Приложение 3. Проект Государственного контракта

Приложение 3

к приказу Госкомрыболовства РФ

от 28 апреля 2008 г. N 364

                                  Проект

                   Государственного контракта N_______

 г. Москва                                      "__"_____________ 2008 г.

 Государственный заказчик: Государственный комитет  Российской  Федерации

 по рыболовству, в лице ___________________,  действующего  на  основании

 Положения, именуемый в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и

 Исполнитель-поставщик:       _____________________,        в        лице

 ___________________,

 действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель" с

 другой  стороны,  заключили  настоящий   Государственный     контракт (в

 дальнейшем Контракт) о нижеследующем:

                           1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

 1.1. Поставщик  обязуется  поставить  компьютерную  технику  и  принтеры

 (далее  "Товар"),  на  условиях,  в  порядке  и  в  сроки,  определяемые

 Сторонами в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется принять и оплатить

 поставку.

 1.2. Наименование, количество, характеристики и сроки  поставки  Товара,

 указаны  в  Приложении  1,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего

 Контракта.

 1.3. Место поставки: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

 1.4. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен  принадлежать

 Поставщику на праве собственности и не должен находиться в  залоге,  под

 арестом, являться предметом исков третьих лиц.

 1.5. Срок поставки _______________________ .

                   2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 2.1. Общая стоимость Товара по Контракту  составляет  ____________  руб.

 (прописью), в том числе НДС 18% - ____________ руб. (прописью).

 2.2. Стоимость Контракта указана в Приложении 1, являющимся неотъемлемой

 частью настоящего Контракта.

 2.3. Сумма Контракта, указанная в п.2.1., включает транспортные  расходы

 по доставке Продукции до Заказчика, а  также  иные  расходы  Поставщика,

 связанные с выполнением условий настоящего Контракта.

 2.4. Сторонами настоящего Контракта определен следующий порядок и  сроки

 расчетов за Товар. Безналичный расчет. Оплата производится Заказчиком  в

 размере 100% в течение 5 банковских дней с момента  подписания  товарных

 накладных.

 2.5. Оплата Товара производится  в  рублях  на  основании  выставляемого

 счета, оформленного в  соответствии  с  подписанной  сторонами  товарной

 накладной.

 2.6. Право собственности  на  Товар  переходит  к  Заказчику  с  момента

 подписания Сторонами товарных накладных.

                           3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

 3.1. Поставка Товара осуществляется единой партией до ______ 2008 года.

 3.2. Поставщик осуществляет доставку Товара автомобильным транспортом до

 Заказчика по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

 3.3.  Датой  поставки  считается  дата  подписания  Сторонами   товарной

 накладной на Товар.

 3.4. Товар должен быть работоспособным  и  обеспечивать  предусмотренную

 производителем функциональность.

 3.5. Товар,  являющийся  предметом  настоящего  Контракта,  поставляется

 (передается, отгружается) в  таре  и  упаковке,  пригодной  для  данного

 Товара,  обеспечивающей  сохранность  Товара   при     транспортировке и

 хранении. Стоимость упаковки и тары входит в цену Товара.

 3.6.  В  случае  обоснованного   отказа   Заказчика   от   поставленного

 Поставщиком   Товара,   Заказчик   обязуется   обеспечить    сохранность

 (ответственное  хранение)  этого  Товара  и  незамедлительно   уведомить

 Поставщика о своем отказе  принять  Товар  с  указанием  мотива  отказа.

 3.6.1. Под обоснованным  отказом  Стороны  договорились  понимать  право

 Заказчика отказаться от принятия  Товара  или  его  части  по  причинам:

 3.6.1.а. Поставки товара ненадлежащего качества;

 3.6.1.б. Несоответствия количества и ассортимента  поставленного  Товара

 условиям данного Контракта.

 3.7. В случае  необоснованного  отказа  Заказчика  от  принятия  Товара,

 поставленного (отгруженного)  Поставщиком  в  соответствии  с  условиями

 настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать от  Заказчика  оплаты

 Товара   согласно   условиям   Контракта.   Бремя   ответственности   за

 необоснованный отказ от принятия Товара  и  последствия  такового  несет

 Заказчик.

                         4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

 4.1. Поставщик обязан:

 4.1.1. Поставить Товар в соответствии с  Приложением  1,  в  срок  и  по

 адресу, указанным в письменной заявке Заказчика.

 4.1.2. Устранить все недостатки поставляемого Товара или заменить  Товар

 в  течение  15-ти  рабочих  дней  с  момента  получения    рекламации от

 Заказчика.

 4.1.3. Поставщик за 12 часов до момента поставки Товара обязан  сообщить

 Заказчику  о  планируемой  отгрузке.  Сообщение  должно   содержать дату

 отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем  использования

 факсимильных или электронных средств связи.

 4.2. Заказчик обязан:

 4.2.1.  Принять  и  оплатить  Товар  при  выполнении    Поставщиком всех

 обязательств по настоящему Контракту в соответствии с п. 2.4  настоящего

 Контракта.

 4.2.2.  Выставить  рекламацию  к   качеству   и   иным   характеристикам

 поставленного Товара в течение 20-ти рабочих дней со дня поставки,  если

 поставленный  Товар  не   соответствует   техническим   характеристикам,

 указанным в Приложении  1,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего

 Контракта.

                           5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

 5.1. Если в гарантийный период,  который  составляет  _________   дней с

 момента подписания товарных накладных,  обнаружатся  дефекты  в  Товаре,

 Поставщик обязан их устранить за свой  счет.  Гарантийный  срок  в  этом

 случае продлевается на период устранения дефектов.

 5.2. Поставщик должен указать контактный телефон, по  которому  Заказчик

 может  связаться   с   квалифицированным   персоналом     Поставщика для

 консультаций по выявленным неисправностям в работе  оборудования.  Такой

 контактный телефон должен функционировать в Москве по рабочим дням с  10

 до 18 часов. В составе поставляемого с Товаром документации должен  быть

 гарантийный талон с указанием условий гарантийного обслуживания и номера

 контактного телефона.

 5.3. Гарантийный ремонт Товара осуществляется на территории Заказчика, а

 в случае невозможности доставка до сервисного центра и обратно в течение

 гарантийного срока осуществляется за счет поставщика.

                     6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА

 6.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты  или  повреждения

 Товара, являющимся предметом настоящего Контракта, несет  Поставщик  или

 Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности

 на Товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.

                        7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 7.1. За нарушения сроков поставки Товара  или  не  поставку  /  неполную

 поставку Товара в установленные сроки  Заказчик  имеет  право  начислить

 Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости заявки на отгрузку за каждый

 день просрочки.

 7.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение  убытков,  причиненных

 ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны настоящего

 Контракта от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

                      8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

 8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении  условий  настоящего

 Контракта,  Стороны  будут   стремиться   разрешать   путем   проведения

 переговоров.

 8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, но прямо

 или косвенно вытекающим  из  отношений  Сторон  по  нему,  затрагивающих

 имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего  Контракта,

 Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской

 Федерации.

 8.3.  При  не  достижении  взаимоприемлемого  решения  Стороны  передают

 спорный вопрос на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

                   9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за  частичное  или  полное

 неисполнение обязательств по  настоящему  Контракту,  если  ненадлежащее

 исполнение Сторонами  обязанностей  вызвано  непреодолимой  силой,  т.е.

 чрезвычайными  и  непредотвратимыми  обстоятельствами,  не   подлежащими

 разумному контролю.

 9.2.  Сторона,  которая  не  в  состоянии  выполнить  свои   контрактные

 обязательства, незамедлительно письменно информирует  другую   Сторону о

 начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае  не

 позднее  14-ти  дней   после   начала   их   действия   и   прекращения.

 Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает

 соответствующую Сторону права  на  освобождение  от   ответственности за

 невыполнение   контрактных    обязательств    по       причине указанных

 обстоятельств.

                       10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

 10.1. Контракт действует с момента подписания до _________ 2008 года.

                        11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

 11.1. Настоящий Контракт может быть  расторгнут  по  взаимному  согласию

 Сторон. Настоящий Контракт может быть  также  расторгнут  по  инициативе

 одной из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством

 Российской Федерации.

 11.2. В случае ненадлежащего  выполнения  Исполнителем   обязательств по

 настоящему Контракту и нарушения условий настоящего  Контракта  Заказчик

 имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

                       12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 12.1. Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

 юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

                 13. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

 13.1. В случае изменения юридического адреса  или  обслуживающего  банка

 Стороны Контракта обязаны в двухдневный  срок  уведомить  об  этом  друг

 друга.

Исполнитель	Заказчик