Приложение N 1. Типовой муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту

Приложение N 1
к Положению (приложению N 2),
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 1 июня 2006 г. N 1678-п

                  Типовой муниципальный контракт N_____

         на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту

г. Брянск                                   "____"______________200___ г.

     Комитет (Управление,  Учреждение)  Брянской городской администрации,

действующий на основании Положения, в лице председателя (начальника) ____

_____________________, именуемый в дальнейшем "Муниципальный заказчик", с

одной стороны, _________________________________________________________,

                       НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ

действующее на основании Устава, в лице ________________________________,

                                                ФИФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

именуемое   в   дальнейшем   "Подрядчик",    с    другой    стороны,    и

_________________________________________________________________________

   ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

г. Брянска, действующее на основании Устава, в лице начальника __________

__________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик-застройщик",

с третьей  стороны,   далее   совместно   именуемые   "Стороны"/"Сторона"

заключили настоящий Муниципальный контракт (ниже по  тексту  Контракт)  о

нижеследующем.

                            I. Предмет Контракта

     1.1. Подрядчик   обязуется   выполнить   по  заданию  Муниципального

заказчика  работу,  указанную  в  п. 1.2. настоящего Контракта и сдать её

результат  Муниципальному  заказчику,  а Муниципальный заказчик обязуется

принять  результат  работы  и  осуществить  расчеты  с   Подрядчиком   за

выполненные работы.

     1.2. Подрядчик  обязуется  выполнить  следующую  работу  Капитальный

                                                             ------------

ремонт

-------------------------------------------------------------------------

                       (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ)

в районе г. Брянска, именуемую в дальнейшем "Работа".

-------------------

     1.3. Срок выполнения работы с "____" ____________ 200__ г. до "____"

__________ 200__ г.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

     1.4. Муниципальный   заказчик   передает,   а    Заказчик-застройщик

принимает  на  себя  часть  функций  по  контролю,  организации  работ по

объекту.

     1.5. Подрядчик  выполняет  работу  из  своих  материалов,  на  своем

оборудовании, своими инструментами.

     1.6. Работа  считается  выполненной  после  подписания   Заказчиком-

застройщиком  или  его  уполномоченным  представителем  Акта  о   приемке

выполненных  работ  (форма  КС-2)  и  Муниципальным  заказчиком  или  его

уполномоченным  представителем  Справки  о  стоимости выполненных работ и

затрат (унифицированная форма N КС-3) на дату приемки работ.

     Для   удобства   осуществления   расчетов   Сторонами   составляются

промежуточные  Акты  приемки  выполненных  работ  и  Справки  о стоимости

выполненных  работ.  Стороны  письменно  ведут переговоры по согласованию

времени и порядка составления промежуточных форм КС-2 и КС-3.

     1.7. Работы,  не  предусмотренные  настоящим  Контрактом, могут быть

выполнены  только  по  письменному  Дополнительному  соглашению  Сторон с

составлением  отдельной  сметы, но не более чем на 5 процентов настоящего

Контракта.

                       II. Права и обязанности сторон

     2.1. Права Муниципального заказчика

     Муниципальный заказчик имеет право:

     2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением  Заказчиком-застройщиком

принятых  обязательств  по  настоящему  Контракту,   включая   проведение

проверок хода строительных работ и их качества.

     2.1.2. Отказаться  от  исполнения настоящего Контракта в любое время

до  сдачи  ему  результата  работы,  возместив  Подрядчику   затраты   за

произведенный объем работ.

     2.1.3. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ

в разумные сроки, установленные ГК и иными нормативными правовыми актами.

     2.2. Обязанности Муниципального заказчика

     Муниципальный заказчик обязан:

     2.2.1. Обеспечить  финансирование  работ  по  объекту   в   размерах

установленной  цены  настоящего Контракта за счёт средств соответствующих

источников финансирования.

     2.2.2. Перечислять  в пределах установленной цены Контракта средства

на  лицевой  счёт  Подрядчика  для  авансирования   подрядных   работ   в

соответствии  с  действующим  законодательством   и   оплаты   фактически

выполненных объёмов работ.

     2.2.3. Осуществлять  финансирование  ремонтно-строительных  работ  в

пределах  установленной  цены  Контракта  за счёт средств бюджета города,

предусмотренных по статье экономической классификации расходов "_______".

     2.2.4. Проводить оплату выполненных объёмов работ путём перечисления

Подрядчику  средств  в  течение  3-х  банковских  дней с даты поступления

средств  на  лицевой счёт Муниципального заказчика, открытый  в  Брянском

ГОФК УФК Брянской области.

     2.2.5. Производить   расчёты  с  Подрядчиком  с  учётом  выполненных

объёмов работ в пределах установленной цены  Контракта.  Авансирование  в

пределах   настоящего   Контракта    осуществлять   в   соответствии    с

постановлением Правительства РФ от 22 июня 1994 г. N 745.

     2.2.6. Вести  бухгалтерский, оперативный и статистический учёт работ

и произведенных затрат.

     2.2.7. Осуществлять контроль за:

     - целевым  и  эффективным  использованием  средств,  выделенных  для

финансирования объекта;

     - своевременным обеспечением Подрядчика утверждённой в установленном

порядке проектно-сметной документацией;

     - ходом  реализации  настоящего   Контракта,   соблюдением   графика

производства работ.

     2.2.8. Принимать  при  необходимости  участие в работе приёмочной  и

иных комиссий.

     2.2.9. Рассматривать  в установленном порядке предложения Заказчика-

застройщика   по   ожидаемой   результативности   исполнения   настоящего

Контракта.

     2.2.10. Проводить  проверки  Заказчика-застройщика по организации им

производства работ и контроля качества на объекте.

     2.3. Права Заказчика-застройщика

     Заказчик-застройщик имеет право:

     2.3.1. Во  всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой

Подрядчиком,  не  вмешиваясь  в его деятельность. По результатам проверки

составляется  акт  с  указанием недостатков выполненных работ и сроков их

исправления.

     2.3.2. Приостановить  ход  реализации  настоящего Контракта в случае

непринятия Подрядчиком мер по устранению недостатков выполняемой работы в

установленные  ему Заказчиком-застройщиком сроки, до принятия дальнейшего

решения Муниципальным заказчиком.

     2.3.3. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ

в разумные сроки, установленные ГК и иными нормативными правовыми актами.

     2.3.4. Принимать  к  расчету  при  определении фактической стоимости

выполненного  объёма  работ  договорной  индекс к базовой стоимости работ

(2001) в продолжении всего периода производства работ.

     2.4. Обязанности Заказчика-застройщика

     Заказчик-застройщик обязан:

     2.4.1. Нести ответственность за проведение всего комплекса работ  по

ремонту объекта и своевременный ввод его в эксплуатацию.

     2.4.2. Организовать  передачу  Подрядчику   утверждённой   проектно-

сметной  документации  по  объекту  в течение 3-х дней со дня  подписания

настоящего Контракта.

     2.4.3. Обеспечивать  контроль за соблюдением требований строительных

норм  и  правил,  стандартов,  технических  условий и других  нормативных

документов.  Проверять  качество  используемых  строительных материалов и

изделий до оформления актов на освидетельствования скрытых работ.

     2.4.4. Осуществлять  в  установленном порядке строительный контроль,

принимать меры по устранению выявленных дефектов.

     2.4.5. Осуществлять  приёмку выполненных работ, производить проверку

предъявленных  по   Муниципальному   контракту   документов   по   оплате

выполненных объёмов работ.

     2.4.6. Представлять  Муниципальному  заказчику в установленные сроки

все  виды оперативной, статистической отчётности, в том числе подписанные

и  заверенные  печатью  Акт  выполненных  объёмов  работ (форма N КС-2) и

Справку  о  стоимости  выполненных  работ  (форма N КС-3) не позднее 1-го

числа месяца, следующего за отчётным.

     2.4.7. Проверять  обоснованность  применяемых  расценок,   а   также

сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядной организацией

к оплате за выполненные им работу.

     2.4.8. Обеспечивать  работу   комиссии   но   приёмке   законченного

производством работ объекта в эксплуатацию.

     2.4.9. Применять  меры ответственности, предусмотренные действующими

законодательными  актами,   к   Подрядчику,   допустившему   ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему Контракту.

     2.4.10. В  случае  изменения  платёжных  реквизитов  незамедлительно

уведомить  Муниципального  заказчика  путём  направления соответствующего

письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

     2.5. Права Подрядчика

     Подрядчик имеет право:

     2.5.1. В случае необходимости привлекать для исполнения обязательств

по  настоящему  Контракту третье лицо с согласия Заказчика-застройщика  и

Муниципального заказчика.

     2.6. Обязанности Подрядчика

     Подрядчик обязан:

     2.6.1. Выполнить    работу   в    соответствии    с    требованиями,

предъявляемыми к качеству продукции, в полном объеме.

     2.6.2. Выполнить  работу в срок, указанный в п. 1.3 и в соответствии

с  утверждёнными  Графиком  производства  работ  и  Квартальным  заданием

(приложения N 3, 4 к настоящему Контракту).

     2.6.3. Передать результат Работы Заказчику-застройщику.

     2.6.4. Безвозмездно  исправить  по  требованию Заказчика-застройщика

все недостатки, выявленные в процессе выполнения работ.

     2.6.5. Поставить  в  известность Заказчика-застройщика при выявлении

неизбежности  получения  отрицательного результата или нецелесообразности

дальнейшего  проведения  работ  и  приостановить  исполнение Контракта до

получения дальнейших указаний Заказчика-застройщика.

     2.6.6. Выполнить  работы,  предусмотренные  настоящим  Контрактом, с

соблюдением  законодательства  об  охране  окружающей природной среды и с

соблюдением правил безопасности.

     2.6.7. Нести ответственность за качество и  сроки  выполнения  работ

при  привлечении  третьего лица для выполнения обязательств по настоящему

Контракту.

     2.6.8. Выполнить  обязательства,  предусмотренные  другими  пунктами

настоящего Контракта.

     2.6.9. Вести учет готовой строительной продукции и оплаты за нее.

                             III. Цена Контракта

     3.1. Цена настоящего Муниципального контракта закрытая.

     3.2 Стоимость   работ   по   настоящему   Контракту   определена  по

результатам  открытого  конкурса  и  остаётся неизменной до установленной

даты завершения работ на объекте.

 3.3. Стоимость работ по настоящему Контракту (цена) составляет _________

руб., из них НДС (___%)______________ руб., в т. ч. план работ на текущий

2006 г. _______________ руб., из них НДС (_______ %) _______________ руб.

(приложение N 2 к настоящему Контракту - ведомость стоимости работ)).

     3.4. Определение  текущей  стоимости  фактически выполненного объема

работ  производится  ежемесячно  в  соответствии  с  утверждённой сметной

документацией  на  объект  и  применением  к  базовой  стоимости   (2001)

выполненных   работ   договорного   индекса,   определённого   Протоколом

согласования (приложение N 1 к настоящему Контракту).

     3.5. На весь период реализации Контракта за Муниципальным заказчиком

сохраняется  право  на  оплату  работы  по  цене,  определённой настоящим

Контрактом.

                             IV. Порядок расчетов

     4.1. Расчеты Муниципального заказчика с Подрядчиком производятся  по

мере  поступления  денежных  средств  на  лицевой   счет   Муниципального

заказчика  по  соответствующим  уровням  финансирования  согласно   актов

выполненных работ.

     4.2. Основанием  для  взаиморасчетов  между Муниципальным заказчиком

и  Подрядчиком  являются подписанные и заверенные печатью в трёхстороннем

порядке формы КС-2 и КС-3.

     4.3. Сумма  аванса  до  30 %  перечисляется   в   случае  финансовой

возможности  используемого  источника  финансирования  с   первоочередным

направлением   средств   на   приобретение   необходимых   материалов   и

оборудования.

     4.4. Расчёты    Муниципального   заказчика   с   Подрядчиком   могут

осуществляться  путём  перечисления  долга  третьему  лицу  на  основании

трёхстороннего соглашения о переуступке права требования долга.

     4.5. Муниципальный заказчик  перечисляет  со  своего лицевого счёта,

открытого  в Брянском ГОФК УФК Брянской области, средства в пределах цены

настоящего  Контракта,  на  лицевой  счёт  Подрядчика,  в   течение   3-х

банковских  дней  со  дня  поступления  средств  на  счёт  Муниципального

заказчика, по мере освоения объёмов ремонтно-строительных работ.

                             V. Гарантийный срок

     5.1. Подрядчик  обязан  предоставить   срок   гарантии   нормального

функционирования результатов работы на ________________ месяцев с момента

подписания  сторонами  Акта  приема-сдачи  готовой  продукции  или   Акта

устранения    недостатков,   за   исключением   случаев   преднамеренного

повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

     5.2. При  обнаружении  в   период    действия   гарантийного   срока

эксплуатации  недостатков,  которые  не  позволят  продолжить  нормальную

эксплуатацию  результатов  работы  до  их  устранения,  Подрядчик  обязан

устранить  эти  недостатки  за  свой  счет.  При  этом  гарантийный  срок

продлевается на период устранения недостатков.

     5.3. В  случае,  если в настоящем договоре гарантийный срок не будет

предусмотрен  сторонами,  Муниципальный заказчик имеет право предъявить к

Подрядчику  требования,  связанные  с  ненадлежащим качеством  работы,  в

порядке, предусмотренном ГК РФ.

                        VI. Ответственность сторон

     6.1. Муниципальный  заказчик  несёт ответственность в соответствии с

действующим   законодательством   Российской   Федерации   за   нецелевое

использование бюджетных средств.

     6.2. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту  в   соответствии   с

действующим законодательством Российской Федерации.

     6.3. Муниципальный заказчик не несёт ответственность за неполное или

несвоевременное перечисление средств Подрядчику в случае несвоевременного

поступления средств городского бюджета для финансирования объекта.

     6.4. До подписания Сторонами Акта приемки-передачи готовой продукции

риск  гибели  результата работ несет Подрядчик. Подрядчик своими силами и

за  свой  счет устраняет допущенные по собственной вине недостатки, несет

риск   случайной   гибели   или   случайного    повреждения   материалов,

оборудования, используемых в работе.

     6.5. Подрядчик  несет  ответственность   за   сохранность   объекта,

составляющего предмет Контракта.

     6.6. За  нарушение сроков исполнения работ по Календарному графику с

Подрядчика  взимается  пеня  в размере 0,05 % за каждый день просрочки от

стоимости Контракта до полного исполнения обязательств по Контракту.

     6.7.3а нарушение Муниципальным заказчиком сроков  оплаты  по  п. 4.1

взимается пеня 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)

ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы

платежа за каждый день просрочки.

     6.8. Нарушение  договора  одной  из  сторон  путем  неисполнения или

ненадлежащего исполнения своих обязательств влечет за собой возложение на

эту сторону мер ответственности, предусмотренных ГК РФ.

     6.9. За  неисполнение  (просрочку исполнения)  обязательств в части,

неурегулированной  настоящим  договором,  стороны несут ответственность в

соответствии с ГК РФ.

     6.10. Применение  мер  ответственности  не  освобождает  Сторону  от

исполнения обязательства или устранения нарушений.

               VII. Действие обстоятельств непреодолимой силы

     7.1. Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственности  перед  другой

Стороной  за   неисполнение   обязательств   по   настоящему   Контракту,

обусловленное    действием   обстоятельств   непреодолимой   силы,   т.е.

чрезвычайных  и  непредотвратимых при   данных  условиях  обстоятельств,

возникших  помимо  воли  и желания сторон и которые нельзя предвидеть или

избежать,  в  том  числе  объявленная или фактическая война,  гражданские

волнения,  эпидемии,  блокада,  пожары,  наводнения  или другие стихийные

бедствия, а также издание актов государственных органов.

     7.2. Сторона,  не исполняющая свои обязательства вследствие действия

непреодолимой  силы,  должна  незамедлительно  известить другую Сторону о

таких  обстоятельствах  и  их  влиянии  на  исполнение  обязательств   по

Контракту.

     7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на  протяжении

трех  последовательных  месяцев, настоящий договор может быть  расторгнут

любой из сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

                          VIII. Расторжение Контракта

     8.1. Расторжение  настоящего  Контракта  возможно:

     - по взаимному соглашению Сторон;

     - по решению Арбитражного суда;

     - в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему

Контракту.

                        IX. Порядок разрешения споров

     9.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении

настоящего  Контракта,  будут  по  возможности решаться путем переговоров

между Сторонами.

     9.2. В  случае  невозможности  разрешения  споров  путем переговоров

Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд.

                          X. Заключительные положения

     10.1. В  случае  изменения юридического адреса, названия, банковских

реквизитов  у  одной  из  Сторон, она обязана в течение 10 дней письменно

известить об этом другую Сторону.

     10.2. Любые  изменения   и   дополнения   к   настоящему   Контракту

действительны  лишь  при  условии, что они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными представителями Сторон. Приложения к настоящему

Контракту составляют неотъемлемую его часть.

     10.3. Настоящий  Контракт составлен в четырех экземплярах: по одному

для  каждой  стороны  и  один экземпляр финансирующему производство работ

учреждению. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

            XI. Основания для заключения настоящего Контракта

     11.1. Основанием  для  заключения данного Контракта является решение

городской  конкурсной  комиссии  по  проведению  конкурсов  по размещению

муниципального заказа на поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание

услуг  о  признании данного  Подрядчика  победителем  конкурса  (Протокол

N ______ от "____" ___________200 года).

               XII. Адреса и банковские реквизиты сторон

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                                          ПОДРЯДЧИК

________________________________       __________________________________

________________________________       __________________________________

________________________________       __________________________________

________________________________       __________________________________

________________________________       __________________________________

________________________________       __________________________________

________________________________       __________________________________

_________________________________      __________________________________

           М.П.                                        М.П.

     ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Директор

______________________________

           М.П.

Начальник отдела финансирования местного хозяйства и транспорта финансового управления

Г.А. Конякина

Начальник финансового управления

Г.А. Баранова

Заместитель Главы городской администрации, руководитель аппарата

В.М. Мануев