Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Правительства Амурской области от 26 октября 2010 г. N 591 "Об утверждении Порядков реализации Закона Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ"
Постановление Правительства Амурской области
от 26 октября 2010 г. N 591
"Об утверждении Порядков реализации Закона Амурской области
от 04.10.2010 N 385-ОЗ"
(с изменениями от 10 декабря 2010 г., 5 марта, 22 июня, 26 июля 2011 г.)
В целях реализации Закона Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Амурской области" Правительство Амурской области
постановляет:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 22 июня 2011 г. N 398 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок формирования и ведения реестра граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков;
Порядок предоставления мер государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков.
Порядок заключения с гражданами, пострадавшими от действий (бездействия) застройщиков, договоров уступки Амурской области права требования к застройщику денежных средств.
Порядок определения объема и предоставления субсидии товариществам собственников жилья, созданным гражданами, пострадавшими от действий (бездействия) застройщиков, на завершение строительства и ввода объекта в эксплуатацию.
Порядок формирования адресного перечня не завершенных строительством многоквартирных домов.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 111 в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства области - министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области В.В. Леонова и заместителя председателя Правительства области В.Г. Анисимову в соответствии с утвержденным распределением обязанностей в Правительстве Амурской области.
|
Губернатор Амурской области |
О.Н. Кожемяко |
Порядок
формирования и ведения реестра граждан, пострадавших
от действий (бездействия) застройщиков
(утв. постановлением Правительства Амурской области от 26 октября 2010 г. N 591)
(с изменениями от 5 марта, 22 июня 2011 г.)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования и ведения реестра граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков (далее - реестр), а также требования к его структуре и составу сведений.
2. Реестр формируется и ведется исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным на осуществление государственного контроля и надзора в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, - министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (далее - уполномоченный орган) на бумажном и электронном носителях по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
3. Реестр является унифицированной в пределах Амурской области системой сведений о гражданах, являющихся участниками долевого строительства многоквартирных домов и пострадавших вследствие неисполнения застройщиком, в отношении которого арбитражным судом принят судебный акт о введении одной из процедур банкротства, своих обязательств по договору долевого участия в строительстве многоквартирных домов (далее - граждане).
4. Уполномоченный орган вносит сведения в реестр на основании заявления гражданина и иных представленных документов в соответствии с разделами III, IV настоящего Порядка.
5. Сведения о неисполнении застройщиком своих обязательств по договору долевого участия в строительстве многоквартирных домов, а также о введении одной из процедур банкротства в отношении такого застройщика подлежат проверке уполномоченным органом.
II. Структура и состав сведений реестра
6. Реестр представляет собой таблицу, в которой указываются сведения о гражданах по каждому объекту долевого строительства (многоквартирному дому).
Сведения о гражданах заносятся в таблицу, состоящую из следующих граф:
1) сведения о гражданине;
2) сведения о договоре участия в долевом строительстве;
3) сведения о судебном акте;
4) сведения о включении гражданина в реестр, внесении изменений в реестр, об исключении гражданина из реестра.
7. В графу "Сведения о гражданине" вносятся фамилия, имя и отчество, адрес регистрации и адрес фактического места жительства гражданина, а также номер его телефона (при наличии).
8. В графу "Сведения о договоре участия в долевом строительстве" вносятся дата и номер соответствующего договора, сведения о цене данного договора, сумме денежных средств, внесенных гражданином по договору, номер жилого помещения в многоквартирном доме.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 111 в пункт 9 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
9. В графу "Сведения о судебном акте" вносятся номер и дата принятия судебного решения о признании права собственности гражданина на объект долевого строительства (жилого помещения в многоквартирном доме) либо об установлении соответствующего размера денежного требования и (или) о расторжении договора долевого участия в строительстве.
10. В графу "Сведения о включении гражданина в реестр, внесении изменений в реестр, об исключении гражданина из реестра" вносится дата соответствующего решения уполномоченного органа.
III. Порядок включения граждан в реестр
11. Для включения в реестр гражданин подает в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - заявление).
12. Заявление регистрируются в уполномоченном органе в течение трех дней с момента поступления.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 111 в пункт 13 раздела III настоящего Порядка внесены изменения
13. К заявлению прилагаются копии следующих документов, оригиналы которых представляются для сверки:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина, полномочия представителя гражданина (в случае если от имени гражданина обратилось уполномоченное лицо);
2) судебный акт (с отметкой о вступлении его в законную силу) о признании права собственности гражданина на объект долевого строительства (жилое помещение в многоквартирном доме) либо об установлении соответствующего размера денежного требования и (или) о расторжении договора долевого участия в строительстве;
3) договор участия в долевом строительстве, по которому застройщик не выполнил свои обязательства по завершению строительства многоквартирного дома;
4) документ, подтверждающий оплату стоимости жилого помещения в многоквартирном доме по договору участия в долевом строительстве (приходно-кассовый ордер, платежное поручение, квитанция, чек).
5) свидетельство о регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области права собственности на объект незавершенного строительства (в случае признания права собственности на объект долевого строительства);
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 22 июня 2011 г. N 398 в подпункт 6 пункта 13 раздела III настоящего Порядка внесены изменения
6) определение Арбитражного суда Амурской области о включении требования в реестр требований кредиторов либо о признании требования к застройщику денежных средств обоснованным (для граждан, являющихся кредиторам по денежным обязательствам, возникшим до даты принятия судом заявления о признании застройщика банкротом).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 26 июля 2011 г. N 495 пункт 13 раздела III настоящего Порядка дополнен подпунктом 7
7) определение арбитражного суда о замене кредитора в реестре требований кредиторов должника либо определение суда общей юрисдикции о замене правопреемника (при условии, что новый кредитор (правопреемник) является стороной договора, указанного в подпункте 3 настоящего пункта).
14. Ответственность за достоверность и подлинность представленных документов несет гражданин.
15. По результатам рассмотрения заявления гражданина о внесении в реестр уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
1) о включении гражданина в реестр;
2) об отказе во включении гражданина в реестр.
16. Решение, предусмотренное пунктом 15 настоящего Порядка, принимается в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.
17. Решение уполномоченного органа об отказе во включении гражданина в реестр должно быть мотивировано.
18. Гражданину может быть отказано во включении в реестр в случае, если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные настоящим Порядком, или если эти документы не соответствуют установленным к ним требованиям либо содержат недостоверные данные.
19. В случае принятия решения об отказе во включении гражданина в реестр уполномоченный орган информирует об этом гражданина в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
IV. Внесение изменений в реестр и исключение гражданина
из реестра
20. В случае изменения сведений, указанных в документах, представленных гражданином при включении в реестр, гражданин уведомляет об этом уполномоченный орган путем подачи заявления о внесении изменений в реестр по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
21. К заявлению гражданина о внесении изменений в реестр прилагаются документы, подтверждающие изменение ранее указанных сведений.
22. По результатам рассмотрения заявления гражданина о внесении изменений в реестр уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
1) о внесении изменений в реестр;
2) об отказе во внесении изменений в реестр.
23. Рассмотрение заявления гражданина о внесении изменений в реестр и принятие по нему решения осуществляются в соответствии со сроками, последовательностью и требованиями, установленными пунктами 12, 16-19 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 22 июня 2011 г. N 398 в пункт 24 раздела IV настоящего Порядка внесены изменения
24. Гражданин, включенный в реестр, исключается из реестра в следующих случаях:
1) выдачи в установленном порядке разрешения на ввод объекта строительства (многоквартирного дома, участником долевого строительства которого является гражданин) в эксплуатацию;
2) получения гражданином мер государственной поддержки согласно Закону Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Амурской области";
3) получения гражданином денежных средств в счет исполнения соответствующего требования, установленного судом на основании договора участия в долевом строительстве.
4) выявления в документах, представленных гражданином в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, несоответствия требованиям законодательства и (или) недостоверных сведений.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 111 пункт 25 раздела IV настоящего Порядка изложен в новой редакции
25. Решение уполномоченного органа об исключении гражданина из реестра должно быть мотивировано и сообщено гражданину письменным уведомлением в течение 30 дней с даты принятия соответствующего решения.
V. Представление сведений из реестра
26. Представление сведений из реестра осуществляется в виде выписок из реестра по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
27. Выписка из реестра направляется уполномоченным органом по запросу органа, осуществляющего предоставление мер государственной поддержки гражданам, в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса.
28. Уполномоченный орган по требованию гражданина выдает ему копию выписки из реестра не позднее 10 рабочих дней с даты поступления соответствующего требования.
Приложение N 1
к Порядку
формирования и ведения реестра граждан,
пострадавших от действий (бездействия)
застройщиков
Реестр
граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков
ОБЪЕКТ ___________________________________________________
(многоквартирный дом)
NN п/п |
Сведения о гражданине |
Сведения о договоре участия в долевом строительстве |
Сведения о судебном акте |
Сведения о включении гражданина в реестр, внесении изменений в реестр, об исключении гражданина из реестра |
|||||
ФИО |
адрес и номер телефона |
дата и номер договора |
цена договора |
оплата по договору |
номер квартиры в многоквартирном доме |
номер, дата судебного решения о признании права собственности |
номер, дата судебного решения об установлении денежного требования |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 2
к Порядку
формирования и ведения реестра граждан,
пострадавших от действий (бездействия)
застройщиков
В министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Амурской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАСТРОЙЩИКОВ
Прошу включить в реестр граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков,
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
Объект долевого строительства _________________________________________________________
(адрес, номер многоквартирного дома и жилого помещения в нем)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
__________________________________
(подпись гражданина)
"__" _______________ 20 __ г.
Приложение N 3
к Порядку
формирования и ведения реестра граждан,
пострадавших от действий (бездействия)
застройщиков
В министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Амурской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАСТРОЙЩИКОВ
Прошу внести изменения в реестр граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков,
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
Объект долевого строительства _________________________________________________________
(адрес и номер многоквартирного дома)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
__________________________________
(подпись гражданина)
"__" _______________ 20 __ г.
Приложение N 4
к Порядку
формирования и ведения реестра граждан,
пострадавших от действий (бездействия)
застройщиков
ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА ГРАЖДАН ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАСТРОЙЩИКОВ,
О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР
В реестр граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков,
включен гражданин
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность)
Дата внесения записи в реестр " ___ " ____________ 20 __ г.,
регистрационный номер ___________________
Стоимость договора долевого строительства от ____________ 20 __ N __________
составляет _____________________ тыс. рублей.
Оплата по данному договору произведена в размере _____________________ тыс.рублей
Выписка содержит сведения из реестра на указанную в ней дату.
________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного должностного лица министерства строительства, архитектуры
________________________________________________________________________________________
и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, его фамилия, имя, отчество и подпись)
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 22 июня 2011 г. N 398 настоящий Порядок изложен в новой редакции
Порядок
предоставления мер государственной поддержки гражданам,
пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков
(утв. постановлением Правительства Амурской области от 26 октября 2010 г. N 591)
(с изменениями от 5 марта, 22 июня 2011 г.)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, государственной поддержки, предусмотренной частью 2 статьи 4 Закона Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Амурской области" (далее - Закон).
Государственная поддержка предоставляется гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, указанным в части 2 статьи 4 Закона (далее - заявители), в форме денежной компенсации, которая может быть израсходована заявителями на:
приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве жилья (далее - приобретение жилья);
погашение основной суммы долга и (или) уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу, средства которого были направлены на оплату обязательств по неисполненному застройщиком договору долевого участия в строительстве жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств (далее - погашение основной суммы долга).
2. Предоставление денежной компенсации заявителям осуществляется государственными бюджетными учреждениями - управлениями социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам области (далее - ГБУ-УСЗН) за счет средств областного бюджета.
Заявители, не являющиеся жителями Амурской области, для получения денежных компенсаций обращаются в государственное бюджетное учреждение - управление социальной защиты населения по г. Благовещенск и Благовещенскому району.
3. Ответственность за достоверность представляемых документов, являющихся основанием для предоставления денежных компенсаций, возлагается на заявителя, обратившегося в ГБУ-УСЗН за получением денежной компенсации.
II. Предоставление денежной компенсации на приобретение
жилого помещения, участие в долевом строительстве жилья
4. Для получения денежной компенсации на приобретение жилья заявители обращаются в ГБУ-УСЗН по месту жительства с заявлением по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и одновременно представляют следующие документы:
копию паспорта;
копию договора уступки Амурской области права требования к застройщику денежных средств.
Копии документов, не заверенные органом, выдавшим соответствующие документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.
Представленные документы ГБУ-УСЗН подшивает в личное дело заявителя.
В день приема от заявителя документов ГБУ-УСЗН запрашивает министерство социальной защиты населения Амурской области (далее -министерство) о наличии (отсутствии) денежных средств на выплату гражданам денежной компенсации на приобретение жилья.
Министерство в течение 3 дней со дня получения запроса направляет в ГБУ-УСЗН информацию о наличии (отсутствии) денежных средств на выплату денежной компенсации на приобретение жилья.
5. ГБУ-УСЗН в течение 7 рабочих дней со дня приема от заявителя документов, указанных в п. 4 Порядка, принимает решение о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья, либо решение об отказе в предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, либо о переносе срока предоставления денежной компенсации на приобретение жилья по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
6. Основанием для принятия решения о переносе срока предоставления денежной компенсации на приобретение жилья является получение из министерства информации об отсутствии денежных средств на выплату денежной компенсации на приобретение жилья.
Срок предоставления денежной компенсации на приобретение жилья переносится до момента поступления бюджетных средств на счет министерства в полном объеме, необходимом для выплаты всей суммы денежной компенсации на приобретение жилья, но не более 24 месяцев со дня приема от заявителя документов, указанных в п. 4 настоящего Порядка.
Решение о переносе срока предоставления денежной компенсации, принятое руководителем (заместителем руководителя) ГБУ-УСЗН, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
7. Решение о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья удостоверяется свидетельством о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилого помещения (далее - свидетельство) по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
Свидетельство заверяется подписью руководителя ГБУ-УСЗН и печатью ГБУ-УСЗН.
Размер денежной компенсации на приобретение жилья равен фактически оплаченной заявителем стоимости жилого помещения, определенной договором участия в долевом строительстве.
8. Свидетельство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья вручается заявителю или его законному представителю.
9. Факт получения свидетельства подтверждается подписью получателя в журнале учета выданных свидетельств. Журнал ведется по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
10. Заявители, получившие в установленном порядке свидетельство, могут приобретать на договорных условиях у любых физических и (или) юридических лиц жилое помещение, в том числе индивидуальный жилой дом (часть дома), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в том числе в сельской местности (с учетом надворных построек, а также земельного участка, на котором расположен приобретаемый дом), а также имеют право заключить договор долевого участия в строительстве жилого помещения.
11. Денежная компенсация на приобретение жилья предоставляется в безналичной форме путем ее перечисления ГБУ-УСЗН на счет продавца жилого помещения либо на счет застройщика жилого помещения на основании следующих представляемых заявителем в ГБУ-УСЗН документов:
а) свидетельства;
б) договора о приобретении жилого помещения и свидетельства о государственной регистрации права собственности, выданного в территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, или договора об участии в долевом строительстве, зарегистрированного в территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, или его нотариально заверенной копии.
12. Денежная компенсация на приобретение жилья считается предоставленной заявителю с момента перечисления денежных средств на счет продавца жилого помещения, приобретаемого заявителем по договору купли-продажи, либо на счет застройщика жилого помещения.
13. Основаниями для отказа в предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья являются:
отсутствие у заявителей, претендующих на получение денежной компенсации на приобретение жилья, права на получение государственной поддержки, предусмотренного частями 2, 4 статьи 4 Закона;
предоставление заявителем подложных документов или документов, содержащих недостоверные сведения.
14. Решение об отказе в предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья, принятое руководителем (заместителем руководителя) ГБУ-УСЗН, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
III. Предоставление денежной компенсации
на погашение основной суммы долга
15. Для получения денежной компенсации на погашение основной суммы долга заявители обращаются в ГБУ-УСЗН по месту жительства с заявлением, оформленным согласно приложению N 6 к настоящему Порядку, и одновременно представляют:
копию паспорта;
копию договора долевого участия в строительстве жилья, обязательства по которому не исполнены застройщиком;
копию заключенного с банком или иной кредитной организацией, ипотечным агентством кредитного договора (договора займа), средства которого были направлены на оплату обязательств по не исполненному застройщиком договору долевого участия в строительстве жилья;
справку банка или иной кредитной организации, ипотечного агентства с указанием остатка основного долга и (или) процентов по полученному кредитному договору (договору займа), средства которого были направлены на оплату обязательств по не исполненному застройщиком договору долевого участия в строительстве жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств, а также реквизитов банка и номера счета заявителя, на который будет перечисляться денежная компенсация на погашение основной суммы долга;
копию договора уступки Амурской области права требования к застройщику денежных средств.
Копии документов, не заверенные организациями, выдавшими данные документы, заверяются заявителем нотариально либо представляются с приложением оригиналов документов.
Представленные документы ГБУ-УСЗН подшивает в личное дело заявителя.
16. В день приема от заявителя документов ГБУ-УСЗН запрашивает министерство о наличии (отсутствии) денежных средств на выплату гражданам денежной компенсации на погашение основной суммы долга.
Министерство в течение 3 дней со дня получения запроса направляет в ГБУ-УСЗН информацию о наличии (отсутствии) денежных средств на выплату денежной компенсации на погашение основной суммы долга.
17. ГБУ-УСЗН в течение 7 рабочих дней со дня приема от заявителя документов, указанных в п. 15 Порядка, принимает решение о предоставлении денежной компенсации на погашение основной суммы долга, либо решение об отказе в предоставлении денежной компенсации на погашение основной суммы долга по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, либо решение о переносе срока предоставления денежной компенсации на погашение основной суммы долга по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
18. Основаниями для отказа в предоставлении денежной компенсации на погашение основной суммы долга являются:
1) отсутствие у заявителей, претендующих на получение денежной компенсации на погашение основной суммы долга, права на получение государственной поддержки, предусмотренного частями 2, 4 статьи 4 Закона;
2) предоставление заявителем подложных документов или документов, содержащих недостоверные сведения.
19. Решение об отказе в предоставлении денежной компенсации на погашение основной суммы долга, принятое руководителем (заместителем руководителя) ГБУ-УСЗН, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
20. Основанием для принятия решения о переносе срока предоставления денежной компенсации на погашение основной суммы долга является получение из министерства информации об отсутствии денежных средств на выплату денежной компенсации на погашение основной суммы долга.
Срок предоставления денежной компенсации на погашение основной суммы долга переносится до момента поступления бюджетных средств на счет министерства в полном объеме, необходимом для выплаты всей суммы денежной компенсации на погашение основной суммы долга, но не более чем на 24 месяца со дня приема от заявителя документов, указанных в п. 15 настоящего Порядка.
Решение о переносе срока предоставления денежной компенсации на погашение основной суммы долга, принятое руководителем (заместителем руководителя) ГБУ-УСЗН, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Перед наступлением срока предоставления денежной компенсации на погашение основной суммы долга заявители по запросу ГБУ-УСЗН повторно представляют справку банка или иной кредитной организации, ипотечного агентства о сумме остатка основного долга и (или) процентов по полученному кредитному договору (договору займа) за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения, средства которого были направлены на оплату обязательств по не исполненному застройщиком договору долевого участия в строительстве жилья.
21. Предоставление денежной компенсации на погашение основной суммы долга производится ГБУ-УСЗН путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет банка или иной кредитной организации, ипотечного агентства, в котором был оформлен ипотечный жилищный кредит или займ, средства которого были направлены на оплату обязательств по не исполненному застройщиком договору долевого участия, для дальнейшего погашения остатка основного долга и (или) уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу, средства которого были направлены на оплату обязательств по не исполненному застройщиком договору долевого участия в строительстве жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств.
Реквизиты банковского счета для перечисления средств указываются в заявлении о предоставлении денежной компенсации на погашение основной суммы долга и подтверждаются справкой банка (иной кредитной организации) о размерах остатка основного долга и процентов.
22. Размер перечисляемой на счет заявителя денежной компенсации на погашение основной суммы долга равен остатку основного долга и (или) процентов по полученному кредитному договору (договору займа) за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств, указанным в справке банка или иной кредитной организации, ипотечного агентства, представленной заявителем, и не может превышать сумму фактически оплаченной стоимости жилого помещения, определенную договором участия в долевом строительстве.
В случае если сумма фактически оплаченной заявителем стоимости жилого помещения, определенная договором участия в долевом строительстве жилья, превышает остаток основного долга и (или) уплаченных процентов по полученному кредитному договору (договору займа), заявитель имеет право использовать эту разницу на приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилья.
Для реализации указанного права заявитель после погашения остатка основного долга и (или) уплаченных процентов по полученному кредитному договору (договору займа) обращается в ГБУ-УСЗН с заявлением о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
23. Решение о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья удостоверяется свидетельством о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья (далее - свидетельство) по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
Оформление, выдача, а также реализация заявителями свидетельства осуществляется согласно пунктам 7-12 настоящего Порядка.
Приложение N 1
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков
Начальнику ГБУ-УСЗН по
______________________
(наименование ГБУ-УСЗН)
Заявление о предоставлении денежной
компенсации на приобретение жилья
Фамилия, имя, отчество______________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________
Адрес места жительства______________________________________________
Адрес регистрации___________________________________________________
Паспорт серия_________номер____________дата выдачи________________
кем выдан___________________________________________________________
Прошу предоставить мне денежную компенсацию на приобретение жилого
помещения, участие в долевом строительстве жилья, установленную
частью 2 статьи 4 Закона Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ
"О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков на территории Амурской области".
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении.
Подтверждаю свое согласие на обработку указанных в настоящем
заявлении персональных данных.
Дата подачи заявления___________________Подпись_____________________
Регистрационный номер заявления_______________
Дата приема заявления_________________________
Подпись специалиста___________________________
Расписка-уведомление
Регистрационный номер заявления о предоставлении денежной компенсации
на приобретение жилья_________________________
Дата приема заявления_________________________
К заявлению приложены следующие документы:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
Подпись специалиста____________________________
ФИО, должность специалиста
Приложение N 2
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков
Решение
об отказе в предоставлении денежной компенсации
Уважаемый (ая)______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, претендующего
на получение социальной выплаты)
Государственное бюджетное учреждение - управление социальной
защиты населения по_________________________________________________
(городской округ, муниципальный район)
уведомляет Вас об отказе в предоставлении денежной компенсации на
приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве жилья,
погашение основной суммы долга и (или) уплату процентов по ипотечному
жилищному кредиту или займу, средства которого были направлены
на оплату обязательств по не исполненному застройщиком договору
долевого участия в строительстве жилья, за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
(нужное подчеркнуть), в связи с______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
М.П.
____________ _______________________________ ______________________
(дата) (подпись руководителя ГБУ-УСЗН) (расшифровка подписи)
Приложение N 3
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков
Решение
о переносе срока предоставления денежной компенсации
Уважаемый (ая)_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, претендующего
на получение денежной компенсации на приобретение жилья)
Государственное бюджетное учреждение - управление социальной защиты
населения по___________________________________________________________
(городской округ, муниципальный район)
уведомляет о переносе срока предоставления Вам денежной компенсации на
приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве жилья,
погашение основной суммы долга и (или) уплату процентов по ипотечному
жилищному кредиту или займу, средства которого были направлены на оплату
обязательств по не исполненному застройщиком договору долевого участия
в строительстве жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий
и пеней за просрочку исполнения обязательств (нужное подчеркнуть).
О сроке предоставления Вам денежной компенсации на приобретение жилого
помещения, участие в долевом строительстве жилья, погашение основной
суммы долга и (или) уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту
или займу, средства которого были направлены на оплату обязательств по
не исполненному застройщиком договору долевого участия в строительстве
жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за
просрочку исполнения обязательств (нужное подчеркнуть), Вы будете
уведомлены дополнительно.
М.П.
____________ _______________________________ ________________________
(дата) (подпись руководителя ГБУ-УСЗН) (расшифровка подписи)
Приложение N 4
к Порядку
предоставления
мер государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от действий
(бездействия) застройщиков
Амурская область
Свидетельство N_______
о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилого
помещения
Дата выдачи___________________________________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что гражданину, гражданке
(нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт______________________________________________________________
(данные паспорта: серия, номер, когда и кем выдан)
в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Амурской области
от 04.10.2010 N385-ОЗ "О мерах государственной поддержки граждан,
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории
Амурской области" гарантируется предоставление денежной компенсации
на приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве
жилья в размере
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________рублей.
(цифрами и прописью)
Начальник ГБУ-УСЗН___________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
----------------------линия отреза-----------------------------------
Свидетельство N___________________от_________________________________
ФИО__________________________________________________________________
Паспорт______________________________________________________________
(данные паспорта: серия, номер, когда и кем выдан)
Получил______________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственное лицо
за выдачу свидетельства______________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение N 5
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим
от действий (бездействия)
застройщиков
Журнал
учета выданных свидетельств о предоставлении денежной компенсации на
приобретение жилого помещения
ФИО |
Адрес проживания |
Паспортные данные |
Дата подачи заявления |
Дата получения свидетельства |
Номер свидетельства |
Подпись |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков
Начальнику ГБУ - УСЗН по
________________________
(наименование ГБУ-УСЗН)
Заявление
о предоставлении денежной компенсации на погашение основной суммы
долга и (или) уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту или
займу
Фамилия, имя, отчество______________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________
Адрес места жительства______________________________________________
Адрес регистрации___________________________________________________
Паспорт серия _____номер____________дата выдачи___________________
кем выдан___________________________________________________________
Прошу предоставить мне денежную компенсацию на погашение основной
суммы долга и (или) уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту
или займу за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней
за просрочку исполнения обязательств по ипотечному жилищному кредиту
или займу, средства которого были направлены на оплату обязательств
по не исполненному застройщиком договору долевого участия в
строительстве жилья, в______________________________________________
(наименование банка, кредитной организации,
ипотечного агентства, предоставившего кредит (займ)
согласно договору от____________________N___________________________.
Основная сумма долга__________________________руб.
Неоплаченная сумма процентов по кредиту_____________________руб.
Средства прошу перечислить на счет
____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты кредитного учреждения, номер счета)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении.
Подтверждаю свое согласие на обработку указанных в настоящем заявлении
персональных данных.
Дата подачи Подпись
заявления _________________________ ________________
Регистрационный номер заявления________________________________
Дата приема заявления__________________________________________
Подпись специалиста____________________________________________
Расписка-уведомление
Регистрационный номер заявления о предоставлении денежной компенсации
на погашение основной суммы долга и (или) уплату процентов по ипотечному
жилищному кредиту или займу_______________
Дата приема заявления_____________________
К заявлению приложены следующие документы:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись специалиста_____________________________________________________
ФИО, должность специалиста
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 10 декабря 2010 г. N 682 настоящее постановление дополнено Порядком
Порядок
заключения с гражданами, пострадавшими от действий (бездействия)
застройщиков, договоров уступки Амурской области права требования
к застройщику денежных средств
(утв. постановлением Правительства Амурской области от 26 октября 2010 г. N 591)
(с изменениями от 10 декабря 2010 г., 5 марта, 22 июня 2011 г.)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм заключения с гражданами, пострадавшими от действий (бездействия) застройщиков, договоров уступки Амурской области права требования к застройщику денежных средств (далее - договор) в размере, установленном в судебном порядке.
2. Договоры заключаются министерством имущественных отношений Амурской области (далее - уполномоченный орган).
II. Порядок подачи документов
3. Для заключения договора гражданин подает в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявление).
4. Заявление регистрируется в уполномоченном органе в течение трех дней с момента поступления.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 111 в пункт 5 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
5. К заявлению прилагаются копии следующих документов, оригиналы которых представляются для сверки:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина, полномочия представителя гражданина (в случае если от имени гражданина обратилось уполномоченное лицо);
2) выписка из реестра граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, выданная министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 22 июня 2011 г. N 398 в подпункт 3 пункта 5 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
3) заверенные в установленном порядке копии вступивших в законную силу решения суда о расторжении договора долевого участия в строительстве и определения суда о включении в реестр требований кредиторов либо о признании требования к застройщику денежных средств обоснованным (для граждан, являющихся кредиторами по денежным обязательствам, возникшим до даты принятия судом заявления о признании застройщика банкротом);
4) заверенная в установленном порядке копия вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора долевого участия в строительстве и установлении размера денежных требований гражданина к застройщику и справка (выписка) из реестра текущих платежей, заверенная подписью и печатью арбитражного управляющего (для граждан, являющихся кредиторами по денежным обязательствам, возникшим после даты принятия судом заявления о признании застройщика банкротом).
6. Ответственность за достоверность и подлинность представленных документов несет гражданин.
III. Заключение договора
7. По результатам рассмотрения заявления гражданина о заключении договора уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
1) о заключении договора;
2) об отказе в заключении договора.
8. Решение, предусмотренное пунктом 7 настоящего Порядка, принимается в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.
9. Решение уполномоченного органа об отказе в заключении договора должно быть мотивировано.
10. Основаниями для отказа в заключении договора являются:
1) непредставление в полном объеме документов, предусмотренных настоящим Порядком;
2) несоответствие документов, предусмотренных настоящим Порядком, установленным к ним требованиям;
3) содержание в документах, предусмотренных настоящим Порядком, недостоверных данных.
11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, информирует об этом гражданина.
12. Договор заключается уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о заключении договора.
13. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора письменно уведомляет застройщика о состоявшемся переходе прав требования.
Приложение
к Порядку
заключения с гражданами, пострадавшими
от действий (бездействия) застройщиков,
договоров уступки Амурской области права
требования к застройщику денежных средств
В министерство имущественных
отношений
Амурской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА УСТУПКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАВА
К ЗАСТРОЙЩИКУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Прошу заключить со мной _____________________________________________
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
договор уступки Амурской области права требования денежных средств в
размере _________________ руб., установленном решением
_________________________________суда Амурской области от ________ .
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
___________________
(подпись гражданина)
" ____ "__________ 20 __г.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 113 настоящее постановление дополнено Порядком
Порядок
определения объема и предоставления субсидии товариществам
собственников жилья, созданным гражданами, пострадавшими
от действий (бездействия) застройщиков, на завершение
строительства и ввода объекта в эксплуатацию
(утв. постановлением Правительства Амурской области от 26 октября 2010 г. N 591)
(с изменениями от 5 марта, 22 июня 2011 г.)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм определения объема и предоставления субсидии товариществам собственников жилья, созданным гражданами, пострадавшими от действий (бездействия) застройщиков, на завершение строительства и ввода объекта в эксплуатацию (далее соответственно - субсидии, ТСЖ).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, понимаются в значении, определенном Законом Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Амурской области" (далее - Закон).
1.3. Субсидии предоставляются ТСЖ, соответствующим условиям предоставления субсидии, установленным Законом, настоящим Порядком, в целях возмещения части затрат, связанных с завершением строительства и ввода объекта ТСЖ в эксплуатацию (далее - Объект).
II. Условия предоставления субсидии ТСЖ
2.1. Условиями предоставления субсидий ТСЖ являются:
1) создание ТСЖ гражданами, пострадавшими от действий (бездействия) застройщиков, включенными в реестр граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков (далее - Реестр);
2) расположение Объекта на территории Амурской области;
3) включение Объекта в адресный перечень не завершенных строительством многоквартирных домов;
4) степень готовности Объекта 45% и более;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 22 июня 2011 г. N 398 в подпункт 5 пункта 2.1 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
5) осуществление ТСЖ завершения строительства Объекта;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 22 июня 2011 г. N 398 в подпункт 6 пункта 2.1 раздела II настоящего Порядка внесены изменения
6) обязательство ТСЖ по обеспечению собственной доли софинансирования затрат на завершение строительства и ввода Объекта в эксплуатацию, определяемой в соответствии с настоящим Порядком;
7) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Амурской области о бюджете на текущий финансовый год, на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
III. Порядок предоставления субсидии и отчетность
3.1. Для получения субсидии ТСЖ представляет в министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (далее - Главный распорядитель) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению N 1 и расчет по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
К заявлению о предоставлении субсидии ТСЖ прилагает следующие документы:
1) копию учредительных документов ТСЖ;
2) копию свидетельства о государственной регистрации ТСЖ;
3) копию свидетельства о постановке ТСЖ на налоговый учет в налоговом органе;
4) выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о ТСЖ;
5) банковские реквизиты ТСЖ для перечисления субсидии;
6) копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и (либо) технический паспорт на объект незавершенного строительства;
7) сводный сметный расчет стоимости завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию в ценах текущего года, согласованный ТСЖ и застройщиком (подрядчиком), который будет осуществлять завершение строительства и ввод Объекта в эксплуатацию (далее - Подрядчик);
8) копию договора с Подрядчиком на выполнение работ по завершению строительства и вводу Объекта в эксплуатацию;
9) копии протоколов решений общих собраний членов ТСЖ, содержащих решения:
- об избрании председателя ТСЖ;
- о назначении главного бухгалтера ТСЖ;
- о согласовании заявления о предоставлении субсидии ТСЖ на завершение строительства и ввода Объекта в эксплуатацию;
- о согласовании расчета размера участия в финансировании завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию собственников помещений в многоквартирном доме и расчета субсидии;
10) гарантийное письмо с обязательством ТСЖ полностью обеспечить собственную долю софинансирования затрат на завершение строительства и ввода Объекта в эксплуатацию.
Копии документов представляются нотариально заверенными или с предъявлением оригинала для сверки.
3.2. В случае изменения сведений, указанных в документах, представленных согласно пункту 3.1 настоящего Порядка, ТСЖ в течение 10 дней уведомляет об этом Главного распорядителя путем подачи заявления о внесении изменений по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
3.3. К заявлению ТСЖ о внесении изменений прилагаются копии документов, подтверждающих изменение ранее указанных сведений, с предъявлением оригиналов для сверки.
3.4. Главный распорядитель в течение 30 рабочих дней рассматривает заявление о предоставлении субсидии вместе с прилагаемыми к нему документами и принимает одно из следующих решений:
1) о заключении договора о предоставлении субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии.
3.5. Решение Главного распорядителя об отказе в предоставлении субсидии должно быть мотивировано.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 22 июня 2011 г. N 398 пункт 3.6 раздела III настоящего Порядка изложен в новой редакции
3.6. ТСЖ должно быть отказано в предоставлении субсидии в следующих случаях:
если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные настоящим Порядком, или если эти документы не соответствуют установленным к ним требованиям либо содержат недостоверные данные;
если ТСЖ не соответствует условиям предоставления субсидии, установленным Законом, настоящим Порядком.
3.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Главный распорядитель информирует об этом ТСЖ в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
3.8. В случае принятия решения о заключении договора о предоставлении субсидии Главный распорядитель заключает соответствующий договор с ТСЖ- получателем субсидии, в котором должны определяться сроки и порядок выплаты, а также объем субсидии, в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения.
3.9. Утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3.9 раздела III
3.10. Главный распорядитель на основании договора о предоставлении субсидии представляет в министерство финансов области заявку на финансирование.
3.11. Министерство финансов области в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования на основании заявки перечисляет средства на лицевой счет Главного распорядителя, открытый в министерстве финансов области.
3.12. Главный распорядитель при поступлении денежных средств на лицевой счет представляет в министерство финансов области заявку на оплату расходов для перечислении субсидии на расчетный счет ТСЖ, открытый им в кредитной организации, и договор о предоставлении субсидии, заключенный с ТСЖ.
3.13. ТСЖ ведет учет и отчетность о поступлении и расходовании субсидии и денежных средств ТСЖ с использованием одного банковского счета, открытого ему кредитной организацией.
3.14. ТСЖ ежемесячно до 15 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Главному распорядителю отчеты по формам согласно приложениям N 4 и N 5 к настоящему Порядку с пояснительной запиской и копиями документов, указанных в данных приложениях, подтверждающие целевое использование средств областного бюджета.
3.15. Главный распорядитель осуществляет контроль за целевым использованием субсидии.
IV. Порядок определения объема субсидии
4.1. Определение объема субсидии, предоставляемой ТСЖ, производится по следующей формуле:
где:
- объем субсидии (в рублях);
- общая сметная стоимость завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию в ценах текущего года, согласованная ТСЖ и Подрядчиком (в рублях);
- сумма финансирования ТСЖ расходов на завершение строительства и ввода Объекта в эксплуатацию (в рублях).
4.2. Сумма финансирования ТСЖ расходов на завершение строительства и ввода Объекта в эксплуатацию складывается по следующим формулам:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5);
6) ,
где:
1 - сумма всех
1;
2 - сумма всех
2;
3 - сумма всех
3;
1 - размер финансирования расходов гражданина, включенного в Реестр, являющегося членом ТСЖ, площадь жилого помещения которого, установленная договором долевого строительства, не превышает пределы площади жилого помещения, установленные пунктом 4.3 настоящего Порядка;
2 - размер финансирования расходов гражданина, включенного в Реестр, являющегося членом ТСЖ, площадь жилого помещения которого, установленная договором долевого строительства, превышает пределы площади жилого помещения, установленные пунктом 4.3 настоящего Порядка;
3 - размер финансирования расходов собственников помещений, не включенных в Реестр;
Zm - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Амурской области, установленная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;
Dfi - доля финансирования расходов на завершение строительства и ввода Объекта в эксплуатацию i-ro помещения в размере 20%;
Sni - площадь i-гo помещения по договору участия в долевом строительстве;
Sэ - предел площади квартир, установленный пунктом 4.3 настоящего Порядка;
Су - стоимость 1 квадратного метра площади завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию;
S - общая площадь жилых (квартир) и нежилых помещений (встроенных-пристроенных нежилых помещений) Объекта, устанавливаемая по данным договоров участия в долевом строительстве (кв. м);
- сумма общих площадей жилых помещений Объекта (кв. м);
- сумма общих площадей нежилых помещений Объекта (кв. м).
Если произведение Zm и Dfi более Су, то Zm принимается равной Су.
4.3. Размер площади жилого помещения, в пределах которой предоставляется субсидия, определяется исходя из размера площади по договору долевого участия, но не более устанавливаемого предела:
для однокомнатной квартиры - 45 кв. м;
для двухкомнатной квартиры - 60 кв. м;
для трехкомнатной квартиры - 80 кв. м;
для четырехкомнатной квартиры - 100 кв. м;
для пятикомнатной квартиры -116 кв. м.
V. Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении
5.1. В случае нарушения условия, установленного при предоставлении субсидии, ТСЖ обязано осуществить возврат субсидии в областной бюджет.
Требование о возврате субсидии в областной бюджет направляется ТСЖ Главным распорядителем в 5-дневный срок со дня установления нарушения.
5.2. Возврат субсидии производится ТСЖ в течение месяца со дня получения требования Главного распорядителя по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.
5.3. В случае невозврата субсидии добровольно ее взыскание осуществляется Главным распорядителем в судебном порядке.
Приложение N 1
к Порядку
определения объема и
предоставления субсидии
товариществам собственников жилья,
созданным гражданами,
пострадавшими от действий
(бездействия) застройщиков,
на завершение строительства и ввода
объекта в эксплуатацию
В министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Амурской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии товариществу собственников жилья
на завершение строительства и ввод
объекта в эксплуатацию в соответствии с Законом Амурской
области от 04.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной
поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия)
застройщиков на территории Амурской области"
______________________________________________________________
(полное наименование ТСЖ)
просит предоставить за счет средств областного бюджета субсидию
на завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию
_________________________________________________.
(строительный адрес многоквартирного дома)
К заявлению прилагаются следующие документы:
Номер документа |
Наименование документа |
Количество листов документа |
Количество экземпляров |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
Руководитель ТСЖ _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись)
М.П.
Приложение N 2
к Порядку
определения объема и
предоставления субсидии
товариществам собственников жилья,
созданным гражданами,
пострадавшими от действий
(бездействия) застройщиков,
на завершение строительства и ввода
объекта в эксплуатацию
Расчет
размера участия в финансировании завершения строительства
и ввода объекта в эксплуатацию
____________________________________________________
(строительный адрес многоквартирного дома)
Наименование ТСЖ:
N п/п |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
Объем денежных средств (тыс. руб.) |
||
всего |
в том числе: |
|||
размер субсидии из областного бюджета |
размер средств ТСЖ |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
Руководитель ТСЖ ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись)
М.П.
Приложение N 3
к Порядку
определения объема и
предоставления субсидии
товариществам собственников жилья,
созданным гражданами,
пострадавшими от действий
(бездействия) застройщиков,
на завершение строительства и ввода
объекта в эксплуатацию
В министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Амурской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений
___________________________________________________________________
(полное наименование ТСЖ)
уведомляет об изменении
____________________________________________________________________
(указываются изменения сведений, содержащихся в ранее представленных документах)
К заявлению прилагаются следующие документы:
Номер документа |
Наименование документа |
Количество листов документа |
Количество экземпляров |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
Руководитель ТСЖ ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись)
Приложение N 4
к Порядку
определения объема и
предоставления субсидии
товариществам собственников жилья,
созданным гражданами,
пострадавшими от действий
(бездействия) застройщиков,
на завершение строительства и ввода
объекта в эксплуатацию
ОТЧЕТ
товарищества собственников жилья о движении денежных
средств на завершение строительства и ввода объекта в эксплуатацию
за _____________ 20 __ года
(месяц)
Наименование ТСЖ
___________________________________________________________________
(руб.)
N п/п |
Остаток средств на расчетном счете ТСЖ на начало отчетного периода |
Поступление средств на расчетный счет ТСЖ |
Перечислено средств на счет подрядчика |
Остаток средств на конец отчетного периода |
||||||||
ВСЕГО |
средства областного бюджета |
средства ТСЖ |
ВСЕГО |
средства областного бюджета |
средства ТСЖ |
ВСЕГО |
средства областного бюджета |
средства ТСЖ |
ВСЕГО |
средства областного бюджета |
средства ТСЖ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ТСЖ ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись)
М.П.
--------------------------------
<*> Приложением к данному отчету являются следующие документы:
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающие перечисление
денежных средств на счет подрядчику;
- выписка из расчетного счета юридического лица за отчетный период.
Приложение N 5
к Порядку
определения объема и
предоставления субсидии
товариществам собственников жилья,
созданным гражданами,
пострадавшими от действий
(бездействия) застройщиков,
на завершение строительства и ввода
объекта в эксплуатацию
ОТЧЕТ
товарищества собственников жилья об использовании субсидии
на завершение строительства и ввода объекта в эксплуатацию
за ___________ 20 __ года
(месяц)
Наименование ТСЖ
__________________________________________________________________
(руб.)
N п/п |
Получено субсидии с начала строительства |
Выполнено работ с начала строительства |
Остаток средств на конец отчетного периода (гр.2 - гр.З) |
Перечислено подрядчику с начала строительства |
Остаток средств на конец отчетного периода (гр-5-гр.З) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ТСЖ ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись)
М.П.
--------------------------------
<*> Приложением к данному отчету являются следующие документы:
- заверенные юридическим лицом копии актов о приемке выполненных работ
(форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3).
М.П.
Приложение N 6
к Порядку
определения объема и
предоставления субсидии
товариществам собственников жилья,
созданным гражданами,
пострадавшими от действий
(бездействия) застройщиков,
на завершение строительства и ввода
объекта в эксплуатацию
РАСЧЕТ РАЗМЕРА УЧАСТИЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ ДОСТРОЙКИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
И РАЗМЕРА ЗАПРАШИВАЕМОЙ СУБСИДИИ НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
N п/п |
Сведения о помещении (номер квартиры либо кадастровый номер нежилого помещения) |
Собственник помещения (ФИО гражданина, название организации) |
Число комнат |
Общая площадь помещения по договору, кв. м |
Установленная площадь, кв. м |
Размер общей площади, превышающий установленную площадь, кв. м |
Доля финансирования, % |
Финансирование расходов собственником, рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
I. |
Жилые помещения |
||||||||
II. |
Нежилые помещения |
||||||||
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по жилым и нежилым помещениям |
|
|||||||
|
|
Итого по жилым помещениям граждан, включенных в Реестр |
|
|||||||
|
|
Итого по жилым помещениям граждан, достраивающих несколько жилых помещений, и юридических лиц |
|
|||||||
|
|
Итого по нежилым помещениям |
|
|||||||
|
|
Итого по помещениям, принадлежащим Амурской области |
|
|||||||
|
|
Итого жилых помещений, свободных от обязательств |
|
|||||||
|
|
Итого нежилых помещений, свободных от обязательств |
|
|||||||
|
|
Всего субсидия областного бюджета на достройку и ввод многоквартирного жилого дома |
|
|||||||
|
|
Всего средства ТСЖ на достройку и ввод многоквартирного жилого дома |
|
|||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 22 июня 2011 г. N 398 настоящее постановление дополнено Порядком
Порядок
формирования адресного перечня не завершенных
строительством многоквартирных домов
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования и ведения перечня не завершенных строительством многоквартирных домов (далее - адресный перечень), а также требования к его структуре и составу сведений.
1.2. Адресный перечень формируется и ведется исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным на осуществление государственного контроля и надзора в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (далее - уполномоченный орган), на бумажном и электронном носителях.
II. Структура и состав сведений адресного перечня
2.1. Адресный перечень представляет собой таблицу, в которой указываются сведения о не завершенных строительством многоквартирных домов по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
2.2. Сведения о не завершенных строительством многоквартирных домов заносятся в таблицу, состоящую из следующих граф:
1) адрес объекта;
2) наименование застройщика, подрядной организации;
3) состав и описание объекта;
4) степень готовности;
5) общее количество участников строительства;
6) стоимость завершения строительства;
7) предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию.
2.3. В графу "Адрес объекта" вносятся почтовый или строительный адрес объекта, номер жилого объекта.
2.4. В графу "Наименование застройщика, подрядной организации" вносятся сведения о наименовании организаций, их юридические и почтовые адреса по данным договора на выполнение работ по достройке дома.
2.5. В графу "Состав и описание объекта" вносятся:
общая площадь дома (кв. м), установленная по данным договоров участия в долевом строительстве, количество квартир (ед.), количество нежилых помещений по объекту не завершенных строительством многоквартирных домов (ед.), этажность.
2.6. В графу "Степень готовности" вносятся сведения о готовности по объекту не завершенных строительством многоквартирных домов на дату составления перечня (%).
2.7. В графу "Общее количество участников строительства" вносится общее количество собственников помещений (ед.).
2.8. В графу "Стоимость завершения строительства" вносится стоимость завершения строительства объекта на основании сметной документации с расчетом стоимости завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома в ценах текущего года (тыс. руб.).
2.9. В графу "Срок ввода объекта в эксплуатацию" вносится дата ввода в эксплуатацию.
III. Порядок формирования не завершенных строительством
многоквартирных домов в адресный перечень
3.1. Адресный перечень формируется на основании сведений согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, предоставляемых в уполномоченный орган товариществом собственников жилья, созданным гражданами, пострадавшими от действий (бездействия) застройщиков.
Приложение N 1
к Порядку
формирования
адресного перечня
не завершенных строительством
многоквартирных домов
Адресный перечень
не завершенных строительством многоквартирных домов
дата составления______________________
N п/п |
Адрес объекта |
Наименование застройщика, подрядной организации |
Состав и описание объекта |
Степень готовности |
Общее количество участников строительства |
Стоимость завершения строительства |
Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________________________________________________________
(должность ответственного сотрудника министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области,
его фамилия, имя, отчество и подпись)
Приложение N 2
к Порядку
формирования
адресного перечня
не завершенных строительством
многоквартирных домов
Сведения
о не завершенных строительством многоквартирных домов
1. Наименование ТСЖ_____________________________________________________
2. Адрес объекта________________________________________________________
3. Наименование застройщика, подрядной организации______________________
________________________________________________________________________
4. Состав и описание объекта____________________________________________
5. Степень готовности___________________________________________________
6. Общее количество участников строительства____________________________
7. Стоимость завершения строительства___________________________________
8. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию_____________________
Руководитель ТСЖ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись)
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Амурской области от 26 октября 2010 г. N 591 "Об утверждении Порядков реализации Закона Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ"
Текст постановления опубликован в газете "Амурская правда" от 9 ноября 2010 г. N 205
Постановлением Правительства Амурской области от 31 марта 2015 г. N 133 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Амурской области от 24 апреля 2012 г. N 228
Изменения вступают в силу с 1 июля 2012 г.
Постановление Правительства Амурской области от 9 ноября 2011 г. N 756
Постановление Правительства Амурской области от 26 июля 2011 г. N 495
Постановление Правительства Амурской области от 22 июня 2011 г. N 398
Постановление Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 113
Постановление Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 111
Постановление Правительства Амурской области от 10 декабря 2010 г. N 682