Приложение 4. Типовая форма муниципального контракта на выполнение работ

Приложение 4

к постановлению Мэра города Читы

от 26 декабря 2005 г. N 323

                              Типовая форма

                     Муниципальный контракт N_______

                           на выполнение работ

   г. Чита                                      "____"________200_ г.

___________________, в лице ____________________________________________,

  (наименование)                  (должность, ФИО должностного лица)

действующего   на   основании  ____________,   именуемый   в   дальнейшем

"Заказчик",   с  одной  стороны,  и  Исполнитель  муниципального   заказа

_____________________ в лице ___________________________________________,

   (наименование)                 (должность, ФИО должностного лица)

действующего  на  основании  ________________,  именуемый  в   дальнейшем

"Поставщик",   с   другой  стороны,  заключили  настоящий   муниципальный

контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

                          1. Предмет контракта

     1.1.   Правовым  основанием  для  заключения  настоящего   Контракта

является

_________________________________________________________________________

      нужное указать (протокол оценки сопоставления заявок, протокол

    аукциона, протокол рассмотрения сопоставления котировочных заявок)

     Настоящий  Контракт  заключен в соответствии с условиями  конкурсной

документации  и  оферты (конкурсного предложения) Исполнителя  победителя

конкурса.

     1.2. Исполнитель обязуется в установленный настоящим Контрактом срок

осуществить следующие виды работ ________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                  (наименование работ, описание заказа)

     Заказчик  обязуется  создать  Исполнителю  необходимые  условия  для

выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим

Контрактом цену.

     Исполнитель  обязуется  осуществить  работы,  указанные   в   п.1.2.

настоящего  Контракта,  собственными   силами   и   силами   привлеченных

организаций в соответствии с техническим  заданием  (Приложение  N  1)  и

утвержденной проектно-сметной документацией.

     Состав   и   содержание   технической  документации   определены   в

Приложении  N  2 к настоящему Контракту. Техническая документация  должна

быть  предоставлена Исполнителю в течение ____ дней с момента  заключения

настоящего Контракта.

     Внесение  в  техническую документацию изменений в связи с изменением

объема  работ  в  сторону  его  увеличения в ходе  исполнения  настоящего

Контракта осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной

сметы.

 Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

     1.4.   Привлечение  к  выполнению  работ  организаций   Исполнителем

возможно  исключительно  по  согласованию  с  Заказчиком  в  объеме,   не

превышающем  ____%  от  всего  объема  работ,  предусмотренных  настоящим

Контрактом.

     Настоящим  Контрактом устанавливается письменный  порядок  получения

разрешения для привлечения к строительству организаций.

     1.5.  В  случае  привлечения Исполнителем к  выполнению  организаций

Исполнитель   несет  перед  Заказчиком  ответственность  за   последствия

неисполнения  или ненадлежащего исполнения обязательств  организациями  в

соответствии  со  ст.11  настоящего  Контракта, а перед  организациями  -

ответственность  за  неисполнение или ненадлежащее исполнение  Заказчиком

обязательств по настоящему Контракту.

     1.6.   Исполнитель  имеет  лицензию  на  осуществление  строительной

деятельности ________________________   и  обязуется    при    заключении

                 (N, дата выдачи)

настоящего Контракта предоставить Заказчику копию указанной лицензии.

                  2. Стоимость работ и сроки выполнения

     2.1.  Стоимость  работ  по  настоящему  Контракту   определяется   в

соответствии со сметой (Приложение N 2) составляет___________(__________)

рублей, в том числе НДС ________________________________________________.

 Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

     2. Сроки выполнения работы определены сторонами:

     Начало работ:_______________________________________________________

     Окончание работ:____________________________________________________

     Промежуточные    сроки    выполнения    отдельных    этапов    работ

устанавливаются Графиком работ (Приложение N 3).

     Общая продолжительность работ составляет ____ календарных дней.

     2.3.  В момент подписания настоящего Контракта дата окончания работы

в  целом  и  дата окончания промежуточных этапов работ являются исходными

для   определения  имущественных  санкций  в  случаях  нарушения   сроков

строительства.

                   3. Права и обязанности исполнителя

     3.1.  Для  выполнения  работ  по  настоящему  Контракту  Исполнитель

обязан:

     3.1.1.  обеспечить  производство  работ  в  полном  соответствии   с

техническим  заданием  (Приложение N 1),  проектно-сметной  документацией

(Приложение  N  2),  строительными нормами и правилами,  с  гарантируемым

соответствием  выполненных  работ  требованиям,  установленным  настоящим

Контрактом;

     3.1.2.  обеспечить строительство материалами, в том числе  деталями,

конструкциями, оборудованием;

     3.1.3.  выполнять все работы по строительству в объеме  и  в  сроки,

предусмотренные  настоящим Контрактом и приложениями к нему  (Техническим

заданием,   Сметой,   Графиком  работ),  и  сдать  объект   Заказчику   в

установленный  настоящим Контрактом срок в состоянии, обеспечивающем  его

эксплуатацию по назначению;

     3.1.4.  согласовать  с  органами  государственного  надзора  порядок

ведения работ;

     3.1.5.  сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных

работ и увеличения сметной стоимости строительства в ____ -дневный  срок

до начала выполнения дополнительных работ, получать письменное разрешение

Заказчика на проведение дополнительных работ;

     3.1.6.   исполнять   полученные   в  ходе   строительства   указания

Заказчика,  если  такие  указания  не  противоречат  условиям  настоящего

Контракта;

     3.1.7.  соблюдать требования закона и иных правовых актов об  охране

окружающей среды и безопасности строительных работ;

     3.1.8.  немедленно  известить  Заказчика  и  до  получения  от  него

указаний приостановить работы при обнаружении:

     -    непригодности    или   недоброкачественности    предоставленных

Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

     -  возможных  неблагоприятных для Заказчика  последствий  выполнения

его указаний о способе исполнения работы;

     -   иных  не  зависящих  от  Исполнителя  обстоятельств,  угрожающих

годности  или  прочности результатов выполняемой  работы  либо  создающих

невозможность ее завершения в срок;

     3.1.9.  при готовности объекта Исполнитель должен известить об  этом

Заказчика в ____ -дневный срок в письменной форме;

     3.1.10.  обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов,

выявленных при приемке работ, а также обеспечить устранение недостатков и

дефектов,   выявленных   в  течение  гарантийного  срока,   определенного

настоящим Контрактом, в срок, установленный настоящим Контрактом;

     3.1.11.   при  необходимости  произвести  индивидуальное   испытание

смонтированного   оборудования  и  принять  участие  в  комплексном   его

опробовании в присутствии представителя Заказчика;

     3.1.12.   обеспечить  содержание  и  уборку  объекта  и  прилегающей

непосредственно к ней территории;

     3.1.13.   выполнить   в   полном  объеме  все  свои   обязательства,

предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

     3.2. Права Исполнителя:

     3.2.1.  получать  оплату  выполненных работ  в  размере  и  порядке,

которые предусмотрены настоящим Контрактом.

                    4. Права и обязанности заказчика

     4.1. В рамках настоящего Контракта Заказчик имеет следующие права  и

несет следующие обязанности:

     4.1.1.  в  течение ____ дней  с даты подписания настоящего Контракта

предоставить объект для проведения работ;

     4.1.2.  в  течение ____  дней с даты подписания настоящего Контракта

передать  Исполнителю  техническую  документацию,  если  обязанность   по

представлению данной документации возложена на Заказчика в соответствии с

условиями  настоящего  Контракта. Передаваемая документация  должна  быть

составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

     4.1.3.  сообщать  Исполнителю  необходимую  информацию  по  вопросам

выполнения муниципального заказа на работы;

     4.1.4. имеет право осуществлять контроль и надзор  за  работами,  их

ходом  и  качеством,  соблюдением  сроков   его   выполнения,   качеством

предоставленных   Исполнителем   материалов,   а   также    правильностью

использования  материалов   Заказчика,   не   вмешиваясь   при   этом   в

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

     4.1.5.  Заказчик в случае обнаружения при осуществлении  контроля  и

надзора  за работами отступлений от условий настоящего Контракта, которые

могут  ухудшить  качество работ, или иные недостатки,  обязан  немедленно

заявить об этом Исполнителю.

                        5. Гарантии качества работ

     5.1.   Исполнитель   обязуется  выполнить  работы,   предусмотренные

настоящим  Контрактом,  с гарантируемым соответствием  выполненных  работ

требованиям по качеству, предусмотренным настоящим Контрактом.

     5.2.  Гарантийный срок начинает исчисляться с даты  подписания  акта

приема-передачи  выполненных  работ в соответствии  с  п.6.3.  настоящего

Контракта.

     5.3.   Гарантии  качества  распространяются  на  все  конструктивные

элементы и работы, выполненные Исполнителем по настоящему Контракту.

     5.4.   Исполнитель   обязуется  за  свой  счет  устранить   дефекты,

полученные по его вине и обнаруженные в течение установленного  настоящим

Контрактом гарантийного срока, в течение ____  дней с момента выставления

соответствующей претензии Заказчиком.

                        6. Сдача и приемка работ

     6.1.  Заказчик, получивший от Исполнителя сообщение о  готовности  к

сдаче результата выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ,

обязан в течение ____ дней приступить к их приемке.

     6.2. Исполнитель организует приемку работ за свой счет.

     6.3.  Сдача  результатов работ Исполнителем и их приемка  Заказчиком

оформляются  актом, подписываемым обеими сторонами. При отказе  одной  из

сторон  от  подписания  акта  в  нем  делается  отметка  об  этом  и  акт

подписывается другой стороной.

     6.4.  В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке

работ  Исполнитель обязуется устранить их в течение ____   дней  за  свой

счет,  о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков

с   указанием  перечня  недостатков,  требующих  устранения.   При   этом

окончательная  приемка  результатов работ  и  подписание  сторонами  всех

документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

     6.5.  Заказчик  вправе  отказаться от  приемки  результата  работ  в

случае   обнаружения  недостатков,  которые  исключают  возможность   его

использования по назначению и не могут быть устранены Исполнителем.

     6.6.  По  согласованию сторон настоящего Контракта сдача  результата

выполненных   работ   Исполнителем  и   их   приемка   Заказчиком   может

осуществляться поэтапно.

     По  завершении  каждого  из  этапов работ, предусмотренных  Графиком

работ  (Приложение N 3), Исполнитель извещает Заказчика  о  необходимости

произвести приемку работ. Заказчик, получивший от Исполнителя сообщение о

завершении  этапа работ, обязан в течение ____ дней приступить  к приемке

выполненных работ.

     Сдача   результатов  работ  Исполнителем  и  их  приемка  Заказчиком

оформляются актом, подписываемым обеими сторонами. Подписанный  сторонами

акт  приема-передачи  является  основанием для  осуществления  Заказчиком

окончательной оплаты работ, выполненных Исполнителем на данном этапе.

                 7. Распределение рисков между сторонами

     7.1.  Риск  случайной гибели или случайного повреждения  объекта  до

приемки результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

     С момента подписания акта приема-передачи в соответствии со  ст.8.3.

настоящего Контракта риск случайной  гибели  или  случайного  повреждения

объекта переходит от Исполнителя к Заказчику.

     8. Обеспечение исполнения обязательств и ответственность сторон

     8.1.   Исполнитель   несет  ответственность  перед   Заказчиком   за

допущенные  отступления  от  требований,  предусмотренных  в  технической

документации и в обязательных для сторон строительных нормах и  правилах,

а  также за недостижение указанных в технической документации показателей

объекта.

     8.2. Исполнитель несет ответственность за качество проведенных работ

в течение гарантийного срока в соответствии с п.7.1. настоящего Контракта

и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими

силами и за свой счет.

     8.3.  В  случае  неустранения  дефектов в  порядке,  предусмотренном

п.8.4. настоящего Контракта, а равно в течение гарантийного срока в срок,

установленный   п.7.4.   настоящего  Контракта,  Исполнитель   уплачивает

Заказчику неустойку в размере ___% от стоимости соответствующих работ  за

каждый день просрочки их выполнения.

     В  случае  нарушения  срока окончания работ  Исполнитель  уплачивает

Заказчику  неустойку  в  размере  ___%   от  полной  стоимости  работ  по

настоящему  Контракту  за  каждый  день  просрочки  сдачи  работ.  Уплата

неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

     8.4.  За  неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств

по  настоящему  Контракту стороны несут ответственность в соответствии  с

действующим законодательством.

     8.5.  Стороны  освобождаются  от ответственности  за  частичное  или

полное   неисполнение   обязательств  по   настоящему   Контракту,   если

неисполнение  явилось  следствием  природных  явлений,  действий  внешних

объективных  факторов  и  прочих  обстоятельств  непреодолимой  силы,  за

которые  стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные  последствия

которых они не имеют возможности.

                  9. Срок действия настоящего контракта

     9.1.  Настоящий  Контракт вступает в силу с даты  его  подписания  и

действует до "___"______200 г.

     9.2.  Настоящий  Контракт  может  быть  пролонгирован  по  взаимному

соглашению   сторон   путем  оформления  дополнительного   соглашения   к

настоящему Контракту, подписываемого сторонами настоящего Контракта.

     9.3.   Настоящий   Контракт  может  быть  расторгнут   досрочно   по

соглашению сторон.

     9.4.   Настоящий  Контракт  может  быть  расторгнут   Заказчиком   в

одностороннем  порядке  путем  направления  соответствующего  письменного

уведомления Подрядчику.

                      10. Заключительные положения

     10.1.  Если  при  выполнении  работ  обнаруживаются  препятствия   к

надлежащему  исполнению настоящего Контракта, каждая  из  сторон  обязана

принять   все  зависящие  от  нее  разумные  меры  по  устранению   таких

препятствий.  Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает  право

на  возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие  препятствия

не были устранены.

     10.2.   По  всем  иным  вопросам,  не  урегулированным  в  настоящем

Контракте,   стороны   будут   руководствоваться   нормами   действующего

гражданского законодательства РФ.

     10.3.  Настоящий Контракт составлен на ____  листах в 3 экземплярах,

имеющих  равную юридическую силу, по одному для каждой из  сторон  и  для

специально уполномоченного органа.

     10.4.  В  настоящий Контракт по письменному соглашению сторон  могут

быть внесены изменения и дополнения.

     10.5. Все  споры,  возникающие  в  связи  с  исполнением  настоящего

Контракта,  разрешаются  сторонами  путем  направления  претензии   одной

стороной Контракта другой  стороне.  Претензия  подлежит  рассмотрению  и

разрешению в течение ____ дней с момента ее получения.  При  недостижении

согласия  спор  разрешается  в  Арбитражном  суде  Читинской  области   в

соответствии с законодательством РФ.

     10.6. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

     - Приложение N 1 "Техническое задание";

     - Приложение N 2 "Техническая (проектно-сметная) документация";

     - Приложение N 3 "График выполнения работ".

Заемщик                                  Подрядчик

_______________________________           _______________________________

_______________________________           _______________________________

_______________________________           _______________________________

_______________________________           _______________________________

______________________/_______/           _______________________/______/

М.П.                                      М.П.

Реестровый номер муниципального контракта________________________________

Дата внесения и реестр муниципальных контрактов__________________________

                                   /------------------------------------\

                                   |                      Приложение N 1|

                                   |к муниципальному контракту N ____ от|

                                   |на выполнение ______________________|

                                   |работ          (наименование работ) |

                                   |                                    |

                                   |         Техническое задание        |

                                   \------------------------------------/

                                   /------------------------------------\

                                   |                      Приложение N 2|

                                   |к муниципальному контракту N ____ от|

                                   |на выполнение ______________________|

                                   |работ          (наименование работ) |

                                   |                                    |

                                   |            Техническая             |

                                   |  (проектно-сметная) документация   |

                                   \------------------------------------/

                                   /------------------------------------\

                                   |                      Приложение N 3|

                                   |к муниципальному контракту N ____ от|

                                   |на выполнение ______________________|

                                   |работ          (наименование работ) |

                                   |                                    |

                                   |      График выполнения работ       |

                                   \------------------------------------/

_________________________________________________________________________

___________________________Заказчик___________________________Исполнитель

М.П.                               М.П.