Приложение N 4. Государственный контракт

Приложение N 4

к приказу Федерального агентства по рыболовству

от 29 июля 2011 г. N 784

Приложение N 3

к извещению

о проведении запроса котировок

Государственный контракт (Проект) N ______

г. Москва                                            "__"________ 2011 г.

Федеральное агентство по рыболовству, в лице заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству _________________________, действующего на основании доверенности от __.___. 20__ г. N____-__/___ именуемое в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны и __________________ ____________ ________________ "_______", в лице_____________________ _________ ________ ___________, действующего на основании ____________ определенное победителем, проведенного Заказчиком запроса котировок на поставку в 2011 году офисной мебели для нужд Федерального агентства по рыболовству (основание: протокол заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме запроса котировок от "__"______ 2011 г. N_____), именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК" с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить в 2011 году офисную мебель (далее - "Товар"), на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку.

1.2. Наименование, количество, характеристики и сроки поставки Товара, указаны в Приложении N 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Место поставки Товара: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, до места сборки и установки.

1.4. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

1.5. Поставка Товара до места сборки и установки осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.6. Срок поставки, сборки поставляемого Товара, и вывоза упаковки - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек с учетом НДС.

2.2. Цена единицы Товара и общая цена Товара по настоящему Контракту указана в Техническом задании (Приложении N 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта, указанная в п. 2.1, включает в себя: стоимость Товара, транспортные расходы по доставке Товара транспортом до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных средств по подъему на этаж, сборка и установка Товара на объекте (в месте поставки), вывоз упаковки, налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи связанные с выполнением условий настоящего Контракта, а так же доставку до места сборки.

2.4. Сторонами настоящего Контракта определен следующий порядок и сроки расчетов за Товар: Оплата за поставленный и собранный Товар производится путем безналичного расчета в размере 100% суммы Контракта в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента выставления Поставщиком Заказчику счета на оплату Товара, на основании подписанных Сторонами товарных - накладных о передаче Товара Заказчику и счета-фактуры, акта выполненных работ по поставке и сборке Товара, в порядке предусмотренном Контрактом.

2.5. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара.

2.6. При заключении Контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, указанной в заявке на участие в запросе котировок, с которым заключается Контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении запроса котировок.

3. Условия поставки товара

3.1. Поставка, сборка, установка Товара на объекте (в месте поставки) Заказчика и вывоз упаковки - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта.

3.2. Поставщик осуществляет доставку и сборку Товара по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1.

3.3. Датой поставки, сборки и установки Товара считается дата подписания сторонами акта выполненных работ по поставке и сборке Товара.

3.4. Товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

3.5. Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, поставляется в коробках из двойного гофра картона и должен иметь маркировку и толщину листа из которой сделана коробка не менее 20 мм.

3.6. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного Поставщиком Товара, Заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.

3.6.1. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:

3.6.1.а. Поставки товара ненадлежащего качества;

3.6.1.б. Несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара условиям настоящего Контракта.

3.7. В случае обоснованного отказа Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- замены недоброкачественного Товара Товаром надлежащего качества;

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара;

- возмещения расходов на устранение недостатков Товара.

3.8. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты Товара согласно условиям Контракта. Бремя ответственности за необоснованный отказ от принятия Товара и последствия такового несет Заказчик.

3.9. Поставщик производит занос Товара в помещение Заказчика, подъем на этаж, разнос Товара непосредственно по помещениям, оговоренным Заказчиком, сборку и установку Товара, а также вывоз использованной упаковки.

3.10. Товар подлежит обязательной сборке и установке.

3.11. По окончании сборки и установки, производится приемка Товара по количеству и качеству.

4. Обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить, собрать и установить Товар на условиях, в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.2. Устранить все недостатки поставляемого Товара или заменить Товар в день получения рекламации от Заказчика.

4.1.3. Поставщик за 24 часа до момента поставки Товара обязан сообщить Государственному заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать дату отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования факсимильных или электронных средств связи.

4.1.4. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара в коробках из двойного гофрокартона и иметь толщину листа из которого сделана коробка не менее 20 мм и маркировку.

4.1.6. Маркировка Товара должна быть выполнена типографским способом и содержать: наименование изделия, вес и объем изделия наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска изделия и номер партии.

4.1.7. Маркировка упаковки должна быть выполнена в строгом соответствии с Товаром.

4.1.8. Поставщик предоставляет сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту поставки, сборки и установки Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

- товарную накладную с отметкой Заказчика о приемке Товара (2 экз.);

- счет-фактуру (2 экз.);

- подписанный Сторонами Акт выполненных работ по поставке и сборке Товара;

4.1.9. Поставщик гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любых его частей в Российской Федерации.

4.2. Государственный заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить Товар при выполнении Исполнителем всех обязательств по настоящему Контракту в соответствии с п. 2.4 настоящего Контракта.

4.2.2. Выставить рекламацию к качеству и иным характеристикам поставленного Товара в течение 20-ти рабочих дней со дня подписания товарной накладной и акта сдачи-приемки Товара, если поставленный Товар не соответствует техническим характеристикам, указанным в Приложении N 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. Гарантии качества

5.1. Если в гарантийный период, который составляет для корпусной мебели 18 месяцев, с момента подписания товарной накладной и акта выполненных работ по поставке и сборке Товара, обнаружатся дефекты в Товаре, Поставщик обязан их устранить за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5.2. Поставщик должен указать контактный телефон, по которому Государственный заказчик может связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для устранения неисправностей в работе поставляемой мебели на весь период гарантии. Такой контактный телефон должен функционировать в Москве по рабочим дням с 10 до 18 часов (телефон -____________). В составе поставляемой с Товаром документации должен быть гарантийный талон с указанием условий гарантийного обслуживания и номера контактного телефона (______________).

5.3. Гарантийный ремонт Товара осуществляется на территории Заказчика, а в случае невозможности доставка до сервисного центра и обратно в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика.

6. Риск случайной гибели товара

6.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющимся предметом настоящего Контракта, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, по срокам поставки, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

7.4. В случае если просрочка исполнения Поставщиком обязательств по срокам поставки превысит более чем 5 (пять) дней, Заказчик вправе направить Поставщику предложение о расторжении Контракта, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Контракта, либо обратиться в суд с соответствующим иском. В этом случае Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 (Пятьдесят) % от цены Контракта.

7.5. Оплата Заказчиком Товара и оказанных сопутствующих услуг будет производиться после выплат Поставщиком всех неустоек, пеней.

7.6. Ответственность Поставщика за ненадлежащее качество оказанных услуг по поставке Товара регулируются в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего государственного Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. В соответствии с действующим Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14-ти дней после начала их действия и прекращения. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не более чем до "__"________ 2011 года включительно.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Контракту, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

12. Заключительное положение

12.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

12.2.Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

12.3. Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.4. Приложения к Контракту:

Приложение N 1 (Техническое задание).

Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Контракта обязаны в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.

13. Банковские реквизиты и адреса Сторон

Исполнитель                       Государственный заказчик

                                  Федеральное агентство по рыболовству

                                  (495) 623 23 20; 628 19 04 факс

                                  107996, г. Москва, Рождественский

                                  бульвар, д. 12, стр. 1

                                  р/с 40105810700000010079

                                  УФК по г. Москве отделение N 1

                                  Московского ГТУ Банка России

                                  г. Москва

                                  БИК 044583001

                                  л/с 03731000760

                                  ИНН 77002679523

                                  КПП 770201001

_____________________             ____________________________

____________/__.__.________/      ____________/__.__.________/

М.П.                                  М.П.