Приложение N 2. Государственный контракт на поставку компьютерной техники с целью создания автоматизированных рабочих мест для центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству

Приложение N 2

к Аукционной документации

Проект

Государственный контракт
на поставку компьютерной техники с целью создания автоматизированных рабочих мест для центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству

г. Москва                                     "__" ______________ 2011 г.

Федеральное агентство по рыболовству в лице ____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", и ______________ в лице _________________, действующего на основании _________________, определенное победителем открытого аукциона в электронной форме на поставку компьютерной техники с целью создания автоматизированных рабочих мест для центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству (основание: протокол открытого аукциона в электронной форме проведенный на электронной торговой площадке www________ от "__"___________ 2011 г. Код аукциона: ______________ утвержденный Государственным заказчиком - Руководителем федерального агентства по рыболовству), именуемое в Дальнейшем "Поставщик" с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт") о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить компьютерную технику (далее - Товар) с целью создания автоматизированных рабочих мест для центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку.

1.2. Наименование Товара, количество, цена, технические характеристики Товаров указаны в Техническом задании (в Приложении N 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Поставка Товара до места складирования осуществляется силами и за счет Поставщика.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ___________ руб. (прописью), в том числе НДС.

2.2. Цена Контракта включает в себя поставку Товара, погрузо-разгрузочные Работы, работы с применением грузоподъемных средств по подъему на этаж до места установки Товара, материалы, машины и механизмы, рабочая сила, необходимые для выполнения работ, монтаж Товара, пуско-наладку Товара, затраты по уборке и вывозу мусора, а так же налоги, пошлины и прочие сборы, в том числе налог на добавленную стоимость, которые Поставщик по Контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения.

2.3. Сторонами настоящего Контракта определен следующий порядок и сроки расчетов за Товар: оплата за поставленный Товар производится путем безналичного расчета в размере 100% суммы Контракта в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с момента выставления Поставщиком Государственному заказчику счета на оплату Товара, на основании подписанных Сторонами товарных накладных о передаче Товара Государственному заказчику и счета-фактуры. Заказчик в одностороннем порядке может провести проверку Товара по качеству, в случае поставки Товара ненадлежащего качества все расходы по проверки Товара по качеству возмещаются Поставщиком.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.5. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами товарных накладных о передаче Товара Государственному заказчику.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязуется принять у Поставщика Товар и оплатить его, а Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, неиспользованным и представляет собой серийные модели от производителя.

3.3. Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен соответствовать Техническому заданию (Приложении N 1).

3.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой его части.

3.5. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен к процессу в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, будут полностью возмещены Поставщиком.

3.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует техническим требованиям, установленным в Российской Федерации для такого рода Товара, и имеет сертификаты соответствия, выданные уполномоченной в области сертификации организацией.

3.7. Поставщик гарантирует, что поставляемое программное обеспечение, является лицензионным.

3.8. Гарантийные обязательства Поставщика действительны в течение срока, указанного в Техническом задании (Приложение N 1), (далее "Гарантийный период"). Исчисление Гарантийного периода начинается после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара.

3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по платежам, предусмотренным настоящим Контрактом, Поставщик вправе приостановить поставку Товара по настоящему Контракту на срок до исполнения Заказчиком обязательств по платежам.

4. Поставка Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется единой партией в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

4.2. Поставщик осуществляет доставку Товара Заказчику по адресу:

г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, до места складирования товара.

4.3. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной о передаче Товара Государственному заказчику.

4.4. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и соответствовать спецификации, указанной в Техническом задании (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

4.5. Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, поставляется в таре и фирменной упаковке, пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении. Стоимость упаковки входит в цену Товара.

4.6. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного Поставщиком Товара, Заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.

4.6.1. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:

а. поставки товара ненадлежащего качества;

б. несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара условиям данного Контракта;

в. неоригинальный Товар.

4.7. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты Товара согласно условиям Контракта. Бремя ответственности за необоснованный отказ от принятия Товара и последствия такового несет Заказчик.

5. Форс-мажор

5.1. Если в ходе выполнения обязательств по настоящему Контракту обнаруживается невозможность их исполнения Сторонами вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные Контрактом сроки, Стороны обязаны в трехдневный срок письменно известить друг о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия настоящего Контракта, либо об изменении его условий.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае отказа Поставщика от исполнения своих обязательств по Контракту, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (Пятидесяти) % от стоимости Товара.

6.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а другой передается Поставщику.

7.2. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не более чем до 30.08.2011 г.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.4. Расторжение настоящего Контракта осуществляется по соглашению сторон и оформляется соглашением о расторжении, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

7.5. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью Техническое задание (Приложение N 1).

7.6. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Поставщиком в ходе осуществления настоящего Контракта, Стороны обязуются решать путем прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, спорные вопросы разрешаются в установленном российским законодательством порядке.

8. Обеспечение исполнения государственного контракта

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется Поставщиком на сумму 186 000 (Сто восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп., в форме _______ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения Контракта).

8.2. Срок действия обеспечения должен превышать не менее чем на 30 календарных дней срок действия Контракта.

8.3. Сумма обеспечения исполнения Контракта подлежит выплате Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, при надлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств денежные средства возвращаются Поставщику в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.

9. Наименование, юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                 Поставщик

Федеральное агентство

по рыболовству

Адрес: Рождественский бульвар,

дом. 12, г. Москва, 107996

Телефон (495) 623 23 20

Факс (495) 628 19 04

Р/С 40105810700000010079

л/сч. 03731000760

УФК по г. Москве отделение N 1

Московского ГТУ Банка России

г. Москва

БИК 044583001

ИНН  7702679523

КПП 770201001

_____________/______________/            _____________/______________/

М.П.                                      М.П.