Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Губернатора Владимирской области от 21 февраля 2006 г. N 120 "Об утверждении Положения о департаменте строительства и архитектуры администрации Владимирской области"
- Приложение. Положение о департаменте строительства и архитектуры администрации Владимирской области
Приложение. Положение о департаменте строительства и архитектуры администрации Владимирской области
Приложение
к постановлению
Губернатора Владимирской области
от 21 февраля 2006 г. N 120
Положение
о департаменте строительства и архитектуры администрации Владимирской области
С изменениями и дополнениями от:
22 сентября 2006 г., 7 февраля, 6 апреля, 24 августа 2007 г., 11 марта, 19 июня 2009 г., 22 апреля 2010 г., 21 сентября, 26 декабря 2011 г., 6 февраля, 29 ноября 2012 г., 13 февраля, 17 апреля, 31 декабря 2014 г., 11 сентября, 12 ноября 2015 г., 28 октября, 20 декабря 2016 г., 4 августа 2017 г., 26 апреля 2018 г.
1. Общие положения
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Владимирской области от 31 декабря 2014 г. N 1400 в пункт 1.1 раздела 1 настоящего приложения внесены изменения
1.1. Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области (в дальнейшем именуемый Департамент) является органом исполнительной власти области, проводящим государственную политику в сфере строительства и архитектуры по полномочиям, возложенным на администрацию области, и осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в данной сфере деятельности на всей территории области.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Владимирской области от 11 сентября 2015 г. N 888 пункт 1.2 раздела 1 настоящего приложения изложен в новой редакции
1.2. Департамент функционально подчиняется заместителю Губернатора области по строительству.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Владимирской области от 31 декабря 2014 г. N 1400 в пункт 1.3 раздела 1 настоящего приложения внесены изменения
1.3. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом области, законами Владимирской области, указами и распоряжениями Губернатора области, постановлениями и распоряжениями администрации области, а также настоящим Положением.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Владимирской области от 12 ноября 2015 г. N 1135 в пункт 1.4 раздела 1 настоящего приложения внесены изменения
1.4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области и структурными подразделениями администрации области, органами местного самоуправления, организациями различных форм собственности и общественными организациями.
1.5. Департамент может образовывать совещательный орган - коллегию.
1.6. Департамент является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области (счета в иных кредитных учреждениях, предусмотренных действующим законодательством), печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, соответствующие печати, штампы и бланки.
1.7. Департамент вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Имущество закрепляется за Департаментом на праве оперативного управления.
1.8. Место нахождения департамента: 600005, Владимир, ул.Токарева, 1.
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Владимирской области от 6 февраля 2012 г. N 103 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения
2. Полномочия департамента
К полномочиям Департамента относится решение следующих вопросов:
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Владимирской области от 20 декабря 2016 г. N 1129 пункт 2.1 раздела 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.
2.1. Утверждение областных нормативов градостроительного проектирования.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Владимирской области от 28 октября 2016 г. N 949 в пункт 2.2 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения
2.2. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Владимирской области от 29 ноября 2012 г. N 1341 пункт 2.3 раздела 2 настоящего приложения изложен в новой редакции
2.3. Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Владимирской области от 4 августа 2017 г. N 648 в пункт 2.4 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2018 г.
2.4. Осуществляет полномочия в области:
- организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- контроля за соблюдением органами местного самоуправления Владимирской области законодательства о градостроительной деятельности;
- градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Владимир Владимирской области.
2.5. Организации и осуществление инвестиционных программ и инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств (с учетом софинансирования строительства объектов из бюджетов муниципальных образований) в пределах своей компетенции;
2.6. Осуществление мероприятий по развитию строительства и строительного комплекса области;
2.7. Стимулирование жилищного строительства; осуществление взаимодействия с органами, исполняющими контролирующие функции в сфере жилищного строительства.
2.8. Выдача разрешений на проведение работ по созданию искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию искусственно созданного земельного участка.
2.9. Организация на территории области мероприятий, связанных с выполнением государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Владимирской области от 4 августа 2017 г. N 648 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2018 г.
3. Функции департамента
Департамент в целях реализации своих полномочий выполняет следующие функции:
3.1. Организует подготовку документов территориального планирования Владимирской области, реализацию Схемы территориального планирования области, контроль за реализацией Схемы территориального планирования области;
3.2. Утверждает областные нормативы градостроительного проектирования и организует контроль за их реализацией;
3.3. Организует подготовку документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения;
Информация об изменениях:
Пункт 3.4 изменен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
3.4. Осуществляет мониторинг показателей для оценки эффективности деятельности администрации области в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами области;
3.5. Осуществляет разработку законов и иных нормативных правовых актов Владимирской области, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, контроль за их реализацией, мониторинг за их соответствием федеральным законам и нормативным правовым актам Правительства РФ;
3.6. Осуществляет совместно с органами местного самоуправления подготовку документов территориального планирования; подготовку сводных заключений по проектам документам территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, граничащих с Владимирской областью; ведение фонда таких документов; подготовку заключений по установлению (изменению) границ муниципальных образований;
3.7. Осуществляет рассмотрение документов по включению (исключению) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов области; готовит по результатам такого рассмотрения проект постановления администрации области о включении (исключении) земельных участков в границы (из границ) населенного пункта либо проект письма Губернатора области об отказе в принятии такого решения с указанием причин такого отказа;
3.8. Осуществляет контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;
3.9. Вправе получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
3.10. Ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
3.11. Осуществляет контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
3.12. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости; рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;
3.13. Направляет лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, и устанавливает сроки устранения этих нарушений.
3.14. Осуществляет контроль за соблюдением застройщиком:
а) установленных частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" требований к застройщику;
б) установленных статьей 3.1 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" требований к раскрытию и размещению им информации;
в) примерных графиков реализации проектов строительства;
г) установленных частью 1.2 статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" требований к ведению учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства.
3.15. Выдает заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", либо мотивированный отказ в выдаче такого заключения.
3.16. Получает от застройщика информацию о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем 25 процентов) корпоративным юридическим лицом - застройщиком.
3.17. Получает от застройщика информацию о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (если имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о видах таких товаров, работ, услуг и информацию о наличии у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков (лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным органом.
3.18. Вправе получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, выписку из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных пунктом 7 части 2 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации.
3.19. Вправе получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных пунктом 8 части 2 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
3.20. Вправе получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
3.21. Осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона, в том числе запрашивает у Центрального банка Российской Федерации информацию о соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой организации, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", а также рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями настоящего Федерального закона.
3.22. Размещает на официальном сайте контролирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о проведенных проверках деятельности застройщика, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения о вступивших в законную силу постановлениях контролирующего органа о привлечении застройщика, его должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
3.23. Вправе получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в установленный законодательством срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
3.24. Вправе получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости).
3.25. Направляет в правоохранительные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
3.26. Осуществляет контроль (надзор) за привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительными кооперативами многоквартирных домов в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов, с учетом положений Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
3.27. Принимает меры, необходимые для привлечения застройщиков (их должностных лиц) к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
3.28. Вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;
3.29. Обращается в арбитражный суд:
- с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;
- с заявлением о ликвидации застройщика в случае неоднократного или грубого нарушения застройщиком положений законодательства Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;
3.30. Признает в соответствии с установленными уполномоченным органом критериями граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведет реестр таких граждан;
3.31. Осуществляет контроль за:
- соответствием муниципальных правовых актов законодательству о градостроительной деятельности;
- соблюдением установленных федеральными законами сроков приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- соблюдением процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков.
3.32. Уполномоченные должностные лица департамента в целях выполнения функций, предусмотренных пунктами 3.13. и 3.31. настоящего Положения:
- проводят проверки деятельности органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций;
- требуют от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления предоставления необходимых документов, материалов и сведений, выделения специалистов для выяснения возникших вопросов;
- получают от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления объяснения по факту нарушения законодательства о градостроительной деятельности;
- направляют в органы местного самоуправления обязательные предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности и устанавливают сроки устранения таких нарушений; направляют в органы прокуратуры информацию о фактах нарушения законов для принятия мер прокурором; принимают меры, необходимые для привлечения руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
- проводят в соответствии с законодательством плановые и внеплановые проверки, в том числе мероприятия по контролю за долевым участием в строительстве;
- составляют акты проверок при осуществлении контроля и надзора за долевым участием в строительстве и обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.
Уполномоченный заместитель директора департамента также составляет протоколы и рассматривает дела об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.33. Осуществляет выдачу разрешений на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов).
Осуществляет в установленном порядке продление срока действия разрешения на строительство и внесение изменений в разрешение на строительство.
3.34. Осуществляет выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.35. Организует проведение в установленном порядке государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий подведомственным департаменту государственным автономным учреждением.
3.36. Осуществляет выдачу разрешений на проведение работ по созданию искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) и выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию искусственно созданного земельного участка.
Информация об изменениях:
Пункт 3.37 изменен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
3.37. Выполняет следующие функции в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Владимир Владимирской области:
- установления состава, порядка подготовки документов территориального планирования муниципального образования город Владимир Владимирской области, порядка подготовки изменений и внесения их в такие документы;
- утверждения генерального плана муниципального образования город Владимир Владимирской области и внесения изменений в него;
- установления порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения изменений в них;
- утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесенных изменений в местные нормативы градостроительного проектирования;
- утверждения правил землепользования и застройки и внесенных в них изменений;
- установления порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления муниципального образования город Владимир Владимирской области;
- утверждения документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков, за исключением подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков в целях строительства и реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
- принятия решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений;
- принятия решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений;
- выдачи разрешений на строительство или отказ в выдаче разрешений на строительство, а также продление срока действия разрешений на строительство или отказ в продлении срока действия разрешений на строительство, принятие решений о внесении изменений в разрешения на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешения на строительство, решений о прекращении действия разрешений на строительство, в том числе в отношении разрешений на строительство, выданных органами местного самоуправления муниципального образования город Владимир Владимирской области до дня начала осуществления департаментом соответствующих полномочий в области градостроительной деятельности, за исключением указанных полномочий при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
- выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в отношении ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы органами местного самоуправления муниципального образования город Владимир Владимирской области до дня начала осуществления департаментом соответствующих полномочий в области градостроительной деятельности, за исключением указанных полномочий при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
- принятия решений о развитии застроенных территорий.
3.38. Исключен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
Информация об изменениях:
3.39. Исключен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
Информация об изменениях:
3.40. Исключен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
Информация об изменениях:
3.41. Исключен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
Информация об изменениях:
3.42. Исключен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
Информация об изменениях:
3.43. Исключен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
Информация об изменениях:
3.44. Исключен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
Информация об изменениях:
3.45. Исключен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
Информация об изменениях:
3.46. Исключен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
Информация об изменениях:
3.47. Исключен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
Информация об изменениях:
3.48. Исключен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
Информация об изменениях:
3.49. Исключен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
Информация об изменениях:
3.50. Исключен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
Информация об изменениях:
3.51. Организует проектную деятельность по курируемым направлениям и выполнение государственными гражданскими служащими Департамента и областных правовых актов и документов по организации проектной деятельности.
3.52. Обеспечивает организацию инвестиционных программ и инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств (с учетом софинансирования строительства объектов из бюджетов муниципальных образований) в пределах своей компетенции;
3.53. Формирует Перечни объектов капитального строительства областной и муниципальной собственности на очередной год;
3.54. Формирует проект областной адресной инвестиционной программы, перечень строек и объектов для государственных нужд; осуществляет функции главного распорядителя средств Областного фонда муниципального развития; осуществляет контроль за реализацией областной адресной инвестиционной программы Областного фонда муниципального развития;
3.55. Участвует в реализации федеральных целевых программ согласно отраслевой принадлежности. Организует разработку органами местного самоуправления и заказчиками программных мероприятий бюджетных заявок на участие в федеральных целевых программах и их представление государственным заказчикам и координаторам программ.
Осуществляет взаимодействие с государственными заказчиками и органами местного самоуправления по вопросам заключения соглашений и договоров по реализации целевых программ, выделению средств федерального бюджета и софинансированию из местного бюджета.
Обеспечивает контроль за целевым использования бюджетных средств. Организует своевременную и качественную подготовку заказчиками установленных форм статистической и иной отчетности и ее представление госзаказчикам в установленные сроки и софинансированию из местного бюджета.
3.56. Осуществляет реализацию программных мероприятий по развитию строительного комплекса области;
3.57. Участвует в мониторинге по выплате заработной платы на предприятиях строительной отрасли;
3.58. Участвует в разработке прогнозов и программ социально-экономического развития области, а также отдельных показателей по виду деятельности "Строительство", по производству прочих неметаллических минеральных продуктов, производству важнейших видов продукции, строительству жилых домов.
3.59. Осуществляет организацию работы по совершенствованию сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве;
3.60. Представляет интересы области в акционерных обществах, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в государственной собственности Владимирской области;
3.61. Организует осуществление мер по сокращению продолжительности строительства, снижению стоимости, энерго- и материалоемкости строительной продукции, обеспечению конкурентоспособности областных организаций строительной отрасли;
3.62. Осуществляет организацию работы по дальнейшему развитию, реконструкции и модернизации производственной базы строительства с ориентацией на выпуск высокоэффективных и конкурентоспособных материалов, изделий, конструкций;
3.63. Содействует переподготовке и повышению квалификации кадров для нужд строительства;
3.64. Осуществляет организацию и проведение конкурсов на лучшую строительную организацию области, профессионального мастерства среди рабочих строительных профессий, подготовку документов на участие в федеральном конкурсе на лучшую строительную организацию;
3.65. Содействует эффективному развитию рынка жилья с наращиванием объемов нового жилищного строительства;
3.66. Осуществляет разработку законодательных и иных нормативных правовых актов в области реализации государственной жилищной политики, повышения инвестиционной активности за счет вовлечения в инвестиционный процесс внебюджетных средств, кредитов банков, а также дальнейшее совершенствование и внедрение системы ипотечного кредитования;
3.67. Исключен; - Постановление Губернатора Владимирской области от 6 февраля 2012 г. N 103.
Информация об изменениях:
3.68. Рассматриваются вопросы исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации на оперативных и иных рабочих совещаниях с оформлением соответствующих протоколов;
3.69. Осуществляет организацию проведения мероприятий, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов; организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в департаменте;
3.70. Осуществляет организацию проведения мероприятий по гражданской обороне, разработке и реализации планов гражданской обороны и защиты населения; организацию выполнения задач инженерной службы гражданской обороны области в мирное и военное время;
3.71. Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами исполнительной власти области и структурными подразделениями администрации области, органами местного самоуправления, организациями различных организационно-правовых форм;
3.72. Исключен; - Постановление Губернатора Владимирской области от 6 февраля 2012 г. N 103.
Информация об изменениях:
3.73. Осуществляет рассмотрение устных и письменных обращений граждан в порядке и в сроки, установленные законодательством о рассмотрении обращений граждан;
3.74. Исключен; - Постановление Губернатора Владимирской области от 6 февраля 2012 г. N 103
Информация об изменениях:
3.75. Осуществляет организацию и ведение кадровой работы;
3.76. Осуществляет организацию ведения секретного делопроизводства;
3.77. Осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности: составление и исполнение сметы; отражение в бухучете областной адресной инвестиционной программы; налоговый учет;
3.78. Осуществляет организацию участия департамента как органа администрации области в заседаниях суда; организацию исполнения требований и запросов прокуратуры области.#
3.79. Направляет запросы в органы исполнительной власти Владимирской области, органы местного самоуправления, организации, находящиеся в ведении Департамента, с целью получения материалов и информации, необходимых для выполнения возложенных на Департамент функций;
Информация об изменениях:
Пункт 3.80 изменен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
3.80. Вносит в установленном порядке предложения о создании, реорганизации, ликвидации государственных унитарных предприятий, учреждений, об участии области в открытых акционерных обществах, о назначении и освобождении от должности руководителей предприятий, учреждений, осуществляет иные действия в этой области в соответствии с нормативными правовыми актами Владимирской области;
Согласовывает создание филиалов и открытие представительств государственными унитарными предприятиями, подведомственными Департаменту, прием на работу главного бухгалтера, заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним, утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов предприятия.
Осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Владимирской области за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных Департаменту заказчиков.
3.81. Привлекает специалистов органов исполнительной власти Владимирской области, органов местного самоуправления, научно-исследовательских организаций, иных организаций по согласованию с их руководителями для решения вопросов, находящихся в ведении Департамента;
Информация об изменениях:
Пункт 3.82 изменен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
3.82. Осуществляет разработку, реализацию и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Владимирской области.
3.83. Определяет показатели средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям области для обеспечения жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
ГАРАНТ:
См. справку о средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья и нормативе стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
3.84. Осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления отдельных переданных полномочий по обеспечению детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в части формирования специализированного жилищного фонда, управления и принятия решения о включении (исключении) жилых помещений в специализированный жилищный фонд для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.85. Осуществляет согласование схем размещения рекламных конструкций и вносимых в такие схемы изменений.
3.86 Осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Департамента в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.87. Осуществляет соблюдение требований защиты информации и выполнение сотрудниками нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты информации.
3.88. Осуществляет мониторинг разработки и утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов.
Информация об изменениях:
Раздел 3 дополнен пунктом 3.89 с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
3.89. Осуществляет функции уполномоченного органа по:
- принятию решений о признании объекта капитального строительства, находящегося в собственности Владимирской области, за исключением многоквартирных домов, аварийным и подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном развитии территории;
- согласованию включения в границы застроенной территории, в отношении которой органом местного самоуправления городского округа, поселения принимается решение о развитии, земельных участков и расположенных на них объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, находящихся в собственности Владимирской области;
- согласованию включения в границы территории, в отношении которой принимается решение о ее комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления, земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Владимирской области.
Информация об изменениях:
Пункт 3.90 изменен с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
3.90. Принимает распоряжения и нормативные правовые акты - постановления Департамента по осуществлению полномочий и функций, предусмотренных пунктами 2.1, 3.2, 3.37 - 3.43 настоящего Положения, и в случаях, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области.
Информация об изменениях:
Нумерация пункта изменена с 28 апреля 2018 г. - Постановление Администрации Владимирской области от 26 апреля 2018 г. N 333
3.91. Осуществляет иные функции, необходимые для выполнения возложенных на него полномочий, в соответствии с законодательством.
4. Обеспечение деятельности и руководство департаментом
4.1. Финансирование Департамента осуществляется за счет средств областного бюджета.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Владимирской области от 20 декабря 2016 г. N 1130 в пункт 4.2 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
4.2. Структура и штатное расписание Департамента утверждается Губернатором.
4.3. Департамент возглавляет директор, который назначается и освобождается от должности Губернатором области в соответствии с действующим законодательством.
Директор имеет заместителей, назначаемых на должности и освобождаемых от должности Губернатором области в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Директор Департамента:
4.4.1. Руководит деятельностью Департамента, организует его работу в соответствии с полномочиями и функциями, несет персональную ответственность за результаты работы Департамента.
4.4.2. Распределяет обязанности между заместителями директора Департамента и руководителями структурных подразделений.
4.4.3. Разрабатывает и утверждает должностные регламенты государственных гражданских служащих Департамента.
4.4.4. Исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 11 сентября 2015 г. N 888.
Информация об изменениях:
4.4.5. Ведет прием граждан, рассматривает обращения, поступившие в Департамент, принимает меры к их своевременному рассмотрению.
4.4.6. Планирует деятельность Департамента по согласованию с курирующим заместителем Губернатора области на очередной квартал.
4.4.7. Направляет в необходимых случаях государственных гражданских служащих Департамента для участия в заседаниях коллегии администрации области и ее органов, совещаниях, комиссиях и иных мероприятиях администрации области, комитетах Законодательного Собрания области по вопросам деятельности Департамента.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Владимирской области от 31 декабря 2014 г. N 1400 в пункт 4.4.8 пункта 4.4 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения
4.4.8. Визирует в пределах своей компетенции проекты законов Владимирской области, указов и распоряжений Губернатора области, постановлений и распоряжений администрации области, а также иные документы администрации области.
4.4.9. Подписывает служебную документацию в пределах компетенции Департамента.
4.4.10. Действует без доверенности от имени Департамента, представляет его интересы во всех организациях, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Выдает доверенности от имени Департамента.
4.4.11. Подписывает соглашения и договоры от имени Департамента.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Владимирской области от 20 декабря 2016 г. N 1130 в пункт 4.4.12 пункта 4.4 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4.4.12. Издает приказы в пределах своей компетенции.
4.4.13. Вносит Губернатору области предложения по совершенствованию структуры и штатов Департамента, согласованные с курирующим заместителем Губернатора области.
4.4.14. Назначает граждан на должности государственной гражданской службы Департамента и увольняет с данных должностей.
4.4.15. Организует и проводит аттестацию и квалификационный экзамен государственных гражданских служащих.
4.4.16. Командирует государственных гражданских служащих для осуществления функций Департамента вне администрации области.
4.4.17. Создает необходимые условия для организации труда сотрудников Департамента.
4.4.18. Обеспечивает соблюдение в Департаменте правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины.
4.4.19. Принимает решения о поощрении государственных гражданских служащих Департамента, применении к ним мер дисциплинарной ответственности.
4.4.20. Осуществляет иную деятельность в соответствии с должностным регламентом.
4.4.21. Непосредственно выполняет поручения Губернатора области и курирующего заместителя Губернатора области.
4.4.22. Составляет протоколы и рассматривает дела об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Ответственность государственных гражданских служащих Департамента и порядок обжалования их действий (бездействия) и решений.
5.1. Персональная ответственность должностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента обжалуются в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в департамент и (или) администрацию Владимирской области или в суд в порядке, установленном законодательством РФ.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются действия (бездействие) и решения, не подлежащие рассмотрению в суде, в соответствии с действующим законодательством РФ:
должностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента - директору Департамента,
Директора Департамента и его заместителей - Губернатору Владимирской области.
6. Реорганизация и ликвидация департамента
Реорганизация или ликвидация департамента производится Губернатором области в порядке, установленном действующим законодательством.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Губернатора Владимирской области от 21 февраля 2006 г. N 120 "Об утверждении Положения о департаменте строительства... |