Приложение N 3. Государственный контракт

Приложение N 3

к приказу Федерального

агентства по рыболовству

от 18 марта 2010 г. N 209

Приложение N 2

к Извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме

Проект

                    Государственный контракт N ____

г. Москва                                    "___" ____________ 2010  г.

Федеральное агентство по рыболовству в лице ______________, действующего

на основании ______________________________, с одной стороны именуемое в

дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", и ___________ в лице ______________, действующего

на основании ____________, определенное победителем открытого аукциона в

электронной форме  на  поставку  многофункциональных устройств для  нужд

Центрального    аппарата   Федерального    агентства    по   рыболовству

(основание:  протокол  аукциона  в   электронной  форме  проведенный  на

электронной торговой площадке www ------ от "___" __________ 2010 г. Код

аукциона: ______________________ утвержденный Государственным заказчиком

Руководителем  Федерального  агентства   по  рыболовству),  именуемое  в

Дальнейшем "Поставщик" с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны",

заключили   настоящий  Государственный  контракт  (далее  "Контракт")  о

нижеследующем:

                          1. Предмет контракта

     1.1. Поставщик обязуется  поставить  многофункциональные  устройства

(далее - Товар) для нужд центрального аппарата Федерального агентства  по

рыболовству на условиях, в порядке и в сроки,  определяемые   Сторонами в

настоящем Контракте, а Заказчик обязуется  принять  и  оплатить  поставку

Товара.

     1.2.   Наименование   Товара,    количество,    цена,    технические

характеристики Товара указаны в Техническом  задании  (Приложение   N 1 к

настоящему  Контракту).  Приложение  N 1  является  неотъемлемой   частью

настоящего Контракта.

     1.3.  На  момент  передачи   Заказчику   Товара     последний должен

принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен  находиться  в

залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

                  2. Цена контракта и порядок расчетов

     2.1. Цена  настоящего  Контракта  составляет  ______________(______)

рублей копеек, в том числе НДС (18%). Оплата Контракта производится путем

безналичного  расчета  из  средств    федерального   бюджета   Российской

Федерации. Заказчик обязуется оплатить работы по настоящему Контракту  (в

пределах цены Контракта) в течение 10 (Десяти)  рабочих  дней  с  момента

выставления  Поставщиком  счета,   товарных   накладных,   счета-фактуры,

подписания Сторонами товарной накладной о передаче Товара.

     Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,    расходы на

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, другие

обязательные  платежи,  связанные  с   выполнением   условий   настоящего

Контракта, а также стоимость доставки до указанного в Контракте места.

     2.2.  Оплата  государственного  контракта   производится     в форме

безналичного расчета. Заказчик  обязуется  оплатить  поставку   Товара по

настоящему  Контракту  (в  пределах  цены   Контракта)   в     течение 15

(пятнадцати) банковских дней с момента выставления Поставщиком  счета  на

поставку Товара, на основании подписанных Сторонами товарных накладных  о

передаче Товара и счета-фактуры.

     2.3. Датой   оплаты   считается    дата  списания денежных средств с

лицевого счета Заказчика.

                       3. Условия поставки товара

     3.1. Поставка Товара  осуществляется  единой  партией  в   течение 5

(Пяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

     3.2. Поставщик осуществляет доставку  Товара  Заказчику  по  адресу:

г. Москва,   Рождественский  бульвар,   д. 12 (до места  складирования  и

установки).

     3.3. Датой поставки считается  дата  подписания  Сторонами  товарной

накладной о передаче Товара Заказчику, счетов-фактур на Товар.

     3.4.   Товар   должен   быть    работоспособным    и    обеспечивать

предусмотренную   производителем   функциональность   и   соответствовать

спецификации,  указанной  в  техническом  задании       (Приложении N 1 к

настоящему Контракту).

     3.5. Товар, являющийся предметом настоящего Контракта,  поставляется

в  таре  и  упаковке,  пригодной  для  данного   Товара,   обеспечивающей

сохранность Товара при транспортировке  и  хранении.  Стоимость  упаковки

входит в цену Товара.

     3.6.  В  случае  обоснованного  отказа  Заказчика  от  поставленного

Поставщиком   Товара,   Заказчик   обязуется    обеспечить    сохранность

(ответственное  хранение)  этого  Товара  и   незамедлительно   уведомить

Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.

     3.6.1. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать  право

Заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:

     а) поставки Товара ненадлежащего качества;

     б) несоответствия количества  и  ассортимента  поставленного  Товара

условиям данного Контракта.

     в) поставки неоригинального Товара.

     3.7. В случае необоснованного отказа Заказчика от  принятия  Товара,

поставленного  Поставщиком  в   соответствии   с   условиями   настоящего

Контракта,  Поставщик  вправе  потребовать  от  Заказчика  оплаты  Товара

согласно условиям  Контракта.  Бремя  ответственности  за  необоснованный

отказ от принятия Товара и последствия такового несет Заказчик".

                        4. Обязательства сторон

     4.1. Поставщик принимает на себя следующие обязательства:

     4.1.1.  Поставить  Товар  в  соответствии  с  условиями   настоящего

Контракта и техническим задании (Приложением N 1 к настоящему Контракту),

в установленный Контрактом срок и по адресу, указанному в Контракте.

     4.1.2. При установлении  в  течение  гарантийного  срока  Заказчиком

претензий к качеству поставленного Товара и комплектующих изделий к нему,

действовать в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, в том числе

при  получении  письменного  уведомления  от   Заказчика     направлять в

обязательном   порядке   представителя   для   осмотра       Товара и/или

комплектующего   изделия   и   составления        двухстороннего  Акта об

установленных недостатках, осуществлять ремонт либо полную замену  Товара

и/или комплектующего изделия.

     4.1.3. Поставщик за  24  часа  до  момента  поставки  Товара  обязан

сообщить  Заказчику  о  планируемой  отгрузке.   Сообщение     может быть

направлено Заказчику путем использования электронных средств связи";

     4.1.4. Устранить все недостатки поставляемого  Товара  или  заменить

Товара в течение 5-ти дней с момента получения рекламации от Заказчика;

     4.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

     4.2.1. Принять и после  подписания  товарной  накладной  о  передаче

Товара Заказчику оплатить поставку Товара, соответствующего  Техническому

заданию к данному Контракту (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

     4.2.2.   Соблюдать   все   требования   эксплуатации,   определенные

Производителем для данного типа Товара и комплектующих изделий к нему.

     4.2.3.  При  установлении  в  течение  гарантийного  срока  дефектов

поставленного  Товара  и  комплектующих  действовать  в    соответствии с

разделом 7 настоящего Контракта,  в  том  числе  письменно   уведомить об

установлении дефекта с обязанием Поставщика направить  представителя  для

осмотра  Товара  и  составления  двухстороннего  Акта  об   установленных

недостатках, требовать на законных основаниях ремонта или замены Товара.

     4.2.4.  Выставить  рекламацию  к  качеству  и  иным  характеристикам

поставленного Товара в течение  20-ти  рабочих  дней  со  дня  подписания

товарной накладной передачи Товара Заказчику, если поставленный Товар  не

соответствует характеристикам, указанным  в  Приложении  N 1,  являющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта

     4.3. Стороны обязуются:

     4.3.1. Выполнять обязательства, установленные настоящим Контрактом.

     4.3.2. Не разглашать условия  и  обязанности  Сторон  по  настоящему

Контракту третьим лицам.

                       5. Ответственность сторон

     5.1.   Стороны   несут   ответственность   за     неисполнение своих

обязательств в соответствии с действующим законодательством  и  условиями

настоящего Контракта.

     5.2.  Поставщик  отвечает  за  исполнение  своих     обязательств по

контракту своим имуществом.

     5.3. Расторжение Контракта  допускается  по  соглашению   сторон или

решению    суда    по     основаниям,         предусмотренным гражданским

законодательством.

     5.4. В случае нарушения срока выполнения обязательств по  настоящему

Контракту  Заказчик  уплачивает  Поставщику  неустойку  в   размере 1/300

действующей на день оплаты  ставки  рефинансирования  Центрального  банка

Российской  Федерации  от  суммы  просроченных  оплат,  начиная   со дня,

следующего после дня окончания срока оплаты работ (этапа), за каждый день

просрочки.

     5.5. В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком   обязательств по

Контракту,  Заказчик  вправе  потребовать  уплату  неустойки.   Неустойка

начисляется  за   каждый   день   просрочки   исполнения   обязательства,

предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего    после дня

истечения установленного Контрактом  срока  исполнения   обязательства, в

размере   1/100   действующей   на   день   уплаты       неустойки ставки

рефинансирования  Центрального  банка  Российской   Федерации     от цены

Контракта.

     5.6. За нарушение срока (сроков) исполнения  своих  обязательств  по

Контракту  Поставщик  уплачивает  Заказчику  неустойку  в   размере одной

трехсотой, действующей на день уплаты неустойки  ставки  рефинансирования

Центрального Банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый  день

просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного

Контрактом срока исполнения обязательств.

     5.7. В  случае  отказа  Поставщика  от  исполнения   обязательств по

Контракту в полном объеме в соответствии с условиями Контракта, он обязан

выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены Контракта.

     5.8.  Уплата  неустойки  не  освобождает  Поставщика  от  возмещения

Заказчику убытков.

     5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам,

предусмотренным  настоящим  Контрактом.  Стороны  примут   все   меры   к

разрешению  их  путем  переговоров.  В  случае  невозможности  разрешения

разногласий  по  настоящему  Контракту  путем   переговоров     они будут

разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

                  6. Обстоятельства непреодолимой силы

     6.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за   частичное или

полное неисполнение или просрочку своих обязательств по  Контракту,  если

ненадлежащее их исполнение произошло вследствие  непреодолимой  силы,  то

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных  условиях  обстоятельств,

возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть

или предотвратить.

     6.2. При наступлении обстоятельств, указанных  в  п. 6.1  Контракта,

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна

направить  другой  стороне  в  течение  10  дней  с  момента  наступления

указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать,

в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.

     В случае не извещения или несвоевременного извещения другой  стороны

о наступивших обстоятельств по Контракту, должна нести ответственность  в

соответствии с разделом 6 Контракта.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "разделом 6" имеется в виду "разделом 5"

     6.3.  В  случае  наступления  обстоятельств  непреодолимой    силы и

соблюдения Стороной условий, указанных  в  пункте  6.2.  Контракта,  срок

выполнения  обязательств  по  Контракту  может  быть  продлен  соразмерно

времени, в течение которого действуют обстоятельства и их последствия.

     6.4. В  случае  невозможности  дальнейшего  выполнения  работ  из-за

обстоятельств  непреодолимой  силы  Заказчик   принимает   и   оплачивает

фактически поставленное  Поставщиком  Товар  при  соблюдении  Поставщиком

условий, указанных в п. 6.2 настоящего раздела.

                      7. Гарантийные обязательства

     7.1.   Качество   поставляемого   Товара   должно    соответствовать

техническим условиям, указанным в Контракте и в приложениях к  нему,  что

подтверждается сертификатом качества Товара.

     7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар  соответствует

указанным выше требованиям, а также является новым.

     7.3. Гарантийный  срок  на  Товар  составляет  36  (Тридцать  шесть)

месяцев  с  момента  начала  его  эксплуатации  Заказчиком  при   условии

обязательного   соблюдения    требований    эксплуатации,    определенных

Производителем для данного типа Товара.

     7.4.  На  подлежащие  периодической  замене  части  Товара   (тонер,

тонер-картриджи, копипринт-картриджи, масло,  емкости  для  отработанного

тонера, изделия из резины, нагревательные и прижимные валы, ножи очистки,

ремни, фильтры, девелопер, стартер и т.п.), далее - Расходные  материалы,

гарантийный срок устанавливается на каждую заменяемую  часть  Товара  при

соблюдении всех требований его эксплуатации, определенных  Производителем

для данного типа  Товара,  равный  также  гарантийному  сроку  на  Товар,

указанному  в  пункте  7.3  Контракта,  при  этом  гарантийный  срок   не

распространяется  на  расходные  материалы,  выработавшие  свой   ресурс.

Расходные материалы, выработавшие в период действия гарантии свой ресурс,

приобретаются Заказчиком самостоятельно,  вне  рамок  данного  Контракта.

Поставщиком в рамках настоящего Контракта  поставляемое  Заказчику  Товар

комплектуется расходными материалами в количестве, необходимом для  ввода

Товара в эксплуатацию (стартовый комплект тонер-картриджей и т.п.).

     7.5. По истечении  гарантийного  срока  на  периодически  заменяемые

части, их ремонт, и замена производится за счет Заказчика.

     7.6. Поставщик должен производить  гарантийное  обслуживание  Товара

весь период гарантии только в  лицензированной  производителем  сервисной

мастерской,  имеющей  московский  номер  телефона,  который   указывается

Заказчику. В период гарантийного  обслуживания  представитель  Поставщика

прибывает для устранения неисправности на объект Заказчика  в   течение 4

рабочих  часов  в  рабочие  дни  после  получения  заявки  на   ремонт от

Заказчика. В случае невозможности устранения неисправности в  трехдневный

срок с момента прибытия  на  объект  Заказчика,  Поставщик  предоставляет

Заказчику во временное  безвозмездное  пользование  (на  срок  проведения

ремонта) исправный Товар с  аналогичными  техническими  характеристиками.

Перевозка  Товара  на  замену,  такелажные  и     пуско-наладочные работы

осуществляется за счет Поставщика.

     7.7. В случае возникновения между Сторонами разногласий о  характере

обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за  свой

счет  провести  соответствующую  экспертизу   в   любой   аккредитованной

организации, имеющей  право  на  проведение  соответствующей  экспертизы.

Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.

     7.8. В случае существенного нарушения требований к качеству  Товара,

как-то обнаружение  неустранимых  недостатков;  недостатков,   которые не

могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат  времени  либо

выявляются неоднократно и других подобных  недостатков,  Заказчик  вправе

потребовать замены данного Товара Товаром надлежащего качества, в течение

5 (пяти) дней.

     7.9. Дефектный  Товар  возвращается  после  поставки  нового  Товара

Поставщику за его счет.

     7.10. В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара

или комплектующих изделий гарантийный срок исчисляется, соответственно, с

момента устранения  недостатков  (дефектов)  или  поставки  Товара  и/или

комплектующих изделий надлежащего качества.

                           8. Прочие условия

     8.1.  Настоящий  Контракт  составлен  в  2-х  экземплярах,   имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

     8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут  по  решению   суда по

основаниям,  предусмотренным  гражданским  законодательством   Российской

Федерации. При не достижении взаимоприемлемого решения  Стороны  передают

спорный вопрос на разрешение Арбитражного суда г. Москвы

     8.3. Ни одна из Сторон по Контракту не вправе передавать свои  права

и обязанности по настоящему Контракту  третьей  стороне  без  письменного

согласия другой Стороны.

     8.4. В случаях, не  предусмотренных  настоящим  Контрактом,  Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

     8.5. В случае изменения  у  одной  из  Сторон  юридического  адреса,

наименования, банковских и иных важных реквизитов, она обязана в  течении

10 (десяти) дней письменно известить об этом  другую  Сторону,   причем в

письме  необходимо  отразить,  что  оно  является     неотъемлемой частью

Контракта.

     8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения  Товара  несет

Поставщик до момента подписания Сторонами товарной накладной  о  передаче

Товара.

                  9. Обеспечении исполнения контракта

     9.1.  Обеспечение  исполнения  настоящего  Контракта  представляется

Поставщиком на сумму 300 000 (триста тысяч)  рублей,  в  форме  _________

(указывается форма,  в  которой  предоставляется  обеспечение  исполнения

Контракта).

     9.2. Срок действия обеспечения - до  дня  окончания  срока  действия

контракта.

     9.3.  Сумма  обеспечения  подлежит  выплате   Заказчику     в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих  обязательств

по настоящему Контракту,  при  надлежащем  исполнении  Поставщиком  своих

обязательств денежные  средства  возвращаются  Поставщику  в   течение 20

(Двадцати) рабочих дней,  со  дня  получения  Заказчиком  соответствующею

письменного требования Поставщика.

                      10. Срок действия контракта

     10.1.  Настоящий  Контракт  действует  с  момента     заключения его

Сторонами до полного выполнения Сторонами принятых на  себя  обязательств

по настоящему Контракту, но не более чем до __________.

        11. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта

     11.1. Приложение 1 -"Техническое задание"

                     12. Адреса и реквизиты сторон

 Заказчик:                              Поставщик:

 Федеральное агентство по

 рыболовству

 107996, г. Москва, Рождественский

 бул. 12,                               ИНН:

 ИНН 7702679523,                        КПП:

 л/с 03731000760, отделение N 1         Юридический адрес:

 Московского ГТУ банка России           Банковские реквизиты:

 г. Москва,                             р/с:

 р/с 40105810700000010079,              БИК:

 КПП 770201001,                         к/с:

 БИК 044583001.                         ОКПО:

                           13. Подписи сторон

Заказчик:                                Поставщик:

                                                            Приложение 1

                                         к Контракту N _____ от ________

                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик:                                Поставщик:

___________________                      ____________________

М.П.                                     М.П.