Примерная форма договора на выполнение цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Внимание! Примерная форма приведена в соответствие с ГК РФ в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ.

Настоящая форма разработана в соответствии с гл. 38 Гражданского кодекса РФ; ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения".

Договор
на выполнение цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

г. [вписать нужное]

[число, месяц, год]

[Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф. И. О. руководителя организации, предприятия], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и [полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф. И. О. руководителя организации, предприятия], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме [вписать нужное], обусловленных техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять работу, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ по настоящему договору, и оплатить ее.

1.2. Требования к работе и программа ее выполнения, технико-экономические параметры, являющиеся предметом настоящего договора, определяются согласованным Сторонами техническим заданием, являющимся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Срок сдачи работ по настоящему договору, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом, являющимся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.

2. Сроки и порядок оплаты услуг

2.1. Стоимость выполнения цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей.

2.2. Оплата первого этапа работ осуществляется Заказчиком в течение [указать срок] после завершения первого этапа работ и предоставления Исполнителем документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ, и счета на оплату.

2.3. Оплата второго этапа работ производится в течение [указать срок] после завершения второго этапа работ и предоставления Исполнителем документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ, и счета на оплату.

2.4. Оплата третьего этапа работ производится в течение [указать срок] после снятия всех замечаний и получения положительного заключения государственной экспертизы, а также предоставления Исполнителем документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ, и счета на оплату.

2.5. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.1 настоящего договора.

3. Исключительные права на результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Конфиденциальность

3.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или) использованные при выполнении цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по настоящему договору подлежат отражению в отчетной документации.

3.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Исполнителем при выполнении настоящего договора, принадлежат Заказчику.

Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляются Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3. Исполнитель обязан проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в случае, если выполнение цикла научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы требует проведения патентных исследований.

3.4. Заказчик обязан обеспечить за своей счет правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

3.5. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ только для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.

3.6. Право на получение патента и исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении настоящего договора, и создание которых прямо не предусматривалось настоящим договором, принадлежат Исполнителю.

В этом случае Заказчик вправе использовать созданные таким образом результаты интеллектуальной деятельности в целях, для достижения которых был заключен настоящий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче Исполнителем права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу Заказчик сохраняет право использования результата интеллектуальной деятельности на указанных условиях.

3.7. Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений [со своими работниками и (или) третьими лицами] приобрести все права для их передачи [вписать нужное].

Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю.

3.8. Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.

3.9. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (этапов работы), осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по настоящему договору.

3.10. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему договору.

3.11. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

3.12. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и после истечения срока действия настоящего договора или досрочного его расторжения в течение последующих [значение] лет.

3.13. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки прямых потерь и упущенной выгоды.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.1.2. Передать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию.

4.1.3. Принять результаты выполненных работ.

4.2. Исполнитель обязуется:

4.2.1. Выполнить работы по настоящему договору согласно техническому заданию и в сроки, установленные календарным планом надлежащего качества.

4.2.2. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему договору.

4.2.3. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.2.4. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему договору третьих лиц, а также необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование (при этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель).

4.2.5. Не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять своими силами и средствами допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.

4.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.

4.2.7. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего договора, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему договору обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

4.2.8. В случае изменения банковских реквизитов в [значение]-дневный срок письменно известить Заказчика.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапов работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

4.3.2. Проверять ход и качество выполняемых по настоящему договору работ, а также процесс расходования Исполнителем денежных средств без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.3.3. Запрашивать у Исполнителя расшифровки статей сметы затрат, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы.

4.4.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

4.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. Порядок сдачи-приема работ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном [вписать нужное] и Межгосударственным стандартом ГОСТ 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ".

5.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее [значение] дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику акт сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию - [перечислить какую именно].

5.3. При отсутствии у Заказчика замечаний по документации, указанной в п. 5.2 настоящего договора, акт сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее [значение] дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной п. 5.2 настоящего договора.

5.4. В случае обнаружения недостатков в результатах выполненных работ (этапов работ) Стороны составляют двусторонний акт, в котором указывается перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.

5.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по настоящему договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

5.6. Если в ходе работ обнаружится невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы, предупредив Заказчика в срок не позднее [значение] дней с даты [приостановки работ/выявления указанного факта].

В данном случае Стороны обязаны в течение [значение] дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшего финансирования.

5.7. В срок не позднее [значение] дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.

5.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам настоящего договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

6. Ответственность сторон

6.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности) в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора.

6.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа работ) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере [значение] % от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа работ), за каждый день просрочки.

6.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ).

В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение [значение] дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере [значение] % стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.

6.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим договором, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по решению суда или согласию Сторон расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

6.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по настоящему договору он обязан выплатить Заказчику штраф в размере [значение] % от цены настоящего договора.

6.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.

6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует по [число, месяц, год].

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.

8.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение к настоящему договору должно быть подписано.

8.4. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

8.5. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего договора, все его обязательства переходят к правопреемнику.

8.6. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.7. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

8.8. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик [вписать нужное] [вписать нужное] М. П.

Исполнитель [вписать нужное] [вписать нужное] М. П.