Приложение. Положение о проведении конкурса на право заключения договора подряда по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту

Приложение

к постановлению

главы Гороховецкого района Владимирской области

от 26 мая 2004 г. N 650

Положение
о проведении конкурса на право заключения договора
подряда по проектированию, строительству, реконструкции
и капитальному ремонту

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 06.05.1999 г. N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд", Указом Президента РФ от 29.03.1996 г. N 432 "О развитии конкуренции при предоставлении услуг по эксплуатации и ремонту государственного и муниципального жилищного фондов", законами, нормативными актами Владимирской области.

ГАРАНТ:

См. также Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, организации и проведения конкурсов на право заключения договоров подряда по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов Гороховецкого района.

1.3. Настоящее Положение распространяется на договоры, стоимость работ по которым превышает 2000 минимальных размеров оплаты труда.

1.4. Основными принципами организации проведения конкурсов являются равные условия для всех участников, открытость, гласность, состязательность, объективность оценки и единство требований.

2. Основные термины и определения

- конкурс - способ выявления победителя на право заключения договора подряда, обеспечивающего лучшие условия исполнения муниципального заказа;

- предмет конкурса - право заключения договора на осуществление деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов Гороховецкого района;

- организатор конкурса - администрация Гороховецкого района или уполномоченная ею муниципальная организация, структурное подразделение администрации, которому администрация района делегировала полномочия по проведению конкурса;

- конкурсное предложение - предложение участника заключить договор подряда по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципального объекта;

- открытый конкурс - конкурс, проводимый с оповещением через средства массовой информации и с участием всех желающих потенциальных подрядчиков;

- закрытый конкурс - конкурс, проводимый с участием ограниченного круга потенциальных подрядчиков, специально приглашенных по выбору заказчика и организатора конкурса;

- заказчик - муниципальная организация, уполномоченная администрацией района осуществлять функции заказчика.

3. Полномочия организатора конкурса (конкурсной комиссии)

3.1. Организатор конкурса:

- утверждает пообъектный перечень работ, выставляемых на конкурс;

- принимает решение по форме (открытый или закрытый), времени и месту проведения конкурса;

- представляет условия конкурса;

- организует составление и опубликование (направление - при проведении закрытых конкурсов) информационного сообщения (извещения) о проведении конкурса;

- принимает от участников заявки для участия в конкурсе и несет ответственность за их сохранность и достоверность;

- дает разъяснения по конкурсной документации по запросам участников;

- хранит протоколы и иную документацию конкурсной комиссии.

3.2. Конкурсная комиссия:

- формируется распоряжением главы района;

- в назначенный день и час рассматривает и оценивает конкурсную документацию;

- определяет победителя конкурса;

- признает конкурс не состоявшимся в отношении тех объектов, на которые подана только одна заявка;

- осуществляет иные функции, возложенные на конкурсную комиссию настоящим положением.

Комиссия принимает решение большинством голосов. Комиссия и ее решения правомочны, если на заседании присутствует не менее 2/3 членов. При равном количестве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

В заседании конкурсной комиссии могут принимать участие по приглашению комиссии эксперты и иные специалисты без права голоса.

4. Конкурсы и извещение об их проведении

4.1. Организатор открытого конкурса не менее чем за 15 дней до даты его проведения через средства массовой информации публикует информацию об условиях предстоящего конкурса.

4.2. Конкурс проводится при наличии не менее двух участников.

4.3. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

- о наименовании и адресе организатора конкурса;

- о времени и месте проведения конкурса;

- о предмете конкурса;

- о требованиях к участникам конкурса, устанавливаемых организатором;

- о порядке, месте и сроке подачи конкурсной документации на участие (с указанием даты и времени окончания приема конкурсной документации);

- о сроке заключения договора.

4.4. В случае изменения порядка проведения конкурса все заинтересованные лица извещаются об этом не позднее, чем за 10 дней до проведения конкурса тем же способом, каким проходило объявление о конкурсе.

4.5. Организатор конкурса несет ответственность за достоверность публикуемой информации.

5. Участники конкурса

5.1. Участники не должны быть неплатежеспособными, находиться в процессе ликвидации, быть признанными несостоятельными (банкротами).

5.2. Участниками не могут являться лица, на имущество которых наложен арест, и чья деятельность приостановлена.

5.3. Участник предоставляет на конкурсную комиссию следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе установленной формы (Приложение 1);

- копию учредительных документов с отметкой регистрирующего органа;

- копию свидетельства о государственной регистрации и о постановке на учет в качестве налогоплательщика;

- справку налогового органа по месту учета налогоплательщика о состоянии расчетов с бюджетами разных уровней;

- копии бухгалтерских балансов предприятия за предыдущий год и на последнюю отчетную дату с приложением формы N 2, заверенную налоговым органом;

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени претендента при подаче заявки;

- копии лицензии на соответствующий вид деятельности;

- другие сведения по необходимости.

5.4. При проведении конкурса участники представляют запечатанный конверт с предложением по цене по каждому из предлагаемых объектов до начала рассмотрения предложений.

6. Подача и прием заявок

6.1. Лицо, желающее стать участником конкурса, имеет право до подачи заявки ознакомиться с установленным порядком проведения конкурса, а организатор обязан ему обеспечить возможность ознакомления с этими документами.

6.2. К заявке прилагается подписанная претендентом опись (в 2-х экземплярах) предоставленных им документов, один экземпляр которой остается у претендента с пометкой организатора о принятии документов.

6.3. Заявка регистрируется организатором конкурса в реестре регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в реестре.

6.4. При принятии заявок с прилагаемыми к ней документами проверяется их комплектность и соответствие предъявляемым требованиям.

6.5. Один участник имеет право подать только одну заявку.

6.6. Участник имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока приема заявок, в письменной форме предупредив об этом. Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок.

6.7. Организатор принимает меры по обеспечению сохранности предоставленных документов, а также конфиденциальности сведений.

6.8. По окончании срока приема заявок организатор передает поступившие материалы в конкурсную комиссию.

7. Процедура проведения конкурса

7.1. В назначенный день конкурсная комиссия после изучения конкурсной документации принимает решение о допуске участников к участию или отказе с оформлением протокола.

7.2. При вскрытии конвертов и оглашении предложений могут присутствовать все участники конкурса или их представители.

7.3. Участники конкурса и их представители не имеют права присутствовать при обсуждении и оценке предложений.

7.4. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшую цену, при этом учитывается репутация и рекомендации участника, качество работы, способность соблюдать график работ, а также его навыки и опыт, необходимые для соблюдения технических требований.

7.5. Результаты конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии (Приложение 2), составляемым в 2-х экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.

Член комиссии, не согласившийся с решением комиссии, имеет право приложить к протоколу свое особое мнение в письменной форме.

7.6. Конкурсная комиссия в 3-х дневный срок направляет протокол заседания комиссии заказчику и уведомление в письменной форме победителю конкурса.

7.7. Победитель конкурса обязан в 5-дневный срок со дня проведения конкурса подписать с заказчиком договор (Приложение 3).

7.8. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора победитель конкурса утрачивает право на заключение указанного договора; право заключения договора переходит к участнику, занявшему 2-е место.

7.9. В случае признания конкурса не состоявшимся, принимается решение о повторном проведении конкурса либо вносится предложение главе района на выполнение работ назначенным подрядчиком.

8. Разрешение споров

8.1. Участник конкурса, не согласный с решением или действием организатора конкурса или конкурсной комиссии, вправе обжаловать его в установленном порядке.

8.2. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.

Приложение 1

к Положению

Заявка
на участие в конкурсе на право заключения договора подряда
по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному
ремонту муниципальных объектов Гороховецкого района

 Организатор конкурса: ______________________________________________________

 Представитель организатора конкурса: _______________________________________

 Заявка  принята  "____"  _____________ 200   г.   в  ________  ч. ______ м.

 (для физических лиц)

 Участник - Физическое лицо _________________________________________________

 ФИО участника ______________________________________________________________

 Документ,  удостоверяющий  личность:  ____________  серия______   N ________

 выдан  "____" __________ _____ г. __________________________________________

 ____________________________________________________________________________

                                 (для юридических лиц)

 Документ  о  государственной регистрации ___________  серия  _____N ________

 выдан  "____"  __________   _____   г.

 ____________________________________________________________________________

 Зарегистрировавший орган ___________________________________________________

 Место выдачи _______________________________________________________________

 ИНН ________________________________________________________________________

 Место жительства/Юридический адрес Участника _______________________________

 ____________________________________________________________________________

 Телефон _____________ Факс __________________

 Представитель Участника (ФИО): _____________________________________________

 Действует на основании доверенности от  "___"  __________  200   г. N ______

     Настоящая заявка выражает намерение Участника принять  участие

 в конкурсе. Участник обязуется:

 -  выполнять   условия  конкурса,  содержащиеся  в  информационном сообщении

 о  проведении  конкурса,  а  также  соблюдать   порядок проведения конкурса;

 -  в  случае признания победителем конкурса заключить с ____________________

 договор  ___________________________________________  не  позднее  15 дней с

 даты проведения конкурса.

     До    подписания   договора   _____________________________,   настоящая

 заявка вместе с протоколом о результатах конкурса  будут считаться  имеющими

 силу договора между Участником и  Организатором конкурса.

    К заявке прилагаются:

 1.

 2.

 Подпись Участника/Представителя Участника/ _____________ ____________

                               Дата " ____ " _________________  200_ г.

Приложение 2

к Положению

Протокол
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов открытого
(закрытого) конкурса по ____________________________________

 N ____                                    "___" _________ 200  г.

 Место проведения: _______________________________________________

 Извещения о проведении конкурса: ________________________________

 Присутствуют:

 __________________   ____________________________________________

 __________________   ____________________________________________

 __________________   ____________________________________________

 Члены комиссии:

 __________________   ____________________________________________

 __________________   ____________________________________________

 __________________   ____________________________________________

 __________________   ____________________________________________

 __________________   ____________________________________________

 __________________   ____________________________________________

 Повестка дня:

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 1. Краткое описание поставляемых работ (услуг):

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 2. Наименование заказчика:  _____________________________________

 3. Источник финансирования: _____________________________________

 4. Документы, составляющие конкурсное предложение:

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 5. Наименование и адреса подрядчиков:

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 6. Документы, подтверждающие правомочность участников конкурса:

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 7. Стоимость работ (условия и сроки их  выполнения), предложенные

 подрядчиками:

 1. Подрядчик: __________________________________________________

N п/п	Наименование работ	Стоимость работ (тыс.руб.)	Дополнительные предложения
----	-------------------------	-----------------	---------------

     Оценка  и  сопоставление конкурсных предложений проводились в

соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации.

     Комиссия решила:

    1. Отклонить конкурсное предложение __________________________

 _________________________________________________________________

    2. Объявить победителем конкурса на выполнение подрядных работ

__________________________________________________________________

 2. В  срок  не позднее 5  дней от даты объявления итогов конкурса

Победитель  обязан  заключить  договор с заказчиком на  выполнение

подрядных  работ. В случае не  подписания договора в установленный

срок,  право  заключения договора переходит к участнику, занявшему

2-е место.

 Председатель конкурсной комиссии: ___________   ______________

 Заказчик:                         ___________   ______________

 Победитель:                       ___________   ______________

Приложение 3

к Положению

Договор N
подряда на выполнение работ

г. Гороховец                                      "____"_________2004 г.

Предприятие _________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании ______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика __________________________________________________ по адресу: ______________________________________________________, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.3. Подрядчик обязан выполнить все обусловленные работы в сроки, установленные настоящим договором.

Сроки выполнения работ могут быть изменены по согласованию сторон, ввиду наступления форс-мажорных обстоятельств и других обстоятельств, препятствующих выполнению сторонами обязательств по договору.

2. Цена работы. Порядок расчетов по договору

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Заказчиком), и составляет ___________________________________________________________.

Проектно-сметная документация приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _______________ _____________________________________________________. Окончательный расчет производится после сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

2.3. Срок исполнения договора ___________________________________ со дня получения авансового платежа.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик:

- несет ответственность за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества.

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком;

- самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними;

- вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

- обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы;

- если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

- в случае несвоевременного предупреждения Заказчика о необходимости превышения указанной в п.2.1. настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

- при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, которые нельзя было предусмотреть при заключении настоящего договора, имеет право требовать увеличения установленной по договору цены работы.

3.7. Заказчик:

- обязуется оплатить Подрядчику выполненную и принятую к оплате работу в 15-ти дневный срок после подписания акта сдачи-приемки работ;

- имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком;

- имеет право приостанавливать выполнение работ при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат их выполнения, а также при обнаружении других недостатков, ведущих к снижению качества работ.

4. Приемка Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком

4.1 Заказчик обязан в 3-х дневный срок после получения извещения от Подрядчика и в порядке, предусмотренном настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан незамедлительно известить об этом Подрядчика.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и подрядчик несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае неисполнения Подрядчиком работ в установленные сроки он выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от договорной цены за каждый день просрочки.

5.3. Подрядчик дает гарантию на выполненные работы сроком на ______ года, обязуется устранить скрытый брак за свой счет.

5.4. Если оплата Заказчиком за выполненные работы не произведена в оговоренные сроки (п. 3.7), Заказчик уплачивает неустойку в сумме процентов за недоплаченные средства в соответствии с учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности, касающемся ответственности Сторон, сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности, применяются нормы действующего гражданского законодательства России.

6.2. Все споры, связанные с заключением, изменением и расторжением настоящего договора разрешаются путем переговоров.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

6.5. В договор могут вноситься изменения в течение срока действия договора, которые имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй - у Подрядчика.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

           Заказчик                          Подрядчик

   _________________________           _______________________