Постановление Правительства Республики Дагестан от 19 июня 2009 г. N 185 "Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (утратило силу)

Постановление Правительства Республики Дагестан
от 19 июня 2009 г. N 185
"Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 8 июля 2011 г. N 229 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2011 г.

В соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ).

2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики Дагестан, участвующих в реализации республиканской адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, утверждаемой Правительством Республики Дагестан:

довести данное постановление до товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов либо выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах управляющих организаций;

оказывать содействие товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам либо выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим организациям в отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ;

разработать порядки выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядки, предусматривающие возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Дагестан от 5 августа 2008 г. N 290 "Об утверждении Положения о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", и Положения о порядке проведения комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2008, N 15, ст. 675).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Председатель Правительства Республики Дагестан

Ш. Зайналов

Порядок
привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
(утв. постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 июня 2009 г. N 185)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан с целью урегулирования вопросов привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

2. Настоящий Порядок предусматривает защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

3. Привлечение товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома осуществляется на основании проведенного комиссионного отбора.

4. Термины и определения, применяемые в настоящем Порядке:

комиссионный отбор - способ определения подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации;

заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация;

договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - договор) - договор, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам комиссионного отбора, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

организатор комиссионного отбора - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация либо юридическое лицо, привлеченное на основании договора заказчиком для осуществления функций организатора комиссионного отбора;

комиссия - коллегиальный рабочий орган, формируемый заказчиком. В состав комиссии включаются представители заказчика, представители собственников помещений в многоквартирном доме и представители органов местного самоуправления;

участник комиссионного отбора - подрядная организация, осуществляющая деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов;

предмет комиссионного отбора - право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в республиканскую адресную программу по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - Программа);

документация - комплект документов, содержащих требования и критерии оценки участников комиссионного отбора по их финансовому положению и квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта капитального ремонта, условиях и процедурах комиссионного отбора, основных условиях договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

заявка на участие в комиссионном отборе - комплект документов составленных с соблюдением условий документации, содержащих предложение участника комиссионного отбора заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

5. Комиссионный отбор подрядных организаций проводится комиссией, формируемой товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией.

6. В комиссионном отборе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, осуществляющие деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов и имеющие предусмотренную законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

7. Акт приемки работ по капитальному ремонту много квартирного дома, включенного в Программу согласовывают органы местного самоуправления либо уполномоченный представитель органов местного самоуправления.

8. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, включенными в Программу, в порядке и в сроки, установленные муниципальными правовыми актами, обязаны направлять в органы местного самоуправления информацию о проведении капитального ремонта указанных домов.

II. Функции заказчика

9. Заказчик осуществляет следующие функции:

принимает решение о проведении комиссионного отбора и несет расходы по его организации;

издает распорядительный документ о создании комиссии по проведению комиссионного отбора;

определяет условия проведения комиссионного отбора (сроки выполнения работ, критерии оценки предложений участников комиссионного отбора, место и сроки проведения комиссионного отбора и др.);

определяет стоимость выполнения работ в соответствии с законодательством;

обеспечивает участникам комиссионного отбора возможность посещения объектов комиссионного отбора;

утверждает результаты комиссионного отбора;

заключает в срок, установленный документацией, договор с подрядной организацией, определенной по итогам комиссионного отбора.

III. Функции организатора комиссионного отбора

10. Организатор комиссионного отбора осуществляет следующие функции:

организует подготовку документации;

публикует сообщение о проведении комиссионного отбора в печатных изданиях, в которых публикуются официальные материалы органов местного самоуправления, а также размещает указанное сообщение на официальном сайте органов местного самоуправления;

предоставляет документацию и дает необходимые разъяснения;

обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в комиссионном отборе в течении трех лет.

11. Организатору комиссионного отбора, членам комиссии запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников комиссионного отбора. Одному или нескольким участникам комиссионного отбора не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации.

IV. Комиссия, ее функции, права и обязанности

12. Заказчик не позднее чем за 5 рабочих дней до опубликования сообщения о проведении комиссионного отбора принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии.

13. При проведении комиссионного отбора члены комиссии обязаны:

быть независимыми в принятии решений;

не разглашать ход обсуждения вопросов;

не оказывать давления на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.

14. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее двух третей ее состава. Решения комиссии принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

15. Участнику комиссионного отбора должно быть отказано комиссией в участии в комиссионном отборе, если он:

представил недостоверную информацию;

по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не соответствует требованиям, установленным в документации;

признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;

не представил в установленные сроки документы, подтверждающие его квалификацию в соответствии с требованиями документации.

К участию в комиссионном отборе не допускаются участники, которые находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

V. Участник комиссионного отбора

16. Участник комиссионного отбора несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в комиссионном отборе.

17. Участник комиссионного отбора:

предварительно знакомится с объектами комиссионного отбора;

вправе посещать объекты комиссионного отбора;

представляет и регистрирует у организатора комиссионного отбора заявку на участие в комиссионном отборе, содержащую полную и достоверную информацию в соответствии с требованиями и условиями комиссионного отбора;

вправе присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе.

18. После определения по итогам комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в срок, установленный в документации, между указанной подрядной организацией и заказчиком заключается договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

VI. Проведение комиссионного отбора

19. Сообщение о проведении комиссионного отбора публикуется организатором комиссионного отбора в печатных изданиях, в которых публикуются официальные материалы органов местного самоуправления, или размещается на официальном сайте органов местного самоуправления не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

20. Сообщение о проведении комиссионного отбора должно содержать сведения о:

наименовании организатора комиссионного отбора и (или) заказчика и месте проведения комиссионного отбора;

виде работ и месте их выполнения;

сроках выполнения работ;

требованиях к участникам комиссионного отбора, установленных заказчиком;

размере, порядке и сроках внесения платы, взимаемой организатором комиссионного отбора за получение комплекта документации, если такая плата установлена;

порядке, месте и сроке подачи заявок и документов на участие в комиссионном отборе.

21. Документация должна содержать:

форму заявки на участие в комиссионном отборе (примерная форма заявки приведена в приложении N 1);

краткое описание объектов капитального ремонта и основные условия договора;

инструкцию по подготовке заявки на участие в комиссионном отборе, о порядке вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе и о порядке информирования участников об итогах комиссионного отбора;

требования к участникам комиссионного отбора, установленные заказчиком.

22. Рекомендуется следующий минимальный состав информации, отражаемой в анкете участника комиссионного отбора:

полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;

прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия;

дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма;

заверенные копии учредительных и регистрационных документов;

структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий;

банковские реквизиты;

профилирующее направление деятельности;

наличие квалифицированных работников;

опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

наличие предусмотренной законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

наличие производственной базы (техническая оснащенность);

текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов);

балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период;

отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три предыдущих года;

данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ;

сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора.

23. Организатор комиссионного отбора предоставляет документацию каждому участнику комиссионного отбора.

24. Организатор комиссионного отбора обязан ответить на запрос участника комиссионного отбора в части разъяснения положений документации в срок до 3 суток.

25. В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:

заявка на участие в комиссионном отборе;

заполненная анкета участника комиссионного отбора с приложением необходимых документов.

Комплект документов на участие в комиссионном отборе представляется организатору комиссионного отбора по адресу, указанному в документации.

Организатор комиссионного отбора обязан зарегистрировать заявку на участие в комиссионном отборе. Участнику комиссионного отбора, представившему заявку на участие в комиссионном отборе, выдается расписка с указанием регистрационного номера, даты и времени ее представления.

VII. Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора, заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

26. Комиссия на заседании рассматривает заявки на участие в комиссионном отборе в предусмотренные документацией срок, место и время.

27. Участники комиссионного отбора или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе комиссией.

28. Комиссия имеет право запросить у участника комиссионного отбора или из других источников дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющую сведения, приведенные в заявке на участие в комиссионном отборе (в рамках действующего законодательства).

29. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в комиссионном отборе в целях определения победителя комиссионного отбора в соответствии с требованиями, установленными в документации. При определении победителя комиссионного отбора комиссия проводит оценку заявок на участие в комиссионном отборе на основе системы показателей, указанных в документации, с использованием балльного метода оценки.

30. Для определения победителя комиссионного отбора комиссии рекомендуется учитывать следующие показатели:

квалификационный состав - максимальное количество 10 баллов;

наличие производственной базы (техническая оснащенность) - максимальное количество 5 баллов;

опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов - максимальное количество 5 баллов;

стабильность финансового состояния участника комиссионного отбора за предыдущий период работы - максимальное количество 3 балла.

31. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной или подана только одна заявка на участие в комиссионном отборе.

32. Подрядной организацией, определенной по итогам комиссионного отбора, признается участник комиссионного отбора, в заявке на участие в комиссионном отборе которого по оценке комиссии предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и который набрал большее количество баллов.

33. В протоколе проведения комиссионного отбора (примерная форма протокола приведена в приложении N 2) указываются:

краткое описание выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

наименования и адреса участников комиссионного отбора;

перечень участников комиссионного отбора, которые не прошли комиссионный отбор;

наименование победителей комиссионного отбора;

основания принятия комиссией решения об отклонении заявок на участие в комиссионном отборе.

34. Заказчик в трехдневный срок утверждает протокол о результатах комиссионного отбора.

35. После утверждения протокола о результатах комиссионного отбора копии протокола предоставляются участникам комиссионного отбора по их требованию и в органы местного самоуправления.

36. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора направляет победителю комиссионного отбора уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора (примерная форма договора приведена в приложении N 3).

37. Если подрядная организация, определенная по итогам комиссионного отбора, в установленный в документации срок не подписывает договор, заказчик выбирает лучшую заявку на участие в комиссионном отборе из числа остальных.

38. Договор заключается в установленный в документации срок.

39. Подрядная организация, определенная по итогам комиссионного отбора, заключившая с заказчиком договор, возмещает заказчику стоимость услуг по проведению комиссионного отбора. Данное обязательство подрядной организации подлежит исполнению при условии указания стоимости услуг по организации комиссионного отбора в сообщении о проведении комиссионного отбора.

VIII. Разрешение разногласий

40. Участник комиссионного отбора вправе обращаться к организатору комиссионного отбора и (или) заказчику с жалобой на неправильные действия его должностных лиц и (или) решения образованной им комиссии. Предметом обращений не может быть решение комиссии по отклонению всех заявок на участие в комиссионном отборе.

41. Организатор комиссионного отбора и (или) заказчик в течение 10 дней со дня обращения участника комиссионного отбора направляет ему решение, которое должно содержать:

обоснование мотивов принятого решения;

меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного удовлетворения жалобы.

Приложение N 1

к Порядку привлечения товариществом

собственников жилья, жилищным,

жилищно-строительным кооперативом

или иным специализированным

потребительским кооперативом либо

выбранной собственниками помещений

в многоквартирном доме управляющей

организацией подрядных организаций

для выполнения работ по

капитальному ремонту многоквартирного

дома с использованием средств,

предоставляемых в соответствии с

Федеральным законом от

21 июля 2007 года N 185-ФЗ

"О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Примерная форма заявки

                                 ЗАЯВКА

  на участие в конкурсе по отбору подрядной организации для выполнения

           работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ___________________________________________________________________

  организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование

     организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, данные

                  документа, удостоверяющего личность)

 ________________________________________________________________________

   (место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства

                    индивидуального предпринимателя)

 ________________________________________________________________________

                            (номер телефона)

      заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для

 выполнения  работ  по  капитальному  ремонту     многоквартирного дома,

 расположенного по адресу:

 _______________________________________________________________________

                        (адрес многоквартирного дома)

      В  случае  признания  победителем  конкурса  сообщаем  информацию,

 необходимую для заключения договора:

 ________________________________________________________________________

                      (реквизиты банковского счета)

_________________________________________________________________________

      Предложения претендента по условиям договора на  выполнение  работ

 по капитальному ремонту многоквартирного дома:

 ________________________________________________________________________

      К заявке прилагаются следующие документы:

      _________________________________________________________________

        (наименование и реквизиты документов, количество листов)

 ________________________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального

                            предпринимателя)

 __________                _______________

 (подпись)                    (Ф.И.О.)

 "_____" ___________ 200_ г.

 М.П.

Приложение N 2

к Порядку привлечения товариществом

собственников жилья, жилищным,

жилищно-строительным кооперативом

или иным специализированным

потребительским кооперативом либо

выбранной собственниками помещений

в многоквартирном доме управляющей

организацией подрядных организаций

для выполнения работ по

капитальному ремонту многоквартирного

дома с использованием средств,

предоставляемых в соответствии с

Федеральным законом от

21 июля 2007 года N 185-ФЗ

"О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Примерная форма протокола

                              ПРОТОКОЛ N __

          заседания по рассмотрению и оценок заявок на участие в

  комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения paбот по

             капитальному ремонту многоквартирного дома

 ____________________________________ "____"  ______________  200_ года

 (место рассмотрения и оценки заявок) (дата рассмотрения и оценки заявок)

      1. Наименование заказчика: _______________________

      2. Почтовый адрес: __________________________________

      3.   Наименование   предмета   запроса:     капитальный ремонт

 многоквартирного дома N ___ ул. ____________________

      4. Состав единой комиссии (далее - Комиссия).

      На заседании Комиссии  по  рассмотрению  и  оценке   заявок на

 участие в комиссионном отборе подрядных организаций для  выполнения

 работ по капитальному ремонту многоквартирного дома присутствовали:

      Председатель Комиссии:

      Заместители председателя Комиссии:

      Секретарь Комиссии:

      Члены Комиссии:

      В состав Комиссии входит ____ человек. Заседание проводится  в

 присутствии ____ членов Комиссии. Кворум состоялся.

                             5. Повестка дня

      1. Рассмотрение заявок

      2. Оценка заявок

                               6. Слушали:

      Председатель  Комиссии  ____________,  который    сообщил, что

 заявка составлена в соответствии с ________________________

      До окончания  указанного  в  извещении  о  проведении  запроса

 комиссионного отбора срока подачи заявок "___"  ________  200__  г.

 ______ ч. ______ мин. (время московское) поступили 2  (две)  заявки

 на бумажном носителе,  что  зафиксировано  в  "Журнале  регистрации

 поступления  заявок"  (приложение  N 1  к  протоколу   заседания по

 рассмотрению и оценке заявок).

      Больше  заявок  к  данному  времени  не   поступило.   Заявок,

 оформленных с нарушением требований, нет.

      Существенными   условиями   исполнения   контракта    являются

 следующие:

      место выполнения работ: _____________________

      срок выполнения работ: "___" ____________ 200_ года.

      объем работ: согласно дефектному акту.

      Требования к качеству, техническим  характеристикам:  гарантия

 качества на выполнение работы - 3 года. Технические  характеристики

 выполняемых paбот: согласно дефектному  акту.  Работы  должны  быть

 выполнены в установленные сроки.

      Максимальная цена контракта: ____________ тыс. рублей.

      Цена контракта должна включать:

      все налоги, сборы, отчисления  и  другие  платежи,  таможенные

 платежи и сборы;

      все приведенные в таблице  цены  указываются  в  виде  твердой

 фиксированной  цены,  не  подлежащей  корректировке   в   связи   с

 инфляцией.

      Приложениями к заявке являются копии  действующих   лицензий и

 смета в подтверждение заявленной цены.

      Далее председатель Комиссии предложил  рассмотреть  заявки  на

 соответствие требованиям запроса и условиям заключения договора.

      Сравнительная таблица по определению победителя конкурса

Наименование участника конкурса	Квалификационный состав, баллов	Наличие производственной базы (техническая оснащенность), баллов	Опыт работы в сфере капитального ремонта многоквартирного дома, баллов	Стабильность финансового состояния за предыдущий период работы, баллов	Итого, баллов
Участник 1
Участник 2

      Рассмотрев  и  сопоставив  заявки  на  участие   в   конкурсе,

 конкурсная комиссия приняла следующее решение:

      Голосовали:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержались	Подписи
"За" - единогласно.	+ + + + + +			_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

      7. Постановили:

      7.1. Утвердить итоги рассмотрения и оценки заявки.

      7.2. Признать победителем и  заключить  контракт  с   _____ на

 сумму _________ тыс. рублей,  гарантия  качества  -  3   года, срок

 выполнения работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирного  дома

 "___" __________ 200_ года.

      7.3. Передать один экземпляр протокола и  проект   контракта в

 течение двух рабочих дней со дня  подписания  настоящего  протокола

 победителю.

      Председатель Комиссии

      Заместители председателя Комиссии

      Секретарь Комиссии

      Члены Комиссии

Приложение N 3

к Порядку привлечения товариществом

собственников жилья, жилищным,

жилищно-строительным кооперативом

или иным специализированным

потребительским кооперативом либо

выбранной собственниками помещений

в многоквартирном доме управляющей

организацией подрядных организаций

для выполнения работ по

капитальному ремонту многоквартирного

дома с использованием средств,

предоставляемых в соответствии с

Федеральным законом от

21 июля 2007 года N 185-ФЗ

"О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Примерная форма договора

                                ДОГОВОР

    на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

                                                 "___" _________ 200_ г.

      Товарищество собственников жилья  (жилищный,  жилищно-строительный

 кооператив, специализированный  потребительский кооператив, управляющая

 организация),  именуемое в  дальнейшем "Заказчик", в лице ____________,

 действующего   на   основании    Устава,    с          одной стороны, и

 ___________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

 ___________________________________, действующего     на      основании

 ____________________,  с  другой  стороны,   именуемые   в   дальнейшем

 совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                             1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

      Заказчик поручает,  а  Подрядчик  обязуется  выполнить   работы по

 капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного  по  адресу:

 _________________  (далее  -  Объект),  в  соответствии  с  техническим

 заданием (дефектной ведомостью) и сметой,  утвержденными   Заказчиком и

 являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

                    2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

      2.1. Стоимость работ по капитальному ремонту Объекта  определяется

 на основании конкурсной заявки.

      Перечень выполняемых работ

 /----------------------------------------------------------------------\

 |    Перечень выполняемых работ    |    Стоимость выполняемых работ    |

 |----------------------------------+-----------------------------------|

 |                                  |                                   |

 |----------------------------------+-----------------------------------|

 |                                  |Итоги:                             |

 \----------------------------------------------------------------------/

      и составляет ___________ рублей (____________  руб. ______ коп.) с

 учетом НДС:

      2.2. Указанная в пункте 2.1 стоимость  работ  является   твердой и

 изменению не подлежит.

       2.3. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 процентов

 от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.

       2.4. Окончательный расчет за выполненные  и  принятые   работы по

 капитальному ремонту Объекта производится путем  перечисления  денежных

 средств  на  расчетный  счет  Подрядчика  по  факту     подписания акта

 приема-передачи.

                        3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

      3.1. Заказчик вправе:

      3.1.1. Проверять ход и  качество  работ  по  капитальному  ремонту

 Объекта, выполняемых Подрядчиком, в том числе путем  назначения  своего

 представителя;

      3.1.2. Отказаться (полностью или частично)  от  оплаты  подлежащих

 выполнению  по  настоящему  Договору  работ,  не    соответствующих его

 условиям.

      3.2. Заказчик обязуется:

      3.2.1.  Принять  выполненные  работы  по  акту   сдачи-приемки при

 условии соответствия их условиям настоящего Договора;

      3.2.2.   Обеспечить   участие   в   приемке      выполненных работ

 представителя органов  местного   самоуправления,   согласовании  актов

 приема-передачи данным представителем;

      3.2.3. Оплатить выполненные работы  согласно  условиям  настоящего

 Договора.

      3.3. Подрядчик вправе:

      3.3.1. Уведомить Заказчика  о  выявленных  недостатках  в  сметной

 документации и техническом задании (дефектной ведомости).

      3.4. Подрядчик обязуется:

      3.4.1.  Выполнить  работы  по  капитальному  ремонту     Объекта в

 соответствии с  условиями  настоящего  Договора,  техническим  заданием

 (дефектной ведомостью) и сдать Заказчику работы надлежащего качества;

      3.4.2. Производить работы  в  полном  соответствии  с  техническим

 заданием (дефектной ведомостью), строительными нормами и правилами;

      3.4.3. Устранить недостатки в  некачественно  выполненных  работах

 своими силами и без увеличения стоимости в согласованный  с  Заказчиком

 срок;

      3.4.4.  Допустить  к   участию   в   приемке     выполненных работ

 представителя органов местного самоуправления;

      3.4.5.   Выполнить   в   полном    объеме    все    обязательства,

 предусмотренные настоящим Договором.

                          4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

      4.1. Сроки выполнения работ по  капитальному  ремонту   Объекта по

 настоящему Договору определены графиком производства работ,  являющимся

 неотъемлемым приложением к настоящему Договору, предусматривающим сроки

 начала и окончания работ, промежуточные сроки.

      4.2. Срок окончания работ по капитальному ремонту Объекта по 200__

 года.

      Указанная дата является исходной для наступления ответственности в

 случае  нарушений  сроков  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту

 Объекта.

                           5. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

      5.1.  Приемка  Объекта  после  выполнения  работ  по  капитальному

 ремонту осуществляется после выполнения  Сторонами  всех  обязательств,

 предусмотренных настоящим Договором.

      5.2. Подрядчик  передает  Заказчику  за  пять  календарных дней до

 начала  приемки  Объекта  после  капитального  ремонта  два  экземпляра

 исполнительной  документации  в  составе,  определенном   Заказчиком, с

 письменным   подтверждением   соответствия   переданной    документации

 фактически выполненным работам.

      5.3. Приемка Объекта производится в течение пяти календарных  дней

 после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о  его

 готовности.

                          6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

      6.1. Подрядчик гарантирует:

      6.1.1. Надлежащее качество используемых  материалов,  конструкции,

 оборудования  и  систем,  соответствие   их   проектным   сертификатам,

 стандартам и техническим условиям, обеспеченность  их  соответствующими

 сертификатами,   техническими   паспортами   и   другими   документами,

 удостоверяющими их качество;

      6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим

 заданием (дефектной ведомостью), действующими  нормами  и  техническими

 условиями;

      6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных

 при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

      6.1.4.  Бесперебойное   функционирование   инженерных     систем и

 оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

      6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в

 него инженерных систем, оборудования, материалов и работ  составляет  2

 года с момента  подписания  Сторонами  акта  о  приемке   Объекта после

 капитального ремонта.

      Если  в  период  гарантийной  эксплуатации   объекта   обнаружатся

 дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их

 устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

      Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании

 порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на Объект

 своего представителя  не  менее  чем  за  5  календарных    дней со дня

 получения извещения Заказчика.

      Гарантийный срок в этом случае продлевается на  период  устранения

 дефектов.

      Указанные гарантии не распространяются на  случаи  преднамеренного

 повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

      При  отказе  Подрядчика  от  составления   или     подписания акта

 обнаружения  дефектов   и   недоработок   Заказчик   вправе   назначить

 независимую экспертизу для их подтверждения,  что  не  исключает  право

 Сторон обратиться по данному вопросу в арбитражный суд.

                     7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

      7.1. Стороны освобождаются от  ответственности  за  частичное  или

 полное неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,   если это

 неисполнение    обязательств    явилось    следствием     обстоятельств

 непреодолимой силы, возникших после заключения  Договора  в  результате

 событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть  и

 предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

      7.2.  Срок  исполнения   обязательств   по   настоящему   Договору

 продлевается  соразмерно  времени,  в  течение   которого   действовали

 обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими

 обстоятельствами.

      7.3. Если обстоятельства непреодолимой  силы  или  их  последствия

 будут длиться более одного  месяца,  то  Подрядчик  и  Заказчик  должны

 обсудить, какие меры  надо  принять  для  продолжения  или  прекращения

 капитального ремонта.

                        8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

      8.1.   За   неисполнение   или   ненадлежащее     исполнение своих

 обязательств    Стороны    несут    ответственность,    предусмотренную

 законодательством Российской Федерации.

      8.2. При нарушении  Подрядчиком  условий  настоящего   Договора он

 уплачивает Заказчику неустойку в размере  _________  сметной  стоимости

 работ по капитальному ремонту.

      8.3. При нарушении Подрядчиком  сроков  начала,  окончания  работ,

 промежуточных сроков он уплачивает Заказчику  пеню  в  размере  сметной

 стоимости работ по капитальному ремонту за каждый день просрочки.

      8.4.  При  неустранении  дефектов  Подрядчиком   Заказчик   вправе

 взыскать с него неустойку в размере 100 процентов  стоимости  работ  по

 устранению дефектов.

                        9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

      Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами  до

 полного исполнения Сторонами своих обязательств.

                        10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

      Заказчик вправе  расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем

 порядке в случае:

      систематического (два и более раза) нарушения  Подрядчиком  сроков

 выполнения работ, влекущего за собой увеличение сроков окончания  работ

 по капитальному ремонту Объекта более чем на 14 календарных дней;

      несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполнения работ;

      аннулирования лицензий, лишающих Подрядчика права на  производство

 работ, предусмотренных настоящим Договором.

                           11. Другие условия

      11.1. Стороны прилагают  максимальные  усилия  для  урегулирования

 возникающих   разногласий   исключительно   путем      переговоров. При

 невозможности  устранения   разногласий   путем   переговоров   Стороны

 обращаются в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством

 Российской Федерации.

      11.2. Любая договоренность  между  Сторонами,  влекущая  за  собой

 новые обстоятельства, непредусмотренные настоящим Договором,  считается

 действительной, если она подтверждена Сторонами в  письменной   форме в

 виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

      11.3. При выполнении настоящего Договора  Стороны  руководствуются

 законодательством Российской Федерации.

      11.4. Все указанные в настоящем Договоре приложения  являются  его

 неотъемлемой частью.

      11.5.  Оплата  коммунальных  услуг  на   производство     работ по

 капитальному   ремонту   осуществляется   Подрядчиком   по   фактически

 выставленным счетам бухгалтерии Заказчика.

      11.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах (по  одному  для

 каждой из Сторон).

           12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

      Заказчик _________________ Подрядчик _____________

      ______________