Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Архангельской области от 28 февраля 2012 г. N 74-пп "Об утверждении административного регламента осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области"
Постановление Правительства Архангельской области от 28 февраля 2012 г. N 74-пп "Об утверждении административного регламента осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области"
Информация об изменениях:
Наименование изменено с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
Постановление Правительства Архангельской области
от 28 февраля 2012 г. N 74-пп
"Об утверждении административного регламента осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области"
С изменениями и дополнениями от:
3 июля, 11 сентября 2012 г., 29 января, 7 мая, 29 октября 2013 г., 18 февраля, 29 декабря 2014 г., 16, 30 июня, 18 августа, 22 сентября, 29 декабря 2015 г., 28 июня, 9 августа 2016 г., 14 февраля, 14 марта, 14 ноября 2017 г., 8 мая, 24 июля, 25 сентября, 5 октября 2018 г., 6 февраля 2019 г.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Архангельской области постановляет:
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области.
2. Руководителю инспекции государственного строительного надзора Архангельской области в течение 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить план-график внедрения указанного административного регламента.
2.1. Установить, что ежегодно, до 1 марта, инспекция государственного строительного надзора Архангельской области обеспечивает размещение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обобщений практики исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами в целях недопущения таких нарушений.
2.2. Исключен с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 6 февраля 2019 г. N 41-пп
Информация об изменениях:
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Архангельской области от 05 апреля 2011 года N 98-пп "Об утверждении перечня документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, для представления лицами, деятельность которых связана с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в инспекцию государственного строительного надзора Архангельской области";
пункт 2 перечня должностных лиц инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 06 апреля 2010 года N 99-пп.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
|
Губернатор |
И.А. Орлов |
Информация об изменениях:
Наименование изменено с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
Административный регламент
осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области
(утв. постановлением Правительства Архангельской области от 28 февраля 2012 г. N 74-пп)
С изменениями и дополнениями от:
3 июля, 11 сентября 2012 г., 29 января, 7 мая, 29 октября 2013 г., 18 февраля, 29 декабря 2014 г., 16, 30 июня, 18 августа, 22 сентября, 29 декабря 2015 г., 28 июня, 9 августа 2016 г., 14 февраля, 14 марта, 14 ноября 2017 г., 8 мая, 24 июля, 25 сентября, 5 октября 2018 г., 6 февраля 2019 г.
I. Общие положения
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок осуществления инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области (далее - инспекция госстройнадзора) государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области (далее также - государственная функция, государственный контроль), в том числе определяет сроки и последовательность административных процедур инспекции при осуществлении полномочий по государственному контролю.
Государственная функция осуществляется на территории опережающего социально-экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".
2. Государственная функция исполняется непосредственно инспекцией госстройнадзора полностью на всей территории Архангельской области.
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 6 февраля 2019 г. N 41-пп
3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля, размещен на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 6 февраля 2019 г. N 41-пп
4. Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется за соблюдением лицами, привлекающими денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Архангельской области от 14 февраля 2017 г. N 64-пп пункт 5 настоящего Административного регламента изложен в новой редакции
5. Должностными лицами, уполномоченными исполнять государственную функцию (далее - должностные лица), являются:
руководитель инспекции государственного строительного надзора Архангельской области;
заместитель руководителя инспекции государственного строительного надзора Архангельской области - начальник отдела специальных видов надзора инспекции государственного строительного надзора Архангельской области;
начальник, ведущие консультанты, консультанты отдела надзора в области долевого строительства инспекции государственного строительного надзора Архангельской области (далее - специалисты отдела).
Информация об изменениях:
Пункт 6 изменен с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
6. В ходе проведения проверок должностные лица в зависимости от целей, задач и предмета проверок требуют от застройщика документы и (или) информацию, установленные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства" и перечнем документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости согласно приложению N 1 к настоящему административному регламенту.
Информация об изменениях:
Пункт 6.1 изменен с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
6.1. В ходе проведения проверок должностные лица в зависимости от целей, задач и предмета проверок запрашивают у государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций следующие находящиеся в их распоряжении документы и (или) информацию:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости;
сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщика;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства в отношении застройщика;
информацию о соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой организации, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ;
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
разрешение на строительство;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, если проверка проводится в отношении субъекта малого предпринимательства.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Архангельской области от 14 февраля 2017 г. N 64-пп в раздел II настоящего Административного регламента внесены изменения
II. Административные процедуры
2.1. Перечень административных процедур
7. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и анализ ежеквартальной отчетности застройщика;
2) исключен с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 6 февраля 2019 г. N 41-пп
Информация об изменениях:
3) организация проведения внеплановой проверки;
4) проведение проверки и оформление ее результатов;
5) принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований;
5.1) составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, рассмотрение возражений на предостережения и уведомлений об исполнении предостережений;
6) внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц инспекции госстройнадзора и их решений.
8. Исключен с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
2.2. Прием и анализ ежеквартальной отчетности застройщика
Информация об изменениях:
Пункт 10 изменен с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
10. Основанием для приема и анализа ежеквартальной отчетности застройщика является поступление в инспекцию госстройнадзора от застройщика ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства# а также промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее в совокупности - отчетность).
13. Прием и анализ отчетности осуществляется специалистами отдела, определенными приказами руководителя инспекции госстройнадзора в отношении конкретных объектов долевого строительства. В ходе анализа отчетности проверяются:
1) порядок и своевременность представления отчетности, ее состав, полнота и правильность заполнения форм, достоверность сведений, изложенных в них, на предмет соответствия требованиям, установленным Правилами представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства", и приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 года N 06-2/пз-н "Об утверждении Методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства";
2) соблюдение нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года N 233 "О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика" и рассчитываемых в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 года N 06-137/пз-н "Об утверждении Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика".
14. Срок анализа отчетности составляет 120 дней со дня поступления отчетности в инспекцию госстройнадзора. Течение этого срока приостанавливается, если отчетность представлена не в полном объеме, не по установленным формам, с исправлениями, подчистками, приписками, наличие которых не позволяет однозначно толковать их содержание, не заверенных уполномоченными представителями юридического лица.
Течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, возобновляется после исправления застройщиком по требованию инспекции госстройнадзора недостатков, указанных в настоящем пункте.
15. По результатам анализа отчетности специалистом отдела оформляется акт по форме согласно приложению N 3.1 к настоящему административному регламенту, направляемый руководителю инспекции госстройнадзора для принятия решения о назначении внепланово проверки по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 24 настоящего административного регламента.
16. Утратил силу
2.3. Подготовка к проведению плановой проверки
Исключен с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 6 февраля 2019 г. N 41-пп
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2.4. Организация проведения внеплановой проверки
23. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденный распоряжением инспекции госстройнадзора.
24. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, выданного инспекцией госстройнадзора предписания об устранении нарушения обязательных требований, если до истечения такого срока лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не были устранены указанные в предписании нарушения;
2) выявление в ходе проведения анализа отчетности и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований;
3) поступление в инспекцию госстройнадзора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о фактах нарушений требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, актов органов местного самоуправления;
3.1) отклонение застройщика от примерного графика реализации проекта строительства на шесть и более месяцев;
4) поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо Правительства Архангельской области в случае выявления нарушений обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
5) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
Информация об изменениях:
Пункт 24 дополнен подпунктом 6 с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
6) поступление в контролирующий орган уведомления уполномоченного банка, предусмотренного частью 4 статьи 18.2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ.
24.1. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного инспекцией госстройнадзора предписания.
25. Решение о подготовке к проведению внеплановой проверки и ее форме принимает руководитель или заместитель руководителя инспекции госстройнадзора путем дачи поручения соответствующему специалисту отдела.
26. Специалист отдела в ходе подготовки к проведению внеплановой проверки (за исключением внеплановых проверок, предусмотренных пунктом 27 настоящего административного регламента):
1) подготавливает проект распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении внеплановой проверки;
2) после подписания распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении внеплановой проверки уведомляет юридическое лицо не позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки посредством направления копии данного распоряжения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, если такой адрес содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо ранее был представлен юридическим лицом в инспекцию госстройнадзора. К копии распоряжения инспекции госстройнадзора прилагается извещение по форме согласно приложению N 4 к настоящему административному регламенту о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения государственной функции;
3) в случае проведения внеплановой проверки члена саморегулируемой организации после подписания распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении внеплановой проверки уведомляет саморегулируемую организацию не позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки посредством направления копии данного распоряжения любым доступным способом.
Информация об изменениях:
Пункт 27 изменен с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 6 февраля 2019 г. N 41-пп
27. Специалист отдела в ходе подготовки к проведению внеплановой выездной проверки юридического лица по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3.1, 4 и 5 пункта 24 настоящего административного регламента:
1) подготавливает проект распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении внеплановой выездной проверки;
2) подготавливает извещение прокуратуры Архангельской области о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица;
28. Распоряжение инспекции госстройнадзора о проведении внеплановой проверки подписывается руководителем или заместителем руководителя инспекции госстройнадзор.
Форма распоряжения о проведении внеплановой проверки приводится в приложении N 3 к настоящему административному регламенту.
29. Сроки организации проведения внеплановой проверки:
1) для подготовки к проведению внеплановых проверок в порядке, предусмотренном пунктом 26 настоящего административного регламента, - семь рабочих дней со дня наступления основания для проведения внеплановой проверки (если иной срок не установлен требованием прокурора);
2) для подготовки к проведению внеплановых проверок в порядке, предусмотренном пунктом 27 настоящего административного регламента, - незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня наступления основания для проведения внеплановой проверки (если иной срок не установлен поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Архангельской области).
2.5. Проведение проверки и оформление ее результатов
30. Основанием для проведения проверки является распоряжение инспекции госстройнадзора о проведении проверки.
31. Проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок.
Документарные проверки проводятся по месту нахождения инспекции госстройнадзора.
Выездные проверки проводятся по месту нахождения юридического лица и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах юридического лица, имеющихся в распоряжении инспекции госстройнадзора;
оценить соответствие деятельности юридического лица обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
32. Проверка осуществляется должностным лицом, указанным в распоряжении инспекции госстройнадзора о проведении проверки.
33. В ходе проведения документарной проверки должностное лицо:
1) направляет юридическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа адресатом, мотивированные запросы с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении инспекции госстройнадзора, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований;
2) направляет юридическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа адресатом, или в электронной форме (при согласии проверяемого лица) требования о представлении пояснений в письменной форме, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у инспекции госстройнадзора документах и (или) полученным в ходе исполнения государственной функции;
2.1) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, запросы о предоставлении необходимых при проведении документарной проверки документов и (или) информации, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций;
3) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля запросы о предоставлении имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении документарной проверки;
3.1) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
4) подготавливает проект распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении выездной проверки, если после рассмотрения представленных юридическим лицом пояснений и документов либо при отсутствии пояснений установлены признаки нарушений обязательных требований.
34. Указанные в запросах инспекции госстройнадзора документы и пояснения представляются юридическим лицом в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо вправе представить указанные в запросе документы и пояснения в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Если документы и (или) пояснения юридического лица не поступили в инспекцию госстройнадзора в установленный срок, должностное лицо, проводящее документарную проверку, извещает юридическое лицо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в электронной форме (при согласии проверяемого лица) или иным способом, предусмотренным законодательством об административных правонарушениях, о необходимости явки для составления протокола об административном правонарушении, а затем составляет протокол об административном правонарушении за непредставление сведений (информации).
Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении N 5 к настоящему административному регламенту.
36. Запросы и требования, указанные в пункте 33 настоящего административного регламента, подписываются должностным лицом, проводившим проверку.
37. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В этот срок включается время, затраченное должностным лицом на проведение мероприятий по контролю, то есть на осуществление действий по рассмотрению документов юридического лица, а также по подготовке необходимых запросов и требований.
Срок проведения документарной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.
38. В ходе проведения выездной проверки должностное лицо:
1) предъявляет служебное удостоверение;
2) удостоверяется в присутствии руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, за исключением проведения проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 24 настоящего административного регламента;
3) вручает под расписку руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица копию распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении выездной проверки, заверенную печатью инспекции госстройнадзора, и извещение по форме согласно приложению N 4 к настоящему административному регламенту о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения государственной функции (если ранее такое извещение не направлялось юридическому лицу);
4) по требованию подлежащих проверке лиц представляет информацию об инспекции госстройнадзора, а также об экспертах, экспертных организациях, привлеченных к проведению проверки;
5) по просьбе подлежащих проверке лиц знакомит их с настоящим административным регламентом;
5.1) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, запросы о предоставлении необходимых при проведении выездной проверки документов и (или) информации, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций;
5.2) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля запросы о предоставлении имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении выездной проверки;
5.3) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
6) знакомится с документами юридического лица, относящимися к предмету проверки, производит изъятие копий этих документов, в случае необходимости производит визуальный осмотр объектов долевого строительства и назначает экспертизу необходимых документов;
7) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок проверяемого лица (при наличии такого журнала).
Информация об изменениях:
Пункт 39 изменен с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 6 февраля 2019 г. N 41-пп
39. Если в месте проведения выездной проверки отсутствовали уведомленные надлежащим образом руководитель или уполномоченный представитель юридического лица, должностное лицо, проводящее проверку, извещает юридическое лицо о необходимости явки для составления протокола об административном правонарушении, а затем составляет протокол об административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора). При этом проверка не проводится, за исключением случаев проведения проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 24 настоящего административного регламента.
Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении N 5 к настоящему административному регламенту. При этом проверка не проводится.
Если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя или иного должностного лица юридического лица либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо, проводящее проверку, составляет акт о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. Акт о невозможности проведения проверки направляется руководителю инспекции госстройнадзора, который в течение трех месяцев вправе принять решение о проведении в отношении соответствующего юридического лица внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления юридического лица.
40. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению не подлежит.
Срок проведения выездной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.
Информация об изменениях:
Пункт 41 изменен с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 6 февраля 2019 г. N 41-пп
41. По результатам проверки должностным лицом, проводящим проверку, составляется и подписывается акт проверки в двух экземплярах.
В случае если в ходе проведения документарной проверки было принято решение о ее продолжении в форме выездной проверки, акт проверки оформляется по завершении выездной проверки, в котором отражаются отдельные результаты, полученные в ходе проведенной документарной проверки.
Форма акта проверки приводится в приложении N 6 к настоящему административному регламенту.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
42. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле инспекции госстройнадзора. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения государственной функции акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения государственной функции), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле инспекции госстройнадзора.
43. Должностное лицо, проводившее проверку, направляет акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня его составления в прокуратуру Архангельской области.
Должностное лицо, проводившее проверку, направляет сообщение о проведенной проверке в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки:
1) в саморегулируемую организацию, членом которой является проверяемое юридическое лицо, если при проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований;
2) гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обратились с заявлениями, послужившими основанием для проведения внеплановой проверки.
В случае превышения срока рассмотрения обращения, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" должностное лицо, проводившее проверку, направляет заявителю уведомление о продлении срока рассмотрения обращения в порядке и сроки, предусмотренные указанным Федеральным законом.
43.1. Юридическое лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в инспекцию госстройнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в инспекцию госстройнадзора. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
Возражения в отношении акта проверки рассматриваются в инспекции в порядке, предусмотренном разделом 2.8 настоящего административного регламента.
2.6. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований
44. В случае выявления нарушений застройщиком обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должностные лица инспекции госстройнадзора, указанные в пункте 5 настоящего административного регламента:
1) возбуждают дело об административном правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается состав административного правонарушения;
2) выдают предписание юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и осуществляют контроль за исполнением выданного предписания;
3) подготавливают и направляют обращения в суды;
4) при наличии признаков состава административного правонарушения или преступления в течение пяти дней со дня подписания акта проверки, содержащего сведения о выявленных нарушениях обязательных требований, направляют материалы проверки в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы и иные уполномоченные органы.
2.6.1. Возбуждение дела об административном правонарушении
45. Основаниями для составления протокола об административном правонарушении являются обстоятельства, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
46. Протоколы об административном правонарушении составляются должностными лицами инспекции госстройнадзора, указанными в пункте 5 настоящего административного регламента.
Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении N 5 к настоящему административному регламенту.
48. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.6.2. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений
и осуществление контроля за его исполнением
51. Основанием для выдачи предписания юридическому лицу об устранении выявленных нарушений является факт выявления нарушений обязательных требований, установленный в акте проверки.
52. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется и подписывается должностным лицом, проводившим в отношении юридического лица проверку, непосредственно после завершения проверки.
В случае если для составления предписания об устранении выявленных нарушений необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, специальных расследований, экспертиз, предписание об устранении выявленных нарушений составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения соответствующих мероприятий по контролю.
Предписание об устранении выявленных нарушений вручается (направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица в порядке, предусмотренном пунктом 42 настоящего административного регламента.
52.1. Юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в инспекцию госстройнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в инспекцию госстройнадзора. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
Возражения в отношении предписания об устранении выявленных нарушений рассматриваются в инспекции госстройнадзора в порядке, предусмотренном разделом 2.8 настоящего административного регламента.
53. Форма предписания об устранении выявленных нарушений приводится в приложении N 7 к настоящему административному регламенту.
54. Инспекция госстройнадзора осуществляет контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений.
Поступивший в инспекцию госстройнадзора отчет юридического лица об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений рассматривается должностным лицом, выдавшим предписание, в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета.
Если отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений своевременно не поступил в инспекцию госстройнадзора, а равно если он не подтверждает исполнение указанных в предписании требований, должностные лица инспекции госстройнадзора, перечисленные в пункте 5 настоящего административного регламента, осуществляют административные действия в соответствии с настоящим административным регламентом.
2.6.3. Подготовка и направление обращений в суд
55. Основаниями для обращения инспекции госстройнадзора в арбитражный суд либо суд общей юрисдикции с заявлением являются следующие обстоятельства:
1) о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:
если более чем на 30 дней задержано представление отчетности, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ;
если застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;
если застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тыс. рублей;
если застройщиком не исполнялись требования Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ меры воздействия;
если в проектной декларации, представленной застройщиком в инспекцию госстройнадзора, застройщиком продекларированы заведомо недостоверные сведения о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, и (или) о соответствии заключивших договор поручительства с застройщиком юридических лиц требованиям, указанным в части 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ;
если по истечении шести месяцев со дня выдачи инспекцией госстройнадзора предписания об устранении нарушения требований, указанных в пунктах 1, 7 и 8 части 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, застройщиком не устранено нарушение таких требований;
2) о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, - неоднократное или грубое нарушение им требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях;
3) в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства - выявленное нарушение их прав и законных интересов.
56. Материалы, касающиеся искового заявления в суд, готовят специалисты отдела. Срок подготовки материалов - 7 рабочих дней со дня наступления основания для обращения в суд.
57. В случае обращения в арбитражный суд с заявлениями, предусмотренными подпунктами 1, 2 пункта 55 настоящего административного регламента, инспекция госстройнадзора в течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, или приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязана уведомить органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о вступлении в силу соответствующего решения суда.
2.7. Составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, рассмотрение возражений на предостережения и уведомлений об исполнении предостережений
57.1. Основанием для составления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережения) является поступление в инспекцию госстройнадзора обращений или заявлений (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, содержащих сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований (при наличии условий, предусмотренных пунктом 57.2 настоящего административного регламента).
Информация об изменениях:
Пункт 57.2 изменен с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
57.2. Предостережения составляются, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий.
57.3. Должностное лицо при наличии оснований и условий для составления предостережения в течение пяти рабочих дней со дня возникновения основания для составления предостережения подготавливает и вносит руководителю инспекции госстройнадзора мотивированное представление о направлении юридическому лицу предостережения и проект предостережения.
Решение о направлении предостережения принимается и предостережение подписывается руководителем инспекции госстройнадзора.
Форма предостережения приводится в приложении N 8 к настоящему административному регламенту.
Предостережение направляется соответствующему юридическому лицу не позднее семи рабочих дней со дня возникновения основания для составления предостережения.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Архангельской области от 14 марта 2017 г. N 117-пп пункт 57.4 настоящего Административного регламента изложен в новой редакции
57.4. При получении от юридического лица возражений на предостережение должностное лицо, составившее предостережение, рассматривает возражения и подготавливает ответ на них.
Ответ на возражения направляется руководителю инспекции госстройнадзора, который в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений подписывает его и направляет юридическому лицу.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Архангельской области от 14 марта 2017 г. N 117-пп пункт 57.5 настоящего Административного регламента изложен в новой редакции
57.5. При получении от юридического лица уведомления об исполнении предостережения должностное лицо, составившее предостережение, рассматривает уведомление и приобщает его к материалам, хранящимся в инспекции госстройнадзора.
Информация об изменениях:
Пункт 57.6 изменен с 12 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 5 октября 2018 г. N 432-пп
57.6. Результаты рассмотрения возражений на предостережения, уведомление об исполнении предостережения используются инспекцией госстройнадзора для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, совершенствования применения риск-ориентированного подхода и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Архангельской области от 14 марта 2017 г. N 117-пп пункт 57.7 настоящего Административного регламента изложен в новой редакции
57.7. Предостережение, ответ на возражения направляются юридическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя инспекции госстройнадзора, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе по адресу электронной почты юридического лица, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц либо размещенному на официальном сайте юридического лица в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
2.8. Внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия)
должностных лиц инспекции госстройнадзора и их решений
58. Физические и юридические лица, в отношении которых осуществляется государственная функция, имеют право на внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц инспекции госстройнадзора и их решений в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
59. Жалобы физических и юридических лиц подаются:
1) на акты проверок, составленные и подписанные должностными лицами инспекции госстройнадзора (кроме руководителя и заместителя руководителя), - руководителю или заместителю руководителя инспекции госстройнадзора;
2) на предписания, выданные должностными лицами инспекции госстройнадзора (кроме руководителя и заместителя руководителя), - руководителю или заместителю руководителя инспекции госстройнадзора;
3) на акты проверок, составленные и подписанные заместителем руководителя инспекции госстройнадзора, - руководителю инспекции госстройнадзора;
4) на предписания, выданные заместителем руководителя инспекции госстройнадзора, - руководителю инспекции госстройнадзора;
5) на постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенные заместителем руководителя инспекции госстройнадзора, - руководителю инспекции госстройнадзора;
6) на акты проверок, составленные и подписанные руководителем инспекции госстройнадзора, - Губернатору Архангельской области;
7) на предписания, выданные руководителем инспекции госстройнадзора, - Губернатору Архангельской области;
60. Возражения на иные действия (бездействие) должностных лиц, совершенные в ходе проведения проверки, в том числе несоблюдение ограничений при проведении проверки (статья 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") и неисполнение обязанностей при проведении проверки (статья 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") могут быть включены в жалобу на акт проверки.
61. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях регулируется главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В отношении подачи и рассмотрения иных жалоб, указанных в пункте 59 настоящего административного регламента, применяется Федеральный закон от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Информация об изменениях:
Пункт 62 изменен с 16 мая 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 8 мая 2018 г. N 197-пп
62. Жалоба физического или юридического лица должна содержать следующую информацию:
1) наименование инспекции госстройнадзора, в которую направляется жалоба, либо наименование должности должностного лица, которому направляется жалоба;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, наименование юридического лица, подающих жалобу, почтовый адрес, по которому им должны быть направлены ответ, уведомления;
3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), решением и обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования;
4) личную подпись физического лица, подающего жалобу, либо личную подпись руководителя юридического лица, подающего жалобу, а также дату подачи жалобы.
Жалоба, направленная в форме электронного документа должна отвечать требованиям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта и содержать адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомления.
63. Поступившая жалоба физического или юридического лица является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 59 настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
64. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием представителя физического лица, юридического лица, направившего жалобу;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы материалы проверки, а также иные документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.
65. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со дня регистрации жалобы. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, необходимых для рассмотрения жалобы, должностные лица, указанные в пункте 59 настоящего административного регламента, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней. В этом случае в адрес физического лица, юридического лица направляется уведомление о продлении срока рассмотрения его жалобы.
Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию должностного лица, она направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением физического лица или юридического лица, подавшего жалобу, о ее переадресации.
66. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований в случае признания жалобы обоснованной;
2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной;
3) об отказе в рассмотрении жалобы:
а) если в жалобе не указаны фамилия физического лица или наименование юридического лица, подавших жалобу, либо почтовый адрес физического лица или юридического лица, подавших жалобу;
б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
в) если текст жалобы не поддается прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
67. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 66 настоящего административного регламента, подготавливается ответ на жалобу, который подписывается руководителем или заместителем руководителя инспекции госстройнадзора.
В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 66 настоящего административного регламента, подготавливается соответствующее уведомление, которое подписывается руководителем или заместителем руководителя инспекции госстройнадзора (при условии, что фамилия и почтовый адрес физического лица, наименование и почтовый адрес юридического лица поддаются прочтению).
Ответ на жалобу или уведомление вручается или высылается почтовым отправлением либо по адресу электронной почты, указанному в обращении, если обращение поступило в инспекцию госстройнадзора в форме электронного документа, физическому лицу или уполномоченному представителю юридического лица, которые подали жалобу.
Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 6 февраля 2019 г. N 41-пп
Приложение N 1
к административному регламенту осуществления
контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
на территории Архангельской области
Перечень
документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, для представления застройщиками в инспекцию государственного строительного надзора Архангельской области
(в редакции постановления Правительства Архангельской области от 29 октября 2013 г. N 511-пп)
С изменениями и дополнениями от:
11 сентября 2012 г., 7 мая, 29 октября 2013 г., 18 февраля 2014 г., 16, 30 июня, 18 августа 2015 г., 28 июня 2016 г., 14 февраля 2017 г., 25 сентября 2018 г., 6 февраля 2019 г.
|
Наименование документа |
Срок представления |
|
|
1 |
2 |
|
|
1. |
Информация об изменениях:См. текст пункта 1 |
|
|
2. |
Проектная декларация об объекте долевого строительства |
не позднее чем за 14 дней до дня заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства |
|
3. |
Договор безвозмездного пользования земельным участком, предоставленным для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" |
не позднее чем за 14 дней до дня заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства |
|
4. |
Исключен с 1 июля 2016 г. Информация об изменениях:См. текст пункта 4 |
|
|
5. |
Изменения в проектную декларацию, внесение которых предусмотрено Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", с указанием адреса публикации изменений |
в течение 14 дней со дня внесения изменений в проектную декларацию |
|
6. |
Дополнительные соглашения о продлении срока действия к договорам безвозмездного пользования земельным участком, предоставленным для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (при наличии) |
в течение 14 дней со дня внесения изменений в срок действия соответствующих договоров |
|
7. |
Информация об изменениях:См. текст пункта 7 |
|
|
8. |
Информация об изменениях:См. текст пункта 8 |
|
|
9. |
Информация о реквизитах банковского счета, о номерах контактных телефонов, факса, электронного адреса застройщика |
в течение 14 дней со дня государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного с первым участником долевого строительства |
|
10. |
Документы, удостоверяющие полномочия представителя (с указанием паспортных данных) застройщика (решение о назначении или об избрании, либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени организации без доверенности, либо доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством) |
в течение 14 дней со дня государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного с первым участником долевого строительства |
|
10.1. |
Информацию об изменении представителя застройщика (решение о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени организации без доверенности, либо доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством) с указанием паспортных данных |
в течение 14 дней со дня изменения представителя застройщика |
|
11. |
Информация об изменениях:См. текст пункта 11 |
|
|
11.1. |
Договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (если застройщик выбрал поручительство в качестве способа обеспечения исполнения своих обязательств по договору долевого участия) или договор(ы) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (если застройщик выбрал страхование в качестве способа обеспечения исполнения своих обязательств по передаче жилого помещения по договору долевого участия) |
в течение 14 дней со дня государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного с первым участником долевого строительства |
|
12. |
Документы, подтверждающие оплату по первому договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости |
в течение 14 дней со дня оплаты по договору участия в долевом строительстве, заключенному с первым участником долевого строительства |
|
13. |
Информация об изменениях:См. текст пункта 13 |
|
|
14. |
Исключен с 1 июля 2016 г. Информация об изменениях:См. текст пункта 14 |
|
|
15. |
Передаточные акты или иные документы о передаче объекта долевого строительства участникам долевого строительства |
в течение 14 дней со дня подписания последнего передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства |
|
16. |
Реестр заключенных договоров участия в долевом строительстве по форме согласно приложению к настоящему перечню |
ежеквартально, не позднее 30 дней после окончания I-III кварталов и 90 дней после окончания IV квартала (представляются в письменной форме, а также в форме электронного документа или электронного сообщения по адресу: oigasn@dvinaland.ru либо http://www.dvinaland.ru/insgsn в формате MS Excel) |
|
16.1. |
Справка об объемах выполненных работ по форме согласно приложению к настоящему перечню |
ежеквартально, не позднее 30 дней после окончания I-III кварталов и 90 дней после окончания IV квартала |
|
17. |
Документы, подтверждающие привлечение и целевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства: договоры участия в долевом строительстве с приложениями и дополнительными соглашениями; приходные кассовые ордера либо другие документы, подтверждающие факт оплаты участниками долевого строительства средств по договору; документы, подтверждающие факт выполнения и (или) оплаты застройщиком работ (услуг) сторонним организациям (акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затратах по форме КС-3, счета-фактуры, платежные документы); журналы проводок и оборотно-сальдовые ведомости бухгалтерских счетов 08, 60, 76, 86, 98; документы, подтверждающие расходование денежных средств участников долевого строительства |
в период проведения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области внеплановых проверок |
|
18. |
Информация о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом - застройщиком |
в течение 14 дней со дня государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного с первым участником долевого строительства |
|
19. |
Информация о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (если имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о видах таких работ, услуг и информация о наличии у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков (лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти |
в течение 14 дней со дня заключения соответствующих договоров на осуществление работ, поставку товаров и (или) предоставление услуг по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства |
|
20. |
Аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности |
не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом |
|
Примечания: |
1. |
Информация об изменениях:См. текст пункта 1 |
|
2. |
Информация об изменениях:См. текст пункта 2 |
|
|
3. |
Действие подпункта 11.1 распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, если государственная регистрация первого договора участия в долевом строительстве осуществляется после дня вступления в силу статей 1, 3-5 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 294-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Архангельской области от 30 июня 2015 г. N 251-пп в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 1
к перечню документов, необходимых для осуществления контроля и
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, для представления лицами,
деятельность которых связана с привлечением денежных средств граждан
и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, в инспекцию государственного
строительного надзора Архангельской области
С изменениями и дополнениями от:
11 сентября 2012 г., 7 мая, 29 октября 2013 г., 30 июня 2015 г.
РЕЕСТР
заключенных договоров участия в долевом строительстве (далее - ДУДС)
по состоянию на 01 ________ 20___ года
(ежеквартально, нарастающим итогом с начала строительства объекта)
____________________________________________________________________
(наименование застройщика)
____________________________________________________________________
(проектное наименование объекта долевого строительства)
|
N |
Участник долевого строительства (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица) |
Номер и дата ДУДС по внутреннему учету застройщика |
Объект долевого строительства по ДУДС (квартира, нежилое помещение и т.д.) |
Цена по ДУДС, тыс. руб. |
Дата |
Оплачено по ДУДС на отчетную дату, тыс.руб. |
Дата передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства |
||||
|
всего |
в том числе (в случае разделения оплаты по ДУДС) |
государственной регистрации ДУДС |
поступления первого платежа по ДУДС |
||||||||
|
наименование объекта, номер по проекту |
площадь по проекту, кв.м |
возмещение затрат на строительство |
оплата услуг застройщика |
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
х |
х |
х |
|
|
|
х |
х |
|
х |
|
Примечание: |
1. |
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией ___________________ 20___ года. |
|
2. |
Срок передачи застройщиком объекта по ДУДС (единый для всех участников долевого строительства) ___________________ 20___ года. |
|
|
3. |
Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства по дополнительному соглашению в случае изменения предусмотренного ДУДС срока передачи (единый для всех участников долевого строительства) ___________________ 20 ____ года. |
Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю:
_______________________________ __________________________ _______________________________
(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" _____________ 20 __ года
м.п. *
* При наличии печати.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Архангельской области от 14 февраля 2017 г. N 64-пп настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к перечню документов, необходимых для осуществления
государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, для представления застройщиками
в инспекцию государственного строительного
надзора Архангельской области
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 14 февраля 2017 г. N 64-пп)
С изменениями и дополнениями от:
30 июня 2015 г., 14 февраля 2017 г.
ФОРМА СПРАВКИ
об объемах выполненных работ
по состоянию на 1 __________ 20__ года
(ежеквартально, нарастающим итогом
с начала строительства объекта)
______________________________________________________
(наименование застройщика)
______________________________________________________
(проектное наименование объекта долевого строительства)
|
Обобщенное наименование работ |
Фактическая стоимость выполненных работ, |
Стадия выполнения работ |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. Подготовительные работы |
|
|
|
2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00, |
|
|
|
для приобретения строительных материалов |
|
|
|
на осуществление строительных работ и (или) оплату услуг подрядчиков |
|
|
|
3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 |
|
|
|
для приобретения строительных материалов |
|
|
|
на осуществление строительных работ и (или) оплату услуг подрядчиков |
|
|
|
4. Внутренние сети |
|
|
|
для приобретения строительных материалов |
|
|
|
на осуществление строительных работ и (или) оплату услуг подрядчиков |
|
|
|
5. Наружные сети (внутриплощадочные) |
|
|
|
для приобретения строительных материалов |
|
|
|
на осуществление строительных работ и (или) оплату услуг подрядчиков |
|
|
|
6. Наружные сети (магистральные) |
|
|
|
для приобретения строительных материалов |
|
|
|
на осуществление строительных работ и (или) оплату услуг подрядчиков |
|
|
|
7. Благоустройство и озеленение |
|
|
|
8. ВСЕГО |
|
|
Достоверность сведений, указанных в настоящей справке, подтверждаю.
________________________ _________ _____________________
(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.*
____________________
* При наличии печати.
"__" __________ 20__ года";
Приложение N 2
к административному регламенту исполнения
инспекцией государственного строительного надзора
Архангельской области государственной функции
по осуществлению контроля и надзора в области
долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости
на территории Архангельской области
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 14 февраля 2017 г. N 64-пп)
Блок-схема
исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области
Исключено с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 6 февраля 2019 г. N 41-пп
Приложение N 3
к административному регламенту осуществления
контроля и надзора в области
долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости
на территории Архангельской области
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 14 февраля 2017 г. N 64-пп)
С изменениями и дополнениями от:
29 января 2013 г., 18 февраля 2014 г., 16 июня, 29 декабря 2015 г., 28 июня 2016 г., 14 февраля, 14 ноября 2017 г., 25 сентября 2018 г., 6 февраля 2019 г.
Форма распоряжения
Изображение герба Архангельской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении ______________________________________________ проверки
(внеплановой, документарной/выездной)
от "___" ____________ 20___ года N ____
1. Провести проверку в отношении:
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
2. Место нахождения (адрес): _______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), должности
привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),
реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)")
6. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(цели проверки)
При установлении целей проводимой внеплановой проверки указывается
следующая информация:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
реквизиты отчетности и (или) проектной декларации признаков
нарушения обязательных требований;
реквизиты поступивших в инспекцию государственного строительного
надзора Архангельской области обращений и заявлений граждан, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации,
поступившей от органов государственной власти и органов местного
самоуправления, из средств массовой информации;
реквизиты распоряжения инспекции государственного строительного
надзора Архангельской области, изданного в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Правительства Архангельской области;
реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к
требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая в
целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в
связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено
непосредственно в момент его совершения:
реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
2) задачами настоящей проверки являются:
_________________________________________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований;
выполнение предписаний инспекции государственного строительного
надзора Архангельской области;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:
_________________________________________________________________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить (дата начала проведения проверки)
с "__" ___________ 20___ г.
Проверку окончить не позднее (дата окончания проведения проверки)
"__" ___________ 20___ г.
9. Правовые основания проведения проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии
с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, подлежащие проверке
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с
указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора), административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора) (при их наличии):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________ ____________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя (подпись, заверенная печатью)
инспекции государственного строительного
надзора Архангельской области, издавшего
распоряжение о проведении проверки)
М.П.
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного
лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)
Информация об изменениях:
Нумерационный заголовок изменен с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
Приложение N 3.1
к административному регламенту осуществления
контроля и надзора в области
долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости
на территории Архангельской области
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 14 февраля 2017 г. N 64-пп)
С изменениями и дополнениями от:
25 сентября 2018 г.
Форма акта
Изображение герба Архангельской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
АКТ
о проведении анализа ежеквартальной отчетности застройщика
"__" __________ 20__ г. N ___________
(дата составления)
______________________
(время составления)
1. На основании приказа руководителя инспекции государственного
строительного надзора Архангельской области от __________________________
N _____________ был проведен анализ ежеквартальной отчетности застройщика
за ____ квартал _______ года в отношении:
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
2. Период проведения анализа:
С "___" __________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г.
3. Акт составлен инспекцией государственного строительного надзора
Архангельской области.
4. Лицо(а), проводившее(ие) анализ ежеквартальной отчетности
застройщика: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), проводившего(их) анализ ежеквартальной отчетности)
5. В ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений
нормативных правовых актов):
________________________________________________________________________;
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
нарушений не выявлено ___________________________________________________
Приложение: 1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших анализ ежеквартальной отчетности
застройщика:
_______________________________________________________________________
Информация об изменениях:
Нумерационный заголовок изменен с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
Приложение N 4
к административному регламенту осуществления
государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости
на территории Архангельской области
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 29 декабря 2015 г. N 599-пп)
С изменениями и дополнениями от:
29 января 2013 г., 18 февраля 2014 г., 29 декабря 2015 г., 25 сентября 2018 г.
Форма извещения
Бланк письма
инспекции государственного ________________________________
строительного надзора (наименование юридического лица)
Архангельской области
ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме
в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Архангельской области
1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля
2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" инспекция государственного строительного надзора
Архангельской области (далее - инспекция госстройнадзора) извещает, что
в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Архангельской области возможен переход на
взаимодействие между ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
(далее - проверяемое лицо) и инспекцией госстройнадзора в электронной
форме.
Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по
выбору проверяемого лица.
Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в
том числе документами и пояснениями, запрашиваемыми инспекцией
госстройнадзора, уведомлениями, актами проверки, предписаниями,
направляемыми инспекцией госстройнадзора, возражениями на акт проверки,
возражениями на предписания, жалобами на действия (бездействие)
должностных лиц инспекции госстройнадзора и их решения, направляемыми
проверяемым лицом) между проверяемым лицом и инспекцией госстройнадзора
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью. Указанные электронные документы направляются:
инспекцией госстройнадзора проверяемому лицу - по адресу электронной
почты __________________________________________________________________;
(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом
или уполномоченным представителем юридического лица)
проверяемым лицом инспекции госстройнадзора - по адресу электронной
почты ___________________________________________________________________
(адрес заполняется должностным лицом инспекции госстройнадзора)
Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в
электронной форме означает, что проверяемое лицо гарантирует прием и
направление документов по указанному им адресу электронной почты.
Документы, направленные по данному адресу электронной почты, считаются
полученными адресатом.
При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в
электронной форме настоящее извещение должно быть подписано
руководителем или уполномоченным представителем юридического лица и
возвращено в инспекцию.
________________________________________________ ____________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя (подпись, заверенная
инспекции государственного строительного надзора печатью)
Архангельской области)
М.П.
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
должностного лица, непосредственно подготовившего проект заявления,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен
________________________________________________ ____________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя (подпись, дата)
или уполномоченного представителя юридического
лица)
Информация об изменениях:
Нумерационный заголовок изменен с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
Приложение N 5
к административному регламенту осуществления
государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости
на территории Архангельской области
С изменениями и дополнениями от:
25 сентября 2018 г.
Рекомендуемая форма протокола
Изображение герба Архангельской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
163000, г. Архангельск, ул. Попова, 17
Тел. (8182) 20-62-11, факс (8182) 20-16-58
E-mail: oigasn@dvinaland.ru, http://www.dvinaland.ru/insgsn
ПРОТОКОЛ N __________
об административном правонарушении
"__" __________ 20__ г. _____________________
(место составления)
Я, _________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
служебное удостоверение N _____________ выдано __________________________
"__" _____________ 20 __ года
в присутствии
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях составил настоящий протокол о том, что:
Сведения о должностном лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении:
1.1. Должностное лицо:
Фамилия _________________________________________________________________
Имя ______________________ Отчество _____________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________
_________________________________________________________________________
Место работы, должность _________________________________________________
_________________________________________________________________________
Дата рождения ___________________ Место рождения ________________________
(число, месяц, год)
Документ, удостоверяющий личность _______________________________________
_________________________________________________________________________
(название, серия, N, когда и кем выдан)
Семейное положение ______________________________________________________
Количество иждивенцев ___________________________________________________
Ранее к административной ответственности по ст. _________________________
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, _______
_________________________________________________________________________
(не привлекался, привлекался, когда)
Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении:
1.2. Юридическое лицо:
Наименование ____________________________________________________________
(полное и сокращенное)
Адрес ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________________
ИНН / КПП _______________________________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Законный представитель юридического лица ________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
реквизиты документа о назначении (избрании) на должность)
2. Совершил(о):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(дата, место, время совершения, краткая фабула нарушения, данные об
отборе проб, образцов, абзац, пункт, статья нормативного правового акта,
который нарушен)
Тем самым, совершено административное правонарушение,
предусмотренное ____________________________ Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях _____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(формулировка состава административного правонарушения)
3. Свидетели, понятые, потерпевшие
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), адреса места
жительства свидетелей, потерпевших, если имеются свидетели, потерпевшие)
4. Должностному лицу, законному представителю юридического лица
(нужное подчеркнуть) ____________________________________________________
разъяснено, что в соответствии:
со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства,
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором ведется
производство по делу об административном правонарушении, обеспечивается
право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы,
приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном им
самим языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;
со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях лицо, участвующее в производстве по делу об
административном правонарушении, имеет право в письменной форме, а также
с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об
административном правонарушении;
со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях физическое лицо или законный представитель юридического
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном
правонарушении, вправе представить объяснения и замечания по содержанию
протокола, которые прилагаются к протоколу;
со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по
делу об административном правонарушении.
Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции
Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых
определяется федеральным законом.
_________________________
дата, подпись
5. Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные
статьями 25.6, 24.2, 24.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также разъяснено, что в соответствии
со статьей 51 Конституции Российской Федерации не обязаны
свидетельствовать против самих себя, своего супруга (супруги) и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Свидетели предупреждены об административной ответственности за
невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего
производство по делу об административном правонарушении, а также за
заведомо ложные показания свидетеля.
Подписи свидетелей:
_____________________
(дата, подпись)
_____________________
(дата, подпись)
_____________________
(дата, подпись)
6. Потерпевшим разъяснены их права и обязанности, предусмотренные
статьями 25.2, 24.2, 24.3, 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Подписи потерпевших:
_____________________
(дата, подпись)
_____________________
(дата, подпись)
_____________________
(дата, подпись)
7. Объяснения должностного лица, законного представителя
юридического лица (нужное подчеркнуть) _________________________ по факту
нарушения: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(в случае отказа лица от дачи объяснения, сделать запись об этом)
____________________
(дата, подпись)
8. Подпись должностного лица, составившего протокол:
___________________
9. Подпись должностного лица, законного представителя юридического
лица (нужное подчеркнуть) ______________________________________________:
Протокол подписать отказался _______________________________________
_________________________________________________________________________
(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно
и приложены к протоколу)
10. Рассмотрение дела об административном правонарушении состоится
в инспекции государственного строительного надзора Архангельской области
"__" ____________ 20__ г.
в _____ час. по адресу: _________________________________________________
Ознакомлен: ______________(подпись)
11. Протокол составлен в _____ экземплярах.
12. К протоколу прилагаются:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. С протоколом ознакомлен, его копию получил
"__" ____________ 20__ г.
______________________(подпись)
14. Копию протокола получил
"__" ____________ 20__ г.
_____________________(подпись потерпевшего)
15. Копия протокола отправлена по почте
"__" ____________ 20__ г.
__________________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы лица, отправившего копию протокола)
Информация об изменениях:
Приложение 6 изменено с 12 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 6 февраля 2019 г. N 41-пп
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к административному регламентуосуществления государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости
на территории Архангельской области
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 14 ноября 2017 г. N 467-пп)
С изменениями и дополнениями от:
29 января 2013, 18 февраля 2014 г., 9 августа 2016 г., 14 ноября 2017 г., 25 сентября 2018 г., 6 февраля 2019 г.
Форма акта
Изображение герба Архангельской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
163000, г. Архангельск, ___________________
Тел. (8182) __________, факс (8182) ______________, E-mail: _____________
________________________ "__" __________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)
_______________________
(время составления акта)
Экз. N _______
АКТ N __________
проверки соблюдения законодательства в сфере
_______________________________________________________________
1. По адресу/адресам: ______________________________________________
(место проведения проверки)
на основании распоряжения инспекции государственного строительного
надзора Архангельской области от __________ N __________, была проведена
_________________________________________________________________________
(внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отношении:
Наименование юридического лица (полное и сокращенное) ___________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес ___________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
ОГРН, ИНН, КПП __________________________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Информация об отнесении юридического лица к субъектам малого
предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям):
_________________________________________________________________________
(относится/не относится, критерии отнесения)
Руководитель ____________________________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________
2. Дата и время проведения проверки:
|
" |
|
" |
|
20 |
|
г. с |
|
час. |
|
мин. до |
|
час. |
|
мин. Продолжительность |
|
|
" |
|
" |
|
20 |
|
г. с |
|
час. |
|
мин. до |
|
час. |
|
мин. Продолжительность |
|
(заполняется в случае проведения проверок филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица)
Общая продолжительность проверки:
_________________________________________________________________________
(рабочих дней/часов)
3. Акт составлен инспекцией государственного строительного надзора
Архангельской области.
4. С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
5. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:
_________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)
6. Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются
фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)
7. При проведении проверки присутствовали:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)
8. В ходе проверки установлено:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В ходе проверки выявлены
нарушения законодательства в сфере
_______________________________________:
|
N п/п |
Выявленные нарушения |
Положения нормативных правовых актов, которые нарушены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акт проверки составлен на ____ листах в 2-х экземплярах.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при
проведении выездной проверки):
|
|
|
|
|
(подпись проверяющего) |
|
(подпись уполномоченного представителя юридического лица) |
или
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется
при проведении выездной проверки):
|
|
|
|
|
(подпись проверяющего) |
|
(подпись уполномоченного представителя юридического лица) |
Прилагаемые к акту документы:
|
N п/п |
Наименование приложения |
|
|
|
|
|
|
(к акту проверки прилагаются (при наличии) протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающей среды, протоколы или
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения
работников юридического лица, на которых возлагается ответственность за
нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их
копии)
Подписи лиц, проводивших проверку:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
|
|
" |
|
" |
|
20 |
|
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
________________________________________
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего(их) проверку)
Информация об изменениях:
Нумерационный заголовок изменен с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
Приложение N 7
к административному регламенту осуществления
государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости
на территории Архангельской области
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 29 декабря 2015 г. N 599-пп)
С изменениями и дополнениями от:
29 января 2013, 18 февраля 2014 г., 29 декабря 2015 г., 28 июня 2016 г., 25 сентября 2018 г.
Форма предписания
Изображение герба Архангельской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
163000, г. Архангельск, ул. Попова, 17
Тел. (8182) 20-62-11, факс (8182) 20-16-58
E-mail: oigasn@dvinaland.ru, http://www.dvinaland.ru/insgsn
ПРЕДПИСАНИЕ N ______
об устранении выявленных нарушений
"__" __________ 20__ г. _________________________
(место составления)
Я, _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего предписание)
рассмотрев ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты акта проверки)
в отношении _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес
места жительства; для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, год и место
рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование,
ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном представителе)
УСТАНОВИЛ:
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения
законодательства в сфере ________________________________________________
|
Выявленные нарушения |
Положения нормативных правовых актов, которые нарушены |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального
закона от 16 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля",
ПРЕДПИСЫВАЮ:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(данные об адресате предписания: для физического лица, должностного лица:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, год
и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального
предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства,
реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
реквизиты свидетельства о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес,
сведения о законном представителе)
1. Устранить перечисленные выше нарушения нормативных правовых
актов:
|
Содержание пунктов предписания |
Срок исполнения |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
2. Представить в срок до "__" ___________ 20__ года отчет об
исполнении настоящего предписания с приложением копий подтверждающих
документов.
3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего государственный контроль (надзор),
об устранении нарушений законодательства является административным
правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
4. Подпись должностного лица, вынесшего предписание
____________________
5. Копию предписания получил
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) законного
представителя юридического лица либо физического лица, должностного лица,
индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено
предписание, дата получения копии предписания или отметка об отказе
от подписи)
Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении/в форме электронного документа (нужное
подчеркнуть)
_________________________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы должностного лица)
Информация об изменениях:
Приложение 8 изменено с 3 октября 2018 г. - Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
Приложение N 8
к административному регламенту осуществления
контроля и надзора в области
долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости
на территории Архангельской области
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 14 февраля 2017 г. N 64-пп)
С изменениями и дополнениями от:
14 марта 2017 г., 25 сентября 2018 г.
Форма предостережения
Изображение герба Архангельской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
163000, г. Архангельск, _____________________
Тел. (8182) ____________, факс (8182) ______________, E-mail: ___________
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
от "__" ___________ 20___ года N ____
Я, __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подписавшего
предостережение)
рассмотрев ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ссылка на обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информацию от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации)
в отношении _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица)
УСТАНОВИЛ:
1. При осуществлении деятельности юридических лиц подлежат
соблюдению обязательные требования:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования)
2. Вместе с тем
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического
лица приводят или могут привести к нарушению обязательных требований)
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями
5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 16 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля",
ПРЕДЛАГАЮ:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(данные об адресате предостережения: наименование и место нахождения)
1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных
требований:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому
лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований)
2. Направить в инспекцию государственного строительного надзора
Архангельской области в срок до "__" ______ 20__ г. уведомление об
исполнении предостережения одним из следующих способов:
по почтовому адресу: ___________________________________________________;
по адресу электронной почты: ___________________________________________;
_________________________________________________________________________
(описание иных возможных способов направления уведомления)
К уведомлению об исполнении предостережения приложить документы,
содержащие сведения о принятых мерах по обеспечению соблюдения
обязательных требований, в том числе:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________ _____________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя (подпись, заверенная печатью)
инспекции государственного строительного
надзора, подписавшего предостережение)
М.П.
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного
лица, составившего предостережение, контактный телефон, адрес электронной
почты (при наличии)
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Архангельской области от 28 февраля 2012 г. N 74-пп "Об утверждении административного регламента осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов, на территории Архангельской области"
Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Волна" от 13 марта 2012 г. N 10(1345)
Постановлением Правительства Архангельской области от 7 сентября 2021 г. N 466-пп настоящий документ признан утратившим силу с 1 октября 2021 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Архангельской области от 8 октября 2020 г. N 647-пп
Изменения вступают в силу с 9 октября 2020 г.
Постановление Правительства Архангельской области от 27 августа 2020 г. N 538-пп
Изменения вступают в силу с 28 августа 2020 г.
Постановление Правительства Архангельской области от 2 апреля 2019 г. N 171-пп
Изменения вступают в силу с 10 апреля 2019 г.
Постановление Правительства Архангельской области от 6 февраля 2019 г. N 41-пп
Изменения вступают в силу с 12 февраля 2019 г.
Постановление Правительства Архангельской области от 5 октября 2018 г. N 432-пп
Изменения вступают в силу с 12 октября 2018 г.
Постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. N 415-пп
Изменения вступают в силу с 3 октября 2018 г.
Постановление Правительства Архангельской области от 24 июля 2018 г. N 331-пп
Изменения вступают в силу с 31 июля 2018 г.
Постановление Правительства Архангельской области от 8 мая 2018 г. N 197-пп
Изменения вступают в силу с 16 мая 2018 г.
Постановление Правительства Архангельской области от 14 ноября 2017 г. N 467-пп
Изменения вступают в силу с 1 апреля 2018 г.
Постановление Правительства Архангельской области от 14 марта 2017 г. N 117-пп
Постановление Правительства Архангельской области от 14 февраля 2017 г. N 64-пп
Постановление Правительства Архангельской области от 9 августа 2016 г. N 303-пп
Постановление Правительства Архангельской области от 28 июня 2016 г. N 236-пп
Изменения вступают в силу с 1 июля 2016 г., но не ранее дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства Архангельской области от 29 декабря 2015 г. N 599-пп
Пункт 1 Изменений, утвержденных названным постановлением, вступает в силу с 1 января 2016 г., но не ранее дня его официального опубликования
Подпункт 14 пункта 2 Изменений, утвержденных названным постановлением, вступает в силу с 10 января 2016 г., но не ранее дня его официального опубликования
Постановление Правительства Архангельской области от 22 сентября 2015 г. N 378-пп
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления, за исключением подпункта 1 пункта 2 названных Изменений, вступающего в силу с 10 января 2016 г., но не ранее дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства Архангельской области от 18 августа 2015 г. N 339-пп
Постановление Правительства Архангельской области от 30 июня 2015 г. N 251-пп
Постановление Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 г. N 227-пп
Постановление Правительства Архангельской области от 29 декабря 2014 г. N 596-пп
Постановление Правительства Архангельской области от 18 февраля 2014 г. N 65-пп
Постановление Правительства Архангельской области от 29 октября 2013 г. N 511-пп
Постановление Правительства Архангельской области от 7 мая 2013 г. N 203-пп
Постановление Правительства Архангельской области от 29 января 2013 г. N 21-пп
Постановление Правительства Архангельской области от 11 сентября 2012 г. N 396-пп
Постановление Правительства Архангельской области от 3 июля 2012 г. N 294-пп