Приложение N 1. Техническое задание на поставку компьютерной техники с целью создания автоматизированных рабочих мест для центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству

                        Государственный контракт

            на поставку компьютерной техники с целью создания

        автоматизированных рабочих мест для центрального аппарата

                  Федерального агентства по рыболовству

г. Москва                                        "__" ___________ 2010 г.

     Федеральное агентство по рыболовству в лице _______________________,

действующего на основании ______________________________, с одной стороны

именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", и ________________ в лице действующего

на основании _______________, определенное победителем открытого аукциона

в электронной форме на поставку компьютерной  техники  с  целью  создания

автоматизированных рабочих мест для  центрального  аппарата  Федерального

агентства по рыболовству  (основание:  протокол  аукциона  в  электронной

форме проведенный на электронной торговой площадке www---------------- от

"__" ___________ 2010 г. Код аукциона: _____________________ утвержденный

Государственным  заказчиком-Руководителем   Федерального   агентства   по

рыболовству),  именуемое  в  Дальнейшем  "Поставщик"  с  другой  стороны,

совместно  именуемые  "Стороны",  заключили   настоящий   Государственный

контракт (далее - "Контракт") о нижеследующем:

                          1. Предмет контракта

     1.1. Поставщик обязуется  поставить  компьютерную  технику  с  целью

создания  автоматизированных  рабочих  мест  для  центрального   аппарата

Федерального агентства по рыболовству (далее - "Товар")  на  условиях,  в

порядке и в  сроки,  определяемые  Сторонами  в  настоящем  Контракте,  а

Заказчик обязуется принять и оплатить поставку.

     1.2. Наименование    Товара,    количество,    цена,     технические

характеристики Товаров указаны в Техническом задании (в Приложении N 1  к

настоящему  Контракту),  являющимися   неотъемлемой   частью   настоящего

Контракта.

     1.3. Поставка Товара, до места складирования осуществляется силами и

за счет Поставщика.

                  2. Цена контракта и порядок расчетов

     2.1. Цена настоящего Контракта составляет _________(________) рублей

___ копеек, в том числе НДС 18%.

     Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  расходы   на

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, другие

обязательные  платежи,  связанные  с   выполнением   условий   настоящего

Контракта, а также стоимость доставки до указанного в Контракте места.

     2.2. Оплата  государственного   контракта   производится   в   форме

безналичного  расчета.  Государственный   заказчик   обязуется   оплатить

поставку Товара по настоящему Контракту (в  пределах  цены  Контракта)  в

течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления Поставщиком

счета на поставку Товара, на  основании  подписанных  Сторонами  товарных

накладных о передаче Товара Заказчику и счета-фактуры.

     2.3. Право собственности на Товар переходит к  Заказчику  с  момента

подписания Сторонами товарных накладных о передаче Товара Заказчику.

     2.4. Датой  оплаты  считается  дата  списания  денежных  средств   с

лицевого счета Заказчика.

                      3. Права и обязанности Сторон

     3.1. Заказчик обязуется принять у Поставщика Товар и оплатить его, а

Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего

Контракта.

     3.2. Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставляемый   в   рамках

Контракта, является новым, неиспользованным и представляет собой серийные

модели от производителя компании _______________________________________.

     3.3. Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен  соответствовать

Техническому заданию (Приложении N 1 к настоящему Контракту).

     3.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от  прав

третьих лиц, не является предметом спора,  не  находится  в  залоге,  под

арестом или иным обременением, а также гарантирует, что  к  Заказчику  не

будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц  в

отношении  нарушения  патентных  прав,  а  также  прав  на  использование

торговой марки или  промышленных  образцов,  связанных  с  использованием

Товара или любой его части.

     3.5. В случае предъявления  к  Заказчику  третьими  лицами  исков  в

отношении  нарушения  патентных  прав,  а  также  прав  на  использование

торговой марки или промышленных образцов.  Поставщик  будет  привлечен  к

процессу  в  качестве  ответчика,  заменив  тем   самым   Заказчика   как

ненадлежащую  сторону.  При  этом  все  судебные   издержки,   понесенные

Заказчиком, будут полностью возмещены Поставщиком.

     3.6. Поставщик гарантирует,  что  поставляемый  Товар  соответствует

техническим требованиям, установленным в Российской Федерации для  такого

рода Товара, и имеет сертификаты соответствия, выданные уполномоченной  в

области сертификации организацией.

     3.7. Поставщик    гарантирует,    что    поставляемое    программное

обеспечение, является лицензионным.

     3.8. Гарантийные обязательства Поставщика  действительны  в  течение

срока, указанного в Техническом  задании  (Приложение  N 1  к  настоящему

Контракту),  (далее  -  "Гарантийный  период").  Исчисление  Гарантийного

периода  начинается  после  подписания  Сторонами  Товарной  накладной  о

передаче Товара Заказчику.

     3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения  Заказчиком

обязательств по платежам, предусмотренным настоящим Контрактом. Поставщик

вправе приостановить поставку Товара по настоящему Контракту на  срок  до

исполнения Заказчиком обязательств по платежам.

                           4. Поставка Товара

     4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в  течение  10  (Десяти)

календарных  дней  с  даты  заключения  настоящего  Контракта.  Погрузка,

доставка и разгрузка поставляемого Товара производится силами  Поставщика

и за счет Поставщика. Поставка Товара осуществляется единой партией.

     4.2. Поставщик должен уведомить  Заказчика  об  отгрузке  Товара  не

позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты предполагаемой отгрузки.

     4.3. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, в  соответствии  с

дополнительными условиями на поставку, указанными в  Техническом  задании

(Приложение N 1 к  настоящему  Контракту),  способную  предотвратить  его

повреждение или порчу во время перевозки в условиях, принятых для  грузов

гражданскими перевозчиками на общепринятых видах транспорта.

     4.4. После приемки Товара представители Сторон подписывают  Товарную

накладную о передаче Товара Заказчику.

     4.5. Поставщик должен направить Заказчику следующую документацию  на

Товар:

     - оригинал товарной накладной на поставляемый Товар  -  в  2  (Двух)

экземплярах;

     - оригинал Счета на поставляемый Товар - в 1 (Одном) экземпляре;

     - оригинал  счета-фактуры  на  поставляемый  Товар   в   1   (Одном)

экземпляре;

     - наименование и перечень серийных номеров  поставляемого  Товара  в

электронном виде и на бумажном носителе.

     Вышеуказанные документы должны быть представлены  Заказчику  в  день

поставки Товара, и в случае их  неполучения  Заказчиком,  Заказчик  имеет

право не подписывать Товарную накладную о  передаче  Товара  Заказчику  и

Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товара.

     4.6. Переход права собственности на Товар от Поставщика к  Заказчику

происходит  после  подписания  Товарной  накладной  о   передаче   Товара

Заказчику.

     4.7. Поставщик осуществляет доставку  Товара  Заказчику  по  адресу:

г. Москва,  Рождественский  бульвар,  д. 12  (до  места  складирования  и

установки).

     4.8. Датой поставки считается  дата  подписания  Сторонами  товарной

накладной, счетов-фактур на Товар.

     4.9. Поставщик  обязуется  устранить  все  недостатки  поставляемого

Товара или заменить  Товар  в  течение  5-ти  дней  с  момента  получения

рекламации от Заказчика.

     4.10. Заказчик  вправе  выставить  рекламацию  к  качеству  и   иным

характеристикам поставленного Товара в течение 20-ти рабочих дней со  дня

подписания  товарной  накладной  и  акта   сдачи-приемки   Товара,   если

поставленный  Товар  не  соответствует   характеристикам,   указанным   в

Приложении N 1 к настоящему  Контракту,  являющимся  неотъемлемой  частью

настоящего Контракта.

                  5. Обстоятельства непреодолимой силы

     5.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или

полное неисполнение или просрочку своих обязательств по  Контракту,  если

ненадлежащее их исполнение произошло вследствие  непреодолимой  силы,  то

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных  условиях  обстоятельств,

возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть

или предотвратить.

     5.2. При наступлении обстоятельств, указанных  в  п. 5.1  Контракта,

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна

направить  другой  стороне  в  течение  10  дней  с  момента  наступления

указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать,

в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.

     5.3. В случае не извещения  или  несвоевременного  извещения  другой

стороны  о  наступивших  обстоятельств   по   Контракту,   должна   нести

ответственность в соответствии с разделом 6 Контракта.

     5.4. В  случае  наступления  обстоятельств  непреодолимой   силы   и

соблюдения Стороной условий, указанных  в  пункте  5.2.  Контракта,  срок

выполнения  обязательств  по  Контракту  может  быть  продлен  соразмерно

времени, в течение которого действуют обстоятельства и их последствия.

     5.5. В  случае  невозможности  дальнейшего  выполнения  работ  из-за

обстоятельств  непреодолимой  силы  Заказчик   принимает   и   оплачивает

фактически поставленное# Поставщиком  Товар  при  соблюдении  Поставщиком

условий, указанных в п. 5.2 настоящего раздела.

                        6. Ответственность Сторон

     6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее

исполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту  в   соответствии   с

действующим законодательством Российской Федерации.

     6.2. В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств   по

Контракту, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере  одной

трехсотой действующей на день уплаты  неустойки  ставки  рефинансирования

Центрального банка Российской  Федерации  от  цены  Контракта.  Неустойка

начисляется за каждый день просрочки, начиная со  дня,  следующего  после

дня  истечения   установленного   срока   исполнения   обязательства   до

фактического исполнения обязательств Заказчиком.

     6.3. За  нарушение  Поставщиком   сроков   исполнения   обязательств

Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере  одной

сотой  действующей  на  день  уплаты  неустойки  ставки  рефинансирования

Центрального банка Российской  Федерации  от  цены  Контракта.  Неустойка

начисляется за каждый день просрочки, начиная со  дня,  следующего  после

дня  истечения   установленного   срока   исполнения   обязательства   до

фактического исполнения обязательств Поставщиком.

     6.4. В случае отказа Поставщика от исполнения своих обязательств  по

Контракту,  он  обязан   выплатить   Заказчику   штраф   в   размере   50

(Пятидесяти) % от стоимости Товара.

     6.5. Применение  штрафных  санкций   не   освобождает   Стороны   от

выполнения принятых обязательств.

                            7. Прочие условия

     7.1. Настоящий Контракт составлен в 2  (Двух)  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, один из которых  находится  у  Заказчика,  а

другой передается Поставщику.

     7.2. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами

до  полного  выполнения  Сторонами  принятых  на  себя  обязательств   по

настоящему Контракту, но не более, чем до __________.

     7.3. Изменения и дополнения к  настоящему  Контракту  действительны,

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными  на  то

представителями Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту

составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью настоящего

Контракта.

     7.4. Расторжение настоящего Контракта осуществляется  по  соглашению

сторон  и  оформляется  соглашением  о  расторжении,   которое   является

неотъемлемой  частью  настоящего  Контракта.  При  этом  факт  подписания

сторонами соглашения о расторжении настоящего  Контракта  не  освобождает

стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

     7.5. Приложения к настоящему  Контракту  являются  его  неотъемлемой

частью. К настоящему Контракту прилагается и  является  его  неотъемлемой

частью Техническое задание (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

     7.6. Все спорные вопросы и  разногласия,  которые  могут  возникнуть

между Заказчиком и Поставщиком в ходе осуществления настоящего Контракта.

Стороны обязуются решать путем прямых переговоров, взаимных  консультаций

и приложат все усилия для их урегулирования. При невозможности разрешения

споров и разногласий путем переговоров,  спорные  вопросы  разрешаются  в

установленном российским законодательством порядке.

     7.7. При не достижении взаимоприемлемого  решения  Стороны  передают

спорный вопрос на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

          8. Обеспечение исполнения государственного контракта

     Обеспечение   исполнения   настоящего    Контракта    представляется

Поставщиком на сумму 300000 (триста тысяч) рублей, в форме ______________

(указывается форма,  в  которой  предоставляется  обеспечение  исполнения

Контракта.

     Сумма обеспечения подлежит выплате Заказчику в  случае  неисполнения

или  ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   своих   обязательств   по

государственному контракту при надлежащем  исполнении  Поставщиком  своих

обязательств денежные  средства  возвращаются  Поставщику  в  течение  20

(Двадцати) рабочих дней, со  дня  получения  Заказчиком  соответствующего

письменного требования Поставщика.

         9. Наименование, юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                    Поставщик

Федеральное агентство по рыболовству

Адрес: Рождественский бульвар, дом. 12,

стр.1, г. Москва, 107996

Телефон (495)623 23 20

Факс (495) 628 19 04

Р/С 40105810700000010079

л/сч. 03731000760

УФК по г. Москве отделение N 1

Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

_______________/____________/               _______________/____________/

М.П.                                             М.П.

Приложение N 1

к Государственному контракту

                           Техническое задание

            на поставку компьютерной техники с целью создания

        автоматизированных рабочих мест для центрального аппарата

                  Федерального агентства по рыболовству

     Техническая часть в соответствии с Приложением N 1 к извещению

     Общая стоимость поставляемого товара составляет _________ (прописью)

рублей ___ копеек, включая НДС ____________ (прописью) рублей ___ копеек.

Заказчик                                    Поставщик

_______________/____________/               _______________/____________/

     М.П.                                        М.П.