Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Вологды
от 10 сентября 2014 г. N 6667

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

"Утверждена
постановлением
Администрации города Вологды
от 9 января 2014 года N 3

                                                                 Форма(1)

                   Муниципальный контракт(2) N ________________

    на _______________________________________________________________

г. Вологда                                         "__" ______ 20___ года

     ____________________________________________________________________

________________________, действующее от имени муниципального образования

"Город Вологда", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________,

действующего на основании _____________________________, с одной стороны,

и _______________________, в лице _________________________, действующего

на основании _____________, именуемое в дальнейшем "Поставщик (Подрядчик,

Исполнитель)",   с  другой  стороны,  заключили  настоящий  муниципальный

контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

                            1. Предмет контракта

     1.1. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан поставить (выполнить,

оказать) ____________________________ (далее - Товар (работы, услуги)), в

соответствии с ________________, в сроки и на условиях, предусмотренные в

контракте, а Заказчик обязуется принять  и  оплатить  поставленный  Товар

(выполненные работы, оказанные услуги).

     1.2. Предусмотренные настоящим контрактом  Товары  (работы,  услуги)

поставляются   (выполняются,  оказываются)  в  соответствии  с  условиями

проведенного _______________________, победителем которого стал Поставщик

(Подрядчик, Исполнитель) (протокол ________ от "___" _________ 20___ г.).

     1.3. Количество Товара (объем работ, услуг): ______________________.

     1.4. Сроки поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг): _____

________________________________________________________________________.

     1.5. Место поставки Товара (выполнения работы, оказания услуги): ___

________________________________________________________________________.

     1.6. Заказчик гарантирует оплату поставленных  Товаров  (выполненных

работ, оказанных услуг) за счет средств ________________________________.

                         2. Права и обязанности сторон

     2.1. Заказчик обязан:

     2.1.1.

     ...

     2.2. Заказчик вправе:

     2.2.1.

     ...

     2.3. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан:

     2.3.1. К    исполнению    контракта    привлекать    субподрядчиков,

соисполнителей из числа субъектов малого  предпринимательства,  социально

ориентированных некоммерческих организаций.(3)

     2.3.2. Предоставить  Заказчику  информацию  о  всех  соисполнителях,

субподрядчиках,   заключивших   договор   или   договоры   с  Поставщиком

(Подрядчиком,   Исполнителем),  цена  которого  или  общая  цена  которых

составляет десять процентов цены контракта.(4)

     ...

     2.4. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе:

     2.4.1.

     ...

                     3. Порядок приемки товара (работ, услуг)

     3.1. Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара (выполненной

работы (ее  результатов),  оказанной  услуги)  в  части  соответствия  их

количества, комплектности (объема) требованиям, установленным контрактом.

     3.2. Приемка осуществляется в следующем порядке: _________________ в

течение ___________ дней с момента _________________.

     3.3. Результат приемки оформляется в следующем порядке: __________ в

течение ___________ дней с момента ______________.

     ...

          4. Качество товара (работ, услуг). Гарантийные обязательства

     4.1.

     ...

 5. Цена контракта и порядок расчетов. Банковское сопровождение контракта

     5.1. Цена настоящего контракта составляет _____________ (__________)

рубля ____ копеек.

     5.2. Цена контракта является твердой и  определяется  на  весь  срок

исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим

законодательством.

     5.3. Оплата  Товара  (работы,  услуги)  осуществляется  в  следующем

порядке: _________________ в течение _____ дней с момента ______________.

     5.4. Сумма,  подлежащая  уплате  физическому  лицу,  за  исключением

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой

лица, уменьшается на  размер  налоговых  платежей,  связанных  с  оплатой

контракта.

     5.5. Условия   банковского   сопровождения   контракта,  в  случаях,

установленных в соответствии со статьей  35  Федерального  закона  от  05

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в  сфере  закупок  товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных  и  муниципальных  нужд"  (с

последующими изменениями).

                 6. Обеспечение исполнения контракта(5)

  (положения настоящего раздела не применяются при заключении контракта

          с участником закупки, который является государственным

                 или муниципальным казенным учреждением)

     6.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет ____________

(____________________________________) рублей ___ копеек.

     6.2. Исполнение   контракта   может  обеспечиваться  предоставлением

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи

45 Федерального закона от 05  апреля  2013 года  N 44-ФЗ  "О  контрактной

системе   в   сфере   закупок   товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

государственных и муниципальных нужд" (с последующими  изменениями),  или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком  счет,  на  котором  в

соответствии   с   законодательством   Российской  Федерации  учитываются

операции   со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ  обеспечения

исполнения   контракта   определяется   участником   закупки,  с  которым

заключается контракт, самостоятельно. Срок действия  банковской  гарантии

должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

     6.3. В   случае,  если  Поставщиком  (Подрядчиком,  Исполнителем)  в

качестве обеспечения исполнения контракта были внесены денежные  средства

на расчетный счет Заказчика, указанный в документации о закупке,  возврат

указанных денежных средств осуществляется Заказчиком в течение __________

дней с момента __________.

     6.4. В ходе исполнения контракта Поставщик (Подрядчик,  Исполнитель)

вправе предоставить   Заказчику   обеспечение    исполнения    контракта,

уменьшенное   на   размер   выполненных   обязательств,   предусмотренных

контрактом,   взамен   ранее   предоставленного   обеспечения  исполнения

контракта. При этом может  быть  изменен  способ  обеспечения  исполнения

контракта.

                          7. Ответственность сторон

     7.1. В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком  обязательств,

предусмотренных контрактом, а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или

ненадлежащего   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных

контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать  уплаты

неустоек (штрафов, пеней). Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки

исполнения обязательства, предусмотренного контрактом,  начиная  со  дня,

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения

обязательства. Такая пеня  устанавливается  контрактом  в  размере  одной

трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной  в  срок  суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее  исполнение  Заказчиком  обязательств,

предусмотренных   контрактом,   за   исключением   просрочки   исполнения

обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа составляет ______

(_________________________) рублей ___ копеек.

     7.2. В   случае   просрочки   исполнения  Поставщиком  (Подрядчиком,

Исполнителем) обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),

предусмотренных контрактом, а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или

ненадлежащего   исполнения   Поставщиком    (Подрядчиком,   Исполнителем)

обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик  направляет  Поставщик

(Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня   начисляется   за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком

(Подрядчиком, Исполнителем) обязательства,  предусмотренного  контрактом,

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом

срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере __

________________________________). Штрафы начисляются за неисполнение или

ненадлежащее   исполнение   Поставщиком    (Подрядчиком,    Исполнителем)

обязательств,   предусмотренных   контрактом,  за  исключением  просрочки

исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)  обязательств  (в  том

числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  контрактом.  Штраф

устанавливается контрактом в размере ______________ (____________________

______________________) рублей ___ копеек.

     7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),  если

докажет, что  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,

предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы  или

по вине другой стороны.

     7.4. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) за  неисполнение  условия  о

привлечении к исполнению  контрактов  субподрядчиков,  соисполнителей  из

числа субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных

некоммерческих организаций несет  гражданско-правовую  ответственность  в

соответствии с действующим законодательством.(6)

     7.5. За непредоставление информации, указанной в п. 2.3.2 настоящего

контракта Поставщик  (Подрядчик,  Исполнитель)  несет  ответственность  в

форме взыскания пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации  от

цены договора, заключенного  Поставщиком  (Подрядчиком,  Исполнителем)  с

соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с  частью  24  Федерального

закона от 5 апреля 2013 года  N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере

закупок   товаров,   работ,   услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных   нужд"   (с   последующими   изменениями).  Пеня  подлежит

начислению за каждый день просрочки исполнения  такого  обязательства  (с

последующими изменениями).(7)

     7.6. Стороны   несут  и  иную  ответственность,  не  оговоренную   в

настоящем контракте, но  предусмотренную  действующим   законодательством

Российской Федерации.

                 8. Обстоятельства непреодолимой силы

     8.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или

полное неисполнение обязательств по настоящему контракту,  если  докажут,

что неисполнение явилось следствием действия обстоятельств  непреодолимой

силы. В этом случае срок выполнения обязательств  продлевается  на  время

действия указанных обстоятельств.

     8.2. Сторона,   для   которой   создалась  невозможность  выполнения

обязательств,   обязана   не   позднее  10  дней  с  момента  наступления

обстоятельств непреодолимой силы, в  письменной  форме  уведомить  другую

сторону   с   указанием   предполагаемого   срока  прекращения  указанных

обстоятельств.

                      9. Порядок разрешения споров

     Все споры и разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем

переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то  спор

подлежит разрешению в Арбитражном суде Вологодской области.

                       10. Расторжение контракта

     10.1. Расторжение контракта допускается  по  соглашению  сторон,  по

решению  суда,  в  случае  одностороннего  отказа  стороны  контракта  от

исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

     10.2. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон

настоящий  контракт  прекращает  свое  действие  со  дня,  когда  стороны

достигли соглашения о  расторжении  заключенного  между  ними  настоящего

контракта.

     10.3. Заказчик вправе (не вправе) принять решение  об  одностороннем

отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским

кодексом Российской Федерации для  одностороннего  отказа  от  исполнения

отдельных видов обязательств.

     10.4. Заказчик обязан принять решение  об  одностороннем  отказе  от

исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта  установлено,  что

Поставщик   (Подрядчик,   Исполнитель)   не  соответствует  установленным

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или  предоставил

недостоверную информацию о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что

позволило   ему  стать  победителем  определения Поставщика  (Подрядчика,

Исполнителя).

     10.5. Расторжение   настоящего  контракта  в  одностороннем  порядке

осуществляется в  соответствии  с  требованиями  статьи  95  Федерального

закона от 5 апреля 2013 года  N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере

закупок   товаров,   работ,   услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд" (с последующими изменениями).(8)

     10.6. При расторжении контракта  в  связи  с  односторонним  отказом

стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе

потребовать   возмещения   только    фактически    понесенного    ущерба,

непосредственно обусловленного  обстоятельствами,  являющимися основанием

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.(9)

                      11. Срок действия контракта

     Настоящий контракт вступает  в  силу  с  момента  его  заключения  и

действует до фактического исполнения сторонами,  в  полном  объеме  своих

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

                         12. Прочие условия

     12.1. Изменение  условий  настоящего  контракта  осуществляется   по

письменному   соглашению   сторон   путем   заключения    дополнительного

соглашения, являющегося  неотъемлемой  частью  настоящего  контракта,   в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.

     12.2. Настоящий контракт  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих

одинаковую   юридическую  силу,  по  одному  экземпляру  для  каждой   из

сторон.(10)

              13. Юридические адреса и реквизиты сторон

 Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)                            Заказчик

______________________________

(1) Данная форма контракта может применяться заказчиками до разработки  и

утверждения типовых контрактов, типовых  условий  контракта  федеральными

органами исполнительной власти, Государственной  корпорацией  по  атомной

энергии "Росатом", осуществляющими  нормативно-правовое  регулирование  в

соответствующей сфере деятельности.

(2) Примерная форма  проекта  муниципального  контракта  разработана  для

муниципального органа или муниципального казенного учреждения.

(3) Если данное право установлено было заказчиком в документации.

(4) Данная обязанность  устанавливается,  если  начальная  (максимальная)

цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает

размер, установленный Постановлением Правительства РФ от 4 сентября  2013

года N 775.

(5) Данный раздел указывается в случае, если в соответствии со статьей 96

Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд" (с последующими изменениями) заказчиком  должно  быть

установлено требование обеспечения исполнения контракта.

(6) В случае, если данная обязанность прописана в пункте 2.3.1 контракта.

(7) В случае, если данная обязанность прописана в пункте 2.3.2 контракта.

(8) Данный пункт  указывается,  если  заказчик  в  пункте  9.3  контракта

предусмотрит право принять решение об одностороннем отказе от  исполнения

контракта.

(9) Данный пункт  указывается,  если  заказчик  в  пункте  9.3  контракта

предусмотрит право принять решение об одностороннем отказе от  исполнения

контракта.

(10) В данном виде пункт применим при заключении контракта  в  письменной

форме.