Приложение II. Информационная карта поставщика (заполняет Поставщик)

Приложение II
к Конкурсному предложению

Информационная карта поставщика
(заполняет Поставщик)

Пункты Инструкции	Наименование условий конкурса	Характеристика условий конкурса
Подготовка и подача конкурсных предложений
	Наименование участника конкурса	Полное и сокращенное наименование Поставщика
	Название и номер Конкурсной документации, полученной участником конкурса	Согласно Конкурсной документации
	Адрес для представления Конкурсных предложений	Почтовый адрес Поставщика Телефон, факс, телекс, E-mail.
	Требования правомочности	Примерные требования (состав определяет Заказчик, заполняет Поставщик, указывая полное название и др. данные документа): Наличие следующих документов: 1. Свидетельство о госрегистрации. 2. Устав предприятия с регистрацией изменений. 3. Лицензия на работы, выполнение которых требует наличия лицензии. 4. Иные материалы в зависимости от особенностей создания и поставки продукции
	Требования к квалификации	Примерные требования (состав определяет Заказчик, заполняет Поставщик, приводя необходимое обоснование, документы и др. данные): 1. Продолжительность деятельности организации с учетом правопреемственности (лет). 2. Среднесписочная численность работающих (чел). 3. Количество докторов, кандидатов наук, ИТР (чел). 4. Основные публикации, отчетные материалы (перечень, названия, оценки за принятые отчеты). 5. Наличие и характер собственной производственной базы. 6. Технологическое, аппаратурное обеспечение, механовооруженность, фондовооруженность (перечислить, указать уровень материального, морального износа, коэф.). 7. Участие в выполнении аналогичных работ на аналогичных объектах, всего (шт., краткая х-ка). 8. Отзывы заказчиков по работам, выполненным за последние ___года (шт.). 9. Иные требования.
	Финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности	1. Примерные требования (состав определяет Заказчик, заполняет Поставщик, к Конкурсному предложению прилагаются необходимое документы и др. материалы): 2. Наличие оборотных активов. 3. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, тыс.руб. 4. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, тыс.руб. 5. Наличие основных средств на начало текущего года, тыс.руб. 6. Общий объем выполненных работ на конец отчетного периода, тыс.руб. 7. Прибыль на конец отчетного периода, тыс.руб. 8. Убыток на конец отчетного периода, тыс.руб. 9. Задолженность перед бюджетом, тыс.руб. 10. Средства, остающиеся в распоряжении организации, тыс.руб. 11. Иные требования.
	Репутация организации)	Аудиторские проверки. Сертификация деятельности. Участие в арбитражных процессах: истец; ответчик.
	Поставщик представляет в составе своего Конкурсного предложения	1. Обязательство выполнить требования и условия Конкурсной документации, подписать предварительный договор и контракт, выполнить условия контракта; 2. Разработать Проектное решение в соответствии с конкурсным заданием. 3. Разработать Проект (ПСД, РГЗ) на основе требований Конкурсной документации и положений Проектного решения. 4. Дополнить и откорректировать Проект с учетом заключения Госэкспертизы и решения НТС (техсовета) Заказчика.
Показатели, характеризующие Конкурсное предложение
	Показатели соответствующие критериям (показателям), установленным Заказчиком, в т.ч. Предложенная конкурсная цена (тыс.руб.), сроки выполнения работ, приемки-сдачи объекта поставки и др.	Фиксированные показатели (перечень и значения); Предельные показатели (перечень и значения); Единственный критерий оценки (наименование, значение); Комплексный критерий оценки (расчет способом, рекомендованным Заказчиком, значение); Собственные дополнительные показатели и критерии, повышающие качество Проектного решения (наименование, обоснование, величина).