Приложение. Типовая форма муниципального контракта на выполнение проектных и изыскательских работ

Приложение
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 21 июня 2004 г. N 1652

                      Муниципальный контракт N ____

             на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Краснодар                                  "___" ____________ 200__ г.

     Департамент  по  делам   строительства   и  инвестиционной  политике

администрации  муниципального  образования  город   Краснодар,   в   лице

директора департамента _______________________, действующего на основании

Положения,  именуемый  в  дальнейшем  Муниципальный  заказчик,  с   одной

стороны, ________________________________________________________________

_______________________________________________________, в лице директора

__________________, действующего на основании Устава и лицензии _________

_____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,

и _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________, в лице

______________________________________________, действующего на основании

Устава и лицензии _______________________________, именуемое в дальнейшем

Проектировщик,   с   третьей  стороны,  заключили  настоящий  контракт  о

нижеследующем:

                          1. Предмет контракта

     1.1. Проектировщик обязуется в  установленный  настоящим  контрактом

срок   разработать   по   заданию  Муниципального  заказчика  техническую

документацию, выполнить изыскательские работы по объекту ________________

________________________________________________________________________,

а  Муниципальный  заказчик обязуется после приемки результата выполненной

работы уплатить Проектировщику обусловленную настоящим контрактом цену.

     1.2. Заказчик обязуется оказать Муниципальному заказчику  услуги  по

сбору технических условий, разработке архитектурно-планировочного задания

и сопровождению создания технической документации.

     1.3. Муниципальный    заказчик    обязуется    оплатить   услуги   и

компенсировать затраты Заказчика  в  соответствии  с  пунктами  2.4,  2.5

настоящего контракта.

                   2. Цена контракта и условия платежа

     2.1. Оплата   выполненных   Проектировщиком   работ   и   ее  этапов

производится Муниципальным заказчиком  по  заявке  Заказчика  в  размере,

предусмотренном  протоколом  договорной  цены (приложение 3),  являющейся

неотъемлемым   приложением   к   настоящему   контракту,   и   составляет

__________________________ руб.

     2.2. Оплата  работ  или отдельных этапов выполненных Проектировщиком

работ производится Муниципальным заказчиком путем  перечисления  денежных

средств   на   расчетный   счет  Проектировщика,  указанный  в  настоящем

контракте,  в течение 5 дней с момента получения письменного  уведомления

Заказчика  о  приемке  выполненных  работ  (этапов работ).  Окончательный

расчет за выполненные работы в размере 10%  от  стоимости,  установленной

настоящим  контрактом,  производится  в  течение  10 дней после получения

положительного заключения экспертизы технической документации.

     2.3. Авансирование   расходов   на   проектно-изыскательские  работы

осуществляется в размере _____________% стоимости, указанной в пункте 2.1

настоящего   контракта,   в   пределах   лимита  бюджетных  обязательств,

утвержденного на текущий год.

     2.4. За   осуществление  обусловленных  настоящим  контрактом  услуг

Муниципальный заказчик уплачивает Заказчику ________% от стоимости работ,

определенной сметой (приложение 6).

     2.5. Оплата услуг Заказчика осуществляется Муниципальным  заказчиком

после  приемки  результата  выполненных  работ.  Заказчику  дополнительно

компенсируются  стоимость работ и  затрат,  указанных  в  приложении 4  к

настоящему   контракту,   в  течение  10  дней  с  момента  представления

документов, подтверждающих факт затрат.

                    3. Сроки выполнения работ (услуг)

     3.1. Проектировщик  выполняет  работы,  предусмотренные  пунктом 1.1

настоящего контракта, поэтапно в сроки,  установленные календарным планом

работ (приложение 2), при этом:

     начало работ         "___" _______________ 200__ г.

     окончание работ      "___" _______________ 200__ г.

     Календарный  план  работ   на   текущий  год  предусматривает  объем

финансирования текущего года.

     3.2. Заказчик   выполняет   услуги,   предусмотренные    пунктом 1.2

настоящего контракта, в сроки:

     начало работ         "___" _______________ 200__ г.

     окончание работ      "___" _______________ 200__ г.

     3.3. Сроки,  установленные  в пунктах 3.1, 3.2 настоящего контракта,

могут быть изменены только  путем  подписания  сторонами  дополнительного

соглашения к настоящему контракту.

                      4. Обязанности Проектировщика

     4.1. Проектировщик обязан:

     4.1.1. Выполнить проектные и изыскательские работы в соответствии  с

заданием  на  проектирование  (приложение 1),  иными исходными данными  и

настоящим контрактом.

     4.1.2. Выполнить  работы в соответствии с действующими строительными

нормами и правилами и законодательством Российской Федерации.

     4.1.3. Своевременно и безвозмездно устранить недостатки,  выявленные

при приемке работ и прохождении экспертизы.

     4.1.4. Передать   Заказчику   готовую   техническую  документацию  и

результаты изыскательских работ.

     4.1.5. В  случае  обнаружения  в  ходе  проектирования  неучтенных в

исходных данных работ или получения новых исходных данных,  повлекших  за

собой увеличение объемов работ, немедленно сообщить Заказчику.

     4.1.6. Проектировщик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие

у  третьих  лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать

их  выполнение  на  основе  подготовленной  Проектировщиком   технической

документации.

                        5. Обязанности Заказчика

     5.1. Заказчик обязан:

     5.1.1. Подготовить  и  передать  Проектировщику  после   утверждения

Муниципальным       заказчиком       задание      на      проектирование,

исходно-разрешительную документацию  по  перечню  в  приложении 5,  смету

затрат  на  производство  проектных  и изыскательских работ и связанных с

ними работ и затрат (приложение 6).

     5.1.2. Осуществлять   контроль   и   надзор   за   ходом  выполнения

Проектировщиком  работ,  соблюдением  сроков  их  выполнения,   качеством

технической документации.

     5.1.3. При обнаружении отступлений от условий настоящего  контракта,

которые  могут  ухудшить  качество  работ, или  вызвать иные недостатки в

течение  одного  дня,  заявить  об  этом   Проектировщику   и   уведомить

Муниципального заказчика.#

     5.1.4. Передать  техническую  документацию  и результаты изысканий в

учреждение по проведению экспертизы.

     5.1.5. Оказывать  содействие Проектировщику в выполнении проектных и

изыскательских работ в объеме и на  условиях,  предусмотренных  настоящим

контрактом.

     5.1.6. Участвовать вместе с Проектировщиком в  согласовании  готовой

технической  документации  с соответствующими государственными органами и

Муниципальным заказчиком.

                 6. Обязанности Муниципального заказчика

     6.1. Муниципальный заказчик обязан:

     6.1.1. Своевременно утвердить Задание на проектирование.

     6.1.2. Принять от Проектировщика результат работ,  произвести оплату

предусмотренного    настоящим    контрактом    аванса    и    расчет   за

выполненные  проектно-изыскательские  работы  и  услуги  в соответствии с

пунктами 2.1 - 2.5 в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

     6.1.3. Возместить Проектировщику дополнительные  расходы,  вызванные

изменением  исходных  данных,  для  выполнения проектных и изыскательских

работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика.

     6.1.4. Использовать    техническую   документацию,   полученную   от

Проектировщика,  только на цели, предусмотренные настоящим контрактом, не

передавать   техническую  документацию  третьим  лицам  и  не  разглашать

содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика.

     6.1.5. Привлечь   Проектировщика   к   участию   в   деле  по  иску,

предъявленному к Муниципальному заказчику или Заказчику третьим лицом,  в

связи   с   недостатками   составленной   технической  документацией  или

выполненных изыскательских работ.

     6.1.6. Выполнить   в   полном   объеме   все   свои   обязательства,

предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

                    7. Порядок сдачи и приемки работ

     7.1. При   завершении   соответствующего   этапа    (части)    работ

Проектировщик   представляет   Заказчику  четыре  экземпляра  технической

документации и один экземпляр смет на магнитном носителе.

     7.2. Заказчик  в  течение  10  дней  со  дня  получения документации

обязан:

     проверить   соответствие   технической   документацию   заданию   на

проектирование и исходно-разрешительной документации;

     завизировать акт   приемки   этапа   (части)   выполненных  работ  и

представить его Муниципальному заказчику.

     7.3. Заказчик  в  течение  10  дней  со дня получения документации в

полном объеме передает ее на экспертизу.

     7.4. После    получения    положительного   экспертного   заключения

Проектировщик   представляет   Муниципальному   заказчику   акт   приемки

выполненных проектно-изыскательских работ к окончательному расчету.

     7.5. После получения положительного экспертного заключения  Заказчик

представляет Муниципальному заказчику акт приемки выполненных услуг.

     7.6. В  случае   мотивированного   отказа   сторонами   составляется

трехсторонний   акт   с   перечнем  необходимых  доработок  и  сроков  их

выполнения.

                        8. Ответственность сторон

     8.1. Стороны несут  ответственность  за  неисполнение  (ненадлежащее

исполнение)  своих  обязательств по настоящему контракту в соответствии с

действующим законодательством.

     8.2. В     случае     неисполнения     (ненадлежащего    исполнения)

Проектировщиком или Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  настоящим

контрактом,  они  уплачивают  Муниципальному заказчику неустойку (пеню) в

размере ___________________% от причитающегося им по настоящему контракту

вознаграждения.

     8.3. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление

технической  документации  и  выполнение  изыскательских  работ,  включая

недостатки,  обнаруженные  впоследствии  в ходе строительства,  а также в

процессе  эксплуатации  объекта,   созданного   на   основе   технической

документации и данных изыскательских работ.

     8.4. При обнаружении недостатков в технической  документации  или  в

изыскательских   работах   Проектировщик   по  требованию  Муниципального

заказчика  обязан  безвозмездно  переделать  техническую  документацию  и

соответственно   произвести   необходимые  дополнительные  изыскательские

работы,  а также возместить Муниципальному заказчику причиненные  убытки,

если законом не установлено иное.

     8.5. Если отступления в работе от условий настоящего  контракта  или

иные   недостатки   результата   работы   в  установленный  Муниципальным

заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными  и

неустранимыми,  Муниципальный  заказчик  вправе  отказаться от исполнения

контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

     8.6. Проектировщик освобождается от ответственности за частичное или

полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему  контракту,  если  оно

явилось   следствием  природных  явлений,  действий  внешних  объективных

факторов и прочих обстоятельств непреодолимой  силы,  на  время  действия

этих  обстоятельств,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на

исполнение настоящего контракта.

     8.7. Превышение   Проектировщиком  объемов  и  стоимости  работ,  не

подтвержденное   соответствующим   дополнительным   соглашением   сторон,

происшедшее по вине Проектировщика,  оплачивается Проектировщиком за свой

счет.

              9. Порядок изменения и расторжения контракта

     9.1. Настоящий  контракт  может  быть  изменен  либо  расторгнут  по

соглашению  сторон,  если  иное  не  установлено  законом  либо настоящим

контрактом.

     9.2. Муниципальный  заказчик  вправе в одностороннем порядке вносить

изменения  в  контракт  в  части  изменения  объема   работ.   В   случае

необходимости   внесения   изменений   он   обязан  направить  письменное

распоряжение, обязательное к выполнению для Проектировщика и Заказчика, с

указанием на необходимость:

     увеличения  или  сокращения  объема  некоторой   указанной   работы,

включенной в настоящий контракт;

     исключения некоторых указанных работ;

     изменения характера, качества или вида некоторой указанной работы;

     выполнения определенной дополнительной работы.

     Если такие  изменения  повлияют  на  стоимость  или  срок завершения

работ,  то  Проектировщик  приступает  к  их  выполнению   только   после

подписания   сторонами   соответствующего   дополнительного   соглашения,

становящегося с момента его  подписания  неотъемлемой  частью  настоящего

контракта.

     9.3. Проектировщик вправе расторгнуть договор в  случаях  финансовой

несостоятельности  Муниципального  заказчика или систематической задержки

им расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на _________

дней, известив об этом Заказчика и Муниципального заказчика.

                  10. Разрешение споров между сторонами

     10.1. Спорные  вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения настоящего

контракта,  разрешаются сторонами с соблюдением претензионного порядка, и

возникшие    договоренности    в    обязательном    порядке   фиксируются

дополнительным  соглашением  сторон  (или  протоколом),  становящимся   с

момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

     10.2. Если  по  мнению  одной  из  сторон  не  имеется   возможности

разрешить  возникший  между  сторонами  спор в порядке и в соответствии с

пунктом 10.1 настоящего контракта,  то он разрешается арбитражным судом в

установленном порядке.

                           11. Прочие условия

     11.1. Настоящий  контракт  составлен  в шести подлинных экземплярах,

имеющих равную юридическую силу.

     11.2. Настоящий  контракт вступает в силу с момента его подписания и

действует до  исполнения  сторонами  всех  обязательств,  предусмотренных

настоящим контрактом.

            12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

От Муниципального заказчика                  От Заказчика

Директор департамента                        Директор

по делам строительства

и инвестиционной политике

администрации муниципального

образования город Краснодар

____________________________                 ____________________________

____________________ 2004 г.                 ____________________ 2004 г.

М.П.                                         М.П.

                                             От Проектировщика

                                             ____________________________

                                             ____________________ 2004 г.

                                             М.П.

Первый заместитель управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар

Н.В. Ходотова

Директор департамента по делам строительства и инвестиционной политике администрации муниципального образования город Краснодар

В.И. Лайер