Приложение N 6. Государственный контракт на выполнение работ по строительству

Приложение N 6

к Конкурсной документации(с изменениями от 4 мая 2011 г.)

Проект

                         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

                   на выполнение работ по строительству

г. Москва                                      "__"______________ 2011 г.

     Федеральное агентство   по  рыболовству  (далее  -  Росрыболовство),

именуемое  в  дальнейшем "Заказчик",  в   лице  руководителя (заместителя

руководителя) __________________________________________________________,

действующего   на  основании  Положения  о  федеральном    агентстве   по

рыболовству,  утвержденного  постановлением   Правительства    Российской

Федерации от 11.06.2008 N 444,  или (доверенности)  с  одной  стороны,  и

_________________________________________________________________________

       (полное наименование и сокращенное наименование организации)

в лице _________________________________________________________________,

                              (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

________________________________________________________________________,

                           (Устав, доверенность)

признанное ________________________________________________ (единственным

участником / победителем)

(основанием   для    заключения   государственного   контракта   является

протокол ________________________________________________________________

                    (название соответствующего протокола)

от "__"__________ 20__ г. N _____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель",

с другой стороны,  именуемые в  дальнейшем "Стороны", заключили настоящий

государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

                            1. Предмет контракта

     1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется в  2011  году   в

установленный настоящим Контрактом срок  осуществить  строительство   для

нужд Заказчика для целей рыбоохраны 10 (десяти) катеров на базе   проекта

"КС-700" согласно условий, установленных Техническим заданием (Приложение

N ___ к  Контракту)  и  обеспечить  (осуществить)  доставку  и   передачу

Заказчику в срок указанный настоящим Контрактом 10 (десяти)  катеров   на

базе проекта "КС-700" по адресам,  установленным  в  Приложении    N __ к

Контракту.

     Исполнитель обязан выполнить  работы  по  настоящему    Контракту на

основании технического проекта или патента на промышленный образец  судна

(катера)  на  базе  проекта  "КС-700"  принадлежащего  ему     на   праве

собственности   или   на   основании   гражданско-правового     договора,

закрепляющего за Исполнителем право использования  проекта  на  срок   не

менее, чем срок действия настоящего Контракта.

     Заказчик в рамках исполнения обязательств по настоящему Контракту не

несет обязательств по передаче Исполнителю технического проекта   катеров

на базе проекта "КС-700".

     1.2. Строительство 10 (десяти) катеров  на  базе  проекта   "КС-700"

осуществляется за счет средств федерального бюджета, в рамках  реализации

федеральной целевой программы "Повышение эффективности  использования   и

развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014

годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от

12 августа 2008 г. N 606.

                  2. Цена Контракта и порядок расчетов

     2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________  0,00   руб.

(___________________________________  рублей)   (включая   НДС).   Цена

настоящего Контракта является твердой и увеличению не подлежит.

     2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек

Исполнителя, связанных с  выполнением  работ  по  настоящему   Контракту,

включая вознаграждение Исполнителя.

     В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

     - оплата аренды  необходимых  для  строительства  машин  и   техники

(включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и

оборудования;

     - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ

по настоящему Контракту, в том числе деталей, конструкций и оборудования;

     - проведение всех  необходимых  испытаний,  включая    организацию и

осуществление  приемки  результатов  работ,  катеров  на  базе    проекта

"КС-700";

     - охрану катеров на базе проекта "КС-700" до  момента  их   вручения

Заказчику или третьему лицу по указанию Заказчика;

     -  затраты  по  доставке  катеров  по  адресам  Заказчика   согласно

Приложения N __ к Контракту;

     - оплату всех налогов, сборов и прочих обязательных отчислений;

     - прочие расходы.

     В цену  включаются  все  расходы  Исполнителя,  производимые  им   в

процессе строительства 10 (десяти) катеров  на  базе  проекта   "КС-700";

сдачи, доставки и передачи Заказчику 10 (десяти) катеров на базе  проекта

"КС-700" в места,  установленные  Заказчиком  согласно  Приложения   N 3,

оказания услуг, в том числе  расходы  на  страхование,  уплату   налогов,

сборов и других обязательных платежей.

     2.3. Заказчик в  течение  30  (тридцать)  рабочих  дней  с   момента

заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в  размере

15% от цены Контракта.

     Оплата  аванса  производится  на  основании   счета     Исполнителя,

выставленного в адрес Заказчика.

     2.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту   производится

Заказчиком Исполнителю  после  выполнения  Исполнителем  всех    работ по

строительству и доставке судов на базе проекта  "КС-700",  на   основании

счета, выставленного Исполнителем Заказчику  при  условии   представления

Исполнителем подписанных Сторонами Контракта акта  приемки   построенного

судна-катера на базе проекта "КС-700" (10 шт.), форм отчетности  КС-2   и

КС-3 (10 шт.), актов приемки -  передачи  доставленных  катеров   проекта

"КС-700" (10 шт.).

     Все акты составляются Исполнителем в отношении каждого из катеров на

базе проекта "КС-700" и подписываются Сторонами.

     Оплата производится только после доставки и передачи  Заказчику   10

(десяти)  катеров  на  базе  проекта  "КС-700"  в  места,   установленные

Заказчиком согласно Приложения N 3 к Контракту.

     2.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение   15

(пятнадцати) рабочих дней с момента выставления Исполнителем  счета   при

соблюдении условий п. 2.4. Контракта.

     2.6. Датой оплаты работ  по  настоящему  Контракту  считается   дата

списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

     2.7. Оплата работ по Контракту производится Заказчиком в 2011   году

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

     2.8. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного  финансирования   в

2011 году и, в связи с этим, невозможности  выполнения  обязательств   по

настоящему Контракту в установленные сроки в  установленном  им   объеме,

Заказчик  освобождается  от  ответственности   перед       Исполнителем в

соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ.

     2.9. В  случае  досрочного  расторжения  Контракта  по   основаниям,

предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Исполнитель

обязуется  возвратить  выплаченные  Заказчиком  денежные      средства по

настоящему Контракту в  полном  объеме  в  течение  10  дней  с   момента

расторжения настоящего Контракта.

     2.10. В случае нарушения Исполнителем сроков  исполнения   Контракта

таким образом, что Контракт будет исполнен после 20  декабря  2011   года

Заказчик освобождается от обязательства по оплате  работ  по   настоящему

Контракту, при этом обязательства Исполнителя  по  выполнению  работ   не

изменяются.

                        3. Сроки выполнения работ

     3.1. Сроки выполнения обязательств определены  Сторонами   следующим

образом:

     Начало работ: с момента заключения Контракта.

     Предельный срок сдачи Заказчику  построенных  в  рамках   настоящего

Контракта 10 (десяти) катеров на базе проекта "КС-700":  _________   года

________________ месяца ______ дня.

     Предельный срок доставки и передачи  от  Исполнителя  Заказчику   10

(десяти)   катеров   на   базе   проекта   "КС-700":       _________ года

________________ месяца ______ дня.

                         4. Обязательства Сторон

     4.1. Обязательства Исполнителя.

     Для выполнения работ по настоящему Контракту Исполнитель   принимает

на себя обязательства:

     4.1.1. Выполнить все работы по строительству 10 (десяти) катеров  на

базе проекта "КС-700" в объеме  и  в  сроки,  предусмотренные   настоящим

Контрактом и приложениями к нему, а также сдать,  доставить  и   передать

катера на базе проекта "КС-700" их Заказчику в установленный   Контрактом

срок.

     4.1.2. Обеспечить:

     - выполнение работ в полном  соответствии  с  проектной  и   рабочей

документациями проекта катера на базе  проекта  "КС-700"  и   Техническим

заданием к настоящему Контракту;

     -  качество  выполнения  всех  работ  в  соответствии  с   проектной

документацией, рабочей документацией  проекта  катера  на  базе   проекта

"КС-700" и действующими нормами и техническими условиями;

     - доставку и передачу Заказчику катеров на базе проекта "КС-700"  по

адресам, установленным в Приложении N 3 транспортом  _______________   до

места  спуска  на  воду/хранения  указанного  Заказчиком,  в    счет цены

Контракта;

     - своевременное устранение недостатков и дефектов,  выявленных   при

приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации катеров на базе

проекта "КС-700";

     - обеспечить  сохранность  катеров  на  базе  проекта    "КС-700" до

подписания актов передачи катеров  от  Исполнителя  Заказчику    после их

доставке.

     4.1.3. При готовности 10 (десяти) катеров на базе проекта   "КС-700"

известить об этом Заказчика в 15-дневный срок, для формирования  комиссии

по приемки построенных катеров проекта "КС-700".

     4.1.4. Уведомить Заказчика о времени доставки и передачи катеров  на

базе проекта "КС-700" не позднее, чем за 15 дней до доставки.

     4.1.5. Произвести индивидуальное испытание построенных  катеров   на

базе проекта "КС-700" до сдачи их Заказчику.

     4.1.6. Немедленно  известить  Заказчика  и  до  получения    от него

указаний приостановить работы при обнаружении:

     - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его

указаний о способе исполнения работы;

     - иных,  не  зависящих  от  Исполнителя  обстоятельств,   угрожающих

годности или прочности результатов  выполняемой  работы  либо   создающих

невозможность ее завершения в срок.

     4.1.7.  Исполнитель  обязан  самостоятельно  закупить   строительные

материалы  для  выполнения  работ  по  настоящему  Контракту,     а также

предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику)  для

выполнения  работ  по  настоящему  Контракту.  Исполнитель    не   должен

использовать  материалы  и  оборудование,  если  это  может    привести к

нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды

и безопасности строительных работ.

     4.1.8.  Исполнитель   обязан   самостоятельно,   без     привлечения

субподрядчиков выполнить работы по строительству 10 корпусов катеров   на

базе проекта "КС-700".

     4.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за  неисполнение   или

ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

     4.1.10.  Выполнить  в  полном  объеме  все   свои     обязательства,

предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

     4.2. Обязательства Заказчика.

     Для реализации настоящего  Контракта  Заказчик  принимает  на   себя

обязательства:

     4.2.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных  Исполнителем,

в порядке, предусмотренном в разделе 2.

                        5. Сдача и приемка работ

     5.1. Приемка построенных судов - катеров на базе  проекта   "КС-700"

осуществляется  комиссией,  создаваемой  Заказчиком  в  составе    своего

представителя,  представителя  проектной   организации,     представителя

Исполнителя на территории завода-изготовителя (Исполнителя по  Контракту)

и за счет Исполнителя.

     Приемка работ Исполнителя может быть осуществлена комиссией  как   в

отношении одного, нескольких, так и всех 10  (десяти)  катеров  на   базе

проекта "КС-700" одновременно. При этом приемка должна  производиться   в

отношении каждого построенного катера на базе проекта "КС-700".

     Приемка работ осуществляется  на  основании  технических   испытаний

катеров на базе проекта "КС-700"  на  воде  (в  акватории   естественного

водоема Исполнителя или в испытательном бассейне Исполнителя), а   также,

предоставленных Исполнителем Заказчику форм отчетности  КС-2  и    КС-3 и

журнала  производства  работ,  а  также   акта   приемки     построенного

судна-катера на базе проекта "КС-700" (10 шт.).

     Акты должны  быть  составлены  на  каждый  катер  на  базе   проекта

"КС-700".

     В  случае  несоответствия  катеров   на    базе   проекта   "КС-700"

Техническому заданию, техническим требования, классу и проч., а также   в

случае, если катер (катера) на базе проекта "КС-700" не прошли   приемку,

Стороны обязаны составить акт несоответствия  катеров  на  базе   проекта

"КС-700" и установит строк для устранения Исполнителем недостатков.

     Объем  выполняемых  работ  по  настоящему  Контракту,    качество их

выполнения и комплектность должны соответствовать Техническому  заданию и

техническому проекту или патенту на промышленный образец катера  "КС-700"

находящегося в собственности или принадлежащего Исполнителю на  основании

гражданско-правового, закрепляющего за Исполнителем право   использования

проекта на срок не менее чем срок действия настоящего Контракта.

     При исполнении настоящего Контракта  не  допускается   использование

ранее бывших в употреблении,  снятых  с  консервации  и   восстановленных

изделий, механизмов, деталей, материалов и прочего. Все катера  на   базе

проекта "КС-700", которые будут сдаваться Исполнителем Заказчику,  должны

быть построены не ранее даты заключения Контракта.

     5.2. После подписания Сторонами акта  приемки  построенного   катера

Исполнитель должен доставить и передать катер на базе  проекта   "КС-700"

Заказчику в сроки и по  адресам  установленным  настоящим    Контрактом и

Приложением N 3 к Контракту.

     Заказ транспорта для доставки катеров  на  базе  проекта   "КС-700",

отгрузка и доставка катеров на базе проекта "КС-700" в  места   указанные

Заказчиком лежит на Исполнителе.

     Исполнитель несет ответственность  за  сохранность  и   качественные

характеристики катеров на  базе  проекта  "КС-700"  при  их    отгрузке и

доставке.

     5.3. Приемка катеров на базе проекта  "КС-700"  в  местах   доставки

осуществляется Сторонами на основании акта приемки-передачи  доставленных

судов. Акты должны быть составлены  на  каждый  катер  на  базе   проекта

"КС-700".

     В  случае  несоответствия  доставленных  катеров  на  базе   проекта

"КС-700"  Техническому  заданию,  техническому  проекту,  акту    приемки

построенного  судна-катера  на  базе  проекта  "КС-700",     технического

повреждения и проч. недостатков, Стороны составляют акт,   подтверждающий

указанные  выше  недостатки  и  устанавливают   Срок   для     устранения

Исполнителем названных недостатков.

     5.4. При сдаче работ Заказчику Исполнитель обязан  сообщить  ему   о

требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и  безопасного

использования  результатов  работы,  а  также  о  возможных  для   самого

Заказчика  и  других  лиц  последствиях  несоблюдения     соответствующих

требований.

     5.5. Исполнитель вместе  с  передачей  Заказчику  катеров  на   базе

проекта "КС-700" обязан  передать  Заказчику  комплект   сопроводительной

документации:

     - паспорта (формуляры) катеров в количестве 10 (десяти) штук;

     - инструкции по эксплуатации катеров в количестве 10 (десяти) штук;

     - сертификаты Госстандарта России о соответствия продукции катеров в

количестве 10 (десяти) штук.

                 6. Гарантии качества по сданным работам

     6.1.  Гарантии  качества  распространяются  на  все   конструктивные

элементы и работы, выполненные Исполнителем по настоящему Контракту.

     6.2. Гарантийный срок обслуживания составляет  ___________   месяцев

(указать  количество  месяцев)  с  момента   подписания   акта    (актов)

приемки-передачи доставленных судов.

     6.3. Если в период гарантийной эксплуатации катеров на базе  проекта

"КС-700"  обнаружатся  дефекты,  допущенные  по  вине     Исполнителя, то

Исполнитель обязан их  устранить  за  свой  счет  и  в    согласованные с

Заказчиком сроки.

     В случае невозможности устранения  указанных  дефектов   Исполнитель

обязуется в срок, согласованный с Заказчик заменить катер на базе проекта

"КС-700" на новый с идентичными техническими характеристиками.

     Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,   согласования

порядка и сроков  их  устранения  Исполнитель  обязан  направить   своего

представителя не  позднее  2-х  дней  с  момента  получения   письменного

извещения  Заказчика.  Гарантийный  срок  в  этом  случае    продлевается

соответственно на период устранения дефектов.

     6.4.   Указанные   гарантии   не   распространяются     на    случаи

преднамеренного повреждения катеров со Стороны Заказчика и третьих лиц, а

также на случаи нарушения правил эксплуатации  Заказчиком  или   третьими

лицами.

     6.5. При отказе Исполнителя  от  составления  или  подписания   акта

обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний  акт  на   основе

квалифицированной  экспертизы,  осуществляемой  им  за  свой     счет   с

последующим отнесением затрат на Исполнителя.

        7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

     7.1.  Исполнитель  принимает  на  себя  обязательство     обеспечить

строительство  катеров  на  базе  проекта  "КС-700"  всеми   необходимыми

строительными  материалами,  изделиями  и   конструкциями,     инженерным

(технологическим) оборудованием в соответствии  с  Техническим   заданием

Приложение N 1 к настоящему Контракту.

     7.2. Все используемые для строительства  материалы  и   оборудование

должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и   другие

документы, удостоверяющие их качество.

     Все используемые для строительства материалы и оборудование   должны

быть новыми и не использованными ранее.

     Копии  сертификатов  и  иных   документов,   имеющих     аналогичное

назначение, должны быть предоставлены Заказчику за  10  дней  до   начала

производства работ,  выполняемых  с  использованием  этих    материалов и

оборудования.

     7.3. Подрядчик несет ответственность за  соответствие   используемых

материалов и оборудования, поставляемых для строительства катеров на базе

проекта  "КС-700"  по  настоящему  Контракту,  проектным   спецификациям,

государственным стандартам и техническим условиям.

                      8. Журнал производства работ

     8.1. С момента начала работ и до их  завершения  Исполнитель   ведет

журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена   в

типовой  межотраслевой  форме   N КС-6,   утвержденной     Постановлением

Госкомстата  России  от  30.10.1997  N 71а.  Каждая  запись  в    журнале

подписывается Исполнителем и представителем Заказчика.

     8.2.  Если  Заказчик  не  удовлетворен  ходом  и  качеством   работ,

применяемых материалов или записями Исполнителя, то он  обязан   изложить

свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием   срока

устранения допущенных отклонений. Исполнитель в течение указанного  срока

исполняет указания представителя Заказчика,  о  чем  Исполнитель   обязан

сделать отметку в журнале производства работ.

         9. Контроль и надзор заказчика за исполнением Контракта

     9.1. Заказчик вправе осуществлять контроль  и  надзор  за    ходом и

качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения  (графика),

качеством применяемых материалов.

     9.2. Исполнитель ведет журнал производства работ в  соответствии   с

требованиями раздела 8 настоящего Контракта, в котором  отражается   весь

ход фактического производства работ, а также все факты и  обстоятельства,

связанные с производством работ, имеющие  значение  во   взаимоотношениях

Заказчика и Исполнителя.

     Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи  в

журнале.

                         10. Право собственности

     10.1 Заказчик приобретает право собственности  на  катера  на   базе

проекта "КС-700" с момента подписания  Сторонами  акта   приемки-передачи

доставленных катеров.

     Исполнитель не имеет права продавать или передавать строящиеся   или

построенные катера на базе проекта "КС-700"  или  отдельные  его   части,

никакой третьей стороне.

                    11. Имущественная ответственность

     11.1.  Исполнитель  при  нарушении   обязательств,     установленных

настоящим Контрактом обязывается уплатить Заказчику:

     - в случае нарушения сроков сдачи построенных в  рамках   настоящего

Контракта катеров на  базе  проекта  "КС-700"  до  30  дней   Исполнитель

выплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от цены  Контракта  за   каждый

день просрочки;

     - в случае нарушения сроков сдачи построенных в  рамках   настоящего

Контракта катеров на базе проекта "КС-700"  свыше  10  дней   Исполнитель

выплачивает Заказчику пеню в размере 1% от цены Контракта за каждый  день

просрочки до фактического исполнения обязательств;

     - в случае нарушения срока доставки катеров на базе проекта "КС-700"

до 10 дней Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 1%  от   цены

Контракта за каждый день просрочки;

     - в случае нарушения срока доставки катеров на базе проекта "КС-700"

свыше 10 дней Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в  размере  10%   от

цены Контракта за  каждый  день  просрочки  до  фактического   исполнения

обязательств;

     -  в  случае  нарушения  сроков,  предоставленных    Исполнителю для

устранения недостатков в  выполненных  работах  Исполнитель   выплачивает

Заказчику штраф в размере 5% от цены Контракта за каждый день просрочки.

     11.2. В случае расторжения Контракта по инициативе  Исполнителя,   а

также в случае отказа Исполнителя  от  выполнения  работ  по   настоящему

Контракту, последний обязан выплатить Заказчику штраф в размере  20%   от

цены Контракта, а также вернуть ранее  выплаченные  Заказчиком   денежные

средства.

     11.3. В случае нарушения Исполнителем срока доставки катеров на базе

проекта "КС-700" свыше 10 дней, Исполнитель признается отказавшимся,   от

исполнения обязательств по настоящему  Контракту  и  Исполнитель   обязан

выплатить Заказчику штраф в размере 45% от цены Контракта.

     11.4.  Уплата  пени  и  штрафов,  а  также  возмещение    убытков не

освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

                  12. Обеспечение исполнения Контракта

     12.1   Условием    заключения    настоящего    Контракта    является

предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта на срок  его

действия. Обеспечение  исполнения  Контракта  может  быть   предоставлено

Заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства

или передачи Заказчику в залог денежных средств, в  том  числе  в   форме

вклада (депозита)  в  размере  обеспечения  исполнения   государственного

контракта.

     Размер обеспечения исполнения Контракта составляет  2 700 000   (два

миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

     12.2. В случае  продления  срока  выполнения  работ  по   настоящему

Контракту  Исполнитель  обязуется  в  срок  не  позднее,  чем   10   дней

переоформить соответствующую безотзывную  банковскую  гарантию,   договор

поручительства или передать Заказчику дополнительные денежные средства  в

обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме   вклада

(депозита).

     12.3. В случае если по каким-либо причинам  обеспечение   исполнения

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным

образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его   обязательств

по контракту, Исполнителем обязуется в течение  10  (десяти)   банковских

дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств

по Контракту перестало действовать предоставить Заказчику  иное   (новое)

надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же   размере,

которые указаны в настоящей статье Контракта.

     12.4. Уплата  Исполнителем  неустойки  или  применение  иной   формы

ответственности  не  освобождает  его  от  исполнения     обязательств по

настоящему Контракту.

     12.5. Обеспечение исполнения Контракта  удерживается  Заказчиком   в

случае неисполнения Исполнителем Подрядчиком обязательств по   настоящему

Контракту.

                  13. Обстоятельства непреодолимой силы

     13.1. Стороны освобождаются от  ответственности  за  частичное   или

полное неисполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту,    если оно

явилось  следствием  природных  явлений,  действий  внешних   объективных

факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,  на  время   действия

этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли   на

исполнение настоящего Контракта.

     13.2.  Если  в   результате   обстоятельств       непреодолимой силы

строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб,

то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок,   после

чего Стороны обязаны обсудить целесообразность  дальнейшего   продолжения

строительства  и  принять  дополнительное  соглашение  с     обязательным

указанием новых сроков, порядка ведения и  стоимости  работ,    которое с

момента  его  подписания  становится  неотъемлемой  частью     настоящего

Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

     13.3. Если, по  мнению  Сторон,  работы  могут  быть    продолжены в

порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала   действия

обстоятельств непреодолимой силы, то  срок  исполнения  обязательств   по

настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение  которого

действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

                  14. Разрешение споров между Сторонами

     14.1. Спорные вопросы, возникающие  в  ходе  исполнения   настоящего

Контракта,  разрешаются  Сторонами  путем  переговоров,   и     возникшие

договоренности  в  обязательном  порядке   фиксируются     дополнительным

соглашением  Сторон  (или  протоколом),  становящимся  с      момента его

подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

     14.2. При возникновении между Заказчиком  и  Подрядчиком  спора   по

поводу недостатков выполненной работы  или  их  причин  и   невозможности

урегулирования этого спора переговорами по требованию  любой  из   Сторон

должна быть назначена экспертиза.

     Расходы  на  экспертизу  несет  Сторона,  требовавшая     назначения

экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта

или  причинной  связи  между  действиями  Исполнителя  и    обнаруженными

недостатками  расходы  на  экспертизу,  назначенную  Заказчиком,    несет

Исполнитель. В случае, если экспертиза  назначена  по  соглашению   между

Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

     14.3. Если, по мнению  одной  из  Сторон,  не  имеется   возможности

разрешить возникший между  Сторонами спор в соответствии  с  п.п. 14.1  и

14.2   настоящего   Контракта,  то  он  разрешается  в  Арбитражном  суде

г. Москвы в установленном порядке.

     14.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10  дней

с момента получения претензии.

                           15. Прочие условия

     15.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны  лишь   в

том случае, если они совершены в письменной форме  и  подписаны   должным

образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

     15.2. Все приложения к Контракту, подписанные  Сторонами,   являются

его неотъемлемыми частями.

     15.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности   по

Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

     15.4. Стороны обязуются  информировать  друг  друга  об   изменениях

реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

     15.5.  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих    равную

юридическую силу.

     15.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и  действует

до 20 декабря 2011 года, а в части исполнения гарантийных  обязательств -

до истечения срока таковых.

     В случае если Исполнитель исполнит свои обязательства по   Контракту

после 20 декабря 2011 года, то Заказчик освобождается от обязательств  по

оплате настоящего Контракта после 20 декабря 2011 года.

     15.7. Вся  корреспонденция  по  настоящему  Контракту   направляется

Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым  адресам,  указанным   в

настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана  обеспечить  получение   ею

корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу.

Сторона  считается  надлежаще  уведомленной  при  оправке  в  ее   адрес,

указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.

     15.8. Разрешается привлечение только  тех  субподрядчиков,   которые

имеют соответствующие  допуски  для  исполнения  своих    обязательств по

Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и  ответственность

за выполнение ими своих обязательств возлагается на Исполнителя.

       16. Перечень документов, прилагаемых к настоящему контракту

     Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

     1. Техническое задание - Приложение N 1 к Контракту;

     2. Перечень территориальных органов Заказчика с указанием адресов и

сроков доставки и передачи катеров на базе проекта  "КС-700"  Приложение

N 2 к Контракту.

                      17. Адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик:                               Исполнитель: