Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 16
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 25 сентября 2009 г. N 3478
"Приложение N 12
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 08.06.2006 N 400
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ* для муниципальных нужд
муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ____ "___" __________ 200__ г.
___________________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
___________________________________ и от имени муниципального образования
город Краснодар, именуем___ Муниципальный заказчик (в дальнейшем -
Заказчик), и ____________________________, в лице _______________________,
действующего на основании ___________________________________, именуем___
в дальнейшем Подрядчик, являющееся(ийся) ________________________________
________________________________________________________________________,
(победителем или единственным подрядчиком)
________________________________________________________________________,
(способ размещения муниципального заказа)
___________________________________________________________________,
(указать основание заключения муниципального контракта -
протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N _____ от ______________ и т.п.),
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт
(далее - контракт) о нижеследующем: _____________________________________
----------------------------------------
* типовая форма утверждена для выполнения строительно-монтажных,
аварийно-восстановительных работ, текущего, капитального ремонта, работ
по реконструкции объекта.
Раздел I
Предмет контракта
1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика
выполнить ____________________________________ работы (далее - работы), а
Заказчик обязуется осуществлять надзор и контроль за ходом и качеством
выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить
Подрядчику обусловленную настоящим контрактом цену, в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в
текущем финансовом году.
Раздел II
Цена контракта и условия платежа
2. Цена контракта составляет ___________ (________________________)
рублей ____ коп., в т.ч. НДС ___________________________________________.
(в том числе, либо не предусмотрен)
3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и
настоящим контрактом.
4. Заказчик может оплатить аванс в размере _____% (не более 30%) от
суммы, установленной пунктом 2 настоящего контракта (в том числе аванс на
приобретение материалов и оборудования в размере _____% от его
стоимости), в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств в текущем финансовом году. При условии
предоставления Подрядчиком безусловной безотзывной банковской гарантии в
приемлемой форме приемлемым для Заказчика банком на сумму авансового
платежа. Гарантия остается в силе, пока Подрядчиком не будут выполнены
работы на сумму авансового платежа.
Раздел III
Сроки выполнения работ
5. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:
Начало работ: от даты подписания настоящего контракта*
Окончание работ: ________________ 200__ г.
6. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ
является исходной для определения штрафных санкций имущественного
характера в случаях нарушения сроков выполнения работ по настоящему
контракту.
----------------------------------------
* для выполнения аварийно-восстановительных работ начало работ: со
дня начала работ, с соблюдением требований пункта 6 части 2 статьи 55
Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
Раздел IV
Обеспечение выполнения работ материалами и оборудованием
7. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение
работ материалами, изделиями и конструкциями в соответствии со сметной
документацией.
8. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество.
9. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных
для реализации контракта материалов и оборудования до подписания акта
приемки выполненных работ.
Раздел V
Обязанности Заказчика
10. Заказчик:
10.1. Обеспечивает финансирование выполнения работ в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в
текущем финансовом году.
10.2. Корректирует действия Подрядчика по организации работ.
10.3. Утверждает сметную документацию Подрядчику.
10.4. Производит приемку результата выполненных Подрядчиком работ в
порядке, предусмотренном настоящим контрактом, в соответствии с формами,
утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100 "Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".
10.5. Осуществляет технический надзор и контроль за ходом и
качеством выполнения работ, соблюдением сроков, качеством предоставленных
Подрядчиком материалов.
10.6. В установленном порядке ведет бухгалтерский учет по данному
контракту.
Раздел VI
Обязанности Подрядчика
11. Подрядчик:
11.1. Выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим контрактом, и сдает объект строительства Заказчику в
установленный настоящим контрактом срок в состоянии, обеспечивающем его
эксплуатацию.
11.2. Подрядчик обязан обеспечить:
производство работ в полном соответствии с проектами, с дефектными
актами, сметами и строительными нормами и правилами;
качество выполнения всех работ в соответствии со сметной
документацией, действующими нормами и техническими условиями;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
в ходе производства работ выполнение на строительной площадке
необходимых мероприятий по технике безопасности;
содержание и уборку строительной площадки и прилегающей
непосредственно к ней территории;
вывоз в трехдневный срок после подписания акта приемки выполненных
работ за пределы объекта строительного инвентаря, инструмента,
строительных материалов, временных сооружений и другого имущества,
строительного мусора в места, указанные Заказчиком.
11.3. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с
ним работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации об
охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
11.4. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих
чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком.
При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в
течение трех дней с момента обнаружения.
Раздел VII
Сдача и приемка работ
12. Заказчик осуществляет приемку результата выполненных работ по
акту приемки выполненных работ.
13. Подрядчик обязан представить Заказчику акт приемки выполненных
работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат не позднее 25-го
числа отчетного месяца.
14. Приемка результата выполненных работ осуществляется в
соответствии с установленным действующим законодательством Российской
Федерации порядком.
15. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в
составе своего представителя, представителя Подрядчика, в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации,
представителя проектной организации, государственных и муниципальных
органов надзора.
16. Подрядчик передает Заказчику за три дня до даты начала приемки
выполненных работ два экземпляра исполнительной документации.
17. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного
использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика
и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
Раздел VIII
Гарантии качества по сданным работам
18. Гарантии качества распространяются на все конструктивные
элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
19. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в
него инженерных систем, материалов и работ составляет ___________________
с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией (типовая межотраслевая форма N КС-14,
утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а "Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов,
материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в
капитальном строительстве").
20. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся
дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить
за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения
создается комиссия, в состав которой Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения
от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период
устранения дефектов.
21. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе
квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, а при
установлении экспертизой вины Подрядчика в обнаруженных дефектах,
Подрядчик возмещает Заказчику стоимость проведенной экспертизы.
22. Указанные гарантии не распространяются на случаи нарушения
правил эксплуатации объекта и виновных действий пользователей.
Раздел IX
Журнал производства работ
23. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал
производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой
межотраслевой форме N КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата
России от 30.10.1997 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и
нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся
предметов, работ в капитальном строительстве". Каждая запись в журнале
подписывается Подрядчиком. Заказчик регулярно, не реже одного раза в 10
дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
24. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ,
применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить
свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока
устранения допущенных нарушений. Подрядчик в течение указанного срока
обязан исполнить указания Заказчика, и сделать отметку об исполнении в
журнале производства работ.
Раздел X
Охранные мероприятия
25. Охрану объекта строительства, строительной площадки осуществляет
Подрядчик до приемки результата выполненных работ Заказчиком.
Раздел XI
Скрытые строительные работы
26. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки
Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика, но не
позднее чем за три календарных дня до начала проведения закрытия работ, о
необходимости промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих
закрытию, ответственных конструкций и систем, проведения гидравлических
испытаний и лабораторных исследований. Если представитель Заказчика не
является к указанному сроку, то Подрядчик составляет односторонний акт и
считает работы принятыми; при этом ответственность за качество
выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ производится
по требованию Заказчика. Если дефекты не обнаружены, вскрытие работ
производится за счет Заказчика.
27. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ
и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов
освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического
испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемкой
каждой системы в отдельности.
28. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал
производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию,
то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения
Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки. Если
закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком (Заказчик не был
информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой
счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку
Заказчиком, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
Раздел XII
Оплата работ и взаиморасчеты
29. Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) в
течение 15 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ и
справки о стоимости выполненных работ и затрат. Заказчик перечисляет
денежные средства за выполненные работы на расчетный счет Подрядчика (с
указанием в назначении платежа: оплата по муниципальному контракту
N _____________ от __________________ 200__ г.).
30. Выплата аванса и оплата за выполненные работы осуществляются
Заказчиком на расчетный счет Подрядчика.
Раздел XIII
Обеспечение исполнения контракта
31. Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения
контракта в форме _______________________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по контракту, договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта
выбирается Подрядчиком самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на сумму
в размере ______________________________________ рублей.
32. В случае, если Подрядчиком избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме передачи денежных средств, то Подрядчик при
подписании настоящего контракта перечисляет денежную сумму, указанную в
пункте 31 настоящего контракта, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Заказчику.
Обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику не позднее,
чем через 28 дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему контракту.
В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
контракту обеспечение исполнения контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
В случае, если Подрядчиком избирается способ обеспечения исполнения
контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то Подрядчик при
подписании настоящего контракта предоставляет безотзывную банковскую
гарантию на сумму, указанную в пункте 31 настоящего контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, а также содержать указание на
настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего контракта, названия
предмета и ссылки на основании# заключения настоящего контракта, указанное
в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения Подрядчиком своих
обязательств по настоящему контракту Заказчик в течение 10 дней с момента
нарушения Подрядчиком обязательств по контракту направляет в банк,
выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной
банковской гарантии.
В случае избрания Подрядчиком способа обеспечения исполнения
контракта в форме страхования ответственности, если в конкурсной
документации (документации об аукционе) не установлено требование о
недопустимости обеспечения исполнения муниципального контракта в виде
страхования ответственности по контракту, то Подрядчик при подписании
настоящего контракта предоставляет договор страхования своей
ответственности по настоящему контракту (страховой полис). В договоре
страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую
страхуется ответственность Подрядчика, страхование должно покрывать
случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по настоящему контракту. Договор страхования ответственности
должен соответствовать законодательству Российской Федерации, а также
содержать ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту Заказчик в течение
10 дней с момента нарушения Подрядчиком обязательств по контракту
предъявляет страховщику требование об уплате денежной суммы по договору
страхования ответственности по настоящему контракту.
В случае, если Подрядчиком избирается способ обеспечения
муниципального контракта в форме договора поручительства, то Подрядчик
при подписании настоящего контракта предоставляет договор поручительства
на сумму, указанную в пункте 31 настоящего контракта. По договору
поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может
превышать 10% размера капитала и резервов. Муниципальный контракт может
быть заключен только после предоставления Подрядчиком вместе с договором
поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий,
копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя.
33. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, Подрядчик обязуется в
течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения Контракта в размере и на условиях, предусмотренных настоящим
разделом.
Раздел XIV
Ответственность Сторон
34. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих
обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
35. Подрядчик при нарушении (невыполнении) своих обязанностей по
настоящему Контракту выплачивает Заказчику неустойку в размере _____% от
общей стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день нарушения
(невыполнения) своих обязанностей по настоящему Контракту, но не менее
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
36. Неустойку Подрядчик перечисляет в полном объеме на счет,
указанный Заказчиком, согласно письменному уведомлению в течение трех
банковских дней.
37. Некачественно выполненные работы устраняются Подрядчиком за свой
счет в согласованные с Заказчиком сроки.
38. В случае, если Заказчиком обнаружены некачественно выполненные
работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в
согласованный Сторонами срок, переделать эти работы в соответствии с
проектом и СНИП. При неустранении Подрядчиком недостатков Заказчик вправе
для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую
организацию за счет Подрядчика.
39. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не
подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон,
происшедшее по вине Подрядчика, оплачивается Подрядчиком за свой счет.
Раздел XV
Форс-мажорные условия
40. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
как-то: стихийные бедствия, войны, эпидемии, иные события, не подлежащие
разумному контролю Сторон, освобождают Стороны от ответственности за
невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему
Контракту на срок действия указанных обстоятельств.
В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют
обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении
таких обстоятельств в десятидневный срок (если эти обстоятельства
непосредственно повлекли невыполнение или несвоевременное выполнение
одной из Сторон своих обязательств по настоящему Контракту), такая
Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на
форс-мажорные.
41. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести
месяцев, Стороны вправе отказаться от предложения настоящего контракта
без уплаты штрафов или неустоек, приняв все возможные меры по проведению
взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.
42. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит
на Стороне, не выполнившей свои обязательства.
Раздел XVI
Внесение изменений в контракт
43. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий
исполнения контракта.
44. До 1 января 2010 года в случае, если это предусмотрено
документацией об аукционе, Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе
исполнения контракта на выполнение работ вправе изменить не более чем на
10% предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в
работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом,
но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении
дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему
таких работ, но не более чем на 10% этой цены контракта , а при внесении
соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в
выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным
образом.
45. Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным
документом, подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
Раздел XVII
Разрешение споров между Сторонами
46. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров и возникшие
договоренности в обязательном порядке фиксируются соглашением Сторон (или
протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью
настоящего контракта.
47. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной работы или их причин и невозможности
урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон
должна быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет
Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи
между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных
случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения
экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе
Стороны поровну.
48. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности
разрешить возникший между сторонами спор в порядке и в соответствии с
пунктами 46 и 47 настоящего Контракта, то он передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Краснодарского края в установленном порядке.
Раздел XVIII
Прекращение отношений
49. Контракт может быть изменен по письменно оформленному соглашению
Сторон.
Контракт прекращается:
по соглашению Сторон;
в связи с выполнением Сторонами всех обязательств по Контракту.
50. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в судебном
порядке в случаях:
задержки Подрядчиком начала строительно-монтажных работ более чем на
десять дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если
исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет
задержку сдачи объекта более чем на десять дней;
аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих
Подрядчика права на производство работ.
Раздел XIX
Заключительные положения
51. Настоящий Контракт составлен в 6-ти экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
52. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания* и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Контракту.
----------------------------------------
* для выполнения аварийно-восстановительных работ условия настоящего
контракта применяются к отношениям, возникшим со дня начала работ.
Раздел XX
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Проект контракта подготовлен
(исполнитель, телефон)
Директор департамента городского |
А.Х. Хуако" |
Директор департамента экономического развития, |
В.В. Серый |
<< Приложение N 15 |
Приложение >> N 17 |
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25 сентября 2009 г. N 3478 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.