Приложение 5

Приложение
к постановлению КМ РТ
от 13 сентября 2013 г. N 656
(в редакции постановления КМ РТ
от 16 апреля 2018 г. N 254)

Подпрограмма
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014-2020 годы"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма)
Государственный заказчик Подпрограммы	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Основные разработчики Подпрограммы	Министерство юстиции Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан
Цель Подпрограммы	Создание комфортных и безопасных условий отправления правосудия мировыми судьями Республики Татарстан
Задачи Подпрограммы	Обеспечение повышения уровня и качества капитального ремонта и соблюдение в зданиях и помещениях мировых судов санитарно-эпидемиологических норм и требований противопожарной безопасности
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2017-2020 годы
Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 59162,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан: (тыс. рублей)
	Год	Объем финансирования - всего	Средства бюджета Республики Татарстан
	2017	59162,5	59162,5
	2018	0	0
	2019	0	0
	2020	0	0
	Итого	59162,5	59162,5
	Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов
Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам	Реализация Подпрограммы позволит снизить количество зданий, в которых размещены судебные участки мировых судей Республики Татарстан, требующих реконструкции, капитального ремонта или находящихся в аварийном состоянии, обеспечить благоустройство прилегающих территорий, а также формирование условий беспрепятственного доступа инвалидов

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы. Проблемы и пути их решения

Социальная и инженерная инфраструктура региона не только определяет условия жизнедеятельности человека, от которых зависят качество жизни и социальный климат в обществе, но и во многом формирует социально-экономический потенциал территорий, их инвестиционную привлекательность. Исследование закономерностей формирования и развития системы социальной и инженерной инфраструктуры, процессов их институционализации как никогда актуально в условиях современных экономических и политических реалий.

Инфраструктура является неотъемлемым элементом экономической системы общества, обеспечивающим эффективное функционирование экономических агентов. Социальная и инженерная инфраструктура как неотъемлемая часть социальной сферы воздействует опосредованно на человеческий фактор, обеспечивает воспроизводство трудового потенциала, служит средством реализации жизненных потребностей человека.

Мировые судьи занимают важное место в судебной системе Российской Федерации. Этот институт судебной власти в России позволил приблизить суд к населению и тем самым в значительной мере обеспечить доступ граждан к правосудию и существенно сократить нагрузку, приходящуюся на федеральных судей. Работа по обеспечению деятельности мировых судей в республике позволила создать допустимые условия для обеспечения возможности полного и независимого осуществления правосудия. Актуальным остается вопрос о размещении мировых судей и их аппарата в условиях, соответствующих для отправления правосудия.

Министерством ведется непрерывная работа по подбору помещений для размещения судебных участков. Помещения судебных участков должны соответствовать установленным нормам и требованиям для отправления правосудия. В них оборудуются кабинеты мировых судей, сотрудников аппарата, залы судебных заседаний, конвойные комнаты, архивные и другие служебные помещения. С учетом амортизационного износа зданий каждый год требуется плановое проведение реконструкции и капитальных ремонтов, а также благоустройство прилегающих территорий.

Настоящая Подпрограмма предусматривает систему мер, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках мировой юстиции, реализацию Закона Республики Татарстан от 17 ноября 1999 года N 2440 "О мировых судьях Республики Татарстан", постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.09.2013 N 634 "О Порядке предоставления зданий (помещений), необходимых для осуществления правосудия мировыми судьями Республики Татарстан".

II. Основные цели, задачи и описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Цель Подпрограммы - создание комфортных и безопасных условий отправления правосудия для всех слоев населения, включая людей с ограниченными способностями.

Задачей разработки и реализации Подпрограммы является обеспечение повышения уровня и качества капитального ремонта и соблюдение в учреждениях отправления правосудия мировыми судьями санитарно-эпидемиологических норм и требований противопожарной безопасности.

В рамках реализации задачи по обеспечению повышения уровня и качества капитального ремонта и соблюдению в учреждениях отправления правосудия мировыми судьями санитарно-эпидемиологических норм и требований противопожарной безопасности необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству с благоустройством прилегающих территорий.

В целях обеспечения доступности правосудия предусматривается создание надлежащих условий для защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем проведения капитального ремонта и приобретения зданий для судебных участков мировых судей; создание условий для инвалидов и несовершеннолетних, создание зон свободного доступа в здания участков мировых судей; обеспечение открытости судебного разбирательства; выделение комнат ожидания для граждан, санитарных комнат, благоустройство прилегающих территорий.

Данные об индикаторах оценки результатов реализации Подпрограммы в разрезе цели, задач и мероприятий представлены в приложении N 1 к ней.

Сроки реализации Подпрограммы: 2017-2018 годы.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета Республики Татарстан составляет 59162,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 59162 тыс. рублей.

(тыс. рублей)
Год	Объем финансирования - всего	В том числе средства бюджета Республики Татарстан
1	2	3
2017	59162,5	59162,5
2018	0	0
2019	0	0
2020	0	0
Итого	59162,5	59162,5

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

IV. Механизм реализации Подпрограммы

Государственные заказчики и исполнители мероприятий Подпрограммы осуществляют:

контроль хода выполнения мероприятий;

контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

ежегодное уточнение целевых индикаторов, затрат на реализацию основных мероприятий Подпрограммы, механизма ее реализации.

Государственный заказчик Подпрограммы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы и рациональное использование выделяемых финансовых средств.

V. Оценка экономической и социальной эффективности Подпрограммы

Социально-экономическая эффективность Подпрограммы оценивается по показателю "Количество зданий, судебных участков, подлежащих капитальному ремонту с благоустройством прилегающих территорий, единиц".

Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в рамках государственной
программы "Развитие юстиции в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы"

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы" и финансирование по ее мероприятиям

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	Значения индикаторов								Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2013 (базовый) год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель: создание комфортных и безопасных условий отправления правосудия для всех слоев населения, включая людей с ограниченными способностями
Задача 1. Улучшение условий для размещения судебных участков мировых судей
1.1. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014-2020 годы"	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан", Министерство	2017-2018 годы	Количество зданий, судебных участков, подлежащих капитальному ремонту с благоустройством прилегающих территорий, единиц	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	59162,5 БРТ	-	-	-
Итого по Подпрограмме, в том числе:												-	-	-	59162,5	-	-	-
бюджет Республики Татарстан												-	-	-	59162,5	-	-	-