Приложение 1. Заявка на участие в открытом конкурсе

Приложение 1

Заявка на участие в открытом конкурсе

      1. Название конкурса, номер и наименование лота ___________________

      ___________________________________________________________________

      2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организацион-

      но-правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый  адрес

      (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

      сведения о  месте жительства (для физического лица), номер контакт-

      ного телефона _____________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      3. Цена контракта по данному лоту:_________________________________

      4. Сроки выполнения работ:_________________________________________

      5. ИНН__________________________________________

      6. Банковские реквизиты:___________________________________________

Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и не открытии# конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение в 2008-2010 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 N 478 и в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации.

К заявке прилагаются следующие документы:

1) ____________________________________________________

2) ____________________________________________________

3) ____________________________________________________

      _____________________________________          /__________________/

      (Ф.И.О.    уполномоченного  лица   на                (подпись)

       подписание   заявки,  а  также   для

      юридического лица - указать должность

      уполномоченного  подписывать  заявку;

      для индивидуального предпринимателя -

      соответствующий статус)

      М.П.

      "______" __________________ 2008 г.