Примерная форма договора подряда (на выполнение подрядных работ) (вариант 5) (подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Вариант 5

Договор подряда
(на выполнение подрядных работ)

г. [вписать нужное]

[число, месяц, год]

[Наименование предприятия], в дальнейшем Заказчик, в лице [должность, Ф. И. О.] действующего на основании [Устава, доверенности], с одной стороны, и [наименование предприятия] в дальнейшем Подрядчик, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, доверенности], с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ: [вписать нужное].

Работы выполняются из материалов [Заказчика или Подрядчика].

1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).

II. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязуется:

- обеспечить Подрядчика следующими материалами: [вписать нужное],

- обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: [вписать нужное].

2.2. Подрядчик обязуется:

- произвести указанные работы за свой риск;

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;

- обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п. 2.1 имущества на весь период выполнения работ.

III. Срок действия договора и порядок расчетов

3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение 2).

3.2. Срок исполнения: [число, месяц, год].

3.3. Оплата работ производится в [значение]-дневный срок с момента их выполнения путем [указать способ расчетов].

3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы [значение] рублей.

IV. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [вписать нужное] от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.

4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме [значение] руб., не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.

4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

V. Особые условия

5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).

5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п. 2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.

5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик [вписать нужное] [вписать нужное] М. П.

Подрядчик [вписать нужное] [вписать нужное] М. П.

Комментарий специалистов

Договор подряда является наряду с договором купли-продажи, поставки и аренды самым распространенным в хозяйственной практике.

Данный договор используется практически в любой сфере хозяйственной деятельности.

В Гражданском кодексе 1964 г. удовлетворению потребностей в работах и услугах был посвящен один договор - договор подряда. Между тем "работы" существенно отличаются от "услуг". Учитывая это, в новом ГК из подряда выделен договор на оказание услуг. В качестве самостоятельного договора урегулирован также договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (гл. 38).

Для исполнения подрядного договора подрядчик вправе привлечь к исполнению договора других лиц (субподрядчиков), отвечая перед заказчиком за результаты их работ. В этом случае подрядчик выступает перед заказчиком в качестве генерального подрядчика, а перед субподрядчиком - в качестве заказчика.

Ниже приводятся комментарии к отдельным пунктам договора:

Условия договора в зависимости от вида производимых работ могут включать в себя: предоставление утепленного помещения, горячей воды, душевых, электроэнергии, инструмента, складских помещений и др.

Возможно включение иных обязательств по соглашению сторон.

Оплата производится после сдачи всей работы, если иное не установлено договором.

П. 4.1 - в соответствии со ст. 397 ГК РФ в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе выполнить указанные работы за счет Подрядчика, либо требовать возмещения убытков. Ст. 393 ГК устанавливает обязанность Подрядчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств возместить заказчику убытки и определяет содержания понятия "убытки" (ст. 15 ГК РФ). Возмещение подрядчиком убытков (ст. 396) не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре. Условия ответственности за неисполнение обязательств сторон определяются в ст.ст. 401-406 ГК РФ.

Понятие неустойки определено в ст. 330 ГК РФ. Гражданское законодательство (ст. 394 ГК РФ) допускает взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки. По соглашению сторон возможно установление альтернативной или зачетной неустойки.