Приложение N 3. Примерная форма проекта государственного контракта (контракта) (в случае осуществления закупки на поставку продуктов питания)

Приложение N 3
к Методическим рекомендациям

УТВЕРЖДАЮ:¹⁶⁵

Заказчик _____________

"___" ___________ 20__ г.

Примерная форма проекта государственного контракта (контракта)

Проект контракта¹⁶⁶ N ___¹⁶⁷
на поставку продуктов питания¹⁶⁸ для нужд _________¹⁶⁹
(Идентификационный код закупки - ________)¹⁷⁰

Санкт-Петербург

"___" _______ 20___¹⁷¹

___________¹⁷², именуемое¹⁷³ в дальнейшем "Заказчик", в лице ________¹⁷⁴, действующего на основании __________¹⁷⁵, с одной стороны, и _________¹⁷⁶, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _________¹⁷⁷, действующего на основании _________¹⁷⁸, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании _______________¹⁷⁹ от "__" ______ 20__ г. N ___ и в соответствии с ______¹⁸⁰Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), заключили настоящий государственный контракт/Контракт¹⁸¹ (далее - Контракт)¹⁸² о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность продукты питания (далее - Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту), Описанию объекта закупки (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и Предложению Поставщика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" (Приложение N 6 к настоящему Контракту)¹⁸³, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2)

Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

Вариант 2 (выбирается в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить, и Заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона определяет начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта)

Наименование поставляемого Товара указано в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2)

Цена Контракта^{184 185}(предложение о цене за право заключения Контракта)¹⁸⁶ составляет __________ рублей ______ копеек (_______)¹⁸⁷, в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)¹⁸⁸ /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации¹⁸⁹.

Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет:^{190 191}

по этапу N 1 - ________ рублей ______ копеек (_______)¹⁹², в том числе НДС - (__ процентов) __________ рублей ______ копеек (_____)¹⁹³ /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

по этапу N 2 - ________ рублей ______ копеек (_______)¹⁹⁴, в том числе НДС - (__ процентов) __________ рублей ______ копеек (_____)¹⁹⁵ /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

по этапу N n - ________ рублей ______ копеек (_______)¹⁹⁶, в том числе НДС - (__ процентов) __________ рублей ______ копеек (_____)¹⁹⁷ /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Максимальное значение цены Контракта¹⁹⁸ составляет ________ рублей _____ копеек (_____)¹⁹⁹, в том числе НДС - (__ процентов) ________ рублей _______ копеек (___________)²⁰⁰ /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

2.2. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара²⁰¹.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Контрактом²⁰².

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта²⁰³.

2.3. Источник финансирования Контракта - _________²⁰⁴.

2.4. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается при установлении Заказчиком авансового платежа)

Заказчик производит авансовый платеж в размере ___²⁰⁵ процентов от цены Контракта, что составляет _____ рублей _____ копеек (______)²⁰⁶, в том числе НДС - (__ процентов) ______ рублей _____ копеек (_______)²⁰⁷ (НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации), в течение ___ (___) календарных/рабочих²⁰⁸ дней с даты заключения настоящего Контракта²⁰⁹.

После осуществления поставки Товара на сумму авансового платежа оплата по настоящему Контракту в дальнейшем производится в течение _______ (______) календарных/рабочих²¹⁰ дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке²¹¹ в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

Выплата аванса при исполнении настоящего Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона, не допускается.

Вариант 2 (выбирается в случае, если выплата аванса не предусмотрена)

Вариант 2.1 (выбирается при поставке Товара по заявкам, при этом в Контракте определено количество Товара, а также выбирается при поставке Товара в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить, и Заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона, определяет начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта, а количество поставляемого Товара определяется по заявкам Заказчика).

Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением N 3 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение ___ (____) календарных/рабочих²¹² дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке²¹³ в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

Вариант 2.2 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда в Контракте определено необходимое количество Товара (единовременная поставка))

Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение ______ (_______) календарных/рабочих²¹⁴ дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке²¹⁵ в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

Вариант 2.3 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда Товар поставляется партиями и в Контракте определено необходимое количество Товара (график (этапы) поставки))

Оплата каждой партии Товара производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, не позднее _____ (______) календарных/рабочих²¹⁶ дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке²¹⁷ в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

Вариант 3 (выбирается в случае, если при проведении электронного аукциона цена Контракта либо сумма цен единиц работы (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) снижена до половины процента начальной (максимальной) цены Контракта либо суммы цен единиц работы (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) или ниже согласно пункту 9 части 3 статьи 49 Закона)

Оплата по настоящему Контракту со стороны Заказчика не производится, счет на оплату в состав документов, прилагаемых к документу о приемке в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Контракта, не включается, сведения о налоге на добавленную стоимость в документе о приемке не отображаются.

Пункты 2.2, 2.3, 2.5 - 2.8, 4.2.2, 4.3.1 настоящего Контракта не применяются.

Окончание варианта 3.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте²¹⁸.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

2.8. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. Порядок, сроки и условия приемки Товара

Вариант 1. (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда в Контракте определено необходимое количество Товара (единовременная поставка))

3.1. Товар поставляется Заказчику/Получателю²¹⁹ единовременно в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество Товара определяется на основании настоящего Контракта. Частичная поставка и поставка Товара по частям не допускается.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение _________ календарных/рабочих²²⁰ дней со дня заключения Сторонами настоящего Контракта.

3.2. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1.1. (выбирается, когда поставка Товара осуществляется по нескольким адресам)

Поставка Товара Поставщиком осуществляется по адресам поставки Товара, перечень которых указан в Приложении N 4 к настоящему Контракту.

Вариант 1.2. (выбирается, когда поставка Товара осуществляется только по одному адресу)

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: ___________²²¹.

3.3. В день доставки (до момента фактической поставки) Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке²²², который должен содержать информацию, указанную в подпунктах "а" - "г", "е" - "ж" пункта 1 части 13 статьи 94 Закона.

3.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 настоящего Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- счет на оплату поставленного Товара.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.6. В день доставки Товара Заказчик/Получатель осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

3.7. Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

В рамках экспертизы поставленного Товара на соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом, не реже ___ раза в течение срока действия Контракта, указанного в пункте 11.1 настоящего Контракта²²³, проводятся исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара²²⁴.

Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара до __ процентов²²⁵ от количества партии каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара Заказчику/Получателю.

Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика/Получателя на ответственном хранении²²⁶.

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации²²⁷

3.8. В течение _____²²⁸ дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.8.1. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически принятом Товаре в документе о приемке.

3.9. В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона по решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

3.9.1. В случае создания приемочной комиссии в течение ______²²⁹ дней со дня поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Контракта, на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

3.9.1.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятых Товарах в документе о приемке.

3.10. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

3.11. В случае получения в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушений (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее _______ (____) календарных/рабочих²³⁰ дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующим документом о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 Закона.

3.12. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке.

После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет __________²³¹.

3.14. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику/Получателю с момента подписания Сторонами документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

3.15. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику/Получателю относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Поставщиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 настоящего Контракта.

3.16. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

Вариант 2. (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда Товар поставляется партиями и в Контракте определено необходимое количество Товара (график (этапы) поставки))

3.1. Товар поставляется Заказчику/Получателям²³² партиями согласно Графику (этапам) поставки (Приложение N 5 к настоящему Контракту) и в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество Товара в каждой партии определяется настоящим Контрактом.

3.2. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 2.1. (выбирается, когда поставка Товара осуществляется по нескольким адресам)

Вариант 2.2. (выбирается, когда поставка Товара осуществляется только по одному адресу)

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: ___________²³³.

3.3. В день доставки (до момента фактической поставки) Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке²³⁴, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах "а" - "г", "е" - "ж" пункта 1 части 13 статьи 94 Закона.

- счет на оплату поставленного Товара.

3.7. Для проверки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта)²³⁵ в части соответствия Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

В рамках экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) на соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом, не реже ___ раза в течение срока действия Контракта, указанного в пункте 11.1 настоящего Контракта²³⁶, проводятся исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара²³⁷.

Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) до __ процентов²³⁸ от количества партии каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара Заказчику/Получателю.

Выборочная проверка качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика/Получателя на ответственном хранении²³⁹.

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта).

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.8. В течение _____²⁴¹ дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

3.9.1. В случае создания приемочной комиссии в течение ______²⁴² дней со дня поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Контракта, на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Контракта:

3.11. В случае получения в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушений (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее _______ (____) календарных/рабочих²⁴³ дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующим документом о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 Закона.

Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет __________²⁴⁴.

3.14. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

3.16. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

Вариант 3 (выбирается при поставке Товара по заявкам, при этом в Контракте определено количество Товара, а также выбирается при поставке Товара в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить, и Заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона, определяет начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта, а количество поставляемого Товара определяется по заявкам Заказчика)

3.1. Товар Заказчику/Получателю²⁴⁵ поставляется партиями в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика/Получателя на поставку Товара. Заказчик/Получатель направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком/Получателем Заявки не допускается.

Порядок определения количества поставляемого Товара на основании Заявок Заказчика включает в себя учет объемов поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров) исходя из определения такого объема как частное от деления максимальной цены Контракта (максимальной цены позиции Товара, указанной в Приложении N 1 к настоящему Контракту), к цене единицы такого Товара (позиции Товара). Объем поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров) учитывается с нарастающим итогом и не должен превышать максимальную цену Контракта с учетом распределения по позициям Товара (при их наличии), указанного в Приложении N 1 к настоящему Контракту²⁴⁶.

Заявка направляется Заказчиком/Получателем не позднее чем за ______ (______) календарных/рабочих²⁴⁷ дней до предполагаемой поставки Товара в пределах срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта.

Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение ____ календарных/рабочих²⁴⁸ дней со дня отправки Заявки Заказчиком/Получателем.

3.1.1²⁴⁹. Сроки исполнения отдельных этапов исполнения настоящего Контракта²⁵⁰:

этап N 1 - с _______ по _________;

этап N 2 - с _______ по _________;

этап N n - с _______ по _________.

3.2. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 3.1. (выбирается, когда поставка Товара осуществляется по нескольким адресам)

Поставка Товара по Заявке Поставщиком осуществляется по адресам поставки Товара, перечень которых указан в Приложении N 4 к настоящему Контракту, указанным в Заявках. Заказчик/Получатель в одной Заявке указывает только один адрес поставки Товара.

Вариант 3.2. (выбирается, когда поставка Товара осуществляется только по одному адресу)

Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу: _________²⁵¹.

3.3. Сторонами с использованием единой информационной системы в сфере закупок оформляется документ о приемке²⁵², являющийся сводным реестром составленных в пределах срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта, / срока исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта²⁵³ товарных накладных по форме ТОРГ-12.

Для этого Поставщик в срок не более ____ календарных/рабочих дней²⁵⁴ с даты поставки Товара в соответствии с заключительной Заявкой Заказчика/Получателя / окончания срока исполнения отдельного этапа исполнения настоящего²⁵⁵ Контракта формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке²⁵⁶, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах "а" - "г", "е" - "ж" пункта 1 части 13 статьи 94 Закона.

При этом в документ о приемке подлежит включению информация о Товаре, поставленном в течение срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта, / срока исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта²⁵⁷, в строгом соответствии с составленными в течение указанного срока товарными накладными по форме ТОРГ-12.

- счет на оплату поставленного Товара;

- скан-образы составленных в течение отчетного периода товарных накладных по форме ТОРГ-12.

3.6. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Заказчику/Получателю подписанную со своей стороны товарную накладную по форме N ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон).

3.6.1. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику/Получателю относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Поставщиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 настоящего Контракта.

3.7. В день доставки Заказчик/Получатель осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

3.8. Для проверки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта)²⁵⁸ в части соответствия Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

В рамках экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) на соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом, не реже ___ раза в течение срока действия Контракта, указанного в пункте 11.1 настоящего Контракта²⁵⁹, проводятся исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара²⁶⁰.

Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) до __ процентов²⁶¹ от количества партии каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара Заказчику/Получателю.

Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика/Получателя на ответственном хранении²⁶².

3.9. При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик/Получатель подписывает товарную накладную по форме N ТОРГ-12 в течение _____ (______) календарных/рабочих²⁶⁴ дней с момента доставки Товара.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик отказывается от приемки такого Товара (результата отдельного этапа исполнения Контракта) и составляет в течение _______ (______) календарных/рабочих²⁶⁵ дней с момента доставки Товара мотивированный отказ от подписания товарной накладной по форме N ТОРГ-12 с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее - Мотивированный отказ от промежуточной приемки).

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее _______ (____) календарных/рабочих²⁶⁶ дней со дня получения от Заказчика Мотивированного отказа от промежуточной приемки. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12 в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.9.1. В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона по решению Заказчика для приемки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

3.9.2. Датой промежуточной приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной по форме N ТОРГ-12.

3.10. В течение _____²⁶⁷ дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

3.10.1. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически принятом Товаре в документе о приемке.

3.11. В случае создания приемочной комиссии в течение ______²⁶⁸ дней со дня поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Контракта, на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями Мотивированный отказ. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление Мотивированного отказа, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или Мотивированного отказа Заказчик подписывает документ о приемке или Мотивированный отказ усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

3.11.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятых Товарах в документе о приемке.

3.12. Датой поступления Поставщику документа о приемке, Мотивированного отказа считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, Мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

3.13. В случае получения в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Контракта Мотивированного отказа Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком Мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

3.14. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.15. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке.

Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет __________²⁶⁹.

3.16. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику/Получателю с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме N ТОРГ-12.

3.17. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:²⁷⁰

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта передать такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направить такое решение Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте. Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку),

или дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в настоящем Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта заказным письмом).²⁷¹.

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

4.1.6. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Поставщиком таких договоров²⁷².

4.1.7. Привлечь к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее соответственно - субподрядчики, соисполнители) в объеме ____ (___)²⁷³ процентов от цены настоящего Контракта²⁷⁴.

4.1.8. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиками, соисполнителями представить Заказчику:

декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Поставщиком²⁷⁵.

4.1.9. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения настоящего Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.8 настоящего пункта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем²⁷⁶.

4.1.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

копии документов о приемке поставленного Товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных Товаров, предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем)²⁷⁷.

4.1.11. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем Товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке Товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора²⁷⁸.

4.1.12. Формировать и направлять Заказчику документ о приемке²⁷⁹ с приложением документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Контракта, являющихся его неотъемлемой частью, оформлять товарные накладные по форме N ТОРГ-12²⁸⁰ в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона²⁸¹.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

4.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя²⁸².

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта передать такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направить такое решение Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, и не позднее дня направления решения разместить такое решение в единой информационной системе в сфере закупок.

Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

или дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в настоящем Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта заказным письмом).

В случае неполучения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, направленного в соответствии с настоящим пунктом, либо информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в настоящем Контракте, датой надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта считается день по истечении 15 (пятнадцати) дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения в соответствии с подпунктом "б" пункта 3 части 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом и настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных Законом²⁸³.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона²⁸⁴.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом²⁸⁵.

5. Упаковка Товара

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881, а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

6. Качество Товара, срок годности, обеспечение гарантийных обязательств²⁸⁶

6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

6.4. Остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом.

Заказчик/Получатель предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара.

6.5. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком/Получателем правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение ____ (_____) календарных/рабочих дней с момента уведомления Заказчиком/Получателем Поставщика.

В случае если по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта, выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, поставленного Заказчику/Получателю, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.

Гарантийный срок на Товар составляет ____ календарных/рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего документа о приемке / соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12^{287 288}.

6.6.²⁸⁹ Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет __ процентов начальной (максимальной) цены Контракта²⁹⁰.

Требования к гарантии качества Товара, а также требования к гарантийному сроку (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Поставщиком посредством предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный в разделе 15 настоящего Контракта счет Заказчика.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок гарантийных обязательств, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Поставщик вместе с документами, указанными в пункте 3.4 раздела 3 настоящего Контракта, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, предоставляет Заказчику независимую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Заказчика.

Подписание Заказчиком документа о приемке, подтверждающего окончательное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение ___ календарных/рабочих²⁹¹ дней с даты окончания гарантийного срока, указанного в настоящем Контракте, на счет Поставщика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий. В случае если в течение гарантийного срока у Поставщика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Поставщик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на поставленный Товар.

Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7. Ответственность Сторон²⁹²

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком²⁹³.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.6.^{294 295} За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, размер которого, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема привлечения к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей, установленного подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 настоящего Контракта²⁹⁶.

7.9. В случае представления документов, указанных в подпунктах 4.1.8 - 4.1.10 пункта 4.1 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставления или представления таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Контракта²⁹⁷.

7.10. В случае непредставления информации, указанной в подпункте 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства²⁹⁸.

7.11. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 настоящего Контракта²⁹⁹.

7.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.13. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.14. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.18. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

8. Обеспечение исполнение Контракта³⁰⁰

(Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1

8.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту не устанавливается.

Вариант 2

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере _______________³⁰¹.

8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по поставке Товара;

- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

- соблюдение срока поставки (Графика (этапов)³⁰² поставки);

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

8.3. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Заказчика. Способ и срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

8.4. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме безотзывной независимой гарантии, срок действия такой независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

8.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. В случае если настоящим Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

8.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона возвращаются Поставщику в течение 30 (тридцати) / 15 (пятнадцати)³⁰³ дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.

8.7. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

8.9. В случае заключения настоящего Контракта с Поставщиком по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления Поставщиком информации согласно части 8.1 статьи 96 Закона³⁰⁴.

8.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение _____ (____) календарных/рабочих³⁰⁵ дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 - 9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более ______ (___) календарных/рабочих³⁰⁶ дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее _____ календарных/рабочи³⁰⁷ дней с даты получения претензии.

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта. Срок исполнения Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "__" ______ ____ г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

11.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона.

11.6. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Закона изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Поставщика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона;

2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.

11.7. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта Заказчик возвращает Поставщику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

11.8. В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

11.9. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные частью 1 статьи 95 Закона изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.³⁰⁸

11.10. Срок исполнения настоящего Контракта: __________³⁰⁹.

12. Прочие положения³¹⁰

12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ календарных/рабочих дней³¹¹ с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 15 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

12.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.7. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего Контракта ____________³¹².

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. Перечень приложений³¹³

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение N 1 - Спецификация на __ листах;

Приложение N 2 - Описание объекта закупки на __ листах;

Приложение N 3 - Форма Заявки на поставку Товара на __ листах³¹⁴;

Приложение N 4 - Перечень адресов поставки Товара на __ листах³¹⁵;

Приложение N 5 - График (этапы) поставки на __ листах³¹⁶;

Приложение N 6 - Предложение Поставщика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"³¹⁷.

15. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:		Поставщик:
Полное наименование;³¹⁸ идентификационный номер налогоплательщика;³¹⁹ место нахождения; почтовый адрес; адрес электронной почты; номер контактного телефона; банковские реквизиты.		Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени Поставщика выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если Поставщиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя); фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица; адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени Поставщика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Поставщик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя); адрес электронной почты; номер контрактного телефона; идентификационный номер налогоплательщика³²⁰ юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Поставщиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если Поставщиком является иностранное лицо); код причины постановки на учет юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени Поставщика выступает обособленное подразделение юридического лица); реквизиты счета Поставщика, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта
от Заказчика		от Поставщика

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

-----------------------------

¹⁶⁵_{Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных Постановлением N 1095 и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.}

¹⁶⁶_{При осуществлении государственными заказчиками указывается "Государственный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт"}

¹⁶⁷_{Указывается номер государственного контракта (контракта). Указывается в машинописном виде. При отсутствии номера указывается "б/н".}

¹⁶⁸_{Заказчик вправе указать вместо слов "продуктов питания" конкретный вид продуктов питания, подлежащий закупке, а в случае закупки продуктов питания в ассортименте указываются слова "продуктов питания", а ассортимент товара указывается в спецификации к государственному контракту (контракту). Наименование объекта закупки и предмет государственного контракта (контракта) должны соответствовать наименованию объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок заказчика.}

¹⁶⁹_{Указывается наименование учреждения-Заказчика.}

¹⁷⁰_{Указывается в машинописном виде без деления на разряды. Указание "от руки", с делением на разряды недопустимо}

¹⁷¹_{Указывается дата заключения государственного контракта (контракта). Указывается в машинописном виде в предлагаем формате или цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ". Указание "от руки" недопустимо.}

¹⁷²_{Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.}

¹⁷³_{Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.}

¹⁷⁴_{Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание государственного контракта (контракта)}

¹⁷⁵_{Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание государственного контракта (контракта).}

¹⁷⁶_{Указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.}

¹⁷⁷_{Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность представителя поставщика (при наличии), уполномоченного на подписание государственного контракта (контракта).}

¹⁷⁸_{Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель поставщика, уполномоченный на подписание государственного контракта (контракта) (в случае если от поставщика действует представитель).}

¹⁷⁹ Указывается решение комиссии (например, вид протокола, составленного по результатам закупки) с указанием реквизитов документа, в случае осуществления закупки у единственного поставщика - соответствующее основание (например, решение заказчика о проведении закупки у единственного поставщика).

¹⁸⁰ Указывается норма Закона, на основании которой заключается государственный контракт (контракт).

¹⁸¹ Знак обозначает возможность выбора заказчиком условия государственного контракта (контракта) применительно к конкретной закупке и (или) поставщику. Аналогично для случаев, где встречается знак "/"

¹⁸² При осуществлении закупки государственными заказчиками необходимо ввести сокращение "Контракт" и использовать такое сокращение далее по тексту. При осуществлении закупки иными заказчиками необходимо по тексту контракта использовать термин "Контракт"

¹⁸³_{Включается в Контракт в случае проведения конкурса и при установлении Заказчиком такого критерия. Не включается в Контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Поставщика.}

¹⁸⁴_{Числовые значения цены Контракта указываются в машинописном виде цифрами. Цена Контракта в приложении N 1 к настоящему Контракту должна соответствовать цене Контракта, указанной в настоящем пункте. Указание "от руки" недопустимо. Цена контракта указывается, в том числе при указании цен отдельных этапов исполнения Контракта.}

_{Цена Контракта указывается также в машинописном виде прописью (после числового значения цены Контракта, включая копейки). Указание "от руки" недопустимо.}

_{Инструкция распространяется на цену каждого отдельного этапа исполнения Контракта, максимальное значение цены Контракта, размер аванса, а также размер НДС.}

¹⁸⁵_{В случае если Контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году.}

¹⁸⁶_{Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения Контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона.}

¹⁸⁷_{Указать сумму прописью.}

¹⁸⁸_{Указать сумму прописью.}

¹⁸⁹_{Условие в части НДС не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта.}

¹⁹⁰_{Данный абзац включается в проект государственного контракта (контракта) в случае установления отдельных этапов исполнения контракта.}

¹⁹¹_{Данный абзац не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракт.}

¹⁹²_{Указать сумму прописью.}

¹⁹³_{Указать сумму прописью.}

¹⁹⁴_{Указать сумму прописью.}

¹⁹⁵_{Указать сумму прописью.}

¹⁹⁶_{Указать сумму прописью.}

¹⁹⁷_{Указать сумму прописью.}

¹⁹⁸_{В случае если Контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году}

¹⁹⁹_{Указать сумму прописью.}

²⁰⁰_{Указать сумму прописью.}

²⁰¹_{Расходы на упаковку, маркировку, доставку и (или) разгрузку Товара указываются в государственном контракте (контракте) в зависимости от условий такого контракта, устанавливаемых заказчиком}

²⁰²_{Данный абзац не включается в государственный контракт (контракт) в случае применения варианта 2 пункта 2.1 контракта.}

²⁰³_{Данный абзац не включается в государственный контракт (контракт) в случае применения варианта 2 пункта 2.1 контракта.}

²⁰⁴_{Выбирается Заказчиком.}

^*_{Бюджет Санкт-Петербурга.}

_{Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от ________ N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на 20____ год и на плановый период 20____ и 20___ годов", код раздела/подраздела ______, код целевой статьи ___________, код вида расходов ___________________.}

^*_{для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга; для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга в случае проведения закупки в рамках национального проекта.}

_Либо

^**_{Внебюджетные средства.}

_{Средства бюджетных учреждений.}

_{Код целевой статьи __________, код вида расходов ________________ (Субсидии на иные цели - ______руб.);}

_{Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - ______ руб.);}

_{Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.).}

^**_{для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.}

²⁰⁵_{Указывается заказчиком.}

²⁰⁶_{Указать сумму прописью.}

²⁰⁷_{Указать сумму прописью.}

²⁰⁸_{Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части 13.1 статьи 34 Закона и части 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 381-ФЗ).}

²⁰⁹_{В случае если государственным контрактом (контрактом) предусмотрено его поэтапное исполнение, в данный абзац включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения государственного контракта (контракта) в виде процента от цены соответствующего этапа.}

²¹⁰ Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части 13.1 статьи 34 Закона и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ

²¹¹_{В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").}

_{В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа}

²¹²_{Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части 13.1 статьи 34 Закона и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ}

²¹³_{В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").}

²¹⁴_{Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части 13.1 статьи 34 Закона и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ}

²¹⁵_{В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").}

²¹⁶_{Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части 13.1 статьи 34 Закона и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ}

²¹⁷_{В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").}

²¹⁸_{В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании государственного контракта (контракта), подлежат казначейскому сопровождению, данный пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств}

²¹⁹_{Здесь и далее по тексту понятие "получатель" используется в государственном контракте (контракте) в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки. Получатель является уполномоченным Заказчиком лицом на приемку товара. Порядок оформления документов о приемке в случае осуществления поставки в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки устанавливается Заказчиком самостоятельно}

²²⁰_{Указывается заказчиком}

²²¹_{Указывается заказчиком}

²²²_{В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").}

²²³_{Указывается заказчиком. В случае если срок действия государственного контракта (контракта) составляет более 3 месяцев, экспертиза проводится не реже 1 раза в 3 месяца, в случае если срок действия государственного контракта (контракта) составляет менее 3 месяцев - проведение указанной экспертизы осуществляется не менее одного раза в течение срока действия такого государственного контракта (контракта)}

²²⁴_{Данный абзац указывается в случае, если закупаемый Товар относится к переработанным продуктам и (или) продуктам, в состав которых входит несколько ингредиентов}

²²⁵_{Указывается заказчиком}

²²⁶_{Абзац включается в государственный контракт (контракт) в случае осуществления выборочной проверки качества Товара (результатов отдельного этапа исполнения государственного контракта (контракта)) при передаче Товара заказчику}

²²⁷_{Абзац включаются в государственный контракт (контракт) при наличии пункта 4.4.7 государственного контракта (контракта)}

²²⁸_{Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.}

²²⁹_{Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.}

²³⁰_{Указывается заказчиком}

²³¹_{Устанавливается Заказчиком}

²³²_{Здесь и далее по тексту понятие "получатель" используется в государственном контракте (контракте) в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки. Получатель является уполномоченным Заказчиком лицом на приемку товара. Порядок оформления документов о приемке в случае осуществления поставки в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки устанавливается Заказчиком самостоятельно}

²³³_{Указывается заказчиком}

²³⁴_{В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").}

²³⁵_{Здесь и далее по тексту раздела "(результаты отдельного этапа исполнения контракта)" включаются в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае, когда товар поставляется партиями и в государственном (муниципальном) контракте (контракте) определено необходимое количество товара (график (этапы) поставки)}

²³⁶_{Указывается заказчиком. В случае если срок действия государственного контракта (контракта) составляет более 3 месяцев, экспертиза проводится не реже 1 раза в 3 месяца, в случае если срок действия государственного контракта (контракта) составляет менее 3 месяцев - проведение указанной экспертизы осуществляется не менее одного раза в течение срока действия такого государственного контракта (контракта).}

²³⁷_{Данный абзац указывается в случае, если закупаемый Товар относится к переработанным продуктам и (или) продуктам, в состав которых входит несколько ингредиентов.}

²³⁸_{Указывается заказчиком.}

²³⁹_{Абзац включается в государственный контракт (контракт) в случае осуществления выборочной проверки качества Товара (результатов отдельного этапа исполнения государственного контракта (контракта)) при передаче Товара заказчику.}

²⁴⁰_{Абзац включаются в государственный контракт (контракт) при наличии пункта 4.4.7 государственного контракта (контракта).}

²⁴¹_{Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.}

²⁴²_{Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.}

²⁴³_{Указывается заказчиком}

²⁴⁴_{Устанавливается Заказчиком}

²⁴⁵_{Здесь и далее по тексту понятие "получатель" используется в государственном контракте (контракте) в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки. Получатель является уполномоченным Заказчиком лицом на приемку товара. Порядок оформления документов о приемке в случае осуществления поставки в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки устанавливается Заказчиком самостоятельно}

²⁴⁶_{Данный абзац указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона, определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены государственного (муниципального) контракта (контракта), а количество поставляемого товара определяется по заявкам заказчика}

²⁴⁷_{Указывается заказчиком}

²⁴⁸_{Указывается заказчиком}

²⁴⁹_{Пункт включается в проект государственного контракта (контракта) в случае, если заказчиком установлены отдельные этапы исполнения государственного контракта (контракта)}

²⁵⁰_{Устанавливаются заказчиком}

²⁵¹_{Указывается заказчиком}

²⁵²_{В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").}

²⁵³_{Выбирается заказчиком. "Срок исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта" выбирается в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения государственного контракта (контракта).}

²⁵⁴_{Указывается заказчиком.}

²⁵⁵_{Выбирается заказчиком. "Окончание срока исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта" выбирается в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения государственного контракта (контракта).}

²⁵⁶_{В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").}

_{В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.}

²⁵⁷_{Выбирается заказчиком. "Срок исполнения отдельного этапа исполнения настоящего Контракта" выбирается в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения государственного контракта (контракта).}

²⁵⁸_{Здесь и далее по тексту раздела "(результаты отдельного этапа исполнения контракта)" включаются в государственный контракт (контракт) в случае, когда в государственном контракте (контракте) установлены отдельные этапы исполнения контракта}

²⁵⁹_{Указывается заказчиком. В случае если срок действия государственного контракта (контракта) составляет более 3 месяцев, экспертиза проводится не реже 1 раза в 3 месяца, в случае если срок действия государственного контракта (контракта) составляет менее 3 месяцев - проведение указанной экспертизы осуществляется не менее одного раза в течение срока действия такого государственного контракта (контракта).}

²⁶⁰_{Данный абзац указывается в случае, если закупаемый Товар относится к переработанным продуктам и (или) продуктам, в состав которых входит несколько ингредиентов.}

²⁶¹_{Указывается заказчиком.}

²⁶²_{Абзац включается в государственный контракт (контракт) в случае осуществления выборочной проверки качества Товара (результатов отдельного этапа исполнения государственного контракта (контракта)) при передаче Товара заказчику.}

²⁶³_{Абзац включаются в государственный контракт (контракт) при наличии пункта 4.4.7 государственного контракта (контракта)}

²⁶⁴_{Указывается заказчиком}

²⁶⁵_{Указывается заказчиком}

²⁶⁶_{Указывается заказчиком}

²⁶⁷_{Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.}

²⁶⁸_{Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.}

²⁶⁹_{Устанавливается Заказчиком.}

²⁷⁰_{В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании государственного контракта (контракта), подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.}

²⁷¹_{Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.2.3 контракта.}

²⁷²_{Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (контракта) при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".}

²⁷³_{Объем привлечения к исполнению государственного контракта (контракта) субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены государственного контракта (контракта) в соответствии с пунктом 1 Типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466.}

²⁷⁴_{Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона.}

²⁷⁵_{Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).}

²⁷⁶_{Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).}

²⁷⁷_{Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).}

²⁷⁸_{Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).}

²⁷⁹_{В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чек-бокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").}

²⁸⁰_{Слова "оформлять товарные накладные по форме N ТОРГ-12" включаются в проект государственного контракта (контракта) в случае применения варианта 3 раздела 3 "Порядок, сроки и условия приемки Товара".}

²⁸¹_{Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае установления такого права заказчика.}

²⁸²_{Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).}

²⁸³_{Данный пункт не включается в государственный контракт (контракт) в случае применения варианта 2 пункта 2.1 Контракта.}

²⁸⁴_{Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае установления такого права заказчиком.}

²⁸⁵_{Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии пункта 4.4.7 государственного контракта (контракта).}

²⁸⁶_{Слова "Обеспечение гарантийных обязательств" включаются в наименование раздела государственного контракта (контракта) в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.}

²⁸⁷_{Выбирается заказчиком. Слова "соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12" включаются в проект государственного контракта (контракта) в случае применения варианта 3 раздела 3 "Порядок, сроки и условия приемки Товара".}

²⁸⁸_{Гарантийный срок должен составлять период времени, установленный в качестве остаточного срока годности на Товар или позицию Товара, по которой установлен максимальный остаточный срок годности относительно иных позиций Товара.}

²⁸⁹_{Пункт включаются в государственный контракт (контракт) в случае установления требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.}

²⁹⁰_{Указывается заказчиком в соответствии с частью 2.2 статьи 96 Закона.}

²⁹¹_{Указывается заказчиком.}

²⁹²_{В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается государственным контрактом (контрактом) в соответствии с законодательством Российской Федерации.}

²⁹³_{В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени, порядок ее начисления устанавливается государственным контрактом (контрактом) в соответствии с законодательством Российской Федерации.}

²⁹⁴_{Пункт включается в проект Контракта в случае осуществления закупки путем проведения электронного аукциона.}

²⁹⁵_{Пункт включается в Контракт в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона.}

²⁹⁶_{Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности поставщика привлечь к исполнению государственного контракта (контракта), субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций}

²⁹⁷_{Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности поставщика привлечь к исполнению государственного контракта (контракта), субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций}

²⁹⁸_{Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при наличии подпункта 4.1.6 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности поставщика предоставить заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены государственного контракта (контракта)}

²⁹⁹_{Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае, если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона установлено требование обеспечения исполнения контракта}

³⁰⁰_{Положения раздела 8 государственного контракта (контракта) не применяются в отношении поставщика в случае, если государственный контракт (контракт) заключается с участником закупки, являющимся казенным учреждением.}

³⁰¹_{Указывается в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона}

³⁰²_{Слова "(графика (этапов))" включаются в контракт в случае, когда Товар поставляется партиями и в контракте определено необходимое количество Товара (график (этапы) поставки).}

³⁰³_{Применяется в случае установления Заказчиком преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона.}

³⁰⁴_{Данный пункт включается в государственный контракт (контракт) в случае заключения государственного контракта (контракта) по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона.}

³⁰⁵_{Указывается заказчиком.}

³⁰⁶_{Указывается заказчиком.}

³⁰⁷_{Устанавливается заказчиком, но не более срока, предусмотренного в абзаце первом части 5 статьи 4 АПК Российской Федерации.}

³⁰⁸_{Пункт включается в Контракт в случае если Заказчик имеет статус "Государственный заказчик".}

³⁰⁹_{Указывается Заказчиком с учетом предусмотренных настоящим Контрактом предельных сроков реализации комплекса мер, перечисленных в части 1 статьи 94 Закона.}

³¹⁰_{В данный раздел включается условие о банковском сопровождении государственного контракта (контракта) в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Закона.}

³¹¹_{Указывается заказчиком.}

³¹²_{Указывается должность, ФИО, номер контрактного телефона, адрес электронной почты ответственного должностного лица заказчика.}

³¹³_{Перечень приложении и их порядковые номера определяются заказчиком в соответствии с выбранным вариантом поставки Товара.}

³¹⁴_{Данное приложение вводится в государственный контракт (контракт) в случае, если поставка Товара осуществляется по заявкам заказчика.}

³¹⁵_{Данное приложение вводится в государственный контракт (контракт) в случае, если поставка Товара осуществляется по нескольким адресам.}

³¹⁶_{Данное приложение вводится в государственный контракт (контракт) в случае, если поставки поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с графиком (этапами) поставки.}

³¹⁷_{Включается в Контракт в случае проведения конкурса и при установлении Заказчиком такого критерия. Не включается в Контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки Поставщика.}

³¹⁸_{Указание краткого наименования Заказчика допустимо в случае, если в информации о заключенном Контракте (карточке Контракта) содержится и полное, и краткое наименование Заказчика.}

³¹⁹_{Указывается в машинописном виде без дополнительных знаков и пробелов. Указание "от руки" недопустимо.}

³²⁰_{Указывается в машинописном виде без дополнительных знаков и пробелов. Указание "от руки" недопустимо.}

-----------------------------

<< Приложение N 4. Предложение Исполнителя по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"		Приложение >> N 1. Спецификация
	Содержание Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 декабря 2013 г. N 113-р "Об утверждении методических...

Приложение N 3. Примерная форма проекта государственного контракта (контракта) (в случае осуществления закупки на поставку продуктов питания)

Приложение N 1. Спецификация

Приложение N 2. Описание объекта закупки

Приложение N 3. Форма Заявки на поставку Товара

Приложение N 4. Перечень адресов поставки Товара

Приложение N 5. График (этапы) поставки

Приложение N 6. Предложение Поставщика по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас