Приложение. Методические рекомендации по процедуре привлечения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией многоквартирных домов города-курорта Пятигорска подрядных организаций и установлению критериев оценки предложений подрядных организаций для выполнения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов

Приложение

к постановлению

администрации города Пятигорска

от 28 апреля 2010 г. N 1768

Методические рекомендации
по процедуре привлечения товариществами собственников жилья,
жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными
специализированными потребительскими кооперативами либо выбранной
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей
организацией многоквартирных домов города-курорта Пятигорска
подрядных организаций и установлению критериев оценки предложений
подрядных организаций для выполнения работ по оснащению
многоквартирных домов коллективными (общедомовыми)
приборами учета потребления коммунальных ресурсов

Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации по процедуре привлечения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией многоквартирных домов города-курорта Пятигорска подрядных организаций и установлению критериев оценки предложений подрядных организаций для выполнения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в рамках реализации муниципальной адресной программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009-2011 годы" разработаны в целях практического применения принципа альтернативности привлечения подрядных организаций для выполнения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (далее Методические рекомендации).

2. Отбор подрядных организаций для выполнения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов проводится на основании процедуры комиссионного отбора.

3. Комиссионный отбор подрядных организаций для выполнения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов проводится комиссией по проведению комиссионного отбора, создаваемой заказчиком.

4. Заказчик с момента получения уведомления от муниципального учреждения "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска" о принятии решения о распределении средств, направляемых на финансирование работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов:

1) создает комиссию по проведению комиссионного отбора, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии;

2) публикует в средствах массовой информации извещение о проведении комиссионного отбора подрядных организаций с указанием перечня документов, необходимых для участия в комиссионном отборе, сроках их предоставления и дате проведения комиссионного отбора.

5. В состав комиссии включаются представители заказчика, собственников помещений в многоквартирном доме. В состав комиссии также могут быть включены депутаты Думы города Пятигорска (по согласованию).

6. В комиссионном отборе могут участвовать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие предусмотренную действующим законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

ГАРАНТ:

См. инструкцию "О составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий", принятую и введенную в действие с 1 января 2000 г. постановлением Госстроя РФ от 17 декабря 1999 г. N 79

Функции заказчика по проведению комиссионного отбора

7. Заказчик осуществляет следующие функции:

- принимает решение о проведении комиссионного отбора и несет расходы по его организации;

- организует подготовку документации;

- публикует извещение о проведении комиссионного отбора в печатных изданиях, в которых публикуются официальные материалы органов местного самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска;

- предоставляет документацию и дает необходимые разъяснения;

- определяет условия проведения комиссионного отбора (сроки выполнения работ, критерии оценки предложений участников комиссионного отбора, место и сроки проведения комиссионного отбора и др.);

- определяет стоимость выполнения работ в соответствии с действующим законодательством;

- формирует комиссию по проведению комиссионного отбора, определяет количество ее членов, порядок работы, назначает председателя комиссии;

- обеспечивает участникам комиссионного отбора возможность посещения объекта комиссионного отбора;

- утверждает результаты комиссионного отбора;

- заключает договор подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов с организацией, определенной по итогам комиссионного отбора;

- обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в комиссионном отборе.

8. Заказчику комиссионного отбора, членам комиссии запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников комиссионного отбора. Одному или нескольким участникам комиссионного отбора не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации.

Комиссия: функции, права и обязанности

9. Количественный состав комиссии определяется заказчиком. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим.

10. Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссионном отборе:

- за представление недостоверной информации;

- за неисполнение ранее заключенных государственных (муниципальных) контрактов;

- если участник комиссионного отбора признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;

- если участник комиссионного отбора не представил в установленные сроки документы в соответствии с требованиями документации по комиссионному отбору;

- если участник находится в состоянии реорганизации или ликвидации.

Участники комиссионного отбора

11. Участник комиссионного отбора обязан:

- нести все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в комиссионном отборе;

- представлять заявку на участие в комиссионном отборе, отражая в представляемой документации правдивую и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями комиссионного отбора.

12. Участники комиссионного отбора вправе:

- предварительно знакомиться с объектами комиссионного отбора по выполнению работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов;

- представлять заявку на участие в комиссионном отборе;

- присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении заявок.

Проведение комиссионного отбора

13. Извещение о проведении комиссионного отбора должно содержать сведения о:

- наименовании организатора комиссионного отбора (заказчика) и месте проведения комиссионного отбора;

- виде работ и месте их выполнения;

- сроках выполнения работ;

- требованиях к участникам комиссионного отбора, установленных заказчиком;

- порядке, месте и сроке подачи заявок и документов на участие в комиссионном отборе;

- дате, времени и месте проведения комиссионного отбора;

- порядке ознакомления с документацией о комиссионном отборе.

14. Документация о комиссионном отборе должна содержать:

- форму заявки на участие в комиссионном отборе;

- анкету участника комиссионного отбора;

- краткое описание объекта, где предусмотрено выполнение работ по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов и основные условия договора;

- инструкцию по подготовке заявок на участие в комиссионном отборе, о порядке вскрытия конвертов с заявками на комиссионный отбор и о порядке информирования участников об его итогах;

- требования к участникам комиссионного отбора, установленные заказчиком;

- проект договора подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

15. С заявкой на участие в комиссионном отборе предоставляется анкета участника комиссионного отбора.

В анкете участника комиссионного отбора отражается:

- полное фирменное наименование организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, полный почтовый адрес, государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика;

- прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия;

- дата, место и орган регистрации организации;

- сведения о лицензиях, полученных в случаях, установленных федеральным законодательством;

- информация о квалификации инженерно-технического персонала подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым в течение последних трех лет;

- краткое описание предлагаемых работ (технологий и материалов);

- сведения о выполнении работ аналогичного характера;

- сведения о наличии добровольной сертификации;

- данные о наличии аттестованного технического персонала по каждому виду выполняемых работ с опытом работы не менее 2-х лет;

- сведения о наличии задолженности по налоговым платежам;

- цена и база определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения подрядчика;

- краткое изложение порядка представления ответов на запросы о разъяснении своих предложений;

- структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий;

- банковские реквизиты;

- профилирующее направление деятельности;

- наличие производственной базы (техническая оснащенность);

- сведения об отсутствии обстоятельств, указанных в абзацах 4 и 6 пункта 10 настоящих методических рекомендаций;

- данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.

К анкете в обязательном порядке прилагаются заверенные копии учредительных и регистрационных документов, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), а также документы (либо их заверенные копии), подтверждающих сведения, указанные в анкете. Участник комиссионного отбора также вправе приложить дополнительные документы, предоставление которых считает целесообразным.

16. Организатор комиссионного отбора обязан ответить на запрос участника комиссионного отбора в части разъяснения положений документации о комиссионном отборе.

17. В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:

- заявка на участие в комиссионном отборе;

- заполненная анкета участника комиссионного отбора с приложением необходимых документов.

Документы на участие в комиссионном отборе представляется организатору комиссионного отбора по адресу, указанному в извещении о проведении комиссионного отбора.

Организатор комиссионного отбора обязан зарегистрировать заявку на участие в комиссионном отборе. Участнику комиссионного отбора, представившему заявку, выдается расписка с указанием регистрационного номера, даты и времени ее представления.

Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора,
заключение договора подряда на выполнение работ по оснащению
многоквартирных домов коллективными (общедомовыми)
приборами учета потребления коммунальных ресурсов

18. Комиссия на заседании рассматривает заявки в предусмотренном извещении месте и время.

19. Участники комиссионного отбора или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок комиссией.

20. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в целях определения победителя в соответствии с требованиями документации. При определении победителя комиссия проводит оценку заявок на основе системы критериев, указанных в документации, с использованием балльного метода оценки.

21. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки, либо все заявки отклонены.

22. Организацией, определенной по итогам комиссионного отбора, признается участник комиссионного отбора, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие условия выполнения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов и который набрал большее количество баллов.

В случае если два и более участника комиссионного отбора набрали одинаковое количество баллов, победитель комиссионного отбора определяется путем голосования простым болшинством# голосов. При равном количестве поданных голосов, голос председателя является решающим.

23. В протоколе проведения комиссионного отбора указываются:

- краткое описание выполняемых работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов;

- наименования и адреса участников;

- перечень участников, которые не прошли комиссионный отбор;

- количество баллов, набранных каждым участников;

- наименование победителей комиссионного отбора;

- основания принятия комиссией решения об отклонении заявок.

24. Заказчик в трехдневный срок утверждает протокол о результатах отбора.

25. После утверждения протокола о результатах комиссионного отбора заказчик уведомляет всех участников комиссионного отбора о его результатах.

26. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов, а также указывается срок его подписания.

27. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, в установленный в уведомлении срок не подписывает договор на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

Критерии оценки предложений подрядных организаций
по выполнению работ по оснащению многоквартирных домов коллективными
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов

28. Критерии оценки предложений подрядных организаций по выполнению работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов определяются заказчиком.

29. Для определения победителя заказчику рекомендуется учитывать следующие относительные значения критериев:

N п/п	Наименование критерия	Количество баллов
1	Наименьшая стоимость работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов, включая любые вспомогательные или смежные работы	10
2	Наличие производственной базы (техническая оснащенность)	5
3	Наличие положительных отзывов о работе подрядной организации	3
4	Опыт выполнения работ, аналогичных заказываемым в течение последних трех лет	5
5	Наличие добровольной сертификации	3
6	Наличие аттестованного технического персонала с опытом работы не менее 2-х лет	8
7	Наибольший срок гарантии на выполненные работы	8
8	Отсутствие у подрядной организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год	5
9	Возможность применения современных технологий при выполнении работ	5

Разрешение разногласий

30. Участник комиссионного отбора вправе обращаться к заказчику с жалобой на неправильные действия его должностных лиц и (или) решения образованной им комиссией. При этом заказчик в течение 10 дней со дня поступления жалобы обязан дать заявителю мотивированный ответ.

Управляющий делами администрации города

В.А. Веретенников