Приложение N 4. Государственный контракт

Приложение N 4

к приказу Федерального агентства

по рыболовству

от 25 февраля 2011 г. N 151

Приложение N 3

к Извещению

Государственный контракт
(Проект)

г. Москва                                      "____" ___________ 2011 г.

Федеральное агентство по рыболовству в лице начальника Административного управления Федерального агентства по рыболовству Баранника О.В. действующего на основании доверенности от 07.12.2010 г. N 7251-АК/У06 именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", с одной стороны и _____________________________________________________________________ в лице,

___________________________________________________ действующего на основании ______________________, определенное победителем проведенного Заказчиком запроса котировок (основание: протокол заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, открытого аукциона, запроса котировок от "___" ____________ 2011 г. N_____), именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК" с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку и монтаж в 2011 году кондиционеров (далее "Товар"), на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку и монтаж Товара.

1.2. Наименование, количество, характеристики и сроки поставки Товара, указаны в Приложении N 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Место поставки Товара: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, д. 15, стр. 1 до места Монтажа. Монтаж в месте по указанию Заказчика.

1.4. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

1.5. Доставка Товара, до места монтажа осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.6. Срок поставки и монтажа Товара 5 (пять) рабочих дня с момента заключения Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет ________________________________ руб. (______________________________), в том числе НДС 18% ___________________ (___________________________________________________).

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, все расходы на перевозку и монтаж Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, а так же стоимость упаковки и доставку до места монтажа.

2.3. Сторонами настоящего Контракта определен следующий порядок и сроки расчетов за Товар. Оплата за поставленный и монтируемый Товар производится путем безналичного расчета в размере 100% суммы государственного контракта в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами акта выполненных по монтажу Товара работ, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату Товара, оформленных Сторонами товарных - накладных о передаче Товара Заказчику и счета-фактуры.

2.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания акта выполненных по монтажу Товара работ.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка и монтаж Товара осуществляется единой партией в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

3.2. Поставщик осуществляет доставку и монтаж Товара по адресам Заказчика: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, д. 15 стр. 1, Монтаж осуществляется в места указанные Заказчиком.

3.3. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной на Товар.

3.4. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

3.5. Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, поставляется в таре и упаковке, пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении. Стоимость упаковки входит в цену Товара.

3.6. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного Поставщиком Товара, Заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.

3.6.1. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:

а. Поставки Товара ненадлежащего качества;

б. Несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара условиям данного Контракта.

3.7. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты Товара согласно условиям Контракта. Бремя ответственности за необоснованный отказ от принятия Товара и последствия такового несет Заказчик.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Контракту и осуществить монтаж в установленный Контрактом срок и по адресу г. Москва, Рождественский бульвар, дом. 12, стр. 1, д. 15 стр. 1.

4.1.2. Устранить все недостатки поставляемого Товара, устранить все недостатки в выполненной работе по монтажу поставленного Товара или заменить Товар в течение 5-ти рабочих дней с момента получения рекламации от Заказчика.

4.1.3. Поставщик за 24 часа до момента поставки Товара обязан сообщить Заказчику о планируемой поставке и монтаже. Сообщение должно содержать дату поставки, список сотрудников и данные техники принимающей участие в монтаже Товара. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи.

4.1.4. Проводить работы по гарантийным обязательствам.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить Товар при выполнении Поставщиком всех обязательств по настоящему Контракту в соответствии с п. 2.3 настоящего Контракта.

4.2.2. Выставить рекламацию к качеству и иным характеристикам поставленного и смонтированного Товара в течение 20-ти рабочих дней со дня поставки, если поставленный и смонтированный Товар не соответствует характеристикам, указанным в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, а также не заложен и не арестован.

5.3. Поставщик даёт гарантию на произведенные монтажные работы на срок гарантии, установленный для оборудования согласно п. 5.4. настоящего Контракта.

5.4. Срок гарантийного обслуживания поставленного и смонтированного Товара составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по монтажу Товара и товарной - накладной о передаче Товара Заказчику. Поставщик предоставляет бесплатное техническое обслуживание Товара в течение всего гарантийного срока. Гарантия качества распространяется на все составляющие части Товара (комплектующие изделия).

6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА

6.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющимся предметом настоящего Контракта, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны обязаны возместить все убытки, причиненные ими другой Стороне вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту

7.3. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Поставщиком.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Заказчиком.

7.5. Факт ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, а также размер неустойки определяется и фиксируется в Акте. Сумма неустойки, исчисленная в соответствии с пунктом 7.3 Контракта, перечисляется Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта по реквизитам, указываемым в Контракте.

7.6. В случае отказа Поставщика от исполнения своих обязательств по поставке в соответствии с Контрактом, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта.

7.7. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по Контракту.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать путем проведения переговоров.

8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Контракта, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны передают спорный вопрос на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14-ти дней после начала их действия и прекращения. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не далее чем до 15 апреля 2011 г.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с неисполнением, не полным исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

13.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны настоящего Контракта обязаны в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.

Заказчик	Поставщик
Федеральное агентство по рыболовству Адрес: Рождественский бульвар, дом. 12, стр. 1, г.  Москва, 107996 Телефон (495) 623 23 20 Факс (495) 628 19 04
Р/С 40105810700000010079 л/сч. 03731000760 УФК по г. Москве отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 ИНН 7702679523 КПП 770201001

______________________/_______________ ___________________/______________

                     М.П.                               М.П.

Приложение N 1

к государственному контракту

от ____ _________ 2011 г. N____

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ И МОНТАЖ В 2011 ГОДУ КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

По адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, д. 15, стр. 1.

Наименование товара	Количество штук	Гарантия месяцев	Технические характеристики	Цена за ед. Руб.	Стоимость руб. в т.ч. НДС 18%
Кондиционер Elite Plus MSE- 07HR (или эквивалент)	14	36
Кондиционер Elite Plus MSE- 12HR (или эквивалент)	7	36

Общая стоимость Товара

составляет _______________________________________

___________________ (прописью ____________________) рублей ____ копеек, включая НДС 18%.