Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 3 сентября 2008 г. N 2770 "О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 08.06.2006 N 400 "Об утверждении типовых муниципальных контрактов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд муниципального образования город Краснодар" (утратило силу)
- Приложение N 2
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 3 сентября 2008 г. N 2770
"Приложение N 12
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 08.06.2006 N 400
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение проектных и изыскательских работ
для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ___________ "___" ________ 200__ г.
___________________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
_____________________________ и от имени муниципального образования город
Краснодар, именуем___ Муниципальный заказчик (в дальнейшем - Заказчик), и
_____________________________, в лице _____________________, действующего
на основании ____________________, именуем___ в дальнейшем Проектировщик,
являющееся(ийся) ________________________________________________________
(победителем или единственным подрядчиком)
________________________________________________________________________,
(способ размещения муниципального заказа)
________________________________________________________________________,
(основание заключения муниципального контракта - протокол соответствующей
комиссии или статья 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", или согласование
с уполномоченным на осуществление контроля федеральным органом
N ________ от ______________________ и т.п.)
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт
(далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
По настоящему контракту Проектировщик обязуется по заданию Заказчика
выполнить проектные и изыскательские работы по объекту:
"___________________________________________________________", а Заказчик
обязуется осуществлять надзор и контроль за осуществлением проектных и
изыскательских работ, принять результат выполненных работ и оплатить
Проектировщику обусловленную настоящим контрактом цену.
2. Цена контракта и условия платежа
2.1. Оплата выполненных Проектировщиком работ и ее этапов
производится Заказчиком в размере, предусмотренном настоящим контрактом и
составляет _________________ (_____________________________________) руб.
___ коп., в т.ч. НДС 18% - _________ руб. ___ коп. (НДС не предусмотрен).
2.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) в
течение 15 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ.
Заказчик перечисляет денежные средства за выполненные работы на расчетный
счет Проектировщика (с указанием в назначении платежа: оплата по
муниципальному контракту N _____________ от "___" ___________ 200__ г.).
2.3. Выплата аванса на выполнение проектно-изыскательских работ
осуществляется в размере 30% цены, указанной в пункте 2.1 настоящего
контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на
текущий финансовый год.
3. Сроки выполнения работ
Проектировщик обязан выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1
настоящего контракта, поэтапно в сроки, установленные календарным планом
работ (приложение N 2 к настоящему контракту), при этом:
Начало работ: с даты подписания настоящего контракта.
Окончание работ: _______________ 200__ г.
Календарный план работ на текущий год предусматривает объем
финансирования текущего года.
4. Обязанности Проектировщика
4.1. Проектировщик обязан:
4.1.1. Выполнить проектные и изыскательские работы в соответствии с
заданием на проектирование (приложение N 1 к настоящему контракту), иными
исходными данными и настоящим контрактом.
4.1.2. Выполнить работы в соответствии с действующими строительными
нормами и правилами и законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Своевременно и безвозмездно устранить недостатки, выявленные
при приемке работ и прохождении экспертизы.
4.1.4. Передать Заказчику готовую техническую документацию и
результаты изыскательских работ.
4.1.5. Представить разработанную документацию на бумажном носителе и
в виде электронного документа.
4.1.6. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц
права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение
на основе подготовленной Проектировщиком технической документации.
4.1.7. Согласовать за счет средств Заказчика разработанную
техническую документацию с соответствующими органами.
5. Обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Производить оплату предусмотренного настоящим контрактом
аванса и выполненных работ в соответствии с пунктами 2.1 - 2.3 в сроки,
предусмотренные настоящим контрактом.
5.1.2. Передать Проектировщику задание на проектирование, а также
иные исходные данные, получить и передать необходимые технические условия
у соответствующих организаций и оказать содействие Проектировщику по
сопровождению создания технической документации.
5.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения
Проектировщиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством
разработанной технической документации.
5.1.4. Принять от Проектировщика результат выполненных работ.
5.1.5. При обнаружении отступлений от условий настоящего контракта,
которые могут ухудшить качество работ, или вызвать иные недостатки в
течение одного дня, заявить об этом Проектировщику.#
5.1.6. Оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных и
изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим
контрактом.
5.1.7. В случае необходимости, участвовать вместе с Проектировщиком
в согласовании готовой технической документации с соответствующими
органами.
5.1.8. Привлечь Проектировщика к участию в деле по иску,
предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками
составленной технической документации или выполненных изыскательских
работ.
5.1.9. Взыскать с Проектировщика денежные средства, уплаченные в
качестве аванса, в случае их неиспользования или не полного использования
на цели, предусмотренные настоящим контрактом.
6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. При завершении выполнения работ Проектировщик представляет
Заказчику шесть экземпляров технической документации на бумажном носителе
и один экземпляр в виде электронного документа.
6.2. Проектировщик обязан представить Заказчику акт приемки
выполненных работ не позднее 25-го числа отчетного месяца.
6.3. Заказчик в течение 10 дней со дня получения документации
обязан:
проверить соответствие технической документации заданию на
проектирование и исходно-разрешительной документации;
подписать акт приемки выполненных работ.
6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта
приемки выполненных работ Сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с
действующим законодательством.
7.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
Проектировщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом,
Проектировщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от
причитающегося ему по настоящему контракту вознаграждения.
7.3. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление
технической документации и выполнение изыскательских работ, включая
недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в
процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической
документации и данных изыскательских работ.
7.4. При обнаружении недостатков в технической документации или в
изыскательских работах Проектировщик по требованию Заказчика обязан
безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно
произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также
возместить Заказчику причиненные убытки, если законом не установлено
иное.
7.5. Если отступления в работе от условий настоящего контракта или
иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный
срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми,
Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать
возмещения причиненных убытков.
7.6. Проектировщик освобождается от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
7.7. Превышение Проектировщиком объемов и стоимости работ,
происшедшее по вине Проектировщика, оплачивается Проектировщиком за свой
счет.
8. Порядок изменения и расторжения контракта
8.1. Настоящий контракт может быть изменен либо расторгнут по
соглашению Сторон.
8.2. Заказчик по согласованию с Проектировщиком в ходе исполнения
контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом
объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых
заключен настоящий контракт, или при выявлении потребности в
дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных
с работами, предусмотренными контрактом.
При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию
с Проектировщиком вправе изменить первоначальную стоимость работ по
настоящему контракту пропорционально дополнительному объему работ, но не
более чем на 10% стоимости работ, а при внесении изменений в настоящий
контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик
обязан изменить стоимость работ по настоящему контракту указанным
образом.
В случае необходимости внесения изменений Заказчик направляет
письменное распоряжение, обязательное для выполнения Проектировщиком, с
указанием:
увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной
в настоящий контракт;
исключить указанную работу.
9. Разрешение споров между Сторонами
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
контракта, разрешаются Сторонами с соблюдением претензионного порядка, и
возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются
дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с
момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.2. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности
разрешить возникший между Сторонами спор в порядке и в соответствии с
пунктом 9.1 настоящего контракта, то спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Краснодарского края в установленном порядке.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий контракт составлен в 6-ти экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему
контракту.
10.3. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой
частью.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Проектировщик:
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
Проект контракта подготовлен
(исполнитель, телефон)"
|
Исполняющий обязанности директора |
А.Х. Хуако |
Приложение N 1
к муниципальному контракту
на выполнение проектных
и изыскательских работ
Согласовано:
__________________________
"___" ___________ 200__ г.
ЗАДАНИЕ
на проектные и изыскательские работы по объекту:
"__________________________________________"
| N п/п |
Основные сведения и требования | Содержание основных сведений и требований |
| 1 | 2 | 3 |
Заказчик: Проектировщик:
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
Приложение N 2
к муниципальному контракту
на выполнение проектных
и изыскательских работ
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
| Наименование работ по контракту и основных этапов его выполнения |
Сроки выполнения начало --------- окончание |
Расчетная цена этапа (руб.) |
| Выполнение проектных и изыскатель- ских работ по объекту: "________________________________" |
С даты подписания контракта "__" ________ 200_ г. |
Заказчик: Проектировщик:
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 3 сентября 2008 г. N 2770 "О внесении изменений в постановление... |