Приложение N 5. Государственный контракт на выполнение в 2008 г. научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Приложение N 5

                      Государственный контракт

                          N______________

     на выполнение в 2008 году  научно-исследовательских  и опытно-конст-

рукторских работ по теме: ____________________________

г. Москва                                       "___"____________ 2008 г.

      Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству  (далее

Госкомрыболовство России), именуемый в дальнейшем "Заказчик",  в лице за-

местителя руководителя Ефанова Петра Анатольевича, действующего  на осно-

вании Положения, утвержденного  постановлением  Правительства  Российской

Федерации   от   01.11.2007  N 733,   и  по  доверенности  от  28.01.2008

N 02-69/150, с одной стороны,

и _______________________________________________________________ (полное

наименование   (сокращенное)   для   юридического  лица,  фамилия,   имя,

отчество для физического лица)

в лице _________________________________________________________________,

                (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;

                     физическим лицом не заполняется)

действующего на основании ______________________________________________,

                          (для юридических лиц - Устав, доверенность;

_________________________________________________________________________

   для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации,

 доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о

     регистрации в едином государственном реестре индивидуальных

                          предпринимателей)

признанное ___________________________________________ открытого конкурса

           (единственным участником/либо победителем)

на      выполнение     в    2008  году     научно-исследовательских     и

опытно-конструкторских работ по направлению _____________________________

для нужд Госкомрыболовства России по лоту N___ (Протокол _____________ от

"__"___________ 2008 г. N ___), именуемый  в  дальнейшем "Исполнитель", с

другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем  "Стороны", заключили настоящий

государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме: ___________________________.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющиеся предметом государственного контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.

1.3. Срок сдачи работ по государственный контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.

1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.

2. Стоимость работы и порядок расчетов

     2.1. За выполненную работу,  являющуюся предметом  настоящего  госу-

дарственного контракта, Заказчик выплачивает Исполнителю _______0,00 руб.

                                                        (цифрами)

(_______________________________ рублей), согласно протоколу согласования

        (сумма прописью)

контрактной цены (Приложение 3), являющемуся  неотъемлемой частью настоя-

щего государственного контракта.

2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3. Оплата работ производится поэтапно в соответствии с календарным планом и протоколом согласования контрактной цены с приложениями сметы затрат и расшифровок.

2.4. Заказчик вправе проавансировать работы в размере 30% от общей стоимости государственного контракта.

2.5. В случае введения режима сокращения расходов федерального бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость работ по государственному контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а, в случае необходимости, и другие условия государственного контракта.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия государственного контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с государственным контрактом, определены техническим заданием и календарным планом.

3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по НИОКР), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом.

3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной в п. 3.2 настоящего государственного контракта, акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего государственного контракта.

3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.

В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.

3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам государственного контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему государственному контракту.

4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом.

4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему государственному контракту третьих лиц (соисполнителей).

4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.

При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.

4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему государственному контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.

4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.

4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.

4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ.

4.1.10. Не заключать на время действия настоящего государственного контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, и использованию результатов этих работ.

4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный# срок письменно известить Заказчика.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего государственного контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлекаемых третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.

4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.

4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего государственного контракта.

5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа), за каждый день просрочки.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы.

5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.

5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим государственным контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право расторгнуть настоящий государственный контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего государственного контракта.

5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.

5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим государственным контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

6. Права Сторон на результаты работ

6.1. Вопрос о принадлежности прав на результаты, полученные при выполнении НИОКР (этапов НИОКР), а также порядок правовой охраны использования и распоряжения ими, определяется в соглашении (договоре), заключаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Права на результаты научно-технической деятельности, получаемые в федеральных государственных учреждениях, закрепляются за указанными учреждениями.

Условия распоряжения этими правами определяются договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Условия конфиденциальности

7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему государственному контракту.

7.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны, за исключением информации, которая является секретной.

7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после истечения срока действия настоящего государственного контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.

7.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем, и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.

8. Прочие условия

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик вправе изменить цену контракта указанным образом.

8.2. Работы по настоящему государственному контракту оплачиваются из средств федерального бюджета, выделяемых Госкомрыболовству России.

8.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему государственному контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

8.5. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Срок действия государственного контракта и юридические адреса Сторон

9.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "__"__________ 2008 г.

9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчика:

107996, г. Москва, Рождественский бул. 12,

ИНН 7702658918,

л/с 03080000800, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва,

р/с 40105810700000010079,

КПП 770201001,

БИК 044583001.

Исполнителя:

_________________________________________________

10. Приложение

10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются:

1) Техническое задание на __________ листах

2) Календарный план на _________ листах

3) Протокол согласования контрактной цены выполнения работ (с приложениями).

                               Акт N __

          сдачи-приемки результатов научно-исследовательских

                    и опытно-конструкторских работ

              по государственному контракту N _________

                                             от "__"__________ 2008 г.

                              Этап N ___

по теме: _______________________________________________________

     Мы,   нижеподписавшиеся,   представитель   Исполнителя   в   лице

______________________________________________________________________

(должность руководителя, Ф.И.О, организационно-правовая форма и полное

наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица)

с одной   стороны,   и  представитель  Заказчика  в  лице  Заместителя

руководителя                Госкомрыболовства                   России

__________________________________________________,

                  (Ф.И.О.)

с другой  стороны,  составили  настоящий акт о том,  что:  выполненная

работа удовлетворяет условиям государственного контракта, технического

задания, календарного плана и в надлежащем порядке оформлена.

     Работа, выполненная по настоящему государственному контракту,  не

облагается  налогом  на  добавленную  стоимость (НДС) в соответствии с

пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

     Контрактная цена   ________________________ руб. (сумма прописью)

                                     (цифрами)

Получено ранее за выполненные этапы ____________ руб. (сумма прописью)

                                     (цифрами)

Годовая сумма аванса составила  ________________ руб. (сумма прописью)

                                     (цифрами)

Зачет аванса ________________ этапа ____________ руб. (сумма прописью)

            (N текущего этапа)       (цифрами)

Сумма ________________ этапа  __________________ руб. (сумма прописью)

     (N текущего этапа)              (цифрами)

Следует к перечислению _________________________ руб. (сумма прописью)

                              (цифрами)

Отчет по государственному контракту N __________ на ____ стр. принят.

Куратор: ______________________________   _______________(Ф.И.О.)

            (должность, название             (подпись)

           курирующего Управления

          Госкомрыболовства России)

Исполнитель:                                Заказчик:

                                            Заместитель руководителя

____________________________________        Госкомрыболовства России

(Должность, сокращенное наименование

организации)

__________________ (Ф.И.О.)                 ______________ П.А. Ефанов

   (подпись)

М.П.                                        М.П.

"__"________ 2008 г.                        "__"________ 2008 г.

                           Соглашение N ____

      об   изменениях   к   государственному   контракту   N ___

от "__"______ 2008 г

по теме: "_____________________________________________________"

Государственный комитет  Российской  Федерации по рыболовству (далее -

Госкомрыболовство России),  именуемый в дальнейшем "Заказчик",  в лице

заместителя  руководителя Ефанова Петра Анатольевича,  действующего на

основании  Положения,   утвержденного   постановлением   Правительства

Российской  Федерации  от  01.11.2007  N 733,  и  по  доверенности  от

28.01.2008 N 02-69/150, с одной стороны,

и ____________________________________________________________________

      (полное наименование (сокращенное) для юридического лица,

             фамилия, имя, отчество для физического лица)

в лице __________________________________________________________,

              (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;

                   физическим лицом не заполняется)

действующего на основании __________________________________________,

                          (для юридических лиц - Устав, доверенность;

                          для физических лиц - паспорт и (или)

                          свидетельство о регистрации, доверенность;

                          для индивидуальных предпринимателей -

                          свидетельство о регистрации в едином

                          государственном реестре индивидуальных

                          предпринимателей)

с другой  стороны,  заключили  между  собой  следующее  соглашение  по

государственному контракту N _____________.

В   связи    с   возникшей   в    процессе    работы    необходимостью

______________________________________________________________________

                      (основание для соглашения)

сумма государственного контракта увеличивается на____________0,00 руб.

                                                   (цифрами)

(_________________ руб. 00 коп.).

 (сумма прописью)

Срок действия контракта по "__"____________ 2008 г.

Общая стоимость   работ   по  государственному  контракту,  подлежащих

выполнению Исполнителем, составит _______________ 0,00 руб.

(____________________________ руб. 00 коп.)

     (сумма прописью)

     со следующей разбивкой по этапам:

     Этап 1 дата начала и окончания этапа _______________ 0.00 руб.

     Этап 2 дата начала и окончания этапа _______________ 0.00 руб.

     Этап 3 дата начала и окончания этапа _______________ 0.00 руб.

     Этап

Настоящее соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчика:

107996, г. Москва, Рождественский бул. 12,

ИНН 7702658918,

л/с 03080000800, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва,

р/с 40105810700000010079,

КПП 770201001,

БИК 044583001.

Исполнителя:

________________________________________________________________

Приложения:

1. Техническое задание на _____ листах

2. Календарный план на _______ листах

3. Протокол соглашения контрактной цены выполнения работ.

4.

Исполнитель:                                Заказчик:

                                            Заместитель руководителя

____________________________________        Госкомрыболовства России

(Должность, сокращенное наименование

организации)

______________ (Ф.И.О.)                     ______________ П.А. Ефанов

   (подпись)

М.П.                                        М.П.

"__"________ 2008 г.                        "__"________ 2008 г.

                                            Куратор:

                                            __________________________

                                            (должность, название

                                            курирующего Управления

                                            Госкомрыболовства России)

                                            ________________ (Ф.И.О.)