2. Расчет лимита размещения, подготовка и размещение временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты в Кредитной организации Заказчик осуществляет при соблюдении Кредитной организацией условий, предусмотренных п. 5.4 Порядка размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.09.2005г. N 162-п, (далее - Порядок размещения временно свободных средств) и настоящего Контракта.

2. Предмет Контракта

2.1. В соответствии с настоящим Контрактом Кредитной организации предоставляется право оказания финансовых услуг по размещению временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты с открытием и ведением депозитного счета (без взимания с Заказчика средств за открытие и обслуживание депозитного счета), открытого Кредитной организацией Заказчику для учета временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, перечисленных Кредитной организации на основании договора банковского депозита на срок не более 6 месяцев.

2.2. Основанием для оказания финансовых услуг, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, являются заключаемые Сторонами в рамках исполнения настоящего Контракта договоры банковского вклада.

2.3. Место оказания банковских услуг: Ханты-Мансийский автономный округ - Югры.

2.4. Место заключения Контракта, договора банковского депозита и предоставления отчетности: город Ханты-Мансийск.

2.5. Срок оказания банковских услуг: с момента подписания настоящего Контракта по __ ________ 20__г.

2.6. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001) - 65.12 "Прочее денежное посредничество" (раздел J "Финансовая деятельность").

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93) - 6512120 "Услуги по вкладам" (раздел J "Услуги по финансовому посредничеству").

3. Условия оказания услуг

3.1. Размещение временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты с открытием и ведением депозитного счета, открытого Кредитной организацией, осуществляется на основании договора банковского депозита, заключаемого с учетом Порядка размещения временно свободных средств и в соответствии с Порядком отбора заявок кредитных организаций на заключение с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры договоров банковского депозита и заключения договоров банковского депозита, утвержденным приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2009 года N 22-НП.

3.2. Обязательным условием договора банковского депозита является возможность досрочного истребования суммы депозита полностью или частично ранее окончания срока депозита, при этом проценты на сумму депозита, начисляются со дня, следующего за днем перечисления суммы депозита Кредитной организации, до дня досрочного истребования суммы депозита включительно, исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств на депозите, по ставке, указанной в договоре банковского депозита.

3.3. Договор банковского депозита заключается Заказчиком с Кредитной организацией на основании решения Комиссии в срок не позднее четырех рабочих дней со дня проведения отбора заявок.

После заключения договора банковского депозита Заказчик не позднее двух рабочих дней перечисляет в Кредитную организацию сумму депозита одновременно разовым платежом.

Кредитная организация для учета перечисленных сумм депозита открывает Заказчику депозитный счет.

Кредитная организация начисляет и выплачивает проценты на сумму депозита в соответствии с п. 3.6 Контракта.

Кредитная организация в соответствии с условиями договора банковского депозита осуществляет Заказчику возврат суммы депозита и выплату начисленных на сумму депозита процентов за оставшийся период (исходя из фактического нахождения денежных средств на депозите).

3.4. Заказчик вправе заключить договор банковского депозита после положительного заключения Комиссии на срок не более 6 месяцев.

3.5. Кредитная организация:

открывает депозитный счет Заказчику с условием досрочного востребования суммы депозита;

начисляет процентную ставку на сумму депозита, установленную договором банковского депозита в соответствии с условиями настоящего Контракта, исходя из срока фактического нахождения денежных средств на депозите.

3.6. Порядок начисления процентов.

3.6.1. Кредитная организация начисляет Заказчику на сумму депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, начиная со дня, следующего за днем поступления суммы депозита на депозитный счет Кредитной организации, указанный в договоре банковского депозита, по день возврата депозита, установленный договором банковского депозита, либо день возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Государственным контрактом и законодательством Российской Федерации, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

3.6.2. Кредитная организация ежемесячно выплачивает Государственному заказчику начисленные на сумму депозита проценты в срок не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным, либо дня возврата депозита по иным основаниям. В случае если день возврата суммы депозита является нерабочим днем, проценты на сумму депозита выплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

Обязательства Кредитной организации по выплате Государственному заказчику начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы процентов на счет, указанный в договоре банковского депозита, заключенного в рамках настоящего Государственного контракта.

3.7. Требования к услугам:

3.7.1. Услуги должны отвечать требованиям, установленным настоящим Контрактом и договором банковского депозита.

3.7.2. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и договором банковского депозита.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется

4.1.1. В течение двух рабочих дней после заключения договора банковского депозита перечислить Кредитной организации денежные средства для зачисления на депозитный счет.

4.1.2. Получить от Кредитной организации сумму депозита и начисленные на сумму депозита проценты по истечению срока действия договора банковского депозита и выплаты, начисленных на сумму депозита процентов, установленного договором банковского депозита.

4.1.3. Ежемесячно получать информацию о начисленных и выплаченных процентах по депозиту.

4.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков причиненных по вине Кредитной организации, в соответствии с порядком установленным приложением N 1 к настоящему контракту.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита для размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на депозитном счете при наличии положительного заключения Комиссии.

4.2.2. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы депозита и выплаты начисленных процентов исходя из условий договора банковского депозита и условий настоящего Контракта, а также в случае просрочки исполнения Кредитной организацией обязательств по начислению и выплате процентов более чем на 4 (четыре) рабочих дня.

4.2.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий депозитного договора, Заказчик готовит инкассовое поручение, для направления в подразделения Банка России на проведение списания в бесспорном порядке денежных средств с корреспондентских счетов Кредитной организации.

4.3. Кредитная организация обязуется:

4.3.1. Размещать временно свободные средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на депозитном счете, на основании договоров банковского депозита.

4.3.2. Заключить договор банковского депозита в течение одного рабочего дня с момента обращения Заказчика.

4.3.3. В течение одного рабочего дня с момента заключения договора банковского депозита принять от Заказчика денежные средства в размере суммы депозита и зачислить их на открытый Заказчику депозитный счет.

4.3.4. Ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным предоставлять Заказчику информацию о начисленных и выплаченных процентах по банковскому депозиту.

4.3.5. Ввернуть Заказчику сумму депозита в день окончания срока действия договора банковского депозита. В случае если день возврата депозита является нерабочим днем, кредитная организация возвращает сумму депозита, в первый, следующий за ним рабочий день.

Реквизиты для перечисления суммы депозита и сумм начисленных процентов указываются в договоре банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по возврату Заказчику депозита считаются исполненными:

после зачисления суммы депозита в день окончания срока действия договора банковского депозита на счет Заказчика;

после перечисления и зачисления процентов не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным на счет Заказчика и за оставшийся период в день окончания действия договора банковского депозита.

4.3.6. Кредитная организация обязана ежемесячно начислять и выплачивать проценты на сумму депозита в порядке и сроки, установленные п.3.6 Контракта и договором банковского депозита.

4.3.7. 4.3.7. Кредитная организация обязана исполнить требование Заказчика о досрочном возврате суммы депозита и выплате начисленных процентов на день возврата суммы депозита не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования.

4.3.8. Кредитная организация обязана не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты заключения договора банковского депозита предоставить дополнительные соглашения к договорам корреспондентского счета заключенные между подразделениями Банка России обслуживающими Кредитную организацию и Кредитной организацией о предоставлении права Заказчику на бесспорное списание подразделениями Банка России в пользу Заказчика денежных средств с корреспондентских счетов Кредитной организации на основании инкассового поручения Заказчика без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, оплате начисленных на сумму депозита процентов, пени и представить Заказчику один экземпляр указанного дополнительного соглашения.

4.4. Кредитная организация вправе:

4.4.1. Принимать участие в отборе заявок на заключение договора банковского депозита.

4.5. В случае изменения своих адресов и реквизитов одна Сторона обязуется известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения.

5. Порядок расчетов

5.1. Цена права на заключение настоящего Контракта составляет _________ (сумма прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) руб. _____ коп.

5.2. Кредитная организация обязуется перечислить денежные средства по оплате права на заключение настоящего Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения.

Перечисление денежных средств по оплате права на заключение настоящего Контракта осуществляется Кредитной организацией безналичным платежом на счет Заказчика по следующим реквизитам:

_______________________________

5.3. Датой выполнения обязательства Кредитной организации по внесению денежных средств по оплате права на заключение настоящего Контракта считается дата зачисления денежных средств на счет Заказчика.

6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

6.1. Приемка оказанных услуг на соответствие их требованиям, предъявляемым настоящим Государственным контрактом, производится ежемесячно на основании отчета по начисленным и уплаченным процентам, представляемого Кредитной организацией Заказчику не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным.

6.2. Услуги, оказанные Кредитной организацией, считаются выполненными:

после зачисления суммы депозита в день окончания срока действия договора банковского депозита на счет Заказчика в соответствии с п. 4.3.5;

6.3. В течение 15 рабочих дней после завершения оказания Кредитной организацией финансовых услуг, Кредитной организацией направляется в адрес Заказчика два экземпляра акта об оказанных услугах, подписанных уполномоченным лицом и заверенных печатью Кредитной организации. В течение 15 рабочих дней со дня получения указанных актов Заказчик обязан подписать акты об оказанных услугах и возвратить один экземпляр Кредитной организации.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Кредитной организацией своих обязательств по внесению платы за заключение Контракта Заказчик требует уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере _______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Кредитная организация освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае неисполнения Кредитной организацией своих обязательств по возврату суммы депозита и выплате процентов, предусмотренных Контрактом и договором банковского депозита, Кредитная организация уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом и договором банковского депозита для Кредитной организации срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5 % действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае просрочки Кредитной организацией на срок более 4 (четырех) рабочих дней исполнения обязательств по возврату суммы депозита по одному из договоров банковского депозита и выплате процентов, Заказчик предъявляет инкассовое поручение в подразделения Банка России на проведение списания в бесспорном порядке денежных средств с корреспондентских счетов Кредитной организации, письменно уведомив об этом Кредитную организацию.

7.5. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Кредитная организация возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.7. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону ссылаться на них в будущем.

7.8. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта спорные вопросы разрешаются Сторонами путем проведения переговоров (Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены в течение 5 (Пяти) дней с момента получения оформленной в письменной форме претензии).

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _________.

9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй - у Кредитной организации.

9.4. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

В случае расторжения Контракта по соглашению Кредитная организация возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Кредитной организации за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

9.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

9.7. При заключении и исполнении Контракта изменение условий Контракта, указанных в частях 11 и 12 статьи 9, части 12 статьи 25, части 5 статьи 27, части 3 статьи 29, части 1 статьи 31, части 7 статьи 31.4, части 3 статьи 31.5, части 12 статьи 35, части 6 статьи 36, части 13 статьи 37, части 3 статьи 38, части 1 статьи 40, части 14 статьи 41, части 6 статьи 42, частях 6 и 8 статьи 46, части 8 статьи 47, части 10 статьи 53 и частях 5 и 6 статьи 54 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

9.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Кредитной организации, за исключением случаев, если новая Кредитная организация является правопреемником Кредитной организации по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.9. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Кредитная организация

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 26
Государственного контракта на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (каско)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется за обусловленную настоящим Контрактом плату (страховую премию) застраховать имущественные интересы Заказчика, связанные с владением, пользованием и распоряжением транспортными средствами, указанными в Приложении N 1, включая дополнительное оборудование, установленное на транспортных средствах, а также имущественные интересы Заказчика, связанные с риском несения дополнительных расходов в результате наступления страхового случая.

1.2. Перечень транспортных средств, в отношении которых страхуются имущественные интересы Заказчика, представлен в Приложении N 1 к настоящему Контракту.

1.3. Порядок и условия оказания услуг страхования определяются настоящим Контрактом, включая Приложение N 2 к настоящему Контракту.

1.4. Коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001) - 66.03.3.

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93) - 6613000.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Исполнителю заверенные Заказчиком копии всех необходимых документов для оформления страховых полисов. Предоставление Исполнителю для ознакомления оригиналов документов не является обязательным.

2.1.2. Предоставить Исполнителю возможность осмотреть транспортные средства в присутствии Заказчика с учетом пункта 2.3.4 Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату услуг Исполнителя (выплату страховой премии) в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. Обеспечить принятие услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.5. При наступлении страхового случая заявить в письменной форме о страховом случае Исполнителю (или его представителю) в течение 7 календарных дней с момента наступления страхового случая, либо с момента, когда Заказчику стало или должно было стать известно о наступлении страхового случая.

2.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Контрактом (включая приложения к нему).

2.1.7. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Оформлять страховые случаи непосредственно на той станции технического обслуживания, на которой планируется проведение ремонта (система удаленного урегулирования).

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказывать услуги надлежащего качества и в установленные сроки в течение всего срока действия Контракта.

2.3.2. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.3.3. На основании заявлений Заказчика оформлять страховые полисы на транспортные средства, указанные в заявлениях Заказчика.

2.3.4. В течение 1 рабочего дня после получения от Заказчика заявления на выдачу страхового полиса направить по месту нахождения транспортного средства, указанному Заказчиком, уполномоченного представителя для проведения осмотра транспортного средства (в т.ч. с фотографированием). Результаты осмотра за подписью сторон прикладываются к заявлению на страхование, с указанием выявленных повреждений транспортного средства и перечислением принимаемого на страхование дополнительного оборудования и его страховой стоимости. В случае возникновения разногласий относительно результатов осмотра транспортного средства, стороны вправе привлечь к осмотру транспортного средства независимых экспертов (экспертную организацию). Кандидатуры экспертов (экспертная организация) определяются Заказчиком, оплата услуг экспертов осуществляется Исполнителем, за исключением случая, если экспертами (экспертной организацией) установлен факт необоснованности возражений Заказчика относительно выводов Исполнителя, сделанных по результатам осмотра.

2.3.5. В течение 1 рабочего дня после подписания сторонами акта осмотра транспортного средства передать Заказчику счет на уплату страховой премии, страховые полисы и действующие правила страхования КАСКО Исполнителя.

Передача указанных документов осуществляется Исполнителем по месту нахождения Заказчика уполномоченному представителю Заказчика.

2.3.6. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

2.3.7. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

2.3.8. Давать Заказчику разъяснения по всем вопросам, касающимся исполнения настоящего Контракта.

2.3.9. Обеспечить в рамках исполнения настоящего Контракта соблюдение условий, указанных в Приложении N 2 к настоящему Контракту.

2.3.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика предоставления возможности осмотра транспортных средств по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения транспортного средства, если транспортное средство находится в месте, отличном от места нахождения Заказчика, и адрес места нахождения транспортного средства указан в Приложении N 1.

2.4.2. Требовать от Заказчика уплаты страховой премии в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4.3. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.4. Требовать от Заказчика исполнения обязанностей, предусмотренных Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Срок страхования транспортных средств - ___ месяцев с даты оформления страхового полиса в отношении соответствующего транспортного средства. (Срок страхования в отношении каждого из транспортных средств указан в Приложении N 1 к настоящему Контракту)

3.2.* Период подачи Заказчиком заявлений на оформление страховых полисов КАСКО: с даты заключения контракта по ___ декабря 20__ г.

4. Цена Контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет ______ (указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), НДС не облагается (пп. 7 п. 3 ст. 149 НК РФ).

Цена Контракта включает суммы страховых премий, подлежащих выплате Исполнителю за страхование имущественных интересов Заказчика в отношении транспортных средств, указанных в Приложении N 1 к настоящему Контракту.

4.2. Цена настоящего Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.3. Оплата страховых премий производится за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах лимитов бюджетных обязательств в следующем порядке.

4.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, в течение 14 дней со дня получения Заказчиком соответствующего счета Исполнителя и страховых полисов (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

4.3.2. Окончательный расчет (расчет) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Исполнителем счета.

4.4. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

4.5. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 4.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

4.6. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене.

4.7. В случае прекращения действия страхового полиса по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель возвращает Заказчику часть страховой премии пропорционально оставшейся части срока действия страхового полиса в течение 10 рабочих дней со дня получения Исполнителем информации об основаниях досрочного прекращения действия страхового полиса или заявления Заказчика о прекращении действия страхового полиса.

5. Приемка услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится по завершении срока действия последнего из страховых полисов, выданных Исполнителем в рамках настоящего Контракта.

5.2. В течение 5 рабочих дней по завершении оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику два подписанных со своей стороны экземпляра акта об оказанных услугах.

5.3. В течение 15 рабочих дней со дня получения актов об оказанных услугах Заказчик обязан подписать указанные акты и направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта об оказанных услугах, либо отказаться от принятия услуг и направить Исполнителю мотивированный отказ от принятия услуг.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик вправе составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем за свой счет. В случае если в установленные сроки Исполнитель не устранил недостатки, Заказчик вправе предъявить требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.

6.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _________ (не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

6.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 4.4 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

6.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону ссылаться на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

9. Обеспечение исполнения контракта*

9.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в сумме _______________.

9.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

9.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного оказания услуг.

9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

9.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

9.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй - у Исполнителя.

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

Приложение N 1 "Перечень транспортных средств";

Приложение N 2 "Условия оказания услуг по страхованию".

Приложение N 3 "Порядок претензионной работы".

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 200_ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 200_ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Перечень транспортных средств

Марка, модель	Год выпуска	VIN	Государственный регистрационный знак	Период страхования *(1)	Действительная стоимость (руб.)	Страховая сумма (руб.)	Риск	Тариф (%)	Страховая премия (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ИТОГО

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Условия добровольного страхования КАСКО

1. Страховым риском является комплексный риск, включающий ответственность по рискам: "Хищение" и "Ущерб".

3. Страховая сумма в отношении каждого транспортного средства указана в Приложении N 1. Страховые суммы являются неагрегатными (страховая сумма является лимитом ответственности по каждому страховому случаю) и установлены в размере действительных стоимостей транспортных средств. Количество страховых случаев и общая сумма выплат по ним в течение сроков действия страховых полисов неограниченны.

3. Список лиц, допущенных к управлению застрахованными транспортными средствами - неограничен.

4. Представление Исполнителю документов из компетентных органов не является обязательным при повреждении (не более одной детали) лакокрасочного покрытия кузова, стекол кузова, приборов наружного освещения, наружных зеркал, антенны застрахованных транспортных средств.

5. Место хранения застрахованных транспортных средств - без ограничений.

6. Страховые случаи:

- утрата застрахованного транспортного средства в результате кражи, грабежа, разбоя или угона;

- уничтожение или повреждение транспортных средств в результате ДТП, пожара или взрыва, стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц (включая хищение отдельных частей и деталей транспортного средства), падения или отскока летательных аппаратов или их обломков, строительных и рекламных конструкций, других инородных предметов (в том числе вылетевших из под колес других транспортных средств, снега, льда, камней и деревьев), а также повреждение или уничтожение застрахованного транспортного средства животными.

7. При наступлении каждого страхового случая возмещение ущерба осуществляется по выбору Заказчика путем:

- восстановительного ремонта на станции технического обслуживания (официальный дилер, с которым Исполнитель имеет договорные отношения);

- оплаты счетов станции технического обслуживания, которую выберет Заказчик самостоятельно. Срок оплаты счетов станции технического обслуживания - не более 5 календарных дней со дня получения такого счета Исполнителем;

- выплаты страхового возмещения на основании заключения независимой экспертизы. Срок выплаты страхового возмещения - не более 5 календарных дней со дня получения такого заключения.

8. Исполнитель принимает на себя обязанности по сбору справок в компетентных органах, необходимых для урегулирования страховых случаев, в срок не более 3 календарных дней.

9. Осмотр транспортного средства и независимая экспертиза производится по месту фактического нахождения транспортного средства за счет Исполнителя.

10. Исполнитель рассматривает предоставленные документы и принимает решение о выплате, сроке выплаты страхового возмещения и направлении транспортного средства на станцию технического обслуживания в следующие сроки:

10.1. При наступлении страхового случая по риску "Хищение" - не более _____ дней с момента получения Исполнителем всех необходимых документов.

10.2. При наступлении страхового случая по риску "Ущерб" - не более _____ дней с момента получения Исполнителем уведомления о наступлении страхового случая от Заказчика.

11. Исполнитель возмещает все расходы, связанные с устранением скрытых повреждений и дефектов, вызванных страховым случаем, выявленных в процессе восстановительного ремонта застрахованного транспортного средства.

12. При полной фактической или конструктивной гибели транспортного средства, то есть в случае, когда стоимость восстановительного ремонта транспортного средства (включая расходы, подлежащие возмещению в соответствии с настоящим Контрактом) равна или превышает 70 % (семьдесят процентов) от страховой суммы транспортного средства выплата страхового возмещения осуществляется Исполнителем на условиях "полной гибели"

В этом случае Исполнитель возмещает ущерб в пределах страховой суммы за вычетом амортизационного износа за время действия настоящего Контракта и стоимости годных остатков, определенной независимой экспертной организацией по выбору Заказчика. Возмещение ущерба осуществляется в течение 10 дней после снятия транспортного средства с учета ГИБДД.

13. Выплата страхового возмещения (за исключением случая, указанного в пункте 8) осуществляется без учета процента износа узлов и деталей, подлежащих замене в результате страхового случая.

Выплата страхового возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет станции технического обслуживания, осуществляющей ремонт транспортного средства, или ____________ (на счет Заказчика, в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иной вариант) на основании заключения независимой экспертизы.

14. Исполнитель обеспечивает:

1) работу круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев;

2) прибытие аварийного комиссара Исполнителя на место дорожно-транспортного происшествия с участием транспортных средств Заказчика в течение ____ с момента поступления Исполнителю информации о ДТП;

3) назначение персонального менеджера для обслуживания Заказчика и предоставления консультаций по страхованию;

4) в случае наступления каждого страхового случая бесплатную эвакуацию транспортного средства с места наступления страхового случая до места стоянки и от места стоянки до станции технического обслуживания, на которой будет производиться восстановительный ремонт транспортного средства, в течение 2 (двух) часов с момента обращения Заказчика.

15. Все расходы по проведению необходимых экспертиз, связанных со страхованием, включая определение размера ущерба, стоимости ремонта, но не ограничиваясь указанным, осуществляются за счет Исполнителя.

16. _

. В части, прямо не урегулированной условиями Контракта, включая приложения к нему, стороны руководствуются правилами добровольного страхования транспортных средств (КАСКО) Исполнителя, действующими на дату заключения Контракта и являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

-------------------------------------------

* Пункт указывается, если в пункте 3.1 выбран первый вариант.

*(1) Графа указывается в случае, если заказчику необходимо страхование транспортных средств в разные периоды, при этом заказчик может определить конкретные периоды страхования на момент заключения контракта.

Типовая форма N 27
Государственного контракта на оказание образовательных услуг

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, действующ__ от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании _______________________, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для _____________________________________ (указать наименование Заказчика)/решения о размещении заказа у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"), заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта образовательные услуги по ______________________ (указать наименование образовательных услуг, включая наименование образовательной программы) (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг, требования к качеству услуг установлены в Техническом задании (Приложение N 1). Услуги оказываются Исполнителем на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема услуг.

1.3. Место оказания услуг: _______________________.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 80 "Образование" (раздел М "Образование") (код уточняется в зависимости от вида закупаемых услуг).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 8000000 "Услуги в области образования" (раздел М "Услуги в области образования"). (код уточняется в зависимости от вида закупаемых услуг).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменные заявки с указанием наименования и объема услуг, список слушателей, направляемых Заказчиком на обучение.

2.1.2. Принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.3. Требовать возмещения неустойки(пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказать услуги в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно). Услуги оказываются поэтапно в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение N 2).

2.3.2. Организовать учебный процесс и обеспечить необходимые условия для освоения слушателями образовательной программы.

2.3.3. Подготовить учебно-методический комплекс для оказания услуг согласно Техническому заданию (Приложение N 1).

2.3.4. Организовать прием слушателей, направляемых Заказчиком на обучение.

2.3.5. Обеспечить за свой счет принимаемых на обучение слушателей раздаточным материалом в объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение N 1) к настоящему Контракту.

2.3.6. Осуществить по итогам оказания услуг комплексную оценку приобретенных слушателями знаний с выдачей ___________________________ (указать документ об образовании, выдаваемый Исполнителем по итогам оказания услуг).

2.3.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

2.3.8. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

2.3.9. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

2.3.10. Своими силами и за свой счет в течение трех рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Привлекать для преподавания дисциплин, предусмотренных образовательной программой, высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и ведущих специалистов государственных органов, а также преподавателей российских и иностранных образовательных учреждений.

2.4.2. Отчислять слушателей, проходящих обучение, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе в случае грубых или систематических нарушений ими правил внутреннего распорядка Исполнителя, а также за неуспеваемость в случае невыполнения ими контрольных заданий, предусмотренных учебным планом образовательной программы, о чем Заказчик, слушатели которого подлежат обучению, информируется в 3-дневный срок.

2.4.3. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.4. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в объеме, порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4.5. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

2.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость услуг по Контракту составляет ______ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), в том числе НДС (__ %) ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках)/НДС не облагается на основании подп. __ п. ___ ст. ___ Налогового кодекса Российской Федерации.

Стоимость этапов оказания образовательных услуг по Контракту указана в Графике оказания услуг (Приложение N 2).

3.2. Оплата услуг производится в рублях за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.3. После подписания Контракта Заказчик выплачивает Исполнителю авансовый платеж в размере __ (_______) процентов от общей стоимости услуг, что составляет _______. Выплата аванса производится на основании выставленного Исполнителем счета в течение ____ банковских дней со дня заключения Контракта./ Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу) осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ дней со дня подписания Заказчиком акта об оказанных услугах (и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом) на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

3.7. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 3.6 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

3.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) количеству товаров.

4. Приемка услуг

4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании оказания услуг по Контракту/поэтапно в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение N 2)

4.2. Исполнитель не позднее _______ дней после окончания оказания услуг по Контракту/по этапу направляет в адрес Заказчика акт об оказанных услугах в __ экземплярах. К акту об оказанных услугах прилагаются документы, указанные в Техническом задании (Приложение N 1).

4.3. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом может осуществляться с привлечением независимых экспертов.

4.4. Заказчик в течение ___ дней со дня получения от Исполнителя акта об оказанных услугах обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта об оказанных услугах либо мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, в котором должны быть указаны сроки и порядок устранения недостатков в оказанных услугах.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами, в сроки, указанные Заказчиком, устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт об оказанных услугах Заказчик подписывает в течение ___ дней после устранения Исполнителем указанных недостатков.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик вправе составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем за свой счет. В случае если в установленные сроки Исполнитель не устранил недостатки, Заказчик вправе предъявить требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

5. Ответственность Сторон

5.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе, в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере ______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

5.8. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону ссылаться на них в будущем.

5.10. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. В этом случае Исполнитель не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

6. Разрешение споров

6.1. Возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта спорные вопросы разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены в течение 5 (Пяти) дней с момента получения оформленной в письменной форме претензии.

7. Обеспечение исполнения контракта*

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме _______________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках)).

7.2. Обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Исполнитель является бюджетным учреждением, раздел 7 Контракта исключается.

8.Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по Контракту (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __./ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются). В случае, если в соответствии с настоящим пунктом указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

9. Расторжение Контракта

10. Прочие условия

10.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 "Техническое задание".

Приложение N 2 "График оказания услуг".

Приложение N 3 "Порядок претензионной работы".

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Параметры требований к услугам	Конкретные требования к услугам
1	Наименование услуг	Указать наименование услуг Например, "Повышение квалификации государственных гражданских служащих ________________________ (указать наименование государственного заказчика) по учебной программе/ ______________________________________________ (указать наименование учебной программы или направления обучения).
2	Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг	1. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"; 2. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (при размещении заказа на оказание образовательных услуг высшего и послевузовского образования); 3. Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (при направлении на обучение государственных гражданских служащих); 4. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации" (при направлении на обучение государственных гражданских служащих); 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 362 "Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации" (при направлении на обучение государственных гражданских служащих); 6. Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 610 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов" (при размещении заказа на оказание образовательных услуг по повышению квалификации или профессиональной переподготовке); 7. Приказ Минобрнауки России от 29.03.2012 N 239 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих, а также к уровню профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих" (при направлении на обучение государственных гражданских служащих); 8. Приказ Минобразования РФ от 18.06.1997 N 1221 "Об утверждении Требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ" (при размещении заказа на оказание образовательных услуг по повышению квалификации или профессиональной переподготовке); 9. Федеральные государственные образовательные стандарты: _______________________________________ (указать наименование и реквизиты нормативного правого акта, которым утвержден стандарт; при размещении заказа на оказание образовательных услуг среднего, высшего и послевузовского образования, например, приказ Минобрнауки РФ от 13.09.2011 N 2288 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 071600 Музыкальное искусство эстрады (квалификация (степень) "бакалавр")"); 10. Федеральные государственные требования (при размещении заказа на послевузовское профессиональное образование, например, приказ Минобрнауки РФ от 16.03.2011 N 1365 "Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования для обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре)").
3	Объем услуг	___ часов (Указать объем образовательной программы). Конкретизируются заказчиком
4	Цель и назначение услуг	Конкретизируются заказчиком Например, "Повышение квалификации государственных гражданских служащих ______________________ (указать наименование государственного заказчика), осуществляющих полномочия в области: ____________________________________________ (указать сферу деятельности государственных гражданских служащих)
5	Срок оказания услуг	Конкретизируются заказчиком Необходимо указать конкретную календарную дату, к которой должно быть завершено оказание образовательных услуг, или указать период (периоды), в течение которого (которых) должны быть оказаны услуги, или указать срок с момента заключения Контракта (уплаты аванса, иного момента) в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию услуг
6	Количество обучаемых слушателей	Конкретизируются заказчиком При направлении на обучение государственных гражданских служащих дополнительно указываются категории и группы должностей государственной гражданской службы
7	Требования к образовательной программе	программа должна составляться с учетом наиболее рационального использования выделяемых бюджетных средств на их реализацию. программа должна соответствовать квалификационным требованиям к профессиям и должностям обучаемых, быть оптимальной по длительности обучения, сочетанию лекционных и практических занятий, а также по видам и нормативам учебной нагрузки. программа должна быть ориентирована на современные инновационные образовательные технологии и средства обучения, в том числе ______________________________ (указать при необходимости образовательные технологии и средства обучения, например, модульность, активные методы, дифференцированное обучение, применение современных методов контроля и управления образовательным процессом, дистанционное обучение, оптимизация обязательных аудиторных занятий). Более подробно конкретизируются заказчиком Например, образовательная программа должна соответствовать государственным требованиям к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации и обеспечить получение необходимых знаний по предлагаемому курсу обучения.
8	Требования к содержанию образовательной программы	Конкретизируются заказчиком Например: Образовательная программа должна включать следующие темы: ___________________________________________ (необходимо указать наименование тем, дисциплин, разделов образовательной программы).
9	Требования к качеству услуг	Конкретизируются заказчиком
10	Форма получения образования	Конкретизируются заказчиком Например, форма получения образования может быть очной (с отрывом от государственной гражданской службы), очно-заочной (вечерней), заочной; в форме самообразования, экстерната.
11	Применение электронного обучения	Допускается/не допускается
12	Применение дистанционных образовательных технологий	Допускается/не допускается
13	Требования к итоговой аттестации	Конкретизируются заказчиком Например, по результатам обучения должна быть проведения государственная итоговая аттестация
14	Документы об образовании	По результатам оказания услуг слушателям, успешно завершившим обучение, выдается: ___________________________ (указать документ об образовании, выдаваемый Исполнителем по итогам оказания услуг, например, свидетельство о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, диплом о высшем образовании и пр.).
15	Минимальные требования к обеспечению слушателей раздаточным материалом	Конкретизируются заказчиком Например, Каждый слушатель должен быть обеспечен необходимым комплектом учебно-методических материалов по разделам учебной программы, в том числе: - материалы преподавателей (лекции, презентации, доклады) - на бумажном носителе; - подборка нормативных правовых актов по тематике проведения обучения на бумажном носителе; - подборка учебно-методических материалов, необходимых для работы слушателей в электронном виде (на компакт-диске).
16	Требования к результатам услуг и форме их представления	Конкретизируются заказчиком Например, По результатам оказания услуг оформляется акт об оказанных услугах. К акту об оказанных услугах Исполнителем должны быть представлены следующие документы: - отчет об оказании услуг; - приказы о зачислении слушателей на обучение и окончании обучения (копии); - списки слушателей с указанием места работы и занимаемой должности; - ведомость выдачи документов о повышении квалификации (копия); - данные анкетного опроса слушателей, прошедших обучение, о качестве учебного процесса; - счет и счет-фактура по оказанным услугам. Результаты представляются Заказчику в двух экземплярах в мягком переплете и в одном экземпляре на магнитном носителе (электронная версия).
17	Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика	Конкретизируются заказчиком

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Этап оказания услуг	Сроки проведения обучения (дата начала и окончания обучения по этапу)	Наименование образовательной программы	Количество слушателей	Стоимость обучения 1 слушателя, руб.	Стоимость этапа, руб.	Примечание
1 этап
2 этап.
_

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 28
Государственного контракта на оказание услуг по обязательному государственному страхованию

г. ______________

"___"_____________20__ г.

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется за обусловленную настоящим Контрактом плату (страховую премию) выплачивать обусловленные Контрактом страховые суммы в случае причинения вреда жизни или здоровью застрахованных лиц при наступлении предусмотренных Контрактом страховых случаев.

1.2. Состав, объем и условия оказания услуг определяется Приложением N 1 к настоящему Контракту.

1.3. Место оказания услуг: ____________.

Территория страхования: Российская Федерация (Весь мир).

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001) - 66.01, 66.03.

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93) - 6611000.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение ___ с даты заключения Контракта представить Исполнителю список застрахованных лиц.

2.1.2. Уплатить страховую премию в течение ____ дней с даты получения счета и полиса от Исполнителя.

2.1.3. Ознакомить застрахованных лиц с условиями страхования по настоящему Контракту.

2.1.4. Известить Исполнителя о наступлении страхового случая путем представления заявления о страховом случае в срок не позднее _____ календарных дней с даты установления инвалидности, смерти, а также закрытия последнего листка нетрудоспособности, выданного по конкретному страховому случаю.

2.1.5. Принять услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.7. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 2 к настоящему контракту.

2.2. Заказчик вправе:

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. В течение ____ с даты получения списка застрахованных лиц в соответствии с пунктом 2.1.1 Контракта передать Заказчику полис коллективного страхования.

2.3.2. Со дня получения всех предусмотренных настоящим Контрактом необходимых документов произвести страховую выплату либо выдать мотивированный письменный отказ в такой выплате в течение 7 дней.

2.3.3. Не разглашать полученные в ходе исполнения настоящего Контракта сведения о Страхователе, Застрахованном лице, Выгодоприобретателе, наследниках Застрахованного лица, а также о его состоянии здоровья.

2.3.6. Представлять Заказчику один раз в полугодие, а также за год в целом сведения о происшедших за соответствующий период страховых случаях, размерах и суммах фактически выплаченных страховых выплат.

Вышеуказанные сведения должны быть представлены Заказчику не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем прекращения соответствующего периода.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.2. Требовать от Заказчика выплаты страховой премии.

2.4.3. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Сроки оказания услуг (период страхования): с _________ по _______. Обязательства Исполнителя по выплате страховых сумм при наступлении страховых случаев возникают с момента начала периода страхования, указанного в настоящем пункте.

4. Цена Контракта и порядок расчетов

Цена Контракта включает суммы страховых премий, подлежащих выплате Исполнителю за оказание услуг страхования в пользу застрахованных лиц, указанных в списках, представленных Исполнителю, из расчета размера страховой премии на одно застрахованное лицо - ___________ руб.

4.3. Оплата страховых премий осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах лимитов бюджетных обязательств в следующем порядке.

4.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________, в течение ____ дней со дня получения Заказчиком счета Исполнителя с указанием суммы страховых премий, исходя из фактической численности лиц, указанных Заказчиком в списке застрахованных лиц, и полиса коллективного страхования (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

5. Приемка услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится по завершении периода страхования, указанного в Приложении N 1 к настоящему Контракту.

6. Ответственность Сторон

6.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _____(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

6.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

7. Форс-мажорные обстоятельства

8. Порядок разрешения споров

9. Обеспечение исполнения контракта*

9.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

10. Расторжение контракта

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _________.

12. Прочие условия

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается _____________________.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 200_ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 200_ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Условия оказания услуг по обязательному государственному страхованию

1. Наименование оказываемых услуг.

Обязательное государственное страхование лиц, замещающих государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

2. Объем оказываемых услуг.

Общая численность застрахованных лиц составляет _____________.

3. Срок оказания услуг.

Период страхования: с __________ по _________.

4. Цели использования результатов услуг.

4. Правовое регулирование оказания услуг.

Услуги оказываются в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Законом Российской Федерации от 27.11.1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации";

Федеральным законом от 27.07.2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации";

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.12.2004 г. N 97-оз "О государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.10.2005 г. N 88-оз "О порядке и размерах выплат по обязательному государственному страхованию лиц, замещающих государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

5. Объект страхования.

Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью застрахованных лиц, утратой застрахованными лицами трудоспособности в период прохождения гражданской службы.

6. Застрахованные лица.

Лица, замещающие государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, определенные Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

государственные гражданские служащие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, замещающие должности государственной гражданской службы в __________ (наименование Заказчика)

Составление списков застрахованных лиц (в пределах численности, указанной в п. 2 настоящего Приложения) и поддержание их в актуальном состоянии осуществляется Заказчиком. Включение в список застрахованных лиц, а также смена застрахованных лиц, возникающие в результате приема (увольнения) застрахованных лиц, производятся Исполнителем на основании заявления Заказчика.

7. Выгодоприобретатели.

Выгодоприобретателями являются застрахованные лица, а в случае смерти застрахованного лица - наследники застрахованного лица.

8. Страховые случаи.

8.1. Страховыми случаями являются внезапные непреднамеренные для Заказчика и застрахованных лиц события, происшедшие в период страхования и сопровождающиеся ранениями, увечьями и иными повреждениями здоровья, приведшими к временной утрате общей трудоспособности, назначению инвалидности либо смерти застрахованных лиц при:

1) исполнении ими должностных обязанностей на рабочем месте, в командировках, разъездах, при следовании пешком;

2) следовании к месту работы или возвращении с места работы пешком, на транспорте, предоставленном Заказчиком, личном или общественном транспорте;

3) следовании к месту служебной командировки и обратно;

4) иных обстоятельствах в связи со служебной деятельностью застрахованного;

5) нахождении в отпуске по беременности и родам.

8.2. Страховыми признаются случаи, если они произошли вследствие:

1) причинения следующего вреда здоровью:

ожоги в результате взрыва, действия электрического тока, пожара, химического, термического ожога и иного воздействия;

ушибы или иные повреждения здоровья в результате обвала, падения предметов, падения застрахованных лиц;

ранения и иные повреждения здоровья в результате нападения животных, противоправных действий третьих лиц, использования застрахованными лицами или третьими лицами транспортных средств, инструментов, оружия;

2) профессионального заболевания, острого или обострения хронического заболевания.

8.3. Не являются страховыми случаями события, происшедшие в период страхования и сопровождающиеся ранениями, увечьями и иными повреждениями здоровья, приведшими к временной утрате общей трудоспособности, назначению инвалидности либо смерти застрахованных лиц, следующего характера:

1) связанные с уходом за больным членом семьи или ребенком;

2) связанные с объявлением карантина в установленном порядке;

3) при протезировании в условиях протезно-ортопедического стационара;

4) при заболеваниях СПИДом, венерическими заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем;

5) самоубийства (кроме случаев, когда застрахованное лицо было вынуждено совершить суицид в результате противоправных действий третьих лиц, не являющихся лицами, имеющими право на получение страховых выплат);

6) события, вызванные добровольным приведением застрахованными лицами себя в состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения, если это послужило основной причиной несчастного случая;

7) несчастный случай при совершении или попытке совершения застрахованным лицом противоправных действий;

8) управление застрахованным лицом транспортным средством без права такого управления или в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо заведомая передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;

9) события, вызванные дорожно-транспортным происшествием, происшедшим по вине застрахованного лица;

10) другие случаи, не связанные со служебной деятельностью.

9. Размеры возмещения вреда, причиненного здоровью.

Вред, причиненный здоровью и имуществу лиц, замещающих государственные должности автономного округа, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы автономного округа, возмещается в следующих размерах:

в случае гибели (смерти) застрахованных лиц в период работы либо в течение двух лет после увольнения не за виновные действия, если она наступила вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, их наследникам - в размере, равном страховой сумме возмещения вреда, причиненного здоровью застрахованных лиц;

в случае причинения вреда здоровью застрахованных лиц в связи с их служебной деятельностью, исключающего возможность дальнейшего замещения государственной должности или должности государственной гражданской службы, при получении инвалидности I группы - в размере, равном 50 процентам от страховой суммы возмещения вреда, причиненного здоровью застрахованных лиц;

в случае причинения вреда здоровью застрахованных лиц в связи с их служебной деятельностью, исключающего возможность дальнейшего замещения государственной должности или должности государственной гражданской службы, которую застрахованный замещал до причинения вреда здоровью, при получении инвалидности II группы - 25 процентов от страховой суммы возмещения вреда, причиненного здоровью; при получении инвалидности III группы - 15 процентов от страховой суммы возмещения вреда, причиненного здоровью;

в случае причинения вреда здоровью застрахованных лиц в связи с их служебной деятельностью, не повлекшего стойкой утраты трудоспособности и не повлиявшего на способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, если временная утрата трудоспособности застрахованных лиц длилась два и более месяца, - в размере, равном 6-кратному размеру месячного денежного содержания застрахованных лиц;

в случае причинения вреда здоровью застрахованных лиц в связи с их служебной деятельностью, не повлекшего постоянной (полной или частичной) утраты общей трудоспособности, не повлиявшего на способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, выплачивается соответствующая часть страхового обеспечения в размере дневного денежного содержания за каждый день нетрудоспособности сверх выплаты пособия по государственному социальному страхованию;

в случае временной утраты трудоспособности застрахованных лиц в связи с общим или иным заболеванием, не связанным со служебной деятельностью, наступившим в период действия страхового покрытия, производится выплата страхового пособия в размере разницы между суммой дневного денежного содержания застрахованного лица и суммой выплаты пособия по социальному государственному страхованию не более чем за 21 день нетрудоспособности (за исключением случаев нахождения в отпуске по беременности и родам, а также госпитализации и последующей реабилитации).

10. Порядок осуществления страховых выплат.

Страховые выплаты производятся при наличии положительного заключения экспертной комиссии Заказчика о связи страхового случая со служебной деятельностью застрахованных лиц.

Экспертная комиссия образуется на основании решения Заказчика с участием представителя Исполнителя.

Страховое возмещение должно быть выплачено (перечислено на банковский счет) застрахованному лицу или выгодоприобретателю не позднее 7 дней с момента получения Исполнителем заключения экспертной комиссии и соответствующего заявления застрахованного лица (выгодоприобретателя).

11. Страховая сумма.

Страховая сумма в отношении одного застрахованного лица - _______ рублей на период страхования,

12. В части, прямо не урегулированной Контрактом, включая настоящее Приложение, сторон руководствуются действующими правилами страхования Исполнителя.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 29 Государственного контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

г. ______________ "___"_____________20__ г.

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется Исполнителем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 25.04.2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 N 263, (далее - Правила ОСАГО) на основании договоров обязательного страхования, заключаемых в отношении конкретных транспортных средств в соответствии с настоящим Контрактом и в пределах цены Контракта на основании поданных Заказчиком заявлений и документов, предусмотренных пунктом 15 Правил ОСАГО.

1.3. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001) - 66.03.3 "Страхование ответственности" (раздел J "Финансовая деятельность").

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93) - 6613070 "Услуги по страхованию гражданской ответственности" (раздел J "Услуги по финансовому посредничеству").

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение срока действия Контракта подавать Исполнителю заявления и документы, необходимые для заключения договоров обязательного страхования в отношении транспортных средств, указанных в Приложении N 1 к настоящему Контракту, в соответствии с требованиями раздела IV Правил ОСАГО.

2.1.2. Принять Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.3. На основании счета Исполнителя уплатить страховую премию по каждому договору обязательного страхования, заключенному на основании заявления Заказчика.

2.1.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.1.5. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Представлять Исполнителю документы, необходимые для заключения договоров обязательного страхования в виде копий.

2.2.2. Представлять Исполнителю документы, необходимые для заключения договоров обязательного страхования в форме электронных документов. Заявление о заключении договора обязательного страхования, представляемое в форме электронного документа, подписывается и оформляется с соблюдением предусмотренных Федеральным законом "Об электронной подписи" условий признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказывать услуги надлежащего качества и в установленные сроки в течение всего срока действия Контракта.

2.3.3. На основании заявлений Заказчика оформлять полисы обязательного страхования (ОСАГО) на транспортные средства, указанные в заявлениях Заказчика, при условии соответствия документов, представленных Заказчиком, требованиям Правил ОСАГО и настоящего Контракта.

2.3.4. Выдавать Заказчику оформленные полисы обязательного страхования (ОСАГО) не позднее следующего рабочего дня после поступления страховой премии на счет Исполнителя. Одновременно со страховым полисом Заказчику бесплатно выдаются перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации, текст Правил ОСАГО, два бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии по форме, утверждаемой Министерством внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

2.3.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

2.3.6. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

2.3.7. Давать Заказчику разъяснения по всем вопросам, касающимся исполнения настоящего Контракта и договоров обязательного страхования.

2.3.8. Обеспечить в рамках исполнения настоящего Контракта и договоров обязательного страхования соблюдение условий, указанных в Приложении N 2 к настоящему Контракту.

2.3.9. По письменному запросу Страхователя представлять сведения об удовлетворении (в полном объеме или частично) требований третьих лиц о возмещении вреда, причиненного Страхователем, либо мотивированном отказе в таком возмещении в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

2.3.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.2. Требовать от Заказчика исполнения обязанностей, предусмотренных Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Период подачи Заказчиком заявлений на заключение договоров обязательного страхования: с даты заключения контракта по ___ декабря 20__ г.

4. Цена Контракта и порядок расчетов

Цена Контракта включает суммы страховых премий, подлежащих выплате Исполнителю при заключении договоров обязательного страхования в отношении транспортных средств, указанных в Приложении N 1 к настоящему Контракту.

4.3. Оплата страховых премий производится за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 14 дней со дня получения Заказчиком соответствующего счета Исполнителя.

4.4. В случае прекращения действия страхового полиса по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель возвращает Заказчику часть страховой премии пропорционально оставшейся части срока действия страхового полиса в течение 10 рабочих дней со дня получения Исполнителем информации об основаниях досрочного прекращения действия страхового полиса или заявления Заказчика о прекращении действия страхового полиса.

5. Приемка услуг

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

6.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере __________(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.4. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

7. Форс-мажорные обстоятельства

8. Порядок разрешения споров

9. Обеспечение исполнения контракта*

9.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________ (безотзывная банковская гарантия /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в сумме _______________.

9.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

10. Расторжение контракта

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

Приложение N 1 "Перечень транспортных средств";

Приложение N 2 "Условия оказания услуг по обязательному страхованию".

Приложение N 3 "Порядок претензионной работы".

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 200_ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 200_ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Перечень транспортных средств

N пп

Подвижной состав

Год вып

Гос номер

Коэффициенты

Итого

Базовая ставка

Кт

Кбм

Ко

Кп

Кс

Км

Кн

Марка

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Условия оказания услуг по обязательному страхованию

1. Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности Заказчика, как владельца транспортных средств, по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортных средств на территории Российской Федерации.

2. Территория страхования: Российская Федерация.

3. Перечень транспортных средств Заказчика, в отношении которых будет осуществляться обязательное страхование гражданской ответственности Заказчика, и размер страховых премий приведен в Приложении N 1 к настоящему Контракту.

4. Срок обязательного страхования гражданской ответственности в отношении каждого транспортного средства составляет 1 год с даты заключения договора обязательного страхования.

5. Документом, удостоверяющим осуществление обязательного страхования, является страховой полис обязательного страхования, оформляемый Исполнителем по установленной форме.

6. Страховым случаем признается наступление гражданской ответственности Заказчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевшего при использовании транспортных средств, влекущее за собой в соответствии обязанность Исполнителя осуществить страховую выплату.

7. Страховая сумма по договорам обязательного страхования определяется в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

8. Исполнитель обеспечивает:

1) работу круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев;

4) назначение персонального менеджера для обслуживания Заказчика и предоставления консультаций по страхованию.

9. _.

10. _.

. Во всем, что не урегулировано Контрактом, включая приложения к нему, стоны руководствуются применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 30
Государственного контракта на оказание услуг по охране объекта

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице_______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика от _________ N __________ о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по охране ____(указывается конкретный объект / объекты охраны) __________, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг определяется Техническим заданием (Приложение N 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

/ Услуги оказываются Исполнителем на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема услуг.

1.3. Место оказания услуг: _______________________.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 74.60 "Проведение обследований и обеспечение безопасности" (раздел К "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг")).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 7492000 "Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности частных лиц и имущества" (раздел К "Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, исследовательской и коммерческой деятельностью").

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменную заявку с указанием, наименования, состава и объема услуг.

2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Исполнителя на все объекты и помещения, задействованные при оказании услуг, с учетом их административно-режимных условий работы.

2.1.3. Принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.4. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 2 к настоящему контракту.

2.2. Заказчик вправе:

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказывать услуги в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно).

2.3.2. Соблюдать все действующие законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы, стандарты, правила, инструкции и иные требования, применимые к предмету настоящего Контракта, а также административно-режимные условия Заказчика, в том числе действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

2.3.4. В отношении любого вопроса, связанного с исполнением настоящего Контракта, Исполнитель должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы; незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

2.3.6. Выполнять иные обязанности предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг.

2.4.3. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

2.4.4. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.2. Оплата услуг производится в рублях за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Качество и условия оказания услуг

4.1. Качество оказываемых услуг по охране должно соответствовать Закону Российской Федерации от 11.03.1992г. N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".

4.2. Исполнитель должен обладать лицензией на право оказывать охранные услуги в рамках требований настоящего Контракта (вид деятельности - негосударственная (частная) охранная деятельность), разрешающей предоставлять следующие виды услуг:

защита жизни и здоровья граждан;

охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении.

консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;

обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;

обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах.

По требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель должен предоставить действующую лицензию на право оказывать охранные услуги в рамках требований настоящего Контракта.

4.3. Исполнитель обязан привлекать к оказанию услуг подготовленных сотрудников, имеющих правовой статус охранника и соответствующее служебное удостоверение.

4.4. Исполнитель обязан обеспечить использование своими сотрудниками форменной спецодежды, а также гражданской одежды соответствующего статуса для обеспечения безопасности мероприятий с участием ВИП представителей.

4.5. Исполнитель обязан обеспечить возможность прибытия оперативной группы для быстрого реагирования на возникшие негативные ситуации на охраняемых объектах Заказчика.

4.6. Исполнитель обязан обеспечить круглосуточное пребывание на охраняемых объектах Заказчика оперативного дежурного, наделенного полномочиями взаимодействия с соответствующими службами Заказчика, подразделениями полиции и оперативным отделение полиции в плане соблюдения общественного порядка и принятия мер по выявленным нарушениям, преступным посягательствам и т.п.

5. Приемка услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за период - месяц / квартал / год.

5.2. Исполнитель не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности услуг к сдаче и акт об оказанных услугах.

5.3. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом может осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4. Стороны подписывают акты об оказанных услугах за каждый отчётный период не позднее ___ (пятого числа следующего за отчетным месяцем /___ дней со дня получения акта об оказанных услугах и т.д.). Акт об оказанных услугах за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик вправе составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем за свой счет. В случае если в установленные сроки Исполнитель не устранил недостатки, Заказчик вправе предъявить требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

5.6. Досрочная сдача результатов услуг допускается только по согласованию с Заказчиком.

6. Ответственность Сторон

6.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе, в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере ______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 3.6 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

6.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

6.8. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону ссылаться на них в будущем.

6.9. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

6.10. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. В этом случае Исполнитель не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

7. Разрешение споров

7.1. Возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта спорные вопросы разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены в течение 5 (Пяти) дней с момента получения оформленной в письменной форме претензии.

7.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

8. Обеспечение исполнения контракта*

8.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме _______________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках)).

8.2. Обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Заказчику до заключения Контракта.

8.3. Срок действия обеспечения Контракта должен не менее чем на 60 дней превышать срок исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

8.4. Сумма обеспечения подлежит выплате Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.

8.5. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

8.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

* В случае если Исполнитель является бюджетным учреждением, раздел 8 Контракта исключается.

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по Контракту (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __./________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются). В случае, если в соответствии с настоящим пунктом указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11. Прочие условия

11.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй - у Исполнителя.

11.3. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

11.5. Вопросы, связанные с изменением персонального состава слушателей, направляемых на обучение могут быть разрешены Сторонами в оперативном порядке при условии информирования Исполнителя о необходимости таких изменений за 2 недели до начала занятий.

11.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 "Техническое задание".

Приложение N 2 "Порядок претензионной работы".

11.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В рамках исполнения Контракта Исполнитель обязан оказать следующие услуги:

Nп/п	Наименование и характеристика услуг	Ед. измерения	Объем

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 31
Государственного контракта на оказание услуг связи

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, действующ__ от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________ действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры/решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (протокол/решение _____________ от "__" _________ 20__г. N _____) заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта ________________________ (услуги подвижной связи, услуги междугородной телефонной связи, услуги международной телефонной связи, телематические услуги связи, услуги связи по передаче данных) *(1), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг определяется приложением N 1 к настоящему Контракту.

1.3. Место оказания услуг: _______________________.

1.4. Коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001) - 64.20.1 "Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи" (раздел I "Транспорт и связь") (код уточняется в зависимости от конкретных видов закупаемых услуг связи).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93) - 6420000 "Услуги электрической связи" (раздел I "Услуги транспорта, складского хозяйства и связи") (код уточняется в зависимости от конкретных видов закупаемых услуг связи).

1.5. Оказание услуг связи осуществляется Исполнителем на основании лицензии на ___________ от ____________________ N________.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Выполнять требования Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", а также применимых правил оказания услуг связи в части обязанностей абонента.

2.1.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

2.2. Заказчик вправе:

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями приложения N 1 к Контракту.

2.3.2. Руководствоваться при оказании услуг требованиями Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", применимых правил оказания услуг связи, технических норм и стандартов Минкомсвязи России.

2.3.6.*(2) Прекратить оказание услуг связи незамедлительно при достижении общей стоимости оказанных услуг размера цены Контракта, указанного в п. 3.1 Контракта. Неисполнение данного требования лишает Исполнителя права требовать оплаты услуг, стоимость которых с учетом ранее оказанных услуг превышает цену Контракта, указанную в пункте 3.1 Контракта.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг.

2.4.3. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.2. Оплата услуг производится за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.3. После подписания Контракта Заказчик выплачивает Исполнителю авансовый платеж в размере __ (_______) процентов *(3) от цены Контракта, что составляет _______. Выплата аванса производится на основании выставленного Поставщиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта.

Окончательный расчет осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ дней со дня подписания Заказчиком акта об оказанных услугах за последний отчетный период срока оказания услуг (и Акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных Контрактом) на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

Вариант 2:

3.3. Оплата услуг осуществляется ежемесячно (ежеквартально) равными платежами по _________ (указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), в том числе НДС (__ %) ____________ (указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках) руб. в течение срока оказания услуг не позднее ___ рабочих дней со дня подписания акта об оказании услуг за соответствующий отчетный период (и Акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом) на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры (не позднее чем за ___ до начала оплачиваемого периода; не позднее ____ рабочих дней после начала оплачиваемого периода).

Вариант 3:

3.3. Оплата услуг осуществляется ежемесячно (ежеквартально), исходя из объема фактически оказанных услуг за отчетный период по цене единицы услуги, указанной в приложении N 2 к Контракту, в пределах цены, указанной в пункте 3.1 Контракта, не позднее ___ дней со дня подписания акта об оказании услуг за соответствующий отчетный период (и Акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом) на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

3.4. Датой оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

3.6. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 3.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

3.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему услуг.

4. Приемка услуг

4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________.

4.2. Исполнитель не позднее _______ числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности услуг к сдаче и акт об оказанных услугах. Обязательным приложением к акту об оказанных услугах является отчет Исполнителя об оказанных услугах, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя.

Акт об оказанных услугах должен содержать указание на реквизиты исполненных за отчетный период заявок Заказчика, количестве единиц услуг и стоимости каждой единицы услуги *(4). Сведения о заявках Заказчика, в отношении которых Исполнителем не было получено согласование порядка исполнения (п. 2.1.2 и 2.3.3 Контракта), не подлежат включению в акты об оказанных услугах вне зависимости от фактического оказания услуг; оплата услуг, оказанных Исполнителем с нарушением требований п. 2.1.2 и 2.3.3 Контракта, не производится.

4.4. Стороны подписывают акты об оказанных услугах за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ (первого, пятого числа следующего за отчетным месяцем/___ дней со дня получения акта об оказанных услугах и т.д.). Акт об оказанных услугах за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик вправе составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем за свой счет. В случае если в установленные сроки Исполнитель не устранил недостатки, Заказчик вправе предъявить требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

4.6. К акту об оказании услуг за последний отчетный период срока оказания услуг Исполнитель обязан приложить все документы и материалы, полученные Исполнителем от Заказчика или третьих лиц в связи с исполнением Контракта, в соответствии с требованиями п. 2.3.6 Контракта и подписанный со своей стороны акт приема-передачи документов и материалов в двух экземплярах.

4.7. Досрочная сдача результатов услуг допускается только по согласованию с Заказчиком.

5. Обеспечение исполнения контракта*

5.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

5.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

5.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного оказания услуг.

5.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

5.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

5.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

6. Ответственность Сторон

6.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ___(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

6.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

6.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8. Разрешение споров

8.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

9. Расторжение Контракта

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту. (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

10.2. В случае если в п. 10.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

11.3. К Контракту прилагается:

Приложение N 1 "Техническое задание";

Приложение N 2 "Стоимость услуг" *(5).

Приложение N 3 "Порядок претензионной работы".

11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Техническое задание *(6)

1. Наименование оказываемых услуг.

Услуги связи для нужд _____________________

2. Состав оказываемых услуг *(7).

В рамках Контракта Исполнителем оказываются:

- услуги подвижной связи,

- услуги междугородной телефонной связи,

- услуги международной телефонной связи,

- телематические услуги связи,

- услуги связи по передаче данных.

3. Срок оказания услуг.

Услуги, предусмотренные Контрактом оказываются с __________ по _________.

4. Цели использования результатов услуг.

____________________________________________________________________ ___.

4. Правовое регулирование оказания услуг.

Услуги оказываются в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи";

Правилами оказания услуг подвижной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2005 г. N 328;

Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2005 г. N 310;

Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 г. N 575;

Правилами оказания услуг связи по передаче данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2006 г. N 32;

техническими нормами и стандартами Минкомсвязи России, в т.ч.:

РД 45.129-2000 "Телематические службы";

РД.45.128-2000 "Сети и службы передачи данных";

РД 45.134-2000 "Средства технические телематических служб. Общие технические требования";

РД 45.056-2000 "Система показателей качества местной телефонной сети";

приказом Министерства информационных технологий и связи РФ от 27.09.2007 г. N 113 "Об утверждении требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования".

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5. Порядок оказания услуг подвижной связи.

5.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги подвижной радиотелефонной связи в диапазонах GSM900, GSM1800, GSM1900.

5.2. Услуги подвижной радиотелефонной связи оказываются Исполнителем для _____ Sim-карт Заказчика с номерами, указанными в Приложении 1 к Техническому заданию, по безлимитному тарифному плану на территории Российской Федерации, включающего в себя:

1. _

2. _

Вариант 2.

5.2. в соответствии с единичными расценками, приведенными в приложении N 2 к Контракту для _____ SIM-карт Заказчика с номерами, указанными в Приложении 1 к Техническому заданию, круглосуточно в течение срока оказания услуг, указанного в п.3 настоящего Технического задания.

5.3. Исполнитель обеспечивает:

Обязательное отключение платных коротких номеров Оператора;

Возможность бесплатной дистанционной замены SIM -карт для оперативного реагирования в случае выхода из строя или утери SIM -карты.

Блокировку (разблокировку) SIM-карты по требованию владельца в течение 2-х часов с момента обращения;

Возможность замены номеров;

Временное резервирование номера;

Возможность передачи данных и факсимильных сообщений, мобильного доступа к сети "Интернет";

Возможности подключения к 3G сетям.

Возможность бесплатного вызова экстренных оперативных служб: пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи, службы спасения и других аналогичных услуг, которые оговариваются на этапе заключения Контракта;

Обеспечение круглосуточного бесплатного справочно-информационного обслуживания.

5.4. Услуги подвижной радиотелефонной связи должны предоставляться высокого качества (независимо от нагрузок в сети), быть надежно защищенными от несанкционированного доступа, иметь равномерное и плотное радиопокрытие по всей территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Тюменской области.

6. Порядок оказания услуг междугородной и международной телефонной связи.

6.1. Услуги международной и междугородной телефонной связи оказываются без ограничения времени соединений для _____ абонентских телефонных номеров Заказчика круглосуточно в течение срока оказания услуг, указанного в п. 3 настоящего Технического задания.

Вариант 2.

6.1. Услуги международной и междугородной телефонной связи оказываются в соответствии с единичными расценками, приведенными в приложении N 2 к Контракту для _____ абонентских телефонных номеров Заказчика, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию, круглосуточно в течение срока оказания услуг, указанного в п. 3 настоящего Технического задания.

6.2. Оказываемые услуги должны соответствовать следующим характеристикам:

доступность услуг связи - не менее 99 %;

процент отказов в ЧНН (час наибольшей нагрузки) - не более 2 %;

разборчивость речи - не менее 90 %;

временная задержка для междугородной телефонной связи - не более 400 мс;

диапазон частот речевого сигнала, пропускаемый телефонной сетью - от 300 до 3400 МГц;

высокая помехозащищенность, полная двусторонняя слышимость, отсутствие "эхо", отсутствие запаздывания и провалов звука;

надежность и устойчивость соединения, бесперебойное прохождение факсов, возможность протестировать удобство и качество услуг;

возможность обеспечения междугородных телефонных соединений с абонентами во всех субъектах Российской Федерации;

возможность передачи факсимильных сообщений по каналам междугородной и международной телефонной связи;

предоставление доступа к услугам связи круглосуточно, 7 (семь) дней в неделю, без перерывов, за исключением периодов времени, необходимых для производства профилактических работ и ремонта оборудования, задействованного для оказания услуг связи;

при наличии аварийной ситуации в зоне ответственности Исполнителя и прерывании предоставления услуг связи Исполнитель обязан устранить неисправности, препятствующие пользованию услугами связи, в срок не позднее 1 (одного) часа.

6.2. Требования к технической поддержке при предоставлении услуг междугородной и международной телефонной связи.

Исполнитель обеспечивает предоставление круглосуточно и без дополнительной платы следующей справочной информации:

выдача справки о междугородном коде населенного пункта, о международном коде страны и зарубежного населенного пункта, о тарифах на услуги междугородной и международной телефонной связи, о разнице во времени с вызываемым населенным пунктом, расположенным на территории Российской Федерации или за ее пределами, о порядке пользования автоматической междугородной и международной телефонной связью и о номерах служб оператора связи для заказа междугородного телефонного соединения с помощью телефониста;

круглосуточный прием информации о технической неисправности, препятствующей пользованию услугами телефонной связи.

Исполнитель обеспечивает предоставление бесплатно в электронном виде Заказчику информации о междугородных и международных телефонных соединениях, содержащей:

период, за который предоставляется информация;

сведения об абонентских номерах Заказчика, с которых осуществлялось междугороднее или международное соединение;

номер вызываемого абонента;

код страны и региона вызываемого абонента;

дату и время соединения;

продолжительность соединения;

размер платы за соединение.

7. Порядок оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных.

7.1. В рамках оказания услуг Исполнитель обеспечивает присоединение Заказчика к сети Исполнителя по адресу Заказчика, обеспечение через сеть Исполнителя доступа к Интернет с гарантированной скоростью не менее ____ Мбит/с, поддержку домена Заказчика _______, прием и передачу электронной почты, сопровождение почтового сервера Заказчика, доступ к информации мировых и региональных информационно-телекоммуникационных сетей, _, _.

Оказание услуг осуществляется на безлимитной основе на условиях ежемесячной абонентской платы в размерах, предусмотренных Контрактом.

Вариант 2.

Оказание услуг осуществляется в соответствии с единичными расценками, приведенными в приложении N 2 к Контракту.

7.2. Все кабельные соединения и устройства сети исполнителя до точки разграничения ответственности между Исполнителем и Заказчиком обслуживаются Исполнителем. Точкой разграничения ответственности является _________________.

7.3. Входящий и исходящий трафик Заказчика внутри сети Исполнителя не лимитируется,

7.4. Качество предоставляемых Заказчику услуг передачи данных и телематических услуг определяется следующими характеристиками:

7.5. Исполнитель предоставление доступа к услугам связи круглосуточно, 7 (семь) дней в неделю, без перерывов, за исключением периодов времени, необходимых для производства профилактических работ и ремонта оборудования, задействованного для оказания услуг связи. При наличии аварийной ситуации в зоне ответственности Исполнителя и прерывании предоставления услуг связи Исполнитель обязан устранить неисправности, препятствующие пользованию услугами связи, в срок не позднее 1 (одного) часа.

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

-------------------------------------------

*(1) При подготовке проекта контракта выбрать один или несколько функционально и технологически связанных видов услуг связи.

*(2) Пункт включается в проект контракта в случае, если оплата услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанных услуг.

*(3) Авансирование допускается до 100%. В случае, если аванс составляет 100%, второй абзац пункта 3.3 подлежит удалению из текста проекта контракта.

*(4) Выделенный курсивом текст включается в проект контракта в случае, если оплата услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанных услуг.

*(5) Выделенный курсивом текст включается в проект контракта в случае, если оплата услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанных услуг.

*(6) Содержит примерные требования, подлежит доработке с учетом конкретных потребностей Заказчика. Требования к содержанию договоров на оказание соответствующих услуг связи содержатся в правилах оказания услуг связи, перечисленных в п.4 Технического задания.

*(7) Конкретный состав услуг определяется, исходя из потребностей Заказчика и с учетом положений статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Типовая форма N 32
Государственного контракта на оказание услуг по обязательному и (или) добровольному страхованию государственного (муниципального) имущества

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика от _________ N __________ о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обязательному и (или) добровольному страхованию государственного (муниципального) имущества, а Заказчик обязуется оплатить предоставленные по настоящему Контракту услуги в соответствии с условиями Контракта.

1.2 Имущество, в отношении которого будет производиться страхование, указано в Приложении N 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Страхование имущества осуществляется Исполнителем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" на основании договоров обязательного и (или) добровольного страхования, заключаемых в отношении конкретных объектов имущества в соответствии с настоящим Контрактом и в пределах цены Контракта.

1.4. Период подачи Заказчиком заявлений на заключение договоров обязательного страхования: с даты заключения контракта по __ __________ 20__ г.

1.5. Страхование осуществляется в соответствии с Правилами страхования имущества, являющимися неотъемлемой частью договора.

1.6. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001) - 66.03.2 "Имущественное страхование" (раздел J "Финансовая деятельность").

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93) - 6613000 "Услуги по страхованию, кроме страхования жизни".

2. Цена контракта (страховая премия) и порядок расчетов

2.1. Страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами всех объектов страхования, указанных в Приложении N 1.

2.2. Страховая премия по настоящему Контракту составляет _____ руб. ___ коп. (____________________)

2.3. Расчет осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах (и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Исполнителем счета.

2.4. Датой уплаты страховой премии считается день перечисления страховой премии на расчетный счет Страховщика.

2.5. Цена настоящего Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.6. В случае прекращения действия страхового полиса по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель возвращает Заказчику часть страховой премии пропорционально оставшейся части срока действия страхового полиса в течение 10 рабочих дней со дня получения Исполнителем информации об основаниях досрочного прекращения действия страхового полиса или заявления Заказчика о прекращении действия страхового полиса.

2.7. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

2.8. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.7 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.9. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене.

3. Страховая сумма

3.1. Страхование должно осуществляться попредметно, исходя их страховых оценок объектов имущества. Выгодоприобретатель должен быть указан в каждом полисе.

3.2. Страховая сумма, в пределах которой Исполнитель обязуется при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия контракта обязательного (добровольного) страхования) возместить потерпевшим причиненный вред, составляет ____________________.

3.3. Общая сумма страховых выплат по страховым случаям, произошедшим с одним объектом страхования, не может превышать установленной для него страховой суммы.

3.4. Полисы должны быть оформлены на условиях "С ответственностью за все риски".

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Исполнителю перечень объектов страхования с предполагаемыми сроками действия страховых полисов обязательного (добровольного) страхования имущества. Место предоставления страховых полисов - ___________________;

4.1.2. На основании счета, выставленного Исполнителем, уплатить страховую премию единовременно по каждому объекту страхования, передаваемому Исполнителю на страхование по настоящему Контракту.

4.1.3. Исполнять свои обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Правилами страхования имущества.

4.1.4. При наступлении страхового случая:

- принимать необходимые меры в целях предотвращения и уменьшения ущерба застрахованному имуществу;

- незамедлительно заявить об этом в соответствующие организации;

- в течение 24-х часов с момента обнаружения ущерба в письменной форме заявить о происшествии Исполнителю.

4.1.5. Принять Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.6. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Предоставлять Заказчику услуги страхования в соответствии с действующими нормативными актами РФ.

4.2.2. После наступления страхового случая произвести выплату страхового возмещения в течение 5 (пяти) банковских дней с признания случая страховым;

4.2.3. Письменно с указанием причин уведомлять Заказчика о причинах непризнания события страховым случаем или о принятии решения об уменьшении размера страхового возмещения;

4.2.4. Не разглашать сведения о Заказчике и объектах страхования;

4.2.5. Оформлять и выдавать Заказчику страховой полис на каждый объект страхования в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4.2.6. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта;

4.2.7. Давать Заказчику разъяснения по всем вопросам, касающимся исполнения настоящего Контракта и договоров обязательного страхования.

4.2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. требовать оказание услуг в полном объеме, надлежащего качества и в согласованные сторонами сроки;

4.3.2. требовать устранения недостатков оказанных Исполнителем услуг;

4.3.3. Представлять Исполнителю заявление о заключении договора страхования, а также документы, необходимые для заключения договоров обязательного страхования;

4.3.4.Осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. требовать своевременного предоставления Заказчиком необходимых для осуществления обязательного (добровольного) страхования имущества документов;

4.4.2. требовать своевременную и полную оплату за оказанные услуги.

5. Приемка услуг

6. Срок действия контракта

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по Контракту (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. /________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются). В случае, если в соответствии с настоящим пунктом указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе, в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере ______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 3.6 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.8. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону ссылаться на них в будущем.

7.9. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

7.10. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. В этом случае Исполнитель не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

8. Обеспечение исполнения контракта*

8.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в сумме _______________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках)).

8.2. Обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Исполнитель является бюджетным учреждением, раздел 7 Контракта исключается.

9. Расторжение контракта

10. Прочие условия

10.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 "Перечень объектов страхования".

Приложение N 2 "Правила страхования имущества".

Приложение N 3 "Порядок претензионной работы".

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Перечень объектов страхования

N п/п	Объект	Страховая стоимость	Страховой тариф

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Правила страхования

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 33
Государственного контракта на оказание услуг по уборке помещений

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, действующ__ от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице_______________________ именуем __ в дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании _______________________, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для _____________________________________ (указать наименование Заказчика)/решения о размещении заказа у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"), заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по уборке помещений ______________________ (указать наименование Заказчика) (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг, перечень помещений (объектов), в которых оказываются услуги, требования к качеству услуг установлены в Техническом задании (Приложение N 1). Услуги оказываются Исполнителем на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема услуг.

1.3. Место оказания услуг определяется по месту нахождения помещений (объектов), указанных в Техническом задании (Приложение N 1).

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 74.7 "Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств" (раздел К "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг").

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 7493000 "Услуги по уборке зданий" (раздел К "Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, исследовательской и коммерческой деятельностью").

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменные заявки с указанием наименования и объема услуг, помещений (объектов), в которых должны оказываться услуги.

2.1.2. Принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.3. Предоставить Исполнителю помещение для хранения расходных материалов, оборудования и инвентаря.

2.1.4. Предоставить Исполнителю расходные материалы (в том числе чистящие, моющие, дезинфицирующие, дезодорирующие и гигиенические средства) и оборудование, инвентарь, необходимые для оказания услуг. Перечень расходных материалов и оборудования, инвентаря устанавливается в Приложении N 1 к настоящему Контракту.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.2. В случае полного или частичного неисполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

2.2.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом.

2.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказать услуги в срок с даты заключения настоящего Контракта/ _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно). График оказания услуг определяется Приложением N 2 к настоящему Контракту.

2.3.2. Оказать услуги с использованием расходных материалов (в том числе чистящих, моющих, дезинфицирующих, дезодорирующих и гигиенических средств) и оборудования, инвентаря Исполнителя/Оказать услуги с использованием расходных материалов (в том числе чистящих, моющих, дезинфицирующих, дезодорирующих и гигиенических средств) и оборудования, инвентаря Заказчика. Перечень предоставляемых Исполнителю расходных материалов и оборудования, инвентаря устанавливается в Приложении N 1 к настоящему Контракту.

2.3.3. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

2.3.4. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

2.3.7. Использовать предоставленные ему Заказчиком помещения только в целях, непосредственно связанных с оказанием услуг по настоящему Контракту.

2.3.8. Обеспечить сохранность помещений (объектов), имущества Заказчика, которое находится в помещениях (на объектах), инженерных сетей/и всего иного имущества, переданного Заказчиком Исполнителю для оказания услуг, на уровне не ниже зафиксированного на момент передачи.

2.3.9. Возвратить оборудование, инвентарь, переданные Исполнителю Заказчиком для оказания услуг.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в объеме, порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4.3. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость услуг по Контракту составляет ______ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), в том числе НДС (__ %) ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках) / НДС не облагается на основании подп. __ п. ___ ст. ___ Налогового кодекса Российской Федерации.

Стоимость услуг за 1 рабочий день составляет ______ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), в том числе НДС (__ %) ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках) / НДС не облагается на основании подп. __ п. ___ ст. ___ Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2. Оплата услуг производится в рублях за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

3.4. Расчет за услуги осуществляется ежемесячно в размере стоимости услуг за 1 рабочий день, пропорциональной количеству рабочих дней, в течение которых оказывались услуги. Оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ дней со дня подписания Заказчиком акта об оказанных услугах (и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом) на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Приемка услуг

4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком ежедневно в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение N 2). Результаты приемки услуг могут фиксироваться в журнале приемки оказанных услуг.

4.2. Исполнитель не позднее _______ дней после истечения календарного месяца направляет в адрес Заказчика акт об оказанных услугах в __ экземплярах с указанием перечня оказанных услуг в течение месяца. Акт об оказанных услугах составляется по каждому объекту, указанному в Техническом задании (Приложение N 1).

5. Ответственность Сторон

5.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе, в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере _____(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

6. Разрешение споров

7. Обеспечение исполнения контракта*

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________ (безотзывная банковская гарантия /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в сумме _______________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках)).

7.2. Обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Исполнитель является бюджетным учреждением, раздел 7 Контракта исключается.

8. Срок действия Контракта

9. Расторжение Контракта

10. Прочие условия

10.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 "Техническое задание".

Приложение N 2 "График оказания услуг".

Приложение N 3 "Порядок претензионной работы".

10.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.7. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Таблица 1

N п/п	Параметры требований к услугам	Конкретные требования к услугам
1	Наименование услуг	Указать наименование услуг Например, "Оказание услуг по уборке помещений ________________________ (указать наименование государственного заказчика).
2	Объем услуг	Объем оказываемых услуг определяется исходя из площади помещений (объектов), в которых оказываются услуги, периода и времени оказания услуг, перечня оказываемых услуг.
3	Срок оказания услуг	Конкретизируется заказчиком Необходимо указать конкретную календарную дату, к которой должно быть завершено оказание услуг, или указать период (периоды), в течение которого (которых) должны быть оказаны услуги, или указать срок с момента заключения Контракта, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию услуг. Например: Услуги по уборке оказываются с даты заключения Контракта по "__" ___________ 20__ г. включительно. Более подробно см. График оказания услуг (Приложение N 2).
4	Перечень помещений (объектов)	Указаны в Таблице 2
5	Перечень оказываемых услуг	Указаны в Таблице 3
6	Требования к качеству оказываемых услуг	Конкретизируются заказчиком Например, оказание услуг по уборке помещений должно соответствовать ГОСТ Р 51870-2002 "Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений" от 13.02.2002 г.; оказание услуг по комплексной уборке прилегающей территории - СанПиН 42-128-4690 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". После уборки на поверхностях не должны оставаться разводы, грязь, мусор, пыль, остатки чистящих и моющих средств, волокон. На прилегающих территориях не должны оставаться грязь, мусор снег и лед. Обязанности по доставке мусора до контейнерной площадки, а также по вывозу снега и льда Исполнитель берет на себя.
7	Перечень используемых при оказании расходных материалов, требованиях к их качественным, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)	Конкретизируются заказчиком Например, При оказании услуг должны использоваться: - чистящие средства со следующими характеристиками: _________________________; - моющие средства со следующими характеристиками: _________________________; - дезинфицирующие средства со следующими характеристиками: _________________________; - дезодорирующие средства со следующими характеристиками: _________________________; - гигиенические средства со следующими характеристиками: ________________________.
8	Перечень оборудования, инвентаря, передаваемого Заказчиком Исполнителю для оказания услуг	Конкретизируются заказчиком Например, Для оказания услуг Заказчик передает Исполнителю следующее оборудование и инвентарь: _________________________________________________. Данный пункт включается в Техническое задание, если оказание услуг осуществляется иждивением Заказчика.
9	Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика	Конкретизируются заказчиком

Перечень помещений (объектов)

Таблица 2

N п/п	Наименование помещения (объекта)	Адрес места нахождения объекта	Площадь, м 2	Краткие характеристики помещения (объекта)
	_		_	_
	_		_	_
_	_		_	_

Перечень оказываемых услуг

Таблица 3

Наименование помещения (объекта)

Наименование услуги

Конкретизируются заказчиком

Например,

Офисные помещения

- Протирка дверных полотен, блоков, ручек и стен;

- Вынос мусора из мусорных корзин и замена пакетов;

- Удаление пыли с поверхности столов, оргтехники и плинтусов;

- Влажная уборка полов (уход за линолеумом, ламинатом, керамогранитом);

- Удаление пятен и липких субстанций (жвачка, пластилин, битум) с пола

Холлы, коридоры, лестницы, цоколь

- Влажная уборка пола (ручной способ);

- Протирка металлических перил и поручней;

- Протирка дверных полотен, блоков, ручек и стен;

- Удаление пыли с плинтусов;

- Уборка твердых напольных покрытий (линолеум, ламинат, керамогранит);

- Удаление пятен и липких субстанций (жвачка, пластилин, битум) с пола

Санитарные комнаты

- Вынос мусора из мусорных корзин, замена полиэтиленовых пакетов;

- Доливка жидкого мыла в дозаторы;

- Замена рулонов туалетной бумаги;

- Чистка и дезинфекция кафельной плитки стен высотой до 2-х м.;

- Протирка дверных полотен, блоков, ручек, перегородок, стен, водопроводных и канализационных труб;

- Чистка и дезинфекция раковин и унитазов;

- Протирка зеркал и стеклянных поверхностей (кроме окон);

- Мытье и дезинфекция полов

Уборка прилегающей территории

- Освобождение урн от мусора;

- Уборка мусора, листьев, пыли и грязи (в теплое время года);

- Утилизация мусора, снега, льда;

- Посыпка песком, специальной смесью дорожек;

- Покраска бордюров белой краской;

- Покраска черной краской ограждения территории подразделений УФМС

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Наименование помещения (объекта)	Наименование услуги	Период (сроки) оказания	Стоимость услуг за 1 рабочий день, руб.	Кол-во рабочих дней	Цена, руб.



ИТОГО

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 34
Государственного контракта на оказание услуг по организации питания школьными столовыми

г. ______________

"___"_____________20__ г.

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по организации питания, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг определяется Техническим заданием (Приложением N 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. В целях выполнения обязательств по настоящему договору, на основании п. 10 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" Заказчик предоставляет Исполнителю недвижимое имущество (помещение) и оборудование в безвозмездное пользование на основании актов приема-передачи (Приложения N 3).

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 55.51 "Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях" (раздел H "Гостиницы и рестораны").

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 5520000 "Услуги ресторанов, баров и столовых" (раздел H "Услуги гостиниц и ресторанов") (код уточняется в зависимости от видов закупаемых услуг).

2. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость услуг по Контракту составляет ______ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), в том числе НДС (__ %) ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках).

В стоимость услуг включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Оплата по настоящему Контракту производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение пяти рабочих дней на основании подписанного сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг (и Акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом) и представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

Ежемесячная стоимость оказанных услуг рассчитывается как сумма стоимостей оказанных услуг за каждый день оказания услуг в отчетном месяце. Отчетным считается календарный месяц.

Стоимость услуг за один день рассчитывается как произведение стоимости продуктов питания, необходимых для приготовления блюд, указанных в меню, и количества питающихся, указанных в заявке Заказчика. Стоимость продуктов питания не может быть выше, чем установленная согласно Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.10.2006 N 249-п "Об обеспечении питанием обучающихся, воспитанников государственных образовательных учреждений автономного округа за счет средств бюджета автономного округа" с учетом размера наценки на продукцию предприятий общественного питания согласно Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.08.2002 N 455-п "О порядке ценообразования и применения наценок на продукцию предприятий общественного питания при образовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего, высшего и профессионального образования автономного округа".

2.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

2.5. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.6. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему услуг.

3. Порядок оказания услуг

3.1. Услуги оказываются в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно).

3.2. Услуги оказываются на основании утвержденного Заказчиком меню и поданных Заказчиком письменных заявок с указанием количества питающихся. Форма заявки установлена Приложением N 2.

3.3. Меню утверждается Заказчиком еженедельно и предоставляется Исполнителю не позднее среды, предшествующей неделе оказания услуг.

3.4. Заявки подаются ежедневно не позднее 17 часов 00 минут дня, предшествующего дню оказания услуг.

3.5. Меню и заявки направляются по адресу электронной почты: _________, либо по факсу. Номером факса для получения меню и заявок является: ________________.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.

4.1.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.1.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменную заявку с указанием количества питающихся.

4.1.4. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 4 к настоящему контракту.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Контролировать целевое использование Исполнителем средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность

4.2.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

4.3. Исполнитель обязуется:

4.3.1. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

4.3.2. Предоставлять Заказчику первичную учетную документацию по учету операций в общественном питании установленного образца (Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132).

4.3.3. Оказывать услуги непосредственно по месту нахождения Заказчика с учетом графика режима работы Заказчика.

4.3.4. Ежедневно, в период оказания услуг, до 8 часов 00 минут вывешивать меню (с учетом разных возрастных категорий обучающихся).

4.3.5. Приготавливать и выдавать блюда в соответствии с меню и по времени, согласованным с Заказчиком.

4.3.6. Обеспечить лабораторно-технологический контроль безопасности и качества приготовления блюд.

4.3.7. Обеспечить чистоту и соблюдение санэпидрежима производственных помещений, оборудования и инвентаря пищеблока, предназначенных для оказания услуг. Осуществлять уборку указанных помещений с частотой и качеством, определяемыми правилами и требованиями санитарно-эпидемиологического надзора. Содержать помещения, выделенные для оказания услуг, в надлежащем порядке с соблюдением установленных правил и требований технического и пожарного надзора.

4.3.8. Участвовать при проведении инвентаризации оборудования и инвентаря пищеблока в течение срока действия Контракта.

4.3.9. Обеспечить сохранность и надлежащее использование оборудования пищеблока, мебели и иного имущества, предоставленного Заказчиком для оказания услуг.

4.3.10. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

4.3.11. В течение 1 рабочего дня с момента заключения Контракта предоставить Заказчику сведения о физических лицах, непосредственно занятых в оказании услуг, с приложением копий медицинских книжек. По требованию Заказчика в любое время в течение срока оказания услуг предъявлять Заказчику медицинские книжки физических лиц, которые заняты в оказании услуг.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

4.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в соответствии с Актами оказанных услуг.

4.4.3. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.

5. Приемка услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за каждый месяц.

5.4. Стороны подписывают акты об оказанных услугах за каждый месяц не позднее пятого числа следующего за отчетным месяцем/___ дней со дня получения акта об оказанных услугах и т.д. Акт об оказанных услугах за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ____(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

8. Форс-мажорные обстоятельства

9. Порядок разрешения споров

10. Расторжение Контракта

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается:

Приложение N 1 "Техническое задание".

Приложение N 2 "Заявка на количество питающихся детей".

Приложение N 3 "Акт приема-передачи производственных, складских и иных помещений, оборудования и инвентаря Заказчика, предназначенных для оказания услуг".

Приложение N 4 "Порядок претензионной работы".

12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.8. Приёмке и оплате подлежат только те услуги, которые оказаны по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком услуги не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем услуг, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Техничсекое задание

1. Общие положения

1.1. Место оказания услуг: _______________________________.

1.2. Исполнитель оказывает услуги по организации питания школьников по утвержденному меню в согласованные с администрацией школы сроки, в достаточном количестве и надлежащего качества, с использованием продуктов питания соответствующих установленным ГОСТам, с соблюдением санитарных требований к технологии приготовления, хранения пищи, и её транспортировке, своим транспортом, имеющим санитарный паспорт.

1.3. Общее количество учащихся составляет ___ человек, из них:

в возрасте от 7 до 10 лет ___ человек;

в возрасте от 11 до 13 лет ___ человек;

в возрасте от 14 до 17 лет ___ человек.

1.4. Количество дней функционирования образовательного учреждения ____

1.5. Питание осуществляется по следующему графику, утвержденному Приказом руководителя Заказчика:

______________________________________________________

1.6. Срок оказания услуг - ____________- 20__г.

2. Качество и безопасность услуг.

2.1. Качество услуг должно соответствовать требованиям ГОСТов и СанПиНам, действующих на момент оказания услуг, и подтверждено сертификатами/декларациями соответствия, ветеринарными сопроводительными документами и качественными удостоверениями.

2.2. Качество (совокупность характеристик услуги питания, определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя) и безопасность (комплекс свойств услуги (процессы обслуживания), при которых она под влиянием внутренних и внешних опасных (вредных) факторов оказывает воздействие на потребителя, не подвергая его жизнь, здоровье и имущество риску) услуг по организации питания должно соответствовать требованиям нормативно-правовых и технических документов, установленным, в т.ч.:

- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

- Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

- Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

- Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии";

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 "Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания";

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии";

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45;

- Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья СП 2.3.6.1079-01" утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 08.11.2001 N 31;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 14.11.2001 N 36;

- Санитарно-эпидемическими правилами и нормативами "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1324-03" утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 N 98;

- Санитарными правилами "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий СП 1.1.1058-01", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами "Профилактика кишечных инфекций. СП 3.1.1.1117-02", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.03.2002 N 13;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам СанПиН 2.3.2.1293-03 "Гигиенические требования по применению пищевых добавок", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2003 N 59;

- Санитарными правилами "Организация детского питания" СанПиН 2.3.2.1940-05, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.01.2005 N 3

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" СанПиН 2.4.1.2660-10 утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 N 91;

- ГОСТ Р 50763-2007 "Услуги общественного питания, продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия";

- ГОСТ Р 50935-2007 "Услуги общественного питания. Требования к персоналу".

2.3. Продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия.

3. Режим питания:

Режим питания, часы приема пищи учащимися с учетом характера и особенностей учебной деятельности определяется администрацией общеобразовательного учреждения.

Правильный режим питания должен предусматривать приготовление достаточного ассортимента блюд и их сочетание по приемам пищи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к организации питания:

При организации питания следует руководствоваться санитарно - эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся в школе.

О случаях появления в учреждении пищевых отравлений и острых кишечных инфекций среди обучающихся и персонала в установленном порядке информируются территориальные центры госсанэпиднадзора.

Для организации питания школьников поставщикам школьного питания необходимо разработать и согласовать с Заказчиком примерное недельное меню *(1) горячего питания для школьников (Приложение N 1 к Техническому заданию) в соответствии со следующими требованиями:

Возраст детей	Средняя калорийность завтрака (ккал)	Химический состав завтрака
		Белки		Жиры		Углеводы (г.)
		Всего (г.)	В т.ч. животн. (г.)	Всего (г.)	В т.ч. раститель. масло (г.)	Углеводы (г.)
7 - 10 лет
11 - 13 лет
14 - 17 лет

Возраст детей	Средняя калорийность обеда (ккал)	Химический состав обеда
		Белки		Жиры		Углеводы (г.)
		Всего (г.)	В т.ч. животн.(г.)	Всего (г.)	В т.ч. раститель. масло (г.)	Углеводы (г.)
7 - 10 лет
11 - 13 лет
14 - 17 лет

Температура готовой пищи к моменту ее приема учащимися должна быть: для вторых блюд - не ниже 65°С, чая - 80°С, компота, киселя, сока плодового и ягодного, молока коровьего кипяченого - 14 - 20°С.

Хлеб для подачи на столы должен быть нарезан ломтиками массой 50 - 75 грамм.

Исполнитель гарантирует качественное приготовление блюд на основании утвержденного недельного меню. Недельное меню утверждается на основании примерного меню, являющегося неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

Исполнитель предоставляет свой штат работников для обслуживания буфета, который согласован с Заказчиком.

Исполнитель должен соблюдать установленные нормы, правила и требования санитарной, технической и пожарной инспекций.

Приготовление горячего питания производится из продуктов Исполнителя.

5. Продовольственные товары и сырье, рекомендуемые для выполнения государственного контракта:

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Техническому заданию

Примерное меню

День недели	Прием пищи, возрастная группа	Блюдо	Выход, г	Калории
Понедельник	Завтрак (дети от 7 до 10 лет)	Каша молочная рисовая
		Чай черный с сахаром
		Булочка
		Масло
	Завтрак (дети от 11 до 13 лет)

	Завтрак (дети от 14 до 17 лет)

Приложение 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

заявка на количество питающихся детей

Адрес:________________________________

Контракт N_________ от _________________

Категория детей	Количество детей	Изменения	Итого рационов

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г

Акт приема-передачи производственных, складских и иных помещений, оборудования и инвентаря Заказчика, предназначенных для оказания услуг

1. Сведения о состоянии производственных, складских помещений и т.п. на дату передачи:

NN пп	Наименование помещений	Площадь (кв.м)	Примечание
1

	Итого

2. Сведения о состоянии оборудования, инвентаря и т.п. на дату передачи:

NN пп	Наименование оборудования, инвентаря и т.п.	Марка	Модель	Количество (шт.)	Примечание
1
2
_

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 4
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени). Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

2. При неоплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

-------------------------------------------

*(1) Возможны иные принципы составления меню: циклическое меню на 1 - 2 недели (завтрак, второй завтрак, обед, полдник); для школ с/без возможности постоянного пребывания детей

Типовая форма N 35
Государственного контракта на оказание услуг по санаторно-курортному лечению, оздоровлению в лагерях и базах отдыха

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, действующ__ от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице_______________________ именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры/решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (протокол/решение _____________от "__" _________ 20__г. N _____) заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по санаторно-курортному лечению, оздоровлению в лагерях и базах отдыха (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Сведения о предоставляемых путевках указаны в Приложении N 1. Состав и объем услуг, требования к услугам определены Приложением N 2 к настоящему Контракту.

1.3. Услуги оказываются Исполнителем на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема услуг. Заявки направляются Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения заявок является: _________. Номером факса для получения заявок является: ________________.

1.4. Место оказания услуг: ________________________.

1.5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 85.11.2 "Деятельность санитарно-курортных учреждений" (раздел N "Здравоохранение и предоставление социальных услуг").

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 8514000 "Услуги санаториев и прочих оздоровительных учреждений" (раздел N "Услуги в области здравоохранение и в социальной области").

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта.

2.1.2. Направлять на санаторно-курортное лечение (оздоровление) граждан-получателей в сроки, указанные в путевках, в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Контракту.

2.1.3. Информировать Исполнителя в письменной форме о фактах утраты путевок.

2.1.4. Принять и оплатить услуги в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Контракта, а также за качеством обслуживания лиц, направляемых на санаторно-курортное лечение, оздоровление, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.2. При возникновении необходимости перенести срок лечения либо отказаться от путевки, возвратив ее Исполнителю не менее чем за 3 (три) календарных дней до начала заезда.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Оказывать услуги в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно).

2.3.2. Оказывать услуги в ________________ (указать полное наименование организации либо структурного подразделения (филиала и т.п.), в котором фактически оказываются услуги), расположенном по адресу ______________ (указать фактический адрес организации либо структурного подразделения (филиала и т.п.), в котором оказываются услуги).

2.3.3. Предоставлять услуги по санаторно-курортному лечению, оздоровлению гражданам - получателям на основании путевки. Количество, цена и срок действия путевок определены в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.3.4. Предоставить Заказчику оформленные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации путевки на санаторно-курортное лечение не позднее дня, следующего за днем заключения настоящего Контракта.

2.3.5. Обеспечить оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан-получателей в течение срока действия путевки с надлежащим качеством и в объемах, определенных Техническим заданием (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.3.6. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и выдавать дубликаты или новые бланки путевок.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных путевках на следующий день после наступления срока действия путевок. По согласованию с Заказчиком переносить сроки действия неиспользованных путевок.

2.3.8. В сроки, установленные настоящим контрактом, направлять Заказчику все отчетные и бухгалтерские документы, предусмотренные настоящим контрактом.

2.3.9. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих обслуживанию граждан-получателей, направленных на лечение.

2.3.10. Оказывать услуги в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании (Приложении N 2), являющимся неотъемлемой частью контракта.

2.3.11. Лицам, прибывшим на санаторно-курортного лечение, оздоровление, обеспечить выдачу обратных талонов к путевкам (или документы, их заменяющих) с указанием фактического времени пребывания в санатории (лагере, базе отдыха), а в случае досрочного отъезда - с указанием его причины.

2.3.12. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

2.3.13. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

2.3.14. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика приемки и оплаты фактически оказанных услуг.

2.4.2. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

Количество путевок предоставляемых в рамках оказания услуг определены в Приложении N 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

В стоимость Контракта включены следующие все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе налоги, сборы и иные обязательные платежи.

3.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Оплата производится за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя в размере фактических затрат Исполнителя в течение __ (_______) банковских дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг и отрывных талонов путевок или документов их заменяющих, с указанием фактического времени пребывания в санатории (лагере, базе отдыха) и выставленного счета.

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 3.5 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

3.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему услуг.

4. Приемка услуг

4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________ (указать отчетный период: месяц, квартал).

4.2. Исполнитель не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности услуг к сдаче и акт об оказанных услугах.

4.3. Стороны подписывают акты об оказанных услугах за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем /___ дней со дня получения акта об оказанных услугах и т.д.). Акт об оказанных услугах за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

5. Ответственность Сторон

5.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе, в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере ____(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

6. Разрешение споров

7. Обеспечение исполнения контракта*

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме _______________(Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках)).

7.2. Обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Исполнитель является бюджетным учреждением, раздел 7 Контракта исключается.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по Контракту (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __./________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются). В случае, если в соответствии с настоящим пунктом указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

9. Расторжение Контракта

10. Прочие условия

10.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 "Сведения о предоставляемых путевках".

Приложение N 2 "Техническое задание".

Приложение N 3 "Порядок претензионной работы".

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Сведения о предоставляемых путевках

N п/п	Код профиля лечения	Срок лечения		Количество путевок, шт.
		с	по

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Техническое задание

1. Наименование лота.

2. Наименование государственного заказчика:

3. Объём оказываемых услуг: общее количество путёвок, срок одной путевки

4. Место оказания услуг:

5. Сроки оказания услуг:

6. Описание и характеристика услуг, включаемых в путевку, требования к их безопасности и иные условия оказания услуг:

N	Услуги и категории	Описание
1	Категория оздоравливаемых граждан	Указывается возраст и категория оздоравливаемых (неработающие пенсионеры; одаренные дети; дети, оставшиеся без попечения родителей; пациенты, направленные на долечивание по профилю заболевания, и т. д.)
2	Услуги по организации социально-бытовых условий	Проживание: - тип места проживания (капитальное здание, палатка и др.) и требования к территории (огороженная, лесопарковая зона, удаленность от населенных пунктов, близость водоемов, доступность транспортной схемы, освещенность); - требования к оборудованию пляжа и организации отдыха на нем (при наличии) Размещение: - количество проживающих в номере (палатке) и наличие удобств (в том числе ванной комнаты, душа, туалета, требования к обстановке в номере, обеспечение санитарно-гигиеническими принадлежностями); - периодичность уборки места проживания и замены постельных принадлежностей, полотенец. - обеспечение водой (холодная, горячая, привозная, питьевая) Предоставление (при наличии) услуг сушильной и гладильной комнаты, таксофона с междугородной связью, камеры хранения и других.
3	Услуги по организации медицинского обслуживания, входящие в стоимость путевки	При оказании лечебных услуг: - Оформление медицинской документации для поступающих на санаторно-курортное лечение граждан и сопровождающих лиц должно осуществляться по установленным формам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития России. - Оказание услуг должно проходить в специально оборудованных помещениях (корпусе), соединенных теплым переходом со спальным корпусом. Площади лечебно-диагностических кабинетов организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги, должны соответствовать действующим санитарным нормам. - Наличие у всех лиц, работающих на медицинской аппаратуре, оборудовании соответствующих разрешительных документов (допусков, удостоверений, справок и др.). - Прием врача (первичный, повторный, заключительный), оказание неотложной медицинской помощи в санатории - Оказание услуг по профилю заболевания (перечень процедур). Предоставление каждому пациенту курсов санаторно-курортного лечения, включающих не менее 5 наименований лечебных процедур по основному заболеванию и 2 наименований по сопутствующему заболеванию. - Используемое для оказания услуг медицинское оборудование должно быть исправным и безопасным в работе, со сроком эксплуатации, не превышающим срок, установленный производителем оборудования. - Круглосуточное предоставление на территории оздоровительного учреждения услуг медицинского кабинета, укомплектованного необходимым медицинским оборудованием, инвентарем, медикаментами, перевязочным материалом для оказания первой медицинской помощи, круглосуточное дежурство медицинского персонала. - Организация на территории медицинского изолятора - Обеспечение госпитализации в лечебное медицинское учреждение в случае необходимости.
4	Услуги по организации питания	- Питание должно осуществляться в соответствии с методическими указаниями Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 99/230 "Суточные нормы питания в санаториях, санаториях-профилакториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в детских оздоровительных лагерях" и приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации". - Организация питания. (3-х разового питания (завтрак, обед, ужин) по заказному меню; пятиразовое питание по 10-ти дневному меню с учетом возраста детей в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52887 - 2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления" (пункт 5.1.4)) с включением в рацион: не менее 5 раз в неделю мясных блюд; не менее 5 раз рыбных блюд; ежедневно: - свежая выпечка (булочки/ватрушки/пирожки); - свежие фрукты (по сезону) не менее ____видов; - овощной витаминный стол по типу "шведский стол", не менее ___ видов овощей; - молочные продукты не менее двух видов. - Питание должно быть организовано в столовой, оборудованной системой вентиляции и кондиционирования. В случае расположения столовой в отдельно стоящем здании, она должна быть распложена не далее ____ м от спального корпуса. Посуда не должна быть одноразовой. - Организация диетического питания в соответствии с назначением врача.
5	Организация досуга	- Организация культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий продолжительностью не менее одного часа, не реже трех раз в неделю (с приложением подробного перечня программ) - При организации детского оздоровления: Ежедневное предоставление в пользование оборудованных спортивных площадок (не менее 2) в течение светового дня. Ежедневное предоставление в пользование оборудованных игровых площадок (не менее 2) в течение светового дня. Ежедневное предоставление услуг комнаты отдыха в каждом жилом корпусе с комплектом теле-видео-аппаратуры, мягкой мебели, коврового покрытия; Ежедневное предоставление услуг библиотеки с библиотечным фондом в соответствии с возрастом детей; Наличие в оздоровительном учреждении помещений для ежедневного проведения массовых мероприятий, помещений для организации кружковой работы, предоставление расходных материалов для занятий художественным, эстетическим творчеством; Ежедневное предоставление услуг тренажерного зала с современным оборудованием; Ежедневное предоставление спортивного и игрового инвентаря, в соответствии с количеством детей (мячи, наборы для игры в теннис, бадминтон, плавательные шапочки, жилеты и др.).
6	Обеспечение доставки к месту лечения и обратно	Трансфер: ж/д вокзал, автовокзал, аэропорт - лечебно-оздоровительное учреждение - обратно. Приобретение проездных документов. Замена проездных документов в случае изменения списочного состава группы детей. Доставка проездных документов (не позднее, чем за 7 рабочих дней до отъезда групп).
7	Требования по обеспечению безопасности	Ограждение территории, на которой расположены все здания сооружения. Круглосуточный контроль, исключающий нахождение на территории посторонних лиц. Оказание услуг по медицинскому страхованию оздоравливаемых граждан от несчастных случаев.

СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

Типовая форма N 36
Государственного контракта на оказание юридических услуг

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, действующ__ от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице_______________________", действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры/решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (протокол/решение _____________от "__" _________ 20__г. N _____) заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта юридические услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг определяется приложением N 1 к Контракту. Услуги оказываются Исполнителем на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема услуг. Заявки направляются по адресу электронной почты: _________, либо по факсу. Номером факса для получения заявок является: ________________.

1.3. Место оказания услуг: _______________________.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 74.11 "Деятельность в области права" (раздел К "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг").

Коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 7411000 "Правовые услуги" (раздел К "Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, исследовательской и коммерческой деятельностью").

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменные заявки с указанием, наименования, состава и объема услуг.

2.1.2. В течение 15 рабочих дней со дня получения от Исполнителя информации, предусмотренной пунктом 2.3.3 Контракта согласовать предложенный Исполнителем порядок исполнения заявки (один из вариантов исполнения) или отказаться от заявки. В случае отказа Заказчика от исполнения заявки в соответствии с настоящим пунктом стоимость услуг Исполнителя оплате не подлежит; расходы Исполнителя, понесенные до согласования Заказчиком порядка исполнения заявки, возмещению не подлежат.

2.1.3. Принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.4. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.3. При наличии необходимости выдать Исполнителю и/или сотрудникам Исполнителя доверенности на представление интересов Заказчика в уполномоченных органах и организациях. При этом срок действия доверенностей не может превышать срок оказания услуг по Контракту.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказывать услуги в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно) на основании заявок Заказчика и в соответствии с одобренным порядком исполнения заявки (пп. 2.1.2 и 2.3.3 Контракта) по единичным расценкам, указанным в приложении N 2 к настоящему контракту *(1).

2.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

2.3.3. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки Заказчика направить подробные предложения о порядке исполнения заявки Заказчика (алгоритм исполнения поручения) с информацией об объективно возможных сроках исполнения, а также уведомить Заказчика о необходимости предоставления дополнительной информации, документов и материалов, размере необходимых дополнительных расходов со стороны Заказчика, включая государственную пошлину, плату за получение дополнительных документов от уполномоченных органов (выписок из государственных реестров, справок и т.д.), дополнительные услуги третьих лиц (перевод, легализация документов и т.д.), но не ограничиваясь указанным, о необходимости совершения Заказчиком определенных действий, либо направить Заказчику отказ от исполнения заявки при наличии оснований, предусмотренных настоящим Контрактом. При наличии нескольких альтернативных вариантов исполнения заявки Заказчика Исполнитель в указанный в настоящем пункте срок сообщает подробный алгоритм исполнения по каждому из имеющихся вариантов и возможные положительные и отрицательные последствия каждого из вариантов.

2.3.6. По завершении оказания услуг передать Заказчику по акту все документы и материалы, полученные Исполнителем от Заказчика или третьих лиц в связи с исполнением Контракта. Для передачи Заказчику документы должны быть отсортированы Исполнителем, расположены по дате их поступления и скреплены в тома способом, не нарушающим целостности материальных носителей (с помощью зажимов канцелярских, папок с прижимным механизмом). Каждый том снабжается описью вложений. Документы и материалы в электронной форме передаются Исполнителем Заказчику на оптическом диске, защищенном от перезаписи и с маркировкой, содержащей подробный перечень документов (с указанием реквизитов), содержащихся на данном носителе.

2.3.8. *(2) Отказаться от исполнения заявки Заказчика в случае, если в результате оказания услуг, указанных в такой заявке, общая стоимость услуг, оказанных в рамках исполнения Контракта, с учетом ранее оказанных услуг нарастающим итогом превысит цену Контракта, указанную в п.3.1 Контракта. Неисполнение данного требования лишает Исполнителя права требовать оплаты услуг, стоимость которых с учетом ранее оказанных услуг превышает цену Контракта, указанную в пункте 3.1 Контракта.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг.

2.4.3. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

2.4.4. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ______ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), в том числе НДС (__%) ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках).

В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.2. Оплата услуг производится за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.3. После подписания Контракта Заказчик выплачивает Исполнителю авансовый платеж в размере __ (_______) процентов от цены Контракта, что составляет _______. Выплата аванса производится на основании выставленного Исполнителем счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта.

Вариант 2:

3.3. Оплата услуг осуществляется ежемесячно (ежеквартально) равными платежами по _________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), в том числе НДС (__%) ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках) руб. в течение срока оказания услуг не позднее ___ дней со дня подписания акта об оказании услуг за соответствующий отчетный период (и Акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом) на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

Вариант 3:

3.4. Датой оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

4. Приемка услуг

4.2. Исполнитель не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности услуг к сдаче и акт об оказанных услугах. Обязательным приложением к акту об оказанных услугах является отчет Исполнителя об оказанных услугах, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя.

Акт об оказанных услугах должен содержать указание на реквизиты исполненных за отчетный период заявок Заказчика, количестве единиц услуг и стоимости каждой единицы услуги *(3). Сведения о заявках Заказчика, в отношении которых Исполнителем не было получено согласование порядка исполнения (п. 2.1.2 и 2.3.3 Контракта), не подлежат включению в акты об оказанных услугах вне зависимости от фактического оказания услуг; оплата услуг, оказанных Исполнителем с нарушением требований п. 2.1.2 и 2.3.3 Контракта, не производится.

4.7. Досрочная сдача результатов услуг допускается только по согласованию с Заказчиком.

5. Обеспечение исполнения контракта*

5.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

6. Ответственность Сторон

6.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _____(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

6.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

6.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8. Разрешение споров

9. Расторжение Контракта

9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10. Срок действия Контракта

11. Прочие условия

11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

11.3. К Контракту прилагается:

Приложение N 1 "Техническое задание".

Приложение N 2 "Стоимость услуг" *(4).

Приложение N 3 "Порядок претензионной работы".

11.7. Приёмке и оплате подлежат только те услуги, которые оказаны по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком услуги не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем услуг, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Параметры требований к услугам	Конкретные требования к услугам, указываемые государственным заказчиком (в таблице указаны рекомендации по заполнению. При подготовке каждого технического задания рекомендации удаляются государственным заказчиком)
1	Состав закупаемых услуг	конкретизируются заказчиком
2	Объем закупаемых услуг	указать меры объема, веса, времени, штук, периодичность, кв.м. и т.д
3	Цели использования результатов услуг	конкретизируются заказчиком
4	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования	конкретизируются заказчиком
5	Общие требования к оказанию услуг	указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа
6	Требования к качеству услуг, качеству материалов, используемых при оказании услуг	конкретизируются заказчиком
7	Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг	конкретизируются заказчиком
8	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг	конкретизируются заказчиком
9	Требования по объему гарантий качества услуг	указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период
10	Требования по сроку гарантий на результаты услуг	указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки
11	Авторские права	указать условия о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств Исполнителя по оказанию услуг
12	Правовое регулирование приобретения и использования закупаемых услуг	указывается по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования
13	Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика	конкретизируются заказчиком

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

-------------------------------------------

*(1) Выделенный курсивом текст включается в проект контракта в случае, если оплата услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанных услуг.

*(3) Выделенный курсивом текст включается в проект контракта в случае, если оплата услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанных услуг.

Типовая форма N 37
Государственного контракта на оказание услуг

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице_______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол_________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по ________, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг определяется в техническом задании (приложение N 1) к настоящему Контракту. Услуги оказываются Исполнителем на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема услуг.

1.3. Место оказания услуг: _______________________.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): _______________________.

2. Цена контракта и порядок расчетов

Стоимость единицы услуги составляет: _____________.

Стоимость этапа по Контракту указана в Графике оказания услуг (Приложение N 2).

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Исполнителем счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу/ ежемесячный расчет за оказанные по заявкам Заказчика услуги) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему услуг.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.2. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с пунктом 12.5 Контракта.

3.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.4. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменную заявку с указанием наименования, состава и объема услуг.

3.2.4. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

3.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.

3.4.3. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.

4. Сроки оказания услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно) (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта (перечисления на расчетный счет Исполнителя суммы авансового платежа) / Услуги должны быть оказаны в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. / Услуги оказываются по заявкам Заказчика в течение ___ календарных дней со дня получения заявки Исполнителем.

Адресом электронной почты для получения заявок является: _________.

Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.2. Досрочная сдача результатов услуг допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочного оказания услуг Заказчик обязуется принять услуги и подписать Акт об оказанных услугах в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________.

5.2. Исполнитель не позднее _______ числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности услуг к сдаче и Акт об оказанных услугах.

5.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом может осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4. Стороны подписывают Акты об оказанных услугах за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ (первого, пятого числа следующего за отчетным месяцем/___ дней со дня получения акта об оказанных услугах и т.д.). Акт об оказанных услугах за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 настоящего Контракта.

5.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ____(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

8. Форс-мажорные обстоятельства

9. Порядок разрешения споров

10. Расторжение Контракта

11. Срок действия Контракта

12. Прочие условия

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается _____________________.

12.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными контрактом. При оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких услуг, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

12.6. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса Заказчик при исполнении Контракта, заключенного на основании пункта 1 или 2 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", обязан изменить цену такого контракта соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие услуги организаций коммунального комплекса, цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. В случае если услуги оказываются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только те услуги, которые оказаны по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком услуги не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем услуг, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Параметры требований к услугам	Конкретные требования к услугам, указываемые государственным заказчиком (в таблице указаны рекомендации по заполнению. При подготовке каждого технического задания рекомендации удаляются государственным заказчиком)
1	Состав закупаемых услуг	конкретизируются заказчиком
2	Объем закупаемых услуг	указать меры объема, веса, времени, штук, периодичность, кв. м. и т.д
3	Цели использования результатов услуг	конкретизируются заказчиком
4	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования	конкретизируются заказчиком
5	Общие требования к оказанию услуг	указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа
6	Требования к качеству услуг, качеству материалов, используемых при оказании услуг	конкретизируются заказчиком
7	Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг	конкретизируются заказчиком
8	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг	конкретизируются заказчиком
9	Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика	конкретизируются заказчиком
10	Требования по техническому обучению Исполнителем персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам оказания услуг объектах	конкретизируются заказчиком
11	Требования по объему гарантий качества услуг	указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период
12	Требования по сроку гарантий на результаты услуг	указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки
13	Авторские права	указать условия о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств Исполнителя по оказанию услуг
14	Правовое регулирование приобретения и использования закупаемых услуг	указывается по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования
15	Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика	конкретизируются заказчиком

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

N	Наименование услуги	Ед. изм.	Объем	Срок исполнения	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Исполнитель

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

<< Назад		Приложение >> N 2
	Содержание Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 сентября 2013 г. N 49 "О внесении изменений...

Наименование товара

Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)

НДС в руб.

Количество

Сумма в руб. (с учетом НДС)

Сумма НДС в руб.