Приложение 1. Примерная форма муниципального контракта на поставку товаров для муниципальных нужд

Приложение 1
к распоряжению
администрации города
от 21 января 2008 г. N 179-ра

                    примерная форма муниципального контракта

                   на поставку товаров для муниципальных нужд

                       МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N _________

                 На поставку ____________________________

г. Комсомольск-на-Амуре                      "__" ____________ 200___ г.

________________________________________________________________________,

именуемый    в    дальнейшем    "Муниципальный   заказчик",    в     лице

________________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________ с одной стороны, и

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем

"Поставщик", в лице __________________________, действующего на основании

________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", с

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской  Федерации,  Феде-

рального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на постав-

ки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации,  на  осно-

вании результатов размещения муниципального заказа ______________________

(ПУТЕМ       ПРОВЕДЕНИЯ     КОНКУРСА,   АУКЦИОНА,   ЗАПРОСА    КОТИРОВОК)

протокол N ______________ от ________________ г.   заключили    настоящий

Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                   1. Предмет муниципального контракта

   1.1. Поставщик обязуется поставить  муниципальному заказчику  (далее -

Заказчик)

_________________________________________________________________________

товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых

товаров (Приложение 1 к настоящему Контракту),  являющейся   неотъемлемой

частью настоящего Контракта (далее - Спецификации поставляемых  товаров),

в сроки, установленные  в Графике   поставки  (Приложение 2 к  настоящему

Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта  (далее -

График поставки)

   1.2. Заказчик обязуется оплатить и принять товар по количеству, ассор-

тименту, цене, указанным в спецификации поставляемых товаров.

   1.3.Товар считается поставленным при доставке его на склад  Покупателя

по адресу: ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                      2. Условия и сроки поставки

   2.1 В рамках исполнения настоящего Контракта поставка  товара  муници-

пальному заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки.

   2.2. Транспортные расходы по доставке товара оплачивает Поставщик.

   2.3. Поставщик обязан известить муниципального  заказчика   о   точном

времени и дате поставки (если последняя  не   зафиксирована   в   Графике

поставки) в письменной форме.

   2.4 Поставщик за 6 дней до начала поставки обязан направить  Заказчику

один экземпляр оригинала сертификата качества либо сертификат о происхож-

дении товара.

                3. Цена контракта и порядок расчетов

   3.1. Принятый товар оплачивается в соответствии с ценой  указанной   в

приложении N 1 к муниципальному контракту. Цена товара должна  соответст-

вовать цене, указанной в заявке на участие   в   конкурсе   (котировочной

заявке, протоколу аукциона) и в течение сроки действия  контракта менять-

ся не может  (за  исключением случаев, предусмотренных п. 3.2. настоящего

договора).

   3.2. Заказчик по согласованию с Продавцом в ходе  исполнения контракта

вправе изменить  не  более  чем  на 10 % предусмотренных контрактом коли-

чество товаров, при изменении потребности в  товарах,  соответственно  на

поставку, которых заключен контракт. При поставке  дополнительного  коли-

чества  таких товаров,  Заказчик  по  согласованию  с  Продавцом   вправе

изменить  первоначальную цену контракта пропорционально количеству  таких

товаров,  но  не более чем на 10 % такой  цены  контракта.  При  внесении

соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности  в

поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным

образом.

   3.3. Оплата производится путем  безналичного  расчета,  без  предвари-

тельной   оплаты,  путем  предоплаты ______ %,    окончательный    расчет

в течении# ____ дней с даты поставки (выбрать нужное) по мере поступления

финансовых средств из местного бюджета, в пределах утвержденного лимита.

   3.4. В случае поставки товаров отдельными частями,  входящими  в комп-

лект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки послед-

ней части, входящей в комплект.

   3.4.# При установлении требования об обеспечении исполнения  контракта

Поставщик обязан заключить договор страхования ответственности по   конт-

ракту, представить банковскую гарантию, передать в залог денежные  средс-

тва   в     размере   обеспечения     исполнения     контракта,       что

составляет _______________ рублей, в течение пяти рабочих дней  с момента

признания его победителем в соответствии с протоколом оценки  и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсе (протоколом аукциона).  Способ обеспе-

чения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

   Банковская гарантия должна соответствовать требованиям,  установленным

Гражданским Кодексом# Российской Федерации, содержать указание на настоя-

щий Контракт, срок действия гарантии должен быть установлен на весь  срок

действия Контракта.

   Договор страхования ответственности должен соответствовать  требовани-

ям, установленным Гражданским Кодексом# Российской  Федерации,  содержать

указание на настоящий Контракт, срок действия договора страхования должен

быть установлен на весь срок действия Контракта.

                   4. Порядок приемки товаров

   4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится  в  порядке,

установленном постановлениями Госарбитража при Совете  Министров  СССР  в

инструкциях:

   - "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения

и товаров  народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966 г.;

   - "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения

и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965 г.

   4.2. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или

с привлечением транспорта третьих лиц за свой  счет.  Все  виды  погрузо-

разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных  средств,

осуществляются Поставщиком собственными  техническими средствами  или  за

свой счет.

   4.3. Упаковка и маркировка товара должны  соответствовать  требованиям

ГОСТа, а упаковка и маркировка товара импортного происхождения - междуна-

родным стандартам упаковки.

   4.4. Маркировка товара должна  содержать:     наименование    изделия,

наименование фирмы-изготовителя,  юридический  адрес  изготовителя,  дату

выпуска и гарантийный срок службы.

   4.5. Маркировка    упаковки должна   строго соответствовать маркировке

товара.

   4.6. Упаковка товара должна обеспечивать  сохранность    товара    при

транспортировке и погрузо-разгрузочных  работах    к   конечному    месту

эксплуатации.

   4.7. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе  потребо-

вать доукомплектования товара в течение__ (____) дней с момента заявления

такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без  промедле-

ния доукомплектует товары или заменит их комплектными товарами.

   В случае если Поставщик не доукомплектовал товар в течение__ (__) дней

с момента заявления такого требования,   Заказчик   вправе    потребовать

замены некомплектного товара на комплектный.

   4.8. По итогам приемки товара, при отсутствии  претензий  относительно

качества, количества, ассортимента, комплектности и  других характеристик

товара Заказчик   подписывает   Акт    приемки-передачи товара в 2 (двух)

экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

                 5. Права и обязанности сторон

   5.1. Заказчик вправе:

   5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения  обязательств  в

соответствии с условиями Контракта.

   5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформ-

ленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в  соответствии

с условиями Контракта.

   5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполне-

ния обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

   5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

   5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привле-

кать независимых экспертов, выбор которых  осуществляется    в   порядке,

предусмотренном федеральным законом.

   5.2. Заказчик обязан:

   5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии

с условиями Контракта.

   5.3. Поставщик вправе:

   5.3.1. Требовать  подписания  в соответствии с п. 4.8 настоящего Конт-

ракта Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту.

   5.3.2. Требовать своевременной оплаты   за   поставленные   товары   в

соответствии со ст. 2 Контракта.

   5.3.3. С письменного  согласия  муниципального  заказчика  привлечь  к

исполнению своих обязательств   по  настоящему  Контракту  других   лиц -

субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность  перед   муници-

пальным заказчиком за неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обяза-

тельств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет  за   собой

изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.

   5.3.4. Запрашивать у муниципального заказчика предоставления разъясне-

ний и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контрак-

та.

   5.4. Поставщик обязан:

   5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответст-

вии с условиями Контракта.

   5.4.2. Представить по запросу муниципального заказчика в  сроки,  ука-

занные в таком запросе, информацию  о  ходе  исполнения  обязательств  по

настоящему Контракту.

   5.4.3. Исполнять  иные  обязательства,   предусмотренные   действующим

законодательством и Контрактом.

                              6. Гарантии

   6.1 Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара

в соответствии с действующими  стандартами,   утвержденными  в  отношении

данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных  для   данного

вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским  законо-

дательством.

   6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему  Контракту,   должно

соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Контракта.

   6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в

соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет __________ месяцев.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного

талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркиро-

вочном ярлыке поставленного товара.

   6.4. В период гарантийного   срока   Поставщик обязуется за  свой счет

производить необходимый ремонт, устранение недостатков в  соответствии  с

требованиями действующего законодательства.

                     7. Ответственность сторон

   7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с дейс-

твующим законодательством Российской Федерации.

   7.2. За просрочку поставки или  недопоставку  товара  в  установленные

сроки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки ре-

финансирования Центрального банка Российской  Федерации    от   стоимости

недопоставленного товара за каждый день просрочки,   начиная    со   дня,

следующего после дня истечения   установленного  муниципальным контрактом

срока исполнения обязательства.

   7.3. В случае поставки товара   ненадлежащего     качества   Поставщик

производит его замену товаром, соответствующим  настоящему  контракту,  в

пределах срока поставки. В случае отказа от замены  товара  ненадлежащего

качества Поставщик возвращает Покупателю 100 % стоимости товара, в  тече-

ние 15 календарных дней и уплачивает штраф  в размере  30 % от  стоимости

товара.

   7.4. В случае поставки некомплектного товара, Заказчик вправе потребо-

вать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от  стоимости   таких

товаров за каждый день с момента   направления  Поставщику  требования  о

доукомплектовании товара до момента  надлежащего  исполнения  Поставщиком

соответствующего     обязательства    (доукомплектования   товара/приемки

Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).

   7.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных  с  ненадлежащим

исполнением Сторонами своих   обязательств  по  настоящему контракту,  не

освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых  на

себя обязательств.

   7.6. За нарушение сроков оплаты поставленного товара Поставщик  вправе

требовать  от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирова-

ния Центрального банка Российской Федерации   от   суммы задолженности за

каждый день просрочки.

                 8. Обстоятельства непреодолимой силы

   8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение   обяза-

тельств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, навод-

нение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии,    что данные

обстоятельства      непосредственно     повлияли на выполнение условий по

настоящему контракту. В этом случае срок выполнения   договорных   обяза-

тельств   будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более

двух месяцев.

   8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным    вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы,

обязана в   течение  5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких

обстоятельств   уведомить в письменной форме другую Сторону об их возник-

новении, виде и возможной продолжительности действия.

   8.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения  обязательств

по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени  действия  данных

обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют

на исполнение настоящего Контракта в срок.

   8.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если

докажет, что просрочка  исполнения указанного   обязательства   произошла

вследствие непреодолимой силы.

              9. Порядок урегулирования споров по контракту

   9.1. Все споры и разногласия,  возникшие   в   связи   с   исполнением

настоящего Контракта, его  изменением,   расторжением    или   признанием

недействительным, Стороны будут стремиться решить  путем  переговоров,  а

достигнутые договоренности оформлять в  виде  дополнительных  соглашений,

подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

   9.2. В   случае недостижения взаимного согласия,   споры по настоящему

Контракту разрешаются в Арбитражном суде.

   9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны  примут

меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна  быть

направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать

письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати)  календар-

ных дней с даты ее получения.