Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к приказу Федерального агентства
по рыболовству
от 15 июля 2011 г. N 707
Документация
об открытом аукционе в электронной форме на право заключения Государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область
1. Общие сведения
1.1. Законодательное регулирование.
Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.2. Государственный заказчик.
Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.
1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта, приведенного в Приложении N 2 к Аукционной документации.
1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить в 2011 году работы по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона.
В цену государственного контракта включаются все расходы, необходимые для выполнения работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область в 2011 году. Цена государственного контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, кроме случаев, установленных законом.
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.
1.5.1. Финансирование государственного контракта на право заключения государственного контракта по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область в 2011 году, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.
1.5.2. Порядок оплаты за выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область, определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.
1.6. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона.
1.7. Требования к Участникам размещения заказа.
1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона.
1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
- соответствие устанавливаемым законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющимся предметом настоящего аукциона;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
1.7.3. В Информационной карте аукциона могут быть установлены дополнительные требования к участнику размещения заказа, если такие требования предусмотрены Законом N 94-ФЗ.
1.7.4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, направляемые Государственным заказчиком, либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа, Государственного заказчика.
1.8. Расходы на участие в аукционе.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
1.9. Преференции.
В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.
2. Содержание документации об аукционе
2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.
2.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3 к настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2.2. Разъяснение документации об аукционе.
2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе, при этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.
2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.3. Изменения к документации об аукционе.
2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.
2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.
2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
2.4. Отказ от проведения аукциона.
2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона.
3. Подготовка заявки на участие в аукционе
3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.
3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.
3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.
3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, указывается в Информационной карте аукциона:
1) при размещении заказа на поставку товара:
а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;
2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;
3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2 настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2 настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;
б) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2 настоящей документации, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара.
3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, указывается в Информационной карте аукциона:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;
3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;
4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.
3.3. Количество заявок на участие в аукционе.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.
3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта.
3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область, являющееся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2 настоящей документации.
3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителем.
Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиком является российский рубль, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.
4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.
4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.
4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.
4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1) к настоящей документации.
Указанные электронные документы подаются одновременно.
4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.
4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 к настоящей документации признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.
4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.
4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.
5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 настоящей документации Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки.
5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:
1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящей документации или предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящей документации.
5.2. Процедура проведения аукциона.
5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.
5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.
5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 к настоящей документации начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на право заключения государственного контракта на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 к настоящей документации.
5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота).
5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене государственного контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене государственного контракта на величину в пределах "шага аукциона".
5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене государственного контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9 к настоящей документации.
5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене государственного контракта с учетом следующих требований:
1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене государственного контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене государственного контракта, равное нулю;
2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене государственного контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене государственного контракта в случае, если такое предложение о цене государственного контракта подано этим же участником аукциона.
5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта указываются все предложения о цене государственного контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта в соответствии с пунктом 5.2.11 к настоящей документации.
5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене государственного контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене государственного контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта или текущего минимального предложения о цене государственного контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене государственного контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящей документации аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене государственного контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене государственного контракта на аукционе независимо от "шага аукциона".
5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.
5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене государственного контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.
5.2.15. В случае, если была предложена цена государственного контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене государственного контракта, поступившее ранее других предложений.
5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5 к настоящей документации участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену государственного контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 к настоящей документации.
5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена государственного контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены государственного контракта исходя из положений настоящей документации о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей:
5.2.17.1 аукцион в соответствии с пунктом 5.2.17 настоящей документации проводится до достижения цены государственного контракта не более чем сто миллионов рублей;
5.2.17.2 в случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.17 участник аукциона не вправе подавать предложения о цене государственного контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа;
5.2.17.3 в случае проведения аукциона на право заключить государственный контракт до достижения цены государственного контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены государственного контракта, обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения государственного контракта, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из цены государственного контракта, достигнутой на аукционе, проводимом в соответствии с настоящим пунктом 5.2.17.
5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена государственного контракта, все минимальные предложения о цене государственного контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 к настоящей документации по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене государственного контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.
5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить Государственному заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене государственного контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам аукциона.
5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене государственного контракта в соответствии с пунктом 5.2.7 к настоящей документации аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена государственного контракта.
5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18 к настоящей документации протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.
6. Определение победителя аукциона
6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.
6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.
6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.
6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящей документации до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену государственного контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 к настоящей документации - наиболее высокую цену государственного контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации.
6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3 к настоящей документации не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.
6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.
6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" п. 1.7.2 и п. 1.7.3 настоящей документации.
6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке.
6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену государственного контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 к настоящей документации победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену государственного контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.
6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7 к настоящей документации и 6.1.10 к настоящей документации протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.
6.1.10. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику.
6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи государственного контракта Государственным заказчиком в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10 к настоящей документации протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3-8, 11, 12, 17-19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене государственного контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
7. Заключение государственного контракта по итогам аукциона
7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.
7.2. Государственный заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в 6.1.7 настоящей документации протокола направляют оператору электронной площадки без подписи Государственного заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.
7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный частью 7.4.1 настоящей документации.
7.4.1. Участник аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об аукционе и заявке на участие в аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику.
7.4.2. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона, с которым заключается контракт, Государственный заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Государственного заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт.
7.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.
7.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", участник аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Государственным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 4.1 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику.
7.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оператором электронной площадки протокола разногласий Государственный заказчик рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник аукциона, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола.
7.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если Государственным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.
7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 настоящего Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.
7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.
7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.
7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7 к настоящей документации.
7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
7.10. В случае, если Государственным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
7.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона.
7.12. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.
7.13. В случае, если в документации об аукционе при размещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные лицом, с которым заключается контракт, при проведении аукциона, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого контракта. Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется по цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об аукционе.
8. Информационная карта аукциона (ИКА)
|
Пункт 1 |
Государственный заказчик |
|
|
Федеральное агентство по рыболовству. Адрес Государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12. Контактный телефон: (495) 625-63-23 Контактное лицо: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru). |
||
|
Пункт 2 |
Предмет аукциона |
|
|
Право на заключение государственного контракта на выполнение работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область (Далее - Объект). |
||
|
Пункт 3 |
Место, условия и сроки выполнения работ |
|
|
Место проведения работ: Здание общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область Сроки выполнения работ: с момента заключения Государственного контракта до 1 декабря 2011 года Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме). |
||
|
Пункт 4 |
Начальная (максимальная) цена государственного контракта |
|
|
Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет - 6 123 750 (Шесть миллионов сто двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Указанная сумма получена путем вычитания из средств, необходимых для реконструкции здания общежития N 3 ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинской области, которая в соответствии с Положительным заключением Государственной экспертизы от 14 марта 2011 года N 65-1-5-0020-11 составляет 53 960 280 (Пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек (в ценах 3 квартала 2010 года), объемов бюджетных ассигнований, направленных на оплату ранее выполненных работ (в том числе рабочий проект, сметная документация Приложение N 1 к техническому заданию). |
||
|
Пункт 5 |
Шаг аукциона |
|
|
"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта. В течение десяти минут с момента завершения аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10. 94-ФЗ от 21.07.2005 года "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |
||
|
Пункт 6 |
Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты |
|
|
Источник финансирования - Федеральный бюджет Форма, сроки и порядок оплаты работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область - оплата выполненных работ по государственному контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану Приложение N 2 к государственному контракту, подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ и форм отчетности КС-2 и КС-3. Оплата производится за фактически выполненные работы по государственному контракту. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.3 государственного контракта. Датой оплаты работ по государственному контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной государственным контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная государственным контрактом. Оплата по государственному контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по государственному контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо и другие условия выполнения работ по государственному контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по государственному контракту. |
||
|
Пункт 7 |
Требования к содержанию и составу первой и второй части заявки |
|
|
Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: - согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2 настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2 настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак; - согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2 настоящей документации, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара. 2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Участнику размещения заказа необходимо в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме представить свидетельство о допуске к следующим видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации: 1. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты теплоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации. 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
||
|
Пункт 8 |
Требования к качеству, объёму, техническим характеристикам работ |
|
|
Весь товар должен быть новым, по объему и техническим характеристикам должен соответствовать Техническому заданию. (Приложение N 1 к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме). |
||
|
Пункт 9 |
Дата и время окончания срока подачи заявок |
|
|
10-00 (московское время) 8 августа 2011 г. |
||
|
Пункт 10 |
Дата окончания срока рассмотрения заявок |
|
|
15 августа 2011 г. |
||
|
Пункт 11 |
Дата проведения аукциона |
|
|
19 августа 2011 года. |
||
|
Пункт 12 |
Порядок формирования цены контракта |
|
|
В указанную цену государственного контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением государственного контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену государственного контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта; - оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию; - охрана Объекта. В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
||
|
Пункт 13 |
Сведения о валюте |
|
|
Цена указывается в рублях Российской Федерации. |
||
|
Пункт 14 |
Срок подписания государственного контракта |
|
|
Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме. |
||
|
Пункт 15 |
Адрес электронной площадки |
|
|
http://www.sberbank-ast.ru |
||
|
Пункт 16 |
Обеспечение заявки |
|
|
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5 (пять) % от начальной цены Государственного контракта, что составляет 306 187 (Триста шесть тысяч сто восемьдесят семь) рублей 50 копеек. |
||
|
Пункт 17 |
Обеспечение контракта |
|
|
Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30% (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 1 837 125 (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек с учетом НДС, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме. Победитель аукциона в электронной форме до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет Государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает Государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно. |
||
|
Пункт 18 |
Дополнительные требования к участникам размещения заказа |
|
|
Участник размещения заказа не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.