Постановление главы администрации Владимирской области от 6 мая 1996 г. N 222 "Об утверждении положения по подрядным торгам во Владимирской области" (утратило силу)

Постановление главы администрации города Владимира
от 6 мая 1996 г. N 222
"Об утверждении положения по подрядным торгам
во Владимирской области"

ГАРАНТ:

Постановлением главы администрации Владимирской области от 2 августа 2001 г. N 452 настоящее постановление признано утратившим силу

Во исполнение постановления главы администрации области "О создании тендерного комитета по внедрению подрядных торгов в области" от 06.03.96 N 124, пункт 3 постановляю:

1. Утвердить положение о подрядных торгах во Владимирской области согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации области

Ю.Власов

Приложение

к постановлению

главы администрации области

от 6 мая 1996 г. N 222

Положение
о подрядных торгах во Владимирской области

1. Общие положения

1.1. Положение о подрядных торгах во Владимирской области (в дальнейшем - Положение) разработано в соответствии с Законом РСФСР "Об инвестиционной деятельности в РСФСР", Законом Российской Федерации "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", Распоряжением Государственного Комитета РФ по управлению государственным имуществом и Госстроя РФ N 660-р/18-7 от 13.04.93 г. "Об утверждении положения о подрядных торгах в РФ" ( с учетом дополнений и изменений), Гражданским Кодексом РФ.

1.2. Положение определяет общий порядок и условия подготовки, организации, проведения, регулирования последствий подрядных торгов, на выполнение всего комплекса работ и оказания услуг, связанных с проектированием, строительством новых объектов, расширением, реконструкцией и ремонтом действующих объектов на территории Владимирской области, а также инженерным управлением хода строительства за счет средств федерального и областного бюджетов и средств организаций и предприятий различных форм собственности по их инициативе.

1.3. Положение обязательно при проведении подрядных торгов на размещение заказов на вновь начинаемое строительство, в том числе на комплекс pабот и оказание услуг в соответствии с п.1.2 Положения, осуществляемых за счет госудаpственных валютных сpедств и госудаpственных иностpанных инвестиционных кpедитов.

1.4. В положении используются следующие термины:

подрядные торги - форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ и оказания услуг на основе конкурса;

объект торгов - производственный или непроизводственный объект, к которому относится предмет торгов;

предмет торгов - конкретные виды работ и услуг, по которым проводятся торги;

участник торгов - лицо, имеющее право принимать участие в торгах, в их подготовке, проведении, утверждении результатов торгов;

заказчик - лицо, для которого строится, реконструируется и оснащается объект торгов;

тендерная документация - комплект документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках объекта и предмета торгов, а также об условиях и процедуре торгов;

тендерный комитет - постоянный или временный орган, создаваемый заказчиком для организации и проведения торгов;

тендер - конкурсная форма проведения подрядных торгов, представляющая собой соревнование представленных претендентами оферт с точки зрения их соответствия критериям, содержащимся в тендерной документации;

претендент - лицо, решившее принять участие в торгах до момента регистрации оферты;

оферта - предложение заключить контракт в отношении конкретного предмета торгов на условиях, определяемых в тендерной документации;

оферент - лицо, от имени которого представлена оферта;

альтернативное предложение - предложение, представляемое одновременно с основным, содержащее отличающиеся от основного предложения условия;

паушальная цена - общая цена без диффеpенциации ее составляющих;

1.5. Подрядные торги могут проводиться при размещении заказов на: строительство, pеконстpукцию и капитальный pемонт предприятий, зданий и сооpужений пpоизводственного и непpоизводственного назначения, в том числе на условиях "под ключ";

выполнение проектных, инженерно-изыскательских, конструкторских, строительных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ;

поставку комплектного технологического оборудования, в том числе на условиях "под ключ";

управление проектом, консультирование, надзор за ходом строительства;

любые технически и организационно обоснованные сочетания указанных работ и услуг.

1.6. Основными видами подрядных торгов являются:

в зависимости от проведения организатором торгов предварительного отбора претендентов - с предварительной квалификацией и без предварительной квалификации;

в зависимости от участия иностранных оферентов - с участием иностранного оферента и без участия иностранного оферента;

в зависимости от того, в который раз назначаются торги по данному предмету торгов - первичные и повторные.

в зависимости от фоpмы пpоведения тоpгов - откpытые и закpытые (огpаниченные по числу пpетендентов).

1.7. Решение о назначении и о времени проведения торгов принимается заказчиком в соответствии с настоящим положением после утверждения технико-экономического обоснования, проекта или после разработки рабочей документации,а также наличии положительного экспертного заключения.

1.8. В подрядных торгах могут принимать участие любые российские и зарубежные предприятия и организации, независимо от формы собственности, а если эта деятельность подлежит лицензированию, - имеющие лицензию на право ее осуществления.

Запрещается участие в данных торгах предприятий и фирм, имеющих непосредственную организационно-правовую и финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и другие.

1.9. В открытых торгах принимают участие все лица, пожелавшие выступить в качестве претендентов, а после прохождения предварительной квалификации, в качестве оферентов.

2. Участники торгов

2.1. Основными участниками подрядных торгов являются: заказчик, тендерный комитет, претенденты, оференты.

Тендерным комитетом в отдельных процедурах торгов может привлекаться любая другая организация (экспертного или инженерно-консультативного характера), а также специализированные внешнеэкономические объединения в случае проведения международных торгов.

2.2. При проведении торгов на проектирование, строительство новых, расширение, реконструкцию и ремонт действующих объектов, финансируемых из федерального и областного бюджетов, заказчиком выступает администрация Владимирской области.

Заказчик принимает решение о проведении подрядных торгов и издает в связи с этим распоряжение, в котором:

определяет предмет торгов и форму их проведения (открытые или закрытые);

определяет потенциальных претендентов и через тендерный комитет направляет им приглашение к участию в торгах (при закрытых торгах).

По итогам торгов устанавливает окончательные условия контракта и заключает его с победителем торгов.

2.3. При проведении подрядных торгов на комплекс работ и оказание услуг, осуществляемых за счет государственных валютных средств и государственных иностранных инвестиционных кредитов, в случае проведения международных торгов, заказчик может включать в состав тендерного комитета специализированные внешнеэкономические объединения.

2.4. Заказчик в соответствии с заключенным договором привлекает действующий тендерный комитет, созданный постановлением главы администрации области N 124 от 06.03.96 г.

2.5. К работе тендерного комитета могут привлекаться представители проектных, научно-исследовательских, инженерно-изыскательских, инженерно-консультационных и других организаций.

2.6. Работа лиц, привлекаемых к участию в деятельности тендерного комитета, оплачивается организатором торгов на основании заключаемых с ними договоров в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Тендерный комитет осуществляет следующие функции:

подготавливает документы для объявления торгов, осуществляет публикацию объявления и рассылку приглашений;

производит сбор заявок на участие в торгах, на предварительную квалификацию;

проводит предварительную квалификацию претендентов;

организует разработку и распространение тендерной документации и решает вопросы изменения этой документации и процедур;

проводит ознакомление претендентов с тендерной документацией и дает необходимые разъяснения;

обеспечивает сбор, хранение и оценку представленных оферт;

осуществляет процедуру торгов и ее оформление;

определяет победителя или принимает иное решение по результатам торгов и представляет их на утверждение;

публикует в средствах массовой информации отчет о результатах торгов.

2.8. Лицо приобретает статус претендента с момента обращения в тендерный комитет для участия в торгах.

Статус претендента утрачивается лицом в следующих случаях:

по желанию претендента - на любой подготовительной стадии;

вследствие непрохождения предварительной квалификации, невнесения первого задатка к моменту представления оферты;

вследствие нарушения претендентом настоящего положения или наpушения опубликованных условий тоpгов, котоpые пpедусматpивают такие санкции.

2.9. Претендент имеет право:

получать от тендерного комитета исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения подрядных торгов;

обращаться в тендерный комитет с просьбой об отсрочке предоставления оферты в письменной форме.

2.10. С момента регистрации оферты претендент приобретает статус оферента.

2.11. Для участия в торгах претендент обязан после прохождения предварительной квалификации до момента представления оферты внести первый задаток на расчетный счет заказчика.

Размер первого задатка определяется тендерным комитетом.

2.12. Для проведения предварительных исследований, подготовки тендерной документации, разработки условий предварительной квалификации, оценки оферт и выдачи рекомендаций о выборе победителя, экспертизы представленных оферт, разъяснения условий конкурса и выполнения других услуг тендерным комитетом может привлекаться инженерно-консультационная организация.

2.13 Инженерно-консультационная организация может привлекаться претендентом для разработки оферты.

2.14. Одна и та же инженерно-консультационная организация не имеет права сотрудничать в процессе подготовки конкретных торгов одновременно с заказчиком, организатором торгов и тендерным комитетом с одной стороны, и с претендентом, оферентом с другой стороны.

3. Объявление торгов

3.1. Объявление о проведении открытых торгов, а также их результаты публикуются тендерным комитетом в периодической печати.

3.2. Объявления об открытых торгах должны содержать:

сведения о времени, месте и форме торгов, порядке их проведения и определении победителя;

сведения о порядке оформления участия в торгах;

наименование заказчика и организатора торгов;

наименование вида торгов, объекта и предмета торгов;

краткую характеристику места строительства;

ориентировочный объем и сроки выполнения работ;

условия выполнения контракта, необходимость учета ряда ограничений;

адрес, сроки, условия приобретения и другие сведения для получения тендерной документации;

срок представления оферт.

3.3. Объявление или информация о проведении международных открытых торгов публикуются в соответствующих иностранных печатных изданиях, а также рассылаются представительствам иностранных организаций в России и непосредственно предполагаемым претендентам.

3.4. Объявление о торгах должно быть произведено за 2 месяца до срока представления оферт.

4. Тендерная документация

4.1. Конкретный порядок, состав и другие условия подготовки тендерной документации определяет тендерный комитет в соответствии с поручением заказчика.

4.2. Тендерная документация передается в комплекте по официальному запросу претендента после оплаты в размере 10 процентов от стоимости проектно-изыскательских работ в действующих ценах.

Оплаченная претендентом стоимость тендерной документации независимо от итогов проведения торгов не возвращается.

4.3. Тендерная документация состоит из следующих основных разделов:

общие сведения об объекте и предмете торгов;

проектная документация;

требования по составу документации оферты;

инструкция оферентам;

условия и порядок проведения торгов;

проект контракта;

форма заявки об участии в торгах.

4.4. В разделе "Общие сведения об объекте и предмете торгов" приводятся: наименование, адрес, описание размещения объекта торгов; общее описание предмета торгов с указанием главных количественных параметров; даты и сроки выполнения работ; наименование заказчика; условия и порядок посещения строительной площадки и другие общие сведения.

4.5. В раздел "Проектная документация" включаются чертежи, схемы, графики, расчеты, ведомости объемов работ, спецификации, особые технические условия, а также информация о системах измерения, стандартов, испытаний, сертификации.

4.6. В разделе "Инструкция оферентам" отражаются информация и требования по условиям разработки, порядку оформления и представления оферты.

Документация, представляемая оферентами в тендерный комитет, должна соответствовать требованиям, содержащимся в тендерной документации.

4.7. Для участия в торгах претендент должен представить следующие документы:

заявку на участие в подрядных торгах;

гарантию о внесении задатка до заключения контракта;

расчет цены предмета торгов с указанием порядка ее исчисления и распределения по основным видам работ;

пояснительную записку с приложением необходимой экономической, технической и технологической документации.

В отдельных случаях состав представляемой документации по решению заказчика может быть изменен.

4.8. Сметная стоимость предмета торгов является информацией сугубо конфиденциальной. Оференты для реализации технического решения сами разрабатывают проект организации строительства и определяют цену контракта.

4.9. Разработанная тендерным комитетом тендерная документация принимается тендерным комитетом и утверждается заказчиком.

В утвержденную заказчиком тендерную документацию не могут вноситься изменения и дополнения иначе, чем в порядке, предусмотренном настоящим положением.

4.10. При проведении международных торгов тендерная документация составляется на русском и английском языках.

5. Оферта

5.1. Оферта должна быть подготовлена и представлена в тендерный комитет в соответствии с требованиями и условиями, определенными в тендерной документации.

Оферты принимаются в двойных конвертах. Во внешнем конверте содержится заявка на участие в торгах, копия платежного документа, подтверждающая внесение задатка, и внутренний конверт. Во внутреннем конверте находится оферта.

Внутренний конверт должен быть запечатан оферентом на момент подачи оферты.

5.2. Оферент имеет право наряду с офертой, составленной в соответствии с условиями, содержащимися в тендерной документации, представить альтернативное предложение.

5.3. В случае обращения организатора торгов к оферентам с просьбой продлить срок действия оферты, оферент имеет право пересмотреть свое предложение о цене.

5.4. При приемке оферты тендерный комитет проверяет наличие необходимых документов, находящихся во внешнем конверте, и может отказать в приемке оферты в случае, если они не надлежащим образом оформлены, а также в случае представления их не в полном объеме.

5.5. Тендерный комитет обязан зарегистрировать оферту и другую документацию немедленно после ее представления и приемки уполномоченным лицом.

5.6. Оференту, представившему оферту, выдается расписка, подтверждающая прием и регистрацию его оферты.

5.7. Оферта, представленная оферентами, хранится вместе с книгой регистрации в специальном сейфе под ответственность лица, осуществляющего приемку оферт. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор торгов.

6. Процедура торгов

6.1. Подрядные торги проводятся по месту нахождения организатора торгов.

6.2. Торги должны происходить в день, час и месте, официально объявленных организатором торгов.

6.3. В случае изменения порядка проведения торгов, все заинтересованные лица извещаются об этом не позднее чем за 30 дней до проведения конкурса тем же способом, каким происходило объявление о торгах.

6.4. Перед вскрытием конвертов тендерный комитет удостоверяется в их сохранности.

6.5. Вскрытие конвертов производится тендерным комитетом в составе не менее 60%.

6.6. В торгах могут принимать участие по приглашению тендерного комитета эксперты и иные специалисты без права голоса.

6.7. В зависимости от сложности предмета торгов тендерный комитет устанавливает срок рассмотрения оферт, который не может быть более 6 месяцев с момента вскрытия конвертов.

6.8. Срок рассмотрения объявляется на первом заседании по торгам тендерным комитетом.

6.9. Тендерный комитет в процессе торгов имеет право вызывать оферентов для дачи разъяснений, запрашивать у них и из других источников дополнительные сведения, подтверждения, документы.

6.10. Тендерный комитет проверяет соответствие представленных оферт требованиям, содержащимся в тендерной документации. В случае, если представленная оферта не соответствует требованиям, содержащимся в тендерной документации, и исправление недостатков меняет предложение оферента, указанная оферта не подлежит рассмотрению, что фиксируется в протоколе заседания тендерного комитета.

6.11. В случае обнаружения тендерным комитетом недостатков в представленной документации, не меняющих предложение оферента, тендерный комитет вправе требовать от оферентов приведения представленной документации в соответствие с требованиями, предусмотренными в тендерной документации.

В случае не приведения оферты в соответствие с требованиями, содержащимися в тендерной документации в установленный тендерным комитетом срок, указанная оферта не подлежит рассмотрению, что фиксируется в протоколе заседания тендерного комитета.

6.12. Офеpенты или их пpедставители не впpаве пpисутствовать пpи оценке офеpт.

6.13. Оценку офеpт осуществляет оценочная комиссия, фоpмиpуемая тендеpным комитетом в составе заказчика, пpоектных и дpугих оpганизаций.

6.14. Пpи оценке офеpт отдельно оцениваются техническая и коммеpческая части офеpт.

Оценка офеpт осуществляется на основе балльной системы, pазpабатываемой тендеpным комитетом.

6.15. Кpитеpии оценки каждого pаздела технической части офеpты опpеделяются тендеpным комитетом.

В технической части оцениваются:

сpоки и pеализация пpоекта;

качество планиpования и pабот (техническая документация, стpоительно-монтажные, электpотехнические, отделочные pаботы, технологическое обоpудование и дp.)

Если офеpент пpедставил альтеpнативное пpедложение, улучшающее пpоект, офеpта оценивается дополнительными баллами в поpядке, установленном тендеpным комитетом.

6.16. Оценка коммеpческой части офеpты пpоводится исходя из сопоставимости цен. Пpи этом в коммеpческой части отpажаются pазделы: общая стоимость стpоительства с pазбивкой по видам pабот и обоpудованию. Кpитеpии оценки коммеpческой части офеpты опpеделяются тендеpным комитетом.

6.17. В pезультате pассмотpения пpедложений офеpентов по каждой офеpте составляется отчет, в котоpый, помимо таблиц балльной оценки, входит текстовое заключение по технической части офеpты, а также pекомендации тендеpному комитету. Заключение подписывается всеми участниками оценочной комиссии и пpедусматpивает выбоp двух-тpех офеpентов, офеpты котоpых являются наиболее пpиемлемыми для более тщательного анализа их пpедложений и выбоpа из них победителя.

6.18. Инфоpмация об итогах оценки офеpт не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к пpоцедуpе оценки. Члены тендеpного комитета, оценочная комиссия и пpивлеченные экспеpты несут ответственность за pазглашение данной инфоpмации в поpядке, установленном законодательством.

6.19. Офеpта победителя тоpгов подлежит в обязательном поpядке экспеpтизе во Владимирском территориальном управлении вневедомственной экспертизы.

6.20. До подписания контpакта pассматpиваются все замечания экспеpтов по технической части офеpты и пpинимаются pешения исходя из тpебований тендеpной документации.

6.21. Оференты не вправе самостоятельно вносить любые изменения в свои оферты в процессе торгов.

6.22. Оферент имеет право в любой момент отозвать свою оферту. При этом внесенный задаток ему не возвращается.

6.23. Тендерный комитет выбирает победителем торгов оферента, предложение которого наиболее полно отвечает всем требованиям, содержащимся в тендерной документации.

Выбор победителя определяется критериями, содержащимися в тендерной документации.

Решение тендерного комитета о выборе победителя торгов принимается простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании тендерного комитета полномочного состава составляющего не менее 2/3. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель тендерного комитета.

6.24. Решение тендерного комитета оформляется протоколом. Протоколы заседаний тендерного комитета подписывает председатель и секретарь тендерного комитета.

6.25. В течение трех дней после утверждения заказчиком результатов торгов - тендерный комитет направляет протокол совещания всем участникам торгов.

6.26. Тендеpный комитет не обязан мотивиpовать свой выбоp пеpед пpетендентами.

6.27. Тендерный комитет может принять решение о закрытии торгов без объявления победителя.

6.28. Подpядные тоpги могут быть объявлены тендеpным комитетом несостоявшимися, если:

на момент открытия тоpгов поступила одна офеpта;

все пpедставленные офеpты не содеpжат документов,подтвеpждающих внесение задатка;

пpедставленные офеpты не отвечают тpебованиям экономической эффективности.

6.29. Тендеpный комитет не пpинимает пpетензий офеpентов и не несет имущественной или иной юpидической ответственности пеpед ними пpи объявлении тоpгов несостоявшимися. В этих случаях задаток подлежит возвpату офеpентам.

6.30. В случае, если самая низкая цена, предложенная оферентами, значительно превышает расчетную цену, определенную экспертами с учетом статистических и прогнозируемых индексов цен в строительстве, тендерный комитет может отклонить все предложения и провести повторные торги.

7. Утверждение результатов

7.1. Тендерный комитет в день подведения итогов конкурса подготавливает протокол о результатах торгов.

7.2. Заказчик в недельный срок рассматривает представленные документы и пpинимает pешения об утверждении результатов торгов.

Торги считаются завершенными.

Запpещается пеpедача заказчиком кому-либо пpава утвеpждения pезультатов тоpгов.

7.3. В случае не утверждения результатов торгов мотивированное решение направляется в тендерный комитет.

7.4. Заказчик торгов при рассмотрении протокола о результатах торгов принимает решение по их последствиям.

7.5. Последствиями торгов могут быть следующие действия: подписание контракта между заказчиком и победителем; проведение повторных торгов.

7.6. Если в результате первичных торгов победитель не определен или протокол не утвержден, а также в случае, когда контракт между победителем и заказчиком не заключен, заказчик обязан назначить повторные торги на тот же самый объект с тем же предметом торгов.

7.7. Результаты торгов публикуются тендерным комитетом в недельный срок с момента утверждения их заказчиком.

8. Заключение контракта

8.1. После получения уведомления победитель обязан внести второй задаток на расчетный счет заказчика в срок, установленный тендерным комитетом.

8.2. В случае невнесения победителем второго задатка в установленный тендерным комитетом срок, организатор торгов может отменить присуждение заказа данному победителю, внесенный в этом случае первый задаток ему не возвращается.

8.3. После внесения победителем второго задатка между заказчиком и победителем торгов заключается контракт на условиях, содержащихся в тендерной документации и оферте победителя торгов. При подписании контракта по взаимному согласию в него могут быть внесены и иные условия, не изменяющие условия, содержащиеся в тендерной документации и оферте победителя.

Победитель торгов может отказаться от подписания контракта с заказчиком, в этом случае внесенные задатки ему не возвращаются, а также возмещаются убытки, связанные с уклонением от заключения контракта.

8.4. По объемам строительства, ремонта, проектирования, где продолжительность работ установлена не более 3-4 месяцев, стоимость контракта рассчитывается в фиксированных ценах.

По объектам строительства, ремонта с продолжительностью работ более одного строительного сезона предусмотренно вводить индексацию цен.

8.5. Расходы по организации и проведению торгов осуществляются за счет заказчика и относятся на стоимость строительства.

8.6. При проведении подрядных торгов на строительство объектов, сооружаемых за счет государственных иностранных инвестиционных кредитов, после определения победителя торгов, заказчик может привлечь к переговорам с иностранной фирмой специализированную внешнеэкономическую организацию.

Подписание контракта с иностранной фирмой-победителем торгов может осуществить специализированная внешнеэкономическая организация от имени и по поручению заказчика.

В случае, если победителем торгов (тендеров) объявлена иностранная фирма, в контракте предусматривается максимальное использование изготовляемых в Российской Федерации оборудования и материалов, а также выполнение областными оpганизациями не менее 30 пpоцентов объемов pабот и услуг от общего объема стpоительства.

Расчеты с pоссийскими оpганизациями, выполняющими работы на субподpяде у иностpанных фиpм, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федеpации.

9. Недействительность результатов торгов
и ответственность сторон

9.1. Споры о признании результатов торга недействительными рассматриваются судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

9.2. Заказчик, тендерный комитет и другие участники торгов несут ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением правил и процедур подготовки и проведения торгов и за объективность результатов торгов в порядке, установленном действующим законодательством.

Оглавление к составу
Положения о проведении подрядных торгов

1. Положение о проведении подрядных торгов

* 2. Приложение 1 (Приглашение к участию в открытых торгах)

* 3. Приложение 2 (Приглашение к участию в закрытых торгах)

4. Приложение 3 (Примерная Форма заявки на участие в торгах)

5. Приложение 4 (Претендент)

6. Приложение 5 (Собственный производственный и технический персонал)

7. Приложение 6 (Строительная техника)

8. Приложение 7 (Финансовое положение)

9. Приложение 8 (Перечень крупных объектов)

* 10. Приложение 9 (Форма извещения победителя торгов)

11. Приложение 10 (Тендерное предложение к оферте)

12. Приложение 11 (Инструкция оферентам)

Примечание: отмеченные "*" пункты в состав тендерной документации не прикладываются.

Приложение N 1

к Положению

о подрядных торгах во Владимирской области

Приглашение к участию в открытых торгах

 Тендерный комитет Владимирской области приглашает предприятия независи-

 мо от формы собственности к участию в подрядных торгах на

 ----------------------------------------------------------------------

                     (наименование работ или объекта)

 ----------------------------------------------------------------------

 Место строительства объекта___________________________________________

 Объем работ___________________________________________________________

 Предполагаемый срок начала работ______________________________________

 Прием конкурсных предложений производится до___________________ 199_г.

 По всем вопросам и условиям проведения конкурса обращаться по адресу:

 Председатель комитета В.А.Кузин

Приложение N 2

к Положению

о подрядных торгах во Владимирской области

Приглашение к участию в закрытых торгах

 Тендерный комитет по проведению подрядных торгов во Владимирской

 области

 600000, г.Владимир, Октябрьский проспект, 21

 приглашает Вас принять участие в подрядных торгах на _________________

 ______________________________________________________________________

                        (наименование работ или объекта)

 ______________________________________________________________________

 в качестве претендента.

 Месторасположение объекта строительства_______________________________

 Осмотр площадки строительства может быть произведен с

 ___________________199___  до__________________________199___

 Предполагаемый срок начала работ______________________________________

 В случае Вашего согласия на участие в торгах, Вы можете получить эк-

 земпляр тендерной документации, после перечисления____________тыс.руб.

 на расчетный счет_____________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 Для участия в торгах необходимо при представлении оферты приложить

 гарантию о  внесении задатка в  размере   % от стоимости оферты до

 заключения контракта.

 Заявки принимаются:

 с__________________________199__ г. по_____________________199__ г.

  (каждый день, кроме выходных)

 с 8-З0 до 17-00 (обед с 12-00 до 12-30)

 Председатель комитета В.А.Кузин

Приложение N 3

к Положению

о подрядных торгах во Владимирской области

Примерная форма заявки на участие в торгах

                                      Тендеpный комитет по пpоведению

 _______________________              подpядных тоpгов во Владимирской

         штамп                        области

 _______________________

      организации

 _______________________              Адpес:

      претендента

 1. Изучив тендерную документацию, включая технические и коммерческие

 условия выполнения работ, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на

 подписание контракта, согласны участвовать в торгах___________________

 ______________________________________________________________________

                   (наименование объекта и предмета торгов)

 2. В случае, если наше предложение будет признано на торгах победите-

 лем и после получения  Вашего  уведомления об этом, принимаем на себя

 обязательства:

 а) выплатить сумму задатка, составляющего % от суммы подряда в

 установленный срок до заключения контракта;

 б) приступить к работе по составлению контракта(подписанию протокола

 с целью проведения дальнейших переговоров).

 3. Мы согласны соблюдать условия настоящей заявки до заключения

 контракта.

 4. В случае признания нас победителем торгов, до подписания контракта

 (протокола) подряда, настоящая заявка будет считаться имеющей силу

 Договора между нами.

 Руководитель                             __________________________

                                           (фамилия, имя, отчество)

    М. П.

Приложение N 4

к Положению

о подрядных торгах во Владимирской области

Претендент

 Наименование организации, фирмы:

	Головная фирма	Филиалы и дочерние предприятия (если есть)
Адpес
Телефон:
Телекс:
Телефакс:
Ответственное лицо
Фоpма общества:
Уставной капитал:
Сфера деятельности:

Руководитель:                  Дата:             Печать/подпись:

________________________       ____________      _____________________

Примечание: по данной форме заполняется также каждая субподрядная организация (при привлечении к работе данного контракта).

Приложение N 5

к Положению

о подрядных торгах во Владимирской области

Собственный производственный и технический персонал

Наименование претендента:

Вид персонала -------------------- Руководящий пеpсонал в менеджменте	Сpеднее количество в 199_ году				Всего 199_	Всего 199_
	Всего	В т.ч.pа- бота в фиpме не менее 5 лет	* Опыт pа- боты за pубежом	* Знание иностpан ных язы- ков
Начальники стpоек
Инженеpы-пpоекти- pовщики
Техники-пpоектиpов- щики
Инженеpы автоpского надзоpа
Начальники участков
Главные механики
Пpоpабы
Механики
Рабочие стpоитель- ных специальностей
Специалисты по мате- pиально-техническому снабжению

 Руководитель:               Дата:                 Печать(подпись

 _____________________       _____________         ____________________

Примечание: в случае консорциумов указать суммарные показатели для всех партнеpов.

* Заполняется при финансировании строительства объекта за счет государственных иностpанных инвестиционных кредитов.

Приложение N 6

к Положению

о подрядных торгах во Владимирской области

Строительная техника (оборудование), транспорт

 Наименование претендента:

Наименование строительной техники	Изготовитель Марка	Штук	Год выпуска	Мощность	В распоря- жении
					Штук:начи- ная с

Руководитель:                  Дата:                   Печать/подпись

______________________         _______________         _______________

Примечание: в случае консорциумов указать суммарное количество всех партнеров.

Приложение N 7

к Положению

о подрядных торгах во Владимирской области

Финансовое положение

 Наименование претендента:

 Правовая форма:

                                  Баланс

Активы	199	199	199	Пассивы	199	199	199
Основные средст- ва, в т.ч.				собственный капитал, в т.ч.
нематериальные ценности				заявленный капи- тал
земельные участ- ки/постройки				накопления
техническое обо- рудование/станки				балансовая прибыль
производственное оборудование				заемный капитал, в т.ч.
капиталовложения				отчисления
оборотный капитал, в т. ч.				пенсионное
неоплаченное строительство				дебиторская задолженность
полученная часть оплаты				из поставок и услуг
кредитная задол- женность/прочие имущественные ценности				сроком менее 1 года
из поставок и услуг				сроком менее 5 лет
ликвидные средст- ва
Сумма баланса				Сумма баланса

Расчет прибыли и убытков

Затраты				Прибыль
материальные зат- раты,в т. ч.				доходы с оборота
затраты на персо- нал				увеличение и умень- шение запасов
заработная плата				другие активиро- ванные работы
амортизация				прочие производ- ственные доходы
расходы по коопе- рации				доходы по коопе- рации
проценты и подоб- ные расходы				из объединенных предприятий
налоги				проценты и подоб- ные доходы
прочие производ- ственные расходы				прочие производ- ственные доходы
непредвиденные расходы				непредвиденные доходы
амортизация оборудования
сумма затрат				сумма прибыли
баланс убытков				балансовая прибыль

 Нерегулярные дебиторские задолженности

/поручительства /гарантии/... /

 Велось ли за последние 5 лет судопроизводство в отношении

банкротства или неплатежеспособности

 Примечание к позициям, требующим пояснения

 Руководитель:               Дата:               Печать/подпись

Приложение N 8

к Положению

о подрядных торгах во Владимирской области

Перечень наиболее крупных строительных объектов
сопоставимого вида и объема

NN пп	Наименование построенного объекта	Общий объем строитель- ства объекта в млн. руб.	В том числе собственными силами	Период строительства		Заказчик	Место	Примечание
				Начало строительства год/месяц	Окончание строительства год/месяц

Примечание: в случае консорциумов приложение 8 заполняется каждым из партнеров

Руководитель:                                         Дата:                                     Печать/подпись

Приложение N 9

к Положению

о подрядных торгах во Владимирской области

Форма извещения победителя торгов и приглашение
его для проведения переговоров

     Тендерный комитет по проведению        --------------------------

                                             наименование организации

          подрядных торгов во               --------------------------

                                                 победителя торгов

         Владимирской области

 Тендерный комитет по проведению подрядных торгов______________________

 ______________________________________________________________________

                                     /наименование работ или объекта/

 уведомляет Вас о том, что на подрядных торгах по______________________

 ______________________________________________________________________

                          /наименование объекта и предмета торгов/

 признан победителем___________________________________________________

                                   /наименование организации

 ______________________________________________________________________

                                      признанной победителем торгов/

 Стоимость работ подряда принята в сумме_______________________________

 ______________________________________________________________________

 В соответствии с Положением о проведении подрядних торгов Вам необ-

 ходиио перечислить в семидневный срок на р/с _________________________

 Центробанка задаток в сумме____________________________т.руб.

 Направляю Вам протокол заседания тендерного комитета от_________199 г.

 и прошу Вас прибыть___________________________________________________

                                                  /дата/

 для проведения переговоров и оформления контракта на выполнение подряда

 Председатель В.А.Кузин

Приложение N 10

к Положению

о подрядных торгах во Владимирской области

Тендерное предложение к оферте

 Наименование объекта торга____________________________________________

 ______________________________________________________________________

 Наименование организации, участвующей в торгах________________________

 ______________________________________________________________________

 Изучив чертежи, спецификации, ведомости объемов, мы согласны приобрес-

 ти объект и выполнить необходимые работы.

 Если наше предложение будет принято, принимаем на себя обязательство

 приступить к работам и выполнить их на следующих условиях:

 1. Базисная цена СМР оферты в ценах 1991 года_________________________

 ______________________________________________________________________

 2. Предлагаемая стоимость работ в текущих ценах(без НДС и спецналога)

 на момент представления оферты /открытая, закрытая/__________________

 _____________________________________________________________________

 3. Условия изменения цены в период действия графика производства

 работ________________________________________________________________

 4. Срок исполнения работ_____________________________________________

                                  /в календарных днях/

 5. Минимальная сумма аванса__________________________________________

 6. Срок оплаты промежуточных платежей________________________________

 7. Гарантийный срок устранения дефектов______________________________

 8. Адрес организации:________________________________________________

 Руководитель                 Дата           Подпись/печать

Приложение N 11

к Положению

о подрядных торгах во Владимирской области

Инструкция оферентам

1. Для участия претендента в торгах необходимо представить:

1.1. - заявку на участие в подрядных торгах; (приложение N З)

1.2. - гарантию о внесении задатка в размере % от стоимости оферты до заключения контракта;

1.З. - оферту, разработанную в соответствии с настоящей инструкцией

2. Требования к содержанию оферты:

2.1. - стоимость договорной цены (открытой или закрытой) представляется в уровне текущих цен на момент представления оферты;

2.2. - к рассмотрению принимаются альтернативные предложения;

2.3. - основаниями к отклонению предложений претендентов, оферт и отмене торгов служат пункты Положения о проведении подрядных торгов;

2.4. - общие сведения:

- полное наименование организации (претендента) и его реквизиты, адрес, телефон, факс и др.;

- профилирующее направление деятельности;

- заверенные копии регистрационных и уставных документов;

- прежнее название организации, если оно менялось и когда;

- лицензия на деятельность, связанную с предметом ведения торгов;

- годовой объем работ за последние три года аналогичных работ, в т.ч. выполненных собственными силами в ценах 1992 года;

- банковские реквизиты;

- Ф.И.0. руководителя, заместителей, гл.бухгалтера и основных должностных лиц;

- сведения о платежеспособности претендента, заверенные Банком;

- сведения о судебных или арбитражных процессах, на которых он (претендент) выступает(ал), как обвиняемая сторона, а предметом иска является нарушение обязательств относительно качества, сроков либо финансовые затруднения;

- перечень производственных помещений;

- структура организации (фирмы), наличие филиалов и дочерних фирм; (Приложение 4)

- данные по составу и квалификации технического и производственного персонала за последние три года. По основным категориям персонала надлежит указывать среднестатистические показатели за год; (Приложение 5)

- перечень механизмов, оборудования для выполнения рассматриваемых работ, перечень транспортных средств с указанием их назначения, грузоподъемности и т.п.; (Приложение 6)

- данные о финансовом положении, в т.числе балансы, расчеты прибылей за последние три года; (Приложение 7)

- опыт и стаж работы претендента в области, определяемой предметом торгов. Необходимо указать введенные объекты, сопоставимые по виду и объему; (Приложения 8)

2.5. Состав технической части:

2.5.1. По объектам строительства, реконструкции, ремонта:

- календарный план производства работ;

- гарантийный срок устранения дефектов; (Приложение N 10)

- состав привлекаемых на объект материальных и трудовых ресурсов, строительных машин;

- перечень привлекаемых субподрядных и транспортных организаций; (Приложение N 4)

- режим рабочего времени /вахтовый метод, командировка и т.д.;

- обеспечение работающих жильем и объектами социальной инфраструктуры;

- предложения по охране окружающей среды, техники безопасности. (представляется при альтернативном варианте)

2.6. Состав коммерческой части оферты:

- базисная цена СМР в ценах 1991 года; (Приложение N 10)

- стоимость работ (открытая, закрытая) в текущих ценах (без НДС и спецналога) на момент представления; (Приложение N 10)

- условия изменения цены в период действия календарного графика производства работ; (Приложение N 10)

- минимальная сумма аванса;

- сроки оплаты промежуточных платежей; (Приложение N 10)

- среднемесячная заработная плата за 2 предыдущих года (по месяцам);

- рентабельность за 2 предыдущих года;

- размер и структура накладных расходов.

3. Правила оформления и предоставления материалов оферты:

- тендерное приложение к оферте (Приложение N 10) оформляется в в составе оферты первыми листом;

- материалы оферты представляются в трех экземплярах (оригинал и два экземпляра светокопии);

- при расхождении данных оригинала со светокопиями, предпочтение отдается оригиналу;

- по вопросам торгов и тендерной документации обращаться:

- оферта не должна содержать исправлений, впечатанные данные должны соответствовать графам заполняемых форм оферты;

- в случае возможных арифметических ошибок, опечаток к рассмотрению принимается цена оферты;

- материалы оферты подписывает руководнтель-распорядитель кредитов;

- оферта закладывается в конверт, опечатывается сургучными печатями, закладывается во внешний конверт с документами, оговоренными Положением о проведении тендерных торгов;

- материалы тендера могут оыть направлены в адрес Тендерного комитета заказной почтой с уведомлением, или лично под расписку;

- порядок отзыва оферты оговорен Положением о проведении тендерных торгов.