Приложение N 6. Проект. Государственный контракт

Приложение N 6
к Конкурсной документации

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N____

     г. Москва                               "___" ______________ 2011 г.

Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 г. N 444, с одной стороны, и ______________________________________________________________ в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании Устава, признанное победителем открытого конкурса по ____________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" со второй стороны (совместно именуемые - "Стороны") с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на реконструкцию Цимлянского рыбоводного завода (1 очередь) ФГУ "Аздонрыбвод", пос. Приморский, Котельниковский район Волгоградской области, (в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок N ______ от ____________________ г.) с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый "Контракт" о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в 2011 году работы по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на реконструкцию Цимлянского рыбоводного завода (1 очередь) ФГУ "Аздонрыбвод", пос. Приморский, Котельниковский район Волгоградской области, (далее - Объект), а также необходимые предпроектные работы.

1.2. В работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Контракту, входит:

1.2.1. выполнение предпроектных работ:

- выполнение инженерно-геодезических изысканий и инженерно-геологических изысканий;

- анализ результатов обследования прошлых лет;

1.2.2. разработка проектной и рабочей документации, состоящей из графических и текстовых материалов, подготовленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами;

1.2.3. согласование проектной документации и рабочей документации с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, иными уполномоченными органами и организациями;

1.2.4. получение положительного заключения на проектную документацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации или подведомственных указанным органам государственных учреждений. Доработка проектной документации с учетом замечаний, выданных указанными в настоящем пункте органами и организациями.

1.2.5. получение положительного заключения на достоверность определения сметной стоимости объекта реконструкции, проводимой федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству регионального развития Российской Федерации. Доработка сметы с учетом замечаний, выданных указанными в настоящем пункте учреждениями.

Мероприятия по согласованию и получению заключения государственной экспертизы проектной документации и сметы проводятся Подрядчиком от имени Государственного заказчика на основании выданной последним доверенности.

1.3. Технические, экономические и другие требования к проектной и рабочей документации, разработка которых является предметом настоящего Контракта, их содержание, объем и состав, а также сроки выполнения работ изложены в прилагаемом Техническом задании (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и Календарном плане (Приложение N 2 к настоящему Контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Разработанные по настоящему Контракту проектная документация и рабочая документация, технические, экономические и экологические решения, предусмотренные проектной документацией, иные результаты работ могут использоваться Государственным заказчиком для целей строительства (реконструкции или капитального ремонта) иных объектов капитального строительства на иной территории.

1.5. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

1.6. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Статья 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Своевременно и должным образом разработать проектную документацию и рабочую документацию, выполнить предпроектные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.2. Передать Государственному заказчику готовую проектную документацию и рабочую документацию, исключительные права на них и результаты иных работ, выполненных по настоящему Контракту, в том числе заключение государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы, проведенных в соответствии с требованиями ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета".

2.1.3. В письменной форме информировать Государственного заказчика по его запросу, а также по окончании выполнения каждого из перечисленных в календарном плане этапов работ, о состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.

2.1.4. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки при получении от Государственного заказчика или уполномоченных государственных органов письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Контракта, действующему законодательству.

При наличии замечаний государственных органов, органов экспертизы, органов местного самоуправления, надзорных и контролирующих органов к выполненным проектным и/или изыскательским работам, Подрядчик обязан подготовить официальные ответы на такие замечания, при необходимости - доработать проектную документацию и рабочую документацию с целью устранения ошибок и недоработок за свой счет.

2.1.5. Осуществлять сбор (получение) всех исходных данных, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту, в том числе при необходимости проводить изыскательские работы, при наличии соответствующего свидетельства о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, либо привлекать по субподряду организацию, имеющую указанное свидетельство, для выполнения этих работ и нести ответственность за результаты ее работы.

2.1.6. Передать проектную документацию на Государственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу и осуществлять защиту проекта при прохождении таковых.

Передать смету для определения сметной стоимости объекта реконструкции, проводимой федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству регионального развития Российской Федерации и осуществлять защиту при ее прохождении.

2.1.7. Подрядчик не вправе передавать выполненные разработки проектной документации и рабочей документации третьим лицам без согласия Государственного Заказчика.

2.1.8. Заключить договор об осуществлении авторского надзора при строительстве объекта, возводимого на основании разработанных по настоящему Контракту проектной документации и рабочей документации.

2.1.9. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

2.2. Права и обязанности Государственного заказчика:

2.2.1. Передать Подрядчику проектную документацию и рабочую документацию, подлежащую корректировке.

2.2.2. Принять результаты выполненных по Контакту работ и исключительные права на них по акту сдачи-приемки работ. Приемка результатов работ осуществляется только при наличии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации, государственной экологической экспертизы проектной документации и определение сметной стоимости объекта реконструкции, проводимой федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству регионального развития Российской Федерации предусмотренных ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета".

2.2.3. В случае, если разработанные проектная документация и (или) рабочая документация не соответствуют необходимым требованиям и условиям настоящего Контракта, направлять Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки работ и устанавливать срок для устранения недостатков.

2.2.4. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

2.2.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком и принятые Государственным заказчиком работы и исключительные права на них в соответствии с условиями настоящего Контракта и при условии поступления на счет Государственного заказчика средств федерального бюджета, выделяемых на оплату работ по Контракту.

2.2.6. Участвовать в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством.

2.2.7. Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств, на основании представляемых Подрядчиком актов сдачи-приемки работ, а так же счетов фактур.

2.2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Сроки исполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по Контракту, а также их отдельных этапов указаны в Календарном плане выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 2).

3.2. Подрядчик по согласованию с Государственным заказчиком вправе досрочно сдать выполненные работы в целом или их отдельные этапы. Государственный заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

Статья 4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена работ, выполняемых по настоящему Контракту, составляет __________________________________ рублей _____ копеек, включая НДС, и включает компенсацию всех издержек Подрядчика на выполнение работ по Контракту, в том числе указанных ниже по тексту настоящего пункта, и причитающееся ему вознаграждение.

Стоимость работ по настоящему Контракту является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерацией.

В цену Контракта включены затраты на предпроектные работы, в том числе инженерные изыскания, уточнения паспортных данных Объекта, на получение согласований проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством, расходы по уплате вознаграждений в связи с выкупом исключительных прав для их передачи Государственному заказчику, приобретение и/или использование лицензий на использование объектов авторских прав, на страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также стоимость передаваемых Государственному заказчику исключительных прав на результаты выполненных в рамках исполнения настоящего Контракта работ.

В цену Контракта включены стоимость услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной документации, а также все иные виды работ, связанные с выполнением Подрядчиком настоящего Контракта.

4.2. Источник финансирования - федеральный бюджет.

4.3. Государственный Заказчик в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней после заключения Контракта перечисляет в качестве аванса на лицевой счет Подрядчика 20% (двадцать процентов) цены, указанной в п. 4.1 настоящего Контракта, на основании счета Подрядчика.

4.4. Платежи по настоящему Контракту осуществляются Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней путем перечисления денежных средств в российских рублях на лицевой счет Подрядчика после выставления Подрядчиком счета при условии наличия подписанного сторонами Контракта акта сдачи-приемки выполненных работ. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Государственного заказчика.

4.5. Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 5 и 6 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость".

4.6. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2011 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств по оплате производится после поступления средств из федерального бюджета на финансирование Объекта на счет Государственного заказчика. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

Статья 5. Сроки, порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении разработки проектной и рабочей документации и получения положительного заключения Главгосэкспертизы, но не позднее "___"_______ 2011 года Подрядчик передает Государственному заказчику с сопроводительным письмом:

а) 5 (пять) экземпляров подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ, содержащего: информацию о Контракте, наименовании, объеме и стоимости выполненных работ, перечень передаваемых документов и материалов (в том числе в электронной форме) включая данные прилагаемых экспертиз, указание на передачу исключительных прав на результаты выполненных работ;

б) один комплект разработанных проектной документации и рабочей документации в оригинале;

в) копии разработанных проектной документации и рабочей документации в количестве 2 (два) экземпляра в отпечатанном и сброшюрованном виде и 1 (один) экземпляр в электронной форме (текстовая часть - файл(ы) в формате *.docx (формат текстового редактора MS Word 2007), сметная документация - на электронном носителе, графическая часть - в формате системы автоматического проектирования AutoCAD 2008 или PDF);

г) оригиналы полученных необходимых экспертных заключений (Главгосэкспертизы, экологическая экспертиза и прочее).

5.2. Государственный заказчик в течение 30-ти рабочих дней со дня получения полного комплекта разработанной документации проверяет ее комплектность, соответствие градостроительному плану, Техническому заданию и иным исходным данным, а также наличие положительного заключения Главгосэкспертизы.

При отсутствии замечаний Государственный заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и исключительных прав на них и передает один экземпляр обратно Подрядчику.

5.3. При обнаружении Государственным заказчиком недостатков в разработанной документации Подрядчик по требованию Государственного заказчика обязан безвозмездно переделать документацию в срок установленный заказчиком и соответственно, при необходимости, произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Государственному заказчику причиненные убытки.

Статья 6. Гарантийные обязательства

6.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 520 000 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

6.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

6.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

6.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

6.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

Статья 7. Передача исключительных прав

7.1. Исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Государственному заказчику. Стоимость исключительных прав на результаты выполненных работ входит в стоимость Контракта.

7.2. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ к Государственному заказчику переходят исключительные права на все результаты (проектная документация, рабочая документации, результаты предпроектных работ и иное) выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту. Отсутствие в акте сдачи-приемки выполненных работ отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ от Подрядчика к Государственному заказчику.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также тех, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.5. Обстоятельствами непреодолимой силы по Контракту будут признаны обстоятельства, относимые к таковым действующим законодательством, в случае, если такие обстоятельства прямо повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта, а во всем, что не предусмотрено Контрактом, руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ Государственный заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной сотой от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

9.3. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения или доработки проектной документации и рабочей документации в связи с неудовлетворительным качеством работ, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата сумм, полученных по настоящему Контракту.

9.4. На Подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта работ или его части.

Срок обнаружения ненадлежащего качества работ, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, составляет весь срок эксплуатации Объекта.

Подрядчик обязан возместить Государственному заказчику убытки (ущерб), причиненный некачественным выполнением работ по настоящему Контракту.

9.5. Подрядчик по требованию Государственного заказчика в установленный им срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате сдачи-приемки выполненных работ, а также выявленные после сдачи-приемки выполненных работ до истечения срока, установленного пунктом 9.4 настоящего Государственного контракта.

При этом Государственный заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% от цены контракта.

9.6. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме, а также при непредставлении отчетов в установленные сроки и/или изложении в отчетах недостоверной, искаженной информации, Государственный заказчик вправе не оплачивать работы, потребовать возврата Подрядчиком всех полученных сумм по Контракту, а также оплаты Подрядчиком штрафа в размере до 10% от цены Контракта.

9.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в т.ч. сроков устранения недостатков, указанных в извещении Государственного заказчика об отказе в подписании акта сдачи-приемки работ, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

Размер такой неустойки устанавливается настоящим Контрактом в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

9.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

10.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 10.1 и 10.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.

10.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии.

Статья 11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Статья 12. Порядок расторжения Контракта

12.1. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

Статья 13. Особые условия

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

13.2. Требования п. 13.1. настоящего Контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законом.

13.3. Подрядчик имеет допуск на проектирование зданий и сооружений N _____________________

Подрядчик обязуется представить Государственному заказчику документы о допуске к видам работ, выполняемых по настоящему Контракту, выданные Подрядчику саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, членом которой он является, согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федерального закона от 22 июля 2008 года N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

13.4. Стороны после подписания настоящего Контракта обязуются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1202 произвести замену "Государственного заказчика" - Федерального агентства по рыболовству на ФГУ "Аздонрыбвод" путем подписания соответствующего соглашения.

13.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

13.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

13.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

13.8. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

13.9. Приложением к настоящему Контракту являются:

Приложение N 1 Техническое задание

Приложение N 2 Календарный план

Статья 14. Адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству

Адрес: 107996, г. Москва, Рождественский Бульвар, д. 12,

ИНН 7702679523, КПП 770201001,

л/с 0373100760

Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва,

р/с 40105810700000010079, БИК 044583001

Заместитель руководителя

Подрядчик:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Государственный заказчик:

Федеральное агентство по рыболовству

Заместитель руководителя

Подрядчик: