Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 8 июня 2006 г. N 400 "Об утверждении типовых муниципальных контрактов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд муниципального образования город Краснодар"
С изменениями и дополнениями от:
13 июля 2007 г., 17 марта, 15 апреля, 27 июня, 3 сентября 2008 г., 25 сентября, 9 декабря 2009 г.
В целях оптимизации процесса подготовки и регистрации муниципальных контрактов, в соответствии с постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 29.04.2005 N 1171 "Об Инструкции по делопроизводству в администрации муниципального образования город Краснодар" постановляю:
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25 сентября 2009 г. N 3478 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
1. Утвердить:
типовой муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар (приложение N 1);
типовой муниципальный контракт на организацию и обеспечение питанием детей (граждан) в учреждениях образования, здравоохранения муниципального образования город Краснодар (приложение N 2);
типовой муниципальный контракт на поставку продовольственных товаров для нужд детских дошкольных учреждений муниципального образования город Краснодар (приложение N 3);
типовой муниципальный контракт на поставку компьютерной техники, оргтехники, комплектующих и расходных материалов для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар (приложение N 4);
типовой лицензионный договор (муниципальный контракт) (приложение N 5);
типовой муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар (приложение N 6);
типовой муниципальный контракт на техническое обслуживание, ремонт оргтехники, поставку запасных частей и расходных материалов для нужд муниципального образования город Краснодар (приложение N 7);
типовой муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров на муниципальной маршрутной сети муниципального образования город Краснодар (приложение N 8);
типовой муниципальный контракт на выполнение работ по построению локальной вычислительной сети для нужд муниципального образования город Краснодар (приложение N 9);
типовой муниципальный контракт купли-продажи квартиры для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар (приложение N 10);
типовой муниципальный контракт купли-продажи нежилого здания (помещения) для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар (приложение N 11);
типовой муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар (приложение N 12);
типовой муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар (приложение N 13);
типовой муниципальный контракт (договор) участия в долевом строительстве многоквартирного дома (с условием о приобретении нескольких квартир) (приложение N 14).
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Краснодара от 08.05.2002 N 648 "Об утверждении типовых контрактов на поставку продукции (выполнение работ) для муниципальных нужд".
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25 сентября 2009 г. N 3478 в пункт 3 настоящего постановления внесены изменения
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар М.Б. Фролова.
|
Глава муниципального |
В.Л. Евланов |
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 1
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
(с изменениями от 13 июля 2007 г.,
15 апреля 2008 г., 25 сентября,
9 декабря 2009 г.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку товаров для муниципальных нужд
муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ____ "__" __________ 200_ г.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________ и от имени
муниципального образования город Краснодар, именуемое(ый) Муниципальный
заказчик (в дальнейшем - Заказчик), и ___________________________________
________________________________________________________________________,
в лице ____________________________________________________, действующего
на основании _____________________________________________, именуемое(ый)
в дальнейшем Поставщик, являющееся(ийся) ________________________________
(победителем или единственным поставщиком)
_________________________________________________________________________
(указать способ размещения муниципального заказа)
_________________________________________________________________________
(указать основание заключения муниципального контракта -
протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N ________ от ____________________ и т.п.)
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в
дальнейшем - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим
контрактом срок (сроки) Заказчику товары, а Заказчик обязуется принять и
оплатить Поставщику стоимость поставленных товаров в установленном
настоящим контрактом порядке.
1.2. Наименование и количество товаров определено в приложении,
являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
известить Заказчика о точном времени и дате передачи товаров
телефонограммой или по факсимильной связи;
передать товары, соответствующие условиям настоящего контракта, в
обусловленные настоящим контрактом срок (сроки);
поставить товары Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц, а также осуществить все виды
погрузочно-разгрузочных работ за свой счет;
обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить повреждение или
порчу во время перевозки к пункту поставки;
предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и
иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
устранять недостатки товара и некомплектность, осуществлять замену
некачественного товара за свой счет в срок, установленный настоящим
контрактом;
передать Заказчику оригиналы следующих документов на поставляемые
товары: накладные, счета-фактуры, _______________________________________
________________________________________________________________________.
2.2. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать
(уступать третьему лицу) свои обязательства по настоящему контракту.
2.3. Заказчик обязан:
принять товары и при отсутствии претензий относительно качества,
количества, ассортимента и иных характеристик товара подписать акт
приемки-передачи товаров;
оплатить товары в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
2.4. Поставщик имеет право отказаться от исполнения своих
обязательств только в связи с существенными нарушениями условий
настоящего контракта Заказчиком.
В случае поставки товаров отдельными частями Поставщик имеет право
при отсутствии оплаты поставки прекратить поставку товаров, уведомив об
этом Заказчика за _______ дней до очередной даты поставки товаров.
2.5. Утратил силу.
3. Качество, комплектность и гарантийный срок
3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых
товаров, соответствующее обязательным требованиям законодательства
Российской Федерации, предъявляемым к товарам указанного вида (рода).
3.2. Подтверждением качества поставленных товаров со стороны
Поставщика являются следующие документы: ________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
3.3. Срок устранения недостатков, замена товаров или
доукомплектование устанавливаются в течение ______________ дней с момента
направления Заказчиком заявки о необходимости устранения обнаруженных
недостатков.
3.4. Товары должны быть упакованы в стандартную тару, тара должна
соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской
Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода).
Маркировка товара должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и содержать: наименование товара,
наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и
гарантийный срок.
3.5. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в
соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество, на
данный вид товара. Гарантийный срок на поставленные товары составляет
________________________________________________________________________.
В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет
устранять недостатки (осуществлять замену) товаров в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации за свой счет в срок,
указанный в заявке Заказчика.
4. Порядок передачи товаров
4.1. Передача товаров (приемка-передача) осуществляется в пункте
поставки.
4.2. Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется
Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. По факту приемки товаров составляется акт приемки-передачи
товаров, подписываемый Сторонами.
Исполнение Поставщиком обязательств по контракту подтверждается
актом приемки-передачи товаров.
Если товары поставляются по периодам, исполнение Поставщиком
обязательств по контракту в соответствующем периоде подтверждается актом
приемки-передачи товаров.
4.4. Право собственности на товары переходит к Заказчику с момента
подписания Сторонами акта приемки-передачи товаров.
5. Сроки и порядок поставки
5.1. Поставка товаров осуществляется в срок _________________ или по
периодам _______________________________________________________________.
5.2. Поставка товаров осуществляется путем отгрузки товаров в пункт
поставки: ______________________________________________________________.
6. Цена контракта и порядок расчета
6.1. Цена за единицу товара, включая НДС, определена в приложении,
являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта. Товар оплачивается
по цене в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в
ходе размещения муниципального заказа. Стоимость доставки, тары, упаковки
и маркировки входит в стоимость товаров по настоящему контракту.
6.2. Цена контракта составляет _________________ рублей ____ копеек,
включая НДС. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе
его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством.
6.3. Оплата поставленных товаров производится по факту исполнения
Поставщиком обязательств по контракту, подтверждаемому актом
приема-передачи товаров.
Если поставка товаров осуществлялась по периодам, оплата
поставленных товаров производится по факту исполнения Поставщиком
обязательств по контракту в соответствующем периоде, подтверждаемому
актом приема-передачи товаров.
6.4. Заказчик в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств в течение _____________ рабочих дней после
подписания акта приема-передачи перечисляет денежные средства за
поставленные товары на расчетный счет Поставщика (с указанием в
назначении платежа: "оплата муниципального заказа N ________________
от "__" __________ 200_ г. по муниципальному контракту N ________________
от "__" __________ 200_ г.").
7. Обеспечение исполнения контракта*
7.1. Поставщик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения
контракта в форме _______________________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по контракту, договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта
выбирается Поставщиком самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на сумму
в размере _____________________________________ рублей.
7.2. В случае, если Поставщиком избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме передачи денежных средств, то Поставщик при
подписании настоящего контракта перечисляет денежную сумму, указанную в
пункте 7.1 настоящего контракта, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Заказчику.
Обеспечение исполнения контракта возвращается Поставщику не позднее,
чем через 28 дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по
настоящему контракту.
В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему
контракту обеспечение исполнения контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
(В случае, если Поставщиком избирается способ обеспечения исполнения
контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то Поставщик при
подписании настоящего контракта предоставляет безотзывную банковскую
гарантию на сумму, указанную в пункте 7.1 настоящего контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на
настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего контракта, названия
предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанное
в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения Поставщиком своих
обязательств по настоящему контракту, Заказчик в течение 10 дней с
момента нарушения Поставщиком обязательств по контракту направляет в
банк, выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по
безотзывной банковской гарантии.
В случае избрания Поставщиком способа обеспечения исполнения
контракта в форме страхования ответственности, если в конкурсной
документации (документации об аукционе) не установлено требование о
недопустимости обеспечения исполнения муниципального контракта в виде
страхования ответственности по контракту, то Поставщик при подписании
настоящего контракта предоставляет договор страхования своей
ответственности по настоящему контракту (страховой полис). В договоре
страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую
страхуется ответственность Поставщика, страхование должно покрывать
случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств по настоящему контракту. Договор страхования ответственности
должен соответствовать законодательству Российской Федерации, а также
содержать ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту Заказчик в течение
10 дней с момента нарушения Поставщиком обязательств по контракту
предъявляет страховщику требование об уплате денежной суммы по договору
страхования ответственности по настоящему контракту.
В случае, если Поставщиком избирается способ обеспечения
муниципального контракта в форме договора поручительства, то Поставщик
при подписании настоящего контракта предоставляет договор поручительства
на сумму, указанную в пункте 7.1 настоящего контракта. По договору
поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может
превышать 10% размера капитала и резервов. Муниципальный контракт может
быть заключен только после предоставления Поставщиком вместе с договором
поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий,
копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя.).
7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего контракта перестало быть действительным, Поставщик обязуется в
течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных настоящим
разделом.
----------------------------------------
* Раздел 7. "Обеспечение исполнения контракта*" применяется в
случае, если муниципальным заказчиком в аукционной (конкурсной)
документации предусмотрено обеспечение исполнения муниципального
контракта.
8. Срок действия контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до _________________ 200__ г.
8.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.
9. Ответственность сторон
9.1. За нарушение условий настоящего контракта Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. За качество поставленных товаров Поставщик несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3. При нарушении Поставщиком сроков поставки, предусмотренных
настоящим контрактом, Поставщик уплачивает неустойку в размере ______% от
суммы контракта за каждый день просрочки.
9.4. При нарушении Поставщиком условий настоящего контракта
Поставщик уплачивает штраф в размере _______% от суммы контракта.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий
внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных
действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской
Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально
подтверждены актом соответствующего компетентного органа (территориальным
органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации,
органом Росветнадзора Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой
силы на территории иностранного государства, иным компетентным органом).
9.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно
времени действия данных обстоятельств.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение пяти дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде
и возможной продолжительности их действия.
9.7. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.5 настоящего
контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты
соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи
с наступлением таких обстоятельств.
10. Разрешение споров
10.1. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
10.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров
споры разрешаются в судебном порядке.
11. Прочие условия
11.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения
настоящего контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренное
настоящим контрактом количество товаров при изменении потребности в
товарах, на поставку которых заключен настоящий контракт.
При поставке дополнительного количества товаров Заказчик по
согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально количеству дополнительно поставленных товаров, но не
более чем на 10% такой цены контракта.
В связи с сокращением потребности в товарах, на поставку которых
заключен контракт, Заказчик изменяет первоначальную цену контракта
пропорционально количеству товаров, потребность в которых прекратилась.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы
товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара.*
11.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий
исполнения контракта.
11.3. Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным
документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
11.4. Настоящий контракт составлен в ________ подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
----------------------------------------
* Пункт 11.1 раздела 11 не применяется при размещении муниципального
заказа путем запроса котировок.
12. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик: Поставщик:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
(подпись, печать) (подпись, печать)
Проект контракта подготовлен
(Исполнитель, телефон)
|
Директор департамента экономического развития, |
В.В. Серый |
Приложение
к муниципальному контракту
на поставку товаров
для муниципальных нужд
муниципального образования
город Краснодар
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
| N п/п |
Наименование | Единица измерения |
Количество | Цена за единицу |
Общая стоимость |
Заказчик: Поставщик:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 2
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
(с изменениями от 13 июля 2007 г.,
15 апреля 2008 г., 25 сентября,
9 декабря 2009 г.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на организацию и обеспечение питанием _______________________
(детей, граждан)
в ___________________________________________________________
(наименование учреждений)
муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ____ "__" __________ 200_ г.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________ и от имени
муниципального образования город Краснодар, именуемое(ый) Муниципальный
заказчик (в дальнейшем - Заказчик), и ___________________________________
________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
_____________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем
Исполнитель, являющееся(ийся) ___________________________________________
(победителем или единственным исполнителем)
_________________________________________________________________________
(способ размещения муниципального заказа)
_________________________________________________________________________
(основание заключения муниципального контракта -
протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" или согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N ________ от ____________________ и т.п.)
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в
дальнейшем - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика организовать и
обеспечить питанием __________________ в ________________________________
(детей, граждан) (наименование учреждения)
в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации
нормативной потребностью для каждой категории, а Заказчик обязуется
оплатить услуги Исполнителя, в соответствии с условиями настоящего
контракта.
1.2. Количество ____________________________________________________
(показатели)
определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего
контракта.
2. Цена контракта и порядок расчета
2.1. Цена контракта складывается из показателей, определенных в
приложении к настоящему контракту, и составляет _____________ рублей ____
копеек, включая НДС. Цена контракта является твердой и не может
изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных
законодательством.
2.2. Исполнение обязательств по контракту ______________ оформляется
актом взаимной сверки расчетов за фактически приготовленное и отпущенное
питание, подписываемым Сторонами.
2.3. Заказчик в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств в течение _____ дней после подписания акта
взаимной сверки расчетов перечисляет денежные# за фактически
приготовленное и отпущенное питание на расчетный счет Исполнителя (с
указанием в назначении платежа: "оплата муниципального заказа N _________
от "___" ____________ 200_ г. по муниципальному контракту N _____________
от "___" ____________ 200_ г.").
3. Обязанности Заказчика
Заказчик:
3.1. Оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего контракта.
3.2. Представляет своевременно Исполнителю заявку о количестве
питающихся детей (граждан) (раздельно по видам и нормам), ведет учет и
расчеты потребления питания.
3.3. Утверждает режим работы столовой в соответствии с режимом
работы Исполнителя.
3.4. Осуществляет контроль за обеспечением питанием детей (граждан).
Выделяет ответственного представителя по ведению учета и расчетов за
питание.
3.5. В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией
(документацией об аукционе) предоставляет Исполнителю право
безвозмездного пользования имуществом, принадлежащим Заказчику, в целях
исполнения настоящего муниципального контракта.
4. Обязанности Исполнителя
Исполнитель:
4.1. Предоставляет рациональное питание, дифференцированное по
каждой категории детей (граждан), по графику, согласованному с
Заказчиком.
4.2. Обеспечивает питанием детей (граждан) на основании графика,
согласованного Исполнителем и Заказчиком. Изменения в график могут
вноситься по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением Исполнителя
не менее чем за 2 дня до предполагаемой даты начала действия нового
графика.
4.3. Осуществляет приготовление питания для детей (граждан) по
двухнедельному меню, разработанному им, согласованному Заказчиком и
Территориальным управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека в Краснодарском крае.
Обеспечивает в соответствии с меню снабжение столовой и буфетов
необходимыми продуктами.
4.4. Обеспечивает приготовление пищи высокого качества с проведением
ежедневного бракеража пищи с участием бракеражной комиссии Заказчика.
4.5. Обеспечивает строгое соблюдение правил приема и хранения
поступающих полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке
пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и реализации
скоропортящихся продуктов.
4.6. Обеспечивает чистоту и соблюдение санэпидрежима
производственных помещений столовых: пищеблока, обеденного зала,
оборудования и инвентаря.
4.7. Укомплектовывает столовые необходимыми кадрами соответствующей
квалификации.
4.8. Следит за своевременным прохождением работниками столовой
медицинских профилактических осмотров в соответствии с законодательством
Российской Федерации о проведении обязательных профилактических
медицинских обследований лиц, поступающих на работу и работающих на
пищевых предприятиях.
4.9. Обеспечивает сохранность представленных для столовых
оборудования, мебели и т.д., правильно эксплуатирует холодильное,
торгово-технологическое и другое оборудование и содержит его в исправном
состоянии. Принимает меры к максимальной механизации труда при
приготовлении и раздаче пищи.
4.10. Доставляет продукты в столовые специализированным транспортом,
имеющим санитарный паспорт.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Исполнитель несет ответственность за качество пищи, соблюдение
согласованного меню, за технологию приготовления блюд, соблюдение
санитарных норм и правил в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. Ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Исполнителя,
подлежит возмещению в полном объеме.
5.4. В случае нарушения сроков предоставления питания,
предусмотренных графиком, согласованным Заказчиком, Исполнитель
уплачивает Заказчику неустойку в размере _______% от стоимости настоящего
контракта за каждый день просрочки.
5.5. При нарушении Исполнителем условий настоящего контракта
Исполнитель уплачивает штраф в размере _______% от суммы контракта.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий
внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных
действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской
Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально
подтверждены актом соответствующего компетентного органа (органом
Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, органом
Росветнадзора Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой
силы на территории иностранного государства, иным компетентным органом).
5.7. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в день возникновения таких обстоятельств уведомить в
письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и возможной
продолжительности их действия.
5.8. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.6 настоящего
контракта, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
6. Качество приготовляемого питания и предоставляемых услуг
6.1. Качество приготовляемого питания и предоставляемых услуг должно
соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской
Федерации, предъявляемым к товарам и услугам указанного вида (рода), и
требованиям конкурсной документации.
6.2. Подтверждением качества пищевых продуктов и предоставляемых
услуг являются следующие документы: _____________________________________
________________________________________________________________________.
7. Обеспечение исполнения контракта*
7.1. Исполнитель должен предоставить Заказчику обеспечение
исполнения контракта в форме ____________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по контракту, договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта
выбирается Исполнителем самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на сумму
в размере ______________________________________ рублей.
7.2. В случае, если Исполнителем избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме передачи денежных средств, то Исполнитель
при подписании настоящего контракта перечисляет денежную сумму, указанную
в пункте 7.1 настоящего контракта, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Заказчику.
Обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю не
позднее, чем через 28 дней после даты исполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему контракту.
В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему
контракту обеспечение исполнения контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
(В случае, если Исполнителем избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то
Исполнитель при подписании настоящего контракта предоставляет безотзывную
банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 7.1 настоящего
контракта. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать
ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик в
течение 10 дней с момента нарушения Исполнителем обязательств по
контракту направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате
денежной суммы по безотзывной банковской гарантии.
В случае избрания Исполнителем способа обеспечения исполнения
контракта в форме страхования ответственности, если в конкурсной
документации (документации об аукционе) не установлено требование о
недопустимости обеспечения исполнения муниципального контракта в виде
страхования ответственности по контракту, то Исполнитель при подписании
настоящего контракта предоставляет договор страхования своей
ответственности по настоящему контракту (страховой полис). В договоре
страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую
страхуется ответственность Исполнителя, страхование должно покрывать
случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему контракту. Договор страхования ответственности
должен соответствовать законодательству Российской Федерации, а также
содержать ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту Заказчик в
течение 10 дней с момента нарушения Исполнителем обязательств по
контракту предъявляет страховщику требование об уплате денежной суммы по
договору страхования ответственности по настоящему контракту.
В случае, если Исполнителем избирается способ обеспечения
муниципального контракта в форме договора поручительства, то Исполнитель
при подписании настоящего контракта предоставляет договор поручительства
на сумму, указанную в пункте 7.1 настоящего контракта. По договору
поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может
превышать 10% размера капитала и резервов. Муниципальный контракт может
быть заключен только после предоставления Исполнителем вместе с договором
поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий,
копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя.).
7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего контракта перестало быть действительным, Исполнитель обязуется
в течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных
настоящим разделом.
----------------------------------------
* Раздел 7. "Обеспечение исполнения контракта*" применяется в
случае, если муниципальным заказчиком в аукционной (конкурсной)
документации предусмотрено обеспечение исполнения муниципального
контракта.
8. Срок действия контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до _______________ 200__ г.
8.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров
споры разрешаются в судебном порядке.
10. Внесение изменений в контракт
10.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий
исполнения контракта.
10.2. Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным
документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
11. Прочие условия
Настоящий контракт составлен в ______ подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
12. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик: Исполнитель:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
(подпись, печать) (подпись, печать)
Проект контракта подготовлен
(Исполнитель, телефон)
|
Директор департамента экономического развития, |
В.В. Серый |
Приложение
к муниципальному контракту
на организацию и обеспечение
питанием детей (граждан)
в учреждениях образования,
здравоохранения муниципального
образования город Краснодар
Среднесуточный набор продуктов на одного человека
по натуральным нормам
| Наименование | Среднесуточная норма на 1 чел./день, грамм (по брутто) |
Стоимость |
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей, определяющих цену контракта
| N п/п |
Стоимость набора продуктов питания, на 1 чел./день, руб. |
Организация питания, на 1 чел./день, руб. |
Количество, чел. |
Количество, дней |
Стоимость, руб. |
| Всего: |
Заказчик: Исполнитель:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 3
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
(с изменениями от 13 июля 2007 г.,
15 апреля 2008 г., 25 сентября,
9 декабря 2009 г.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку продовольственных товаров для нужд детских
дошкольных учреждений муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ____ "__" __________ 200_ г.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________________, действующего на
основании _________________________ и от имени муниципального образования
город Краснодар, именуемое(ый) Муниципальный заказчик (в дальнейшем -
Заказчик), и ____________________________________________________________
_________________________, в лице ______________________________________,
действующего на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем
Поставщик, являющееся(ийся) _____________________________________________
(победителем или единственным поставщиком)
________________________________________________________________________,
(способ размещения муниципального заказа)
_________________________________________________________________________
(основание заключения муниципального контракта -
протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" или согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N ________ от ____________________ и т.п.)
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в
дальнейшем - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется предать# в установленный настоящим
контрактом срок Заказчику товары, а Заказчик обязуется принять и оплатить
Поставщику стоимость поставленных товаров.
1.2. Наименование, количество товаров и цена определены в приложении
N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
передать товары, соответствующие условиям настоящего контракта, в
обусловленные настоящим контрактом срок (сроки);
поставить товары Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц, а также осуществить все виды
погрузочно-разгрузочных работ за свой счет;
обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить повреждение или
порчу во время перевозки к пункту поставки;
предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и
иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
устранять недостатки товара, осуществлять замену некачественного
товара за свой счет в срок, установленный настоящим контрактом;
передать Заказчику оригиналы следующих документов на поставляемые
товары: накладные, счета-фактуры, _______________________________________
________________________________________________________________________.
2.2. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать
(уступать третьему лицу) свои обязательства по настоящему контракту.
2.3. Заказчик обязан:
принять товары и при отсутствии претензий относительно качества,
количества, ассортимента и иных характеристик товара подписать акт
приемки-передачи товаров;
оплатить товары в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
2.4. Поставщик имеет право отказаться от исполнения своих
обязательств только в связи с существенными нарушениями условий
настоящего контракта Заказчиком.
В случае поставки товаров отдельными частями Поставщик имеет право
при отсутствия оплаты поставки прекратить поставку товаров, уведомив об
этом Заказчика за _____ дней до очередной даты поставки товаров.
2.5. Утратил силу.
3. Качество товаров
3.1. Поставщик гарантирует безопасность и качество поставляемых
товаров, соответствующее обязательным требованиям законодательства
Российской Федерации, предъявляемым к товарам указанного вида (рода).
3.2. Подтверждением качества поставленных товаров со стороны
Поставщика являются следующие документы: ________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
3.3. Срок устранения недостатков, замена товаров или
доукомплектование устанавливаются в течение ______________ дней с момента
направления Заказчиком заявки о необходимости устранения обнаруженных
недостатков.
3.4. Товары должны быть упакованы в стандартную тару, тара должна
соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской
Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода).
Маркировка товара должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и содержать: наименование товара,
наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и
гарантийный срок.
3.5. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в
соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество на
данный вид товара. Гарантийный срок на поставленные товары составляет
________________________________________________________________________.
4. Порядок принятия товаров Заказчиком
4.1. Приемка-передача товаров осуществляется в пункте поставки.
4.2. Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется
сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. По факту приемки товаров составляется акт приемки-передачи
товаров, подписываемый Сторонами.
Исполнение Поставщиком обязательств по контракту подтверждается
актом приемки-передачи товаров.
Если товары поставляются по периодам, исполнение Поставщиком
обязательств по контракту в соответствующем периоде подтверждается актом
приемки-передачи товаров.
4.4. Если в процессе осмотра товаров Заказчик выявляет
несоответствие поставленных товаров условиям настоящего контракта, по
результатам осмотра составляется акт (дефектный акт), подписанный лицами,
производившими приемку-передачу товаров, и утвержденный должностным лицом
(руководителем или заместителем) Заказчика. В случае отказа одной из
Сторон от подписания акта (дефектного акта) вторая Сторона подписывает
акт в одностороннем порядке и направляет экземпляр другой Стороне
контракта с уведомлением о вызове представителя для принятия мер,
направленных на устранение несоответствия.
4.5. Право собственности на товары переходит к Заказчику с момента
подписания Сторонами акта приемки-передачи товаров.
5. Сроки и порядок поставки
5.1. Поставка товаров осуществляется силами и транспортом Поставщика
в пункт поставки в срок согласно графику поставки товаров, определенному
в приложении N 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.
5.2. Поставка товаров осуществляется путем отгрузки товаров в пункт
поставки: ___________________________________________________.
6. Цена контракта и порядок расчета
6.1. Цена за единицу товара, включая НДС, определена в приложении,
являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта. Стоимость доставки,
тары, упаковки и маркировки входит в стоимость товаров по настоящему
контракту.
6.2. Цена контракта составляет _________________ рублей ____ копеек,
включая НДС. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе
его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством.
6.3. Оплата поставленных товаров производится по факту исполнения
Поставщиком обязательств по контракту, подтверждаемому актом
приемки-передачи товаров.
Если поставка товаров осуществлялась по периодам, оплата
поставленных товаров производится по факту исполнения Поставщиком
обязательств по контракту в соответствующем периоде, подтверждаемому
актом приема-передачи товаров.
6.4. Заказчик в пределах утвержденных бюджетных ассигнований
(лимитов бюджетных обязательств в течение ____________ рабочих дней после
подписания акта приема-передачи перечисляет денежные средства за
поставленные товары на расчетный счет Поставщика (с указанием в
назначении платежа: "оплата муниципального заказа N ________________
от "___" _________ 200_ г. по муниципальному контракту N ________________
от "___" _________ 200_ г.").
7. Обеспечение исполнения контракта*
7.1. Поставщик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения
контракта в форме _______________________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по контракту, договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта
выбирается Поставщиком самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на сумму
в размере ______________________________________ рублей.
7.2. В случае, если Поставщиком избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме передачи денежных средств, то Поставщик при
подписании настоящего контракта перечисляет денежную сумму, указанную в
пункте 7.1 настоящего контракта, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Заказчику.
Обеспечение исполнения контракта возвращается Поставщику не позднее,
чем через 28 дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по
настоящему контракту.
В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему
контракту обеспечение исполнения контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
(В случае, если Поставщиком избирается способ обеспечения исполнения
контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то Поставщик при
подписании настоящего контракта предоставляет безотзывную банковскую
гарантию на сумму, указанную в пункте 7.1 настоящего контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на
настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего контракта, названия
предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанное
в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения Поставщиком своих
обязательств по настоящему контракту, Заказчик в течение 10 дней с
момента нарушения Поставщиком обязательств по контракту направляет в
банк, выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по
безотзывной банковской гарантии.
В случае избрания Поставщиком способа обеспечения исполнения
контракта в форме страхования ответственности, если в конкурсной
документации (документации об аукционе) не установлено требование о
недопустимости обеспечения исполнения муниципального контракта в виде
страхования ответственности по контракту, то Поставщик при подписании
настоящего контракта предоставляет договор страхования своей
ответственности по настоящему контракту (страховой полис). В договоре
страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую
страхуется ответственность Поставщика, страхование должно покрывать
случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств по настоящему контракту. Договор страхования ответственности
должен соответствовать законодательству Российской Федерации, а также
содержать ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту Заказчик в течение
10 дней с момента нарушения Поставщиком обязательств по контракту
предъявляет страховщику требование об уплате денежной суммы по договору
страхования ответственности по настоящему контракту.
В случае, если Поставщиком избирается способ обеспечения
муниципального контракта в форме договора поручительства, то Поставщик
при подписании настоящего контракта предоставляет договор поручительства
на сумму, указанную в пункте 7.1 настоящего контракта. По договору
поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может
превышать 10% размера капитала и резервов. Муниципальный контракт может
быть заключен только после предоставления Поставщиком вместе с договором
поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий,
копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя.).
7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего контракта перестало быть действительным, Поставщик обязуется в
течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных настоящим
разделом.
----------------------------------------
* Раздел 7. "Обеспечение исполнения контракта*" применяется в
случае, если муниципальным заказчиком в аукционной (конкурсной)
документации предусмотрено обеспечение исполнения муниципального
контракта.
8. Срок действия контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до ________________ 200__ г.
8.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.
9. Ответственность сторон
9.1. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
9.2. За качество поставленных товаров Поставщик несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3. При нарушении Поставщиком сроков поставки, установленных
настоящим контрактом, Поставщик уплачивает неустойку в размере ______% от
суммы контракта за каждый день просрочки.
9.4. При нарушении Поставщиком условий настоящего контракта
Поставщик уплачивает штраф в размере _______% от суммы контракта.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий
внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных
действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской
Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально
подтверждены актом соответствующего компетентного органа (органом
Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, органом
Росветнадзора Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой
силы на территории иностранного государства, иным компетентным органом).
9.6. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в день возникновения таких обстоятельств уведомить в
письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и возможной
продолжительности их действия.
9.7. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.5 настоящего
контракта, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
10.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров
споры разрешаются в судебном порядке.
11. Прочие условия
11.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения
настоящего контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренное
настоящим контрактом количество товаров при изменении потребности в
товарах, на поставку которых заключен настоящий контракт.
При поставке дополнительного количества товаров Заказчик по
согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально количеству дополнительно поставленных товаров, но не
более чем на 10% такой цены контракта.
В связи с сокращением потребности в товарах, на поставку которых
заключен контракт, Заказчик изменяет первоначальную цену контракта
пропорционально количеству товаров, потребность в которых прекратилась.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы
товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара.*
11.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий
исполнения контракта.
11.3. Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным
документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
11.4. Настоящий контракт составлен в ________ подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
----------------------------------------
* Пункт 11.1 раздела 11 не применяется при размещении муниципального
заказа путем запроса котировок.
12. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик: Поставщик:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
(подпись, печать) (подпись, печать)
Проект контракта подготовлен
(Исполнитель, телефон)
|
Директор департамента экономического развития, |
В.В. Серый |
Приложение N 1
к муниципальному контракту
на поставку продовольственных
товаров для нужд детских
дошкольных учреждений
муниципального образования
город Краснодар
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
| N п/п |
Номер лота |
Наименование товара | Количест- во |
Цена за единицу товара, включая НДС, руб. |
Общая стоимость, руб. |
Заказчик: Поставщик:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Приложение N 2
к муниципальному контракту
на поставку продовольственных
товаров для нужд детских
дошкольных учреждений
муниципального образования
город Краснодар
ГРАФИК
поставки товаров
| N п/п |
Наименование товара | Дата поставки | Пункт поставки |
Заказчик: Поставщик:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 4
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
(с изменениями от 13 июля 2007 г.,
15 апреля 2008 г., 25 сентября,
9 декабря 2009 г.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку компьютерной техники, оргтехники,
комплектующих и расходных материалов для муниципальных нужд
муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ____ _____________ 200_ г.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
___________________________________ и от имени муниципального образования
город Краснодар, именуемое(ый) Муниципальный заказчик (в дальнейшем -
Заказчик), и ____________________________________________________________
____________________________________________, в лице ____________________
______________________________________________, действующего на основании
__________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Поставщик,
являющееся(ийся) ________________________________________________________
(победителем или единственным поставщиком)
________________________________________________________________________,
(способ размещения муниципального заказа)
_________________________________________________________________________
(основание заключения муниципального контракта -
протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" или согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N ________ от ____________________ и т.п.)
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в
дальнейшем - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется передать в установленный настоящим
контрактом срок Заказчику товары, а Заказчик обязуется принять и оплатить
Поставщику стоимость поставленных товаров.
1.2. Наименование, количество и цена товаров определены в
приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара
потребовать от Поставщика замены товаров ненадлежащего качества.
2.1.2. В случае передачи некомплектных товаров потребовать от
Поставщика доукомплектования товаров в разумный срок, в случае, если
Поставщик в разумный срок не выполнил требования о доукомплектовании
товаров, потребовать замены некомплектных товаров на комплектные.
2.1.3. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Совершить все необходимые действия по обеспечению принятия
товаров.
2.2.2. В течение 2 дней с момента поставки произвести осмотр,
проверку количества и комплектности поставленных товаров.
2.2.3. В случае обнаружения несоответствия поставленных товаров
условиям настоящего контракта известить об этом Поставщика в 2-х дневный
срок со дня обнаружения несоответствия для принятия соответствующих мер.
2.2.4. Контролировать своевременное перечисление денежных средств за
поставленные товары на расчетный счет Поставщика.
2.3. Поставщик обязан:
2.3.1. Поставить Заказчику товары, соответствующие условиям
настоящего контракта, в установленные настоящим контрактом сроки.
2.3.2. Передать Заказчику следующие документы на поставляемую
продукцию: накладные, счета-фактуры, акт приема-передачи.
2.3.3. На системные блоки программно-технических комплексов
установить тестовое программное обеспечение, позволяющее убедиться в
работоспособности поставляемого оборудования.
2.3.4. Обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их
повреждение или порчу во время перевозки в пункт поставки.
2.3.5. Иметь лицензию на право нанесения торговой марки.
2.3.6. Исполнить свои обязательства по настоящему контракту лично.
3. Качество и гарантийный срок
3.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров,
соответствующее обязательным требованиям законодательства Российской
Федерации, предъявляемым к товарам указанного вида (рода), в течение
гарантийного срока в соответствии с приложением к настоящему контракту.
3.2. Подтверждением качества поставки является наличие документации
на поставляемые устройства и комплектующие изделия, документов,
подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, сертификатов
соответствия, гигиенических заключений. Расходные материалы должны быть
оригинальными.
3.3. В течение гарантийного срока ремонт (замена) вышедшего из строя
поставленного оборудования осуществляется Поставщиком в течение
__________ с момента получения заявки от Заказчика.
В случае невозможности осуществления ремонта (замены) оборудования в
указанные сроки Поставщик обязан по требованию Заказчика предоставить во
временное пользование аналогичное оборудование с комплектом расходных
материалов, необходимых для обеспечения работоспособности, до истечения
времени ремонта (замены).
Выезд на объекты Заказчика за вышедшим из строя оборудованием и
доставка замененного (отремонтированного) оборудования в течение
гарантийного срока осуществляется транспортом Поставщика.
3.4. Товары должны быть упакованы в стандартную тару, тара должна
соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской
Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода).
Маркировка товара должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и содержать: наименование товара,
наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и
гарантийный срок.
3.5. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в
соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество, на
данный вид товара. Гарантийный срок на поставленные товары составляет
______________________________________________________________________.
4. Порядок передачи товаров
4.1. Передача товаров (приемка-передача) осуществляется в пункте
поставки.
4.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется
Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. По факту приемки товара составляется акт приемки-передачи
товаров, подписываемый Сторонами.
Исполнение Поставщиком обязательств по контракту подтверждается
актом приемки-передачи товаров.
4.4. Право собственности на товары переходит к Заказчику с момента
подписания Сторонами акта приемки-передачи товаров.
5. Сроки и порядок поставки
5.1. Товары поставляются со склада Поставщика силами и транспортом
Поставщика в пункт поставки в период с ______________ по _______________.
5.2. Пункт поставки Заказчика расположен по адресу: _______________.
6. Цена контракта и порядок расчета
6.1. Цена за единицу товара, включая НДС, определена в приложении,
являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта. Стоимость доставки,
тары, упаковки и маркировки входит в стоимость товаров по настоящему
контракту.".
6.2. Цена контракта составляет ___________________ руб. ____ копеек,
включая НДС. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе
его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством.
6.3. Оплата поставленных товаров производится по факту исполнения
Поставщиком обязательств по контракту, подтверждаемому актом
приема-передачи товаров.
6.4. Заказчик в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств в течение _____________ рабочих дней после
подписания акта приема-передачи перечисляет денежные средства за
поставленные товары на расчетный счет Поставщика (с указанием в
назначении платежа: "оплата муниципального заказа N ________________
от "___" ____________ 200_ г. по муниципальному контракту N _____________
от "___" ____________ 200_ г.").
7. Обеспечение исполнения контракта*
7.1. Поставщик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения
контракта в форме _______________________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по контракту, договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта
выбирается Поставщиком самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на сумму
в размере ___________________________________ рублей.
7.2. В случае, если Поставщиком избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме передачи денежных средств, то Поставщик при
подписании настоящего контракта перечисляет денежную сумму, указанную в
пункте 7.1 настоящего контракта, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Заказчику.
Обеспечение исполнения контракта возвращается Поставщику не позднее,
чем через 28 дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по
настоящему контракту.
В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему
контракту обеспечение исполнения контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
(В случае, если Поставщиком избирается способ обеспечения исполнения
контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то Поставщик при
подписании настоящего контракта предоставляет безотзывную банковскую
гарантию на сумму, указанную в пункте 7.1 настоящего контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на
настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего контракта, названия
предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанное
в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения Поставщиком своих
обязательств по настоящему контракту, Заказчик в течение 10 дней с
момента нарушения Поставщиком обязательств по контракту направляет в
банк, выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по
безотзывной банковской гарантии.
В случае избрания Поставщиком способа обеспечения исполнения
контракта в форме страхования ответственности, если в конкурсной
документации (документации об аукционе) не установлено требование о
недопустимости обеспечения исполнения муниципального контракта в виде
страхования ответственности по контракту, то Поставщик при подписании
настоящего контракта предоставляет договор страхования своей
ответственности по настоящему контракту (страховой полис). В договоре
страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую
страхуется ответственность Поставщика, страхование должно покрывать
случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств по настоящему контракту. Договор страхования ответственности
должен соответствовать законодательству Российской Федерации, а также
содержать ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту Заказчик в течение
10 дней с момента нарушения Поставщиком обязательств по контракту
предъявляет страховщику требование об уплате денежной суммы по договору
страхования ответственности по настоящему контракту.
В случае, если Поставщиком избирается способ обеспечения
муниципального контракта в форме договора поручительства, то Поставщик
при подписании настоящего контракта предоставляет договор поручительства
на сумму, указанную в пункте 7.1 настоящего контракта. По договору
поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может
превышать 10% размера капитала и резервов. Муниципальный контракт может
быть заключен только после предоставления Поставщиком вместе с договором
поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий,
копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя.).
7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего контракта перестало быть действительным, Поставщик обязуется в
течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных настоящим
разделом.
----------------------------------------
* Раздел 7. "Обеспечение исполнения контракта*" применяется в
случае, если муниципальным заказчиком в аукционной (конкурсной)
документации предусмотрено обеспечение исполнения муниципального
контракта.
8. Срок действия контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до __________________ 200__ г.
8.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.
9. Ответственность сторон
9.1. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
9.2. За качество поставленных товаров Поставщик несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3. При нарушении Поставщиком сроков поставки, установленных
настоящим контрактом, Поставщик уплачивает неустойку в размере ______% от
суммы контракта за каждый день просрочки.
9.4. При нарушении Поставщиком условий настоящего контракта
Поставщик уплачивает штраф в размере _______% от суммы контракта.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий
внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных
действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской
Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально
подтверждены актом соответствующего компетентного органа (органом
Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, органом
Росветнадзора Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой
силы на территории иностранного государства, иным компетентным органом).
9.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно
времени действия данных обстоятельств.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение пяти дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде
и возможной продолжительности их действия.
9.7. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.5 настоящего
контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты
соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи
с наступлением таких обстоятельств.
10. Разрешение споров
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между
сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем
переговоров споры разрешаются в судебном порядке.
11. Внесение изменений в контракт
11.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения
настоящего контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренное
настоящим контрактом количество товаров при изменении потребности в
товарах, на поставку которых заключен настоящий контракт.
При поставке дополнительного количества товаров Заказчик по
согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально количеству дополнительно поставленных товаров, но не
более чем на 10% такой цены контракта.
В связи с сокращением потребности в товарах, на поставку которых
заключен контракт, Заказчик изменяет первоначальную цену контракта
пропорционально количеству товаров, потребность в которых прекратилась.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы
товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара.*
11.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий
исполнения контракта.
11.3. Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным
документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
----------------------------------------
* Пункт 11.1 раздела 11 не применяется при размещении муниципального
заказа путем запроса котировок.
12. Прочие условия
Настоящий контракт составлен в ______________ подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
13. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик: Поставщик:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
(подпись, печать) (подпись, печать)
Проект контракта подготовлен
(Исполнитель, телефон)
|
Директор департамента экономического развития, |
В.В. Серый |
Приложение
к муниципальному контракту
на поставку компьютерной техники,
оргтехники, комплектующих
и расходных материалов
для муниципальных нужд
муниципального образования
город Краснодар
ПЕРЕЧЕНЬ
поставляемой компьютерной техники, оргтехники,
комплектующих и расходных материалов
| N п/п |
Наименование | Гарантий- ный срок |
Количе- ство |
Цена за единицу товара, в том числе НДС |
Общая стоимость |
Заказчик: Поставщик:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 5
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
(с изменениями от 13 июля 2007 г., 15 апреля,
27 июня 2008 г., 25 сентября, 9 декабря 2009 г.)
Типовой лицензионный договор
(муниципальный контракт)
г. Краснодар ____________ 200__ г.
___________________________________________________________________,
в лице _________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________, именуемый(ое)
в дальнейшем "Лицензиат", с одной стороны, и ____________________________
__________________________________________________________, именуемый(ое)
в дальнейшем "Лицензиар", в лице _______________________________________,
действующего на основании ____________________________, с другой стороны,
являющийся(ееся) ________________________________________________________
(победителем или единственным исполнителем)
_________________________________________________________________________
(способ размещения заказа)
_________________________________________________________________________
(основание заключения муниципального контракта - протокол соответствующей
комиссии или статья 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд") или согласование
с уполномоченным на осуществление контроля федеральным органом
от _______________ N ________ и т.п.)
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий лицензионный договор
(муниципальный контракт), именуемый в дальнейшем "Договор", о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В рамках настоящего Договора Лицензиар обязуется предоставить
Лицензиату право использования программного обеспечения, указанного в
приложении к настоящему договору (приложение является неотъемлемой частью
настоящего Договора), а Лицензиат обязуется оплатить стоимость
полученного права пользования программного обеспечения (ПО).
1.2. По настоящему Договору передается право _______________________
_________________________________________________________________________
(с сохранением или без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий
другим лицам; с правом или без права Лицензиата предоставления права
использования другим лицам)
на использование программного обеспечения - комплекса программ для ЭВМ,
включая носители и пользовательскую документацию, которое является
объектом интеллектуальной деятельности и охраняется законом. В тексте под
словом "документация" подразумеваются печатные материалы и носители,
содержащие документацию в электронном виде. Документация является
неотъемлемой частью программного обеспечения.
Все условия, оговоренные далее, относятся как к программному
обеспечению в целом, так и ко всем его компонентам в отдельности.
1.3. Срок использования программного обеспечения устанавливается
до "___"_______________ 200__.
1.4. Программное обеспечение и его компоненты являются
интеллектуальной собственностью и защищаются законодательством.
2. Условия и способы использования программного обеспечения
2.1. Наименование, количество и стоимость программного обеспечения
указаны в спецификации (прилагается), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.2. Срок выполнения обязательств по передаче прав на использование
программного обеспечения по настоящему Договору: не позднее ________ дней
с момента подписания Договора.
2.3. Передача программного обеспечения осуществляется ______________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(по электронной почте (адрес _____________________),
на электронном носителе информации с доставкой почтовым отправлением
по месту нахождения Лицензиата, путем размещения на сайте (наименование
____________________) или иным способом ______________________________)
2.4. Лицензиат может хранить, устанавливать и использовать копию ПО
только на том количестве компьютеров (рабочих мест), какое указано в
приложении к настоящему Договору. Лицензиат не имеет права хранить,
устанавливать или использовать одновременно копию программного
обеспечения (в установленном или не установленном виде) на большем
количестве компьютеров, чем указано в приложении к настоящему Договору.
2.5. В случае передачи неисключительной непередаваемой лицензии
Лицензиат обязуется не воспроизводить и не распространять данное ПО. Под
распространением ПО понимается предоставление доступа третьим лицам к
воспроизведенным в любой форме компонентам ПО, в том числе сетевыми и
иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем,
предоставления взаймы или иными другими способами.
2.6. Лицензиат имеет право изготовить одну архивную копию ПО,
предназначенную для восстановления данных Лицензиата на случай его утери
или повреждения. Архивная копия не может быть использована в иных целях.
2.7. Лицензиат не имеет права осуществлять следующие действия:
2.7.1. Пытаться деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать
объектный код в исходный текст), адаптировать и модифицировать программы
и другие компоненты ПО.
2.7.2. Вносить какие-либо изменения в объектный код программ за
исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект ПО и
описанными в документации.
2.7.3. Совершать относительно ПО другие действия, нарушающие нормы
законодательства Российской Федерации и международные нормы по авторскому
праву и использованию программных средств.
3. Обязательства сторон
3.1. Лицензиар обязан:
3.1.1. Выполнить обязательства по настоящему Договору в срок,
указанный в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечить гарантийное техническое сопровождение ПО в объеме
и в сроки, указанные в приложении к настоящему Договору.
3.2. Лицензиат:
3.2.1. Обязуется оплатить стоимость права использования ПО в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Отчет об использовании программного обеспечения Лицензиатом не
представляется.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена договора составляет ______________________________ рублей,
НДС не предусмотрен (подпункт 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации).
Цена договора является твердой и не может быть увеличена в ходе его
исполнения.
Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения,
предусмотренного договором объема прав использования программного
обеспечения и иных условий исполнения контракта.
4.2. Лицензиат оплачивает цену настоящего Договора путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. После
подписания Договора производится предоплата в размере ___________________
от цены заключенного Договора, окончательный расчет после подписания акта
сдачи-приемки ПО, на основании представленного счета к оплате.
5. Порядок передачи ПО
5.1. Лицензиат производит проверку на соответствие ПО спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. При соответствии ПО спецификации Лицензиар представляет
Лицензиату два экземпляра подписанного акта сдачи-приемки ПО.
5.3. В случае несоответствия ПО спецификации Стороны обязаны
составить акт с перечнем несоответствий. Указанные претензии должны быть
представлены Лицензиатом в течение 3-х дней со дня получения им акта
сдачи-приемки ПО.
5.4. Лицензиар обязан исправить все несоответствия ПО без
дополнительной оплаты.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. Лицензиар несет ответственность за качество поставленного ПО и
по требованию Лицензиата своими силами и за свой счет в срок,
согласованный с Лицензиатом, обязан устранить дефекты, допущенные по его
вине.
6.2. В случае нарушения срока исполнения обязательств по передаче
прав на использование ПО, Лицензиар уплачивает Лицензиату неустойку,
которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
6.3. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6.3 раздела 6
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств
по настоящему Договору Лицензиар и Лицензиат несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
6.5. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6.5 раздела 6
6.6. Лицензиат приобретает право использования программного
обеспечения в объеме, оговоренном настоящим Договором, и несет
ответственность за его использование в соответствии с рекомендациями,
изложенными в эксплуатационной документации, и действующим
законодательством.
6.7. В случае нарушения настоящего Договора (нелегальное
использование, распространение, воспроизведение для третьих лиц,
копирование программного обеспечения) Лицензиат лишается права на
использование программного обеспечения и гарантийного обслуживания.
6.8. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все
меры для их разрешения путем переговоров. В случае недостижения
договоренности Стороны разрешают споры в Арбитражном суде Краснодарского
края.
7. Срок действия настоящего Договора
7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его
подписания и до ______________________________________________. Окончание
срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.
7.2. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
7.1. Обеспечение исполнения Договора*
7.1.1. Лицензиар должен предоставить Лицензиату обеспечение
исполнения Договора в форме _____________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по договору, договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Лицензиату денежных средств, способ обеспечения исполнения договора
выбирается Лицензиаром самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется на сумму
в размере _____________________________________ рублей.
7.1.2. В случае, если Лицензиаром избирается способ обеспечения
исполнения Договора в форме передачи денежных средств, то Лицензиар при
подписании настоящего Договора перечисляет денежную сумму, указанную в
пункте 7.1.1 настоящего Договора, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Лицензиату.
Обеспечение исполнения Договора возвращается Лицензиару не позднее,
чем через 28 дней после даты исполнения Лицензиара своих обязательств по
настоящему Договору.
В случае нарушения Лицензиаром своих обязательств по настоящему
Договору обеспечение исполнения Договора обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
(В случае, если Лицензиаром избирается способ обеспечения исполнения
Договора в форме безотзывной банковской гарантии, то Лицензиар при
подписании настоящего Договора предоставляет безотзывную банковскую
гарантию на сумму, указанную в пункте 7.1.1 настоящего Договора.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на
настоящий Договор, путем указания Стороны настоящего Договора, названия
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Договора, указанное
в преамбуле настоящего Договора. В случае нарушения Лицензиаром своих
обязательств по настоящему Договору, Лицензиат в течение 10 дней с
момента нарушения Лицензиаром обязательств по Договору направляет в банк,
выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной
банковской гарантии.
В случае избрания Лицензиаром способа обеспечения исполнения
Договора в форме страхования ответственности, если в конкурсной
документации (документации об аукционе) не установлено требование о
недопустимости обеспечения исполнения Договора в виде страхования
ответственности по Договору, то Лицензиар при подписании настоящего
Договора предоставляет договор страхования своей ответственности по
настоящему Договору (страховой полис). В договоре страхования
ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется
ответственность Лицензиара, страхование должно покрывать случаи виновного
неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств по
настоящему Договору. Договор страхования ответственности должен
соответствовать законодательству Российской Федерации, а также содержать
ссылку на настоящий Договор, путем указания Стороны настоящего Договора,
названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего Договора,
указанное в преамбуле настоящего Договора. В случае нарушения Лицензиаром
своих обязательств по настоящему Договору Лицензиат в течение 10 дней с
момента нарушения Лицензиаром обязательств по Договору предъявляет
страховщику требование об уплате денежной суммы по договору страхования
ответственности по настоящему Договору.
В случае, если Лицензиаром избирается способ обеспечения Договора в
форме договора поручительства, то Лицензиар при подписании настоящего
Договора предоставляет договор поручительства на сумму, указанную в
пункте 7.1.1 настоящего Договора. По договору поручительства поручителем
выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и
капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов
рублей. При этом размер поручительства не может превышать 10% размера
капитала и резервов. Договор может быть заключен только после
предоставления Лицензиаром вместе с договором поручительства
соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в
налоговый орган в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий,
копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя.).
7.1.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Договора перестало быть действительным, Лицензиар обязуется в
течение 10 дней представить Лицензиату иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения Договора в размере и на условиях, предусмотренных
настоящим разделом.
----------------------------------------
* Раздел 7.1. "Обеспечение исполнения Договора*" применяется в
случае, если муниципальным заказчиком в аукционной (конкурсной)
документации предусмотрено обеспечение исполнения муниципального
контракта.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
Лицензиат: Лицензиар:
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
"___" _____________ 200__ г. "___" _____________ 200__ г.
м.п. м.п.
|
Первый заместитель главы муниципального |
А.Н. Домбровский |
Приложение
к лицензионному договору
(муниципальному контракту)
от ______________ г. N _____
Спецификация
| N п/п |
Наименование | Количество рабочих мест |
Цена за одно рабочее место |
Полная цена |
Лицензиар обязуется обеспечить гарантийное техническое сопровождение ПО
в следующем объеме:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Лицензиат: Лицензиар:
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
"___" _____________ 200__ г. "___" _____________ 200__ г.
М.П. М.П.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 6
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
(с изменениями от 13 июля 2007 г.,
15 апреля 2008 г., 25 сентября,
9 декабря 2009 г.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на оказание услуг для муниципальных нужд
муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ____ "__" __________ 200_ г.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
___________________________________ и от имени муниципального образования
город Краснодар, именуемое(ый) Муниципальный заказчик (в дальнейшем -
Заказчик), и ___________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Исполнитель,
являющееся(ийся) _______________________________________________________
(победителем или единственным исполнителем)
________________________________________________________________________,
(способ размещения муниципального заказа)
_________________________________________________________________________
(основание заключения муниципального контракта -
протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N ________ от ____________________ и т.п.)
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в
дальнейшем - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего контракта, оказать услуги ________________
____________________ для муниципальных нужд __________________________, а
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном
настоящим контрактом.
Объем оказываемых услуг: __________________________________________.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить свои обязательства по
настоящему контракту в полном объеме и в установленные настоящим
контрактом сроки.
2. Цена контракта
Услуги оплачиваются по цене в соответствии с заявкой (предложением)
Исполнителя, поданной в ходе размещения муниципального заказа. Цена по
настоящему контракту с учетом НДС составляет _________________________.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством.
3. Сроки оказания услуг
Услуги оказываются в течение _______________________________________
_________________________________________________________________________
согласно заявке Заказчика.
4. Обеспечение расходными материалами и оборудованием
4.1. Исполнитель обязуется использовать оборудование и расходные
материалы, отвечающие требованиям, предъявляемым к данному виду услуг, в
соответствии с техническим заданием Заказчика.
4.2. Все используемые расходные материалы и оборудование должны
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие их качество и пригодность использования при
оказании данного вида услуг.
5. Обязанности Исполнителя
Для оказания услуг по настоящему контракту Исполнитель обязан:
5.1. Оказывать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом и техническими заданиями, по предварительной заявке Заказчика.
5.2. Обеспечить выполнение услуг в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены факты
некачественного оказания услуг, Исполнитель обязан своими силами и без
увеличения стоимости услуг по настоящему контракту, в согласованный
сторонами срок принять меры для обеспечения их надлежащего качества.
6. Обязанности Заказчика
Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:
6.1. Производить приемку и оплату услуг, оказанных Исполнителем, в
порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
6.2. Осуществлять контроль за качеством оказываемых услуг.
7. Сдача и приемка услуг
Заказчик назначает своего представителя, который от его имени
совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных услуг по акту
приема-передачи услуг.
8. Гарантии качества оказываемых услуг
8.1. Исполнитель обеспечивает качество оказываемых услуг в
соответствии с техническим заданием Заказчика и обязательными
требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемым к
услугам указанного вида (рода).
8.2. Подтверждением качества предоставляемых услуг являются
следующие документы: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________.
8.3. Качество оказываемых услуг определяется Заказчиком при приемке
оказываемых услуг. Обнаруженные недостатки устраняются Исполнителем за
свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
9. Оплата услуг и взаиморасчеты
9.1. Заказчик в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств в течение _____________ рабочих дней после
подписания акта приема-передачи услуг перечисляет денежные средства за
оказанные услуги на расчетный счет Исполнителя (с указанием в назначении
платежа: "оплата муниципального заказа N ____ от "__" ___________ 200_ г.
по муниципальному контракту N ____ от "__" ______________ 200_ г.").
9.2. Заказчик может оплатить аванс в размере ____________% от суммы,
установленной пунктом 2 настоящего контракта, при условии предоставления
Исполнителем безусловной безотзывной банковской гарантии в приемлемой
форме приемлемым для Заказчика банком на сумму авансового платежа.
Гарантия остается в силе, пока Исполнителем не будут выполнены услуги на
сумму авансового платежа.
9.3. Окончательный расчет за оказанные услуги производится не
позднее 20 дней после полного завершения оказания услуг, на основании
акта приема-передачи услуг, оформленного в установленном порядке.
10. Обеспечение исполнения контракта*
10.1. Исполнитель должен предоставить Заказчику обеспечение
исполнения контракта в форме ____________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по контракту, договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта
выбирается Исполнителем самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на сумму
в размере ________________________________________ рублей.
10.2. В случае, если Исполнителем избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме передачи денежных средств, то Исполнитель
при подписании настоящего контракта перечисляет денежную сумму, указанную
в пункте 10.1 настоящего контракта, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Заказчику.
Обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю не
позднее, чем через 28 дней после даты исполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему контракту.
В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему
контракту обеспечение исполнения контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
(В случае, если Исполнителем избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то
Исполнитель при подписании настоящего контракта предоставляет безотзывную
банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 10.1 настоящего
контракта. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать
ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик в
течение 10 дней с момента нарушения Исполнителем обязательств по
контракту направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате
денежной суммы по безотзывной банковской гарантии.
В случае избрания Исполнителем способа обеспечения исполнения
контракта в форме страхования ответственности, если в конкурсной
документации (документации об аукционе) не установлено требование о
недопустимости обеспечения исполнения муниципального контракта в виде
страхования ответственности по контракту, то Исполнитель при подписании
настоящего контракта предоставляет договор страхования своей
ответственности по настоящему контракту (страховой полис). В договоре
страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую
страхуется ответственность Исполнителя, страхование должно покрывать
случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему контракту. Договор страхования ответственности
должен соответствовать законодательству Российской Федерации, а также
содержать ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту Заказчик в
течение 10 дней с момента нарушения Исполнителем обязательств по
контракту предъявляет страховщику требование об уплате денежной суммы по
договору страхования ответственности по настоящему контракту.
В случае, если Исполнителем избирается способ обеспечения
муниципального контракта в форме договора поручительства, то Исполнитель
при подписании настоящего контракта предоставляет договор поручительства
на сумму, указанную в пункте 10.1 настоящего контракта. По договору
поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может
превышать 10% размера капитала и резервов. Муниципальный контракт может
быть заключен только после предоставления Исполнителем вместе с договором
поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий,
копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя.).
10.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего контракта перестало быть действительным, Исполнитель обязуется
в течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных
настоящим разделом.
----------------------------------------
* Раздел 10. "Обеспечение исполнения контракта*" применяется в
случае, если муниципальным заказчиком в аукционной (конкурсной)
документации предусмотрено обеспечение исполнения муниципального
контракта.
11. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением
технологии и качеством применяемых расходных материалов.
12. Ответственность сторон
12.1. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. За качество оказанных услуг Исполнитель несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. При нарушении Исполнителем сроков оказания услуг,
установленных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает неустойку в
размере _____% от суммы контракта за каждый день просрочки.
Выплата Исполнителем неустойки Заказчику не препятствует
предъявлению к нему Заказчиком требований о возмещении убытков и не
освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по настоящему
контракту в натуре.
12.4. Превышения Исполнителем объемов и стоимости оказываемых услуг,
не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон,
происшедшие по вине Исполнителя, оплачиваются Исполнителем за свой счет.
12.5. При нарушении Исполнителем условий настоящего контракта
Исполнитель уплачивает штраф в размере ______% от суммы контракта.
12.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий
внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных
действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской
Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально
подтверждены актом соответствующего компетентного органа (органом
Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, органом
Росветнадзора Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой
силы на территории иностранного государства, иным компетентным органом).
12.7. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в день возникновения таких обстоятельств уведомить в
письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и возможной
продолжительности их действия.
12.8. Если обстоятельства, указанные в пункте 12.6 настоящего
контракта, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
13. Внесение изменений в контракт
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения
контракта.
Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным
документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
14. Разрешение споров между сторонами
14.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по
поводу недостатков оказываемых услуг или их причин и невозможности
урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон
должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель
за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие
нарушений Исполнителем условий контракта или причинной связи между
действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях
расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы,
а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны
поровну.
14.3. Если не имеется возможности разрешить возникший между
Сторонами спор путем переговоров, спор разрешается в судебном порядке.
15. Прекращение отношений
Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:
задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 10 дней по
причинам, не зависящим от Заказчика;
несоблюдения Исполнителем требований по качеству оказываемых услуг,
если исправление соответствующих некачественно оказываемых услуг влечет
задержку оказания услуг более чем на 10 дней;
аннулирования лицензий на оказываемые услуги, других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих
Исполнителя права на оказание услуг.
16. Прочие условия
16.1. Настоящий контракт составлен в ________ подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
16.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до ________________ 200__ г.
Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны
от ответственности за его нарушение.
17. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик: Исполнитель:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
(подпись, печать) (подпись, печать)
Проект контракта подготовлен
(Исполнитель, телефон)
|
Директор департамента экономического развития, |
В.В. Серый |
Приложение
к муниципальному контракту
на оказание услуг для муниципальных
нужд муниципального образования
город Краснодар
ЗАДАНИЕ
на оказание услуг _______________________________________________
для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Заказчик: Исполнитель:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 7
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
(с изменениями от 13 июля 2007 г.,
15 апреля 2008 г., 25 сентября,
9 декабря 2009 г.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на техническое обслуживание, ремонт оргтехники,
поставку запасных частей и расходных материалов для нужд
муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ____ ____________ 200__ г.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
___________________________________ и от имени муниципального образования
город Краснодар, именуемое(ый) Муниципальный заказчик (в дальнейшем -
Заказчик), и ___________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Исполнитель,
являющееся(ийся) ________________________________________________________
(победителем или единственным исполнителем)
________________________________________________________________________,
(способ размещения муниципального заказа)
_________________________________________________________________________
(основание заключения муниципального контракта -
протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N ________ от ____________________ и т.п.)
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в
дальнейшем - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
Исполнитель по поручению Заказчика обязуется осуществлять
техническое обслуживание и ремонт оргтехники, а также поставлять запасные
части и расходные материалы в сроки, установленные настоящим контрактом,
а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги, поставленные запасные
части и расходные материалы в соответствии с настоящим контрактом.
Перечень обслуживаемой по настоящему контракту техники, перечень,
запасных частей, расходных материалов, услуг приведен в приложении к
настоящему контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего
контракта.
2. Сроки выполнения услуг и поставки
2.1. Сроки выполнения услуг и поставки:
2.1.1. Оценка неисправности - в течение одного дня со дня
направления заявки.
2.1.2. Осуществление простого ремонта (замена вышедших из строя
деталей) - в течение двух дней со дня направления заявки.
2.1.3. Осуществление сложного ремонта (замена вышедших из строя
ключевых блоков оборудования) - в течение 14 дней со дня направления
заявки.
2.1.4. Проведение технической экспертизы техники (исследование
вопросов работоспособности оборудования) с выдачей заключения об объемах
ее ремонта или его нецелесообразности - в течение двух дней со дня
направления заявки.
2.1.5. Поставка расходных материалов - в течение 5 дней со дня
направления заявки.
2.1.6. Поставка запасных частей - в течение 2 дней со дня
направления заявки.
2.2. Расходные материалы и запасные части поставляются по заявке
Заказчика со склада с доставкой силами Исполнителя. Пункт поставки
Заказчика расположен по адресу: _______________________________________.
3. Цена контракта и порядок расчета
3.1. Общая цена контракта с учетом НДС составляет __________________
рублей _______ копеек. Стоимость поставленных запасных частей и расходных
материалов, оказанных услуг, а также стоимость тары, упаковки и
маркировки входит в цену настоящего контракта. Контракт оплачивается по
цене в соответствии с заявкой (предложением) Исполнителя, поданной в ходе
размещения муниципального заказа. Цена контракта является твердой и не
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
установленных законодательством.
3.2. Исполнение обязательств по контракту оформляется актом
приема-передачи услуг, поставленных материалов и запасных частей,
подписываемым Исполнителем и Заказчиком.
3.3. Заказчик в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств в течение _____________ рабочих дней после
подписания акта приема-передачи услуг перечисляет денежные средства за
оказанные услуги, поставленные материалы и запасные части на расчетный
счет Исполнителя (с указанием в назначении платежа: "оплата
муниципального заказа N ___ от "__" ___________ 200_ г. по муниципальному
контракту N ___ от "__" __________ 200_ г.").
4. Обеспечение исполнения контракта*
4.1. Исполнитель должен предоставить Заказчику обеспечение
исполнения контракта в форме ____________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по контракту, договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта
выбирается Исполнителем самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на сумму
в размере _________________________________ рублей.
4.2. В случае, если Исполнителем избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме передачи денежных средств, то Исполнитель
при подписании настоящего контракта перечисляет денежную сумму, указанную
в пункте 4.1 настоящего контракта, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Заказчику.
Обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю не
позднее, чем через 28 дней после даты исполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему контракту.
В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему
контракту обеспечение исполнения контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
(В случае, если Исполнителем избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то
Исполнитель при подписании настоящего контракта предоставляет безотзывную
банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 4.1 настоящего
контракта. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать
ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик в
течение 10 дней с момента нарушения Исполнителем обязательств по
контракту направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате
денежной суммы по безотзывной банковской гарантии.
В случае избрания Исполнителем способа обеспечения исполнения
контракта в форме страхования ответственности, если в конкурсной
документации (документации об аукционе) не установлено требование о
недопустимости обеспечения исполнения муниципального контракта в виде
страхования ответственности по контракту, то Исполнитель при подписании
настоящего контракта предоставляет договор страхования своей
ответственности по настоящему контракту (страховой полис). В договоре
страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую
страхуется ответственность Исполнителя, страхование должно покрывать
случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему контракту. Договор страхования ответственности
должен соответствовать законодательству Российской Федерации, а также
содержать ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту Заказчик в
течение 10 дней с момента нарушения Исполнителем обязательств по
контракту предъявляет страховщику требование об уплате денежной суммы по
договору страхования ответственности по настоящему контракту.
В случае, если Исполнителем избирается способ обеспечения
муниципального контракта в форме договора поручительства, то Исполнитель
при подписании настоящего контракта предоставляет договор поручительства
на сумму, указанную в пункте 4.1 настоящего контракта. По договору
поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может
превышать 10% размера капитала и резервов. Муниципальный контракт может
быть заключен только после предоставления Исполнителем вместе с договором
поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий,
копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя.).
7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего контракта перестало быть действительным, Исполнитель обязуется
в течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных
настоящим разделом.
----------------------------------------
* Раздел 4. "Обеспечение исполнения контракта*" применяется в
случае, если муниципальным заказчиком в аукционной (конкурсной)
документации предусмотрено обеспечение исполнения муниципального
контракта.
5. Срок действия контракта
5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до _____________________ 200__ г.
5.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.
6. Исполнитель обязан:
6.1. Оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту
оргтехники, а также поставлять соответствующие условиям настоящего
контракта запасные части и расходные материалы по предварительной заявке
Заказчика.
6.2. Соблюдать сроки оказания услуг, поставки расходных материалов и
запчастей.
6.3. В случае невозможности соблюдения сроков, указанных в
подпункте 2.1, предоставить Заказчику аналогичное оборудования# на время
ремонта.
6.4. Выезд на объекты Заказчика за вышедшим из строя оборудованием и
доставку замененного (отремонтированного) оборудования осуществлять
собственным транспортом.
6.5. Обеспечивать оборудование упаковкой, способной предотвратить
его повреждение или порчу во время перевозки в пункт поставки.
6.6. Исполнитель не вправе ни полностью, ни частично передавать
(уступать) третьему лицу свои обязательства по настоящему контракту.
6.7. Поставлять только оригинальные расходные материалы и запасные
части, если иное не оговорено Заказчиком.
6.8. Производить замену некачественного товара в течение двух дней с
момента получения уведомления Заказчика.
6.9. Передать Заказчику следующие документы на поставляемое
оборудование: накладные, счета-фактуры, акт приема-передачи, а также
документы, подтверждающие качество переданного оборудования, запасных
частей и расходных материалов, и гарантийные обязательства Исполнителя.
7. Заказчик обязан:
7.1. Уведомлять заявкой Исполнителя о необходимости технического
обслуживания, ремонта оргтехники, а также поставки запасных частей и
расходных материалов по настоящему контракту. В заявке должны быть
указаны сведения, необходимые для выполнения работ Исполнителем.
7.2. Производить приемку и оплату услуг, поставленных расходных
материалов и запасных частей на основании переданных Исполнителем
документов.
7.3. Осуществлять контроль за качеством оказанных услуг, поставкой
расходных материалов и запасных частей.
7.4. Использовать расходные материалы и запасные части в
соответствии с их целевым назначением.
7.5. В случае выявления каких-либо отклонений от нормального режима
работы оргтехники после проведенного Исполнителем ремонта сообщать
Исполнителю в двухдневный срок после обнаружения таких отклонений для
принятия им необходимых мер.
7.6. В случае выявления поставленных некачественных расходных
материалов, запасных частей уведомлять об этом Исполнителя в двухдневный
срок.
8. Гарантии качества
8.1. Срок гарантии на услуги, оказанные Исполнителем по контракту,
составляет 6 месяцев.
8.2. Если в период гарантийной эксплуатации отремонтированного
оборудования обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его
эксплуатации, Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в сроки,
указанные в подпункте 2.1 настоящего контракта.
8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи намеренного
повреждения объекта со стороны третьих лиц, нарушения правил эксплуатации
оборудования, зафиксированных актом Исполнителя.
8.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов Заказчик составляет акт с участием представителя
Исполнителя на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за
свой счет.
8.5. Срок гарантии на запасные части, поставленные Исполнителем по
контракту, составляет один год с момента принятия их Заказчиком.
9. Внесение изменений в контракт
9.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения
настоящего контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренное
настоящим контрактом количество запасных частей и расходных материалов
при изменении потребности в запасных частях и расходных материалах, на
поставку которых заключен настоящий контракт.
При поставке дополнительного количества запасных частей и расходных
материалов Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить
первоначальную цену контракта пропорционально количеству дополнительно
поставленных запасных частей и расходных материалов, но не более чем на
10% такой цены контракта.
В связи с сокращением потребности в запасных частях и расходных
материалах, на поставку которых заключен контракт, Заказчик изменяет
первоначальную цену контракта пропорционально количеству запасных частей
и расходных материалов, потребность в которых прекратилась.
Цена единицы дополнительно поставляемых запасных частей и расходных
материалов, и цена единицы запасных частей и расходных материалов при
сокращении потребности в поставке части таких запасных частей и расходных
материалов определяется по цене, установленной настоящим контрактом.
В случае, если в конкурсной документации (документации об аукционе)
при размещении заказа указывалась цена запасных частей (каждой запасной
части), расходных материалов к технике, к оборудованию, то цена запасных
частей (каждой запасной части), расходных материалов является твердой и
не может изменяться в ходе исполнения такого контракта. Оплата оказания
таких услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг и
цены расходных материалов, каждой запасной части к технике, к
оборудованию, исходя из количества расходных материалов, запасных частей,
поставка которых осуществлялась в ходе исполнения контракта.*
9.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных контрактом количества запасных частей,
расходных материалов, объема оказываемых услуг и иных условий исполнения
контракта.
9.3. Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным
документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
----------------------------------------
* Пункт 9.1 раздела 9 не применяется при размещении муниципального
заказа путем запроса котировок.
10. Ответственность сторон
10.1. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. За качество поставленных запасных частей, расходных материалов
и оказанных услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае недопоставки или просрочки поставки запасных частей,
расходных материалов и оказания услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику
неустойку в размере _____% от суммы контракта за каждый день просрочки.
10.4. Заказчик вправе расторгнуть контракт в следующих случаях:
задержки Исполнителем начала оказания услуг, поставки расходных
материалов и запасных частей более чем на 10 дней по причинам, не
зависящим от Заказчика;
несоблюдения Исполнителем требований по качеству оказываемых услуг,
поставки расходных материалов и запасных частей, если это влечет задержку
в оказании услуг более чем на 10 дней.
10.5. При нарушении Исполнителем условий настоящего контракта
Исполнитель уплачивает штраф в размере ______% от суммы контракта.
10.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий
внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных
действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской
Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально
подтверждены актом соответствующего компетентного органа (органом
Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации,
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в отношении действия
обстоятельств непреодолимой силы на территории иностранного государства,
иным компетентным органом).
10.7. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в течение трех дней с момента возникновения таких
обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте
возникновения, виде и возможной продолжительности их действия.
10.8. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.6 настоящего
контракта, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
11. Разрешение споров
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в
судебном порядке.
12. Прочие условия
Настоящий контракт составлен в ______________ подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
13. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик: Исполнитель:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
(подпись, печать) (подпись, печать)
Проект контракта подготовлен
(Исполнитель, телефон)
|
Директор департамента экономического развития, |
В.В. Серый |
Приложение N 1
к муниципальному контракту
на техническое обслуживание, ремонт
оргтехники, поставку запасных
частей и расходных материалов
для муниципальных нужд
муниципального образования
город Краснодар
ПЕРЕЧЕНЬ
запасных частей, расходных материалов и услуг
| N п/п |
Наименование | Количест- во |
Цена за единицу, в том числе НДС |
Общая стоимость |
Заказчик: Исполнитель:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Приложение N 2
к муниципальному контракту
на техническое обслуживание, ремонт
оргтехники, поставку запасных
частей и расходных материалов
для муниципальных нужд
муниципального образования
город Краснодар
ПЕРЕЧЕНЬ
обслуживаемой техники
| N п/п |
Наименование | Количество |
Заказчик: Исполнитель:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 8
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
(с изменениями от 13 июля 2007 г.,
15 апреля 2008 г., 25 сентября,
9 декабря 2009 г.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на оказание услуг по перевозке пассажиров на муниципальной
маршрутной сети муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ____ "___" ___________ 200_ г.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
___________________________________ и от имени муниципального образования
город Краснодар, именуемое(ый) Муниципальный заказчик (в дальнейшем -
Заказчик), и ___________________________________________________________,
_________________________________, в лице ______________________________,
действующего на основании ________________________________, именуемое(ый)
в дальнейшем Перевозчик, имеющий лицензию на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом _____________________________, являющееся(ийся)
_________________________________________________________________________
(победителем или единственным перевозчиком)
________________________________________________________________________,
(способ размещения муниципального заказа)
_________________________________________________________________________
(основание заключения муниципального контракта -
протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N ________ от ____________________ и т.п.)
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в
дальнейшем - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Перевозчик по заданию Заказчика обязуется осуществлять
перевозки пассажиров ___________________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить оказанные Перевозчиком услуги.
1.2. Перевозчик обязуется выполнить свои обязательства по настоящему
контракту в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
правил и инструкций, действующих в сфере пассажирских перевозок,
безопасности дорожного движения, согласно графику предоставления услуг и
информации о маршрутах по приложению, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
2. Цена контракта
Общая цена контракта с учетом НДС составляет ___________ рублей ____
копеек. Контракт оплачивается по цене в соответствии с заявкой
(предложением) Перевозчика, поданной в ходе размещения муниципального
заказа. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством.
3. Сроки выполнения услуг
Услуги оказываются в сроки согласно заявке Заказчика, являющейся
неотъемлемым приложением к настоящему контракту.
4. Обеспечение транспортом
Перевозчик принимает на себя обязательство обеспечить услуги по
перевозке ______________________________ в полном объеме согласно графику
предоставления услуг и информации о маршрутах согласно приложению.
5. Обязанности Перевозчика
Для реализации настоящего контракта Перевозчик обязан:
5.1. Оказывать услуги по перевозке в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим контрактом.
5.2. Выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих
отношения по организации и безопасности пассажирских перевозок,
обеспечению безопасности дорожного движения, надлежащей экипировке,
санитарно-гигиенического состояния транспортного средства.
5.3. Контролировать наличие у водителей при выходе на линию
разрешительной документации.
6. Обязанности Заказчика
Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:
6.1. Производить приемку и оплату услуг, оказанных Перевозчиком, в
порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
6.2. Осуществлять контроль за качеством оказываемых услуг.
7. Сдача и приемка услуг
Заказчик назначает своего представителя, который от его имени
совместно с Перевозчиком осуществляет приемку выполненных услуг по акту
приемки.
8. Гарантии качества оказываемых услуг
Перевозчик обеспечивает качество оказываемых услуг в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов по организации и безопасности
пассажирских перевозок, безопасности дорожного движения, экипировке,
санитарно-гигиенического состояния транспортного средства.
9. Порядок оплаты услуг
9.1. Заказчик в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств в течение _____________ рабочих дней после
подписания акта приема-передачи услуг перечисляет денежные средства за
выполненные услуги на расчетный счет Перевозчика (с указанием в
назначении платежа: "оплата муниципального заказа N ________________
от "__" __________ 200_ г. по муниципальному контракту N ________________
от "__" __________ 200_ г.).
9.2. Заказчик может оплатить аванс в размере ____________% от суммы,
установленной разделом 2 настоящего контракта, при условии предоставления
Перевозчиком безусловной безотзывной банковской гарантии в приемлемой
форме приемлемым для заказчика банком на сумму авансового платежа.
Гарантия остается в силе пока Перевозчиком не будут выполнены услуги на
сумму авансового платежа.
9.3. Окончательный расчет за оказанные услуги производится
Заказчиком не позднее 20 дней после полного завершения оказания услуг на
основании акта приемки услуг, оформленного в установленном порядке.
10. Обеспечение выполнения контракта*
10.1. Перевозчик должен предоставить Заказчику обеспечение
исполнения контракта в форме ____________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по контракту, договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта
выбирается Перевозчиком самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на сумму
в размере _____________________________________ рублей.
10.2. В случае, если Перевозчиком избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме передачи денежных средств, то Перевозчик при
подписании настоящего контракта перечисляет денежную сумму, указанную в
пункте 10.1 настоящего контракта, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Заказчику.
Обеспечение исполнения контракта возвращается Перевозчику не
позднее, чем через 28 дней после даты исполнения Перевозчиком своих
обязательств по настоящему контракту.
В случае нарушения Перевозчиком своих обязательств по настоящему
контракту обеспечение исполнения контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
(В случае, если Перевозчиком избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то
Перевозчик при подписании настоящего контракта предоставляет безотзывную
банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 10.1 настоящего
контракта. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать
ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Перевозчиком своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик в
течение 10 дней с момента нарушения Перевозчиком обязательств по
контракту направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате
денежной суммы по безотзывной банковской гарантии.
В случае избрания Перевозчиком способа обеспечения исполнения
контракта в форме страхования ответственности, если в конкурсной
документации (документации об аукционе) не установлено требование о
недопустимости обеспечения исполнения муниципального контракта в виде
страхования ответственности по контракту, то Перевозчик при подписании
настоящего контракта предоставляет договор страхования своей
ответственности по настоящему контракту (страховой полис). В договоре
страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую
страхуется ответственность Перевозчика, страхование должно покрывать
случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Перевозчиком
обязательств по настоящему контракту. Договор страхования ответственности
должен соответствовать законодательству Российской Федерации, а также
содержать ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Перевозчиком своих обязательств по настоящему контракту Заказчик в
течение 10 дней с момента нарушения Перевозчиком обязательств по
контракту предъявляет страховщику требование об уплате денежной суммы по
договору страхования ответственности по настоящему контракту.
В случае, если Перевозчиком избирается способ обеспечения
муниципального контракта в форме договора поручительства, то Перевозчик
при подписании настоящего контракта предоставляет договор поручительства
на сумму, указанную в пункте 10.1 настоящего контракта. По договору
поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может
превышать 10% размера капитала и резервов. Муниципальный контракт может
быть заключен только после предоставления Перевозчиком вместе с договором
поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий,
копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя.).
10.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего контракта перестало быть действительным, Перевозчик обязуется
в течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных
настоящим разделом.
----------------------------------------
* Раздел 10. "Обеспечение исполнения контракта*" применяется в
случае, если муниципальным заказчиком в аукционной (конкурсной)
документации предусмотрено обеспечение исполнения муниципального
контракта.
11. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за качеством
оказываемых услуг.
12. Ответственность сторон
12.1. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. За качество оказанных услуг Перевозчик несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Перевозчик при нарушении (невыполнении) своих обязанностей по
настоящему контракту выплачивает Заказчику неустойку в размере _______ от
общей стоимости услуг по настоящему контракту за каждый день нарушения
(невыполнения) своих обязанностей по настоящему контракту. Выплата
Перевозчиком неустойки Заказчику не препятствует предъявлению к нему
Заказчиком требований о возмещении убытков и не освобождает Перевозчика
от исполнения своих обязанностей по настоящему контракту в натуре.
12.4. Превышения Перевозчиком объемов и стоимости оказываемых услуг,
не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон,
происшедшие по вине Перевозчика, оплачиваются Перевозчиком за свой счет.
12.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий
внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных
действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской
Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально
подтверждены актом соответствующего компетентного органа (органом
Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, органом
Росветнадзора Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой
силы на территории иностранного государства, иным компетентным органом).
12.6. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в день возникновения таких обстоятельств уведомить в
письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и возможной
продолжительности их действия.
12.7 Если обстоятельства, указанные в пункте 12.5 настоящего
контракта, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
13. Внесение изменений в контракт
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения
контракта.
Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным
документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
14. Разрешение споров между сторонами
14.1. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего
контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Перевозчиком спора по
поводу недостатков оказываемых услуг или их причин и невозможности
урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из
сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет
Перевозчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Перевозчиком условий настоящего контракта или
причинной связи между действиями Перевозчика и обнаруженными
недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению
между сторонами, - обе стороны поровну.
14.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности
разрешить возникший между сторонами спор в соответствии с пунктами 14.1 и
14.2 настоящего контракта, то спор разрешается в судебном порядке.
15. Прекращение отношений
Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:
задержки Перевозчиком начала оказания услуг более чем ______ дней по
причинам, не зависящим от Заказчика;
несоблюдения Перевозчиком требований по качеству оказываемых услуг,
если исправление соответствующих некачественно оказываемых услуг влечет
задержку оказания услуг более чем на _______ дней;
аннулирования лицензий на оказываемые услуги, других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих
Перевозчика права на оказание услуг, предусмотренных настоящим
контрактом.
16. Прочие условия
16.1. Настоящий контракт составлен в ________ подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
16.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до ____________________ 200__ г.
Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны
от ответственности за его нарушение.
17. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик: Перевозчик:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
(подпись, печать) (подпись, печать)
Проект контракта подготовлен
(Исполнитель, телефон)
|
Директор департамента экономического развития, |
В.В. Серый |
Приложение
к муниципальному контракту
на оказание услуг по перевозке
пассажиров на муниципальной
маршрутной сети муниципального
образования город Краснодар
ГРАФИК
предоставления услуг по перевозке пассажиров
Заказчик: Перевозчик:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Приложение
к муниципальному контракту
на оказание услуг по перевозке
пассажиров на муниципальной
маршрутной сети муниципального
образования город Краснодар
ИНФОРМАЦИЯ О МАРШРУТАХ
Заказчик: Перевозчик:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 9
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
(с изменениями от 13 июля 2007 г.,
15 апреля 2008 г., 25 сентября,
9 декабря 2009 г.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ по построению локальной вычислительной сети
для нужд муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ____ _____________ 200__ г.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
___________________________________ и от имени муниципального образования
город Краснодар, именуемое(ый) Муниципальный заказчик (в дальнейшем -
Заказчик), и ___________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Исполнитель,
являющееся(ийся) ________________________________________________________
(победителем или единственным исполнителем)
________________________________________________________________________,
(способ размещения муниципального заказа)
_________________________________________________________________________
(основание заключения муниципального контракта -
протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N ________ от ____________________ и т.п.)
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в
дальнейшем - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по
построению локальной вычислительной сети по адресу: ____________________,
а также поставить сетевое оборудование в установленные настоящим
контрактом сроки, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы и
поставленное оборудование.
1.2. Наименование, цена и срок поставляемого оборудования приведены
в приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Смета затрат на выполнение работ по построению локальной
вычислительной сети приведена в приложении N 2, являющемся неотъемлемой
частью настоящего контракта.
2. Сроки выполнения работ и поставки
2.1. Сроки выполнения работ определены планом-графиком выполнения
работ по построению локальной вычислительной сети, приведенном в
приложении N 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2.2. Материалы и оборудование поставляются в период с "__" _________
по "__" ____________ по предварительно согласованному графику поставки со
склада с доставкой силами Исполнителя.
2.3. Пункт поставки Заказчика расположен по адресу: _______________.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена на работы, материалы и оборудование, включая НДС,
определена в приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего
контракта. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в цену по
настоящему контракту.
3.2. Общая цена контракта с учетом НДС составляет ___________ рублей
____ копеек. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе
его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством.
3.3. Исполнение обязательств по контракту оформляется актом
приема-передачи материалов, оборудования, выполненных работ,
подписываемым Исполнителем и Заказчиком.
3.4. Заказчик в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств в течение _____________ рабочих дней после
подписания акта приема-передачи материалов, оборудования, выполненных
работ перечисляет денежные средства за поставленные материалы,
оборудование, выполненные работы на расчетный счет Исполнителя (с
указанием в назначении платежа: "оплата муниципального заказа N _________
от "___" ________________ 200_ г. по муниципальному контракту N _________
от "___" ________________ 200_ г.").
4. Обеспечение исполнения контракта*
4.1. Исполнитель должен предоставить Заказчику обеспечение
исполнения контракта в форме ____________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по контракту, договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта
выбирается Исполнителем самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на сумму
в размере _____________________________________ рублей.
4.2. В случае, если Исполнителем избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме передачи денежных средств, то Исполнитель
при подписании настоящего контракта перечисляет денежную сумму, указанную
в пункте 4.1 настоящего контракта, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Заказчику.
Обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю не
позднее, чем через 28 дней после даты исполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему контракту.
В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему
контракту обеспечение исполнения контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
(В случае, если Исполнителем избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то
Исполнитель при подписании настоящего контракта предоставляет безотзывную
банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 4.1 настоящего
контракта. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать
ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик в
течение 10 дней с момента нарушения Исполнителем обязательств по
контракту направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате
денежной суммы по безотзывной банковской гарантии.
В случае избрания Исполнителем способа обеспечения исполнения
контракта в форме страхования ответственности, если в конкурсной
документации (документации об аукционе) не установлено требование о
недопустимости обеспечения исполнения муниципального контракта в виде
страхования ответственности по контракту, то Исполнитель при подписании
настоящего контракта предоставляет договор страхования своей
ответственности по настоящему контракту (страховой полис). В договоре
страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую
страхуется ответственность Исполнителя, страхование должно покрывать
случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему контракту. Договор страхования ответственности
должен соответствовать законодательству Российской Федерации, а также
содержать ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту Заказчик в
течение 10 дней с момента нарушения Исполнителем обязательств по
контракту предъявляет страховщику требование об уплате денежной суммы по
договору страхования ответственности по настоящему контракту.
В случае, если Исполнителем избирается способ обеспечения
муниципального контракта в форме договора поручительства, то Исполнитель
при подписании настоящего контракта предоставляет договор поручительства
на сумму, указанную в пункте 4.1 настоящего контракта. По договору
поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может
превышать 10% размера капитала и резервов. Муниципальный контракт может
быть заключен только после предоставления Исполнителем вместе с договором
поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий,
копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя.).
7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего контракта перестало быть действительным, Исполнитель обязуется
в течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных
настоящим разделом.
----------------------------------------
* Раздел 4. "Обеспечение исполнения контракта*" применяется в
случае, если муниципальным заказчиком в аукционной (конкурсной)
документации предусмотрено обеспечение исполнения муниципального
контракта.
5. Срок действия контракта
5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до _____________________ 200__ г.
5.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.
6. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
6.1. Обеспечивать поставку материалов и оборудования, отвечающих
требованиям, предъявляемым при выполнении данного вида работ, в сроки,
установленные настоящим контрактом.
6.2. Иметь соответствующие лицензии (сертификаты) на выполняемые
работы. Используемые материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество и пригодность к использованию.
6.3. Выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим контрактом, и сдавать работы Заказчику в состоянии,
соответствующем условиям настоящего контракта.
6.4. По окончании работ передать Заказчику поэтажные схемы разводки
кабельной системы с указанием мест расположения сетевого оборудования и
документацию, необходимую для эксплуатации и иного использования
результата работ.
6.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации
локальной сети (включая оборудование) неисправностей, которые не позволят
продолжить нормальную эксплуатацию локальной сети до их устранения,
устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается
на период устранения неисправностей.
6.6. Устранять неисправности необходимо в следующие сроки:
оценка неисправности - в течение одного дня со дня направления
заявки;
осуществление простого ремонта (замена вышедших из строя деталей и
материалов) - в течение двух дней со дня направления заявки;
осуществление сложного ремонта (замена вышедших из строя ключевых
блоков оборудования) - по дополнительно оговоренным срокам, фиксируемых в
дополнительном соглашении сторон, являющемся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
6.7. В случае невозможности соблюдения сроков ремонта, указанных в
подпункте 6.6, предоставить Заказчику аналогичное оборудование на время
ремонта.
6.8. Осуществлять выезд на объекты Заказчика за вышедшим из строя
оборудованием и доставлять замененное (отремонтированное) оборудование в
течение гарантийного срока собственным транспортом.
6.9. Обеспечивать оборудование упаковкой, способной предотвратить
его повреждение или порчу во время перевозки в пункт поставки.
6.10. Исполнитель не вправе ни полностью, ни частично передавать
(уступать) третьему лицу свои обязательства по настоящему контракту.
7. Права и обязанности Заказчика
7.1. Заказчик вправе:
7.1.1. Осуществлять контроль за качеством выполненных работ.
7.1.2. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 7.1.2 пункта 7.1 раздела 7
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. Совершить все необходимые действия по обеспечению принятия
работ и оборудования.
7.2.2. Назначить своего представителя, который совместно с
Исполнителем осуществит приемку выполненных работ по акту
приемки-передачи. Акт приемки-передачи работ, представляемый
Исполнителем, подписывается Заказчиком в течение трех дней.
7.2.3. Использовать оборудование в соответствии с его целевым
назначением, выполнять в соответствии с руководством по эксплуатации
оборудования правила эксплуатации.
7.2.4. В случае выявления каких-либо отклонений от нормального
режима работы локальной вычислительной сети известить об этом Исполнителя
в двухдневный срок после обнаружения таких отклонений, для принятия им
необходимых мер.
8. Гарантии качества
8.1. Срок гарантии на работы, выполненные Исполнителем по контракту,
составляет три года.
8.2. Срок гарантии на оборудование, поставленное Исполнителем по
контракту, определен в приложении N 1 к настоящему контракту.
8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи
преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, нарушения
правил эксплуатации оборудования, зафиксированных актом Исполнителя.
8.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов Заказчик составляет акт с участием представителя
Исполнителя на основе квалифицированной экспертизы.
8.5. Переход права собственности на локальную вычислительную сеть и
сетевое оборудование происходит в момент подписания акта
приемки-передачи.
9. Внесение изменений в контракт
9.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий
исполнения контракта.
9.2. До 1 января 2010 года в случае, если это предусмотрено
конкурсной документацией (документацией об аукционе), Заказчик по
согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего контракта вправе
изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем работ при
изменении потребности в работах, предусмотренных настоящим контрактом,
или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не
предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными
контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по
согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% этой цены
контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с
сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить
цену контракта указанным образом.
9.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения
настоящего контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренное
настоящим контрактом количество оборудования при изменении потребности в
оборудовании, на поставку которого заключен контракт.
При поставке дополнительного количества оборудования Заказчик по
согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально количеству дополнительно поставленного оборудования, но
не более чем на 10% такой цены контракта.
В связи с сокращением потребности в оборудовании, на поставку
которого заключен контракт, Заказчик изменяет первоначальную цену
контракта пропорционально количеству оборудования, потребность в котором
прекратилась.
Цена единицы дополнительно поставляемого оборудования при сокращении
потребности в поставке оборудования должна определяться по цене,
установленной настоящим контрактом.*
9.4. Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным
документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
----------------------------------------
* Пункты 9.2, 9.3 раздела 9 не применяются при размещении
муниципального заказа путем запроса котировок.
10. Ответственность сторон
10.1. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. В случае существенного нарушения требований к качеству
оборудования Заказчик вправе потребовать замены оборудования
ненадлежащего качества на оборудование, соответствующее условиям
настоящего контракта.
10.3. В случае передачи некомплектного оборудования Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя доукомплектования оборудования в разумный
срок, в случае, если Исполнитель в разумный срок не выполнит указанного
требования Заказчика, Заказчик вправе потребовать замены некомплектного
оборудования на комплектное.
10.4. В случае недопоставки или просрочки поставки оборудования,
нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику
неустойку в размере _______% от суммы контракта за каждый день просрочки.
10.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий
внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных
действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской
Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально
подтверждены актом соответствующего компетентного органа (органом
Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, органом
Росветнадзора Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой
силы на территории иностранного государства, иным компетентным органом).
10.6. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в течение трех дней с момента возникновения таких
обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте
возникновения, виде и возможной продолжительности их действия.
10.7. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.5 настоящего
контракта, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
11. Разрешение споров
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между
сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров
споры разрешаются в судебном порядке.
12. Прочие условия
Настоящий контракт составлен в ______________ подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
13. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик: Исполнитель:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
(подпись, печать) (подпись, печать)
Проект контракта подготовлен
(Исполнитель, телефон)
|
Директор департамента экономического развития, |
В.В. Серый |
Приложение N 1
к муниципальному контракту
на выполнение работ по построению
локальной вычислительной сети
для муниципальных нужд
муниципального образования
город Краснодар
ПЕРЕЧЕНЬ
сетевого оборудования
| N п/п |
Наименование оборудования |
Гаран- тийный срок |
Срок поставки |
Количество | Цена за единицу, в том числе НДС |
Общая стоимость |
Заказчик: Исполнитель:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Приложение N 2
к муниципальному контракту
на выполнение работ по построению
локальной вычислительной сети
для муниципальных нужд
муниципального образования
город Краснодар
СМЕТА
затрат на выполнение работ по построению локальной вычислительной сети
для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар
Заказчик: Исполнитель:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Приложение N 3
к муниципальному контракту
на выполнение работ по построению
локальной вычислительной сети
для муниципальных нужд
муниципального образования
город Краснодар
ПЛАН-ГРАФИК
выполнения работ
Заказчик: Исполнитель:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 10
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
(с изменениями от 25 сентября, 9 декабря 2009 г.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
купли-продажи квартиры для муниципальных нужд
муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ____ "___" __________ 200__ г.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
в лице ____________________________________________________, действующего
на основании ______________________ и от имени муниципального образования
город Краснодар, именуемое(ый) Муниципальный заказчик (в дальнейшем -
Покупатель), и __________________________________________________________
_____________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем
Продавец, являющееся(ийся) _____________________________________________,
(победителем или единственным продавцом)
_________________________________________________________________________
(указать способ размещения муниципального заказа)
_________________________________________________________________________
(указать основание заключения муниципального контракта -
протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N ________ от ____________________ и т.п.)
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в
дальнейшем - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в муниципальную
собственность квартиру(ры), характеристики, техническое состояние и
месторасположение которой(ых) приведены в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего контракта, а Покупатель обязуется
своевременно принять квартиру(ры) и оплатить продавцу стоимость
продаваемой(ых) квартиры(р) (далее - квартира).
1.2. Передаваемая квартира отвечает всем предъявляемым
законодательством Российской Федерации требованиям к жилым помещениям.
1.3. Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности на
основании _______________________________________________________________
________________________________________________________________________.
2. Права и обязанности сторон, передача квартиры
2.1. Продавец гарантирует качество передаваемой квартиры,
находящейся в удовлетворительном состоянии, а также гарантирует, что
продаваемая квартира не заложена, не арестована, не обременена иными
правами третьих лиц.
2.2. Продавец обязан передать Покупателю в собственность квартиру,
подписать акт приема-передачи квартиры после государственной регистрации
настоящего контракта, вручить ключи от квартиры.
2.3. Покупатель обязан оплатить стоимость квартиры в полном объеме и
в указанные в контракте сроки, принять квартиру на условиях,
предусмотренных настоящим контрактом, а также совершить все необходимые
действия для государственной регистрации перехода права собственности и
настоящего контракта.
2.4. Право муниципальной собственности муниципального образования
город Краснодар на квартиру возникает с момента государственной
регистрации перехода права собственности на квартиру в Главном управлении
Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю.
2.5. При приобретении в собственность квартиры в многоквартирном
доме по адресу: _________________________________________________________
к Покупателю переходит доля в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме по адресу: ___________________________.
2.6. Приемка квартиры осуществляется сторонами по акту
приема-передачи, подписываемому сторонами в течение двух рабочих дней
после государственной регистрации настоящего контракта. При
приеме-передаче квартиры Продавец передает Покупателю свободную квартиру
и ключи от нее.
2.7. Продавец обязан передать Покупателю следующие документы на
продаваемую квартиру:
- технический паспорт сроком не старше 5 лет;
- документ, на основании которого возникло право собственности на
квартиру;
- свидетельство о праве собственности на продаваемую квартиру;
- выписка из лицевого счета владельца;
- выписка из лицевого счета места проживания несовершеннолетних
детей (в случае, если продавец квартиры имеет таковых);
- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- нотариально заверенное согласие супруга на совершаемую сделку.
3. Цена контракта и порядок расчета
3.1. Стоимость квартиры оплачивается по цене в соответствии с
заявкой (предложением) Продавца, поданной в ходе размещения
муниципального заказа, и составляет: __________ (_______________________)
рублей. Цена контракта является твердой и не может быть увеличена в ходе
его исполнения.
3.2. Оплата за квартиру производится департаментом муниципальной
собственности и городских земель администрации муниципального образования
город Краснодар за счет средств, поступивших из _________________________
________________________________________________________________________.
Основаниями для перечисления денежных средств являются настоящий
контракт, подписанный сторонами, а также акт приема-передачи квартиры.
3.3. Департамент муниципальной собственности и городских земель
администрации муниципального образования город Краснодар в течение 3-х
рабочих дней с момента передачи квартир перечисляет денежные средства за
приобретаемую квартиру на счет Продавца.
4. Срок действия контракта
Настоящий контракт считается заключенным с момента его
государственной регистрации в Главном управлении Федеральной
регистрационной службы по Краснодарскому краю и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. За качество продаваемой квартиры ответственность несет Продавец
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Продавец ни полностью, ни частично не вправе передавать
(уступать третьему лицу) свои права и обязанности по настоящему
контракту.
5.4. В случае отказа Продавца от подписания акта приема-передачи
квартиры Продавец обязан уплатить Покупателю неустойку в размере ____% от
стоимости квартиры, а также возместить ему причиненные убытки.
5.5. В случае нарушения Продавцом обязательств по настоящему
контракту Продавец уплачивает неустойку за каждый день просрочки в
размере _____% от стоимости квартиры, но не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий
внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных
действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской
Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально
подтверждены актом соответствующего компетентного органа (территориальным
органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, иным
компетентным органом).
5.7. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно
времени действия данных обстоятельств.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение пяти дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде
и возможной продолжительности их действия.
5.8. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.6 настоящего
контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты
соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи
с наступлением таких обстоятельств.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.2. Разногласия по контракту должны быть рассмотрены сторонами в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их возникновения.
6.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров
споры разрешаются в судебном порядке.
7. Изменения и дополнения к настоящему контракту
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом условий исполнения контракта.
Изменение условий настоящего контракта оформляется дополнительным
соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
7.1. Обеспечение исполнения контракта*
7.1.1. Продавец должен предоставить Покупателю обеспечение
исполнения контракта в форме ____________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по контракту договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Покупателю денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта
выбирается Продавцом самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на сумму
в размере __________________________________________ рублей.
7.1.2. В случае, если Продавцом избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме передачи денежных средств, то Продавец при
подписании настоящего контракта перечисляет денежную сумму, указанную в
пункте 7.1.1 настоящего контракта, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Покупателю.
Обеспечение исполнения контракта возвращается Продавцу не позднее,
чем через 28 дней после даты исполнения Продавцом своих обязательств по
настоящему контракту.
В случае нарушения Продавцом своих обязательств по настоящему
контракту обеспечение исполнения контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
(В случае, если Продавцом избирается способ обеспечения исполнения
контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то Продавец при
подписании настоящего контракта предоставляет безотзывную банковскую
гарантию на сумму, указанную в пункте 7.1.1 настоящего контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на
настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего контракта, названия
предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанное
в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения Продавцом своих
обязательств по настоящему контракту Покупатель в течение 10 дней с
момента нарушения Продавцом обязательств по контракту направляет в банк,
выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной
банковской гарантии.
В случае избрания Продавцом способа обеспечения исполнения контракта
в форме страхования ответственности, если в конкурсной документации
(документации об аукционе) не установлено требование о недопустимости
обеспечения исполнения муниципального контракта в виде страхования
ответственности по контракту, то Продавец при подписании настоящего
контракта предоставляет договор страхования своей ответственности по
настоящему контракту (страховой полис). В договоре страхования
ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется
ответственность Продавца, страхование должно покрывать случаи виновного
неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом обязательств по
настоящему контракту. Договор страхования ответственности должен
соответствовать законодательству Российской Федерации, а также содержать
ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Продавцом своих обязательств по настоящему контракту Покупатель в течение
10 дней с момента нарушения Продавцом обязательств по контракту
предъявляет страховщику требование об уплате денежной суммы по договору
страхования ответственности по настоящему контракту.
В случае, если Продавцом избирается способ обеспечения
муниципального контракта в форме договора поручительства, то Продавец при
подписании настоящего контракта предоставляет договор поручительства на
сумму, указанную в пункте 7.1.1 настоящего контракта. По договору
поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может
превышать 10% размера капитала и резервов. Муниципальный контракт может
быть заключен только после предоставления Продавцом вместе с договором
поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий,
копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя.).
7.1.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего контракта перестало быть действительным, Продавец обязуется в
течение 10 дней представить Покупателю иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных
настоящим разделом.
----------------------------------------
* Раздел 7.1. "Обеспечение исполнения контракта*" применяется в
случае, если муниципальным заказчиком в аукционной (конкурсной)
документации предусмотрено обеспечение исполнения муниципального
контракта.
8. Прочие условия
Настоящий контракт составлен в семи экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон
Покупатель: Продавец:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
(подпись, печать) (подпись, печать)
Проект контракта подготовлен
(исполнитель, телефон)
|
Директор департамента экономического развития, |
В.В. Серый |
Приложение N 1
к муниципальному контракту
купли-продажи квартиры
для муниципальных нужд
муниципального образования
город Краснодар
Технические характеристики квартир(ы)
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:___________________
| N п/п |
Наименование показателя | Значение |
Покупатель: Продавец:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 11
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
(с изменениями от 25 сентября, 9 декабря 2009 г.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
купли-продажи нежилого здания (помещения) для муниципальных нужд
муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ____ "___" __________ 200__ г.
___________________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
___________________________________ и от имени муниципального образования
город Краснодар, именуем___ Муниципальный заказчик (в дальнейшем -
Покупатель), и ______________________________________________, именуем___
в дальнейшем Продавец, являющееся(-ийся) ________________________________
_________________________________________________________________________
(победителем или единственным продавцом)
_________________________________________________________________________
(указать способ размещения муниципального заказа)
________________________________________________________________________,
(указать основание заключения муниципального контракта -
протокол соответствующей комиссии, или статья 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N _____ от ______________ и т.п.)
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в
дальнейшем - Контракт) о нижеследующем:
Раздел I
Предмет Контракта
1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а
Покупатель оплатить и принять в собственность в соответствии с условиями
настоящего Контракта следующее недвижимое имущество: нежилое здание
(помещение), общей площадью ________ квадратных метров, имеющее следующие
характеристики: _______________, расположенное на земельном участке мерою
________ квадратных метров, находящемся по адресу: ______________________
______________________________ (далее по тексту - "Имущество").
2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на
основании _____________________________________________________________.
3. Права на земельный участок, занятый Имуществом и необходимый для
его использования, передаются Покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество свободно от прав
третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом
спора.
5. Покупатель удовлетворен качественным состоянием и техническими
характеристиками Имущества путем его внутреннего и наружного осмотра и не
обнаружил недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.
Раздел II
Цена контракта и порядок расчетов
6. Цена за передаваемое Имущество выплачивается в соответствии с
заявкой (предложением) Продавца, поданной в ходе размещения
муниципального заказа, и составляет _______ (___________________) рублей,
с учетом НДС. Цена контракта является твердой и не может быть увеличена в
ходе его исполнения.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом количества передаваемого Имущества и иных
условий исполнения контракта.
7. Оплата за Имущество производится Покупателем за счет средств,
поступивших из _______________________, в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Основаниями для перечисления денежных средств являются настоящий
Контракт, акт приема-передачи Имущества, подписанные Сторонами,
свидетельство о государственной регистрации права муниципальной
собственности на Имущество, выданное Управлением Федеральной
регистрационной службы по Краснодарскому краю.
8. Покупатель перечисляет денежные средства за приобретаемое
Имущество на расчетный счет Продавца в течение 10 (десяти) рабочих дней
после получения свидетельства о государственной регистрации права
муниципальной собственности на Имущество в Управлении Федеральной
регистрационной службы по Краснодарскому краю.
Раздел III
Передача Имущества
9. Передача Имущества Покупателю осуществляется по акту
приема-передачи, подписываемому Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих
дней после подписания настоящего Контракта и являющемуся его неотъемлемой
частью.
10. Одновременно с подписанием акта приема-передачи Имущества
Продавец передает Покупателю ключи от всех помещений Имущества, и
техническую документацию Имущества.
11. Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным
после государственной регистрации перехода права собственности в
Управлении Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю.
12. Риск случайной гибели или случайных повреждений Имущества
переходит на Покупателя с момента государственной регистрации права
собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Краснодарскому краю.
13. С момента передачи Имущества Покупателю и до полной его оплаты
Имущество не является находящимся в залоге у Продавца для обеспечения
исполнения Покупателем его обязанности по оплате Имущества.
Раздел IV
Права и обязанности Сторон
14. Покупатель имеет право:
14.1. Требовать уменьшения цены Имущества либо расторжения
настоящего Контракта в случае нарушения Продавцом условий пункта 4
раздела I настоящего Контракта.
14.2. Отказаться от исполнения условий настоящего Контракта в случае
отказа Продавца передать Покупателю Имущество, ключи от его помещений и
техническую документацию Имущества.
15. Покупатель обязан:
15.1. Оплатить стоимость Имущества в полном объеме и в указанные в
Контракте сроки, принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим
Контрактом, а также совершить все необходимые действия для
государственной регистрации перехода права собственности.
16. Продавец обязан:
16.1. Передать Покупателю в собственность Имущество и подписать акт
приема-передачи Имущества в срок, установленный в пункте 9 раздела III
настоящего Контракта.
16.2. Продавец обязан самостоятельно представить в Управление
Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю все документы,
необходимые для государственной регистрации перехода права собственности
на продаваемое Имущество.
Раздел V
Срок действия Контракта
17. Настоящий Контракт считается заключенным с момента его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Контракту.
Раздел VI
Ответственность Сторон
18. За нарушение условий настоящего Контракта Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
19. В случае отказа Продавца от подписания акта приема-передачи
Имущества Продавец обязан уплатить Покупателю неустойку в размере ___% от
стоимости Имущества, а также возместить ему реально причиненные убытки. В
случае нарушения Продавцом иных обязательств по настоящему Контракту
Продавец уплачивает Покупателю неустойку за каждый день просрочки в
размере ____% от стоимости Имущества, но не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
20. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий внешних
объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий,
забастовок, объявления моратория Правительством Российской Федерации и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Контракта.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально
подтверждены актом соответствующего компетентного органа (территориальным
органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, иным
компетентным органом).
21. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени
действия данных обстоятельств.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 5-ти (пяти) дней с даты возникновения таких
обязательств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте
возникновения, виде и возможной продолжительности их действия.
22. Если обстоятельства, указанные в пункте 20 настоящего Контракта,
будут длиться более 2-х (двух) календарных месяцев с даты
соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта без требования
возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
Раздел VII
Обеспечение исполнения контракта*
23. Продавец должен предоставить Покупателю обеспечение исполнения
контракта в форме _______________________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по контракту, договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Покупателю денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта
выбирается Продавцом самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на сумму
в размере __________________________________________________ рублей.
24. В случае, если Продавцом избирается способ обеспечения
исполнения Контракта в форме передачи денежных средств, то Продавец при
подписании настоящего Контракта перечисляет денежную сумму, указанную в
пункте 23 настоящего Контракта, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Покупателю.
Обеспечение исполнения Контракта возвращается Продавцу не позднее,
чем через 28 дней после даты исполнения Продавцом своих обязательств по
настоящему Контракту.
В случае нарушения Продавцом своих обязательств по настоящему
Контракту обеспечение исполнения Контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
(В случае, если Продавцом избирается способ обеспечения исполнения
Контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то Продавец при
подписании настоящего Контракта предоставляет безотзывную банковскую
гарантию на сумму, указанную в пункте 23 настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на
настоящий Контракт, путем указания Стороны настоящего Контракта, названия
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное
в преамбуле настоящего Контракта. В случае нарушения Продавцом своих
обязательств по настоящему Контракту Заказчик в течение 10 дней с момента
нарушения Продавцом обязательств по Контракту направляет в банк, выдавший
гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной банковской
гарантии.
В случае избрания Продавцом способа обеспечения исполнения контракта
в форме страхования ответственности, если в конкурсной документации
(документации об аукционе) не установлено требование о недопустимости
обеспечения исполнения муниципального контракта в виде страхования
ответственности по контракту, то Продавец при подписании настоящего
контракта предоставляет договор страхования своей ответственности по
настоящему контракту (страховой полис). В договоре страхования
ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется
ответственность Продавца, страхование должно покрывать случаи виновного
неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом обязательств по
настоящему контракту. Договор страхования ответственности должен
соответствовать законодательству Российской Федерации, а также содержать
ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Продавцом своих обязательств по настоящему контракту Покупатель в течение
10 дней с момента нарушения Продавцом обязательств по контракту
предъявляет страховщику требование об уплате денежной суммы по договору
страхования ответственности по настоящему контракту.
В случае, если Продавцом избирается способ обеспечения
муниципального контракта в форме договора поручительства, то Продавец при
подписании настоящего контракта предоставляет договор поручительства на
сумму, указанную в пункте 23 настоящего контракта. По договору
поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может
превышать 10% размера капитала и резервов. Муниципальный контракт может
быть заключен только после предоставления Продавцом вместе с договором
поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий,
копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя.).
25. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, Продавец обязуется в
течение 10 дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения Контракта в размере и на условиях, предусмотренных
настоящим разделом.
----------------------------------------
* Раздел VII "Обеспечение исполнения контракта*" применяется в
случае, если муниципальным заказчиком в аукционной (конкурсной)
документации предусмотрено обеспечение исполнения муниципального
контракта.
Раздел VIII
Разрешение споров
26. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Контракту или в связи с выполнением его условий, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
27. Разногласия по Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их возникновения.
28. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров,
споры разрешаются в судебном порядке.
Раздел IХ
Заключительные положения
29. Настоящий Контракт составлен в 7-ми (семи) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
30. Изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
Раздел Х
Реквизиты и подписи Сторон
Продавец: Покупатель:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
(подпись, печать) (подпись, печать)
Проект контракта подготовлен
(исполнитель, телефон)
|
Директор департамента муниципальной |
Е.Ю. Калугина |
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 12
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
(с изменениями от 25 сентября, 9 декабря 2009 г.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ* для муниципальных нужд
муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ____ "___" __________ 200__ г.
___________________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
___________________________________ и от имени муниципального образования
город Краснодар, именуем___ Муниципальный заказчик (в дальнейшем -
Заказчик), и ____________________________, в лице _______________________,
действующего на основании ___________________________________, именуем___
в дальнейшем Подрядчик, являющееся(ийся) ________________________________
________________________________________________________________________,
(победителем или единственным подрядчиком)
________________________________________________________________________,
(способ размещения муниципального заказа)
___________________________________________________________________,
(указать основание заключения муниципального контракта -
протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N _____ от ______________ и т.п.),
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт
(далее - контракт) о нижеследующем: _____________________________________
----------------------------------------
* типовая форма утверждена для выполнения строительно-монтажных,
аварийно-восстановительных работ, текущего, капитального ремонта, работ
по реконструкции объекта.
Раздел I
Предмет контракта
1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика
выполнить ____________________________________ работы (далее - работы), а
Заказчик обязуется осуществлять надзор и контроль за ходом и качеством
выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить
Подрядчику обусловленную настоящим контрактом цену, в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в
текущем финансовом году.
Раздел II
Цена контракта и условия платежа
2. Цена контракта составляет ___________ (________________________)
рублей ____ коп., в т.ч. НДС ___________________________________________.
(в том числе, либо не предусмотрен)
3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и
настоящим контрактом.
4. Заказчик может оплатить аванс в размере _____% (не более 30%) от
суммы, установленной пунктом 2 настоящего контракта (в том числе аванс на
приобретение материалов и оборудования в размере _____% от его
стоимости), в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств в текущем финансовом году. При условии
предоставления Подрядчиком безусловной безотзывной банковской гарантии в
приемлемой форме приемлемым для Заказчика банком на сумму авансового
платежа. Гарантия остается в силе, пока Подрядчиком не будут выполнены
работы на сумму авансового платежа.
Раздел III
Сроки выполнения работ
5. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:
Начало работ: от даты подписания настоящего контракта*
Окончание работ: ________________ 200__ г.
6. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ
является исходной для определения штрафных санкций имущественного
характера в случаях нарушения сроков выполнения работ по настоящему
контракту.
----------------------------------------
* для выполнения аварийно-восстановительных работ начало работ: со
дня начала работ, с соблюдением требований пункта 6 части 2 статьи 55
Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
Раздел IV
Обеспечение выполнения работ материалами и оборудованием
7. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение
работ материалами, изделиями и конструкциями в соответствии со сметной
документацией.
8. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество.
9. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных
для реализации контракта материалов и оборудования до подписания акта
приемки выполненных работ.
Раздел V
Обязанности Заказчика
10. Заказчик:
10.1. Обеспечивает финансирование выполнения работ в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в
текущем финансовом году.
10.2. Корректирует действия Подрядчика по организации работ.
10.3. Утверждает сметную документацию Подрядчику.
10.4. Производит приемку результата выполненных Подрядчиком работ в
порядке, предусмотренном настоящим контрактом, в соответствии с формами,
утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100 "Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".
10.5. Осуществляет технический надзор и контроль за ходом и
качеством выполнения работ, соблюдением сроков, качеством предоставленных
Подрядчиком материалов.
10.6. В установленном порядке ведет бухгалтерский учет по данному
контракту.
Раздел VI
Обязанности Подрядчика
11. Подрядчик:
11.1. Выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим контрактом, и сдает объект строительства Заказчику в
установленный настоящим контрактом срок в состоянии, обеспечивающем его
эксплуатацию.
11.2. Подрядчик обязан обеспечить:
производство работ в полном соответствии с проектами, с дефектными
актами, сметами и строительными нормами и правилами;
качество выполнения всех работ в соответствии со сметной
документацией, действующими нормами и техническими условиями;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
в ходе производства работ выполнение на строительной площадке
необходимых мероприятий по технике безопасности;
содержание и уборку строительной площадки и прилегающей
непосредственно к ней территории;
вывоз в трехдневный срок после подписания акта приемки выполненных
работ за пределы объекта строительного инвентаря, инструмента,
строительных материалов, временных сооружений и другого имущества,
строительного мусора в места, указанные Заказчиком.
11.3. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с
ним работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации об
охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
11.4. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих
чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком.
При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в
течение трех дней с момента обнаружения.
Раздел VII
Сдача и приемка работ
12. Заказчик осуществляет приемку результата выполненных работ по
акту приемки выполненных работ.
13. Подрядчик обязан представить Заказчику акт приемки выполненных
работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат не позднее 25-го
числа отчетного месяца.
14. Приемка результата выполненных работ осуществляется в
соответствии с установленным действующим законодательством Российской
Федерации порядком.
15. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в
составе своего представителя, представителя Подрядчика, в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации,
представителя проектной организации, государственных и муниципальных
органов надзора.
16. Подрядчик передает Заказчику за три дня до даты начала приемки
выполненных работ два экземпляра исполнительной документации.
17. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного
использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика
и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
Раздел VIII
Гарантии качества по сданным работам
18. Гарантии качества распространяются на все конструктивные
элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
19. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в
него инженерных систем, материалов и работ составляет ___________________
с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией (типовая межотраслевая форма N КС-14,
утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а "Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов,
материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в
капитальном строительстве").
20. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся
дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить
за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения
создается комиссия, в состав которой Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения
от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период
устранения дефектов.
21. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе
квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, а при
установлении экспертизой вины Подрядчика в обнаруженных дефектах,
Подрядчик возмещает Заказчику стоимость проведенной экспертизы.
22. Указанные гарантии не распространяются на случаи нарушения
правил эксплуатации объекта и виновных действий пользователей.
Раздел IX
Журнал производства работ
23. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал
производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой
межотраслевой форме N КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата
России от 30.10.1997 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и
нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся
предметов, работ в капитальном строительстве". Каждая запись в журнале
подписывается Подрядчиком. Заказчик регулярно, не реже одного раза в 10
дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
24. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ,
применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить
свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока
устранения допущенных нарушений. Подрядчик в течение указанного срока
обязан исполнить указания Заказчика, и сделать отметку об исполнении в
журнале производства работ.
Раздел X
Охранные мероприятия
25. Охрану объекта строительства, строительной площадки осуществляет
Подрядчик до приемки результата выполненных работ Заказчиком.
Раздел XI
Скрытые строительные работы
26. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки
Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика, но не
позднее чем за три календарных дня до начала проведения закрытия работ, о
необходимости промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих
закрытию, ответственных конструкций и систем, проведения гидравлических
испытаний и лабораторных исследований. Если представитель Заказчика не
является к указанному сроку, то Подрядчик составляет односторонний акт и
считает работы принятыми; при этом ответственность за качество
выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ производится
по требованию Заказчика. Если дефекты не обнаружены, вскрытие работ
производится за счет Заказчика.
27. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ
и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов
освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического
испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемкой
каждой системы в отдельности.
28. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал
производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию,
то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения
Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки. Если
закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком (Заказчик не был
информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой
счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку
Заказчиком, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
Раздел XII
Оплата работ и взаиморасчеты
29. Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) в
течение 15 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ и
справки о стоимости выполненных работ и затрат. Заказчик перечисляет
денежные средства за выполненные работы на расчетный счет Подрядчика (с
указанием в назначении платежа: оплата по муниципальному контракту
N _____________ от __________________ 200__ г.).
30. Выплата аванса и оплата за выполненные работы осуществляются
Заказчиком на расчетный счет Подрядчика.
Раздел XIII
Обеспечение исполнения контракта*
31. Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения
контракта в форме _______________________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по контракту, договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта
выбирается Подрядчиком самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на сумму
в размере ______________________________________ рублей.
32. В случае, если Подрядчиком избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме передачи денежных средств, то Подрядчик при
подписании настоящего контракта перечисляет денежную сумму, указанную в
пункте 31 настоящего контракта, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Заказчику.
Обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику не позднее,
чем через 28 дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему контракту.
В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
контракту обеспечение исполнения контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
В случае, если Подрядчиком избирается способ обеспечения исполнения
контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то Подрядчик при
подписании настоящего контракта предоставляет безотзывную банковскую
гарантию на сумму, указанную в пункте 31 настоящего контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, а также содержать указание на
настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего контракта, названия
предмета и ссылки на основании# заключения настоящего контракта, указанное
в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения Подрядчиком своих
обязательств по настоящему контракту Заказчик в течение 10 дней с момента
нарушения Подрядчиком обязательств по контракту направляет в банк,
выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной
банковской гарантии.
В случае избрания Подрядчиком способа обеспечения исполнения
контракта в форме страхования ответственности, если в конкурсной
документации (документации об аукционе) не установлено требование о
недопустимости обеспечения исполнения муниципального контракта в виде
страхования ответственности по контракту, то Подрядчик при подписании
настоящего контракта предоставляет договор страхования своей
ответственности по настоящему контракту (страховой полис). В договоре
страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую
страхуется ответственность Подрядчика, страхование должно покрывать
случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по настоящему контракту. Договор страхования ответственности
должен соответствовать законодательству Российской Федерации, а также
содержать ссылку на настоящий контракт, путем указания Стороны настоящего
контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В случае нарушения
Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту Заказчик в течение
10 дней с момента нарушения Подрядчиком обязательств по контракту
предъявляет страховщику требование об уплате денежной суммы по договору
страхования ответственности по настоящему контракту.
В случае, если Подрядчиком избирается способ обеспечения
муниципального контракта в форме договора поручительства, то Подрядчик
при подписании настоящего контракта предоставляет договор поручительства
на сумму, указанную в пункте 31 настоящего контракта. По договору
поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может
превышать 10% размера капитала и резервов. Муниципальный контракт может
быть заключен только после предоставления Подрядчиком вместе с договором
поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя,
сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов,
подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий,
копии учредительных документов поручителя. Все листы предоставляемых
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя.
33. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, Подрядчик обязуется в
течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения Контракта в размере и на условиях, предусмотренных настоящим
разделом.
----------------------------------------
* Раздел XIII "Обеспечение исполнения контракта*" применяется в
случае, если муниципальным заказчиком в аукционной (конкурсной)
документации предусмотрено обеспечение исполнения муниципального
контракта.
Раздел XIV
Ответственность Сторон
34. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих
обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
35. Подрядчик при нарушении (невыполнении) своих обязанностей по
настоящему Контракту выплачивает Заказчику неустойку в размере _____% от
общей стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день нарушения
(невыполнения) своих обязанностей по настоящему Контракту, но не менее
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
36. Неустойку Подрядчик перечисляет в полном объеме на счет,
указанный Заказчиком, согласно письменному уведомлению в течение трех
банковских дней.
37. Некачественно выполненные работы устраняются Подрядчиком за свой
счет в согласованные с Заказчиком сроки.
38. В случае, если Заказчиком обнаружены некачественно выполненные
работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в
согласованный Сторонами срок, переделать эти работы в соответствии с
проектом и СНИП. При неустранении Подрядчиком недостатков Заказчик вправе
для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую
организацию за счет Подрядчика.
39. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не
подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон,
происшедшее по вине Подрядчика, оплачивается Подрядчиком за свой счет.
Раздел XV
Форс-мажорные условия
40. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
как-то: стихийные бедствия, войны, эпидемии, иные события, не подлежащие
разумному контролю Сторон, освобождают Стороны от ответственности за
невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему
Контракту на срок действия указанных обстоятельств.
В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют
обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении
таких обстоятельств в десятидневный срок (если эти обстоятельства
непосредственно повлекли невыполнение или несвоевременное выполнение
одной из Сторон своих обязательств по настоящему Контракту), такая
Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на
форс-мажорные.
41. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести
месяцев, Стороны вправе отказаться от предложения настоящего контракта
без уплаты штрафов или неустоек, приняв все возможные меры по проведению
взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.
42. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит
на Стороне, не выполнившей свои обязательства.
Раздел XVI
Внесение изменений в контракт
43. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий
исполнения контракта.
44. До 1 января 2010 года в случае, если это предусмотрено
документацией об аукционе, Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе
исполнения контракта на выполнение работ вправе изменить не более чем на
10% предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в
работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом,
но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении
дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему
таких работ, но не более чем на 10% этой цены контракта , а при внесении
соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в
выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным
образом.
45. Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным
документом, подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
Раздел XVII
Разрешение споров между Сторонами
46. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров и возникшие
договоренности в обязательном порядке фиксируются соглашением Сторон (или
протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью
настоящего контракта.
47. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной работы или их причин и невозможности
урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон
должна быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет
Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи
между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных
случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения
экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе
Стороны поровну.
48. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности
разрешить возникший между сторонами спор в порядке и в соответствии с
пунктами 46 и 47 настоящего Контракта, то он передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Краснодарского края в установленном порядке.
Раздел XVIII
Прекращение отношений
49. Контракт может быть изменен по письменно оформленному соглашению
Сторон.
Контракт прекращается:
по соглашению Сторон;
в связи с выполнением Сторонами всех обязательств по Контракту.
50. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в судебном
порядке в случаях:
задержки Подрядчиком начала строительно-монтажных работ более чем на
десять дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если
исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет
задержку сдачи объекта более чем на десять дней;
аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих
Подрядчика права на производство работ.
Раздел XIX
Заключительные положения
51. Настоящий Контракт составлен в 6-ти экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
52. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания* и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Контракту.
----------------------------------------
* для выполнения аварийно-восстановительных работ условия настоящего
контракта применяются к отношениям, возникшим со дня начала работ.
Раздел XX
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Проект контракта подготовлен
(исполнитель, телефон)
|
Директор департамента городского |
А.Х. Хуако |
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 13
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
(с изменениями от 25 сентября, 9 декабря 2009 г.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение проектных и изыскательских работ
для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар
г. Краснодар N ___________ "___" ________ 200__ г.
____________________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
___________________________________ и от имени муниципального образования
город Краснодар, именуем___ Муниципальный заказчик (в дальнейшем -
Заказчик), и _____________________________, в лице _____________________,
действующего на основании ___________________________________, именуем___
в дальнейшем Проектировщик, являющееся(ийся) ____________________________
(победителем или единственным подрядчиком)
________________________________________________________________________,
(способ размещения муниципального заказа)
________________________________________________________________________,
(указать основание заключения муниципального контракта -
протокол соответствующей комиссии или статья 55 Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N _____ от ______________ и т.п.),
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт
(далее - контракт) о нижеследующем:
Раздел I
Предмет контракта
1. По настоящему контракту Проектировщик обязуется по заданию
Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы
__________________________________ (далее - работы), а Заказчик обязуется
осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, принять
результат выполненных работ и оплатить Проектировщику обусловленную
настоящим контрактом цену.
Раздел II
Цена контракта и условия платежа
2. Оплата выполненных Проектировщиком работ и ее этапов производится
Заказчиком в размере, предусмотренном настоящим контрактом, и составляет
___________________ (__________________________________) руб. _____ коп.,
НДС ___________________________________.
(в том числе, либо не предусмотрен)
3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев предусмотренных законодательством и
настоящим контрактом.
4. Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) в
течение 15 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ.
Заказчик перечисляет денежные средства за выполненные работы на расчетный
счет Проектировщика (с указанием в назначении платежа: оплата по
муниципальному контракту N _____________ от "___" ___________ 200__ г.).
5. Заказчик может оплатить аванс в размере _____ % (не более 30%)
от суммы, установленной пунктом 2 настоящего контракта, при условии
предоставления Проектировщиком безусловной безотзывной банковской
гарантии в приемлемой форме приемлемым для Заказчика банком на сумму
авансового платежа. Гарантия остается в силе, пока Проектировщиком не
будут выполнены работы на сумму авансового платежа.
Раздел III
Сроки выполнения работ
6. Проектировщик обязан выполнить работы, предусмотренные пунктом 1
настоящего контракта, поэтапно в сроки, установленные календарным планом
работ (приложение N 2 к настоящему контракту), при этом:
начало работ: от даты подписания настоящего контракта;
окончание работ: _______________ 200__ г.
Календарный план работ на текущий год предусматривает объем
финансирования текущего года.
Раздел IV
Обязанности Проектировщика
7. Проектировщик обязан:
7.1. Выполнить проектные и изыскательские работы в соответствии с
заданием на проектирование (приложение N 1 к настоящему контракту), иными
исходными данными и настоящим контрактом.
7.2. Выполнить работы в соответствии с действующими строительными
нормами и правилами и законодательством Российской Федерации.
7.3. Своевременно и безвозмездно устранить недостатки, выявленные
при приемке работ и прохождении экспертизы.
7.4. Передать Заказчику готовую техническую документацию и
результаты изыскательских работ.
7.5. Представить разработанную документацию на бумажном носителе и в
виде электронного документа.
7.6. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц
права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение
на основе подготовленной Проектировщиком технической документации.
7.7. Согласовать за счет средств Заказчика разработанную техническую
документацию с соответствующими органами.
Раздел V
Обязанности Заказчика
8. Заказчик обязан:
8.1. Производить оплату предусмотренных настоящим контрактом работ в
соответствии с пунктами 2 - 5 в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом.
8.2. Передать Проектировщику задание на проектирование, а также иные
исходные данные, получить и передать необходимые технические условия у
соответствующих организаций и оказать содействие Проектировщику по
сопровождению создания технической документации.
8.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения
Проектировщиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством
разработанной технической документации.
8.4. Принять от Проектировщика результат выполненных работ.
8.5. При обнаружении отступлений от условий настоящего контракта,
которые могут ухудшить качество работ или вызвать иные недостатки, в
течение десяти дней заявить об этом Проектировщику.
8.6. Оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных и
изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим
контрактом.
8.7. В случае необходимости, участвовать вместе с Проектировщиком в
согласовании готовой технической документации с соответствующими
органами.
8.8. Привлечь Проектировщика к участию в деле по иску,
предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками
составленной технической документации или выполненных изыскательских
работ.
8.9. Взыскать с Проектировщика денежные средства, уплаченные в
качестве аванса, в случае их неиспользования или неполного использования
на цели, предусмотренные настоящим контрактом.
Раздел VI
Порядок сдачи и приемки работ
9. При завершении выполнения работ Проектировщик представляет
Заказчику шесть экземпляров технической документации на бумажном носителе
и один экземпляр в виде электронного документа.
10. Проектировщик обязан представить Заказчику акт приемки
выполненных работ не позднее 25-го числа отчетного месяца.
11. Заказчик в течение 10 дней со дня получения документации обязан:
проверить соответствие технической документации заданию на
проектирование и исходно-разрешительной документации;
подписать акт приемки выполненных работ.
12. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта
приемки выполненных работ Сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Раздел VII
Обеспечение исполнения контракта*
13. Проектировщик должен предоставить Заказчику обеспечение
исполнения контракта в форме ____________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, страхование
_________________________________________________________________________
ответственности по контракту, договор поручительства или передача
_________________________________________________________________________
Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта
выбирается Проектировщиком самостоятельно)
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на сумму
в размере _______________________________________ рублей.
14. В случае, если Проектировщиком избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме передачи денежных средств, то Проектировщик
при подписании настоящего контракта перечисляет денежную сумму, указанную
в пункте 13 настоящего контракта, на соответствующий счет администрации
муниципального образования город Краснодар, либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права
требования Заказчику.
Обеспечение исполнения контракта возвращается Проектировщику не
позднее, чем через 28 дней после даты исполнения Проектировщиком своих
обязательств по настоящему контракту.
В случае нарушения Проектировщиком своих обязательств по настоящему
контракту обеспечение исполнения контракта обращается в доход местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в
безакцептном порядке.
(В случае, если Проектировщиком избирается способ обеспечения
исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то
Проектировщик при подписании настоящего контракта предоставляет
безотзывную банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 13
настоящего контракта. Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а
также содержать указание на настоящий контракт, путем указания Стороны
настоящего контракта, названия предмета и ссылки на основании# заключения
настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта. В
случае нарушения Проектировщиком своих обязательств по настоящему
контракту Заказчик в течение 10 дней с момента нарушения Проектировщиком
обязательств по контракту направляет в банк, выдавший гарантию,
требование об уплате денежной суммы по безотзывной банковской гарантии.
В случае избрания Проектировщиком способа обеспечения исполнения
контракта в форме страхования ответственности, если в конкурсной
документации (документации об аукционе) не установлено требование о
недопустимости обеспечения исполнения муниципального контракта в виде
страхования ответственности по контракту, то Проектировщик при подписании
настоящего контракта предоставляет договор страхования своей
ответственности по настоящему контракту (страховой полис). В договоре
страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую
страхуется ответственность Проектировщика, страхование должно покрывать
случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения
Проектировщиком обязательств по настоящему контракту. Договор страхования
ответственности должен соответствовать законодательству Российской
Федерации, а также содержать ссылку на настоящий контракт, путем указания
Стороны настоящего контракта, названия предмета и ссылки на основание
заключения настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего
контракта. В случае нарушения Проектировщиком своих обязательств по
настоящему контракту Заказчик в течение 10 дней с момента нарушения
Проектировщиком обязательств по контракту предъявляет страховщику
требование об уплате денежной суммы по договору страхования
ответственности по настоящему контракту.
В случае, если Проектировщиком избирается способ обеспечения
муниципального контракта в форме договора поручительства, то
Проектировщик при подписании настоящего контракта предоставляет договор
поручительства на сумму, указанную в пункте 13 настоящего контракта. По
договору поручительства поручителем выступает юридическое лицо,
государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке
на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого,
указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют
не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не
может превышать 10% размера капитала и резервов. Муниципальный контракт
может быть заключен только после предоставления Проектировщиком вместе с
договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса
поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также
документов, подтверждающих полномочия поручителя на осуществление
указанных действий, копии учредительных документов поручителя. Все листы
предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью
поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.
15. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего контракта перестало быть действительным, Проектировщик
обязуется в течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных
настоящим разделом.
----------------------------------------
* Раздел VII "Обеспечение исполнения контракта*" применяется в
случае, если муниципальным заказчиком в аукционной (конкурсной)
документации предусмотрено обеспечение исполнения муниципального
контракта.
Раздел VIII
Ответственность Сторон
16. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с
действующим законодательством.
17. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Проектировщиком
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Проектировщик
уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере ____% от стоимости работ
по настоящему контракту за каждый день нарушения своих обязательств по
настоящему контракту, но не менее одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
18. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление
технической документации и выполнение изыскательских работ, включая
недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в
процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической
документации и данных изыскательских работ.
19. При обнаружении недостатков в технической документации или в
изыскательских работах Проектировщик по требованию Заказчика обязан
безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно
произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также
возместить Заказчику причиненные убытки, если законом не установлено
иное.
20. Если отступления в работе от условий настоящего контракта или
иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный
срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми,
Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать
возмещения причиненных убытков.
21. Проектировщик освобождается от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
22. Превышение Проектировщиком объемов и стоимости работ,
происшедшее по вине Проектировщика, оплачивается Проектировщиком за свой
счет.
Раздел IX
Порядок изменения контракта
23. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий
исполнения контракта.
24. До 1 января 2010 года в случае, если это предусмотрено
конкурсной документацией, Заказчик по согласованию с Проектировщиком в
ходе исполнения контракта на выполнение работ вправе изменить не более
чем на 10% предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при
выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных
контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При
выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с
Проектировщиком вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% этой цены
контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с
сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить
цену контракта указанным образом.
25. Изменение настоящего контракта оформляется письменным
документом, подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
Раздел X
Разрешение споров между Сторонами
26. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
контракта, разрешаются Сторонами с соблюдением претензионного порядка, и
возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются
дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), являющимся
неотъемлемой частью настоящего контракта.
27. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности
разрешить возникший между Сторонами спор в порядке и в соответствии с
пунктом 26 настоящего контракта, то спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Краснодарского края в установленном порядке.
Раздел XI
Прочие условия
28. Настоящий контракт составлен в 6-ти экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
29. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему
контракту.
30. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой
частью.
Раздел XII
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Проектировщик:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Проект контракта подготовлен
(исполнитель, телефон)
|
Директор департамента городского |
А.Х. Хуако |
Приложение N 1
к муниципальному контракту
на выполнение проектных
и изыскательских работ
для муниципальных нужд
муниципального образования
город Краснодар
от ____________ N ________
Согласовано:
__________________________
"___" ___________ 200__ г.
ЗАДАНИЕ
на проектные и изыскательские работы по объекту:
"__________________________________________"
| N п/п |
Основные сведения и требования | Содержание основных сведений и требований |
Заказчик: Проектировщик:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Приложение N 2
к муниципальному контракту
на выполнение проектных
и изыскательских работ
для муниципальных нужд
муниципального образования
город Краснодар
от ____________ N ________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
| Наименование работ по контракту и основных этапов его выполнения |
Сроки выполнения (начало - окончание) |
Расчетная цена этапа (руб.) |
Заказчик: Проектировщик:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25 сентября 2009 г. N 3478 настоящее постановление дополнено приложением N 14
Приложение N 14
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 8 июня 2006 г. N 400
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ДОГОВОР)
участия в долевом строительстве многоквартирного дома
(с условием о приобретении нескольких квартир)
г. Краснодар N ___________ "___" ________ 200__ г.
___________________________________________________________________,
в лице ____________________________________________________, действующего
на основании __________________________________ и от имени муниципального
образования город Краснодар, именуем___ Участник долевого строительства
с одной стороны, и ______________________________________________, в лице
_______________________, действующего на основании _____________________,
именуем___ в дальнейшем Застройщик, являющееся(ийся) ____________________
_________________________________________________________________________
(победителем или единственным участником)
________________________________________________________________________,
(открытого конкурса на участие в долевом строительстве многоквартирных
жилых домов, с последующей передачей в муниципальную собственность
квартир протокол от ___________________ N _____________),
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт
(договор) (далее - контракт) о нижеследующем:
Раздел I
Термины и определения
1. Если в тексте настоящего Контракта не указано иное, то термины и
определения имеют следующее значение:
Многоквартирный дом (далее - "Дом") - дом, строящийся с привлечением
денежных средств Участника долевого строительства, по адресу: __________.
Квартиры - объекты долевого строительства, то есть жилые помещения,
подлежащие передаче Участнику долевого строительства после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию Дома и входящие в состав Дома.
Квартира 1 состоит из _____ комнат, будет находиться в Доме в _____
секции на ___ этаже (строительный номер ___), общей площадью _____ кв. м,
площадь лоджии (балкона) с применением понижающего коэффициента 0,5 (0,3)
_____ кв. м, всего площадь квартиры составляет _____ кв. м в соответствии
с проектной документацией и приложением N 3 к настоящему Контракту;
Квартира 2 состоит из _____ комнат, будет находиться в Доме в _____
секции на ___ этаже (строительный номер ___), общей площадью _____ кв. м,
площадь лоджии (балкона) с применением понижающего коэффициента 0,5 (0,3)
_____ кв. м, всего площадь квартиры составляет _____ кв. м в соответствии
с проектной документацией и приложением N 3 к настоящему Контракту;
Раздел II
Гарантии Застройщика
2. При заключении настоящего Контракта Застройщик предоставляет
Участнику долевого строительства следующие гарантии:
2.1. Все необходимые для заключения и исполнения настоящего
Контракта лицензии, разрешения, иные документы и договоры от
соответствующих и уполномоченных на их предоставление государственных
органов (должностных лиц) Застройщиком получены (заключены), являются
юридически действительными и вступившими в силу.
3. Застройщик располагает всеми необходимыми юридически
действительными правами и полномочиями, разрешениями и документами, а
именно:
разрешением на строительство;
оформленным в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации правом собственности (правом аренды) Застройщика на
земельный участок, предоставленный для строительства Дома;
иными документами, которые могут быть представлены для ознакомления
Участнику долевого строительства.
4. Застройщик гарантирует, что он опубликовал и (или) разместил в
сети "Интернет" проектную декларацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Раздел III
Предмет контракта. Обязательства сторон
5. По настоящему Контракту Застройщик обязуется:
а) обеспечить строительство Дома (включая Квартиры в нем) и
выполнение своими силами или с привлечением подрядчиков всех работ по
строительству Дома в полном объеме и по благоустройству территории
домовладения по адресу: ____________________________, включая все работы,
предусмотренные проектной документацией, а также иные работы, необходимые
для сооружения Дома (включая Квартиры в нем) и для его ввода в
эксплуатацию в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
б) сообщать Участнику долевого строительства по его требованию о
ходе выполнения работ по строительству Дома и Квартир в нем;
в) обеспечить ввод Дома в эксплуатацию не позднее "__" ____ __ года;
г) передать Участнику долевого строительства Квартиры в состоянии,
предусмотренном приложением N 1 к настоящему Контракту, по акту
приема-передачи не позднее _______________ с момента получения разрешения
на ввод Дома в эксплуатацию.
При этом Застройщик обязуется не менее чем за месяц до наступления
срока передачи Квартир согласно настоящему Контракту письменно сообщить
Участнику долевого строительства о завершении строительства Дома;
д) использовать денежные средства, полученные от Участника долевого
строительства, исключительно по целевому назначению - на строительство
Дома;
е) не позднее 7 дней со дня ввода Дома в эксплуатацию совершить все
действия, необходимые для регистрации права муниципальной собственности
муниципального образования город Краснодар на Квартиры;
ж) без доверенности вести общие дела по предмету настоящего
Контракта и совершать все необходимые для осуществления строительства
сделки с третьими лицами, а также передать Участнику долевого
строительства все необходимые документы для государственной регистрации
настоящего Контракта и права муниципальной собственности муниципального
образования город Краснодар на Квартиры согласно действующему
законодательству.
6. Участник долевого строительства обязуется:
а) направить выделенные ему денежные средства на строительство
Квартир в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
б) в течение тридцати дней после получения сообщения Застройщика о
завершении строительства Дома приступить к принятию Квартир и подписать
передаточные акты при отсутствии претензий к Квартирам;
в) обеспечить проведение необходимых действий для регистрации права
муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар на
Квартиры.
7. Застройщик гарантирует, что Квартиры свободны от прав третьих
лиц, не заложены и не состоят под арестом.
8. Вступая в число Участников долевого строительства по
строительству Дома, Участник долевого строительства приобретает право на
часть незавершенного строительством Дома, являющегося общей долевой
собственностью.
Раздел IV
Цена контракта
9. Общая стоимость всех Квартир по настоящему Контракту (цена
Контракта) составляет _____________________ рублей (_______________ НДС),
исходя из стоимости одного квадратного метра ______________ рублей, общей
площади Квартир, равной _______ кв. м и площади лоджий, балконов и террас
с учетом применения понижающих коэффициентов (для лоджий - 0,5; для
балконов и террас - 0,3), равной _________ кв. м.
При этом стоимость Квартиры 1 составляет ___________________ рублей;
стоимость Квартиры 2 составляет _______________________ рублей; и т.д.
Раздел V
Порядок расчетов
10. Участник долевого строительства перечисляет денежные средства в
размере, указанном в абзаце первом пункта 9 Контракта, на расчетный счет
Застройщика в размерах, в порядке и в сроки, указанные в графике
платежей, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта
(приложение N 2).
11. Общая площадь и окончательная стоимость Квартир, лоджий,
балконов и террас определяются, исходя из их фактической площади,
определенной по результатам обмеров бюро технической инвентаризации.
Площадь лоджий, балконов и террас, не вошедших в общую площадь Квартир,
подсчитывается с применением понижающего коэффициента (для лоджий - 0,5,
для балконов и террас - 0,3). На основании результатов обмеров бюро
технической инвентаризации общая площадь передаваемых Квартир по
настоящему Контракту может быть увеличена или уменьшена, но не более чем
на 10% общей площади, предусмотренной Контрактом.
В случае изменения общей площади передаваемых Квартир, а также
лоджий, балконов и террас по данным обмеров бюро технической
инвентаризации изменяется первоначальная цена Контракта, но не более чем
на десять процентов. Стороны производят взаиморасчеты (доплаты либо
возврат денежных средств) по акту сверки взаиморасчетов, подписанному
Сторонами, составленному на основании технической документации и из
расчета стоимости квадратного метра, определенной пунктом 9 настоящего
Контракта, в течение ____________ после подписания акта приема-передачи
квартир.
Раздел VI
Качество квартир. Гарантийный срок
12. Качество Квартир, которые будут переданы Застройщиком Участнику
долевого строительства по настоящему Контракту, должно соответствовать
условиям настоящего Контракта, требованиям технических регламентов,
проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным
обязательным требованиям.
13. В случае, если Квартиры построены (созданы) Застройщиком с
отступлениями от условий настоящего Контракта и (или) требований
технических регламентов, проектной документации и градостроительных
регламентов, а также иных обязательных требований, приведших к ухудшению
качества Квартир, или с иными недостатками, которые делают Квартиры
непригодными для предусмотренного настоящим Контрактом использования,
Участник долевого строительства по своему выбору вправе потребовать от
застройщика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения цены договора;
возмещения своих расходов на устранение недостатков.
14. Гарантийный срок на Квартиры составляет пять лет с момента
подписания передаточных актов. Все обнаруженные в течение этого срока
недостатки, которые не могли быть выявлены при осмотре Квартир и
подписании передаточных актов, должны быть устранены Застройщиком
самостоятельно или с привлечением иных лиц в месячный срок с момента
уведомления его Участником долевого строительства об этих недостатках.
Раздел VII
Действие контракта. Расторжение контракта
15. Настоящий Контракт подлежит государственной регистрации и
считается заключенным с момента такой регистрации. Действия, необходимые
для государственной регистрации Контракта, осуществляются Участником
долевого строительства
16. Действие настоящего Контракта прекращается с момента выполнения
Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, ввода
Дома в эксплуатацию, подписания передаточных актов, государственной
регистрации прав муниципальной собственности муниципального образования
город Краснодар на Квартиры и полного расчета между Сторонами.
17. Участник долевого строительства имеет право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае:
неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Квартир в
предусмотренный Контрактом срок;
неисполнения Застройщиком обязанности, предусмотренной пунктом 13
настоящего Контракта;
существенного нарушения требований к качеству Квартир.
18. По требованию Участника долевого строительства настоящий
Контракт может быть расторгнут в судебном порядке в случае:
прекращения или приостановления строительства Дома, в состав
которого входят Квартиры, при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что в предусмотренный Контрактом срок Квартиры
не будут переданы Участнику долевого строительства;
существенного изменения проектной документации строящегося Дома, в
состав которого входят Квартиры, в том числе существенного изменения
размера Квартир;
изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений,
входящих в состав Дома.
19. Застройщик обязан в случае расторжения Контракта по основаниям,
указанным в пункте 17 настоящего Контракта, в течение двадцати рабочих
дней со дня расторжения Контракта или в случае расторжения Контракта по
основаниям, указанным в пункте 18 настоящего Контракта, в течение десяти
рабочих дней со дня расторжения Контракта возвратить денежные средства,
уплаченные Участником долевого строительства в счет цены Контракта, а
также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными
средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка РФ, действующей на день исполнения обязательства по возврату
денежных средств, уплаченных Участником долевого строительства. Указанные
проценты начисляются со дня внесения Участником долевого строительства
денежных средств или части денежных средств в счет цены Контракта до дня
их возврата Застройщиком Участнику долевого строительства.
20. В случае одностороннего отказа Участника долевого строительства
от исполнения настоящего Контракта Контракт считается расторгнутым со дня
направления им Застройщику уведомления об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
Раздел VIII
Порядок разрешения споров
21. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
22. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и
разногласия путем переговоров. При этом под переговорами понимаются как
устные консультации, проводимые Сторонами, так и обмен письменными
сообщениями.
23. В случае недостижения согласия по спорным вопросам в ходе
переговоров Стороны могут передать спор в суд в соответствии с правилами
о подведомственности и подсудности.
Раздел IX
Ответственность
24. В случае нарушения предусмотренного настоящим Контрактом срока
передачи Участнику долевого строительства Квартир Застройщик уплачивает
Участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены
Контракта за каждый день просрочки.
25. Застройщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Контракта несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Застройщик обязан
уплатить Участнику долевого строительства предусмотренные Федеральным
законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации", настоящим
Контрактом неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме
причиненные убытки сверх неустойки.
Раздел X
Освобождение от ответственности
26. Стороны по настоящему Контракту освобождаются от ответственности
за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Контракту, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств
(обстоятельств, вызванных непреодолимой силой). При этом срок выполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
27. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более шести месяцев,
Стороны имеют право расторгнуть Контракт до истечения срока его действия.
Раздел XI
Заключительные положения
28. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях
договоров с третьими лицами, участвующими в строительстве Объекта, будет
считаться конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия
конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.
29. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах
Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.
30. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
31. Настоящий Контракт составлен в шести экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и являются оригиналами.
Раздел XII
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Участник долевого Застройщик:
строительства:
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
Проект контракта подготовлен
(исполнитель, телефон)
|
Директор департамента экономического развития, |
В.В. Серый |
Приложение N 1
к муниципальному Контракту (договору)
участия в долевом строительстве
многоквартирного дома (с условием
приобретения нескольких квартир)
от ____________ N _______
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
________________________________________________________
- тип дома;
- балконы, лоджии;
- половое покрытие жилых комнат, кухни, коридоров -
- покрытие потолков жилых и вспомогательных помещений -
- покрытие стен жилых комнат -
- дверь входная (межкомнатные ) -
- сантехнические приборы -
- электроплита -
- розетки, выключатели, прибор учета потребления электроэнергии;
- отопление -
Ввод в эксплуатацию ___________
Участник долевого Застройщик:
строительства:
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
Приложение N 2
к муниципальному Контракту (договору)
участия в долевом строительстве
многоквартирного дома (с условием
приобретения нескольких квартир)
от ____________ N _______
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Участник долевого Застройщик:
строительства:
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
Приложение N 3
к муниципальному Контракту (договору)
участия в долевом строительстве
многоквартирного дома (с условием
приобретения нескольких квартир)
от ____________ N _______
Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. ______________________ , литер ___, секция N ____
| N квартиры | Общая площадь квартиры (без лоджии), м2 |
Площадь лоджии, м2 |
Жилая площадь квартиры, м2 |
План квартиры
Примечание: квартиры ________________, подлежащие передаче участнику
долевого строительства
Участник долевого Застройщик:
строительства:
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 8 июня 2006 г. N 400 "Об утверждении типовых муниципальных контрактов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд муниципального образования город Краснодар"
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25 апреля 2016 г. N 1600 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12 августа 2013 г. N 5972
Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22 октября 2012 г. N 9503
Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14 июня 2012 г. N 4802
Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27 сентября 2011 г. N 6989
Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 4 мая 2011 г. N 2988
Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17 сентября 2010 г. N 7076
Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28 мая 2010 г. N 3740
Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 9 декабря 2009 г. N 4644
Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25 сентября 2009 г. N 3478
Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 3 сентября 2008 г. N 2770
Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 27 июня 2008 г. N 1698
Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 15 апреля 2008 г. N 866
Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 17 марта 2008 г. N 570
Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 13 июля 2007 г. N 687