Приложение N 1. Заявка на участие в открытом конкурсе

Приложение N 1

к Конкурсной документации

                                Заявка

                    на участие в открытом конкурсе

     1. Название открытого конкурса:

_________________________________________________________________________

     2. Фирменное    наименование    (наименование),     сведения      об

организационно-правовой   форме,   о  месте     нахождения,  юридической,

почтовый  адрес  (для  юридического  лица),   фамилия,    имя,  отчество,

паспортные данные, сведения о месте жительства (для  физического   лица),

номер контактного телефона _____________________________________________.

     3. Предлагаемая цена государственного контракта составляет

_________________________________________________________________________

                    (указать цену цифрами и прописью).

     4. Предлагаемый срок выполнения работ _____________________________.

Предлагаемый срок выполнения работ по модификации внешнего и внутреннего порталов:

N п/п	Состав работ	Сроки выполнения работ
1	Доработка внешнего портала в части создания страницы для ведения информации о государственных закупках Агентства
2	Перенос внутреннего портала на новый ПАК
3	Доработка внешнего портала в части предоставления пользователям информации об услугах Агентства
4	Перенос внешнего портала на новый ПАК
5	Доработка внутреннего портала в части автоматизации бизнес-процесса согласования командировок
6	Актуализация пользовательской документации на внутренний и внешний порталы по изменениям
7	Полная интеграция внутреннего портала с действующей системой Active Directory и почтовой системой Microsoft Exchange Server 2007

Предлагаемый срок выполнения работ по модификации СЭД:

N п/п	Состав работ	Сроки выполнения работ
1	Расширение функциональности подсистемы контроля исполнительской дисциплины в соответствии с изменениями регламентов контроля исполнения поручений в СЭД
2	Подготовка проекта регламента работы сотрудников Агентства в СЭД.
3	Расширение функциональности подсистемы разграничения прав доступа в соответствии с изменениями регламентов регистрации, учета, контроля, исполнения и хранения документов в СЭД.
4	Расширение функциональных характеристик СЭД, обеспечивающих взаимодействие с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО).

     5. Срок предоставлений гарантий качества выполнения работ __________

месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

     6. Настоящей заявкой _______________________________________________

                           (наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе:

     6.1. ликвидация _________________________________________________ не

                       (наименование участника размещения заказа)

проводится  и  отсутствует  решение  арбитражного  суда     о   признании

_________________________________________________ банкротом и об открытии

  (наименование участника размещения заказа)

конкурсного производства;

     6.2. деятельность ________________________________________________ в

                        (наименование участника размещения заказа)

порядке,   предусмотренном     Кодексом    Российской    Федерации     об

административных правонарушениях, не приостановлена;

     6.3. У _________________________________________________ отсутствует

              (наименование участника размещения заказа)

задолженность  по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным    обязательным

платежам в бюджеты  любого  уровня  или  государственные     внебюджетные

фонды за прошедший календарный год,  размер которой   превышает  двадцать

пять  процентов  балансовой  стоимости  активов   участника    размещения

заказа, по  данным  бухгалтерской  отчетности за последний    завершенный

отчетный период.

     Либо

     6.3. _____________________________________________ обжаловал наличие

          (Наименование участника размещения заказа)

задолженности по платежам в _____________________________________________

                               (указать вид и размер задолженности)

в      соответствии    с   законодательством    Российской      Федерации

_________________________________________________________________________

      (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат,

             местонахождение, контактные лица и телефоны)

и решение  по такой жалобе на день подачи заявки на участие  в   конкурсе

не принято.

     6. Мы извещены о включении сведений о ______________________________

                               (наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в  случае  нашего  уклонения     от

заключения государственного контракта.

     7. К заявке прилагаются следующие документы:

     1)_______________________________

     2)_______________________________

     3)_______________________________

Подпись руководителя (уполномоченного лица)                     (подпись)

участника размещения заказа                     /    ФИО    /

                                                      МП