Приложение N 1. Типовой муниципальный контракт на выполнение подрядных строительных работ для муниципальных нужд города Брянска

Приложение N 1
к Положению (приложение N 1),
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 1 июня 2006 г. N 1678-п

                       Типовой муниципальный контракт

                на выполнение подрядных строительных работ

                  для муниципальных нужд города Брянска

г. Брянск                                         "____"________ _____ г.

     Комитет  (Управление)  Брянской городской администрации, действующий

 (ее) на основании Положения, в лице председателя (начальника) __________

_____________________, именуемый в дальнейшем "Муниципальный заказчик", с

одной стороны, _________________________________________________________,

действующее на основании Устава, в лице _________________________________

_______________________ именуемое в дальнейшем "Генеральный подрядчик", и

_______________________________________________, действующее на основании

Устава, в лице начальника ____________________________________, именуемое

в  дальнейшем  "Заказчик-застройщик"  с третьей стороны, далее  совместно

именуемые "Стороны"/"Сторона", заключили настоящий Муниципальный контракт

(далее  по  тексту Контракт) с соблюдением требований Федерального закона

от  21.07.2005  N 94-ФЗ  "О  размещении   заказов  на  поставки  товаров,

выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных и муниципальных

нужд",  Постановления  Брянской  городской  администрации   от 13.02.2006

N 303-п   "Об  организации  муниципального  заказа  на  поставку товаров,

выполнение  работ,   оказание   услуг   в   городе   Брянске"   и   иного

законодательства  Российской  Федерации  и  города  Брянска, на основании

результатов  размещения  муниципального  заказа путем проведения конкурса

(аукциона,  запроса  котировок  и  т.п.)  -  протокол заседания Городской

конкурсной комиссии N ________ от ________________ года, о нижеследующем:

     Статья 1. Предмет Контракта

     1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика-

застройщика  работу,  указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать её

результат  Заказчику-застройщику, а Заказчик-застройщик обязуется принять

результат  работы  и  осуществить  расчеты  с  Генеральным подрядчиком за

выполненные работы.

     1.2.  Генеральный  подрядчик  принимает  на  себя  обязательства  по

выполнению  полного  комплекса  работ по строительству в объеме проекта и

вводу в эксплуатацию объекта - _________________________ (далее Объект) в

соответствии с проектно-сметной документацией _______________, являющейся

неотъемлемой частью настоящего Контракта.

     1.3. Проектно-сметная документация на Объект утверждена ___________.

     1.4. Срок  выполнения   работы  с "______"_____________200_____ года

до "___"_________ 200__года.

Генеральный подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

     1.5. Муниципальный  заказчик и Заказчик-застройщик обязуются создать

Генеральному  подрядчику  необходимые  условия  для  выполнения  работ по

настоящему  Контракту,  принять  их  результат  и  уплатить обусловленную

настоящим Контрактом цену.

     1.6. Генеральный  подрядчик выполняет работу из своих материалов, на

своем оборудовании, своими инструментами.

     1.7. Работа  считается  выполненной  после  подписания   Заказчиком-

застройщиком  или  его  уполномоченным  представителем  Акта  о   приемке

выполненных  работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и

затрат (унифицированная форма N КС-3) на дату приемки работ.

     Для   удобства   осуществления   расчетов   Сторонами   составляются

ежемесячно  промежуточные  Акты  приемки  выполненных  работ  и Справки о

стоимости выполненных работ.

     Стороны письменно ведут переговоры по согласованию времени и порядка

составления промежуточных форм КС-2 и КС-3.

     1.8. Работы,  не  предусмотренные  настоящим  Контрактом, могут быть

выполнены  только  по письменному  Дополнительному  соглашению  Сторон  с

составлением  отдельной  сметы, но не более чем на 5 процентов настоящего

Контракта.

     1.9.Финансирование строительства (реконструкции) Объекта, указанного

в пункте 1.2 настоящего контракта, осуществляется за счет средств бюджета

города Брянска.

     Статья 2. Цена Контракта

     2.1. Цена настоящего Муниципального контракта закрытая.

     2.2 Стоимость  работ   по   настоящему   Контракту   определена   по

результатам  открытого  конкурса  и  остаётся неизменной до установленной

даты завершения работ на объекте, за исключением случаев, предусмотренных

настоящим Контрактом и действующим законодательством.

     2.3. Стоимость  работ  по  настоящему  Контракту  (цена)  составляет

___________ руб., из них НДС (___ %)_________ руб., в т.ч. план работ  на

текущий 200___г. ____________ руб., из них НДС (_____ %) ___________ руб.

(приложение N 2 к настоящему Контракту - ведомость стоимости работ).

     2.4. Определение  текущей  стоимости  фактически выполненного объема

работ  производится  ежемесячно  в  соответствии  с  утверждённой сметной

документацией  на  объект  и  применением к базовой стоимости выполненных

объёмов  работ  (2001)  договорного  индекса,  определённого   протоколом

согласования  (приложение  N 1  к  настоящему Контракту), действующего на

весь период строительства.

     2.5. На весь период реализации Контракта за Муниципальным заказчиком

сохраняется  право  на  оплату  работы  по  цене,  определённой настоящим

Контрактом.

     2.6. Муниципальный   заказчик  вправе  при   исполнении   настоящего

Контракта  изменить объем всех предусмотренным# настоящим Контрактом  ра-

бот не более чем на 5 (пять) процентов такого объема в случае:

     - выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных

настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим

Контрактом;

     - при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом

части работ.

При этом по согласованию с Генеральным подрядчиком Муниципальный заказчик

вправе  изменить  общую  стоимость   работ   по   настоящему   Контракту,

установленную  в  пункте 2.3 настоящего Контракта, пропорционально объему

указанных  дополнительных  работ  или объему указанной части работ, но не

более чем на 5 (пять) процентов такой цены.

     2.7. Изменение  общей стоимости работ по настоящему Контракту должно

быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.

     Статья 3. Сроки выполнения работ

     3.1. Начальный,  конечный  и промежуточный сроки выполнения работ по

настоящему  Контракту определяются в соответствии с Графиком производства

работ  (приложение  N 3  к  настоящему  Контракту) и Квартальным заданием

(приложение N 4 к настоящему Контракту).

Изменения в График производства работ и квартальное задание по настоящему

Контракту  могут  вноситься  в  соответствии  с  порядком,  установленным

настоящим Контрактом.

     3.2. Общая  продолжительность  работ  по  строительству  и  вводу  в

эксплуатацию  Объекта  с  учетом  испытательных,  пусконаладочных  и иных

работ,  выполнение  которых  необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта,

составляет ____________.

     3.3. Выполнение  работ  по  настоящему  Контракту  начинается  после

передачи  Генеральному  подрядчику строительной площадки в соответствии с

Актом  приемки-передачи  строительной  площадки,  являющимся неотъемлемой

частью настоящего Контракта.

     Статья 4. Права и обязанности Сторон

                      4.1. Права Муниципального заказчика

     Муниципальный заказчик имеет право:

     4.1.1. Осуществлять  контроль за выполнением Заказчиком-застройщиком

части  функций  Муниципального  заказчика  и  принятых  обязательств   по

настоящему Контракту, включая проведение проверок хода строительных работ

и их качества.

     4.1.2. Отказаться  от  исполнения настоящего Контракта в любое время

до сдачи ему результата работы, возместив Генеральному подрядчику затраты

за произведенный объем работ.

     4.1.3. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ

в сроки, установленные ГК и иными нормативными правовыми актами.

                   4.2.Обязанности Муниципального заказчика

     Муниципальный заказчик обязан:

     4.2.1. Обеспечить  финансирование  работ  по  объекту   в   размерах

установленной  цены  настоящего Контракта за счет средств соответствующих

источников финансирования.

     4.2.2. Довести  до  Заказчика-застройщика  уведомление  о  бюджетных

ассигнований#, выделенных для финансирования объекта.

     4.2.3. Переяислять  в пределах установленной цены Контракта средства

на  лицевой  счет  Заказчика-застройщика  открытого# в  Брянском ГОФК УФК

Брянской  области  для  авансирования  подрядных  работ  в соответствии с

действующим  законодательством  и  оплаты  фактически выполненных объемов

работ.

     4.2.4. Осуществлять  финансирование  строительных  работ   за   счет

средств бюджета города, предусмотренных по следующим КБК _______________.

     4.2.5.Осуществлять контроль за:

- целевым   и  эффективным   использованием   средств,   выделенных   для

финансирования объекта;

- ходом реализации настоящего Контракта, соблюдением графика производства

работ.

     4.2.6. Принимать  при  необходимости  участие  в работе приемочной и

иных комиссий.

     4.2.7. Рассматривать  предложения Заказчика-застройщика по ожидаемой

результативности исполнения настоящего Контракта.

     4.2.8. Проводить  проверки  Заказчика-застройщика  по организации им

производства работ и контроля качества на объекте.

                      4.3. Права Заказчика-застройщика

     Заказчик-застройщик имеет право:

     4.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы,  выполняемой

Генеральным подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По результатам

проверки  составляется  акт  с  указанием недостатков выполненных работ и

сроков их исправления.

     4.3.2. Приостановить  ход  реализации  настоящего Контракта в случае

непринятия  Генеральным  подрядчиком  мер   по   устранению   недостатков

выполняемой  работы в установленные ему Заказчиком-застройщиком сроки, до

принятия дальнейшего решения Муниципальным заказчиком.

     4.3.3. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ

в разумные сроки, установленные ГК и иными нормативными правовыми актами.

     4.3.4. Принимать  к  расчету  при  определении фактической стоимости

выполненного  объёма  работ  договорной  индекс к базовой стоимости работ

(2001) в продолжении# всего периода производства работ.

                    4.4. Обязанности Заказчика-застройщика

     Заказчик-застройщик обязуется:

     4.4.1 Своевременно     заключить    договоры    с     организациями,

осуществляющими  техническое  сопровождение строительства, за исключением

договоров  со  специализированными  организациями  на  ведение надзора за

строительством  инженерных  сетей  для  обеспечения  выполнения  работ по

настоящему Контракту.

     4.4.2. Передать Генеральному подрядчику не позднее чем за 20 рабочих

дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту:

     4.4.2.1. Проектно-сметную   документацию   в  отношении  Объекта   с

необходимыми согласованиями.

Представление  Заказчиком-застройщиком  ненадлежащим  образом оформленной

или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

     4.4.2.2. Строительную площадку,  пригодную  для  выполнения   работ,

предусмотренных  пунктом  1.1  настоящего   Контракта.   Приемка-передача

строительной  площадки  оформляется  Актом  приемки-передачи строительной

площадки.  Строительная  площадка  должна  быть  подготовлена  для начала

строительства  надлежащим  образом, в том числе освобождена от имущества,

принадлежащего Заказчику-застройщику и другим лицам, которое не связано с

выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора.

     4.4.2.3. Разрешение ГАСН на выполнение  строительно-монтажных  работ

на весь период строительства Объекта.

     4.4.2.4. Порубочный билет, заключения  по  результатам  лабораторных

исследований  грунта  и другие документы, необходимые для открытия ордера

на производство подготовительных, земляных и строительных работ.

     4.4.2.5. Геодезическую разбивку осей Объекта.

     4.4.2.6. Перечень  исполнительной   документации,   необходимой  для

приемки-передачи  Объекта  после  завершения  строительства  и  ввода   в

эксплуатацию Объекта.

     4.4.2.7. Технические   условия   на   временное    присоединение   в

соответствии с проектом организации строительства.

     4.4.2.8. Содействовать    Генеральному    подрядчику   в   получении

документов  об  отводе  мест   для   складирования   лишнего   грунта   и

строительного мусора.

     4.4.3. Не  позднее чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ

по   настоящему   Контракту  обеспечить  точки  присоединения   к   сетям

электроснабжения,  водоснабжения,  канализации  для  подключения бытового

городка  строителей,  а  также  места  подключения  временных  источников

электроснабжения для выполнения специальных работ.

     4.4.4.  В  течение  5  (пяти)  дней  после  получения  утвержденного

титульного  списка  строек  передать   его   копию  (выписку   из   него)

Генеральному подрядчику.

     4.4.5. Осуществлять  приёмку выполненных работ, производить проверку

предъявленных   по   Муниципальному   контракту   документов   по  оплате

выполненных объёмов работ.

     4.4.6. Представлять  Муниципальному  заказчику в установленные сроки

все виды оперативной статистической отчётности.

     4.4.7. Проводить оплату выполненных объёмов работ путём перечисления

Генеральному  подрядчику  средств  в  течение  3-х банковских дней с даты

поступления  средств  от  Муниципального  заказчика  на  счёт  Заказчика-

застройщика

     4.4.8. Проверять  обоснованность  применяемых  расценок,   а   также

сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядной организацией

к оплате за выполненные им# работу.

     4.4.9. Производить   расчёты  с  Генеральным  подрядчиком  с  учётом

выполненных  объёмов  работ  в  пределах  установленной  цены  Контракта.

Авансирование в пределах настоящего Контракта осуществлять в соответствии

с постановлением Правительства РФ от 22 июня 1994 г. N 745.

     4.4.10. Вести бухгалтерский, оперативный и статистический учёт работ

и произведенных затрат.

     4.4.11. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством

Объекта  (объемами,  качеством,  стоимостью и сроками выполнения работ) в

соответствии  с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и

требованиями нормативных документов в области капитального строительства.

     4.4.12. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.

     4.4.13. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и

строений  в  зоне строительства Объекта, а также допуск в строения, через

которые  проходят   проектные   инженерные   коммуникации,   Генерального

подрядчика и уполномоченных им лиц.

     4.4.14. По   письменному   сообщению   Генерального   подрядчика   о

готовности  Объекта  к  сдаче  в  эксплуатацию  организовать  совместно с

Генеральным  подрядчиком  приемку  законченного  строительством Объекта в

эксплуатацию в соответствии с установленным порядком.

     4.4.15. Совместно  с Генеральным подрядчиком выполнить в присутствии

представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные

и  другие  необходимые  для  передачи  Объекта   работы   с   оформлением

соответствующих    документов.   Передать   эксплуатирующей   организации

соответствующие  разделы проекта по эксплуатации и необходимую приемочную

документацию   для  заключения  договоров  с   городскими   коммунальными

службами.

     4.4.16. Содействовать  эксплуатирующей  организации   в   заключении

договоров  с  городскими  коммунальными  службами  на обеспечение Объекта

электроэнергией, водой, теплом и т.д.

     4.4.17. Нести  затраты по временному инженерному обеспечению объекта

до  передачи  проложенных  инженерных  сетей  в  эксплуатацию   городским

специализированным организациям с подписанием последними акта технической

приемки.

     4.6.18. Нести  расходы  по  содержанию  Объекта  до   передачи   его

эксплуатирующей организации.

     4.4.19. Выполнить    в    полном    объеме    свои    обязательства,

предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

                      4.5. Права Генерального подрядчика

     Генеральный подрядчик имеет право:

     4.5.1. В случае необходимости привлекать для исполнения обязательств

по  настоящему  Контракту  третье лицо с согласия Заказчика-застройщика и

Муниципального заказчика.

                  4.6. Обязанности Генерального подрядчика

     Для выполнения  полного  комплекса  работ по строительству и вводу в

эксплуатацию  Объекта  в  соответствии с настоящим Контрактом Генеральный

подрядчик обязуется:

     4.6.1. До  начала строительства в срок, обеспечивающий своевременное

оформление,   представить Заказчику-застройщику необходимые документы для

оформления разрешения ИГАСН на производство строительно-монтажных работ.

     4.6.2. Качественно выполнить  все  работы по строительству Объекта в

объеме  и  в  сроки,  предусмотренные настоящим Контрактом,  утвержденной

проектно-сметной  документацией  и СНиП, действующими нормами и правилами

выполнения  работ  и  техническими  условиями,  и совместно с Заказчиком-

застройщиком  предъявить  Объект  в  полной  строительной  готовности   с

комплектом исполнительной технической документации приемочной комиссии.

     4.6.3. Обеспечить:

- выполнение  работ  по  настоящему  Контракту  и  оформление   первичной

исполнительной  документации  в полном соответствии с проектами, рабочими

чертежами и строительными нормами и правилами;

- представление    Заказчику-застройщику   одного    экземпляра   проекта

производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и

в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет;

- установку   приборов   регулирования   и    учета   ресурсов   согласно

разработанной и утвержденной проектно-сметной документации;

- бесперебойное  функционирование  инженерных  систем  и оборудования при

нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

     4.6.4. Принять  по  Акту  приемки-передачи  строительную  площадку и

возвести  собственными  и/или  привлеченными  силами  и   средствами   на

территории  строительной  площадки  все временные сооружения, необходимые

для  хранения  материалов  и  выполнения  работ  по настоящему Контракту,

согласно ПОС и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также

принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.

     4.6.5. Осуществить   временное   присоединение   всех    необходимых

коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках

подключения  в  соответствии  с  проектом  организации  строительства   и

техническими условиями.

     4.6.6. Обеспечить выполнение  на  строительной площадке мероприятий,

предусмотренных  проектом  организации  строительства,  по охране труда и

технике  безопасности,  использованию  земельного  участка  по   целевому

назначению,  охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также

установить информационные щиты и временное освещение в период  выполнения

работ в соответствии с требованиями СНиП.

     4.6.7. Согласовать   с   Объединением    административно-технических

инспекций  и Инспекцией муниципального архитектурно-строительного надзора

города  Брянска  порядок  ведения  работ  на  Объекте  и  обеспечить  его

соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.

     4.6.8. Известить Заказчика-застройщика о готовности скрытых работ за

48 часов до начала приемки соответствующих работ.

     Приступать  к  выполнению  последующих  работ  только  после приемки

Заказчиком-застройщиком   скрытых   работ   и    составления   актов   их

освидетельствования.  Если  закрытие  работ  выполнено  без подтверждения

Заказчика-застройщика  в случае, когда он не был информирован об этом или

информирован  с  опозданием,  Генеральный  подрядчик обязан по требованию

Заказчика-застройщика  за  свой  счет  вскрыть любую часть скрытых  работ

согласно указанию Заказчика-застройщика, а  затем  восстановить  за  свой

счет.

     В  случае  неявки  представителя  Заказчика-застройщика  в указанный

Генеральным    подрядчиком    срок   Генеральный   подрядчик   составляет

односторонний  акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика-

застройщика производится за его счет.

     4.6.9. Обеспечить  содержание  и  уборку  строительной   площадки  и

прилегающей  территории  с  соблюдением  норм  технической  безопасности,

пожарной  и  производственной  санитарии,  а  также  чистоту  выезжающего

строительного транспорта.

     4.6.10. Обеспечить  выполнение  работ  и   размещение   строительных

материалов,  оборудования  и  механизмов  в  пределах земельного участка,

отведенного  Комитетом  по  земельным  ресурсам и землеустройству  города

Брянска,  нести  административную  и  материальную   ответственность   за

нарушение  границ  земельного  участка,  установленных  в  соответствии с

согласованным стройгенпланом.

     4.6.11. В  случае  приемки  объекта  в  эксплуатацию  в зимнее время

выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией.

     4.6.12. Немедленно известить Заказчика-застройщика и до получения от

него указаний приостановить работы при обнаружении:

     - непригодности или недоброкачественности  представленных#  Заказчи-

ком-застройщиком проектной документации;

     - возможных  неблагоприятных  для  Заказчика-застройщика последствий

выполнения его указаний о способе исполнения работ;

     - иных не  зависящих  от  Генерального   подрядчика   обстоятельств,

угрожающих  годности  или  прочности  результатов выполняемой работы либо

создающих невозможность ее завершения в срок.

     4.6.13. Вывезти в течение __________ со дня утверждения Акта приемки

законченного строительством  объекта  приемочной  комиссией,  являющегося

неотъемлемой  частью  настоящего  Контракта,   за   пределы  строительной

площадки  принадлежащие ему# или его субподрядчикам строительные машины и

оборудование,  транспортные  средства,  инструменты,  приборы, инвентарь,

строительные  материалы,  изделия,  конструкции,   временные   здания   и

сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

     4.6.14. При  строительной готовности Объекта в течение 5 (пяти) дней

известить об этом Заказчика-застройщика.

     4.6.15. Обеспечить  строительную  готовность Объекта и его помещений

под  монтаж  технологического  оборудования в срок не позднее, чем за  30

дней до установленного срока ввода Объекта в эксплуатацию.

     4.6.16. Произвести    индивидуальное    испытание    смонтированного

оборудования  и  принять  участие  в  его   комплексном   опробовании   в

присутствии   представителей  Заказчика-застройщика   и   эксплуатирующей

организации.

     4.6.17. К  проведению  приемки  законченного  строительством объекта

приемочной  комиссией  по   Объекту   представить   Заказчику-застройщику

исполнительную   документацию   по   прокладке   наружных   коммуникаций,

согласованную с  Главным  управлением  архитектуры  и  градостроительства

г. Брянска  Брянской  городской  администрации,   а   также   подготовить

совместно  с  Заказчиком-застройщиком  пакет  документов   для   передачи

коммуникаций  в  областную  собственность  в  соответствии  с   порядком,

определенным Брянским городским советом народных депутатов.

     4.6.18. Нести  ответственность   перед  Заказчиком-застройщиком   за

неисполнение  и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту

привлеченными  субподрядчиками,   за   координацию  их   деятельности   и

соблюдение ими Графика производства работ.

     4.6.19. Нести  ответственность  за   случайное   уничтожение   и/или

повреждение  Объекта  до  даты  утверждения  Акта  приемки   законченного

строительством объекта приемочной комиссией.

     4.6.20. При проведении  проверок по целевому использованию бюджетных

средств  представить  все   необходимые   документы   и   информацию   по

строительству Объекта.

     4.6.21. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной  и

иногородней  рабочей  силы,  установленные  законодательством  Российской

Федерации и нормативными правовыми актами города Брянска.

     4.6.22. В  течение  7  (семи)  дней  после   подписания    Контракта

представить  в  комитет  по  земельным  ресурсам и землеустройству города

Брянска    необходимый    пакет   документов   для   подготовки   проекта

соответствующего  распорядительного документа о предоставлении земельного

участка  и   оформления   договора   краткосрочной   аренды   на   период

строительства Объекта.

     4.6.23. Обеспечивать выполнение работ в пределах закрытой договорной

цены, указанной в п. 2.3 настоящего Контракта.

     4.6.24.  Осуществлять   разработку  рабочей  документации  на основе

утвержденного  проекта  и  ее  согласование  в   установленном   порядке.

Обеспечивать  соответствие  рабочей документации утвержденному проекту по

техническим,  стоимостным  и  объемным  показателям,  а также требованиям

эксплуатационных и надзорных служб города.

     4.6.25. В случае принятия решения о консервации Объекта в 30-дневный

срок  с  момента  уведомления  о  принятом  решении  вернуть   Заказчику-

застройщику  денежные  средства,  причитающиеся  в счет оплаты фактически

выполненных работ по настоящему Контракту.

     4.6.26. Заключает# договор  комплексного  страхования   строительно-

монтажных  рисков  и  ответственности  (в  том  числе за причинение вреда

третьим  лицам)  при  проведении  строительно-монтажных работ на Объекте.

Затраты по страхованию Объекта входят в стоимость работ,  предусмотренную

п. 2.3. настоящего Контракта.

     4.6.26.# Выполнить  в  полном   объеме   все   свои   обязательства,

предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

     Статья 5. Порядок выполнения работ

     5.1. Генеральный     подрядчик     начинает     выполнять    работы,

предусмотренные  в  пункте  1.2  настоящего  Контракта, в соответствии  с

Графиком  производства  работ  после  выполнения  Заказчиком-застройщиком

условия, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Контракта.

     5.2. Для  выполнения  работ  по  разметке  строительной  площадки  и

привязке  Объекта Заказчик-застройщик в 3-ДНЕВНЫЙ СРОК с момента передачи

Генеральному  подрядчику  по  акту  строительной  площадки  сообщает  ему

исходные  точки, координаты,  уровни  и создает геодезическую разбивочную

основу  для  строительства, состав и объем которой должны соответствовать

требованиям нормативных документов по строительству.

     5.3. Генеральный  подрядчик  несет  ответственность  за сохранность,

правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам,

линиям и уровням,  правильность  положения  уровней, размеров. Допущенные

ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой

счет.

По  окончании  строительства  Генеральный  подрядчик  передает Заказчику-

застройщику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических

знаков, устанавливаемых при геодезических  разбивочных  работах  в период

строительства и сохраняемых до его окончания.

     5.4. Генеральный  подрядчик  ежедневно  ведет  журнал   производства

работ,  в  котором  отражаются  весь  ход производства работ, а также все

факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение

во взаимоотношениях Заказчика-застройщика и Генподрядчика.

     Ежемесячно   Заказчик-застройщик   проверяет   и   своей    подписью

подтверждает  записи  в  журнале.  Заказчик-застройщик  вправе включать в

указанный  журнал  свои  комментарии  относительно  качества  и   порядка

выполнения  работ  Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в срок,

согласованный с Заказчиком-застройщиком, обязан принять меры к устранению

недостатков, указанных Заказчиком-застройщиком.

     5.5. Генеральный  подрядчик  письменно  за  2  (ДВА)  дня  до начала

приемки   извещает   Заказчика-застройщика    о    готовности   отдельных

ответственных конструкций и скрытых работ.

     Готовность подтверждается  трехсторонним, с участием проектировщика,

актом   промежуточной   приемки   ответственных   конструкций   и   актом

освидетельствования скрытых работ.

     5.6. Генеральный  подрядчик  осуществляет  индивидуальное  испытание

смонтированного  им  оборудования  и  принимает участие в комплексном его

опробовании.

     5.7. Оборудование,  переданное  Заказчиком-застройщиком Генеральному

подрядчику  по  акту  под  монтаж,  находится  на  ответственном хранении

Генерального подрядчика до истечения 2-недельного срока с момента выпуска

итогового заключения ИГАСН.

     5.8. В  случае  обнаружения  Заказчиком-застройщиком  недостатков  в

выполненных  работах  или  некачественно  выполненных  работ  Сторонами в

течение  5  (ПЯТИ)  РАБОЧИХ дней составляется Двусторонний акт с перечнем

выявленных  недостатков,  необходимых  доработок  и сроком их устранения.

После  подписания  Двустороннего  акта  Генеральный  подрядчик  обязан  в

согласованный  Сторонами  срок  своими  силами  и  без  увеличения   цены

Контракта,  установленной  в  статье  2  настоящего Контракта, переделать

работы  для  устранения  недостатков  выполненных  работ и обеспечения их

надлежащего качества.

В  случае  отказа  Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт или

уклонения  от  его  подписания Акт составляется в отсутствие Генерального

подрядчика.   При   этом  Заказчик-застройщик   вправе   для   устранения

недостатков  выполненных  работ,  исправления  некачественно  выполненных

Генеральным  подрядчиком  работ привлечь другую организацию с последующей

оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.

Также  Заказчик-застройщик вправе  привлечь  для  устранения  недостатков

выполненных  работ или исправления некачественно выполненных работ другую

организацию  с  последующей  оплатой  расходов   за   счет   Генерального

подрядчика  в  случае  неисполнения/ненадлежащего  исполнения Генеральным

подрядчиком   обязанности    по    устранению     недостатков/исправлению

некачественно выполненных работ.

     5.9. В   случае   внесения   Заказчиком-застройщиком   изменений   в

переданную  Генеральному подрядчику документацию он обязан не позднее чем

за 45 дней до начала выполнения работ по измененной документации передать

ее Генеральному подрядчику.

Если   такие   изменения  повлияют  на  стоимость  или  срок   завершения

строительства  или  Генеральным  подрядчиком  уже  заключены  договоры на

поставку    материально-технических    ресурсов,    машин,    механизмов,

оборудования  для  выполнения  работ  по  ранее полученной  документации,

Генеральный  подрядчик приступает к их выполнению только после подписания

Сторонами  соответствующего  дополнительного  соглашения   к   настоящему

Контракту.

     5.10. Заказчик-застройщик    назначает    своего   представителя  на

строительство,   который от его имени совместно с Генеральным подрядчиком

осуществляет  приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за

выполнением  работ  по  настоящему  Контракту  и  их  качеством,  а также

производит  проверку  соответствия  используемых  Генеральным подрядчиком

материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

Уполномоченный    представитель   Заказчика-застройщика    имеет    право

беспрепятственно  присутствовать  при  проведении  всех  видов  работ при

соблюдении  Правил  техники  безопасности  в  любое время суток в течение

всего  периода   строительства.   Генеральный    подрядчик   обеспечивает

представителя Заказчика-застройщика помещением для работы.

     5.11. Временные  присоединения  коммуникаций  на  период  выполнения

работ  на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках

подключения  осуществляет  Генеральный  подрядчик  в  соответствии с  ТУ,

выданными Заказчиком-застройщиком.

     5.12. Если    Заказчик-застройщик   не   выполнит   в   срок    свои

обязательства,  предусмотренные  настоящим  Контрактом,  и это приведет к

задержке выполнения работ по строительству Объекта, Генеральный подрядчик

имеет  право на продление сроков строительства на соответствующий период.

Продление  срока  строительства  оформляется дополнительным соглашением к

настоящему  Контракту.  В  этом  случае  Стороны  должны   принять    все

необходимые меры для предотвращения дополнительных расходов.

В  случае  продления  срока   строительства   Стороны   в   установленном

действующим  законодательством порядке предпринимают необходимые действия

для  заключения  дополнительного  соглашения к договору аренды земельного

участка  с  целью  продления  срока  действия  договора аренды земельного

участка в соответствии с новыми сроками строительства.

     5.13. В случае  принятия решения о прекращении строительства Объекта

Заказчик-застройщик в 30-дневный срок:

- принимает решение о консервации Объекта;

- оплачивает фактически выполненные работы;

- принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану.

Порядок,  сроки  и  стоимость  консервации  оформляются Сторонами в форме

дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

     Статья 6. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

     6.1. Авансовый  платеж по контракту составляет _______% от стоимости

Контракта.  Перечисляется  в  объёме  установленного  процента  от  суммы

запланированных  на  текущий финансовый год затрат. Заказчик осуществляет

авансовый  платеж  в  течение  1  месяца с момента регистрации настоящего

контракта в едином реестре контрактов и торгов города Брянска.

     6.2. Расчеты  Муниципального  заказчика  с   Заказчиком-застройщиком

производятся  по  мере  поступления  денежных  средств по соответствующим

уровням финансирования на лицевой счет Муниципального заказчика  открыто-

го# в Брянском ГОФК УФК Брянской области.

     Данное   условие   обязательно  и  при   взаиморасчетах   Заказчика-

застройщика с Генеральным подрядчиком.

     6.3. Основанием  для  взаиморасчетов между Муниципальным заказчиком,

Заказчиком-застройщиком  и Генеральным подрядчиком являются подписанные и

заверенные печатью в трехстороннем порядке формы КС-2 и КС-3.

     6.4. Ежемесячно  до  25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик

представляет  Заказчику-застройщику  Акты  о  приемке  выполненных работ,

оформленные  по  унифицированной  форме  КС-2  и  Справку   о   стоимости

выполненных  работ  и  затрат  по  форме  N КС-3,  а также все документы,

подтверждающие  фактическое  выполнение  и  необходимые для оплаты счета-

фактуры, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы.

Текущая  стоимость  фактически  выполненного  объема  работ  определяется

ежемесячно  в соответствии с утверждённой сметной документацией на объект

и  путём  применения  к  базовой стоимости (2001) выполненных на отчётную

дату  работ  договорного  индекса,  определённого протоколом согласования

(приложение N 1 к настоящему  Контракту),  в  продолжении# всего  периода

строительства объекта.

     6.5. Заказчик-застройщик в течение _______ рабочих дней осуществляет

проверку  выполненных  работ,  рассматривает,  оформляет  и   подписывает

представленные документы или направляет обоснованный отказ.

     6.6. В   случае  если  Заказчик-застройщик  в  установленный срок не

оформил  представленные  документы  (п. 8.3),   не   дал  мотивированного

объяснения, данные документы по истечении _____ рабочих  дней  с  момента

получения  от  Генерального подрядчика считаются оформленными Заказчиком-

застройщиком,  работы  принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и

подлежащей оплате.

     6.7. Заказчик-застройщик осуществляет оплату Генеральному подрядчику

выполненных  по  настоящему  Контракту  работ после подписания ежемесячно

Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных

работ  (КС-3)  в  пределах  твердой  договорной цены Контракта и годового

лимита  финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство

объекта,  в  течение  3-х  банковских  дней  после поступления средств на

лицевой  счёт  Заказчика-застройщика  на   оплату   в   пределах   лимита

финансирования на соответствующий период.

     Работы  по  настоящему  Контракту  оплачиваются  только  в  пределах

годового лимита финансирования.

     6.8. Заказчик-застройщик  не  позднее  чем через 5 (пять) дней после

получения  письменного  сообщения  Генерального подрядчика о готовности к

сдаче законченного строительством Объекта обязан приступить к организации

приемки Объекта.

По  результатам  приемки Объекта Заказчиком-застройщиком оформляется  Акт

приемки  Заказчиком-застройщиком  законченного  строительством Объекта от

Генерального подрядчика.

     6.9. Заказчик-застройщик  после  приемки  объекта  от   Генерального

подрядчика  по  акту  обязан  подготовить  его  к  вводу  в эксплуатацию,

обеспечив:

- выполнение  индивидуального  и  комплексного   опробования   инженерно-

технического  оборудования,  производство пусконаладочных работ с пробной

эксплуатацией  и  выпуском продукции, передачу территориальным или другим

эксплуатационным   организациям   внешних   коммуникаций   и   инженерных

сооружений  на обслуживание, получение заключений, специальных разрешений

на  эксплуатацию  объектов  и  оборудования  в   соответствующих  органах

муниципального надзора.

     6.10. Генеральный  подрядчик совместно с Заказчиком-застройщиком при

участии Муниципального заказчика предъявляет приемочной комиссии Объект в

полной  строительной  готовности  с комплектом исполнительной технической

документации  по  перечням ИГАСЫ, включая исполнительную документацию  на

инженерные  сети,  и  актом приемки (В ЧЕТЫРЕХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ) и совместно с

Заказчиком-застройщиком передает Объект эксплуатирующей организации.

     6.11. Не   позднее  15   дней   после   утверждения   Акта   приемки

законченного  строительством  объекта  приемочной  комиссией  Генеральный

подрядчик   предъявляет   Заказчику-застройщику   справку   о   стоимости

выполненных  работ  и  затрат, составленную по форме N КС-3, утвержденной

Постановлением Госкомстата.

     Заказчик-застройщик    рассматривает,    оформляет   и   подписывает

представленную справку в течение __________ рабочих дней со дня получения

справки и направляет ее Муниципальному заказчику для оплаты.

     6.12. Работы,  выполненные  с изменением или отклонением от проекта,

не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

     6.13. Заказчик-застройщик    вправе     приостановить     оформление

окончательного  расчета  за выполненные работы с Генеральным подрядчиком,

если  Генеральным  подрядчиком  не  выполнены обязательства по настоящему

Контракту,  в  частности,  предусмотренные   пунктом   4.6.17  настоящего

Контракта.

     Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности   за   полное   или

частичное  неисполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту в

случае,  если  оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а

именно  наводнения,  пожара,  землетрясения, диверсии, военных  действий,

блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению

обязательств  по  настоящему  Контракту,  а  также  других   чрезвычайных

обстоятельств,  которые  возникли после заключения настоящего Контракта и

непосредственно  повлияли  на  исполнение Сторонами своих обязательств, а

также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

     7.2. При   наступлении   таких    обстоятельств    срок   исполнения

обязательств  по  настоящему  Контракту  отодвигается  соразмерно времени

действия данных  обстоятельств,  постольку  поскольку# эти обстоятельства

значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

     7.3. Сторона,  для  которой   надлежащее   исполнение   обязательств

оказалось     невозможным    вследствие    возникновения    обстоятельств

непреодолимой  силы,  обязана  в течение 5 (пяти) календарных дней с даты

возникновения  таких  обстоятельств  уведомить  в письменной форме другую

Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

     7.4. Если  обстоятельства,  указанные в п. 7.1 настоящего Контракта,

будут  длиться  более  двух  календарных  месяцев с даты соответствующего

уведомления,  каждая  из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без

требования  возмещения  убытков,  понесенных в связи с наступлением таких

обстоятельств.

     Статья 8. Гарантии качества

     8.1. Генеральный подрядчик гарантирует:

- качество  выполнения  всех  работ  в  соответствии  с  проектно-сметной

документацией  и   действующими   нормами   и   техническими   условиями,

своевременное  устранение  недостатков и дефектов, выявленных при приемке

работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

     8.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту  работы

составляет _________________ с даты утверждения Акта приемки законченного

строительством объекта приемочной комиссией.

     8.3. Генеральный  подрядчик  несет  ответственность  за   недостатки

(дефекты),  обнаруженные  в пределах гарантийного срока, если не докажет,

что  они  произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей,

неправильной  его  эксплуатации  или  неправильности  инструкций  по  его

эксплуатации,    разработанных    самим    Заказчиком-застройщиком    или

привлеченными  им  третьими  лицами,   ненадлежащего   ремонта   Объекта,

произведенного  самим  Заказчиком-застройщиком   или   привлеченными   им

третьими лицами.

     8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте

8.3 настоящего Контракта недостатков Заказчик-застройщик должен заявить о

них Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В течение 5 (ПЯТИ)  дней  после  получения  уведомления  об  обнаруженных

недостатках Объекта Генеральным подрядчиком  Стороны  составляют  акт,  в

котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для  составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную

организацию  -  независимого  эксперта в данной области. Экспертиза может

быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В  случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (ДЕСЯТИ) дней от

составления  указанного  в  настоящем   пункте  акта  Заказчик-застройщик

вправе  составить  соответствующий  акт  самостоятельно  с   привлечением

экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При  этом  расходы  на  соответствующую  экспертизу   несет   Генеральный

подрядчик,  за  исключением  случаев,   когда   экспертизой   установлено

отсутствие  нарушений  Генеральным  подрядчиком  настоящего Контракта или

причинно-следственной  связи  между  действиями Генерального подрядчика и

обнаруженными  недостатками.  В  указанных  случаях расходы на экспертизу

несет  Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена

по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

     8.5. Течение  гарантийного  срока  прерывается  на  все  время,   на

протяжении  которого   Объект   не   мог   эксплуатироваться   вследствие

недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик.

     8.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте

8.3  Контракта,  Генеральный  подрядчик  обязан устранить соответствующие

недостатки  в  срок,  указанный  в  акте,  в  котором  фиксируются данные

недостатки.  При   этом   Заказчик-застройщик   вправе   потребовать   от

Генерального  подрядчика  по  своему  выбору   безвозмездного  устранения

указанных  в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного

уменьшения цены Контракта.

В  случае  получения  письменного  отказа  Генерального   подрядчика   от

устранения  недостатков  и дефектов, указанных выше, или в случае, если в

течение 10 (ДЕСЯТИ) дней со дня подписания указанного в настоящей  статье

акта  от  Генерального  подрядчика  не  получено  письменного  отказа  от

устранения  дефектов и недостатков либо уклонения Генерального подрядчика

от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик-застройщик

вправе  привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию

с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика.

     Статья 9. Ответственность Сторон

     9.1. Стороны  несут  ответственность   за   неисполнение   либо   за

ненадлежащее  исполнение   обязательств   по   настоящему   Контракту   в

соответствии  с  гражданским,  а  также  иным   действующим   гражданским

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

     9.2. В  случае нарушения сроков сдачи Объекта приемочной комиссии по

вине Генерального подрядчика Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику-

застройщику  пени  в  размере  одной  трехсотой  ставки  рефинансирования

Центрального  банка  РФ,  действующей  на  день  уплаты  пеней,  от  цены

настоящего  Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня,

следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

     9.3. За  несвоевременное  освобождение  строительной   площадки   от

принадлежащего  Генеральному  подрядчику или его Субподрядчикам имущества

и/или  строительного  мусора Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику-

застройщику  пени  в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый

день просрочки.

     9.4. Уплата  пеней  не  освобождает  Стороны  от  исполнения   своих

обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных

неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами  своих  обязательств

по настоящему Контракту.

     9.5. В  случае  повреждения  зеленых  насаждений  по  своей вине при

выполнении  работ,  предусмотренных  настоящим   Контрактом,  Генеральный

подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

     9.6. За  невыполнение  обязательств  по  исправлению   некачественно

выполненных  работ  в  сроки,  установленные актом, указанным в статье 10

настоящего   Контракта,   Генеральный   подрядчик  уплачивает  Заказчику-

застройщику неустойку в размере ________________ за каждый день просрочки

исполнения соответствующего обязательства.

     9.7. Генеральный  подрядчик  не  вправе  передавать  свои  права  по

Контракту  без  письменного  разрешения Заказчика-застройщика. Заключение

субподрядных  договоров  или  передача  прав  по  Контракту  не  изменяет

обязательства Генерального подрядчика по Контракту.

     9.8. Генеральный  подрядчик  несет   перед   Заказчиком-застройщиком

ответственность  за  последствия   неисполнения/ненадлежащего  исполнения

субподрядчиками своих обязательств.

     9.9. В случае     просрочки    исполнения    Заказчиком-застройщиком

обязательства,   предусмотренного   настоящим   Контрактом,   Генеральный

подрядчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка

(штраф,  пени)  начисляется   за   каждый   день   просрочки   исполнения

обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня,

следующего  после  дня  истечения установленного Муниципальным контрактом

срока  исполнения  обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней)

устанавливается  в  размере  одной  трехсотой  действующей на день уплаты

неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки  рефинансирования  Центрального банка

Российской Федерации.

     9.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки

(штрафа,  пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего

обязательства  произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

     9.11. Страхование    не    освобождает    Заказчика-застройщика    и

Генерального  подрядчика  от  обязанности  принятия  необходимых  мер  по

предотвращению наступления страхового случая.

     Статья 10. Охрана строительной площадки

     10.1. Генеральный  подрядчик  обеспечивает  охрану  Объекта  до даты

утверждения  Акта  приемки законченного строительством объекта приемочной

комиссией  и  итогового  заключения ИГАСН на Объект и охрану строительной

площадки до даты ее освобождения.

     10.2. Генеральный    подрядчик    заключает   договоры   на   охрану

строительной площадки.

     Статья 11. Порядок урегулирования споров

     11.1. В  случае  возникновения  любых  противоречий,   претензий   и

разногласий,  а  также  споров,  связанных   с   исполнением   настоящего

Контракта,  Стороны  предпринимают  усилия   для   урегулирования   таких

противоречий,  претензий  и  разногласий   в   добровольном   порядке   с

оформлением совместного протокола урегулирования споров.

     11.2. Любые  споры,   не  урегулированные  во  внесудебном  порядке,

разрешаются арбитражным судом.

     Статья 12. Срок действия и порядок расторжения Контракта

     12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в

Едином  реестре  контрактов и торгов города Брянска. Контракт должен быть

зарегистрирован  Заказчиком-застройщиком  в указанном Реестре в течение 3

дней после подписания настоящего Контракта Сторонами.

     12.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

Настоящий Контракт расторгается Заказчиком-застройщиком  в  одностороннем

порядке в следующих случаях:

- в  случае  задержки  Генеральным подрядчиком начала строительства более

чем на 2 (две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика-застройщика;

- в  случае  систематического  нарушения  Генеральным  подрядчиком сроков

выполнения  работ,  влекущего  нарушение  срока  завершения строительства

более  чем  на 1 (один) месяц, либо отставание Генеральным подрядчиком от

Графика производства работ более чем на 1 (один) месяц;

- при  систематическом несоблюдении Генеральным подрядчиком требований по

качеству  работ; выполнении Генеральным подрядчиком работ с  отступлением

от требований проектной документации;

- в  случае  аннулирования  лицензии  на  строительную  деятельность  или

приостановления ее  действия на срок более 3 недель, издания других актов

муниципальных  органов  в  рамках действующего законодательства, лишающих

Генерального подрядчика прав ведения работ на Объекте;

- в  случае   установления   недостоверности   сведений,   содержащихся в

документах,  представленных Муниципальным подрядчиком в составе ЗАЯВКИ НА

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ;

- в  случае  установления  факта   проведения   ликвидации   Генерального

подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в  случае  установления факта приостановления деятельности Генерального

подрядчика;

- в  случае  если  у  Генерального  подрядчика  имеется  задолженность по

начисленным  налогам  и  сборам  и  иным  обязательным платежам в бюджеты

любого  уровня  или  муниципальные  внебюджетные   фонды   за   прошедший

календарный  год,  размер  которой  превышает  двадцать  пять   процентов

балансовой  стоимости   активов   Генерального   подрядчика   по   данным

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Генеральный  подрядчик  обязан  незамедлительно  информировать Заказчика-

застройщика   и   Муниципального   заказчика   о   наступлении   случаев,

предусмотренных настоящим пунктом.

     12.3. При  расторжении  Контракта  по  любым  основаниям   Заказчик-

застройщик обязан:

- принять  работы,  фактически  выполненные  Генеральным  подрядчиком   с

надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в  течение трех рабочих дней после получения от Генерального подрядчика

подписать  акты  приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости

выполненных работ и затрат по форме N КС-3 или дать мотивированный отказ,

передать  соответствующий  пакет  документов  для  оплаты  Муниципальному

заказчику.

     Статья 13. Особые условия

     13.1. Стороны  обязуются  не  разглашать,  не передавать и не делать

каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в

документах,  имеющих  отношение  к  взаимоотношениям  Сторон   в   рамках

настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

     13.2. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Контракту,  не

противоречащие    действующему    законодательству    РФ,     оформляются

дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

     13.3. Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет другой

Стороне  в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной

форме  почтой  или  факсимильной  связью  с  последующим  предоставлением

оригинала.  Уведомление  вступает  в  силу  в  день  получения его лицом,

которому  оно  адресовано,   если   иное   не   установлено   действующим

законодательством или настоящим Контрактом.

     13.4. Генеральный  подрядчик  представляет  по  запросу   Заказчика-

застройщика  в  сроки,  указанные  в  таком  запросе,  информацию  о ходе

исполнения обязательств по настоящему Контракту.

     13.5. Во  всем,  что  не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и

нормативными правовыми актами города Брянска.

     13.6. Настоящий  Контракт  составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих

одинаковую  юридическую силу,  по  одному для каждой из Сторон настоящего

Муниципального контракта.

     Статья 14. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                     ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

______________________________             ______________________________

______________________________             ______________________________

______________________________             ______________________________

______________________________             ______________________________

______________________________             ______________________________

______________________________             ______________________________

           М.П.                                         М.П.

ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

            М.П.

Начальник отдела финансирования местного хозяйства и транспорта финансового управления

Г.А. Конякина

Начальник финансового управления

Г.А. Баранова

Заместитель Главы городской администрации, руководитель аппарата

В.М. Мануев