Приложение N 2. Государственный контракт

Приложение N 2
к Аукционной документации

(с изменениями от 3 ноября 2010 г.)

                                                                   Проект

                   Государственный контракт N_____

г. Москва                                        "___"___________ 2010 г.

Федеральное агентство по рыболовству, в лице ___________, действующего на

основании ___________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны,

и _____________________ в лице _______________, действующего на основании

_____, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, определенное

победителем  открытого аукциона в  электронной форме на поставку и монтаж

оборудования  для  дооснащения  Ситуационного  центра  (СЦ)  Федерального

агентства  по  рыболовству  (основание:  протокол  аукциона в электронной

форме,  проведенный на электронной торговой площадке  www.sberbank-ast.ru

от "___"_______________ 2010 г. Код аукциона __________________________),

именуемые  в  дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Государственный

контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и смонтировать оборудование для дооснащения Ситуационного центра (СЦ) Федерального агентства по рыболовству (далее - Товар и Монтаж товара), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и Монтаж товара. Поставка Товара и Монтаж товара выполняется в соответствии с условиями настоящего Контракта и Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту).

2. Сроки поставки и монтажа товара

Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 3 ноября 2010 г. N 905 пункт 2.1 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.1. Поставка Товара и Монтаж товара осуществляется Поставщиком в течение 14 дней с момента заключения настоящего Контракта по адресу: г. Москва, Рождественский б-р, д. 12 до места указанного Заказчиком.

Датой поставки Товара по Контракту считается дата подписания сторонами Акта приема-передачи Товара. Акт приема передачи Товара подписывается при наличии товарных накладных на Товар.

Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 3 ноября 2010 г. N 905 пункт 2.2 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.2. Работы по поставке Товара и монтаж товара должны быть выполнены Поставщиком не позднее 14 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком может досрочно поставить Товар и смонтировать его.

2.4. Поставщик обязан информировать Заказчика о времени поставки Товара не позднее, чем за 24 часа до его поставки.

2.5. Осмотр Товара происходит после его поставки по адресу: г. Москва, Рождественский б-р, д. 12 в присутствии представителей Заказчика и Поставщика. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, а также не соответствующего условиям Контракта и Технического задания Сторонами составляется акт о несоответствии Товара.

В случае отказа Поставщика подписывать акт несоответствия товара, указанный акт подписывается Заказчиком и направляется Исполнителю.

Поставщик обязан в течение 10 дней с момента подписания указанного акта о несоответствии Товара, а также в случае отказа от подписания - получения акта несоответствия, подписанного Поставщиком, заменить Товар на надлежащий.

2.6. По окончании работ по монтажу Товара Стороны Контракта, при выполнении работ в соответствии с техническим заданием подписывают Акт выполненных работ.

Датой выполнения paбот по Монтажу товара считается дата подписания сторонами Акта выполненных Работ.

3. Цена Контракта

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _________ (_________) руб. _________ коп., с учетом НДС 18% в сумме _________ (_________) руб. _________ коп.

3.2. Цена Контракта включает в себя: поставку Товара, погрузочно-разгрузочные Работы. Работы с применением грузоподъемных средств по подъему на этаж до места установки Товара, материалы, машины и механизмы, рабочая сила, необходимые для выполнения Работ, монтаж Товара, пуско-наладку Товара, затраты по уборке и вывозу мусора а также налоги, пошлины и прочие сборы, в том числе налог на добавленную стоимость, которые Поставщик по Контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения.

3.3. Оплата Контракта осуществляется Заказчиком в размере 100% цены Контракта в течение 15 (пятнадцати) дней с момента выставления Поставщиком Заказчику счета при наличии подписанных Сторонами Акта приема-передачи Товара, Акта выполненных работ, a также наличия товарных - накладных и счета фактуры.

4. Срок действия Контракта.

4.1. Настоящий Контракт действует с даты его заключения и до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее "31" декабря 2010 года.

5. Обязанности Сторон.

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить Товар Заказчику в соответствии с условиями Контракта и Техническим заданием (Приложение N 1).

5.1.2. Произвести монтажные Работы и пуско-наладку Товара в сроки установленные Контрактом в соответствии с Техническим заданием.

5.1.3. Известить Заказчика о точном времени, дате поставки и монтаже Товара телефонограммой или по факсимильной связи (Приложение N 1).

5.1.4. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, подъем на этаж Товара, материалов и механизмов для выполнения работ по настоящему Контракту осуществляются Исполнителем собственными техническими средствами и за свой счет.

5.1.5. При выполнении работ по монтажу товара обеспечить присутствие инженера ответственного за выполнение работ.

5.1.6. Во время проведения монтажных работ защищать стены, пол и мебель и иное имущество Заказчика от повреждения вспомогательными материалами Исполнителя, проводить ежедневную уборку после окончания работ по монтажу.

5.1.7. Удалять мусор, связанный с выполнением работ по настоящему Контракту ежедневно, самовывозом, своими силами и за свой счет.

5.1.8. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта

5.1.9. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов-фактур (не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем отгрузки Товара Заказчику), подписанные Исполнителем.

5.1.10. Если при приемке Товара, Товар окажется дефектным, неисправным вследствие его некачественного исполнения или не будет соответствовать условиям Контракта и Технического задания, что должно быть подтверждено актом, составленным Сторонами, Исполнитель обязан заменить дефектный Товар новым.

5.1.11. По требованию Заказчика Поставщик заменяет Товар на соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения акта о несоответствии Товара.

5.1.12. Дефектный (ненадлежащий) Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

5.1.13. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Поставщик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в течение 4 (четырех) календарных дней с момента указания и/или составления акта о некачественно выполненных работах переделать работы надлежащего качества.

При невыполнении Поставщиком указанных обязанностей Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Поставщика.

5.1.14. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и Техническим заданием.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Принять Товар и работы по монтажу товара в соответствии настоящим Контрактом и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара и работ по монтажу Товара подписать товарную (ые) накладную (ые), и Акты приема - передачи Товара и Акты выполненных работ по монтажу поставленного Товара.

5.2.2. Предоставить персоналу Поставщика по его письменному запросу доступ на территорию Заказчика для исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.2.3. Принять и оплатить Поставщику надлежащим образом выполненные работы по настоящему Контракту.

5.2.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Гарантии качества

6.1. Срок гарантии на весь поставленный и смонтированный Товар по настоящему Контракту составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема - передачи выполненных Работ.

6.2. Товар должен отвечать санитарным и экологическим требованиям, действующим на территории Российской Федерации.

6.3. В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности Товара.

6.4. Все требования к комплектации по пунктам Технического задания должны быть включены в стоимость. Детали, сборочные единицы сборно-разборного Товара должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

6.5. На видимой поверхности не допускаются дефекты: расхождения полос облицовки, отслоения, клеевые пятна, вмятины, царапины, трещины, пятна.

6.6. Товар должен работать очень тихо, должен иметь тщательную гидроизоляцию. Должна отсутствовать вибрация конструкции.

6.7. В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности Товара.

6.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым и ранее не использованным, не будет иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием, при штатном его использовании.

6.9. Товар поставляется в комплекте с документацией на русском языке. Поставка Товара без документации и сертификатов считается ненадлежащей и такой Товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За не исполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки поставки Товара, а равно и поставки Товара в замен ненадлежащего Товара по вине Поставщика, выполнения работ по монтажу, в соответствии со сроками, установленными Контрактом Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 0,1% от Цены Контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем исчисления срока поставки товара и/или срока монтажа товара, установленных Контрактом.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения Контрактных обязательств.

7.4. Неустойка взыскивается путем выставления счета на оплату Заказчиком Поставщику. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.

7.5. В случае отказа Поставщика от исполнения своих обязательств по выполнению работ по Контракту, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта.

8. Порядок урегулирования споров и расторжения Контракта.

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4 При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.

8.5 В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Поставщиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта представляется в виде (указывается форма, в которой Поставщиком предоставляется соответствующее обеспечение).

9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8550000 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

9.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 десяти рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

9.4. Обеспечение удерживается Заказчиком в случае неисполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, в т.ч. пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, дефолт, постановления правительства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего стороны незамедлительно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

10.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах или на которой произошло такое событие.

10.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны нрава ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

10.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обстоятельств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

10.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

11. Прочие условия.

11.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон.

11.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического или почтового адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

11.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

1. Техническое задание (Приложение N 1).

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      Поставщик:

Федеральное агентство по рыболовству

107996, г. Москва, Рождественский бул. 12,

ИНН 7702679523,

л/с 03731000760,

отделение N 1 Московского ГТУ банка

России г. Москва,

р/с 40105810700000010079,

КПП 770201001,

БИК 044583001

____________________                           ____________________

"___"________2010 г.                           "___"________2010 г.

М.П.                                           М.П.