Постановление Правительства Амурской области от 26 октября 2010 г. N 591 "Об утверждении Порядков реализации Закона Амурской области от 04.10. 2010 N 385-ОЗ"

Постановление Правительства Амурской области
от 26 октября 2010 г. N 591
"Об утверждении Порядков реализации Закона Амурской области
от 04.10.2010 N 385-ОЗ"
(с изменениями от 10 декабря 2010 г., 5 марта 2011 г.)

В целях реализации Закона Амурской области от 4.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Амурской области" Правительство Амурской области

постановляет:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 113 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок формирования и ведения реестра граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков;

Порядок предоставления мер государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков.

Порядок заключения с гражданами, пострадавшими от действий (бездействия) застройщиков, договоров уступки Амурской области права требования к застройщику денежных средств.

Порядок определения объема и предоставления субсидии товариществам собственников жилья, созданным гражданами, пострадавшими от действий (бездействия) застройщиков, на завершение строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 111 в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства области - министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области В.В. Леонова и заместителя председателя Правительства области В.Г. Анисимову в соответствии с утвержденным распределением обязанностей в Правительстве Амурской области.

Губернатор Амурской области

О.Н. Кожемяко

Порядок
формирования и ведения реестра граждан, пострадавших
от действий (бездействия) застройщиков
(утв. постановлением Правительства Амурской области от 26 октября 2010 г. N 591)
(с изменениями от 5 марта 2011 г.)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования и ведения реестра граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков (далее - реестр), а также требования к его структуре и составу сведений.

2. Реестр формируется и ведется исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным на осуществление государственного контроля и надзора в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, - министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (далее - уполномоченный орган) на бумажном и электронном носителях по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

3. Реестр является унифицированной в пределах Амурской области системой сведений о гражданах, являющихся участниками долевого строительства многоквартирных домов и пострадавших вследствие неисполнения застройщиком, в отношении которого арбитражным судом принят судебный акт о введении одной из процедур банкротства, своих обязательств по договору долевого участия в строительстве многоквартирных домов (далее - граждане).

4. Уполномоченный орган вносит сведения в реестр на основании заявления гражданина и иных представленных документов в соответствии с разделами III, IV настоящего Порядка.

5. Сведения о неисполнении застройщиком своих обязательств по договору долевого участия в строительстве многоквартирных домов, а также о введении одной из процедур банкротства в отношении такого застройщика подлежат проверке уполномоченным органом.

II. Структура и состав сведений реестра

6. Реестр представляет собой таблицу, в которой указываются сведения о гражданах по каждому объекту долевого строительства (многоквартирному дому).

Сведения о гражданах заносятся в таблицу, состоящую из следующих граф:

1) сведения о гражданине;

2) сведения о договоре участия в долевом строительстве;

3) сведения о судебном акте;

4) сведения о включении гражданина в реестр, внесении изменений в реестр, об исключении гражданина из реестра.

7. В графу "Сведения о гражданине" вносятся фамилия, имя и отчество, адрес регистрации и адрес фактического места жительства гражданина, а также номер его телефона (при наличии).

8. В графу "Сведения о договоре участия в долевом строительстве" вносятся дата и номер соответствующего договора, сведения о цене данного договора, сумме денежных средств, внесенных гражданином по договору, номер жилого помещения в многоквартирном доме.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 111 в пункт 9 раздела II настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

9. В графу "Сведения о судебном акте" вносятся номер и дата принятия судебного решения о признании права собственности гражданина на объект долевого строительства (жилого помещения в многоквартирном доме) либо об установлении соответствующего размера денежного требования и (или) о расторжении договора долевого участия в строительстве.

10. В графу "Сведения о включении гражданина в реестр, внесении изменений в реестр, об исключении гражданина из реестра" вносится дата соответствующего решения уполномоченного органа.

III. Порядок включения граждан в реестр

11. Для включения в реестр гражданин подает в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - заявление).

12. Заявление регистрируются в уполномоченном органе в течение трех дней с момента поступления.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 111 в пункт 13 раздела III настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

13. К заявлению прилагаются копии следующих документов, оригиналы которых представляются для сверки:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина, полномочия представителя гражданина (в случае если от имени гражданина обратилось уполномоченное лицо);

2) судебный акт (с отметкой о вступлении его в законную силу) о признании права собственности гражданина на объект долевого строительства (жилое помещение в многоквартирном доме) либо об установлении соответствующего размера денежного требования и (или) о расторжении договора долевого участия в строительстве;

3) договор участия в долевом строительстве, по которому застройщик не выполнил свои обязательства по завершению строительства многоквартирного дома;

4) документ, подтверждающий оплату стоимости жилого помещения в многоквартирном доме по договору участия в долевом строительстве (приходно-кассовый ордер, платежное поручение, квитанция, чек).

5) свидетельство о регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области права собственности на объект незавершенного строительства (в случае признания права собственности на объект долевого строительства);

6) определение Арбитражного суда Амурской области о включении требования в реестр требований кредиторов (для граждан, являющихся кредиторам по денежным обязательствам, возникшим до даты принятия судом заявления о признании застройщика банкротом).

14. Ответственность за достоверность и подлинность представленных документов несет гражданин.

15. По результатам рассмотрения заявления гражданина о внесении в реестр уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

1) о включении гражданина в реестр;

2) об отказе во включении гражданина в реестр.

16. Решение, предусмотренное пунктом 15 настоящего Порядка, принимается в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.

17. Решение уполномоченного органа об отказе во включении гражданина в реестр должно быть мотивировано.

18. Гражданину может быть отказано во включении в реестр в случае, если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные настоящим Порядком, или если эти документы не соответствуют установленным к ним требованиям либо содержат недостоверные данные.

19. В случае принятия решения об отказе во включении гражданина в реестр уполномоченный орган информирует об этом гражданина в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

IV. Внесение изменений в реестр и исключение гражданина
из реестра

20. В случае изменения сведений, указанных в документах, представленных гражданином при включении в реестр, гражданин уведомляет об этом уполномоченный орган путем подачи заявления о внесении изменений в реестр по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

21. К заявлению гражданина о внесении изменений в реестр прилагаются документы, подтверждающие изменение ранее указанных сведений.

22. По результатам рассмотрения заявления гражданина о внесении изменений в реестр уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

1) о внесении изменений в реестр;

2) об отказе во внесении изменений в реестр.

23. Рассмотрение заявления гражданина о внесении изменений в реестр и принятие по нему решения осуществляются в соответствии со сроками, последовательностью и требованиями, установленными пунктами 12, 16-19 настоящего Порядка.

24. Гражданин, включенный в реестр, исключается из реестра в следующих случаях:

1) выдачи в установленном порядке разрешения на ввод объекта строительства (многоквартирного дома, участником долевого строительства которого является гражданин) в эксплуатацию;

2) получения гражданином мер государственной поддержки согласно Закону Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Амурской области";

3) получения гражданином денежных средств в счет исполнения соответствующего требования, установленного судом на основании договора участия в долевом строительстве.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 111 пункт 25 раздела IV настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

25. Решение уполномоченного органа об исключении гражданина из реестра должно быть мотивировано и сообщено гражданину письменным уведомлением в течение 30 дней с даты принятия соответствующего решения.

V. Представление сведений из реестра

26. Представление сведений из реестра осуществляется в виде выписок из реестра по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

27. Выписка из реестра направляется уполномоченным органом по запросу органа, осуществляющего предоставление мер государственной поддержки гражданам, в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса.

28. Уполномоченный орган по требованию гражданина выдает ему копию выписки из реестра не позднее 10 рабочих дней с даты поступления соответствующего требования.

Приложение N 1
к Порядку
формирования и ведения реестра граждан,
пострадавших от действий (бездействия)
застройщиков

                              Реестр

        граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков

  ОБЪЕКТ ___________________________________________________

                       (многоквартирный дом)

NN п/п	Сведения о гражданине		Сведения о договоре участия в долевом строительстве				Сведения о судебном акте		Сведения о включении гражданина в реестр, внесении изменений в реестр, об исключении гражданина из реестра
	ФИО	адрес и номер телефона	дата и номер договора	цена договора	оплата по договору	номер квартиры в многоквартирном доме	номер, дата судебного решения о признании права собственности	номер, дата судебного решения об установлении денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приложение N 2
к Порядку
формирования и ведения реестра граждан,
пострадавших от действий (бездействия)
застройщиков

                                   В министерство строительства,

                                   архитектуры и жилищно-коммунального

                                   хозяйства Амурской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

           О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ

                      (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАСТРОЙЩИКОВ

   Прошу включить в реестр граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков,

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

                             (фамилия, имя, отчество гражданина)

Объект долевого строительства _________________________________________________________

                             (адрес, номер многоквартирного дома и жилого помещения в нем)

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. ____________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________

                                                     __________________________________

                                                           (подпись гражданина)

"__" _______________ 20 __ г.

Приложение N 3
к Порядку
формирования и ведения реестра граждан,
пострадавших от действий (бездействия)
застройщиков

                                   В министерство строительства,

                                   архитектуры и жилищно-коммунального

                                   хозяйства Амурской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ

                        (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАСТРОЙЩИКОВ

   Прошу внести изменения в реестр граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков,

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

                              (фамилия, имя, отчество гражданина)

Объект долевого строительства _________________________________________________________

                                           (адрес и номер многоквартирного дома)

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. ____________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________

                                                     __________________________________

                                                           (подпись гражданина)

"__" _______________ 20 __ г.

Приложение N 4
к Порядку
формирования и ведения реестра граждан,
пострадавших от действий (бездействия)
застройщиков

                                ВЫПИСКА

       ИЗ РЕЕСТРА ГРАЖДАН ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАСТРОЙЩИКОВ,

                          О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР

   В реестр граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков,

включен гражданин

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

               (фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность)

Дата внесения записи в реестр " ___ " ____________ 20 __ г.,

регистрационный номер ___________________

Стоимость договора долевого строительства от ____________ 20 __ N __________

составляет _____________________ тыс. рублей.

Оплата по данному договору произведена в размере _____________________ тыс.рублей

Выписка содержит сведения из реестра на указанную в ней дату.

________________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного должностного лица министерства строительства, архитектуры

________________________________________________________________________________________

и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, его фамилия, имя, отчество и подпись)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 111 настоящий Порядок изложен в новой редакции

См. текст Порядка в предыдущей редакции

Порядок
предоставления мер государственной поддержки гражданам,
пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков
(утв. постановлением Правительства Амурской области от 26 октября 2010 г. N 591)
(с изменениями от 5 марта 2011 г.)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, государственной поддержки в соответствии с Законом Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Амурской области" (далее - Закон).

Государственная поддержка предоставляется:

гражданам, указанным в абзацах третьем - двенадцатом части 2 статьи 4 Закона, - в форме денежной компенсации на приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве жилья (далее - денежная компенсация на приобретение жилья);

гражданам, указанным в абзаце тринадцатом части 2 статьи 4 Закона, - в форме денежной компенсации для погашения основной суммы долга и (или) уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу, средства которого были направлены на оплату обязательств по неисполненному застройщиком договору долевого участия в строительстве жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств и (или) для приобретения жилого помещения, участия в долевом строительстве жилья (далее - денежная компенсация на погашение основной суммы долга);

гражданам, указанным в части 3 статьи 4 Закона, - в форме социальной выплаты на приобретение жилья или на погашение первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья (далее - социальная выплата).

2. Предоставление денежных компенсаций и социальных выплат гражданам, указанным в частях 2, 3 статьи 4 Закона, осуществляется государственными бюджетными учреждениями - управлениями социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам области (далее - ГБУ-УСЗН) за счет средств областного бюджета.

Граждане, не являющиеся жителями Амурской области, обращаются в государственное бюджетное учреждение - управление социальной защиты населения по г. Благовещенск и Благовещенскому району.

3. Ответственность за достоверность представляемых документов, являющихся основанием для предоставления денежных компенсаций, социальной выплаты, возлагается на гражданина, включенного в реестр граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков (далее - реестр), обратившегося в ГБУ-УСЗН за получением денежной компенсации или социальной выплаты (далее - заявитель).

II. Предоставление денежной компенсации на приобретение жилья

4. Для подтверждения права на получение денежной компенсации на приобретение жилья граждане, указанные в абзацах третьем - двенадцатом части 2 статьи 4 Закона, обращаются в ГБУ-УСЗН по месту жительства с заявлением по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, копией паспорта и одновременно представляют следующие документы:

1) лица из числа детей-сирот - копию свидетельства о рождении и копии документов, подтверждающих смерть обоих или единственного родителя;

2) лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, - копию свидетельства о рождении, копию документа, подтверждающего отсутствие родителей или уклонение их от содержания детей (свидетельства о смерти родителей; решения суда о лишении родительских прав, признании их недееспособными, безвестно отсутствующими; приговоры суда об осуждении родителей; решения органов опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) или устройстве в детское учреждение и другие);

3) инвалиды I и II групп - копию справки об инвалидности;

4) семьи, имеющие детей-инвалидов, - копию свидетельства о рождении ребенка, копию справки об инвалидности ребенка;

5) многодетные семьи - копии свидетельств о рождении детей;

6) одинокие матери - копию свидетельства о рождении ребенка (детей), справку органа ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка (если таковые сведения внесены в свидетельство о рождении);

7) ветераны Великой Отечественной войны - копию удостоверения о принадлежности к категории ветеранов Великой Отечественной войны, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";

8) инвалиды Великой Отечественной войны - копию удостоверения инвалида Великой Отечественной войны;

9) ветераны боевых действий - копию удостоверения ветерана боевых действий;

10) инвалиды боевых действий - копию удостоверения инвалида о праве на льготы, выданного в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23.02.1981 N 209;

11) супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, инвалида боевых действий, не вступившая (не вступивший) в повторный брак, - копию свидетельства о браке, копию свидетельства о смерти погибшего (умершего) супруга (супруги), документы, подтверждающие участие погибшего (умершего) супруга в боевыхдействиях; удостоверение вдовы погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, инвалида боевых действий либо пенсионное удостоверение с отметкой "Вдова погибшего воина";

12) родители погибшего (умершего) ветерана боевых действий, инвалида боевых действий - копию свидетельства о рождении погибшего (умершего) ветерана боевых действий, инвалида боевых действий; копию удостоверения ветерана боевых действий либо копию удостоверения инвалида о праве на льготы, выданного в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23.02.1981 N 209, либо пенсионное удостоверение с отметкой "Мать (отец) погибшего воина";

13) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, - копию удостоверения о праве на льготы и преимущества, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

14) граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и получающие трудовую пенсию по старости, по инвалидности, - копию пенсионного удостоверения;

15) семьи, совершеннолетние трудоспособные члены которых являются работниками государственных и муниципальных учреждений не менее одного года до подачи заявления:

справку о составе семьи;

копии документов, подтверждающих родственные отношения членов семьи;

копии паспортов всех совершеннолетних трудоспособных членов семьи;

копии свидетельств о рождении несовершеннолетних членов семьи;

копии документов совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи, подтверждающих их нетрудоспособность;

справку с места работы члена (членов) семьи о факте работы в государственном или муниципальном бюджетном учреждении с указанием периода работы либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке;

16) одиноко проживающий гражданин, являющийся работником государственного или муниципального учреждения не менее одного года до подачи заявления, - справку с места работы о факте работы в государственном или муниципальном учреждении с указанием периода работы либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке, справку о составе семьи.

Копии документов, не заверенные органом, выдавшим соответствующие документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.

5. ГБУ-УСЗН рассматривает представленные документы и в случае, если они подтверждают принадлежность гражданина к категориям, предусмотренным абзацами третьим - двенадцатым части 2 статьи 4 Закона, выдает гражданину справку по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - справка).

Представленные документы ГБУ-УСЗН подшивает в личное дело гражданина.

6. Гражданин, получивший справку, обращается для передачи в установленном порядке Амурской области права требования к застройщику денежных средств в министерство имущественных отношений Амурской области.

7. Гражданин, включенный в реестр граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Амурской области, заключивший договор уступки Амурской области права требования к застройщику денежных средств, обратившийся в ГБУ-УСЗН по месту жительства, оформляет заявление о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья согласно приложению N 3 к настоящему Порядку и представляет:

1) копию договора уступки Амурской области права требования к застройщику денежных средств;

2) выписку из реестра граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, о включении в реестр.

В день приема от заявителя документов ГБУ-УСЗН запрашивает министерство социальной защиты населения Амурской области (далее -министерство) о наличии (отсутствии) денежных средств на выплату гражданам денежной компенсации на приобретение жилья.

8. ГБУ-УСЗН в течение 7 рабочих дней со дня приема от заявителя документов, указанных в п. 7 Порядка, принимает решение о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья или решение об отказе в предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку, либо о переносе срока предоставления денежной компенсации на приобретение жилья по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

9. Основанием для принятия решения о переносе срока предоставления денежной компенсации на приобретение жилья является получение из министерства информации об отсутствии денежных средств на выплату денежной компенсации на приобретение жилья.

Срок предоставления денежной компенсации на приобретение жилья может быть перенесен до момента поступления бюджетных средств на счет министерства в полном объеме, необходимом для выплаты всей суммы денежной компенсации на приобретение жилья, но не более 24 месяцев со дня приема от заявителя документов, указанных в п. 7 настоящего Порядка.

Решение о переносе срока предоставления денежной компенсации направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

10. Решение о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья удостоверяется свидетельством о предоставлении денежной компенсации (далее - свидетельство) по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.

Свидетельство заверяется подписью начальника ГБУ-УСЗН и печатью ГБУ-УСЗН.

Размер денежной компенсации на приобретение жилья равен фактически оплаченной стоимости жилого помещения, определенной договором участия в долевом строительстве.

11. Свидетельство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья вручается гражданину или его законному представителю.

12. Факт получения свидетельства подтверждается подписью получателя или его законного представителя в журнале учета выданных свидетельств. Журнал ведется по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.

13. Граждане, получившие в установленном порядке свидетельство, могут приобретать на договорных условиях у любых физических и (или) юридических лиц жилое помещение, в том числе индивидуальный жилой дом (часть дома), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в том числе в сельской местности (с учетом надворных построек, а также земельного участка, на котором расположен приобретаемый дом), а также имеют право заключить договор долевого участия в строительстве жилого помещения.

14. Денежная компенсация на приобретение жилья предоставляется в безналичной форме путем ее перечисления ГБУ-УСЗН на счет продавца жилого помещения либо на счет застройщика жилого помещения на основании следующих представляемых заявителем вТБУ-УСЗН документов:

1) свидетельства;

2) договора о приобретении жилого помещения или договора об участии в долевом строительстве, зарегистрированного в территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, или его нотариально заверенной копии;

3) свидетельства о государственной регистрации права собственности, выданного в территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

15. Денежная компенсация на приобретение жилья считается предоставленной гражданину с момента перечисления денежных средств на счет продавца жилого помещения, приобретаемого получателем по договору купли-продажи, либо на счет застройщика жилого помещения.

16. Основаниями для отказа в предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья являются:

1) отсутствие у граждан, претендующих на получение денежной компенсации на приобретение жилья, права на получение государственной поддержки, предусмотренного частями 2, 4 статьи 4 Закона;

2) предоставление заявителем недостоверных, подложных документов.

17. Решение об отказе в предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья направляется ГБУ-УСЗН гражданину в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

III. Предоставление денежной компенсации на погашение
основной суммы долга

18. Для подтверждения права на получение денежной компенсации на погашение основной суммы долга граждане, указанные в абзаце тринадцатом части 2 статьи 4 Закона, обращаются в ГБУ-УСЗН по месту жительства с заявлением по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, копией паспорта и одновременно представляют следующие документы:

1) копию договора долевого участия в строительстве жилья, обязательства по которому не исполнены застройщиком;

2) копию заключенного с банком или иной кредитной организацией, ипотечным агентством кредитного договора (договора займа), средства которого были направлены на оплату обязательств по не исполненному застройщиком договору долевого участия в строительстве жилья;

3) справку банка или иной кредитной организации, ипотечного агентства с указанием остатка основного долга и (или) процентов по полученному кредитному договору (договору займа), средства которого были направлены на оплату обязательств по не исполненному застройщиком договору долевого участия в строительстве жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств, а также реквизитов банка и номера счета заявителя, на который будет перечисляться денежная компенсация на погашение основной суммы долга.

Копии документов, не заверенные организациями, выдавшими данные документы, заверяются заявителем нотариально либо представляются с приложением оригиналов документов.

ГБУ-УСЗН рассматривает представленные документы и в случае, если они подтверждают принадлежность гражданина к категории, предусмотренной абзацем тринадцатым части 2 статьи 4 Закона, выдает гражданину справку.

Представленные документы ГБУ-УСЗН подшивает в личное дело заявителя.

19. Гражданин, получивший справку, обращается для передачи в установленном порядке Амурской области права требования к застройщику денежных средств в министерство имущественных отношений Амурской области.

20. Гражданин, включенный в реестр граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Амурской области, заключивший договор уступки Амурской области права требования к застройщику денежных средств, обращается в ГБУ-УСЗН по месту жительства с заявлением о предоставлении денежной компенсации на погашение основной суммы долга, оформленным согласно приложению N 8 к настоящему Порядку, и одновременно представляет:

1) копию договора уступки Амурской области права требования к застройщику денежных средств;

2) выписку из реестра граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, о включении в реестр.

В день приема от заявителя документов ГБУ-УСЗН запрашивает министерство о наличии (отсутствии) денежных средств на выплату гражданам денежной компенсации на погашение основной суммы долга.

21. ГБУ-УСЗН в течение 7 рабочих дней со дня приема от заявителя документов, указанных в п. 22 Порядка, принимает решение о предоставлении денежной компенсации на погашение основной суммы долга и (или) приобретение жилья либо решение об отказе в предоставлении денежной компенсации на погашение основной суммы долга по форм есогласно приложению N 4 к настоящему Порядку, либо о переносе срока предоставления денежной компенсации на погашение основной суммы долга по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

22. Основаниями для отказа в предоставлении денежной компенсации на погашение основной суммы долга являются:

1) отсутствие у граждан, претендующих на получение денежной компенсации, права на получение государственной поддержки, предусмотренного частями 2, 4 статьи 4 Закона;

2) предоставление заявителем недостоверных, подложных документов. Решение об отказе в предоставлении денежной компенсации на погашение основной суммы долга направляется ГБУ-УСЗН гражданину в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

23. Основанием для принятия решения о переносе срока предоставления денежной компенсации на погашение основной суммы долга является получение из министерства информации об отсутствии денежных средств на выплату денежной компенсации на погашение основной суммы долга.

Срок предоставления денежной компенсации на погашение основной суммы долга может быть перенесен до момента поступления бюджетных средств на счет министерства в полном объеме, необходимом для выплаты всей суммы денежной компенсации на погашение основной суммы долга, но не более чем на 24 месяца со дня приема от заявителя документов, указанных в п. 22 настоящего Порядка.

Решение о переносе срока предоставления денежной компенсации на погашение основной суммы долга направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Перед наступлением срока предоставления денежной компенсации на погашение основной суммы долга заявители по запросу ГБУ-УСЗН повторно представляют справку банка или иной кредитной организации, ипотечного агентства о сумме остатка основного долга и (или) процентов по полученному кредитному договору (договору займа), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения, средства которого были направлены на оплату обязательств по не исполненному застройщиком договору долевого участия в строительстве жилья.

24. Предоставление денежной компенсации на погашение основной суммы долга производится ГБУ-УСЗН путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет банка или иной кредитной организации, ипотечного агентства, в котором был оформлен ипотечный жилищный кредит или займ, средства которого были использованы для оплаты обязательств по не исполненному застройщиком договору долевого участия, для дальнейшего погашения остатка основного долга и (или) уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу, средства которого были использованы для оплаты обязательств по не исполненному застройщиком договору долевого участия в строительстве жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств, и (или) для приобретения жилого помещения, участия в долевом строительстве жилья.

Реквизиты для перечисления средств указываются в заявлении гражданина о предоставлении денежной компенсации и подтверждаются справкой банка (иной кредитной организации) о размерах остатка основного долга и процентов.

25. Размер перечисляемой на счет заявителя денежной компенсации на погашение основной суммы долга равен остатку основного долга и (или) процентов по полученному кредитному договору (договору займа) (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств), указанным в справке банка или иной кредитной организации, ипотечного агентства, представленной заявителем, и не может превышать сумму фактически оплаченной стоимости жилого помещения, определенной договором участия в долевом строительстве.

В случае если сумма фактически оплаченной заявителем стоимости жилого помещения, определенная договором участия в долевом строительстве жилья, превышает остаток основного долга и (или) уплаченных процентов по полученному кредитному договору (договору займа), гражданин имеет право использовать эту разницу на приобретение жилья.

Для реализации указанного права заявитель после погашения остатка основного долга и (или) уплаченных процентов по полученному кредитному договору (договору займа) обращается в ГБУ-УСЗН с заявлением о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

26. Решение о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья удостоверяется свидетельством о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилья (далее - свидетельство) по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.

Оформление, выдача гражданам свидетельства, его реализация осуществляются согласно пунктам 10-15 настоящего Порядка.

IV. Предоставление социальной выплаты

27. Для получения социальной выплаты заявители из числа граждан, указанных в части 3 статьи 4 Закона, подают в ГБУ-УСЗН по месту жительства заявление по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку и одновременно представляют:

копию паспорта с предъявлением оригинала;

выписку из реестра граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, о включении в реестр;

копию договора долевого участия в строительстве жилья, обязательства по которому не исполнены застройщиком.

Копии документов, не заверенные организациями, выдавшими данные документы, заверяются заявителем нотариально либо представляются с приложением оригиналов документов.

28. ГБУ-УСЗН в течение одного дня со дня получения заявления запрашивает министерство о наличии (отсутствии) денежных средств на выплату гражданам социальной выплаты.

29. ГБУ-УСЗН в течение 5 рабочих дней рассматривает заявление и представленные документы и принимает решение о возможности (невозможности) либо переносе срока предоставления социальной выплаты в случае заключения им кредитного договора (договора займа) с банком или иной кредитной организацией, ипотечным агентством на приобретение (строительство) жилья. Решения оформляются по формам согласно приложениям N 10 - N 12 к настоящему Порядку.

Основанием для подготовки уведомления о невозможности предоставления социальной выплаты является:

отсутствие права на получение социальной выплаты, предусмотренного частями 3, 4 статьи 4 Закона;

предоставление заявителем недостоверных, подложных документов.

30. Основанием для принятия решения о переносе срока предоставления социальной выплаты является получение ГБУ-УСЗН информации из министерства о недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий год министерству. Срок выдачи заявителю уведомления о возможности предоставления социальной выплаты может быть перенесен не более чем на 24 месяца со дня подачи заявления с полным пакетом документов. Решение о переносе срока выдачи уведомления направляется гражданину в течение 5 дней со дня его принятия.

31. Уведомление о возможности предоставления социальной выплаты направляется гражданину в течение 5 дней со дня принятия решения о возможности предоставления социальной выплаты.

Заявитель, использующий социальную выплату на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья, представляет уведомление о возможности предоставления ему социальной выплаты в банк или иную кредитную организацию, ипотечное агентство для заключения кредитного договора (договора займа) на приобретение жилья.

После заключения кредитного договора (договора займа) с банком или иной кредитной организацией, ипотечным агентством заявитель, претендующий на получение социальной выплаты, представляет в ГБУ-УСЗН следующие документы:

1) заявление на предоставление социальной выплаты по форме согласно приложению N 13;

2) копию заключенного с банком или иной кредитной организацией, ипотечным агентством кредитного договора (договора займа), в обеспечение обязательств по которому установлена ипотека;

3) справку банка или иной кредитной организации, ипотечного агентства с указанием реквизитов банка и номера счета заявителя, на который будет перечислена социальная выплата.

Копия кредитного договора (договора займа), не заверенная организацией, с которой заключен договор, заверяется заявителем нотариально.

32. ГБУ-УСЗН в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные документы и принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) социальной выплаты.

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении социальной выплаты на цели, указанные в пункте 12 настоящего Порядка (приложение N 14 к настоящему Порядку), являются:

1) отсутствие права на получение социальной выплаты, предусмотренного частями 3, 4 статьи 4 Закона;

2) редоставление заявителем недостоверных, подложных документов.

33. Решение о предоставлении социальной выплаты на погашение первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья оформляется согласно приложению N 15 и направляется заявителю в течение 5 дней со дня получения документов, указанных в пункте 31 настоящего Порядка.

Предоставление социальной выплаты производится ГБУ-УСЗН путем перечисления денежных средств на банковский счет получателя социальной

выплаты, открытый в банке или иной кредитной организации, в котором был оформлен ипотечный жилищный кредит или займ.

В случае оформления ипотечного жилищного займа в ипотечном агентстве денежные средства перечисляются на банковский счет получателя.

Реквизиты для перечисления средств указываются в заявлении гражданина о предоставлении социальной выплаты.

34. Заявителю, принявшему решение об использовании социальной выплаты на приобретение жилья, ГБУ-УСЗН выдает свидетельство на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья (далее - свидетельство) по форме согласно приложению N 16 к настоящему Порядку.

Оформление, выдача гражданам свидетельства, его реализация осуществляются в порядке, установленном пунктами 10-15 настоящего Порядка.

V. Определение размера социальной выплаты

35. Размер социальной выплаты определяется по формуле:

, где:

- размер социальной выплаты;

- средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Амурской области, установленная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, действующая на день подачи заявления о предоставлении социальной выплаты;

- стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленная договором участия в долевом строительстве, по которому застройщик не выполнил свои обязательства по завершению строительства многоквартирного дома;

- количество квадратных метров, определяемое исходя из количества жилых комнат, указанных в договоре долевого участия:

18 кв.м для 1-комнатной квартиры;

36 кв.м для 2-комнатной квартиры;

54 кв.м для 3-комнатной квартиры;

72 кв.м для квартир, состоящих из 4 и более комнат.

При отрицательном значении Рев социальная выплата не предоставляется.

Размер социальной выплаты не должен превышать сумму первоначального взноса, указанную в кредитном договоре (договоре займа) с банком или иной кредитной организацией, а также сумму, фактически уплаченную по договору участия в долевом строительстве жилья.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков

                                       Начальнику ГБУ-УСЗН по

                                       ___________________________

                                          (наименование ГБУ-УСЗН)

                                       ОТ_________________________

                                       ___________________________

                                       Дата рождения______________

                                       Адрес регистрации__________

                                       ___________________________

                                       Адрес места жительства_____

                                       ___________________________

                                       Паспорт серия____номер_____

                                       Дата выдачи________________

                                       выдан______________________

                             Заявление

      Прошу определить мою принадлежность к категории граждан,

указанных в абзацах третьем - тринадцатом части 2 статьи 4 Закона

Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной

поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия)

застройщиков на территории Амурской области".

К заявлению      1._______________________________________________

прилагаю         2._______________________________________________

следующие        3._______________________________________________

документы        4._______________________________________________

                 5._______________________________________________

                 6._______________________________________________

                 7._______________________________________________

                 8._______________________________________________

Дата подачи                               Подпись

заявления         _____________                      _____________

Регистрационный номер заявления____________

Дата приема заявления_________________

Подпись специалиста_________________

__________________________________________________________________

                       Расписка-уведомление

Регистрационный номер заявления__________

Дата приема заявления__________________

Подпись специалиста____________________

Приложение N 2
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим
от действий (бездействия)
застройщиков

                             Справка

         о соответствии гражданина категориям, предусмотренным

                      частью 2 статьи 4 Закона

                Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ

      Настоящая справка подтверждает, что гражданин_______________

__________________________________________________________________

                (фамилия, имя, отчество гражданина)

Дата рождения_____________________________________________________

Адрес места жительства____________________________________________

Адрес регистрации_________________________________________________

Паспорт серия________номер____________дата выдачи_________________

кем выдан    _____________________________________________________

относится к категории_____________________________________________

                      (указывается принадлежность к категории

                  соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Амурской

                            области от 04.10.2010 N 385-ОЗ)

и может претендовать на получение государственной поддержки,

предусмотренной Законом Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ,

в случае включения в реестр граждан, пострадавших от действий

(бездействия) застройщиков на территории Амурской области,

и передачи в установленном порядке Амурской области права

требования к застройщику денежных средств.

Регистрационный номер справки________Дата выдачи справки___________

___________________________________________________________________

(должность уполномоченного должностного лица ГБУ-УСЗН, его фамилия,

                      имя, отчество и подпись)

Приложение N 3
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков

                                       Начальнику ГБУ-УСЗН по

                                       __________________________

                                          (наименование ГБУ-УСЗН)

             Заявление на получение денежной компенсации

Фамилия, имя, отчество___________________________________________

Дата рождения____________________________________________________

Адрес места жительства___________________________________________

Адрес регистрации________________________________________________

Паспорт серия__________номер___________дата выдачи_______________

кем выдан________________________________________________________

Категория________________________________________________________

          (указывается принадлежность к категории в соответствии

               с частью 2 статьи 4 Закона Амурской области

                            от 04.10.2010 N 385-ОЗ)

Прошу предоставить мне денежную компенсацию на приобретение

жилого помещения, участие в долевом строительстве жилья,

установленную частью 2 статьи 4 Закона Амурской области

от 04.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной поддержки

граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков

на территории Амурской области".

Прошу перечислить денежную компенсацию на счет

___________________________________________________________________

   (наименование и реквизиты кредитного учреждения, номер счета)

К заявлению    1.________________________________________________

прилагаю       2.________________________________________________

следующие      3.________________________________________________

документы      4.________________________________________________

               5.________________________________________________

               6.________________________________________________

      Обязуюсь при закрытии (изменении) счета известить об этом

Государственное бюджетное учреждение - управление социальной

защиты населения по______________________________________________

                         (городской округ, муниципальный район)

в трехдневный срок.

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем

заявлении. Подтверждаю достоверность сведений, указанных

в настоящем заявлении. Подтверждаю свое согласие на обработку

указанных в настоящем заявлении персональных данных.

Дата подачи заявления_________           Подпись   _____________

Регистрационный номер заявления___________

Дата приема заявления_______________

Подпись специалиста_________________

____________________________________________________________________

                        Расписка-уведомление

Регистрационный номер заявления___________

Дата приема заявления_______________

Подпись специалиста_________________

Приложение N 4
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков

        Решение об отказе в предоставлении денежной компенсации

Уважаемый (ая)____________________________________________________

                (фамилия, имя, отчество гражданина, претендующего

                         на получение социальной выплаты)

      Государственное бюджетное учреждение - управление социальной

защиты населения по_______________________________________________

                        (городской округ, муниципальный район)

__________________________________________________________________

уведомляет Вас об отказе в предоставлении денежной компенсации

на приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве

жилья, погашение основной суммы долга и (или) уплату процентов

по ипотечному жилищному кредиту или займу, средства которого были

направлены на оплату обязательств по не исполненному застройщиком

договору долевого участия в строительстве жилья, за исключением

иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения

обязательств (нужное подчеркнуть), в связи с______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

М.П.

__________  _______________________________  _____________________

  (дата)    (подпись руководителя ГБУ-УСЗН)  (расшифровка подписи)

Приложение N 5
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков

     Решение о переносе срока предоставления денежной компенсации

Уважаемый (ая)_____________________________________________________

                (фамилия, имя, отчество гражданина, претендующего

                             на получение денежной компенсации

                                   на приобретение жилья)

Государственное бюджетное учреждение - управление социальной

защиты населения по________________________________________________

                        (городской округ, муниципальный район)

___________________________________________________________________

уведомляет о переносе срока предоставления Вам денежной

компенсации на приобретение жилого помещения, участие

в долевом строительстве жилья, погашение основной суммы долга

и (или) уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту

или займу, средства которого были направлены на оплату

обязательств по не исполненному застройщиком договору

долевого участия в строительстве жилья, за исключением

иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку

исполнения обязательств (нужное подчеркнуть).

      О сроке предоставления Вам денежной компенсации

на приобретение жилого помещения, участие в долевом

строительстве жилья, погашение основной суммы долга

и (или) уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту

или займу, средства которого были направлены на оплату

обязательств по не исполненному застройщиком договору

долевого участия в строительстве жилья, за исключением иных

процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения

обязательств (нужное подчеркнуть), Вы будете уведомлены

дополнительно.

М.П.

________  _______________________________  _____________________

  (дата)  (подпись руководителя ГБУ-УСЗН)  (расшифровка подписи)

Приложение N 6
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим
от действий (бездействия)
застройщиков

                         Амурская область

                          Свидетельство N_______

     о предоставлении денежной компенсации на приобретение жилого

                            помещения

Дата выдачи________________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что гражданину,

гражданке(нужное подчеркнуть)

________________________________________________________________

                     (фамилия, имя, отчество)

Паспорт_________________________________________________________

             (данные паспорта: серия, номер, когда и кем выдан)

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Амурской области

от 04.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной поддержки

граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков

на территории Амурской области" гарантируется предоставление

денежной компенсации на приобретение жилого помещения, участие

в долевом строительстве жилья в размере

_________________________________________________________________

__________________________________________________________рублей.

                       (цифрами и прописью)

Начальник ГБУ-УСЗН_______________________________________________

                    (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.

---------------------------линия отреза--------------------------

Свидетельство N_______________от_________________________________

ФИО______________________________________________________________

Паспорт__________________________________________________________

             (данные паспорта: серия, номер, когда и кем выдан)

Получил__________________________________________________________

            (подпись)             (расшифровка подписи)

Ответственное лицо

за выдачу свидетельства__________________________________________

                         (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 7
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим
от действий (бездействия)
застройщиков

                             Журнал

           учета выданных свидетельств о предоставлении

     денежной компенсации, социальной выплаты на приобретение

               или строительство жилого помещения

Дата выдачи свидетельства	Номер свидетельства	ФИО	Адрес проживания	Паспортные данные	Дата постановки на учет	Дата получения свидетельства	Подпись
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение N 8
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков

                                         Начальнику ГБУ-УСЗН по

                                         _________________________

                                          (наименование ГБУ-УСЗН)

                              Заявление

         на предоставление денежной компенсации на погашение

           основной суммы долга и (или) уплату процентов

             по ипотечному жилищному кредиту или займу

Фамилия, имя, отчество__________________________________________

Дата рождения___________________________________________________

Адрес места жительства__________________________________________

Адрес регистрации_______________________________________________

Паспорт серия_________номер__________дата выдачи________________

кем выдан_______________________________________________________

      Прошу предоставить мне денежную компенсацию

на погашение остатка основного долга и (или) уплату процентов,

за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней

за просрочку исполнения обязательств по ипотечному жилищному

кредиту или займу, средства которого были направлены

на оплату обязательств по не исполненному застройщиком

договору долевого участия в строительстве жилья,в_______________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

    (наименование банка, кредитной организации, ипотечного

               агентства, предоставившего кредит (займ)

согласно договору от_________N______________.

Основная сумма долга___________________руб.

Неоплаченная сумма процентов по кредиту___________________руб.

Средства прошу перечислить на счет

_________________________________________________________________

    (наименование и реквизиты кредитного учреждения, номер счета)

К заявлению     1._______________________________________________

прилагаю        2._______________________________________________

следующие       3._______________________________________________

документы       4._______________________________________________

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем

заявлении. Подтверждаю свое согласие на обработку указанных

в настоящем заявлении персональных данных.

Дата подачи                            Подпись

заявления         ___________                       __________

Регистрационный номер заявления__________

Дата приема заявления_____________

Подпись специалиста_______________

__________________________________________________________________

                      Расписка-уведомление

Регистрационный номер заявления___________

Дата приема заявления_____________

Подпись специалиста_______________

Приложение N 9
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков

                                         Начальнику ГБУ-УСЗН по

                                         __________________________

                                           (наименование ГБУ-УСЗН)

          Заявление о рассмотрении возможности предоставления

                         социальной выплаты

Фамилия, имя, отчество__________________________________________

Дата рождения___________________________________________________

Адрес места жительства__________________________________________

Адрес регистрации_______________________________________________

Паспорт серия_________номер___________дата выдачи_______________

кем выдан_______________________________________________________

      Прошу рассмотреть возможность предоставления мне

социальной выплаты на приобретение жилья, на погашение

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного

кредита или займа на приобретение жилья (нужное подчеркнуть).

К заявлению     1.______________________________________________

прилагаю        2.______________________________________________

следующие       3.______________________________________________

документы       4.______________________________________________

                5.______________________________________________

                6.______________________________________________

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении.

Подтверждаю свое согласие на обработку указанных в настоящем

заявлении персональных данных.

Дата подачи                           Подпись

заявления      ____________                      ____________

Регистрационный номер заявления____________

Дата приема заявления_______________

Подпись специалиста_________________

________________________________________________________________

                       Расписка-уведомление

Регистрационный номер заявления____________

Дата приема заявления_______________

Подпись специалиста_________________

Приложение N 10
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков

      Уведомление о возможности предоставления социальной выплаты

      Государственное бюджетное учреждение - управление социальной

защиты населения по_______________________________________________

                        (городской округ, муниципальный район)

__________________________________________________________________

уведомляет о возможности предоставления социальной выплаты

на погашение первоначального взноса при получении ипотечного

жилищного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья

_________________________________________________________________

  (ФИО гражданина, претендующего на получение социальной выплаты)

Адрес проживания__________________________________________________

Паспортные данные_________________________________________________

в размере_________________________________________________________

___________________________________________________________рублей.

                      (цифрами и прописью)

в случае заключения им договора на приобретение жилья или

кредитного договора (договора займа) с банком или иной

кредитной организацией, ипотечным агентством на приобретение

(строительство) жилья, в обеспечение обязательств по которому

установлена ипотека.

М.П.

_________   _______________________________   ____________________

  (дата)    (подпись руководителя ГБУ-УСЗН)   (расшифровка подписи)

Приложение N 11
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков

        Уведомление об отсутствии возможности предоставления

                       социальной выплаты

Уважаемый (ая)___________________________________________________

               (фамилия, имя, отчество гражданина, претендующего

                       на получение социальной выплаты)

      Государственное бюджетное учреждение - управление

социальной защиты населения по______________________________________

                             (городской округ, муниципальный район)

___________________________________________________________________

уведомляет о невозможности предоставления Вам социальной

выплаты на приобретение жилья, погашение первоначального взноса

(нужное подчеркнуть) в случае заключения Вами кредитного договора

(договора займа) с банком или иной кредитной организацией,

ипотечным агентством на приобретение жилья, в обеспечение

обязательств по которому установлена ипотека, в связи с___________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

М.П.

_________  ________________________________  _____________________

  (дата)    (подпись руководителя ГБУ-УСЗН)  (расшифровка подписи)

Приложение N 12
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков

       Решение о переносе срока предоставления социальной выплаты

Уважаемый (ая)___________________________________________________

                (фамилия, имя, отчество гражданина, претендующего

                           на получение социальной выплаты)

      Государственное бюджетное учреждение - управление социальной

защиты населения по______________________________________________

                       (городской округ, муниципальный район)

_________________________________________________________________

уведомляет о переносе срока предоставления Вам___________________

_________________________________________________________________

     (указать вид государственной поддержки, предусмотренной

          Законом Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ)

в связи с отсутствием денежных средств на выплату социальной

выплаты на приобретение жилья, погашение первоначального

взноса (нужное подчеркнуть). Срок выплаты переносится не более

чем на 24 месяца со дня подачи заявления на предоставление

социальной выплаты.

М.П.

_________  _______________________________  _______________________

  (дата)   (подпись руководителя ГБУ-УСЗН)   (расшифровка подписи)

Приложение N 13
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков

                                         Начальнику ГБУ-УСЗН по

                                         _________________________

                                          (наименование ГБУ-УСЗН)

                                         _________________________

           Заявление на предоставление социальной выплаты

Фамилия, имя, отчество__________________________________________

Дата рождения___________________________________________________

Адрес места жительства__________________________________________

Адрес регистрации_______________________________________________

Паспорт серия_________номер__________дата выдачи________________

кем выдан_______________________________________________________

      Прошу предоставить мне социальную выплату на приобретение

жилья, на погашение первоначального взноса при получении

ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья

(нужное подчеркнуть).

К заявлению    1._______________________________________________

прилагаю       2._______________________________________________

следующие      3._______________________________________________

документы      4._______________________________________________

               5._______________________________________________

               6._______________________________________________

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем

заявлении. Подтверждаю свое согласие на обработку указанных

в настоящем заявлении персональных данных.

Дата подачи заявления __________    Подпись   ____________

Регистрационный номер заявления___________

Дата приема заявления________________

Подпись специалиста__________________

_________________________________________________________________

                      Расписка-уведомление

Регистрационный номер заявления___________

Дата приема заявления________________

Подпись специалиста__________________

Приложение N 14
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков

        Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты

Уважаемый (ая)__________________________________________________

              (фамилия, имя, отчество гражданина, претендующего

                         на получение социальной выплаты)

      Государственное бюджетное учреждение - управление социальной

защиты населения по_____________________________________________

                       (городской округ, муниципальный район)

_________________________________________________________________

уведомляет об отказе в предоставлении Вам социальной выплаты

в связи с________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

М.П.

_________  ______________________________   _____________________

  (дата)   (подпись руководителя ГБУ - СЗН)  (расшифровка подписи)

Приложение N 15
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия)
застройщиков

             Решение о предоставлении социальной выплаты

      Государственное бюджетное учреждение - управление социальной

защиты населения по_____________________________________________

                       (городской округ, муниципальный район)

________________________________________________________________

уведомляет о принятии решения о возможности предоставления

социальной выплаты на приобретение жилья, погашение

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного

кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья

(нужное подчеркнуть)

________________________________________________________________

(ФИО гражданина, претендующего на получение социальной выплаты)

Адрес проживания________________________________________________

Паспортные данные_______________________________________________

М.П.

________  _______________________________  _____________________

 (дата)   (подпись руководителя ГБУ-УСЗН)  (расшифровка подписи)

Приложение N 16
к Порядку
предоставления мер
государственной поддержки
гражданам, пострадавшим
от действий (бездействия)
застройщиков

                        Амурская область

                  Свидетельство N____________

        о предоставлении социальной выплаты на приобретение

                       жилого помещения

Дата выдачи___________________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что гражданину,

гражданке (нужное подчеркнуть)

_______________________________________________________________

                   (фамилия, имя, отчество)

Паспорт________________________________________________________

          (данные паспорта: серия, номер, когда и кем выдан)

В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона Амурской области

от 04.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной поддержки

граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков

на территории Амурской области" гарантируется предоставление

социальной выплаты на приобретение жилья в размере_____________

________________________________________________________рублей.

                    (цифрами и прописью)

Начальник ГБУ-УСЗН_____________________________________________

                    (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.

-------------------------линия отреза--------------------------

Свидетельство N________________от______________________________

ФИО____________________________________________________________

Паспорт________________________________________________________

           (данные паспорта: серия, номер, когда и кем выдан)

Получил________________________________________________________

           (подпись)              (расшифровка подписи)

Ответственное лицо

за выдачу свидетельства________________________________________

                         (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Амурской области от 10 декабря 2010 г. N 682 настоящее постановление дополнено Порядком

Порядок
заключения с гражданами, пострадавшими от действий (бездействия)
застройщиков, договоров уступки Амурской области права требования
к застройщику денежных средств
(утв. постановлением Правительства Амурской области от 26 октября 2010 г. N 591)
(с изменениями от 10 декабря 2010 г., 5 марта 2011 г.)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм заключения с гражданами, пострадавшими от действий (бездействия) застройщиков, договоров уступки Амурской области права требования к застройщику денежных средств (далее - договор) в размере, установленном в судебном порядке.

2. Договоры заключаются министерством имущественных отношений Амурской области (далее - уполномоченный орган).

II. Порядок подачи документов

3. Для заключения договора гражданин подает в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявление).

4. Заявление регистрируется в уполномоченном органе в течение трех дней с момента поступления.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 111 в пункт 5 раздела II настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. К заявлению прилагаются копии следующих документов, оригиналы которых представляются для сверки:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина, полномочия представителя гражданина (в случае если от имени гражданина обратилось уполномоченное лицо);

2) выписка из реестра граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, выданная министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области;

3) заверенные в установленном порядке копии вступивших в законную силу решения суда о расторжении договора долевого участия в строительстве и определения суда о включении в реестр требований кредиторов (для граждан, являющихся кредиторами по денежным обязательствам, возникшим до даты принятия судом заявления о признании застройщика банкротом);

4) заверенная в установленном порядке копия вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора долевого участия в строительстве и установлении размера денежных требований гражданина к застройщику и справка (выписка) из реестра текущих платежей, заверенная подписью и печатью арбитражного управляющего (для граждан, являющихся кредиторами по денежным обязательствам, возникшим после даты принятия судом заявления о признании застройщика банкротом).

6. Ответственность за достоверность и подлинность представленных документов несет гражданин.

III. Заключение договора

7. По результатам рассмотрения заявления гражданина о заключении договора уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

1) о заключении договора;

2) об отказе в заключении договора.

8. Решение, предусмотренное пунктом 7 настоящего Порядка, принимается в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.

9. Решение уполномоченного органа об отказе в заключении договора должно быть мотивировано.

10. Основаниями для отказа в заключении договора являются:

1) непредставление в полном объеме документов, предусмотренных настоящим Порядком;

2) несоответствие документов, предусмотренных настоящим Порядком, установленным к ним требованиям;

3) содержание в документах, предусмотренных настоящим Порядком, недостоверных данных.

11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, информирует об этом гражданина.

12. Договор заключается уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о заключении договора.

13. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора письменно уведомляет застройщика о состоявшемся переходе прав требования.

Приложение
к Порядку
заключения с гражданами, пострадавшими
от действий (бездействия) застройщиков,
договоров уступки Амурской области права
требования к застройщику денежных средств

                                       В министерство имущественных

                                       отношений

                                       Амурской области

                            ЗАЯВЛЕНИЕ

           О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА УСТУПКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

           ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙЩИКУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Прошу заключить со мной _____________________________________________

_____________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество гражданина)

договор уступки Амурской области права требования денежных средств в

размере _________________ руб., установленном решением

_________________________________суда Амурской области от ________ .

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

                                                 ___________________

                                                (подпись гражданина)

                                           " ____ "__________ 20 __г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Амурской области от 5 марта 2011 г. N 113 настоящее постановление дополнено Порядком

Порядок
определения объема и предоставления субсидии товариществам
собственников жилья, созданным гражданами, пострадавшими
от действий (бездействия) застройщиков, на завершение
строительства и ввода объекта в эксплуатацию
(утв. постановлением Правительства Амурской области от 26 октября 2010 г. N 591)
(с изменениями от 5 марта 2011 г.)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм определения объема и предоставления субсидии товариществам собственников жилья, созданным гражданами, пострадавшими от действий (бездействия) застройщиков, на завершение строительства и ввода объекта в эксплуатацию (далее соответственно - субсидии, ТСЖ).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, понимаются в значении, определенном Законом Амурской области от 04.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Амурской области" (далее - Закон).

1.3. Субсидии предоставляются ТСЖ, соответствующим условиям предоставления субсидии, установленным Законом, настоящим Порядком, в целях возмещения части затрат, связанных с завершением строительства и ввода объекта ТСЖ в эксплуатацию (далее - Объект).

II. Условия предоставления субсидии ТСЖ

2.1. Условиями предоставления субсидий ТСЖ являются:

1) создание ТСЖ гражданами, пострадавшими от действий (бездействия) застройщиков, включенными в реестр граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков (далее - Реестр);

2) расположение Объекта на территории Амурской области;

3) включение Объекта в адресный перечень не завершенных строительством многоквартирных домов;

4) степень готовности Объекта 45% и более;

5) осуществление ТСЖ мероприятий по завершению строительства Объекта;

6) полное обеспечение ТСЖ собственной доли софинансирования затрат на завершение строительства и ввода Объекта в эксплуатацию, определяемой в соответствии с настоящим Порядком;

7) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Амурской области о бюджете на текущий финансовый год, на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

III. Порядок предоставления субсидии и отчетность

3.1. Для получения субсидии ТСЖ представляет в министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (далее - Главный распорядитель) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению N 1 и расчет по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

К заявлению о предоставлении субсидии ТСЖ прилагает следующие документы:

1) копию учредительных документов ТСЖ;

2) копию свидетельства о государственной регистрации ТСЖ;

3) копию свидетельства о постановке ТСЖ на налоговый учет в налоговом органе;

4) выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о ТСЖ;

5) банковские реквизиты ТСЖ для перечисления субсидии;

6) копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и (либо) технический паспорт на объект незавершенного строительства;

7) сводный сметный расчет стоимости завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию в ценах текущего года, согласованный ТСЖ и застройщиком (подрядчиком), который будет осуществлять завершение строительства и ввод Объекта в эксплуатацию (далее - Подрядчик);

8) копию договора с Подрядчиком на выполнение работ по завершению строительства и вводу Объекта в эксплуатацию;

9) копии протоколов решений общих собраний членов ТСЖ, содержащих решения:

- об избрании председателя ТСЖ;

- о назначении главного бухгалтера ТСЖ;

- о согласовании заявления о предоставлении субсидии ТСЖ на завершение строительства и ввода Объекта в эксплуатацию;

- о согласовании расчета размера участия в финансировании завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию собственников помещений в многоквартирном доме и расчета субсидии;

10) гарантийное письмо с обязательством ТСЖ полностью обеспечить собственную долю софинансирования затрат на завершение строительства и ввода Объекта в эксплуатацию.

Копии документов представляются нотариально заверенными или с предъявлением оригинала для сверки.

3.2. В случае изменения сведений, указанных в документах, представленных согласно пункту 3.1 настоящего Порядка, ТСЖ в течение 10 дней уведомляет об этом Главного распорядителя путем подачи заявления о внесении изменений по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

3.3. К заявлению ТСЖ о внесении изменений прилагаются копии документов, подтверждающих изменение ранее указанных сведений, с предъявлением оригиналов для сверки.

3.4. Главный распорядитель в течение 30 рабочих дней рассматривает заявление о предоставлении субсидии вместе с прилагаемыми к нему документами и принимает одно из следующих решений:

1) о заключении договора о предоставлении субсидии;

2) об отказе в предоставлении субсидии.

3.5. Решение Главного распорядителя об отказе в предоставлении субсидии должно быть мотивировано.

3.6. ТСЖ может быть отказано в предоставлении субсидии в следующих случаях:

если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные настоящим Порядком, или если эти документы не соответствуют установленным к ним требованиям либо содержат недостоверные данные;

если ТСЖ не соответствует условиям предоставления субсидии, установленным Законом, настоящим Порядком;

если отсутствуют бюджетные ассигнования, предусмотренные в законе Амурской области о бюджете на текущий финансовый год, на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

3.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Главный распорядитель информирует об этом ТСЖ в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

3.8. В случае принятия решения о заключении договора о предоставлении субсидии Главный распорядитель заключает соответствующий договор с ТСЖ- получателем субсидии, в котором должны определяться сроки и порядок выплаты, а также объем субсидии, в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения.

3.9. Договор о предоставлении субсидии заключается с ТСЖ в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главному распорядителю на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, в текущем финансовом году.

3.10. Главный распорядитель на основании договора о предоставлении субсидии представляет в министерство финансов области заявку на финансирование.

3.11. Министерство финансов области в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования на основании заявки перечисляет средства на лицевой счет Главного распорядителя, открытый в министерстве финансов области.

3.12. Главный распорядитель при поступлении денежных средств на лицевой счет представляет в министерство финансов области заявку на оплату расходов для перечислении субсидии на расчетный счет ТСЖ, открытый им в кредитной организации, и договор о предоставлении субсидии, заключенный с ТСЖ.

3.13. ТСЖ ведет учет и отчетность о поступлении и расходовании субсидии и денежных средств ТСЖ с использованием одного банковского счета, открытого ему кредитной организацией.

3.14. ТСЖ ежемесячно до 15 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Главному распорядителю отчеты по формам согласно приложениям N 4 и N 5 к настоящему Порядку с пояснительной запиской и копиями документов, указанных в данных приложениях, подтверждающие целевое использование средств областного бюджета.

3.15. Главный распорядитель осуществляет контроль за целевым использованием субсидии.

IV. Порядок определения объема субсидии

4.1. Определение объема субсидии, предоставляемой ТСЖ, производится по следующей формуле:

где:

- объем субсидии (в рублях);

- общая сметная стоимость завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию в ценах текущего года, согласованная ТСЖ и Подрядчиком (в рублях);

- сумма финансирования ТСЖ расходов на завершение строительства и ввода Объекта в эксплуатацию (в рублях).

4.2. Сумма финансирования ТСЖ расходов на завершение строительства и ввода Объекта в эксплуатацию складывается по следующим формулам:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5);

6) ,

где:

1 - сумма всех 1;

2 - сумма всех 2;

3 - сумма всех 3;

1 - размер финансирования расходов гражданина, включенного в Реестр, являющегося членом ТСЖ, площадь жилого помещения которого, установленная договором долевого строительства, не превышает пределы площади жилого помещения, установленные пунктом 4.3 настоящего Порядка;

2 - размер финансирования расходов гражданина, включенного в Реестр, являющегося членом ТСЖ, площадь жилого помещения которого, установленная договором долевого строительства, превышает пределы площади жилого помещения, установленные пунктом 4.3 настоящего Порядка;

3 - размер финансирования расходов собственников помещений, не включенных в Реестр;

Zm - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Амурской области, установленная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;

Dfi - доля финансирования расходов на завершение строительства и ввода Объекта в эксплуатацию i-го помещения в размере 20%;

Sni - площадь i-ro помещения по договору участия в долевом строительстве;

Sэ - предел площади квартир, установленный пунктом 4.3 настоящего Порядка;

Су - стоимость 1 квадратного метра площади завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию;

S - общая площадь жилых (квартир) и нежилых помещений (встроенных-пристроенных нежилых помещений) Объекта, устанавливаемая по данным договоров участия в долевом строительстве (кв. м);

- сумма общих площадей жилых помещений Объекта (кв. м);

- сумма общих площадей нежилых помещений Объекта (кв. м).

Если произведение Zm и Dfi более Су, то Zm принимается равной Су.

4.3. Размер площади жилого помещения, в пределах которой предоставляется субсидия, определяется исходя из размера площади по договору долевого участия, но не более устанавливаемого предела:

для однокомнатной квартиры - 45 кв. м;

для двухкомнатной квартиры - 60 кв. м;

для трехкомнатной квартиры - 80 кв. м;

для четырехкомнатной квартиры - 100 кв. м;

для пятикомнатной квартиры -116 кв. м.

V. Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении

5.1. В случае нарушения условия, установленного при предоставлении субсидии, ТСЖ обязано осуществить возврат субсидии в областной бюджет.

Требование о возврате субсидии в областной бюджет направляется ТСЖ Главным распорядителем в 5-дневный срок со дня установления нарушения.

5.2. Возврат субсидии производится ТСЖ в течение месяца со дня получения требования Главного распорядителя по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.

5.3. В случае невозврата субсидии добровольно ее взыскание осуществляется Главным распорядителем в судебном порядке.

Приложение N 1
к Порядку
определения объема и
предоставления субсидии
товариществам собственников жилья,
созданным гражданами,
пострадавшими от действий
(бездействия) застройщиков,
на завершение строительства и ввода
объекта в эксплуатацию

                                 В министерство строительства,

                                 архитектуры и жилищно-коммунального

                                 хозяйства Амурской области

                               ЗАЯВЛЕНИЕ

    о предоставлении субсидии товариществу собственников жилья

               на завершение строительства и ввод

    объекта в эксплуатацию в соответствии с Законом Амурской

      области от 04.10.2010 N 385-ОЗ "О мерах государственной

      поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия)

            застройщиков на территории Амурской области"

   ______________________________________________________________

                       (полное наименование ТСЖ)

 просит предоставить за счет средств областного бюджета субсидию

на завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию

_________________________________________________.

   (строительный адрес многоквартирного дома)

К заявлению прилагаются следующие документы:

Номер документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

Руководитель ТСЖ _____________________________________________________________

                                (фамилия, имя, отчество и подпись)

М.П.

Приложение N 2
к Порядку
определения объема и
предоставления субсидии
товариществам собственников жилья,
созданным гражданами,
пострадавшими от действий
(бездействия) застройщиков,
на завершение строительства и ввода
объекта в эксплуатацию

                              Расчет

        размера участия в финансировании завершения строительства

                    и ввода объекта в эксплуатацию

         ____________________________________________________

            (строительный адрес многоквартирного дома)

Наименование ТСЖ:

N п/п	Сметная стоимость (тыс. руб.)	Объем денежных средств (тыс. руб.)
		всего	в том числе:
			размер субсидии из областного бюджета	размер средств ТСЖ
1	2	3	4	5

Руководитель ТСЖ  ___________________________________________________________

                             (фамилия, имя, отчество и подпись)

М.П.

Приложение N 3
к Порядку
определения объема и
предоставления субсидии
товариществам собственников жилья,
созданным гражданами,
пострадавшими от действий
(бездействия) застройщиков,
на завершение строительства и ввода
объекта в эксплуатацию

                                 В министерство строительства,

                                 архитектуры и жилищно-коммунального

                                 хозяйства Амурской области

                           ЗАЯВЛЕНИЕ

                      о внесении изменений

 ___________________________________________________________________

                     (полное наименование ТСЖ)

уведомляет об изменении

____________________________________________________________________

(указываются изменения сведений, содержащихся в ранее представленных документах)

К заявлению прилагаются следующие документы:

Номер документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

Руководитель ТСЖ  ____________________________________________________

                           (фамилия, имя, отчество и подпись)

Приложение N 4
к Порядку
определения объема и
предоставления субсидии
товариществам собственников жилья,
созданным гражданами,
пострадавшими от действий
(бездействия) застройщиков,
на завершение строительства и ввода
объекта в эксплуатацию

                               ОТЧЕТ

    товарищества собственников жилья о движении денежных средств на

       завершение строительства и ввода объекта в эксплуатацию

                        за _____________ 20 __ года

                             (месяц)

Наименование ТСЖ

___________________________________________________________________

                                                                                                                                             (руб.)

N п/п	Остаток средств на расчетном счете ТСЖ на начало отчетного периода			Поступление средств на расчетный счет ТСЖ			Перечислено средств на счет подрядчика			Остаток средств на конец отчетного периода
	ВСЕГО	средства областного бюджета	средства ТСЖ	ВСЕГО	средства областного бюджета	средства ТСЖ	ВСЕГО	средства областного бюджета	средства ТСЖ	ВСЕГО	средства областного бюджета	средства ТСЖ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Руководитель ТСЖ  ____________________________________________________

                           (фамилия, имя, отчество и подпись)

М.П.

--------------------------------

   <*> Приложением к данному отчету являются следующие документы:

   - заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающие перечисление

денежных средств на счет подрядчику;

   - выписка из расчетного счета юридического лица за отчетный период.

Приложение N 5
к Порядку
определения объема и
предоставления субсидии
товариществам собственников жилья,
созданным гражданами,
пострадавшими от действий
(бездействия) застройщиков,
на завершение строительства и ввода
объекта в эксплуатацию

                              ОТЧЕТ

     товарищества собственников жилья об использовании субсидии

     на завершение строительства и ввода объекта в эксплуатацию

                     за ___________ 20 __ года

                          (месяц)

Наименование ТСЖ

__________________________________________________________________

                                                                                (руб.)

N п/п	Получено субсидии с начала строительства	Выполнено работ с начала строительства	Остаток средств на конец отчетного периода (гр.2 - гр.З)	Перечислено подрядчику с начала строительства	Остаток средств на конец отчетного периода (гр-5-гр.З)
1	2	3	4	5	6

Руководитель ТСЖ  ____________________________________________________

                           (фамилия, имя, отчество и подпись)

М.П.

--------------------------------

   <*> Приложением к данному отчету являются следующие документы:

   - заверенные юридическим лицом копии актов о приемке выполненных работ

(форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3).

М.П.

Приложение N 6
к Порядку
определения объема и
предоставления субсидии
товариществам собственников жилья,
созданным гражданами,
пострадавшими от действий
(бездействия) застройщиков,
на завершение строительства и ввода
объекта в эксплуатацию

             РАСЧЕТ РАЗМЕРА УЧАСТИЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ ДОСТРОЙКИ

     МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

         И РАЗМЕРА ЗАПРАШИВАЕМОЙ СУБСИДИИ НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

                И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

N п/п	Сведения о помещении (номер квартиры либо кадастровый номер нежилого помещения)	Собственник помещения (ФИО гражданина, название организации)	Число комнат	Общая площадь помещения по договору, кв. м	Установленная площадь, кв. м	Размер общей площади, превышающий установленную площадь, кв. м	Доля финансирования, %		Финансирование расходов собственником, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I.	Жилые помещения
II.	Нежилые помещения
1.
	Всего по жилым и нежилым помещениям
	Итого по жилым помещениям граждан, включенных в Реестр
	Итого по жилым помещениям граждан, достраивающих несколько жилых помещений, и юридических лиц
	Итого по нежилым помещениям
	Итого по помещениям, принадлежащим Амурской области
	Итого жилых помещений, свободных от обязательств
	Итого нежилых помещений, свободных от обязательств
	Всего субсидия областного бюджета на достройку и ввод многоквартирного жилого дома
	Всего средства ТСЖ на достройку и ввод многоквартирного жилого дома