Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к распоряжению
Администрации
г. Тюмени
от 22 апреля 2013 г. N 241-рк
Приложение 1
к Регламенту
Кому: _______________
Адрес: ______________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о нарушении условий контракта (договора)
Между (указывается полное наименование заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя)) заключен контракт (договор) (указывается
полное наименование контракта (договора)) от (указывается дата контракта
(договора)), N (указывается номер контракта (договора) (далее - контракт
(договор)).
Согласно пункту (указывается пункт контракта (договора)) контракта
(договора), Ваша организация обязалась (указывается предмет контракта
(договора)) в срок (указывается срок исполнения обязательства,
предусмотренный контрактом (договором) либо требования к качеству/
/количеству товара (работ, услуг), иные условия контракта (договора),
факт нарушения которых выявлен заказчиком).
Однако по состоянию на (указывается дата исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом (договором)) Вашей организацией не исполнены
(указываются неисполненные обязательства, предусмотренные контрактом
(договором) либо указывается, какие обязательства исполняются с
нарушением условий контракта (договора)).
На основании изложенного требую (указываются обязательства по
контракту (договору), подлежащие исполнению либо требования к устранению
нарушений по качеству / количеству товара (работ, услуг) в течение
(указывается число календарных дней) дней с момента направления
настоящего уведомления, т.е. до "___"_____20__года.
Уведомляю Вас о том, что согласно пункту (указывается пункт
контракта (договора)) контракта (договора), в связи с нарушением
(указывается, какое условие контракта (договора) нарушено), Вам будет
начислена неустойка (штраф, пени) в размере (указывается размер неустойки
(штрафа, пени), установленный контрактом (договором)).
В соответствии с пунктом (указывается пункт контракта (договора))
контракта (договора) за нарушение Вами срока исполнения (указывается
обязательство, установленное контрактом (договором), срок исполнения
которого нарушен), заказчиком (указывается наименование заказчика по
контракту (договору)) будет произведен вычет (удержание) суммы неустойки
(штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате за поставленный товар
(выполненные работы, оказанные услуги).*
(уведомление подписывается руководителем заказчика)
* заполняется при нарушении срока исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом (договором)
Приложение 2
к Регламенту
Кому: ________________
Адрес: _______________
ПРЕТЕНЗИЯ
об оплате неустойки (штрафа, пени)
Между (указывается полное наименование заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя)) заключен контракт (договор) (указывается
полное наименование контракта (договора)) от (указывается дата контракта
(договора)), N (указывается номер контракта (договора) (далее - контракт
(договор)).
Согласно пункту (указывается пункт контракта (договора)) контракта
(договора), Ваша организация обязалась (указывается предмет контракта
(договора)) в срок (указывается срок исполнения обязательства,
предусмотренный контрактом (договором) либо требования к качеству/
/количеству товара (работ, услуг), иные условия контракта (договора),
факт нарушения которых выявлен заказчиком).
Однако указанное обязательство по контракту (договору) Вашей
организацией исполнено с нарушением срока, что составляет (указывается
количество календарных дней) дней просрочки (с (указывается дата дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом (договором)
срока исполнения обязательства) по (указывается дата подписания актов
приемки-передачи товаров (выполненных работ, оказанных услуг)).
В соответствии с пунктом (указывается пункт контракта (договора)
контракта (договора), за нарушение Вашей организацией срока исполнения
(указывается обязательство, установленное контрактом (договором), срок
исполнения которого нарушен) заказчиком (указывается наименование
заказчика по контракту (договору)) Вам начислена неустойка (штраф, пени)
(выбрать нужное) в размере (указывается размер неустойки (штрафа, пени)
предусмотренный контрактом (договором)), что составляет (приводится
формула расчета (базовая ставка х количество дней) и указывается итоговая
сумма) рублей.
На основании изложенного требую оплатить неустойку (штраф, пени) в
размере (указывается итоговая сумма неустойки (штрафа, пени) рублей в
течение (указывается число календарных дней) дней с момента направления
настоящего уведомления, т.е. до "___" ____________ 20__ года по следующим
реквизитам (указываются банковские реквизиты для перечисления денежных
средств).
В случае неоплаты предъявленной неустойки (штрафа, пени) в
добровольном порядке, заказчик (указывается наименование заказчика по
контракту (договору)) будет вынужден обратиться в Арбитражный суд
Тюменской области с иском о взыскании неустойки (штрафа, пени),
предъявленной Вам.
Приложение:
(претензия подписывается руководителем заказчика)
Приложение 3
к Регламенту
Приложение к акту (указывается дата,
номер акта приемки-передачи товара,
оказанных услуг, выполненных работ)
Расчет
суммы неустойки (штрафа, пени)
Между (указывается полное наименование заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя)) заключен контракт (договор) (указывается
полное наименование контракта (договора)) от (указывается дата контракта
(договора)), N (указывается номер контракта (договора) (далее - контракт
(договор)).
Согласно пункту (указывается пункт контракта (договора)) контракта
(договора), Ваша организация обязалась (указывается предмет контракта
(договора)) в срок (указывается срок исполнения обязательства,
предусмотренный контрактом (договором), срок исполнения которого
нарушен).
Однако указанное обязательство по контракту (договору) Вашей
организацией выполнено с нарушением срока, что составляет (указывается
количество календарных дней) дней просрочки (с (указывается дата дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом (договором)
срока исполнения обязательства) по (указывается дата подписания актов
приемки-передачи товаров (выполненных работ, оказанных услуг)).
В соответствии с пунктом (указывается пункт контракта (договора))
контракта (договора), за нарушение Вашей организацией срока исполнения
(указывается обязательство, установленное контрактом (договором), срок
исполнения которого нарушен) заказчиком (указывается наименование
заказчика по контракту (договору)) Вам начислена неустойка (штраф, пени)
в размере (указывается размер неустойки (штрафа, пени), предусмотренный
контрактом (договором)), что составляет (приводится формула расчета
(базовая ставка х количество дней) и указывается итоговая сумма) рублей.
Пунктом (указывается пункт контракта (договора)) контракта
(договора) предусмотрено право заказчика (указывается наименование
заказчика по контракту (договору)) на вычет (удержание) суммы неустойки
(штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате за поставленный товар
(выполненные работы, оказанные услуги) при нарушении поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения (указывается обязательство,
предусмотренное контрактом (договором)).
На основании (указывается дата, номер акта приемки-передачи товара
(выполненных работ, оказанных услуг) стоимость поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) составляет (указывается сумма)
рублей.
Таким образом, оплата за поставленный товар (выполненные работы,
оказанные услуги) будет произведена за вычетом (удержанием) неустойки
(штрафа, пени) (указывается сумма неустойки (штрафа, пени)) в связи с
нарушением сроков исполнения (указывается обязательство, предусмотренное
контрактом (договором), срок исполнения которого нарушен).
Итого сумма к оплате составит (указывается формула расчета: сумма,
подлежащая оплате по контракту (договору) - сумма неустойки (штрафа,
пени) и указывается итоговая сумма) рублей.
(расчет подписывается руководителем заказчика).
Приложение 4
к Регламенту
Блок-схема
действий муниципальных и иных заказчиков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, гражданско-правовым договорам иных заказчиков
/---------------------------------------------------------------------------\ /------------------------------------------\
| Установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком | |Отказ поставщика (подрядчика, исполнителя)|
| (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора) | | от исполнения контракта (договора) |
\---------------------------------------------------------------------------/ \------------------------------------------/
|
/---------------------------------------------------------------------------\ |
| в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения факта нарушения, | |
| заказчик направляет: | |
|---------------------------------------------------------------------------| |
| уведомление об устранении нарушений условий контракта (договора), |
| с указанием срока устранения нарушений условий контракта (договора) | /--------------------------------------\
| но не более 30 календарных дней с момента направления уведомления | | в случае если контрактом (договором) |
\---------------------------------------------------------------------------/ |предусмотрено право производить вычет |
| (удержание) суммы неустойки (штрафа, |
/-------------------------------------------------------\ /------------------------------------\ | пени), при приемке товара (работ, |
|в течение срока устранения нарушений условий контракта| |в течение срока устранения нарушений| /--| услуг) заказчик: |
| (договора), установленного в уведомлении | | условий контракта (договора), | | | |
| | | установленного в уведомлении | | |--------------------------------------|
| | | | | | проводит вычет (удержание) суммы |
|-------------------------------------------------------| |------------------------------------| | | неустойки из суммы оплаты по |
| нарушения устранены |\| нарушения не устранены | | | контракту (договору) |
\-------------------------------------------------------/ |\------------------------------------/ | \--------------------------------------/
| |
/--------------------------\/---------------------------\ | /--------------------------------------\ |
| в случае если контрактом || в случае если контрактом | | | в случае если контрактом (договором)| | /------------------------------------\
|(договором) предусмотрено || (договором) предусмотрено| | | предусмотрено право производить вычет| | | в случае если контрактом |
| право производить вычет || обеспечение исполнения | | | удержание) суммы неустойки (штрафа,| | | (договором) предусмотрено |
| (удержание) суммы || контракта (договора) | | |пени), (при приемке товара (работ, | | | обеспечение исполнения контракта |
| неустойки (штрафа, пени),|| в порядке и сроки, | | | услуг), заказчик: | | | (договора) в порядке и сроки, |
| заказчик при приемке || установленные договором, | | |--------------------------------------| | | обеспечивающим установленные |
| товара (работ, услуг): || обеспечивающим | | | проводит вычет (удержание) | | | договором, исполнение контракта |
|--------------------------|| исполнение контракта | | | суммы неустойки из суммы оплаты | | | (договора), заказчик направляет: |
| проводит вычет || (договора), | | | по контракту (договору) | | |------------------------------------|
| (удержание) суммы || заказчик направляет: | | \--------------------------------------/ | /-| организации, обеспечивающей |
| неустойки из суммы ||---------------------------| | | | исполнение контракта (договора) |
| оплаты по контракту ||организации, обеспечивающей|/-------------------------\/----------------------\| требование об оплате неустойки |
| (договору) || исполнение контракта || в течение 5 рабочих || в течение 5 рабочих || (штрафа, пени), предъявленных |
\--------------------------/|(договора) требование об || дней с момента || дней с момента ||поставщику (подрядчику, исполнителю)|
| | оплате неустойки (штрафа, || окончания срока, || окончания срока, |\------------------------------------/
| | пени), предъявленной || указанного в || указанного в | | |
| /----| поставщику (подрядчику, || уведомлении, || уведомлении, |--------+------------------+---\
| | | исполнителю) || заказчик направляет: || а также наличия |
| | /| ||-------------------------||неоплаченной неустойки|/-----------------\/-----------------\
| | |\---------------------------/| повторное уведомление || (штрафа, пени), а в ||в течение срока, ||в течение срока, |
| | | об устранении || случае отказа от || установленного || установленного |
/-------------------------\|/----------------------\ | нарушений условий || исполнения - в || заказчиком для || заказчиком для |
|при наличии обязательства||| в течение срока, | | контракта (договора) || течение 5 рабочих || подписания || подписания |
| по оплате неустойки |||указанного заказчиком | | и претензию об оплат || дней с момента || соглашения || соглашения о |
|(штрафа, пени) в течение ||| в претензии или в | |неустойки (штрафа, пени) || получения отказа, || о расторжении || расторжении |
| 5 рабочих дней с ||| требовании, но не | | Максимальный срок || заказчик направляет: || контракта || контракта |
| момента устранения ||| более 30 календарных | | устранения нарушений ||----------------------|| (договора), и || (договора) и |
| нарушений условий || дней с момента | | устанавливается с || соглашение о ||(или) в претензии||(или) в претензии|
| контракта (договора), |||направления претензии | | учетом требований ||расторжении контракта ||или в требовании,||и требовании, |
| заказчик направляет: ||| или требования | | п. 2.5, 2.5.1 ||(договора),и претензию|| но не более ||но не более 30 |
|-------------------------|||----------------------| | (от 60 до 120 дней) || об оплате неустойки || 30 календарных ||календарных дней |
| претензию об оплате |||претензия и требование| | || (штрафа, пени) || дней с момента ||с момента |
|неустойки (штрафа, пени) |||заказчика не исполнены| | || || направления ||направления |
| к поставщику ||| | \-------------------------/\----------------------/| соглашения о ||соглашения о |
|(подрядчику, исполнителю)||| | | расторжении ||расторжении |
\-------------------------/|\----------------------/ /------------------------------------------------\ | контракта ||контракта |
| | | | в течение срока, установленного заказчиком | | (договора), ||(договора), |
| | | |------------------------------------------------| | претензии или ||претензии и |
| | | | в уведомлении нарушения не устранены и (или) | |требования ||требования |
| | | | претензия не оплачена | |-----------------||-----------------|
| | | \------------------------------------------------/ | соглашение о || соглашение о |
| расторжении || расторжении не |
/----------------------------\ /-------------------------------------------------------------------\ | подписано, || подписано и |
|в течение срока, указанного | |в течение 10 рабочих дней с момента окончания срока, установленного| | претензия или || (или) претензия |
|заказчиком в претензии или в| | заказчиком для подписания соглашения о расторжении контракта | | требование || и требование |
|требовании, но не более 30 | | (договора), и (или) оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного | | заказчика || заказчика |
|календарных дней с момента | | в претензии и требовании, заказчик направляет | | исполнены || не исполнены |
| направления претензии или | |-------------------------------------------------------------------| | || |
| требования | | исковое заявление в суд | | || |
|----------------------------| \-------------------------------------------------------------------/ \-----------------/\-----------------/
| претензия или | |
| требование заказчика | \-------------------------------------------------------/
| исполнены |
\----------------------------/
Приложение 5
к Регламенту
Блок-схема
действий муниципальных и иных заказчиков при выявлении несоответствия качества поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) в течение гарантийного срока
| Выявлено несоответствие качества поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) (далее - дефекты) в течение гарантийного срока |
| в течение 5 рабочих дней (если законом, иными правовыми актами или контрактом (договором) не установлены иные сроки) с момента обнаружения дефектов, заказчик направляет: |
в порядке и сроки, установленные законом, иными правовыми актами или контрактом (договором), заказчик направляет: |
| уведомление (претензию, акт) (далее - уведомление) о выявленных дефектах с требованием об устранении выявленных дефектов | |
| \----------------------------------------------------------\
/----------------------------------------------------------------------\ /---------------------------------------------------------------------\
|в течение срока, установленного заказчиком в направленном уведомлении | |в течение срока, установленного заказчиком в направленном уведомлении|
|----------------------------------------------------------------------| |---------------------------------------------------------------------|
| нарушения устранены | | нарушения не устранены |
\----------------------------------------------------------------------/ \---------------------------------------------------------------------/
| | |
|
/--------------------\ /-----------------------------\ /-------------------\ /-------------------\ /----------------------------------\
|в течение 5 рабочих | | в случае если контрактом | |в течение 5 рабочих| |в течение 5 рабочих| | В случае если контрактом |
| дней с момента | | (договором) предусмотрено | | дней с момента | | дней с момента | | (договором) предусмотрено |
| устранения | | обеспечение исполнения | | окончания срока, | | окончания срока, | | обеспечение исполнения |
| выявленных | | контракта (договора) | | указанного в | | указанного в | | контракта (договора) в порядке |
| дефектов | | в порядке и сроки, | | уведомлении, | | уведомлении, | | и сроки, установленные |
|заказчик направляет:| | установленные договором, | | заказчик | | заказчик | | договором, обеспечивающим |
|--------------------| | обеспечивающим исполнение | | направляет: | | направляет: | | исполнение контракта (договора), |
|претензию об оплате | | контракта (договора), | |-------------------| |-------------------| | заказчик направляет: |
| неустойки (штрафа, | | заказчик направляет: | | повторное | |претензию об оплате| |----------------------------------|
| пени), если такая | |-----------------------------| | уведомление | |неустойки (штрафа, | | организации, обеспечивающей |
| ответственность | | организации, обеспечивающей | | об устранении | / |пени), если такая |---| исполнение контракта (договора) |
| предусмотрена |--| исполнение контракта | | дефектов | | | ответственность | | требование об оплате неустойки |
| контрактом | | (договора) требование | \-------------------/ | | предусмотрена | | (штрафа, пени), предъявленной |
| (договором) | /-| об оплате неустойки | | /-------/ | контрактом | | поставщику (подрядчику, |
| | | |(штрафа, пени), предъявленной| | | (договором) | | исполнителю) |
\--------------------/ | | поставщику (подрядчику, | /----------------\ \-------------------/ \----------------------------------/
| | | | исполнителю) | |в течение срока,| | | | |
| | | \-----------------------------/ |установленного | | | /---------------/ |
| \-------+---------\ | | заказчиком | | \----+---------------------\ |
| в повторном | | | | |
/-------------------------\ /--------------------------\ | уведомлении |
| в течение срока, | | в течение срока, | |----------------| /--------------------------\ /------------------------------\
|установленного заказчиком| |установленного заказчиком | | нарушения | | в течение срока, | | в течение срока, |
| в претензии или в | |в претензии и требовании, | | не устранены | |установленного заказчиком | | установленного заказчиком |
| требовании, но не более | |но не более 30 календарных| \----------------/ |в претензии и требовании, | | в претензии или в |
| 30 календарных дней с | | дней с момента | |но не более 30 календарных| | требовании, но не более |
| момента направления | | направления претензии | |дней с момента направления| | 30 календарных дней с |
| претензии или | | или требования | | претензии и требования | | момента направления |
| требования | |--------------------------| |--------------------------| | претензии или требования |
|-------------------------| | претензия и требование | | претензия и требование | |------------------------------|
|претензия или требование | | заказчика не исполнены | | заказчика не исполнены | | претензия или требование |
| заказчика исполнены | | | \--------------------------/ | заказчика исполнены |
\-------------------------/ \--------------------------/ | | в течение 10 рабочих дней |
| с момента исполнения |
/------------------------------------------------------------------------------\ | поставщиком (подрядчиком, |
| в течение 10 рабочих дней с момента окончания срока, установленного | | исполнителем) требований |
| заказчиком для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного |----| заказчика |
| в претензии и требовании, заказчик направляет: | \------------------------------/
|------------------------------------------------------------------------------|
| исковое заявление в суд с предъявлением требований, связанных |
| с дефектами и (или) взысканием неустойки |
\------------------------------------------------------------------------------/
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации г. Тюмени от 22 апреля 2013 г. N 241-рк "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |