Приложение N 1. Заявка на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ

Информация об изменениях:

Приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 12 июля 2016 г. N 205 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к типовой конкурсной документации
по проведению открытого конкурса в целях
привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах,
собственники помещений в которых формируют
фонды капитального ремонта на
счетах регионального оператора
(с изменениями от 19 августа,
26 сентября, 24 ноября 2011 г.,
24 сентября 2014 г., 26 августа 2015 г.,
12 июля 2016 г.)

Заявка на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по

в многоквартирном(ых) доме(ах) по адресу(ам):

1. Участник:

Наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

ИНН

Юридический адрес

Фактический адрес

Контактный телефон (факс)

Адрес электронной почты

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, моб. телефон)

2. Участник

(является (не является), основание освобождения от уплаты НДС)

плательщиком налога на добавленную стоимость.

3. Конкурсная документация изучена мною в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки. 4. Подтверждаю соответствие участника требованиям, установленным конкурсной документацией: 1) участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; 2) деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) участник не значится в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который ведется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N 1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"; 4) просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами отсутствует; 5) участник является членом саморегулируемой организации

(наименование саморегулируемой организации)

5. Участник

имеет (не имеет)

выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.

6. Предлагаю следующие условия выполнения договора подряда:

N п/п

Наименование условия договора подряда

Единица измерения

Значение (указывается цифрами)

1

2

3

4

1

Цена договора подряда, в том числе НДС (при наличии)

рубль

2

Срок выполнения работ по договору подряда

количество календарных дней с даты начала работ

7. Информация для оценки конкурсной заявки по подкритериям критерия "Квалификация участника"

N п/п

Наименование подкритерия критерия "Квалификация участника"

Единица измерения

Значение (указывается цифрами)

1

Опыт работы (количество успешно завершенных объектов - аналогов за последний год, подтвержденных документально)

шт.

2

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала, имеющего высшее специальное образование в строительной отрасли), в том числе:

человек

со стажем работы в строительной отрасли на должностях руководителей и (или) специалистов более 10 лет и стажем работы в организации (у индивидуального предпринимателя) более 2 лет

со стажем работы в строительной отрасли на должностях руководителей и (или) специалистов более 5 лет

3

Участие в арбитражных делах в качестве ответчика по искам о неисполнении (ненадлежащем исполнении) условий договоров подряда за последние 2 (два) года (количество проигранных арбитражных дел (решений суда, вступивших в законную силу)

шт.

8. Нами внесено денежное обеспечение конкурсной заявки в размере

рублей,

(дата, номер платежного поручения)

9. Обеспечение конкурсной заявки прошу возвратить на счет

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки)

10. Участником были представлены ранее документы, предусмотренные подпунктами

"

" пункта 3.1 конкурсной документации, в составе заявки на участие в открытом

конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения

работ по

в многоквартирном(ых) доме(ах) по адресу(ам):

Организатор конкурса

.

Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками "

"

г.

Должность, подпись, Ф.И.О., реквизиты доверенности (при наличии), печать (при наличии)

Начальник отдела жилищной политики и учета граждан департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

Е.Г. Пимоненко