Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к Конкурсной документации
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
N ______________
на выполнение в 200_ году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: ____________________________
г. Москва |
"__" __________ 200_ г. |
Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство),
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея
Анатольевича, действующего на основании Положения, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 444,
с одной стороны,
и _______________________________________________________________________
(полное наименование для юридического лица (сокращенное наименование),
фамилия, имя, отчество для физического лица)
в лице _________________________________________________________________,
(для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;
физическим лицом не заполняется)
действующего на основании ______________________________________________,
(для юридических лиц - Устав, доверенность;
_________________________________________________________________________
для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации,
доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство
о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей)
признанное ___________________________________________ открытого конкурса
(единственным участником / либо победителем)
на выполнение в 200_ году научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в рамках федеральной целевой программы
"Повышение эффективности использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", по
направлению: ___________________________________________, по мероприятию:
______________________, по теме: __________________________ по лоту N ___
для нужд Росрыболовства именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой
стороны, на основании протокола Единой комиссии
______________________________________________________________________ от
(название соответствующего протокола)
"__" ___________ 200_ г. N _______, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ (этапа работ) по направлению _______________________ по мероприятию: ___________________________ по теме: ____________________________ для нужд Росрыболовства.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом Контракта, определены в техническом задании (Приложение 1 к настоящему Контракту).
1.3. Срок сдачи работ по Контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2 к настоящему Контракту).
1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания (Приложение 1 к настоящему Контракту) и календарного плана (Приложение 2 к настоящему Контракту).
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена работ по настоящему контракту составляет
________________________ руб. (_________________________________),
(цифрами) (сумма прописью)
согласно протоколу согласования цены (Приложение 3 к настоящему Контракту). Цена Контракта включает компенсацию издержек Исполнителя, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и причитающееся ему вознаграждение. В цену работ по настоящему Контракту включена стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ (этапа работ) и расходы Исполнителя по выкупу исключительных прав у третьих лиц в целях их передачи Заказчику.
2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
2.3. Оплата работ производится в соответствии с календарным планом и протоколом согласования контрактной цены с приложениями сметы затрат и расшифровок. Стоимость работ этапа включает стоимость работ и стоимость исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при их выполнении. Исполнитель определяет стоимость работ и стоимость исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и указывает их в акте сдачи-приемки результатов выполненных работ (этапа работ).
2.4. Заказчик вправе проавансировать работы в размере до 30% от общей стоимости Контракта.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с Контрактом, определены техническим заданием и календарным планом.
3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по НИОКР), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Контракту) и календарным планом (Приложение 2 к настоящему Контракту), и являющуюся результатом работ (этапа работ).
3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной в п. 3.2 настоящего Контракта, акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Контракта.
3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.
3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 рабочих дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.
В этом случае стороны обязаны в течение 30 рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.
3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.
Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы лично либо с привлечением третьих лиц (соисполнителей) по согласованию с Заказчиком в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Контракту) и передать результаты и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ (этапов работ), Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему Контракту третьих лиц (соисполнителей).
4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.
При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.
4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.
4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему Контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.
4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.
4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.
4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в течение 10 рабочих дней после приостановления работ.
4.1.10. Не заключать на время действия настоящего Контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Контракта, и использованию результатов этих работ.
4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.
4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в течении 3-х рабочих дней письменно известить Заказчика.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего Контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.
4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.
4.3.2. Принять и оплатить результаты работ, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ (этапов работ), в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Контракту) и календарным планом (Приложение 2 к настоящему Контракту), и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.
5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа работ) Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа работ), за каждый день просрочки.
5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 рабочих дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику штраф в размере 20% стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.
5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим Контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ) и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении работ (этапов работ), в соответствии с условиями настоящего Контракта, Заказчик имеет право по решению суда или согласию сторон расторгнуть настоящий Контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.
5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.
5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.
5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего Контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.
5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.
6. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или) использованные при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по настоящему Контракту и/или этапов работ, подлежат отражению в отчетной документации.
6.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и/или этапов работ, принадлежат Заказчику. Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и/или этапов работ осуществляются Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Исполнителем по настоящему Контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ к Заказчику переходят исключительные права на все результаты выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту. Отсутствие в акте сдачи-приемки выполненных работ отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ от Исполнителя к Заказчику.
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему Контракту.
7.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.
7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.
7.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.
8.2. Работы по настоящему Контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству.
8.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
8.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 25 декабря 2009 г. включительно.
9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчика:
107996, г. Москва, Рождественский бул. 12,
ИНН 7702679523,
л/с 03731000760, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва,
р/с 40105810700000010079,
КПП 770201001,
БИК 044583001.
Исполнителя:
________________________________
10. ПРИЛОЖЕНИЕ
10.1. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое задание на _____ листах
2) Календарный план на _____ листах
3) Протокол согласования контрактной цены выполнения работ (с приложениями).
АКТ N ___
сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному контракту N ____________
от "__"_________________ 2009 г.
ЭТАП N ___
по теме: ______________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице
_________________________________________________________________________
(должность руководителя, Ф.И.О, организационно-правовая форма и полное
наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица)
с одной стороны, и представитель Заказчика в лице руководителя
Федерального агентства по рыболовству Крайнего Андрея Анатольевича, с
другой стороны, составили настоящий акт о том, что: выполненная работа
удовлетворяет условиям контракта, технического задания, календарного
плана и в надлежащем порядке оформлена.
Работа, выполненная по настоящему контракту, не облагается
налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Контрактная цена ____________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Получено ранее за выполненные этапы ____________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Годовая сумма аванса составила ____________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Зачет аванса ________________ этапа ____________ руб. (сумма прописью)
(N текущего этапа) (цифрами)
Сумма ________________ этапа ____________ руб. (сумма прописью)
(N текущего этапа) (цифрами)
Следует к перечислению ____________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Отчет по контракту N ______ на ____ стр. принят
Куратор:
Заместитель начальника Управления науки
и образования Росрыболовства
_________________ А.В. Орлов
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель
(Должность, сокращенное Федерального агентства
наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А. Крайний
(подпись)
М.П. М.П.
"__" _______ 2009 г. "__" ________ 2009 г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.