Приложение N 1. Примерный договор поставки продукции (товаров)

Приложение N 1

к распоряжению

мэра от 4 февраля 1999 г. N 031-10-90/9

Примерный
договор поставки
продукции (товаров)

г. Иркутск "_____"___________199_г. Организация ______________________________________________________ ______________________, именуемая в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________________________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны и Администрация г. Иркутска, именуемая в дальнейшем "Покупатель", в лице __________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1 Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (далее по тексту - продукция) в количестве __________________ согласно спецификации (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 2. Цена договора и порядок расчетов. 2.1 Цена договора на дату: заключения договора, поставки продукции, оплаты за продукцию, поступления средств Поставщику (необходимое указать) ________________________________________руб. 2.2 В цену договора включаются: - при поставке продукции транспортом Поставщика на склад Покупателя транспортные расходы, расходы на экспедирование грузов и др. ____________________________________________________________ Тарифы на погрузку, разгрузку, транспортировку продукции должны быть экономически обоснованы и подтверждены расчетами (приложение N __). 2.3 В случае изменения ценообразующих факторов возможен пересмотр цен на продукцию, транспортные услуги дополнительным соглашением сторон, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 2.4 По поступлению продукции по месту назначения согласно п. 4.1.1 Покупатель в течение __________________________, с момента поступления продукции соответствующей спецификации (при вывозе Покупателем - с момента составления акта приема-передачи продукции), перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора. 3. Качество продукции, тара и упаковка. 3.1 Качество поставляемой продукции, тары и упаковки должно соответствовать условиям договора и действующим стандартам: __________________________________________________________________ (наименование ГОСТов, технических условий, образцов) 3.2 Тара и упаковка подлежат возврату в течение месячного срока с момента составления акта приема продукции. ( не подлежит возврату). (необходимое указать) 3.3 Гарантийный срок эксплуатации продукции _____________, с момента ___________________________________________________. (получения, изготовления ...продукции) 4.1. Сроки и порядок поставки. 4.1. Поставщик обязан: 4.1.1 В течение ______________, с момента подписания настоящего договора отгрузить Покупателю продукцию по адресу: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ транспортом______________________________________________ согласно графику, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 2); либо передать продукцию Покупателю, в случае самовывоза, на своем складе по двустороннему акту приема-передачи. В случае отгрузки продукции в адрес нескольких грузополучателей Покупатель направляет Поставщику отгрузочную разнарядку с указанием точных адресов получателей, банковские и почтовые реквизиты, а также нормы отгрузки для каждого получателя. Отгрузочная разнарядка должна быть представлена Поставщику не позднее _____________ до начала поставки. 4.1.2 В день отгрузки уведомить Покупателя об отгрузке продукции. Вид уведомления: телефонограмма (факс). 4.1.3 Выслать Покупателю отгрузочные документы в день отгрузки продукции заказным письмом (авиапочтой) за свой счет, либо отправить вместе с грузом, либо выдать Покупателю в месте передачи продукции. (необходимое указать) 4.1.4 В случае получения от Покупателя извещения о выявленных при приемке продукции недостатков, недостачи в соответствии с пунктами 4.3.1, 4.3.4 договора обеспечить явку своего представителя не позднее чем на следующий день, а по скоропортящейся не позднее 4 часов (одногородний Поставщик), не позднее 2-х дней (иногородний Поставщик) после получения извещения. Либо незамедлительно , после получения извещения, сообщить телеграммой (факсом), что представитель не будет отправлен для участия в приемке. 4.2 Поставщик вправе, с письменного согласия Покупателя, досрочно поставить продукцию, письменно уведомив о сроке поставки. 4.3 Покупатель обязан: 4.3.1 В течение 24-х часов известить Поставщика о поступлении продукции и ее состоянии телефонограммой (факсом). 4.3.2 По поступлению продукции по месту назначения согласно пункту 4.1.1 принять продукцию: при иногородней поставке в течение 20 дней (скоропортящейся - не позднее 24ч.), при одногородней - в течение 10 дней ( скоропортящейся - 24ч.) после выдачи продукции органом транспорта или поступления ее на склад получателя при доставке продукции Поставщиком или при вывозке продукции Покупателем, с составлением акта приемки продукции. 4.3.3 При приемке продукции от органа транспорта по месту назначения , согласно п. 4.1.1 договора, проверить сохранность груза при перевозке ( наличие на контейнерах пломб отправителя, исправность пломб, состояние транспортных средств, исправность тары, соответствие наименования груза и транспортной маркировки данным, указанным в транспортном документе). В случае выявления недостатков незамедлительно уведомить об этом Поставщика и составить акт с участием представителя органа транспорта. 4.3.4 При обнаружении несоответствия качества, комплектности, тары, упаковки условиям договора, недостачи приостановить приемку, обеспечить сохранность продукции и вызвать, для участия в продолжении приемки продукции и составления двустороннего акта приемки-передачи представителя Поставщика, в соответствии с п. 4.3.1 договора. В случае неявки представителя Поставщика Покупатель вправе принять продукцию участием представителя торгово-промышленной палаты. 4.4 При вывозе продукции Покупателем со склада Поставщика, Покупатель проверяет количество, качество, ассортимент продукции по сведениям, указанным в спецификации, после чего составляется двусторонний акт приема-передачи продукции. В случае выявления недостатков, в акте приемки-передачи указывается срок устранения Поставщиком недостатков. 5. Обязанности сторон 5.1 Покупатель обязуется: 5.1.1 По поступлению продукции по месту назначения согласно п. 4.1.1 договора , в течение_______________ с момента поступления продукции соответствующей спецификации ( при вывозе Покупателем - с момента составления акта приема-передачи), перечислить на расчетный счет Поставщика сумму, указанную в п. 1.1 договора. 5.1.2 Принять продукцию в соответствии с пунктами 4.1.1,4.3, 4.4 договора. 5.1.3 В срок ________до начала поставки направить Поставщику отгрузочную разнарядку с указанием точных адресов получателей, банковские и почтовые реквизиты, а также нормы отгрузки для каждого получателя (в случае отгрузки продукции в адрес нескольких грузополучателей). 5.1.4 Возвратить тару в течение месячного срока, с момента составления акта приема продукции, своими силами и за свой счет. (в случае необходимости) 5.2 Поставщик обязуется: 5.2.1 Поставить продукцию надлежащего качества, количества и комплектности согласно спецификации (приложение 1 к настоящему договору), а также в надлежащей таре и упаковке в соответствии с п. 3.1 настоящего договора. 5.2.2 Произвести отгрузку продукции в срок указанный в п. 4.1.1 и в соответствии с п.п. 4.1, 4.2, 4.4 настоящего договора. 5.2.3 Обеспечить Покупателя инструкцией по эксплуатации изделия и паспортом на изделия. 5.2.4 В случае обнаружения недостатков продукции в течение гарантийного срока ее эксплуатации, установленного в соответствии с п. 3.3 настоящего договора, безвозмездно устранять их в за счет собственных средств. 6. Ответственность сторон за нарушение обязательств. 6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 6.2. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в договоре, если надлежащее исполнение условий договора оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 6.3 За просрочку поставки продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере ______ от не поставленной в срок продукции, за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательства, указанного в п. 5.2.2 настоящего договора. 6.4 За недопоставку продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере ___________________ от стоимости недопоставленной продукции в течение 10-ти банковских дней с момента получения извещения Покупателя в соответствии с п. 4.3.1 настоящего договора. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от восполнения недопоставленной продукции, в ассортименте, предусмотренном настоящим договором , в течение 1 месяца с момента получения от Покупателя извещения. 6.5 В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик устраняет недостатки безвозмездно, либо заменяет продукцией надлежащего качества в течение 1 месяца после получения письменного уведомления Покупателя. ( в течении срока, указанного в акте приема-передачи продукции). 6.6 В случае некомплектности продукции Поставщик обязан доукомплектовать ее в течение 1 месяца после получения письменного уведомления Покупателя ( в течении срока, указанного в акте приема-передачи продукции). В случае, если Поставщик не доукомплектовал продукцию в указанный срок, то заменяет некомплектную продукцию на комплектную в течение срока поставки. 6.7. Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а также от поступивших в ненадлежащей таре и упаковке, а если товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров, либо их замены, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке. Поставщик при этом возвращает полученные по настоящему договору денежные средства в указанный Покупателем срок, а также уплачивает Покупателю штраф в размере ________ от цены договора. 6.8 В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 5.2.4 договора Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата стоимости продукции, в которой выявлены недостатки, либо замены ее на аналогичную в указанный Покупателем срок. 6.9 В случае нарушения Покупателем обязательств, предусмотренных п.п. 5.1.1, 5.1.3 договора. Поставщик вправе соразмерно увеличить срок поставки на соответствующее количество дней , при этом он не несет ответственности за просрочку поставки продукции на указанный срок. 7. Рассмотрения споров. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, решаются путем переговоров между Поставщиком и Покупателем. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде. 8. Срок действия договора. Начало действия настоящего договора: с момента подписания сторонами договора; окончание срока действия договора: - полное исполнение сторонами своих обязательств по договору. 9. Прочие условия 9.1 Вопросы не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. 9.2 При получении письменного предложения одной из сторон об изменении условий договора другая сторона обязана рассмотреть его в течение 10 дней и дать письменный ответ. 9.3 Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в десятидневный срок с момента письменного предложения одной из сторон и оформляются дополнительным письменным соглашением к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 9.4 Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в случаях: - поставки продукции некомплектной, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; - неоднократного нарушения сроков поставки продукции. - поставки продукции некомплектной, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; - неоднократного нарушения сроков поставки продукции. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя об одностороннем отказе от исполнения договора. 9.5 Приложения к договору являются его неотъемлемой частью. 9.6 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 9.7 Условия настоящего договора не распространяются на поставки продукций от международных поставщиков (с пересечением границы РФ). Приложение: 1. Спецификация к договору N___________от_______ на____л. 2. График поставки продукции на _______л. 3. _____________________________________ 4._____________________________________ 10. Юридические адреса и реквизиты сторон. Поставщик ___________________________________________________ _____________________________________________________________ Покупатель - Администрация г. Иркутска, г. Иркутск, 664000, ул. Ленина, 14 р\с_______________________________________________________________ __________________________________________________________________ Подписи сторон: Поставщик Покупатель ________________ ___________________ ________________ ___________________

Зам. мэра

Е.Е. Войцехович